夜景照明施工合同
夜景照明工程施工合同
夜景照明工程施工合同甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关规定，为明确双方的权力、义务和经济责任，经甲、乙双方协商一致，特签订本夜景照明工程施工合同，以资共同遵守。
一、工程名称：__________夜景照明工程二、工程地点：__________三、工程承包价：人民币_______元（大写：_______________________元整）四、工程内容：1. 施工项目：本项目的灯具安装、照明配电系统安装、控制系统安装、防雷及保护接地系统安装等。
2. 施工范围：按照设计图纸和施工规范要求，完成夜景照明工程的施工。
五、施工要求：1. 乙方必须严格按照设计图纸和施工规范要求进行施工，并保证按期完工。
2. 所有设备设施的安装必须牢固安全、可靠，电线、电缆的敷设路径必须合理、规范。
施工质量应符合国家相关规范和标准。
六、工程材料：1. 本工程所需全部安装材料由甲方负责采购并送至工地，由乙方当场验收并承担保管责任。
乙方须保管好材料签收单据，工程竣工办理安装费结款时交回甲方。
2. 乙方在使用时须尽量做到节约用材，避免不必要的浪费。
七、工程进度：1. 乙方应按照甲方规定的工期要求完成工程施工。
2. 乙方应提前向甲方报告工程进度，如需延期，应提前向甲方提出申请，并经甲方同意。
八、工程质量保证：1. 乙方应对施工质量负责，保证工程质量符合国家相关规范和标准。
2. 工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行工程验收，如不符合设计要求和质量标准，乙方应负责整改。
九、合同的解除和终止：1. 双方同意，合同履行过程中，如遇不可抗力等因素，导致工程无法继续进行，双方可协商解除或终止合同。
2. 合同解除或终止后，乙方应按照甲方的要求进行工程交接，并承担相应的违约责任。
十、争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
高空夜景工程合同
高空夜景工程合同甲方（委托方）：_____________乙方（承包方）：_____________鉴于甲方欲进行高空夜景照明工程，并愿意委托乙方进行设计、施工及相关服务，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守执行。
一、工程内容与范围1. 本工程包括但不限于以下内容：高空夜景照明设计、灯具采购、安装调试、后期维护等。
2. 具体工程范围及要求详见附件《高空夜景照明技术规范》。
二、工程质量与标准1. 乙方必须保证工程质量符合国家及行业相关标准，满足甲方提出的技术要求。
2. 所有材料、设备均应达到合同规定的质量标准，并提供相应的合格证明。
三、工期与进度1. 本工程计划开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
2. 乙方应按照合同约定的时间节点，提交工程进度计划，并确保按期完成。
四、合同价款与支付方式1. 本工程总价款为人民币（大写）_____________元整。
2. 付款方式：预付款30%，中期付款40%，尾款于工程验收合格后支付。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间、质量完成工程任务，应按未完成部分的合同金额支付违约金。
2. 如甲方未按约定时间支付工程款项，应按逾期天数支付滞纳金。
六、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______ 乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日日期：____年__月__日。
夜景工程合同（精选3篇）
夜景工程合同（精选3篇）夜景工程合同篇1发包人?（全称）：法定代表人：住所：联系电话：承包人?（全称）：法定代表人：住所：联系电话：为了按期保质保量地完成本工程，甲乙双方按照《_____》和《建筑安装工程条例》的原则，结合工程实际情况，达成如下合同条例，以便共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：2、工程所在地：二、承包范围及承包方式1、本合同承包范围为：工程材料与安装本2、按照乙方提供的设计方案，甲方同意的效果图设计方案，采取包工包料包干的承包方式。
三、工程期限1、开工日期：______年___月___日；2、竣工日期：______年___月___日；3、合同工期总日历天数_________天。
四、质量标准工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
五、合同造价金额（大写）：___________________________________元（人民币）；￥：____________元（人民币）。
六、工程开工准备1、经甲乙双方签署生效后，乙方应立即进场展开施工准备工作，乙方应在合同甲方规定施工工期内完成施工任务。
2、甲方须无偿提供临时用电用水，仓库供乙方工程施工时使用。
七、施工组织设计和工期1、工期进度：承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人必须在合同签订后_____日内向发包人提供完整的施工组织设计。
每月_____日前提供下月工程进度计划。
工程师确认的时间：工程师收到后_____天内批准或提出修改意见，逾期不批复则视为同意。
2、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间，非因特殊情况造成工期延误的，由承包方承担责任；由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误，工期相应顺延，发包人支付相应的费用。
八、合同价款的支付方式付款方式：材料进场经甲方验收合格后，甲方付至工程款总造价的80%；施工完毕后一周内验收，经验收合格7日内支付至合同总造价的95%，留5%的质保金，质保期一年满后一周内结清。
夜景工程合同范本5篇
夜景工程合同范本5篇篇1夜景工程合同范本甲方：__________（委托方名称）乙方：__________（承包方名称）鉴于甲方打算委托乙方进行夜景工程建设，双方在平等、自愿的基础上，本着互利互惠、诚实信用的原则，经过友好协商，就甲方委托乙方进行夜景工程的相关事宜达成如下合同：第一条项目范围1. 甲方委托乙方负责进行夜景工程的设计、施工及相关管理工作。
2. 夜景工程包括但不限于景观照明、景观音响、水景灯光等相关内容。
第二条合同金额1. 本次夜景工程合同总金额为_______________（大写）人民币。
2. 甲方应按照工程进度，在约定时间内向乙方支付相应款项。
第三条工程规格1. 夜景工程应符合国家相关法规标准及甲方的要求。
2. 夜景工程应具有美观、实用、经久耐用的特点。
第四条工期安排1. 夜景工程的计划工期为_______________，具体工期按双方商定确定。
2. 在工程发生变更或延期的情况下，双方应友好协商，确保工程能够按时完工。
第五条质量保证1. 乙方应保证进行夜景工程的材料和设备质量可靠。
2. 已竣工的施工项目应符合相关质量验收标准，甲方有权进行验收。
第六条违约责任1. 如因乙方原因导致夜景工程无法按照合同完成的，乙方应承担相应的违约责任。
2. 如因甲方原因导致夜景工程未能按时启动或完成的，甲方应承担相应的违约责任。
第七条保密条款1. 双方应对相关技术、商业秘密等保密，未经对方同意不得向第三方泄露。
2. 保密期限为合同终止之后的_______________。
第八条其他约定1. 本合同自双方盖章之日起生效，至夜景工程完工验收结束之日终止。
2. 在合同履行过程中如有争议，双方应友好协商解决；如协商不成，提交有关部门仲裁。
3. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
甲方：__________（盖章）乙方：__________（盖章）日期：_______________篇2夜景工程合同范本甲方：（甲方单位全称）、法定代表人：（甲方法人代表）、联系地址：（甲方地址）、联系电话：（甲方电话）、邮箱：（甲方邮箱）乙方：（乙方单位全称）、法定代表人：（乙方法人代表）、联系地址：（乙方地址）、联系电话：（乙方电话）、邮箱：（乙方邮箱）合同编号：【____】一、合同背景甲方与乙方双方就夜景工程进行合作，为明确双方权利义务，特订立本合同。
夜景工程合同范本最新7篇
夜景工程合同范本最新7篇第1篇示例：合同编号：2019年第001号甲方：XX市政府城市规划局乙方：XX建筑设计有限公司为了加强城市夜景建设，提升城市形象，改善市民居住环境，甲乙双方经友好协商，就以下事项达成合作意向，订立本合同：一、项目名称1.1 本合同项目名称为“XX市城市夜景改造工程”。
二、工程内容2.1 乙方将承担本工程的设计、施工及监理工作，具体包括但不限于：城市夜景照明设施设计、景观灯具采购及安装、夜景效果演示等工作。
2.2 工程的设计、施工、验收标准及进度要求，应符合国家相关法律法规及甲方的规定。
三、工程费用及支付方式3.1 本工程的总投资为XXX万元，具体分包情况及费用支付方式如下：- 设计费：XX万元，设计完成后一次性支付；- 施工费：XXX万元，按工程进度支付，分为XXX次支付；- 监理费：XX万元，按实际服务情况支付。
3.2 乙方在签署本合同后的七个工作日内向甲方提供工程款收据，作为工程款支付的凭证。
四、工程保修期4.1 乙方完成本工程后，应提供12个月的保修期，保修期内对工程质量问题及时维修，并承担维修费用。
五、违约责任5.1 若乙方未按合同要求完成工程设计、施工或监理工作，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并可以解除合同。
六、合同变更6.1 任何一方如需变更本合同的内容，应经过双方协商一致，并签署书面变更合同。
七、争议解决7.1 本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交XX市仲裁委员会仲裁。
八、其他条款8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日终止。
8.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：年月日签署日期：年月日本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为【夜景工程合同范本最新】的相关内容，希朇本合同能够得到双方的认可及遵守，确保工程质量及进度的顺利进行。
第2篇示例：每当夜幕降临，城市的灯火辉煌，夜景变得格外迷人。
夜景工程合同范本7篇
夜景工程合同范本7篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就本夜景工程事宜达成一致意见，特签订本合同，以资双方共同信守执行。
一、工程概况1. 工程名称：_________________________夜景工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：本工程包括但不限于夜景照明系统的安装施工，包括灯具、线缆、配电箱等设备的采购、安装、调试等。
二、工程期限工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
如因特殊原因需要延期，应经甲方同意并签订书面协议。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：本合同总价款为人民币________元整（大写：________元整）。
该价款包括乙方完成本工程所需的全部费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方应按以下比例向乙方支付工程款：（1）基础工程完成后支付合同价款的百分之三十；（2）主要设备安装调试完成后支付合同价款的百分之五十；（3）竣工验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照相关国家标准和规范进行工程施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后的七日内组织验收。
验收合格后，双方签订验收合格证书。
3. 如工程存在质量问题，乙方应在甲方提出异议之日起三日内予以整改，直至符合合同约定标准。
五、工程保修与维护1. 工程保修期为本工程竣工验收合格之日起两年。
保修期内，乙方应对本工程出现的质量问题进行免费维修。
2. 保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。
具体费用由双方另行商定。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款的，应就拖欠金额按照每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
夜景灯光施工合同
夜景灯光施工合同合同编号：____________甲方（委托方）：____________乙方（施工方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行夜景灯光施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________夜景灯光施工项目1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：包括但不限于夜景灯光设计、设备采购、安装调试、系统集成、验收合格等全部工作。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币____________元（大写：____________________元整），按照甲方提供的工程量清单和乙方的报价进行计算。
2.2 合同金额包括：材料费、人工费、设备费、交通费、住宿费、税费等一切与工程有关的费用。
2.3 合同金额为固定价格，除非双方另有约定，否则不得调整。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为____________天，自乙方收到甲方书面开工通知之日起计算。
3.2 乙方应当按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担相应的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应当按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应当提供完整的工程资料，并保证工程在保修期内正常使用。
五、付款方式5.1 本合同的付款分为三个阶段，具体付款比例和付款时间双方另行约定。
5.2 甲方支付乙方款项时，应当提供正规发票。
六、违约责任6.1 乙方应当按照约定完成工程，如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应当承担相应的违约责任。
6.2 乙方应当按照约定时间交付工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应当承担相应的违约责任。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
led夜景工程合同
led夜景工程合同甲方（业主）：_________________乙方（承包方）：_______________鉴于甲方拟对其所在区域进行LED夜景改造，提升夜间景观效果，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵守履行。
一、合同目标与范围本合同旨在明确甲乙双方在LED夜景工程项目中的权利义务，确保工程按质按量完成。
工程内容包括但不限于：LED灯具的选型、采购、安装、调试及后期维护等。
二、工程内容与要求1. 乙方需根据甲方提供的设计方案和技术要求，完成LED夜景工程的设计、施工及安装工作。
2. 所有LED灯具及配套设备应符合国家相关标准和行业规范，保证工程质量。
3. 乙方负责工程的整体布局规划，确保灯光效果达到设计预期，满足甲方需求。
三、工期与进度1. 本工程自合同签订之日起计算工期，总工期为____天。
2. 乙方应按合同约定的时间节点提交工程进度报告，如遇不可抗力因素影响工期，应及时通知甲方并协商解决。
四、质量保证与验收1. 乙方应保证工程质量符合国家标准及甲方要求，对所有安装的LED灯具提供至少两年的质保期。
2. 工程完成后，甲乙双方应共同进行验收，验收合格后方可结算工程款项。
五、费用支付1. 本工程总造价为人民币____元，具体支付方式如下：- 预付款：合同签订后，甲方支付总造价的30%作为预付款。
- 进度款：根据工程进度，分阶段支付相应款项。
- 尾款：工程验收合格后，甲方支付剩余款项。
2. 若甲方延迟支付款项，乙方有权暂停工程施工直至款项到账。
六、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程或工程质量未达标准，应承担违约责任，赔偿甲方损失。
2. 如甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付违约金。
七、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
夜景照明工程合同范本
夜景照明工程合同范本合同编号：_______夜景照明工程合同甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担夜景照明工程的设计、施工、安装及售后服务等事项，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______（1）夜景照明方案设计；（2）夜景照明设备采购；（3）夜景照明工程施工；（4）夜景照明工程调试及验收；（5）夜景照明工程售后服务。
二、合同价款2.1 本合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 上述价款已包含乙方完成本合同约定工程范围内所有工作内容的费用，包括但不限于设计费、设备费、施工费、调试费、验收费及售后服务费等。
三、支付方式（1）合同签订后_______日内，支付合同价款的_______%作为预付款；（2）夜景照明工程施工完毕，经甲方验收合格后_______日内，支付合同价款的_______%；（3）夜景照明工程调试合格并经甲方验收合格后_______日内，支付合同价款的_______%；（4）夜景照明工程质保期满后_______日内，支付合同价款的_______%。
3.2 乙方在收到上述款项后，应向甲方开具等额的正规发票。
四、工程期限4.1 本工程自合同签订之日起_______日内完成。
4.2 乙方应按照甲方的要求和工程进度安排，确保工程按时完成。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金=合同价款×_______%。
五、质量保证5.1 乙方应按照国家有关标准和行业标准进行设计、施工、安装，确保工程质量。
5.2 乙方应提供_______年的质保期，质保期内，乙方应免费维修、更换由于乙方原因导致的工程质量问题。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
夜景照明工程合同
夜景照明工程合同甲方（委托方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]鉴于甲方需要进行夜景照明工程，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就夜景照明工程的相关事宜达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：[夜景照明工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：[详细描述工程内容，包括但不限于照明设备安装、调试、维护等]4. 工程期限：自[开工日期]至[竣工日期]第二条工程质量和技术要求1. 乙方应按照国家有关夜景照明工程的规范和标准进行施工。
2. 乙方应保证工程质量，达到甲方要求的照明效果。
第三条工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币[金额]元（￥[大写金额]）。
2. 支付方式：[具体支付方式，如预付款、进度款、验收款等]。
第四条工程验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方应在收到通知后[具体天数]天内组织验收。
第五条双方权利与义务1. 甲方的权利与义务：- 按时支付工程款项。
- 提供施工所需的相关资料和条件。
- 协助乙方解决施工过程中的问题。
2. 乙方的权利与义务：- 按照合同约定完成工程。
- 保证工程质量，按时交付使用。
- 遵守施工现场的安全规定。
第六条违约责任1. 如一方违反合同约定，应向对方支付违约金，违约金的数额为违约方应支付或应收款项的[百分比]%。
2. 因不可抗力导致无法履行或部分履行合同的，双方互不承担违约责任。
第七条合同变更和解除1. 因特殊情况需要变更或解除合同的，双方应协商一致，书面确定。
2. 未经双方同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。
第八条争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他约定[双方可根据实际情况增加其他必要条款]第十条生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
夜景照明工程合同协议书
夜景照明工程合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！夜景照明工程合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要进行夜景照明工程，乙方具备夜景照明工程的设计、施工能力，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 工程内容1.1 工程名称：__________夜景照明工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程预算：__________元第二条 工程设计及施工2.1 乙方根据甲方的要求，提供夜景照明工程的设计方案，并负责施工。
2.2 设计方案应包括：照明布局、灯具选型、电气设计等，并在合同签订后__________天内提交给甲方。
2.3 乙方应按照设计方案和施工图纸进行施工，确保工程质量。
第三条 工程质量及验收3.1 乙方应保证工程质量，确保照明系统稳定运行，达到设计要求。
3.2 工程验收标准：__________3.3 工程验收时间为工程完工后__________天，甲方应组织相关人员对工程进行验收。
3.4 验收合格的工程，乙方应提供一年的免费保修服务。
第四条 工程款支付4.1 甲方按照工程进度，分阶段支付工程款。
4.2 工程进度款支付比例为：__________4.3 工程验收合格后，甲方支付剩余工程款。
第五条 违约责任5.1 乙方未按照设计方案和施工图纸进行施工，甲方有权要求乙方整改，并支付违约金。
5.2 甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并有权要求甲方支付违约金。
第六条 争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条 其他7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。
夜景施工合同范本
夜景施工合同范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行夜景施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程名称：夜景施工工程。
二、工程地点：甲方指定的施工地点。
三、工程内容和范围：1. 夜景照明系统的设计和施工，包括灯光设备的选择、安装、调试和维护。
2. 夜景照明效果的实现，包括灯光布局、色彩搭配、亮度控制等。
3. 夜景照明的智能化控制，包括灯光的自动调节、定时开关、远程控制等功能。
4. 夜景照明的安全和环境保护，包括灯光设备的防雷、防漏电、节能环保等。
四、设计和施工周期：乙方应在合同签订后的20个工作日内完成夜景照明系统的设计，并提交甲方审批。
经甲方审批同意后，乙方应在合同签订后的60个工作日内完成夜景照明工程的施工。
五、工程质量标准：乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行夜景照明系统的设计和施工，确保工程质量。
六、工程款项：1. 乙方向甲方提交设计方案后，甲方应支付乙方设计费用的50%作为定金。
2. 乙方完成夜景照明工程施工后，甲方应支付乙方工程款项的80%。
3. 甲方在收到乙方提交的工程验收报告后，应在验收合格后的10个工作日内支付剩余的20%工程款项。
七、违约责任：1. 如乙方未按照约定时间和质量要求完成设计和施工，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
2. 如甲方未按照约定时间和款项支付工程款项，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
八、争议解决：如合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他：1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日以上夜景施工合同范本仅供参考，具体合同内容需根据甲乙双方的实际情况和需求进行调整和补充。
夜景亮化工程维护合同范本
夜景亮化工程维护合同范本甲方（委托方）：_____________________乙方（维护方）：_____________________鉴于甲乙双方对城市夜景亮化工程的维护工作有共同的需求和目标，经友好协商，达成以下合同条款：一、维护范围及内容1. 本合同所涉及的亮化工程包括但不限于以下设施：LED灯具、控制系统、配电设备等。
2. 维护内容包括定期检查、故障排查修复、清洁保养、更新替换损坏部件等。
二、维护标准及要求1. 乙方应保证亮化设施处于良好运行状态，确保亮度符合设计标准。
2. 所有维护作业应遵守相关安全规范，不得损害其他市政设施。
3. 对于突发性故障，乙方应在接到通知后4小时内响应，24小时内排除故障。
三、维护周期与时间安排1. 乙方应根据不同设施的特点，制定详细的维护周期计划。
2. 常规检查每季度进行一次，大范围检修每年至少一次。
3. 特殊天气或重大节日前后，乙方应加强巡查和维护力度。
四、费用支付方式1. 维护费用根据实际工作量按月结算，由甲方按时支付给乙方。
2. 如遇特殊情况需增加维护次数或工作量，双方应重新协商费用。
五、违约责任1. 若乙方未能按合同约定提供维护服务，应承担相应违约责任。
2. 若甲方未按时支付费用，应向乙方支付滞纳金。
六、合同变更与解除1. 任何一方需变更或解除合同，应提前一个月书面通知对方。
2. 因不可抗力导致无法履行合同的，双方应及时沟通协商解决方案。
七、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，维护期限为一年。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
城市夜景亮化工程的维护工作是确保其长期稳定运行的关键，也是展示城市形象的重要环节。
通过制定详尽的维护合同，可以有效保障亮化设施的性能，延长使用寿命，同时也为维护方和委托方提供了明确的工作指南和法律依据。
夜景工程合同范本
夜景工程合同范本甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：一、工程概况1. 工程名称：[具体夜景工程名称]2. 工程地点：[详细工程地点]3. 工程内容：包括但不限于夜景照明系统的设计、安装、调试、维护等工作，以达到甲方要求的夜景效果。
二、工程期限1. 开工日期：[预计开工时间]2. 竣工日期：[预计竣工时间]3. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致工程延期，双方应另行协商确定新的工期。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为：人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
2. 支付方式：合同签订后[具体天数]日内，甲方向乙方支付工程总价款的[百分比]作为预付款；工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程总价款的[百分比]；工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价款的[百分比]；剩余工程总价款的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时一次性支付给乙方。
四、双方责任与义务甲方责任与义务：1. 提供工程所需的场地、电源、水源等必要条件。
2. 按照合同约定支付工程价款。
3. 协助乙方与工程相关的单位和部门进行沟通协调。
乙方责任与义务：1. 按照合同约定的工程内容、质量标准和工期要求进行施工。
2. 负责工程的设计、安装、调试等工作，确保工程质量符合相关标准和要求。
3. 提供工程竣工验收所需的相关资料和文件。
4. 负责工程竣工后的维护和保养工作，质保期为[具体期限]年。
五、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后的[具体天数]日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[百分比]向乙方支付违约金。
夜景照明工程施工合同
xxxxxx项目夜景照明工程施工合同合同编号：xx-xx-CB（2017）合004 日期：2017年月日目录一、工程概况 (1)二、工程承包范围及内容 (1)三、工期要求和规定： (1)四、工程承包方式、工程造价和结算办法 (2)五、工程款支付方式 (4)六、现场签证 (4)七、双方责权 (5)八、工程质量等级及验收标准 (7)九、材料进场验收、竣工验收方法及移交 (7)十、维保期内的服务 (8)十一、违约责任 (8)十二、有关安全生产和防火的约定 (9)十三、争议解决 (10)十四、合同生效和终止 (10)附件一、工程施工内容、工作界面及其他说明 (11)附件二、主要设备、配件、材料品牌览表 (12)附件三、xxxxxx项目夜景照明工程造价汇总表 (13)xxxxxx夜景照明工程施工合同甲方：福建xxxxxx旅游开发有限公司乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关行政法规等，并结合本工程的具体情况，将xxxxxx夜景照明工程承包给乙方。
经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：xxxxxx夜景照明工程2、工程地点：福州市xxxx镇二、工程承包范围及内容1、工程承包范围：1.1乙方承包内容包含但不限于：1）安装开关电源；2）负责安装开关电源进出线的接线及开关电源至灯具线缆敷设；3）负责灯具的安装及调试等；4）负责灯具设备及附属设备的提供等。
1.2甲方的工程设计变更、设计通知等无论大小、复杂程度等，乙方应无条件接受施工。
2、工程施工内容：具体详见附件一《工程施工内容、工作界面及其他说明》三、工期要求和规定：1、本工程总工期为90 天（工程部确认）。
若土建原因造成乙方施工工期不能按计划完成，则竣工日期顺延。
2、本工程竣工日期以乙方送交竣工报告和甲方收到有关部门出具的验收通过并且达到竣工验收备案条件的日期为准。
3、施工中供电、供水部门正常停电、停水影响工期，招标人不作现场签证，投标人应综合考虑该因素。
夜景照明工程施工合同
夜景照明工程施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事宜协商一致，特订立本合同。
第一条：工程概况1、工程名称：。
2、工程地点：。
3、工程范围：甲方提供的夜景照明工程施工图纸范围的所有内容，主要工作内容为电源开关安装、开关安装电源进出线的接线及开关电源至灯具线缆敷设、灯具的安装及调试等。
4、承包方式：包工包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收通过。
第二条：施工工期本合同施工总工期为天，自年月日始至年月日止。
若土建原因造成乙方施工工期不能按计划完成，则竣工日期顺延。
第三条：合同价款1、本工程为承包含税固定总价包干，总价人民币为元，大写元整。
具体详见合同附件一《夜景照明工程造价汇总表》。
2、以上含税包干总价为完成本合同承包范围内的全部工作内容直至交付甲方使用的一切相关费用。
第四条：付款方式1、本合同签订生效后7个工作日内，甲方支付乙方合同总价30%的预付款。
2、工程完工并经甲方验收合格后7个工作日内，甲方支付乙方至合同结算总价95%的进度款。
3、剩余5%作为工程质量保证金，待保修期满一年后7个工作日内，甲方无息支付乙方剩余全部款项。
第五条：甲方的权利与义务1、配合乙方办理本工程相关的业务，协助协调乙方与各相关施工工序的关系。
2、负责对本工程的安全文明、施工进度、质量等施工管理内容进行监督、检查。
协调土建施工的进度。
对违反施工管理、未按合同要求组织施工的，甲方有权对乙方进行处罚。
3、按工序要求进行中间验收或隐蔽工程验收。
4、设计图纸问题的处理，设计变更的签证、工程进度款的核对和支付、办理竣工结算，为乙方提供完整的建筑安装施工图纸2套。
5、组织乙方技术人员、设计单位及有关部门进行图纸会审及技术交底。
6、甲方给乙方提供施工所用的电源、水源接点各一处。
夜景灯施工合同范本
夜景灯施工合同范本
甲方（委托方）：
地址：
联系人：
联系电话：
乙方（承包方）：
地址：
联系人：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲乙双方经友好协商，就夜景灯施工事宜达成
如下协议：
一、工程范围：本次施工工程为甲方指定区域的夜景灯施工。
二、工程内容：乙方将根据甲方要求进行夜景灯的安装、调试、维护等工作。
三、工程期限：本次工程施工期为（具体时间），甲乙双方可协商延长工程期限。
四、施工费用：本次工程的施工费用为（具体金额），甲方应在工程完成后支付施工款项。
五、验收标准：乙方应按照合同约定的标准完成施工工作，并经甲方验收合格后交付使用。
六、保修期限：乙方在交付使用后的（具体时间）内对施工质量负责，并承诺在此期间内
免费维修。
七、违约责任：若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
八、争议解决：本合同争议应友好协商解决；协商不成可向有关部门申请调解或进行仲裁。
九、本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程完工验收结束。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字：签字：
日期：日期：。
夜景照明工程合同模板
夜景照明工程合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！夜景照明工程合同模板甲方：乙方：鉴于甲方需要进行夜景照明工程，乙方具备夜景照明工程的施工能力，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方夜景照明工程达成如下合同：一、工程内容1.1 乙方根据甲方的要求，完成夜景照明工程的设计、施工、验收及保修等工作。
1.2 工程包括但不限于：灯具选型、照明布局设计、线路铺设、照明设备安装、控制系统调试等。
二、工程费用2.1 乙方向甲方提供的夜景照明工程费用为人民币【】元（大写：【】元整），其中包括设计费、材料费、施工费、验收费及保修费等。
2.2 甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总额的30%作为预付款。
2.3 剩余的70%工程款项，甲方应在工程验收合格后七个工作日内，一次性支付给乙方。
三、工程期限3.1 乙方向甲方承诺，自合同签订之日起，【】天内完成夜景照明工程的施工。
3.2 工程验收合格后，乙方应提供【】年的免费保修服务。
四、工程质量4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行夜景照明工程的设计和施工。
4.2 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到甲方满意的效果。
五、违约责任5.1 乙方如未按照合同约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总额的5%。
5.2 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 双方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法经营活动。
7.2 合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日请根据您的实际情况，对以上合同内容进行修改和完善。
照明工程施工合同书
照明工程施工合同书甲方：（公司名称）统一社会信用代码：xxxxxxxxxx地址：xxxxxxxxxx乙方：（公司名称）统一社会信用代码：xxxxxxxxxx地址：xxxxxxxxxx鉴于甲方拟委托乙方进行照明工程的施工，双方经协商一致，达成如下合同：第一条合同项目甲方委托乙方进行以下照明工程的施工：（详细列出工程项目）第二条工程价格1. 工程总价为人民币（以下简称“元”）XXX万元（大写：XXX万元整）。
2. 价格包含项目所需的所有材料、设备、人工、运输、税费等。
第三条工期1. 工期为XXX个工作日。
2. 工期自本合同生效之日起计算。
第四条施工标准1. 施工应符合国家和地方相关法律法规的要求，以及照明工程的相关技术标准。
2. 施工过程中应注意保护现场环境和周边设施，并确保施工安全。
第五条施工方式1. 施工方法由乙方自行决定，但应与甲方协商一致。
2. 施工过程中如需调整施工方式，乙方应及时告知甲方并征得其同意。
第六条付款方式1. 工程分期支付，每月支付一次。
甲方将按照已完成的工程进度支付相应款项。
2. 合同履行完毕后，甲方将支付尾款。
第七条施工保修1. 施工合格后，乙方应提供一定期限的质量保修。
2. 在保修期内，如发现施工质量问题，乙方应及时处理或修复。
第八条违约责任1. 如乙方未按时完成工程或工程质量存在问题，甲方有权要求乙方承担违约责任，并可以解除合同。
2. 如甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方承担违约责任，并可以解除合同。
第九条不可抗力1. 因不可抗力因素导致合同不能履行的，双方不承担违约责任。
2. 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政府行为等。
第十条争议解决1. 本合同履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
2. 若协商不成，双方可通过诉讼或仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地。
第十一条合同生效与终止1. 本合同经双方盖章生效，并自合同签订之日起生效。
2. 本合同履行完毕后终止。
第十二条其他事项1. 本合同未尽事宜由双方协商解决，并可进行合同补充协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXXXXX 夜景照明工程施工合同
发包方：xxxxxxxx 有限公司（以下简称甲方）
承包方：xxxxxxxx 有限公司（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的原则，甲方将夜景照明工程交由乙方施工，为明确双方在本工程施工的权利和责任，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守执行。
一、工程概况
工程名称：xxxxxxxx 夜景工程
建设地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
二、承包范围、内容及方式
本项目为交钥匙工程。
范围为XXXXXXXXXXXX 夜景施工图设计的所有内容，包括但不限于以下内容：主材及辅材供应（包括电线电缆、套管、线槽、灯具、光源、配电控制箱、控制系统等）、施工与安装、调试。
合同总价包括主材及辅助材料费、安装施工人工费、管理费利润、措施费、调试、规费、保险、税金、售后服务，为交钥匙工程。
本工程采取总价承包即包工、包料、包机械、包质量的承包方式。
三、合同价款
总包干价为：人民币XXXXXXX元（即：XXXXXX 整），其总价均已含各种风险，除甲方书面指令外均不调整合同价款。
合同材料设备安装明细见附件《工程预算书》。
如果设计发生变更、新增或减少了工程项目，合同总价应做相应调整，按以下计算方式确定：
1、《工程预算书》之内的项目，按中标工程量清单内的综合单价乘以中标降幅系数。
2、《工程预算书》之外的项目，由乙方提供适当的单价，经甲方审核后确定。
四、工期
开工日期：以甲方另行通知为准，竣工工期为乙方单项工程达到验收合格交付使用为止，但不得影响总承包单位施工工期。
五、付款方式
1、本工程无预付款。
2、中标人每月25日递上月26日到本月25日的月完成工程量报表，（含当月工程进度月实际
完成工作量计算书）。
招标人在收到完成工程量报表7天内审核完成，并于次月
10日内按照审核批准的合格工程量80%支付工程进度。
3、工程竣工验收合格后7天内招标人支付至合同总价款的90%。
4、工程资料提交相关部门备案完成，并办理结算后7天内，招标人支付至结算总价款的
97%，预留决算总价的3%作为保修金，保修期至，无息退还，保修期壹年。
5、工程款拨付时乙方应同时提供等额建设属地税务部门认可的建安发票。
六、双方责任
1、甲方的工作和责任：
提供施工图纸和有关资料，审核工程施工进度计划并监督乙方按进度计划实施。
负责对乙方的工作过程和结果实施监督检查，在乙方工程质量、工期、安全、文明施工等不能满足工程施工之所需时，甲方有权要求乙方限期整改直至满足要求。
2、乙方的工作和责任：
乙方应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理办法，采用适当有效的防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
乙方必须遵守当地政府主管部门文明施工有关规定，在施工过程中做到工完场清。
乙方必须严格按设计要求及相关技术规范进行施工，服从甲方和工程监理单位对工程质量、进度的管理，及时做好材料进场报验、隐蔽工程报验等工作。
乙方进场施工至该工程移交前，乙方必须负责施工现场的安全保卫工作及已安装的设备的成品保护。
3、工程完工后，甲方在收到乙方书面验收申请后七个工作日内应组织验收，如甲方在
期限内无故不组织验收，则视为本工程合格，并交付使用。
七、调试、试运行
1、合同设备安装结束且工作情况良好，相关的土建及配套工程工作也基本结束，此时在甲方同
意后，将执行调试和试运行工作。
2、乙方应派遣有实践经验的工程技术人员进行合同设备的调试及试运行工作。
如在此阶段，因
设备自身质量问题或安装出现差错，乙方应全权负责消除差错直到甲方满意，并按合同条款中规定执行。
3、在调试期间乙方应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。
并提供所有
测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，一切费用由乙方负责。
所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。
4、试运行：合同设备试运行需在和本项目有关的部门及甲方人员的监督下进行。
八、工程质量及验收
l、本工程质量目标是：合格。
乙方必须确保质量目标的实现，质量标准的评定以国家
或行业的质量检验评定标准以及电子效果图效果为依据
2 、乙方必须严格按施工图及现行施工验收、验评规范组织施工。
未经甲方同意不得擅自施工。
3、在施工过程若有隐蔽工程须经甲方现场工程师验收确认后方可继续下道工序的施工＜
4、本工程所用使用的材料、设备必须符合设计要求及国家相关标准，材料设备进场前乙方必
须向甲方或监理提交相关的质保资料，不符合要求的材料设备不得进场使用。
九、保修
1乙方应当在接到保修通知起24小时内派人到现场进行保修。
48小时内不能修复的, 须提供备用设备进行更换。
2、保修期从工程验收合格之日起计壹年。
十、不可抗力
签约双方任一方由于受诸如战争、严重洪水、台风、地震等不可抗力的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，延长的期限最长应相当于事故所影响的时间。
不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。
十一、仲裁
甲乙两方对执行本合同时发生意见分歧时，应友好协商解决，如协商不能解决时，任何一方都可以向本工程所在地人民法院提起诉讼。
十二、合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效；合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
《工程预算书》、XXXXXXXXX夜景施工招标文件、XXXXXXXXX夜景照明工程灯具配
置作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
甲方：XXXXXXXXX 有限公司乙方：XXXXXXXXX 程有限公司
地址: 地址:
代表人: 代表人:
电话: 电话:
帐号: 帐号:
开户行: 开户行:
日期: 日期:。