N2-工程合同法律制度第二章
建设工程合同管理第2章
建设工程合同管理第2章在建设工程项目中，合同管理是确保项目顺利实施的关键环节。
一个详尽、规范的合同文本可以为项目的顺利进行提供法律保障，减少不必要的纠纷。
本文将提供一个建设工程合同管理的第二章范本，帮助读者了解合同中应包含的关键内容。
建设工程合同通常包括多个章节，每个章节都涵盖了合同执行过程中的不同方面。
第二章通常涉及工程的基本要求、双方的责任与义务、工期和质量标准等核心条款。
以下是一个简化的第二章范本，供参考：第二章工程基本要求与责任2.1 工程范围本合同所涉及的建设工程项目包括但不限于（具体工程名称），位于（具体地点），总建筑面积约为（具体面积）平方米，主要包含（列出主要结构或单元）。
2.2 工程质量乙方（承包方）必须按照国家及行业相关标准和规范，确保工程质量达到（具体质量标准）要求。
甲方（业主方）有权对工程质量进行监督检查。
2.3 工期要求工程开工日期为（具体日期），竣工日期为（具体日期），总工期为（具体天数）天。
除非因不可抗力或双方书面同意调整，否则乙方应确保工程按期完成。
2.4 安全与环保乙方负责施工现场的安全生产和环境保护工作，遵守相关法律法规，采取有效措施预防事故的发生，并承担因违反安全生产规定而产生的一切责任。
2.5 双方责任甲方责任：- 提供必要的工程资料和施工条件；- 按合同约定支付工程款项；- 协助解决工程施工过程中的外部协调问题。
乙方责任：- 严格按照设计图纸和技术规范施工；- 保证工程质量，按期完成工程建设任务；- 遵守安全生产和环保的相关要求。
2.6 变更与调整如遇设计变更或工程量调整，应及时协商确定变更内容和调整后的工程造价，并以书面形式确认。
2.7 违约责任任何一方未履行本合同规定的义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
2.8 争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至（具体仲裁机构）进行仲裁。
以上范本仅供参考，实际合同的具体内容应根据项目的实际情况和双方的具体需求来确定。
建设工程合同管理第二章讲解
建设工程合同管理第二章讲解首先让我们关注合同条款的设定。
一个良好的合同应当明确双方的权利与义务，包括但不限于工程的范围、标准、时间节点、付款方式等关键信息。
这些条款的设定需要基于充分的市场调研和专业的法律咨询，以确保其合理性和可执行性。
接下来是合同的执行环节。
合同一旦签订，就具有法律效力，任何一方的违反都可能导致严重的法律后果。
因此，工程项目的各方参与者都需要严格按照合同约定行事，确保工程的每一个环节都能符合合同的要求。
在实际的工程实施过程中，难免会遇到各种预料之外的情况。
这时，合同管理的灵活性就显得尤为重要。
如何在不违背合同精神的前提下，通过协商调整来解决实际问题，是每一个合同管理者都需要面对的挑战。
合同管理还涉及到风险管理的内容。
工程项目往往周期长、投资大，面临的不确定性因素众多。
因此，如何在合同中设定相应的风险防范措施，如违约责任、争议解决机制等，也是合同管理不可忽视的一部分。
我们不得不提的是合同管理中的监督和评估机制。
只有通过定期的监督检查和效果评估，才能确保合同的各项条款得到切实执行，及时发现并解决问题，保障工程项目的顺利进行。
建设工程合同管理的第二章内容涵盖了合同条款的设定、执行、灵活处理、风险管理以及监督评估等多个方面。
这些内容构成了合同管理的基本框架，对于确保工程项目的成功实施具有不可或缺的作用。
在实际操作中，合同管理需要专业知识的支撑，同时也需要丰富的实践经验。
因此，无论是工程项目的业主还是承包商，都应当重视合同管理的重要性，不断提升自身的合同管理能力，以应对复杂多变的工程环境。
建设工程合同管理第二章
第二章：建设工程合同管理建设工程合同管理是确保建设项目顺利进行、实现合同各方合法权益的重要环节。
本章主要介绍建设工程合同的分类、合同法律制度、合同的形式和内容、合同履行中的抗辩权等知识点。
一、建设工程合同的分类建设工程合同可以分为多种类型，根据不同的划分标准，合同的种类也有所不同。
按照合同的性质，建设工程合同可分为双务合同和单务合同。
双务合同是指合同双方都承担义务和享有权利的合同，如建设工程施工合同。
单务合同是指合同一方承担义务，另一方只享有权利的合同，如赠与合同。
按照合同的成立方式，建设工程合同可分为诺成合同和实际履行合同。
诺成合同是指双方意思表示一致即成立的合同，如建设工程设计合同。
实际履行合同是指双方实际履行完毕才能成立的合同，如建设工程施工合同。
二、合同法律制度合同法律制度是调整合同双方权益的法律规定。
我国《合同法》是调整合同关系的基本法律，其基本原则包括平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则和遵守法律法规和公序良俗原则。
合同的生效时间是指合同开始产生法律约束力的时间。
合同分类的目的在于确立合同的生效时间。
根据《合同法》的规定，合同自成立时生效，但法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。
三、合同的形式和内容建设工程合同的形式主要有书面形式、口头形式和其他形式。
书面形式是指合同书、信件、数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。
口头形式是指双方口头约定合同内容的形式。
其他形式包括推定形式和默示形式。
合同的内容是指合同双方的权利义务、合同标的、质量、期限、价款、报酬、违约责任等条款。
合同条款应当明确、具体、完整，足以表明合同双方的意图和合同标的的性质、数量、质量、期限等。
四、合同履行中的抗辩权合同履行中的抗辩权是指在合同履行过程中，合同一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。
抗辩权包括同时履行抗辩权、后履行抗辩权和先履行抗辩权。
同时履行抗辩权是指合同双方互负债务，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求或一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。
二级法规建设工程合同制度
二级法规：建设工程合同制度第一章总则第一条本法旨在规范建设工程合同的订立、履行、变更、解除等行为，保障合同双方的合法权益，维护社会经济秩序。
第二条本法所称建设工程合同，是指发包人（甲方）与承包人（乙方）之间，就乙方进行工程建设，甲方支付价款的合同。
第三条建设工程合同的订立、履行、变更、解除等行为，应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
第二章合同的订立第四条建设工程合同应当采用书面形式。
合同的内容由当事人约定，一般包括工程范围、建设工期、工程质量、工程造价、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。
第五条发包人应当提供必要的施工条件，包括施工场地、施工用水、施工用电等。
第六条承包人应当具备相应的资质条件，并按照合同约定进行工程建设。
第七条建设工程合同的订立，应当遵守法律、法规的规定，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
第三章合同的履行第八条承包人应当按照合同约定履行工程建设义务，保证工程质量、安全、进度和投资控制。
第九条发包人应当按照合同约定支付工程价款，不得拖欠、迟延支付。
第十条建设工程合同履行中，当事人应当相互协作，解决合同履行中的问题。
第四章合同的变更和解除第十一条合同变更应当遵循平等、自愿的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
第十二条合同解除应当遵循诚实信用的原则，根据合同约定和实际情况，承担相应的违约责任。
第五章法律责任第十三条违反本法规定，订立无效的建设工程合同，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十四条当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第十五条当事人应当依法履行合同，不得恶意串通，损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
第六章附则第十六条本法自20XX年1月1日起施行。
注：以上内容仅为示例，实际法规内容以官方发布为准。
工程合同管理第二章
工程索赔的分类与原因
不可抗力事件
自然灾害、战争等不可预见、不可避免事件。
其他原因
如政策法规变化、物价上涨等。
工程索赔的处理程序
提出索赔意向通知书
在索赔事件发生后，承包人应在一定时间 内向业主发出索赔意向通知书，表明索赔 意愿和要求。
谈判和仲裁
双方就索赔事宜进行谈判，若无法达成一 致，可申请仲裁或诉讼。
综合考虑。
仲裁解决具有灵活性、保密性和 快捷性等特点，适用于合同双方 愿意通过仲裁方式解决争议的情
况。
诉讼解决具有最高的法律效力和 权威性，适用于争议复杂、涉及 金额较大或需要强制执行的情况。
工程合同的索赔管理
05
工程索赔的分类与原因
承包人向业主的索赔
因业主违约、合同变更、工程款支付延误等原因导致承包人 损失。
VS
使用
建立完善的档案借阅制度和审批程序，规 范档案的使用，确保档案的安全和保密。
工程合同档案的信息化管理
信息化
将纸质档案进行数字化处理，建立电子档案 管理系统，便于档案的存储、检索和使用。
管理
制定信息化管理规范，加强电子档案的安全 管理，确保电子档案的真实性、完整性和可 用性。
THANKS.
工程合同的履行与变更
履行合同义务
按照工程合同的约定，双方应认真履行各自的义务，包括 但不限于提供设计图纸、材料设备、施工安装等。
监督与协调
在合同履行过程中，应加强监督与协调工作，确保工程进 度和质量符合合同要求，及时解决出现的问题和纠纷。
处理合同变更
对于工程合同变更的处理，应遵循合法、合理、公平的原 则，充分协商并达成一致意见。变更内容应明确具体，并 按照规定程序进行审批和备案。
建筑工程合同管理第二章
建筑工程合同管理第二章
合同履行章节是建筑工程合同中的核心部分，涉及工期、质量、付款方式、变更处理等多个方面。
关于工期的约定应具体到每个重要节点，包括开工日期、主体结构完成时间、装修开始和结束时间以及竣工验收时间等，确保工程进度符合计划要求。
工程质量标准必须明确，参照国家及行业标准，对材料、施工工艺、验收标准等做出详细规定。
同时，合同中应包含质量保证措施，如第三方检测、监理等，以确保工程质量得到有效监控。
付款方式是合同履行中的另一关键要素。
通常，建筑工程合同会采用分阶段付款的方式，根据工程进度或完成的关键节点来支付相应的款项。
合同还应明确逾期支付的利息和罚款条款，以保护承包商的合法权益。
变更处理机制也不可忽视。
建筑工程在实施过程中难免会遇到设计变更、现场条件变化等情况，合同中应提前设定变更处理的程序和费用调整原则，确保任何变更都有明确的流程可循，避免因变更引起的纠纷。
合同还应包含违约责任的规定。
对于未能按合同约定履行义务的一方，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
这有助于双方更加严肃地对待合同条款，增强合同的约束力。
工程师合同管理第二章
工程师合同管理第二章工程师合同管理第二章的核心目的是规范双方的权利与义务，确保工程项目按照既定目标高效推进。
本章将从以下几个方面展开：一、合同范围与界定合同应明确界定工程的范围，包括但不限于工程的类型、规模、质量要求、时间节点等。
还应详细描述合同所涉及的服务内容，如设计、施工、监理、维护等，以及各方的具体职责。
二、合同期限与续签合同的有效期限应当清晰规定，包括起始日期和终止日期。
同时，应当考虑到项目可能遇到的延期情况，因此合同中应包含关于延期处理和续签的条款。
三、权利与义务双方的基本权利与义务是合同管理的关键。
甲方通常负责提供必要的工程条件，如资金、场地等，而乙方则负责按照合同约定完成工程建设任务。
双方应严格遵守合同规定，任何一方违约都应承担相应的责任。
四、质量保证工程质量是合同管理中的重中之重。
合同应明确规定工程质量的标准和验收标准，以及如何进行质量控制和质量保证。
同时，应当明确不合格工程的处理办法和返工责任。
五、进度管理合同中应详细列出工程的进度计划，并对关键节点进行强调。
进度管理的条款应包括对进度延误的定义、延误责任的划分以及延误赔偿的规定。
六、变更与调整工程建设过程中可能会遇到需要变更或调整的情况。
合同应包含变更程序、变更审批以及变更后的调整方式等内容，确保任何变更都在控制之中，并且得到双方的一致同意。
七、风险管理风险管理是预防和应对可能出现的问题的过程。
合同应明确各种潜在风险的识别、评估和控制措施，以及风险发生时的应对策略。
八、争议解决合同应提供争议解决的机制，包括协商解决、调解、仲裁或诉讼等方式。
明确的争议解决条款有助于快速有效地解决可能出现的分歧。
九、附则合同应包含一些通用条款，如法律适用、合同的修改和终止、保密协议、知识产权等。
这些条款为合同提供了额外的法律保障。
通过以上内容，我们可以看到，一个详尽的工程师合同管理第二章范本不仅能够为项目的成功提供法律保障，还能够在项目实施过程中起到指导和约束作用。
国际工程合同第二章
问题： 1、在事件一中，业主的做法是否妥当？ 为什么？ 2、在事件二中，有关人员的做法是否妥 当？为什么？ 3、在事件三中，是否存在不妥之处？请 一一指出，并说明理由。 4、 在事件四中，招标人的做法是否妥 当？为什么？
答案： 1、业主做法不妥。业主不得以任何理由排斥外地区、 外部门的投标人使用外地产品，否则违反公平竞争原 则。 2、C公司技术人员口头提问不妥。投标人对招标文件 有异议，应当以书面形式提出；监理人员当场答复也 不妥，招标人应当将各个投标人的书面质疑，统一回 答，并形成书面答疑文件，寄送给所有得到招标文件 的投标人。 3、投标人D不按招标文件要求的合同工期报价的做法 不妥。投标人应对招标文件做出实质性响应；招标人 工作人员拒绝投标人的补充文件不妥，投标人在提交 投标文件截止时间前可以修改其投标文件。 4、 招标人临时推迟开标时间不妥。应当按照招标文 件规定的时间准时召开开标会议；开标会议由市发改 委主任主持不妥，应当由招标人主持开标会议。
④. 招标项目的实施地点。
⑤. 招标项目的实施时间。 ⑥. 获取招标文件的办法。
案例2：
某单位，业主依法进行了公开招标，并委托某监理 公司代为招标。在该工程招标过程中，相继发生了 下述事件。 事件一：招标公告发布后，有10家单位参加了资格 预审报名。监理人员经过对这10家单位进行资格审 查，确定A、B、C、D、E、F等六家单位为投标人。 但业主认为B公司拟采用的锅炉本体不是由本地企 业生产的，指示监理人员不得向B公司发售招标文 件。 事件二：在现场勘探中，C公司的技术人员对现场 进行了补充勘察，并当场向监理人员指出招标文件 中地质资料有误。监理人员则口头答复：“如果招 标文件中的地质资料确属错误，可按照贵公司勘察 数据编制投标文件。”
工程合同法律制度重点
工程合同法律制度重点一、工程合同概述工程合同是指发包人与承包人之间，就完成一定的工程建设任务，明确双方权利义务关系的协议。
工程合同是工程建设过程中最重要的法律文件，对于保障工程建设项目的顺利进行和维护双方的合法权益具有重要意义。
二、工程合同的主体工程合同的主体包括发包人和承包人。
发包人一般是指建设项目的主办单位或者业主，承包人是指具有相应资质的建设单位或者施工企业。
三、工程合同的签订1. 合同的形式：工程合同应当采用书面形式，书面形式包括合同书、协议书、确认书等。
2. 合同的内容：工程合同应当包括工程名称、工程地点、工程内容、工程规模、工程质量标准、工程进度、工程价款、付款方式、合同工期、违约责任等条款。
3. 合同的审批：大型工程合同或者合同金额较大的工程合同，应当报经有关主管部门审批。
四、工程合同的履行1. 承包人的义务：承包人应当按照合同约定完成工程建设任务，保证工程质量、工程安全，并按时交付工程。
2. 发包人的义务：发包人应当按照合同约定支付工程价款，提供施工条件，并履行合同约定的其他义务。
3. 工程变更：合同履行过程中，发包人因客观原因需要变更工程内容、规模、质量标准等，应当与承包人协商一致，并签订书面变更协议。
4. 工程延期：因承包人原因导致工程延期，应当按照合同约定承担违约责任。
因发包人原因导致工程延期，应当承担相应的责任。
五、工程合同的解除1. 合同解除的条件：合同履行过程中，发生合同约定的解除条件，一方可以要求解除合同。
2. 合同解除的法律后果：合同解除后，尚未履行的部分终止履行；已履行部分，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
六、工程合同的争议解决1. 协商解决：合同当事人可以通过友好协商，达成一致，解决合同争议。
2. 调解解决：合同当事人可以申请有关主管部门或者专业机构进行调解，达成调解协议。
3. 仲裁解决：合同当事人可以约定仲裁条款，发生争议时，可以向约定的仲裁机构申请仲裁。
二级建设工程合同制度
二级建设工程合同制度第一条为了规范二级建设工程合同管理，保障合同双方权益，加强合同执行效果，维护建设工程的正常进行，根据相关法律法规和国家政策，制定本制度。
第二条二级建设工程合同指由政府或单位委托的二级施工企业承揽的工程合同，包括但不限于房屋建筑工程、市政公用工程等。
第三条二级建设工程合同应当书面订立，明确双方的权利义务，合同一经签署即具有法律效力。
第四条二级建设工程合同的主要内容应包括：工程名称、建设地点、建设规模、工程数量、工程进度计划、工程质量要求、工程验收标准、支付方式、违约责任等。
第五条合同签订双方应当按照合同约定的时间和地点完成工程合同签订手续，合同一式两份，由双方各持一份，并向有关主管部门备案注册。
第六条工程合同的变更应当经双方协商一致，并书面签订变更协议，变更协议一经签署即具有法律效力。
第七条未经合同约定或合同变更协议的，任何一方不得 unguu甚至b补sb油据ftun合同内容。
第八条工程合同的履行应当严格按照约定的施工标准、工期、质量要求等进行，确保工程质量和工程进度。
第九条工程验收标准应当符合国家有关规定，合同双方按照约定的标准进行验收，验收合格后方可办理交接手续。
第十条工程合同的付款方式应当按照约定的时间和比例进行支付，双方应当及时结算款项，确保施工资金的正常流转。
第十一条任一方未按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于延迟工期、质量不合格、拖欠工程款等。
第十二条工程合同履行过程中如发生争议，双方应当协商解决，如无法协商一致的，可以向有关主管部门申请仲裁或提起诉讼解决。
第十三条工程合同履行完毕后，双方应当办理相关工程结算手续，确保合同款项结清，工程交接合格。
第十四条工程合同的解除应当经双方协商一致，并书面签订解除协议，解除协议一经签署即具有法律效力。
第十五条本制度自颁布之日起正式实施，如有修订，应当经相关主管部门审核批准后方可实施。
以上为二级建设工程合同制度的主要内容，希望各合同双方能够遵守执行，保障建设工程的正常进行，共同维护合同双方的权益。
工程合同管理-第2章
8
2、格式条款合同 格式条款 是指当事人一方为了重复使用 而预先拟定，并在订立合同时未与对方协 商的条款。含有格式条款的合同为格式合 同又被称为定式合向、标准合同、附和合 同。 提供格式条款的相对人只能在接受格式 条款和拒签合同两者之间进行选择。
31
合同的解除
——是指对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全 履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议 而使债权债务关系提前归于消灭的行为。
（1）约定解除 （2）法定解除
1）因不可抗力致使不能实现合同目的； 2）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或 者以自己的行为表示不履行主要债务； 3）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合 理期限内仍未履行； 4）当事人一方迟延履行债务和有其他违约行为致 使不能实现合同目的； 5）法律规定的其他情形。
但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容 变更或者使合同的效力归于消灭的合同。
可变更、可撤销的合同不同于无效合同，当事人提
出请求是合同被变更、撤销的前提。
下列合同可以变更或者撤销：
撤销权
因重大误解订立的；在订立合同时显失公平的
行为人对行为的性质、对方 当事人、标的物的品种、质 量、规格和数量等的错误认 识，使行为的后果与自己的 意思相悖，并造成较大损失 的，可以认定为重大误解。
第二章 合同法基本原理
2．1合同法概述 2．2合同的订立与效力 2．3合同的履行 2．4合同的变更、转让与终止 2．5合同的违约责任 2．6合同争议的防范及处理 2．7合同法案例
1
本章概要
本章主要讲述合同法的概念和特点， 合同的形式，合同的主要条款；合同的订 立；合同的履行；合同的变更、转让与终 止；违约责任；合同鉴证与公证；合同争 议的防范及处理。通过案例分析及对案例 问题的讨论，加深理解合同法的基本理论、 基本概念和相关的法律知识。
工程合同法律制度第二版
工程合同法律制度第二版随着我国经济的快速发展，建设工程项目如雨后春笋般涌现，工程合同作为保障工程建设各方权益的重要法律文件，其法律制度日益受到关注。
本书旨在对工程合同法律制度进行深入研究和探讨，以期为工程建设领域的从业者提供有益的参考。
第二版相较于第一版，在内容上进行了全面的更新和优化。
首先，本书紧密结合我国最新的法律法规，如《中华人民共和国民法典》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》、《保障农民工工资支付条例》等，对工程合同法律制度进行了全面梳理和更新。
其次，本书新增了下浮率、重新组价、甲供材料、基准日期、基准价格、施工过程结算、高估冒算、以鉴代审、随机抽样等新词条，以适应工程建设领域的新发展需求。
此外，本书还对编排目录进行了优化，使内容更加清晰易懂，便于读者查阅。
工程合同法律制度是规范工程建设过程中各方权益的重要法律体系。
本书首先介绍了工程合同的基本概念、分类及其主要内容，包括工程范围、建设工期、工程质量、工程造价、材料和设备供应责任等。
接着，本书阐述了工程合同的签订、履行、变更、解除等环节的法律规定，以及合同纠纷的处理方式。
此外，本书还重点讨论了工程合同中的特殊条款，如工程垫资、优先受偿权、无效合同、可撤销合同等。
在第二版中，我们增加了对工程合同法律制度在实际工程建设中的应用进行深入剖析。
本书通过案例分析，使读者更好地理解工程合同法律制度的实际操作和应用。
同时，本书还介绍了工程合同管理的相关制度，包括合同的审批、管理、监督等，以提高工程建设各方对工程合同法律制度的认识和应用能力。
总之，工程合同法律制度第二版是一部内容全面、实用性强、具有较高参考价值的著作。
本书既可作为工程建设领域从业者的工具书，也可作为相关法律法规培训教材，对于提高工程建设各方对工程合同法律制度的认识和应用能力具有重要意义。
希望本书的出版能为我国工程建设领域的发展作出贡献。
工程合同法律制度第二版
工程合同法律制度第二版第一章总则第一条根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为规范工程建设领域合同行为，维护各方合法权益，特制定本法。
第二条工程合同是建设工程参与各方为明确工程建设内容和条件，在法定程序下订立的书面协议。
第三条工程合同适用于各类建设工程，包括基础设施建设、房屋建筑、市政工程等。
第四条工程合同应当遵守法律、法规，符合社会主义市场经济原则，尊重各方意愿，平等协商，真实合同。
第五条工程合同内容应当明确、具体、完整，对工程建设的主体、时间、费用、质量、责任等事项作出约定。
第六条工程合同的订立、履行应当遵循公平、诚实信用、合作共赢的原则，维护各方合法权益。
第二章工程合同的订立第七条工程合同的订立应当依法签订书面合同，明确合同双方的主体资格、协商方式、合同内容等。
第八条工程合同应当包括下列主要内容：（一）工程建设的名称、地点、范围、规模；（二）工程建设的目的、标准、要求；（三）工程建设的时间、工期；（四）工程建设的费用、支付方式；（五）工程建设的质量、安全、责任；（六）工程建设的风险、保险、争议解决方式；（七）其他必要的事项。
第九条工程合同应当依法签订，并经合同双方盖章，具有法律效力。
第十条工程合同的签订可以以书面、电子、口头形式，但必须有明确的约定和记录。
第十一条工程合同的签订应当经过法定程序，合同双方应当如实提供相关资料、证明，并尽职调查和核实。
第十二条工程合同的签订可以委托第三方机构或律师参与，以确保合同的合法有效性。
第三章工程合同的履行第十三条工程合同的履行应当自合同签订之日起开始，并按照合同约定的时间、内容、质量、方式进行。
第十四条工程建设单位应当按合同要求提供必要的资源、协助，配合中间商的工作。
第十五条工程承包商应当按合同要求组织生产、监督施工，确保工程质量、安全；并按时完工。
第十六条工程合同中所约定的费用应当按合同约定的方式支付，不能拖欠或违约。
第十七条工程合同双方在履行过程中发生争议，应当及时协商解决，如不能达成协议，可以向有关部门申请调解、仲裁或提起诉讼。
工程合同管理第二章
工程合同管理第二章本章的目的是规范工程项目的合同管理流程，确保合同双方的权益得到合理保护，同时促进工程项目的高效执行。
在合同管理的范畴内，我们将重点讨论以下几个方面：一、合同的签订合同的签订是工程合同管理的起点。
在签订合同之前，必须对工程项目的需求、规模、预算以及时间表等进行详细的分析和规划。
合同的内容应当包括但不限于工程的范围、质量要求、工期、价格条款、支付方式、违约责任、争议解决机制等。
二、合同的履行合同一经签订，各方应严格按照合同约定履行各自的义务。
甲方负责提供必要的施工条件和资料，乙方则负责按照约定的时间、质量和成本完成工程。
在履行过程中，双方应及时沟通，协调解决可能出现的问题。
三、合同的变更在工程实施过程中，由于设计变更、市场波动或其他不可预见因素，可能需要对原合同进行修改。
任何合同变更都应经过双方协商一致，并形成书面文件，作为原合同的补充。
四、合同的结算合同结算是工程合同管理的重要组成部分。
结算应根据合同约定的价格条款和实际完成的工程量进行。
结算过程中，应保证数据的准确性和透明性，避免因结算问题引发争议。
五、争议的解决尽管合同明确了各方的权利和义务，但在实际操作中仍然可能出现争议。
合同应预先设定争议解决机制，包括协商解决、调解、仲裁或诉讼等方式。
一旦发生争议，应尽快启动解决程序，以减少对工程进度的影响。
六、合同的终止合同可在以下情况下终止：工程完工并经验收合格；合同期满；双方协议终止；一方严重违约，另一方提出终止；以及其他法律规定的情形。
合同终止后，应进行最终结算，并对未了事宜进行处理。
七、其他事项除了上述主要内容外，合同还应包括保险、知识产权、保密协议、适用法律等相关条款，以确保合同的全面性和执行力。
工程合同法律制度第二章
商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。
PPT文档演模板
工程合同法律制度第二章
•2.2 工程合同的订立 2.2.3 合同订立的过程
（3）要约与要约邀请的区别
①目的不同 ②效力不同 要约有受要约约束的意思表示，对要约人和受要约人都会产 生法律效力。要约邀请人希望自己处于一种可以选择的地位 。 ③内容不同 要约内容明确，具备合同成立的必备条款，要约邀请不必要 。 ④相对人要求不同 要约一般向特定人作出,要约邀请一般向非特定人发出。 ⑤方式不同
我国《合同法》第2条第2款规定：“婚姻、 收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法 律规定。”
《收养法》第26条规定：“收养人在被收养人 成年以前．不得解除收养关系，但收养人、送养 人双方协议解除的除外”。
PPT文档演模板
工程合同法律制度第二章
案例分析
关于原告要求被告退还五万元费用的问题， 首先须对该费用的性质作出判断：附条件赠与。
关于十万元的性质，根据《收养法》第23条规 定，自收养关系成立之日起，养父母和养子女间 的权利义务关系，适用法律关于父母子女关系的 规定。养子女与生父母及其他近亲属间的权利义 务关系，因收养关系的成立而消除。所以被告为 被监护人殴打他人支付了10万元，不能再向原告 请求返还。
PPT文档演模板
工程合同法律制度第二章
我国《收养法》第15条明确规定；“收养关系当事人愿意
订立收养协议的，可以订立收养协议。”收养关系本身并非是 一个合同关系，但当事人可以就有关收养的一些事项通过合同 加以约定。该协议一旦成立，仍然是合法有效的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2012-10-26
合同当事人的双能力
2
2.1.1 当事人的民事权利
民事权利能力是指民事主体依法享有民事权利和承担民事 义务的资格，民事权利能力是由法律赋予民事主体的。 （1）关于公民的民事权利能力 ①公民的民事权利能力始于出生 “公民的民事权利能力自出生时开始。出生的时间以 户籍证明为准；没有户籍证明的，以医院出具的出生证 明为准。没有医院证明的，参照其他有关证明认定。”----《中华人民共和国民法通则》第一条规定 ②公民的民事权利能力因死亡而终止
无民事行为能力
2012-10-26 5
2.1.2 当事人的民事行为能力
法人的民事行为能力
① 与其民事权利能力一致。 ② 通过内部机构实现。
其他组织的行为能力
① 与法人的相同。
2012-10-26
6
2.1.3 关于代订合同
所谓委托代理人订立合同，简称代订合同，是指当事人委 托他人以自己的名义与第三人签订合同，并承担由此产生的法 律后果的行为。
2.4.4 格式条款的解释
《合同法》第四十一条规定：“对格式条款的理解发生争议的， 应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应 当作出不利于提供格式条款一方的解释。”
2012-10-26
无效格式条款的举例？
25
Liability for Wrongs in Concluding Contract
（2）标的
标的也就是合同法律关系的客体，是指合同当事
人之间权利义务所指向的对象。
（3）数量
数量是指以数字和计量单位对合同标的进行具体的确 定。数量是衡量标的大小、多少、轻重的尺度，是确定合 同当事人之间权利义务范围和权利义务大小的一个标准。
2012-10-26 13
2.2.2 合同的内容
（4） 质量
2012-10-26
合同的默认
10
案例：建设工程合同应当采用书面形式
案例 承包人和发包人签订了采矿工业场地平整工程合同， 规定工程按当地所在省建筑工程预算定额结算。在履行合 同过程中，因发包人未解决好征地问题，使承包人7台推土 机无法进入场地，窝工200天，致使承包人没有按期交工。 经发包人和承包人口头交涉，在征得承包人同意的基础上 按承包人实际完成的工程量变更合同，并商定按“冶金部 某省某厂估价标准机械化施工标准”结算。工程完工结算 时因为离工问题和结算定额发生争议。承包人起诉，要求 发包人承担全部离工责任并坚持按第一次合同规定的定额 结算，而发包人在答辩中则要求承包人承担延期交工责任。 法院经审理判决第一个合同有效，第二个口头交涉的合同 无效，工程结算定额应当依双方第一次签订的合同为准。
2012-10-26 3
2.1.1 当事人的民事权利
（2）关于法人的民事权利能力
《民法通则》第三十六条第二款规定：“法人的民事权利能力和 民事行为能力，从法人成立时产生，到法人终止时消灭。”
①法人的民事权利能力始于成立 ②法人的民事权利能力因终止而消灭 企业法人终止的原因有依法被撤销、解散、依法宣告破 产以及其他原因，事业单位和社会团体法人的终止也不外 乎这些原因。 （3）关于其他组织的民事权利能力 其产生和消灭与法人相同，起始于该组织的成立，消灭 于该组织的终止。
《合同法》第二条规定：“本法所称合同是平等主体的自然 人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的 协议。”
按照这一规定，自然人、法人和其他组织可以签订合同，成 为合同的主体。
《合同法》第九条规定：“当事人订立合同，应当具有相应 的民事权利能力和民事行为能力”，“当事人依法可以委托代理 人订立合同。”
熟悉合同示范文本的作用和适用情况
17
2.2.4 关于执行国家指令性任务或者国家订货任务时的合同内容
《合同法》第三十八条规定：“国家根据需要下 达指令性任务或者国家订货任务的，有关法人、其他 组织之间应当依照有关法律、行政法规规定的权利和 义务订立合同。” 国家指令性任务或者国家订货任务是国家以命令 的形式下达的有关生产、建设、流通、分配等领域中 关系国计民生的重要产品或者项目的计划任务，是国 家进行经济建设、宏观调控以及资源配置的重要手段 和方式。
2012-10-26 15
2.2.2 合同的内容
（7）违约责任
违约是指当事人没有按照合同约定的标的、时间、 地点、方式履行义务的行为。 违约责任，则是指合同当事人不履行或者不适当履 行合同约定的义务所应当承担的法律责任。
（8）解决争议的方法
解决争议的方法是指当事人之间在履行合同过程 中发生了争议以后，所采用的处理该争议的方法。
（1）合同成立地点的概念和法律意义
合同成立地点是指当事人双方订立的合同成立的地点。
（2）合同成立地点的确定
按照合同法规定，合同成立的地点应根据订立合同所采 用的形式加以确定： ①承诺生效地 ②收件人的主营业地或经常居住地或当事人双方约定的地点 ③当事人双方在合同书上签字或者盖章的行为所在地 地点选择——属地优先原则/ 某惠州工程在广州、香港、深圳或 惠州签约选择？
问题：为什么第一个合同有效，第二个合同无效？
2012-10-26
合同的有效性
11
2.2.2 合同的内容
合同内容是指当事人之间就设立、变更或者终 止权利义务关系表示一致的意思。合同内容通常称 为合同条款。 合同一般应具备下列八大条款： （1）当事人的名称或者姓名和住所
2012-10-26
12
2.2.2 合同的内容
2012-10-26
代订合同的有效性？
7
Forms and Contents of Contract
所谓合同的形式，又称合同的方式，是指表现当事人之间 订立合同的内容的方式，即当事人采用何种形式来表现所订立 合同的内容。
2.2 合同的形式和内容
2.2.1合同的形式
（1）书面形式
书面形式指以文字的方式表现当事人之间所订合同内容 的形式。 书面形式又可以分为一般书面形式和特殊书面形式两种。 《合同法》对采用书面订制合同的要求。
质量是指以成份、含量、纯度、尺寸、精密度、性 能等指标来表示的合同标的内在素质和外观形象的优劣 状况。
（5）价款或者报酬
价款或者报酬，有时也通称为价金，是指一方当事 人履行义务时另一方当事人以货币形式支付的代价。
2012-10-26
14
2.2.2 合同的内容
（6）履行期限、地点和方式
履行期限是指当事人履行合同义务的起止时间，亦即 负有交付标的义务的当事人交付标的起止时间，或者负有 支付价款或者报酬义务的当事人支付价款或者报酬的起止 时间。 履行地点是指当事人履行合同义务和接受履行合同义 务的地方。 履行方式是指当事人履行自己在合同中的义务的方。
2012-10-26
合同规定的应用
22
案例：重大项目必须按规定签定合同
案例 某城市拟新建一大型火车站，各有关部门组织成立建 设项目法人，在项目建议书、可行性研究报告、设计任务 书等经市计划主管部门审核后，报国家计委、国务院审批 并向国务院计划主管部门申请国家重大建设工程立项。审 批过程中，项目法人以公开招标方式与三家中标的一级建 筑单位签订《建设工程总承包合同》，约定由该三家建筑 单位共同为车站主体工程承包商，承包形式为一次包干， 估算工程总造价18亿元。 但合同签订后，国务院计划主管部门公布该工程为国 家重大建设工程项目，批准的投资计划中主体工程部分仅 为15亿元。因此，该计划下达后，委托方（项目法人）要 求建筑单位修改合同，降低包干造价，建筑单位不同意， 委托方诉至法院，要求解除合同。法院认为，双方所签合 同标的系重大建设工程项目，合同签订前未经国务院有关 部门审批，未取得必要批准文件，并违背国家批准的投资 计划，故认定合同无效，委托人（项目法人）负主要责任， 赔偿建筑单位损失若干。
第二章 合同的订立
Conclusion of Contract
要点(Focus)
订立合同主体的资格 合同的形式和内容 合同订立的程序
格式条款
缔约过失责任
2012-10-26 1
2.1 订立合同主体的资格
Subject Qualification of Contracting Parties
2012-10-26
建设工程合同必须采用书面合同
8
2.2.1 合同的形式
（2）口头形式
口头形式是指当事人用谈话的方式所订立的合同，如 当面交谈、电话联系。
2012-10-26
一口清合同
9
2.2.1合同的形式
（3）其他形式
其他形式是指采用除书面形式、口头形式以外的方式来 表现合同内容的形式。一般包括推定形式和默示形式。
2.5 缔约过失责任
2.5.1 缔约过失责任的概念和由来
（1）缔约过失责任的概念
缔约过失责任是指在订立合同的过程中，一方当事人 因未能履行依据诚实信用原则所应尽的义务，而导致另一 当事人的信赖利益遭受损失时，所应当承担的民事责任。
（2）缔约过失责任的由来
2012-10-26
26
2.5.2 应承担缔约过失责任的情形
（1）承诺只能由受要约人向要约人作出
（2）承诺的内容必须与要约的内容一致 （3）承诺必须在承诺期限内到达要约人
承诺的方式 1）通知； 2）行为 承诺的生效：英美法系发信主义、大陆法系到达主义 承诺的撤回:方式与要约相同，无撤销
市场买鸡蛋的过程分析
21
2012-10-26
2.3.4 合同成立的地点
合同法第15条规定：“要约邀请是希望他人向自己 发出要约的意思表示。”又称要约引诱。
不一定包含所希望订立的合同内容 愿意接受该意思表示约束 无法律后果，没有法律约束力
寄送的价目表、拍卖公告、招标公告等
2012-10-26