精装修购房合同范本修订版
精装修购房合同范本
精装修购房合同范本甲方：（开发商名称）乙方：（购房者名称）鉴于乙方愿意购买甲方开发建设的精装修房屋，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，达成如下协议：一、房屋基本信息1.1 甲方同意将位于（地址）的（房屋编号）精装修房屋出售给乙方。
1.2 该房屋的建筑面积为（面积）平方米，套内面积为（套内面积）平方米。
1.3 该房屋的建筑结构、设计、装修、设备等均应符合甲方提供的《房屋说明书》和《装修标准》的要求。
二、房屋成交价格及支付方式2.1 双方同意该房屋的成交价格为（价格）元人民币（大写：人民币（价格）元整）。
2.2 乙方应按照以下方式支付房款：（1）首付款：乙方应在签署本合同时支付首付款人民币（首付款金额）元整。
（2）贷款：乙方应向银行申请贷款，贷款金额为人民币（贷款金额）元整。
贷款不足部分由乙方自行支付。
（3）剩余房款：乙方应于（支付日期）前支付剩余房款人民币（剩余房款金额）元整。
三、装修标准及交付时间3.1 甲方应按照《装修标准》对房屋进行精装修，并保证装修质量符合国家相关标准和规定。
3.2 甲方应于（交付日期）前将房屋交付给乙方。
交付时，房屋应达到以下条件：（1）房屋内部装修完毕，设施齐全；（2）水、电、燃气、供暖等设施正常使用；（3）房屋内的家具、家电等物品完好无损。
四、质量保证4.1 甲方应对房屋的质量承担责任。
自房屋交付之日起，房屋的质量问题由甲方负责修复，并承担修复费用。
4.2 房屋的隐蔽工程（如水电线路、管道等）应符合国家相关标准和规定，甲方应提供相关合格证明。
五、物业服务5.1 甲方应将房屋交付给乙方时，同时交付物业公司提供的《物业服务合同》。
5.2 乙方应按照《物业服务合同》的约定，按时支付物业服务费用。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
6.2 甲方未按照约定时间交付房屋的，应按照逾期交付部分房款的万分之五支付违约金。
6.3 乙方未按照约定时间支付房款的，应按照逾期支付部分房款的万分之五支付违约金。
精装修购房合同6篇
精装修购房合同6篇第1篇示例：精装修购房合同是购房者与开发商签订的一种具有法律效力的文件，也是购房者在购房过程中必须了解的重要内容之一。
在签订精装修购房合同之前，购房者应该审慎阅读合同内容，了解自己的权益和责任。
本文将从精装修购房合同的定义、内容、签订及注意事项等方面进行详细介绍。
一、精装修购房合同的定义1.购房者及开发商的基本信息：包括购房者的身份信息和联系方式，以及开发商的公司名称、联系方式等信息。
2.房屋的基本信息：包括房屋的位置、面积、使用权性质、建筑年代等信息。
3.房屋的价格及付款方式：约定购房者应支付的房屋总价、首付款金额、中间付款比例和最终尾款支付时间等内容。
4.装修标准及装修内容：约定房屋的精装修标准和装修内容，包括墙面、地面、天花板、木工、电器、卫生洁具、门窗等装修内容。
5.房屋交付时间及交付方式：约定房屋的具体交付时间，以及交付方式（如实物交付、现金交付、银行转账等）。
6.违约责任及争议解决方式：约定双方在合同履行过程中的违约责任和违约金，以及争议解决方式（如仲裁、诉讼等）。
1.细心审阅合同内容：购房者在签订精装修购房合同之前，应仔细阅读合同内容，确保合同内容明确、合理，保护自己的合法权益。
2.谨慎选择开发商：购房者在选择开发商时，应综合考虑开发商的信誉、实力和业绩，避免选择无信誉或经营实力较弱的开发商。
3.合同约定的装修标准：购房者在签订精装修购房合应注意合同中约定的装修标准，确保装修内容与自己的需求和期望相符。
4.收据和发票：购房者在支付购房款项时，应要求开发商提供正规的收据和发票，保留好相关票据作为日后维权的依据。
5.合同的履行和监督：购房者在购房合同履行过程中，应积极履行合同约定，并监督开发商按照合同约定交付房屋，确保购房交易顺利完成。
精装修购房合同是购房者与开发商之间约定购买房屋相关事项的重要文件，是购房者在购房过程中必须遵守的法律规范。
购房者在签订精装修购房合应注意仔细审阅合同内容，选择信誉良好的开发商，严格按照合同约定履行各项义务，保护自己的合法权益。
精装修购房合同范本7篇
精装修购房合同范本7篇篇1甲方（出卖人）：___________________乙方（买受人）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方出售的房产事宜，签订本合同，以资共同信守执行。
第一条房屋基本情况篇2甲方（出卖人）：___________________乙方（买受人）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方购买甲方精装修的房屋事宜，经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋位置：___________________2. 房屋面积：___________________平方米。
3. 房屋装修情况：精装修，具体装修标准详见附件。
二、购房款及支付方式1. 购房款总额：人民币___________________元（大写：___________________元整）。
2. 支付方式：乙方应按照以下方式支付购房款：（1）合同签订之日起______日内，支付定金人民币______元；（2）房屋交付前支付剩余购房款人民币______元。
三、房屋交付及验收1. 交付时间：甲方应于本合同签订后______个月内将房屋交付给乙方。
2. 交付条件：房屋应符合附件中的装修标准，并经乙方验收合格。
3. 验收：乙方应在接到房屋交付通知后______日内进行验收。
如有异议，应当在验收现场提出，甲方应当及时予以解决。
四、房屋质量保证1. 甲方保证交付的房屋符合附件中的装修标准，且质量合格。
2. 房屋保修期自房屋交付之日起______年，保修期内出现质量问题，甲方应当及时予以修复。
五、违约责任1. 若甲方未按约定时间交付房屋，应支付乙方违约金，每日违约金为购房款总额的______%。
2. 若乙方未按约定时间支付购房款，应支付甲方违约金，每日违约金为未支付购房款总额的______%。
精装修购房合同5篇
精装修购房合同5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1精装修购房合同一、甲方：（出售方）单位或个人：______________地址：______________电话：______________二、乙方：（购买方）单位或个人：______________地址：______________电话：______________根据双方自愿并遵循平等、自愿的原则，经友好协商达成以下条款：一、房屋基本情况1. 房屋地址：______________2. 房屋建筑面积：______________3. 房屋用途：______________4. 房屋产权情况：______________5. 房屋卖方交付装修情况：精装修6. 房屋价款：______________7. 首期付款：______________8. 交付日期：______________二、交易方式1. 乙方需向甲方支付定金：______________ 元，作为此次购房的诚意金。
2. 乙方在签订合同之日起二周内支付首付款：______________ 元。
3. 乙方在特定日期支付尾款：______________ 元。
4. 欠款到期支付：______________ 元。
5. 全款支付后，甲方交付房屋产权证明或房屋证书等相关证件。
三、房屋交接1. 房屋交接时间为合同签订之日起______________日内。
2. 乙方需在房屋交接当日支付尾款。
3. 乙方需办理过户手续，并支付相关税费。
四、违约责任1. 乙方如未按时支付首付款将承担违约责任，甲方有权要求解除合同并扣除定金。
2. 乙方如未按时支付尾款，将支付违约金______________元。
3. 一方违约，引起另一方损失，应承担赔偿责任。
五、其他附则1. 本合同自签订之日起生效，至交易完成之日止。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订书面补充协议。
3. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
精装房购房合同(word版)
精装房购房合同精装房购房合同1卖方：________(以下简称甲方)身份证号：______买方：_______(以下简称乙方)身份证号：______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国____市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有住房，达成如下协议：第一条甲方所售房屋权证号及座落位置、结构、层次、面积、附属设施：1、甲方所售房屋所有权证号为______号，房屋土地使用权证号为______号2、甲方所售房屋位于______区______路(街)______号，为______结构3、甲方所售房屋建筑面积______平方米4、甲方所售房屋附属设施为______ 。
第二条房屋价格及其他费用：1、甲、乙双方协商一致，甲方所售房屋总金额为(人民币)___拾___万___仟___佰元整(含附属设施费用)2、甲、乙双方达成一致意见，双方交易税费由方负担。
第三条付款方式：_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 第四条房屋交付：甲、乙双方在房地局交易所办理完过户手续(缴纳税费)后____日内，甲方将房屋交付乙方，因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的，则房屋交付时间可据实予以延长。
第五条乙方逾期付款的违约责任：乙方未按本合同规定的付款方式付款，每逾期____日，按照逾期金额的2‰支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，届时将由乙方承担此次交易中双方的全部交易税费，并向甲方支付购房款10%违约金。
第六条甲方逾期交房的违约责任：甲方未按本合同第四条规定将房屋及时交付使用，每逾期____日，按照购房总价的2‰支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，由甲方承担此次交易中双方的全部交易税费，并向乙方支付房价10%的违约金。
购房合同精装修房屋精选3篇
购房合同（精装修房屋）(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
卖方：*******身份证号码：**********买方：*******身份证号码：**********依据《XX民法典》、《XX**市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条：内容商定乙方同意购买甲方拥有的座落在***市**区************拥有的住宅房产，建筑面积为平方米。
出售房屋的全部权证号：出售房屋的共有使用权证号：。
该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。
该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
出卖的房屋如存在产权纠纷，由甲方担当全部责任。
其次条：甲方保证已照实陈述上述房屋权属状况和其他详细状况，保证该房屋不受他人合法追索。
第三条：乙方在签订二手房购置合同签订时付给甲方定金元，元。
第四条：上述房产的交易总价为：人民币****元整。
本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币*****元整，作为购房定金。
第五条：付款时间与方法：1、甲乙双方同意以一次性付款方式付款。
甲、乙方定于**日内向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。
2、经双方协商，该房屋交易发生的过户登记费、契税、印花税及其他税费按有关法律规定，由乙方担当。
甲方有责任与义务负责帮助协作乙方办理产权过户登记手续。
3、甲、乙双方商定在收到**市**区房地产交易中心出具的房屋产权交割回执单的三天内将房款一次付清给甲方。
第六条：交付与支付1、甲方在正式交付房屋前七天内腾空该房屋，并在三天内一次性结清本套房屋，物业管理、水、电、有线电视、通讯等费用，并保证上述房屋不存在任何费用及滞纳金与违约金的前提下，将。
保证上述房屋的结构、室内的装修、洁具、厨柜等物品的完好性与正常使用功能。
2、甲方承诺在收到乙方全额房款当日内将交易的房产全部交付给乙方使用，并将全部门锁钥匙、电费、自来水费、有线电视等交费证件。
新房屋精装购房合同范本
新房屋精装购房合同范本第一篇范文：合同编号：__________鉴于甲乙双方就新房屋精装购房事宜达成一致，为明确双方权利义务，经充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、房屋基本情况1.1 房屋坐落：_______1.2 房屋结构：_______1.3 房屋面积：_______1.4 房屋性质：_______1.5 房屋装修状况：精装修二、房屋价格及支付方式2.1 房屋总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：________元。
（1）首付款：人民币（大写）：_______元整（小写）：________元，买方应在合同签订之日起_______日内支付给卖方。
（2）余款：人民币（大写）：_______元整（小写）：________元，买方应在房屋交付之日起_______日内支付给卖方。
三、房屋交付及验收3.1 交付时间：卖方应在合同签订之日起_______日内将房屋交付给买方。
3.2 验收标准：买方有权按照国家相关法律法规及行业标准对房屋进行验收，卖方应予以配合。
如验收不合格，卖方应在买方提出整改要求之日起_______日内完成整改。
四、装修及售后服务4.1 装修材料：卖方应保证所使用的装修材料符合国家相关环保、安全标准。
4.2 装修质量：卖方应保证装修质量符合国家相关法律法规及行业标准。
4.3 售后服务：卖方应在房屋交付后提供_______个月的免费售后服务。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 买方逾期支付购房款的，每逾期一日，应按逾期金额的_______%支付滞纳金。
5.3 卖方逾期交付房屋的，每逾期一日，应按房屋总价款的_______%支付违约金。
六、争议解决6.1 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
精装修购房合同书范本三篇
精装修购房合同书范本出卖人：_________________________________________注册地址：_______________________________________营业执照注册号：_________________________________企业资质证书号：_________________________________法定代表人：____________ 联系电话：____________委托代理人：____________ 联系电话：____________委托代理机构：___________________________________注册地址：_______________________________________营业执照注册号：_________________________________法定代表人：__________ 联系电话：______________买受人：________________________________[本人]姓名：________________ [身份证]：__________地址：___________________________________________联系电话：_______________________________________ [委托代理人]姓名：_______________________________地址：___________________________________________联系电话：_______________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《青岛市经济适用住房管理办法》及有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖经济适用住房达成如下协议：第一条项目建设依据出卖人以划拨方式取得位于_________、编号为_________的地块的土地使用权。
带精装修房购房合同范本(合集3篇)
带精装修房购房合同范本第1篇一、如何认定精装修房屋根据_颁发的《商品住宅装修一次到位实施细则》（建住房[2 002]190号）的规定，精装修房屋是指房屋交钥匙前，所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完成，厨房和卫生间的基本设施全部安装完成的房屋。
并且这里的房屋是指新建城镇商品住宅中的集合式住宅。
二、签订精装修购房合同如何避免纠纷1、选购精装修预售商品房的购房者一定要明确该商品房的装修标准。
开发商在广告宣传中往往有“进口”，“高级”、“先进”等不明确的表述，我们建议在补充协议中详细约定与房屋有关的所有内外装修、设施设备的种类、型号、品牌、颜色、位置、方向，达不到标准的违约责任等。
2、注意环保标准。
目前国家颁布了“十类有害物质限量国家标准”及“民用建筑工程室内环境污染控制规范”，这些标准和规范是强制执行的行业法规。
因此，开发商购买的材料必须符合这些标准的要求，不能超标。
3、注意保修问题。
约定各装修项目保修时间及责任主体。
根据《房屋建筑工程质量保修办法》规定，装修工程保修期为2年。
但这不包括屋内设备保修。
屋内设备只能按《产品质量法》来保护。
按产品质量法规定，设备的保修由生产商承担，保修期从出售之日起计算。
而购房者拿到房产钥匙时，可能就过了设备的保修期。
所以为保护购房者利益应约定设备保修期，装修工程保修期和房屋质量保修期为2年，自房屋入住时起算，保修责任由开发商及装修公司共同承担连带责任。
目前，市场上提供给消费者的精装修楼盘越来越多，精装修房可以为消费者节省大量的时间，减少精力的耗费，同时国家也提倡开发商最好向消费者提供装修房。
但是目前还没有明确的标准。
在还没有相关标准情况下，购房者签订购房合同时需要就精装修的材料、品牌、保质期等内容与开发商在购房合同中详细约定，才能有效维护权益。
遇到精装修房屋纠纷，也可以请律师协助解决，律师比较专业，而且房产方面的专业律师对解决房产纠纷比较有经验。
带精装修房购房合同范本第2篇精装房购房合同中要注意：一、全装修房中使用的装修材料、设备应当在《预售合同》附件中明确约定，列出清单，产品名称、品牌、型号、规格、颜色、产地等尽可能详细列明，空调、厨房设备、卫生洁具、热水器等除要求列出品牌外，型号也十分重要。
精装修购房合同范本（精选6篇）
精装修购房合同精装修购房合同范本（精选6篇）在不断进步的社会中，合同对我们的帮助越来越大，签订合同也是非常有必要的行为。
那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编收集整理的精装修购房合同范本（精选6篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
精装修购房合同1卖方：_________________（简称甲方）身份证号码：_________________买方：_________________（简称乙方）身份证号码：_________________根据有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同。
第一条甲方同意将自有的位于__________________________________小区_________________幢_________________单元_________________室房产（建筑面积为_________________平方米）一处出售给乙方，乙方已对甲方所要出售的房屋做了充分的了解，愿意购买该房。
第二条上述房产的交易价格为：总价：人民币_________________________元（大写：__________________________________元整）。
第三条甲方保证出售房产符合国家房产上市的规定，并保证产权清晰，保证所提供的材料真实有效，不含虚假内容，若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。
第四条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。
买卖交易过程当中产生的费用（包括契税，过户手续费等）经双方协商，均由乙方承担。
第五条乙方应于年月日本合同签订前将首期款人民币_______________元（大写：_______________元整）交予甲方；合同签订后一个月内乙方应剩余款项人民币_________________元（大写：__________________________________元整）交付甲方。
精装修购房合同书范本8篇
精装修购房合同书范本8篇篇1甲方（卖方）：___________________乙方（买方）：___________________鉴于甲、乙双方就购买位于____________（详细地址）的精装修房屋事宜，经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋坐落：位于____________（详细地址）的房屋（以下简称“该房屋”）为甲方所有，甲方对该房屋享有完全的产权。
2. 房屋状况：该房屋为精装修房，具体情况详见本合同附件的“房屋状况说明”。
3. 购房金额：购房总价为人民币______元（大写：______元整）。
二、房屋产权及交易1. 甲方保证该房屋的产权无争议，无任何形式的抵押、查封等限制产权的情况。
2. 乙方在支付完购房款后，甲方应及时办理房屋产权转移手续，将房屋产权转移至乙方名下。
三、房屋交付1. 甲方应于本合同签订后______日内将该房屋交付给乙方。
2. 房屋交付时，甲方应提供房屋钥匙、相关物品及附属设施等。
3. 房屋交付后，该房屋的风险由乙方承担。
四、装修及附属设施1. 甲方承诺该房屋已进行精装修，乙方无需再次装修。
2. 该房屋的装修及附属设施情况详见本合同附件的“装修及附属设施清单”。
3. 交付时，甲、乙双方应对上述清单进行验收，如有损坏或不符合约定的，双方应协商处理。
五、付款方式及期限1. 乙方应按照以下方式支付购房款：（1）本合同签订后______日内支付定金人民币______元（大写：______元整）；（2）房屋交付并完成产权转移手续后______日内支付尾款人民币______元（大写：______元整）。
2. 如乙方未按约定时间支付购房款，应按日向甲方支付逾期应付款______%的违约金。
六、违约责任1. 甲、乙双方如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如甲方未按约定时间交付房屋或未按约定办理产权转移手续，应按日向乙方支付购房款总额______%的违约金。
精装修购房合同范本7篇
精装修购房合同范本7篇篇1甲方（出卖人）：__________________乙方（买受人）：__________________鉴于甲、乙双方就购买精装修房屋事宜达成意向，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就房屋买卖事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋坐落：__________________。
2. 房屋类型：__________________。
3. 房屋面积：建筑面积为______平方米。
4. 房屋装修情况：精装修，具体装修标准详见附件。
二、房屋价格及支付方式1. 房屋总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 乙方应按以下方式支付购房款：（1）合同签订之日起______日内支付定金______元；（2）房屋交付前支付购房款余额______元。
三、房屋交付1. 甲方应于本合同签订后______个月内将房屋交付给乙方。
2. 甲方交付房屋时，应确保房屋内的装修、设备设施完好无损。
3. 房屋交付后，如因质量问题导致乙方无法正常使用，甲方应及时予以维修。
四、房屋产权及产权过户1. 甲方应保证房屋的产权清晰，无纠纷。
2. 房屋产权过户所需费用由______方承担。
3. 乙方在取得房屋产权证书后，即成为房屋的合法所有人，享有相应的权利和义务。
五、违约责任1. 若甲方未能按约定时间交付房屋，应支付违约金______元给乙方。
2. 若乙方未能按约定时间支付购房款，应支付违约金______元给甲方。
3. 若甲方在房屋产权方面存在纠纷，导致乙方无法取得产权证书，甲方应退还乙方已支付的购房款，并支付违约金______元。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式______份，甲、乙双方各执______份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
4. 双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。
购房合同三室精装精选3篇
购房合同（三室精装）(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
卖方：*******身份证号码：**********买方：*******身份证号码：**********依据《XX民法典》、《XX城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条、房屋状况乙方同意购买甲方全部的坐落于的房产，该房屋使用面积**平方米，建筑面积**平方米，户型为三室两厅两卫，精装修，买卖双方均清晰该房屋产权及面积现状，并确认该房屋是在房产证、土地证未办理的状况下以现状出售；照实测面积与合同商定面积不符，以合同商定使用面积为准。
注：该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让，该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
其次条房屋产权及详细状况的承诺1、此房为拆迁房，现无房产证，无法到房地局交易，经协商甲方自愿转让给乙方，甲方保证已照实陈述上述房屋权属状况和其他详细状况，保证该房屋不受他人合法追索，由此产生的责任和后果由甲方一并担当，且当许可办理产权时，甲方必需无条件的协作乙方办理房屋产权过户手续给乙方、2、甲方保证该房屋没有产权纠纷，因甲方缘由造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，甲方应支付房价总款5%的违约金，并担当其他赔偿责任。
3、甲方保证已照实陈述该房屋权属状况、附属设施设备、装饰装修状况和相关关系，附件一所列的该房屋附属设施设备及其装饰装修伴同该房屋一并转让给乙方。
4、甲方保证自本合同签订之日起至该房屋验收交接完成，对已纳入附件一的各项房屋附属设施设备及其装饰装修保持良好的状况。
5、在房屋交付日以前发生的物业管理费、供暖、水、电、燃气、有线电视、电信等相关费用由甲方担当，交付日以后发生的费用由乙方担当。
甲方同意将其缴纳的该房屋专项修理资金的账面余额在房屋过户后15日转移给乙方。
如甲方未按期完成专项修理资金过户的，每逾期一日，甲方应支付已交付房价款万分之五的违约金。
精装修房子购买合同5篇
精装修房子购买合同推荐文章•自建房购买合同范本热度：•商品房购买合同预售热度：•商品房屋购买合同范本热度：•楼房购买合同书怎么写范文热度：•商品房购买合同备案热度：精装修房子购买合同5篇对于房屋的购买，在合作交易的流程之中，需要根据双方的诉求，以此制定合理的合同协议。
那么,你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编精心整理的精装修房子购买合同5篇，欢迎大家分享。
精装修房子购买合同【篇1】委托人：＿＿＿＿＿＿＿＿受托人：＿＿＿＿＿＿＿＿双方经协商一致，就委托事宜达成如下协议：一、委托事项：委托人授权＿＿＿办理有关购买商品房＿＿＿套的各项事宜。
二、授权范围：１．购买的商品房共＿＿＿套，总面积在＿＿＿平方米之内；２．商品房的购入价应掌握在＿＿＿元／每平方米至＿＿＿元／每平方米之间；３．商品房所在位置，可在＿＿＿市＿＿＿区＿＿＿路以东，＿＿＿路以西，＿＿＿路以南，＿＿＿路以北范围之内选购；４．其他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
三、委托报酬：受托人如完成委托事宜，委托人给付报酬＿＿＿元；如果在委托期限内未能完成委托事宜，给付劳务费＿＿＿元。
四、完成委托事项所需费用：根据实际需要，按支出凭据向委托人报销。
五、各项费用的支付方式和期限：委托酬金在合同签订后＿＿＿日之内，先付＿＿＿％；其余在受托人完成委托事宜后一次支付。
其他费用先由受托人垫付，每季度末结算一次。
所有经费往来均通过银行结算。
六、委托授权期限：自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日起，至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日止。
七、双方当事人的权利与义务：１．委托人在合同生效之后，对受托人在授权范围内的活动，不能任意干涉，双方遇有问题可随时研究协商；２．受托人应认真负责行使委托人授予的权利，不得弄虚作假，更不得与第三人恶意通谋，欺骗委托人；３．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
八、争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第＿＿＿种方式解决：１．提交＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁；２．依法向人民法院起诉。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
精装修购房合同范本修订版What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusionand performance of the contract( 合同范本 )甲方：______________________乙方：______________________日期：_______年_____月_____日编号：MZ-HT-004812精装修购房合同范本修订版出卖人：_________________________________________ 注册地址：_______________________________________ 营业执照注册号：_________________________________ 企业资质证书号：_________________________________ 法定代表人：____________ 联系电话：____________ 委托代理人：____________ 联系电话：____________ 委托代理机构：___________________________________ 注册地址：_______________________________________ 营业执照注册号：_________________________________ 法定代表人：__________ 联系电话：______________ 买受人：________________________________[本人]姓名：________________ [身份证]：__________地址：___________________________________________联系电话：_______________________________________[委托代理人]姓名：_______________________________地址：___________________________________________联系电话：_______________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《青岛市经济适用住房管理办法》及有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖经济适用住房达成如下协议：第一条项目建设依据出卖人以划拨方式取得位于_________、编号为_________的地块的土地使用权。
【土地使用证编号】为_________.该地块土地面积为_________，规划用途为_________.出卖人经批准，在上述地块上建设经济适用住房【暂定名】_________.建设工程规划许可证号为______________，施工许可证号为_________，房地产开发经营许可证号为 _________.第二条经济适用住房销售依据买受人持《经济适用住房购房证明》，编号_________，购买的经济适用住房为【现房】【预售经济适用住房】。
销售经济适用住房批准机关为_________，经济适用住房销售许可证号为_________.第三条买受人所购经济适用住房的基本情况买受人购买的经济适用住房(其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的：第___【幢】【座】_________【单元】_________【层】_________号房。
该经济适用住房的用途为住宅，属_________结构，层高为_________ ，建筑层数地上_________层，地下_________层。
该经济适用住房阳台________________是【封闭式】，________________是【非封闭式】。
该经济适用住房合同约定建筑面积共_________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_________平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。
第四条计价方式与价款出卖人与买受人约定按建筑面积计算该经济适用住房价款：1.核定住房标准内的建筑面积为_________平方米，单价为(_________币)每平方米_______元，金额为(______币)_________仟_________佰_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元整。
2.超出核定住房标准的建筑面积为_________平方米，单价为(____________币)每平方米_______________元，金额为(_________币)_________仟________佰_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元整。
该经济适用住房金额合计为(_________币)_________仟_________佰_________拾_________万_________仟_________佰_________拾________元整。
第五条面积确认及面积差异的处理经济适用住房交付后，合同约定面积与产权登记面积有差异的，双方同意按第________种方式进行处理：1.合同约定面积与产权登记面积误差比绝对值在3% 以内(含3% )时，以产权登记为准，按每平方米原价格不变多退少补。
合同约定面积与产权登记面积误差比绝对值超出3%，买受人有权退房，出卖人按银行同期利率支付利息。
买受人不退房，误差大于3%的部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。
误差小于3%的部分，由出卖人按原价款退还买受人。
2.双方约定：__________________________________________________________ __ .第六条付款方式及期限买受人按下列第_________种方式按期付款：1.一次性付款乙方在_____年_____月_____日前付清全部房价款_______%的，甲方给予乙方占付款金额_______%的优惠，即实际付款额为(_________币)_________仟_________佰_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元整。
2.分期付款乙方应当按以下时间如期将房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的_________银行(帐户名称_________ ，帐号：_________ )(1)_________年_________月_________日前支付全部房价款的_________%，计(_________币)_________仟________佰________拾______万_________仟_________佰_________拾_________元; (2)_________年_________月_________日前支付全部房价款的_________%，计(_________币)_________仟________佰_________拾_______万_________仟_________佰_________拾_________元; (3)_________年_________月_________日前支付全部房价款_________%，计(_________币)_________仟________佰_________拾_______万_________仟_________佰_________拾_________元; (4)_________年_________月_________日前支付全部房价款的_________%，计(_________币)_________仟________佰_________拾________万_________仟________佰________拾_________元。
3.贷款方式付款(1)买受人应于_________年_________月_________日前支付全部房价款的_________%，计_________元;(2)买受人应于_________ 年_________月_________日前支付全部房价款的_________%，计_________元;(3)买受人应于_________年_________月_________日前首付款付清后，持有关材料于_________年_________月_________日前到________银行办妥贷款手续，否则视为买受人违约。
第七条买受人逾期付款的违约责任买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第_________种方式处理：1.逾期在_________日之内，自本合同规定的应付款限期第二日至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_________的违约金，合同继续履行。
2.逾期超过_________天后，出卖人有权解除合同。
出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的_________ %向出卖人支付违约金。
第八条交付期限出卖人应当在_________年_________月_________日前，依照人民政府的有关规定，将具备下列第_________种条件，并符合本合同约定的经济适用住房交付买受人使用：1.该经济适用住房经验收合格。
2.该经济适用住房经综合验收合格。
3.该经济适用住房经分期综合验收合格。
4.该经济适用住房取得经济适用住房交付使用批准文件。
但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起_________日内告知买受人的;2.双方约定：____________________________________________________.第九条出卖人逾期交房的违约责任除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人未按本合同规定的期限将该经济适用住房交付买受人使用，按下列第_________种方式处理：1.逾期不超过_________日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_________的违约金，合同继续履行;2.逾期超过_________日后，买受人有权解除合同。
买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起_________天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的_________%向买受人支付违约金。
第十条规划、设计变更的约定经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更影响到买受人所购经济适用住房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，将变更情况书面通知买受人：买受人有权在通知到达之日起15日内作出是否退房的书面答复。