27、分包合同附件——补充条款
建设工程劳务分包合同补充条款
建设工程劳务分包合同补充条款总包人:[或称甲方、总包人]分包人:[或称乙方、分包人]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就灵宝市文化活动中心文化馆影剧院工程合作事项协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况1.1工程名称:灵宝市文化活动中心文化馆影剧院工程地点:函谷路东、荆山路北建筑面积:平方米结构形式:框架结构1.2 工程承包范围分包范围:机电安装工程施工图纸及业主之《招标文件》所含全部内容。
承包方式:清包工(含辅材及机械、工具等)1.3 合同工期:开工日期:以现场通知为准工程工期为:日历天1.4质量等级:合格、力争“中州杯”1.5合同价款及计费原则:1.5.1合同价款:¥:约万元1.5.2计费原则:执行2001年《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表》、2001年《河南省房屋修缮工程、安装工程费用定额》、《河南省工程材料价格信息》2003年第五期;人工费按照总包人与业主结算价中的定额直接费所含定额人工工日数乘以综合工日单价元/工日,辅材费按照总包人与业主结算价中的定额直接费所含辅材费的%进行结算,机械费按照总包人与业主结算价中的定额直接费所含机械费的%进行结算,不再计取其他任何费用。
第二条:图纸开工前七天,总包人应提供施工图纸壹套(未含竣工图)。
第三条:总包人驻工地代表3.1总包人驻工地代表姓名:3.2职责:按合同约定,及时提供给分包人所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。
第四条:总包人工作总包人按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作:4.1负责与业主的联系,组织重大经济谈判;4.2负责组织图纸会审和技术交底,编制总的施工组织设计,审查分包人分包工程施工方案及进度计划、月计划及周计划;4.3负责组织阶段验收和竣工验收工作,对分包人的质量、进度、安全和文明施工进行监督;4.4定期组织召开生产例会,对施工生产情况进行协调;4.5提供施工现场的施工用临时水源、电源,临水供水至主干管,临电供电至二级电箱;(楼层或其他,隔层或是每层);4.6提供分包人员食宿场地;4.7提供施工现场地下煤气、电缆、输水管等各种资料;4.8施工中报业主的各种资料由总包人负责汇总,分包人负责按总包人要求提供资料;4.9负责代收代缴应向地方政府上交的税金、定额管理费;交纳施工办公生活水电费;4.10负责提供总包人现场管理人员名单,如有变动,提前一周通知分包人;4.11总包人协助分包人办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系;4.12保证春节前分包工人工资能及时发放;4.13及时反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有关资料。
合同附件与补充条款
合同附件与补充条款合同附件协议书本合同附件协议书(以下简称“协议”)由以下各方于签署,以补充《合同名称》(以下简称“主合同”)所规定的具体事项。
一、协议目的本协议的目的是为了明确主合同中某些条款或事项的具体细节,以确保各方的权益得到充分保护并保证合同履行的顺利进行。
二、协议内容1. 合同附件(1)双方确认根据主合同的要求,在本协议中列明的附件为主合同不可分割的组成部分,并具有相同的法律效力。
(2)本协议中所列明的附件为:- 附件一:详细说明了合同标的物的规格、数量、质量要求等具体细节。
- 附件二:明确了合同价款的支付方式、付款期限等相关条款。
- 附件三:规定了合同履行的计划和进度安排。
2. 补充条款(1)双方同意根据实际情况在本协议中补充有关主合同条款的具体规定。
(2)以下为补充条款的具体内容:- 条款一:关于主合同中的物品交付时间的修改和详细规定。
- 条款二:明确了主合同中关于合同履行质量要求方面的标准和技术规范。
- 条款三:针对主合同的保修条款进行了具体的补充,包括保修期限和服务保障等。
- 条款四:规定各方的违约责任和违约金的具体计算方式。
三、协议的生效与解除1. 生效条件本协议经各方签字、盖章生效,并成为主合同的有效附件。
2. 协议解除本协议依据主合同的解除情况而解除。
一方违反了合同规定的条款或者发生其他违约情况时,对方有权单方解除本协议。
四、其他事项1. 协议争议解决本协议如发生争议,各方应通过友好协商解决。
协商不成的,任何一方均有权向所在地法院提起诉讼。
2. 协议变更未经各方书面同意,本协议不得进行任何修改、变更或解释。
3. 附则本协议自双方签字盖章之日起生效,并取代之前任何形式的口头或书面协议。
以上,为《合同名称》的合同附件与补充条款的协议书。
各方在签署本协议之前,请仔细阅读并确保对协议内容的理解和认同。
对本协议的修改或补充应通过书面形式进行。
甲方(签章):日期:乙方(签章):日期:。
分包合同补充条款
分包合同补充条款一、组织机构要求:项目经理、主管施工生产的项目副经理各1名,土建、安装专职质检员各1 名,专职安全员1名,测量员1名,资料兼试验员1名,施工员满足需要。
二、项目经理及管理人员的要求:已确定的项目经理、项目工程师、质检员、安全员和各专业施工员,在本合同履行期间,非经发包人书面同意,不得擅自变更,否则,发包人有权解除合同,并追偿由此带来的发包人一切损失。
本工程要求项目经理本人必须驻守现场(每周不少于五天,每天不少于八小时),且在工程项目未竣工交付使用前不得更换项目经理。
项目经理驻守现场每少一天扣承包人工程款5000元(请假经发包方批准除外)。
项目部的主要人员必须长驻现场,若发生主要人员的更换,须经发包人批准;发包人有权要求承包人在10日内撤换调整其认为不称职的项目经理及项目部成员,新项目经理人选需经发包人审核同意;项目经理必须采取有效措施保证在整个施工期间施工现场有足够的劳力、材料、设备,保证工程顺利实施,并不受节假日、农忙的影响,否则视为项目经理失职,发包方有权处以10000元/次以上的经济处罚。
三、施工组织1、应提供计划、报表的名称及完成时间:合同签订后一周内,报送施工方案和总进度计划。
开工后,每周一上午报周进度计划;每月25日前报月进度计划。
每月25日前分别向发包人及监理方提供详细的已完工程量报表(含工程变更及签证预算)、甲供材料清单、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。
2、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:负责承包范围内的安全及保卫工作的统一管理,禁止外单位施工车辆、人员出入工地,负责非夜间施工照明的责任,其费用由承包人承担。
3、已完工程成品保护的要求及费用承担:未交付发包人以前由承包人负责,费用由承包人承担。
4、安全施工:承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故责任及发生的费用由承包方承担。
四、其他约定:1、工程竣工交付后15天内,除经发包人书面同意外,一切施工人员、临时设施、施工机械、设备和器材必须撤离施工现场,否则,发包人按每日20000元收取罚款,并可直接从剩余应付款项中扣减。
分包劳务合同补充条款
一、合同主体补充条款1.1 合同主体变更:在合同履行过程中,如因特殊情况需变更合同主体,乙方应提前一个月书面通知甲方,并经甲方同意后,双方签署变更协议,原合同条款中涉及合同主体的条款自动失效。
1.2 合同主体资格:乙方应保证其具备履行合同所需的资质、许可证等,并在合同履行过程中持续保持相关资质的有效性。
二、合同内容补充条款2.1 工程量及工程款的调整:如因设计变更、工程量增减、地质条件变化等原因导致工程量及工程款发生变化,双方应按实际情况进行协商,并签署补充协议。
2.2 工期调整:因不可抗力、设计变更、地质条件变化等原因导致工期延误,双方应协商确定工期调整方案,并在合同中明确调整后的工期。
2.3 质量标准:乙方应严格按照国家及行业相关质量标准进行施工,确保工程质量符合合同约定。
如因乙方原因导致工程质量不符合约定,乙方应承担相应的责任。
2.4 甲方提供的材料及设备:甲方提供的材料及设备应满足工程需求,并在合同中明确材料及设备的规格、型号、数量等。
如因甲方提供的材料及设备质量问题导致工程问题,甲方应承担相应的责任。
2.5 施工现场管理:乙方应按照施工现场管理规范进行施工,确保施工安全、文明、有序。
如因乙方原因导致施工现场出现安全事故,乙方应承担相应的责任。
三、合同履行补充条款3.1 预付款及进度款支付:合同履行过程中,甲方应根据工程进度支付预付款及进度款。
具体支付比例及时间由双方在合同中约定。
3.2 甲方提供的协助:甲方应积极配合乙方施工,如因甲方原因导致工程进度延误,甲方应承担相应的责任。
3.3 乙方义务履行:乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成工程,并对施工过程中产生的垃圾、废弃物进行清理。
3.4 保密条款:双方应保守合同履行过程中的商业秘密,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。
四、合同终止补充条款4.1 合同终止条件:以下情况视为合同终止:(1)合同约定的工期已满,工程已全部完成;(2)双方协商一致,决定终止合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)一方违约,另一方依法解除合同。
分包合同——补充协议
分包合同——补充协议本补充协议(以下简称为“协议”)由以下双方于 [签订日期] 签订:甲方(总包方):[全称]地址:[地址]法定代表人:[姓名]乙方(分包方):[全称]地址:[地址]法定代表人:[姓名]鉴于甲方与乙方就 [项目名称] 的分包合同(以下简称“原合同”)已于 [原合同签订日期] 签订,双方同意对原合同进行如下补充:1. 工作范围调整1.1 乙方应按照甲方的要求,对原合同中规定的工作范围进行以下调整:[详细描述调整内容]。
1.2 除非双方另有书面协议,上述调整不应影响原合同中约定的付款条款。
2. 付款条款修改2.1 双方同意对原合同中的付款条款进行如下修改:[详细描述修改内容]。
2.2 任何由上述调整引起的额外费用,应由双方协商确定,并在本补充协议中明确列明。
3. 交付时间表3.1 鉴于工作范围的调整,乙方同意按照以下修订后的时间表交付成果:[详细描述修订后的交付时间表]。
4. 质量保证4.1 乙方保证,所有根据本补充协议进行的调整工作均应符合原合同中规定的质量标准。
5. 争议解决5.1 与本补充协议有关的任何争议,应首先通过友好协商解决。
如协商不成,任何一方均可将争议提交至 [指定仲裁机构] 按照其当时有效的仲裁规则进行仲裁。
6. 其他条款6.1 本补充协议一旦生效,即将成为原合同不可分割的一部分,并且除本补充协议明确规定的修改外,原合同的其他条款继续有效。
6.2 本补充协议的任何修改、补充均需以书面形式进行,并经双方授权代表签字盖章后方可生效。
本补充协议用中文书写,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________________法定代表人(签字):____________________乙方(盖章):____________________法定代表人(签字):____________________签订日期:____________________。
合同附件和补充条款
合同附件和补充条款一、合同附件根据双方达成的协议,本合同附件旨在作为本合同的一部分,并对合同条款进行补充和明确。
以下为合同附件内容:1. 附件一:付款方式双方确认合同的付款方式如下:- 乙方应于合同签订之日起的十日内支付合同总款项的50%作为定金,以确保合同的生效。
- 乙方应于合同履行开始之日起的十日内支付合同总款项的剩余部分。
2. 附件二:保证金为确保甲方在乙方履行合同义务过程中的利益,乙方同意向甲方支付保证金,保证金的总额为合同总款项的10%。
保证金将在合同履行结束后的三十日内退还给乙方,但在以下情况下,甲方有权扣除保证金或一部份保证金:- 乙方未按时付款或违反付款方式的约定;- 乙方未履行合同义务或违反合同条款;- 乙方未按时提交合同约定的文件或证明材料。
二、补充条款为更准确地界定双方的权利和义务,以下为本合同的补充条款:1. 合同变更任何对本合同内容的修改或变更,必须经双方协商一致并以书面形式进行签署。
任何未经双方协商一致的合同变更均视为无效。
2. 违约责任如一方违反合同的任何规定,使得对方无法履行合同义务或遭受损失,违约方应承担相应的违约责任,并向对方进行赔偿。
3. 保密条款本合同的所有条款和有关本合同的文件、资料以及双方之间的所有信息必须保密。
未经对方同意,任何一方不得向第三方披露或利用另一方的商业秘密或机密信息。
4. 争议解决如发生与本合同有关的争议,双方应通过友好协商解决。
协商不成时,任何一方均有权将争议提交至仲裁机构进行仲裁。
本合同附件和补充条款系本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力,并与本合同的其他条款具有同等重要性。
双方保证遵守并履行本合同附件和补充条款所约定的义务。
甲方:________________乙方:________________日期:________________。
建设工程劳务分包合同补充条款
建设工程劳务分包合同补充条款1. 引言本补充条款旨在对建设工程劳务分包合同(以下简称“劳务分包合同”)进行补充规定,以确保合同双方的权益得到保护,并明确双方的责任和义务。
在劳务分包合同的基础上,补充条款的内容将进一步规范各项工程劳务分包事宜,以促进工程进展和协调双方关系。
2. 双方义务和责任2.1 总包方责任和义务2.1.1 提供详细的施工设计图纸和工程量清单,确保劳务分包单位准确理解工程要求。
2.1.2 向劳务分包单位提供相应的建筑材料、施工设备和安全保障措施。
2.1.3 对劳务分包单位的工作进行监督,确保按照工程要求和合同约定进行施工。
2.1.4 如发现劳务分包单位存在违约或工程质量问题,及时采取补救措施。
2.1.5 在劳务分包合同约定的时间内支付劳务分包款项。
2.2 劳务分包单位责任和义务2.2.1 参照总包方提供的设计图纸和工程量清单,完成工程施工任务。
2.2.2 配合总包方的施工监督工作,确保工程质量符合要求。
2.2.3 妥善保管和使用总包方提供的建筑材料和施工设备,确保资产安全和节约使用。
2.2.4 遵守工程安全生产规定,确保劳务分包单位员工的人身安全和劳动保护。
2.2.5 如发现工程设计、工程物资或总包方存在问题,及时向总包方提出。
3. 付款方式和解决工程变更3.1 付款方式根据合同约定,劳务分包款将以阶段性支付方式进行。
总包方将按照工程进度和质量验收情况,及时支付劳务分包款项。
付款应符合相关财务制度和合同约定,应凭合法的纳税发票进行结算。
3.2 工程变更若出现设计变更、工程进度调整、或其他合理原因导致工程任务变更或增减,双方应及时协商解决。
变更通知书应书面形式提出,并经双方共同签署确认。
变更后的费用、工期和质量要求等事项应按照双方协商一致的方式进行调整。
4. 违约和争议解决4.1 违约责任若一方违反合同中的任何条款,应承担相应的违约责任。
违约方应在第一时间采取纠正措施,并向对方提供相应的赔偿。
分包合同_补充协议书范本
合同编号:_______甲方(全称):_____________________乙方(全称):_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,在原分包合同的基础上,就某些条款进行补充和修改,达成如下补充协议:一、原分包合同编号为_______,以下简称“原合同”。
二、鉴于以下原因:1. 项目实施过程中,甲方根据工程实际情况,对原合同部分条款提出调整建议。
2. 乙方在施工过程中,遇到了一些特殊问题,需要调整原合同相关条款。
3. 甲乙双方经友好协商,一致同意对原合同进行补充和修改。
三、补充协议内容如下:1. 原合同第四条“工程进度”中,乙方完成工程的时间由原合同约定的_______天调整为_______天。
2. 原合同第五条“工程款支付”中,甲方支付工程款的进度由原合同约定的_______阶段调整为_______阶段。
3. 原合同第六条“质量要求”中,乙方在施工过程中,需严格按照国家相关质量标准执行,确保工程质量达到甲方要求。
4. 原合同第七条“安全生产”中,乙方需严格执行国家有关安全生产法律法规,确保施工过程中的人身安全和财产安全。
5. 原合同第八条“违约责任”中,如因乙方原因导致工程延期,每延期一天,乙方需向甲方支付_______元违约金。
四、本补充协议与原合同具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
五、本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。
六、本补充协议未尽事宜,按原合同约定执行。
七、本补充协议如有未尽事宜或与原合同内容相冲突之处,以本补充协议为准。
甲方(盖章):_____________________乙方(盖章):_____________________法定代表人或委托代理人:_____________________法定代表人或委托代理人:_____________________签订日期:_______年_______月_______日。
专业分包补充合同范本
专业分包补充合同范本甲方(委托方):________________乙方(承包方):________________一、补充条款1.1 乙方在主合同约定的范围内,应按照甲方的要求完成______(专业工程名称)的专业施工工作。
1.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及相关的技术规范进行施工,并确保施工质量符合国家标准及行业规范。
1.3 乙方应按照主合同约定的工期完成施工任务,若因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
1.4 甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督和检查,乙方应予以配合。
1.5 乙方在施工过程中应严格遵守安全生产的相关规定,确保施工现场的安全。
1.6 乙方应按照甲方的要求提供与施工相关的技术文件、施工记录等资料。
1.7 乙方应按照甲方的要求对施工中出现的质量问题进行整改,直至达到甲方的要求。
1.8 乙方应按照甲方的要求完成施工后的验收工作,并承担验收不合格的责任。
二、费用及支付2.1 乙方的施工费用按照主合同约定的价格执行。
2.2 甲方应按照主合同的约定及时支付乙方的施工费用。
2.3 若乙方施工过程中出现额外的工程量,双方应根据实际情况协商确定额外工程量的费用。
三、违约责任3.1 双方应严格履行本补充合同的约定,如一方违约,应承担违约责任。
3.2 乙方未按照甲方的要求完成施工任务,导致甲方遭受损失的,乙方应承担赔偿责任。
3.3 甲方未按照主合同的约定支付乙方的施工费用,导致乙方遭受损失的,甲方应承担赔偿责任。
四、争议解决4.1 双方在履行本补充合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
4.2 若协商不成,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
五、其他5.1 本补充合同是主合同的补充,与主合同具有同等的法律效力。
5.2 本补充合同一式两份,甲乙双方各执一份。
5.3 本补充合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(委托方):________________乙方(承包方):________________签订日期:________________。
工程劳务分包范本附加条款与补充协议
工程劳务分包范本附加条款与补充协议工程劳务分包协议附加条款与补充协议本合同由以下各方于___年___月___日签订,经协商一致,达成以下补充协议:一、协议目的本补充协议旨在对工程劳务分包协议(以下简称“原协议”)进行补充和明确,以进一步促进各方间的合作,并确保工程的顺利实施和劳务分包方的权益。
二、合同范围1.本补充协议适用于原协议中所未涉及的条款和内容。
2.原协议中的其他条款和内容仍然有效,除非在本补充协议中另有约定。
三、首要权益1.承包方承诺在履行工程劳务分包过程中将优先保障劳务分包方的权益和合法利益,并确保在任何情况下不影响劳务分包方的正常工作运营。
2.劳务分包方承诺按照双方约定的具体任务和时限,提供优质的劳务服务,并及时完成协定工程。
四、工程变更1.如原协议中确定的工程发生变更,双方应当在_______(规定时间)内进行协商并签订书面补充协议,明确变更后的具体内容、费用、工期等。
2.双方应当共同承担由工程变更而引起的合理费用和影响工期的责任。
五、协议支付方式1.劳务分包方应按照原协议约定的支付方式和进度,按时向承包方支付劳务费用。
2.承包方应按照约定的工作阶段向劳务分包方支付相应的工程款项。
六、风险责任1.承包方应当对工程施工过程中发生的损失和风险承担责任,并及时采取补救措施予以解决。
2.劳务分包方应对其提供的劳务服务质量负责,并承担应有的违约责任。
七、不可抗力1.如因不可抗力因素导致工程无法按原协议约定进行,双方应及时协商解决办法,并在合理的时间内重新制定工程计划和协议。
2.因不可抗力因素导致的任何损失,双方不承担赔偿责任。
八、争议解决对于因履行本补充协议所发生的争议,双方应首先通过友好协商解决。
如协商不成,应提交至仲裁委员会仲裁解决,并接受仲裁结果的最终裁定。
九、本协议生效与变更1.本补充协议自双方签署之日起生效,并与原协议具有同等法律效力。
2.本补充协议的任何修改、补充或变更应由双方签署书面协议,并附于本补充协议中。
分包合同补充协议书
分包合同补充协议书一、协议双方信息在协议开头,需明确写明双方的名称、地址、法定代表人等信息,确保双方主体资格无误。
二、补充协议的背景及目的简述原分包合同的基本信息,包括合同编号、签订日期等,并说明因何原因需要制定补充协议,其目的是为了解决什么问题或达成何种新的约定。
三、补充协议内容详细列出需要补充或修改的内容,这可能包括但不限于工程范围的调整、工期的变更、质量要求的更新、付款方式的变化等。
每一条款都应清晰具体,避免产生歧义。
四、权利与义务的重新界定根据补充内容,重新界定双方的权利与义务,确保任何一方不会因为补充协议而处于不公平的地位。
五、违约责任明确如果违反补充协议将会承担的责任,这有助于提高协议的约束力。
六、其他事项可以包括协议的生效条件、争议解决方式、协议的备案等。
七、签字盖章协议双方需要在补充协议书上签字盖章,表示对协议内容的确认和承诺。
以下是一个简单的分包合同补充协议书范本:---甲方(总包方):_________乙方(分包方):_________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为____的分包合同,现因________的原因,双方协商一致,决定对原合同进行如下补充:1. 工程范围调整为_________。
2. 工期延长至____年__月__日。
3. 质量标准提升至_________级别。
4. 付款方式调整为_________。
5. 双方权利与义务相应调整为_________。
6. 如违反本补充协议,违约方需承担_________责任。
本补充协议自双方签字盖章之日起生效,与原合同具有同等法律效力。
未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方代表(签字):_________ 日期:_________乙方代表(签字):_________ 日期:_________---。
分包合同的补充协议
分包合同的补充协议第一篇范文:合同编号:______本补充协议(以下简称“本协议”)由 [分包商名称] (以下简称“分包商”)和 [承包商名称] (以下简称“承包商”)于 [签订日期] 签订,并构成双方于 [原合同签订日期] 签订的 [原合同名称] (以下简称“原合同”)的一部分。
1.1 鉴于分包商与承包商已签订原合同,约定分包商承担 [工程名称] 的 [分包工作内容];1.2 鉴于双方在原合同履行过程中,就 [具体事项] 达成一致,需要对原合同进行补充;1.3 本协议旨在明确双方在原合同外的权利、义务和责任。
二、补充条款2.1 条款一:关于 [补充事项一](1)分包商应按照承包商的要求,增加 [补充工作内容];(2)分包商应确保补充工作的质量符合 [标准或要求];(3)承包商应按照约定支付分包商补充工作的报酬 [报酬金额];2.2 条款二:关于 [补充事项二](1)分包商应遵守 [补充事项的相关规定或要求];(2)承包商应提供必要的 [支持或条件],以确保分包商顺利履行补充工作;2.3 条款三:关于 [补充事项三](1)分包商应承担 [补充事项的责任或义务];(2)承包商应对分包商的 [支持或协助];三、其他条款3.1 本协议自双方签字盖章之日起生效;3.2 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;3.3 本协议未尽事宜,双方应协商解决,也可依据相关法律法规和原合同约定处理;3.4 本协议的修改、补充必须采用书面形式,经双方共同签署;3.5 本协议的解除、终止或无效,不影响双方在原合同和本协议项下的权利和义务;3.6 本协议签订地为 [签订地点],适用中华人民共和国法律法规。
4.1 附件一:补充工作内容详细说明;4.2 附件二:报酬支付方式及时间表;4.3 附件三:其他相关文件。
甲方(承包商):__________乙方(分包商):__________签订日期:__________请注意,本示例仅供参考,实际合同内容需根据具体情况进行调整。
工程劳务分包范本附加条款与补充协议的范文
工程劳务分包范本附加条款与补充协议的范文附:工程劳务分包范本附加条款与补充协议第一条范本附加条款1. 分包商应合法注册,并具备从事相应工程劳务分包项目的资质和能力。
在合作过程中,分包商应遵守与该项目相关的法律法规和标准,并按照约定完成各项工作。
2. 分包商应按照工程主体要求,提供相关证明文件,包括但不限于营业执照、劳务派遣许可证等。
3. 分包商应保证分包人及工程主体享有完整、合法的工程劳务分包作业权,并确保所提供的劳务不侵犯任何第三方的合法权益。
如因分包商违反此项条款造成的法律纠纷,分包商应承担全部责任。
4. 分包商应确保所提供的劳务符合工程主体与分包人的要求,并无质量缺陷。
如发生质量问题,分包商应承担所有修复和补偿的费用。
5. 分包商应按照合同约定的时间及质量要求完成所分包的工程劳务作业,并及时向分包人提供进展情况与工作报告。
第二条补充协议1. 在合作过程中,如有需要对原有合同进行修改、补充或解释等操作,双方应本着互惠互利的原则协商一致,并签订补充协议以规范相关事项。
2. 补充协议应明确双方的权利义务,并具备法律效力。
如发生争议,应依法进行仲裁或诉讼解决。
3. 补充协议的签订应由双方合同代表参与,并在双方合同代表的见证下签署。
4. 补充协议的内容应与原有合同保持一致,并附带注释或修改说明,方便双方理解与操作。
第三条其他约定1. 本范本附加条款与补充协议适用于工程劳务分包合同,双方在签订合同时可根据实际情况对相关内容进行调整与适配。
2. 本范本附加条款与补充协议由分包人提供并由双方确认,双方合同代表应确保其合法性与有效性。
3. 本范本附加条款与补充协议自双方合同代表签署之日起生效,并不以其他方式作废。
第四条合同解除与终止1. 在特殊情况下,双方可协商解除或终止合同。
解除或终止合同应依法进行,并签署相关解约协议。
2. 如因一方违反合同约定,给对方造成重大损失,守约方有权提出解约要求,并可向违约方提起诉讼进行损失赔偿。
看工程劳务分包范本附加条款与补充协议
看工程劳务分包范本附加条款与补充协议补充协议一:工程项目变更事项本补充协议是根据《工程劳务分包范本附加条款》(下称“分包合同”)订立的,旨在对工程项目进行变更并达成共识。
本补充协议的内容具体如下:一、变更内容1. 变更项目名称:原工程项目名称为XXX,变更为YYY。
2. 变更工程范围:原有工程范围包括A、B、C三个部分,变更后扩大至D、E、F、G四个部分。
3. 变更工期和进度:原计划工期为X个月,由于变更工程范围的扩大,工期延长至Y个月。
4. 变更工程费用:根据变更后的工程范围和工期,额外支付合同总金额的10%作为变更工程费用。
二、实施方式1. 变更通知:分包商应在变更确认后的三个工作日内向总包商发出书面通知,明确变更内容和具体实施日期。
2. 变更设计:分包商需委派专业设计人员进行变更设计,并在变更设计报备之日起五个工作日内提交给总包商审核。
3. 变更施工:变更设计获得总包商审核通过后,分包商应根据设计图纸和要求,及时调配施工人员和材料进行变更施工。
4. 变更费用支付:分包商应按照变更工程费用的10%比例,于变更工程完成验收后的十个工作日内向总包商支付变更费用。
三、其他条款1. 变更后的工程进度必须与原计划工期相衔接,在任何情况下延期发生,应由分包商负责赔偿。
2. 工程变更过程中发生的人身伤害、财产损失等事故,由分包商负责处理和赔偿。
3. 分包商变更施工过程中若发现原工程设计存在问题,应及时与总包商沟通,并由双方共同商议解决方案。
四、有效期与生效方式本补充协议自双方签字或盖章之日起生效,有效期与分包合同一致。
分包商(签名/盖章):日期:总包商(签名/盖章):日期:注:本补充协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
论工程劳务分包范本附加条款与补充协议
论工程劳务分包范本附加条款与补充协议一、前言工程劳务分包是指主劳务供应商将工程劳务分包给其他劳务供应商,以提高施工效率和质量。
为确保各方利益的平衡和顺利进行分包合作,制定本附加条款与补充协议。
二、合作范围1. 主劳务供应商向分包商提供必要的技术文件、施工工艺和安全措施等相关信息。
2. 分包商应按照主劳务供应商提供的施工计划和要求,完成指定范围的工程劳务分包。
三、劳务分包费用1. 分包商应按照主劳务供应商与业主签订的合同约定,承担相应的劳务分包费用。
2. 如需增加或减少劳务分包范围,应重新商定费用,并经双方书面确认后方可生效。
四、履行期限1. 分包商应按照约定的履行期限完成工程劳务分包工作。
2. 如因不可抗力等特殊情况导致分包商无法按时履行合同义务,应及时书面通知主劳务供应商,并商定延期措施。
五、合同变更1. 本合同履行过程中,经双方协商一致,如需变更合同内容,应以书面形式签订补充协议,并按照补充协议的约定履行。
2. 补充协议应包括变更的内容、生效时间、履行方式等相关条款,并经双方授权代表签字盖章。
六、质量保证1. 分包商应按照主劳务供应商提供的质量要求和工艺标准进行施工,确保工程质量符合合同约定要求。
2. 如分包商在施工过程中发现工程质量问题,应及时通知主劳务供应商,并配合处理。
七、安全保障1. 分包商应制定并执行完善的安全管理制度,确保施工过程中的人员安全和财产安全。
2. 如发生安全事故或违反安全管理制度,分包商应承担相应的责任,并按照主劳务供应商的要求采取相应的措施进行处理。
八、违约责任1. 如任何一方违反本合同约定,造成对方损失的,应承担相应的违约责任,并赔偿对方的损失。
2. 如因不可抗力等特殊情况导致无法履行合同义务的,应及时通知对方,并提供相关证明文件。
九、争议解决1. 如发生本合同履行过程中的争议,应通过友好协商解决。
协商不成的,可提交所在地的仲裁委员会仲裁。
2. 仲裁裁决是终局的,对双方当事人具有约束力。
工程劳务分包范本附加条款与补充协议
1.2乙方应按照甲方的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工,确保施工质量符合相关法律法规及行业标准。
二、劳务分包价格及支付方式
2.1乙方向甲方提供的劳务分包服务,双方同意按照(价格及计算方式)确定劳务分包价格。
2.2甲方应按照双方约定的付款进度,向乙方支付劳务分包费用。具体支付方式为(支付方式)。
五、安全生产及环保要求
5.1乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规,确保施工过程中的安全生产。
5.2乙方应按照甲方要求,做好施工现场的环保工作,确保施工过程中的环境保护。
六、违约责任
6.1双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务,如一方违约,应承担违约责任。
6.2具体违约责任按照双方约定的违约责任条款执行。
签订日期:____年____月____日
(注:以上仅为工程劳务分包范本附加条款与补充协议的示例,实际合同内容应根据双方的实际情况和需求进行调整和完善。)
七、争议解决
7.1双方因履行本协议发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定
8.1本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
8.2本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
工程劳务分包范本附加条款与补充协议代表人:
联系方式:
乙方(以下简称“分包商”):
地址:
法定代表人:
联系方式:
鉴于甲方为进行某项工程(以下简称“主工程”)的施工,需要乙方提供相应的劳务分包服务,双方经友好协商,就乙方向甲方提供劳务分包服务的事宜,达成以下协议:
分包合同的补充协议
分包合同的补充协议补充协议编号:XXXXX签订日期:XXXX年XX月XX日甲方(委托方):_______________________乙方(分包方):_______________________鉴于,甲乙双方于XXXX年XX月XX日签署了《分包合同》(以下简称“主合同”),现甲乙双方就主合同的某些具体事项进行进一步的补充,特达成以下补充协议:一、项目范围(此处列出主合同中涉及到的具体工程名称、工程内容等)二、服务期限1. 在主合同第X条中约定的服务期限,自本补充协议生效之日起延长至XX年XX月XX日。
2. 双方同意,在服务期限届满前,如有必要,可以进一步协商延长服务期限。
三、付款方式1. 根据主合同第X条约定,乙方应该按照工程进度和甲方支付款项的情况进行阶段性支付。
与此同时,必须根据主合同第X条的约定,提供相应的发票和付款凭证。
2. 双方同意,根据实际工程进展情况,可以进行必要的付款调整和提前支付。
四、工程变更1. 如有必要更改主合同中约定的工程内容和范围,应由乙方提前书面通知甲方,并经双方协商达成一致意见后,签订补充协议。
2. 工程变更导致的费用增减,应按照主合同第X条的约定进行合理调整。
五、违约责任1. 如甲方未按照主合同约定的时间和金额支付款项,乙方有权暂停履行本补充协议,并保留追究甲方违约责任的权利。
2. 如乙方未按照主合同和本补充协议的约定履行责任,应承担相应的违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。
六、争议解决双方在履行本补充协议过程中如发生争议,应通过友好协商解决。
若协商不成,应提交至双方所在的人民法院进行解决。
七、其他事项(此处根据实际情况列出双方约定的其他事项,如保密责任、知识产权等)八、补充协议效力1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效,与主合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议一式两份,甲乙双方各持一份,均具有同等效力。
甲方(委托方):(签字)乙方(分包方):(签字)法定代表人/授权代表:法定代表人/授权代表:日期:日期:。
分包合同协议补充协议
分包合同协议补充协议
1. 引言
本协议由甲方(承包商)与乙方(分包商)共同订立,旨在对原有分包合同进行补充协议,明确双方在合同履行过程中的权利和义务。
本补充协议应与原分包合同具有同等法律效力。
2. 补充条款
2.1 开工时间延期
根据双方协商一致,将原分包合同约定的开工时间从年月日延期至年月日。
2.2 工程范围变更
2.3 费用调整
由于工程范围的变更,双方同意对分包费用进行如下调整:
增加工程范围所需的额外费用:元;
减少工程范围所退还的费用:元;
2.4 履约保证金
根据本补充协议,双方同意对原分包合同中约定的履约保证金进行如下调整:
甲方应额外缴纳履约保证金:元;
乙方应退还原履约保证金中的一部分金额:元;
调整后的履约保证金应按照原分包合同约定的方式进行支付和退还。
2.5 违约责任
双方同意,如果任一方违反本补充协议的任何条款,应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿守约方因此遭受的损失,并支付相应的违约金。
2.6 争议解决
双方同意,对于因本补充协议引起的争议,应通过友好协商解决。
如协商不成,应向所在地法院提起诉讼。
3. 生效与变更
本补充协议经双方代表签字盖章后生效,并作为原分包合同的附件。
任何对本补充协议的修改或变更,必须经双方书面确认并签字盖章方可生效。
4. 其他事项
本补充协议未尽事宜,由双方进一步协商解决。
本补充协议的附件与正文具有同等法律效力。
甲方(承包商):(签字)日期:年月日
乙方(分包商):(签字)日期:年月日。
分包合同补充协议
分包合同补充协议
1. 引言
2. 协议双方
甲方:[甲方公司名称]
乙方:[乙方公司名称]
3. 背景
甲方和乙方已经签订了一份分包合同,合同编号为[合同编号],具体约定了双方在项目实施过程中的责任和义务。
为进一步明确具体事项,双方特此订立本补充协议。
4. 补充内容
4.1 项目描述
在原分包合同中,项目描述部分更改为:[新项目描述]。
新项目描述包括但不限于[项目具体范围]。
4.2 合同期限
在原分包合同中,合同期限部分更改为:[新合同期限]。
4.3 工期延长
如果由于不可抗力等原因,导致工期延长超过原合同约定的时间,则双方应重新协商,并在本补充协议中明确新的工期。
4.4 付款方式变更
在原分包合同中,付款方式部分更改为:[新付款方式]。
新的付款方式包括但不限于[具体付款方式]。
4.5 风险与责任
双方就项目实施中可能出现的风险和责任问题进行了充分讨论,并在本补充协议中明确了整体的风险分担方式和责任承担方式。
5. 补充协议生效
本补充协议自双方签字或盖章后生效,并成为分包合同的一部分。
6. 补充协议的解释和修订
本补充协议的解释和修订应遵循分包合同的主要约定,并且在双方协商一致的情况下进行。
7. 争议解决
双方因本协议的履行发生争议时,双方应通过友好协商解决。
若无法解决,则提交至当地人民法院进行裁决。
甲方(盖章/签字):__________________
乙方(盖章/签字):__________________
日期:__________________。
补充分包合同协议书
补充分包合同协议书甲方(主承包商):_____________________乙方(分包商):_____________________鉴于甲方与乙方已就某项目(以下简称“原合同”)签订了分包合同,现双方基于原合同的执行情况及项目实际需要,经友好协商,达成如下补充协议:1. 补充条款1.1 双方同意对原合同中的工作范围进行调整,具体调整内容如下:[详细说明工作范围的调整情况]。
1.2 因工作范围调整,双方同意对原合同的合同价款进行相应调整,调整后的合同总价为:[金额]。
1.3 甲方同意向乙方提供额外的支持和资源,具体包括:[详细说明甲方提供的额外支持和资源]。
2. 付款条款2.1 根据工作范围和合同价款的调整,双方同意对原合同的付款计划进行如下修改:[详细说明付款计划的修改内容]。
2.2 乙方应在完成每个阶段的工作后,向甲方提交付款申请,甲方在确认工作完成情况后,按照修改后的付款计划进行支付。
3. 工程进度3.1 乙方应根据调整后的工作范围,重新制定工程进度计划,并在[具体日期]前提交给甲方确认。
3.2 甲方应在收到工程进度计划后[具体时间]个工作日内完成审核,并书面通知乙方审核结果。
4. 质量保证4.1 乙方保证按照调整后的工作范围和原合同约定的质量标准完成工作。
4.2 甲方有权对乙方的工作进行监督和检查,乙方应提供必要的协助。
5. 违约责任5.1 如因乙方原因导致工程延误或质量问题,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。
5.2 如甲方未按修改后的付款计划及时支付款项,甲方应按照[具体比例或金额]向乙方支付违约金。
6. 争议解决6.1 本补充协议未尽事宜,仍按照原合同的约定执行。
6.2 双方因履行本补充协议所发生的一切争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
7. 生效条件本补充协议自双方授权代表签字盖章之日起生效,并成为原合同不可分割的一部分。
8. 其他8.1 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
分包协议补充条款
甲方:南京凯进园林景观工程有限公司
丙方:
本补充条款中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方所签订的
关于(以下简称“原协
议”)中的定义相同,并且与(以下简称“原施工合同”)中的有关内容相一致。
鉴于甲方和乙方于年月日共同签署的关于工程《工程项目分包协议》,为了督促双方能认真履行协议各项义务,信守承诺,达成既定的目标。
双方一致同意继续履行原协议,同时为了进一步保障工程的顺利完成,现双方本着诚实信用、平等自愿的原则,经友好协商,就“原协议”中第八条甲方的权利义务及第九条乙方的权利义务的相关条款中的未尽事项在此特别作补充条款如下:
1、补充条款一:乙方如因该工程进度、质量等原因满足不了合同约定或完成不了建设单位指令等,遭建设单位约谈的,乙方自愿担负甲方参加约谈人员出场费用,费用明细:集团董事长1万元/次,公司董事长(或总经理)5000元/次,项目经理(中标)2000元/次,如建设单位约谈三次以上(含三次),甲方有权单方解除原协议,并按“原施工合同”价款3%向甲方支付违约金,并且由此而导致的经济责任和法律责任均由乙方全部承担;
2、补充条款二:乙方施工的该项目在每月工程质量检查中达不到合同或建设单位或甲方要求的,乙方必面承诺限期按要求进行整改,若不整改,或整改达不到要求的被相关单位要求再次整改的,自愿向甲方支付违约金,具体为:(1)甲方要求整改的,支付违约金2000元;(2)监理(代建)要求整改的,支付违
约金5000元;建设单位要求整改的,支付违约金1万元。
若乙方第三次整改仍不到位的,甲方有权单方解除“原协议”,并按“原施工合同”价款2%向甲方支付违约金,并且由此而导致的经济责任和法律责任均由乙方全部承担;
3、补充条款三:乙方已施工完成的分部分项工程严重违反“原施工合同”中约定的质量要求的,必须按照建设单位或甲方要求限期无条件返工。
若不返工,甲方有权协调第三方进行返工,按甲方与第三方商定价格执行,返工及甲方派驻管理人员期间所产生的所有费用(包括但不限于人工费、机械台班费、材料费等)由乙方全额承担。
同时,甲方有权单方解除原协议,并按“原施工合同”价款3%向甲方支付违约金,并且由此而导致的经济责任和法律责任均由乙方全部承担;
4、补充条款四:乙方未按既定工期完成施工任务,收到建设单位或监理单位进度通知的,每次向甲方支付违约金1万元;若乙方在接到进度通知7日内仍无改善的,甲方有权协调第三方对该项目进行赶工,赶工期间乙方管理人员必须全力配合甲方工作,若不配合,乙方须按“原施工合同”价款的0.5%向甲方支付违约金。
工程突击所产生的人、机、材费用按甲方与劳务班组、机械租赁商、材料供应商和专业分包商(特殊工艺)商定价格执行,赶工及甲方派驻管理人员期间所产生的费用由乙方全额承担。
同时,甲方有权单方解除原协议,并按“原施工合同”价款3%向甲方支付违约金,并且由此而导致的经济责任和法律责任均由乙方全部承担;
5、补充条款五:若该项目获得省优质工程奖励4万元;获得市优质工程奖励2万元;省优文明工地奖励2万元;获得市文明工地奖励1万元;获得其他奖项的由甲方根据实际情况进行适当的奖励。
获奖情况将作为甲方年终评选优秀合作单位的重要依据。
6、补充条款六:若乙方“原协议”中涉及的施工范围,乙方与第三方签有合同的(第三方包括但不限于:专业分包、材料、劳务、机械、设计、相关配合单位等),但在合同履约过过程中乙方未按相关条款履约,造成乙方与第三方产生经济和法律纠份的,甲方可以协调组织各方召开专题协调会议,妥善公正帮助各方解决纠纷,但甲方不承担任何经济赔偿和法律责任。
协调三次以上(含三次)未能达成共识的,甲方将按照乙方与第三方签订的合同进行履约支付,产生的费
用(包括但不限于工程费、人工费、机械费、材料费、银行利息费、诉讼费、律师费等)全部由乙方承担。
甲方有权单方解除原协议,并按“原施工合同”价款5%向甲方支付违约金,并且由此而导致的经济责任和法律责任均由乙方全部承担;
7、补充条款七:乙方在接到甲方的违约金赔付费用要求通知之日起七个工作日内,以现金方式上缴至甲方财务部(甲方指定:财务部经理为经办人),甲方同时开据收据,若乙方未在约定期限内支付上述费用的,甲方则有权在乙方工程款内直接扣除。
本补充协议生效后,即成为“原协议”重要的组成部分,与“原协议”中的其它条款具有同等的法律效力。
甲方(公章):
法定代表人或授权代理人(签字):
日期:年月日
乙方(公章):
法定代表人或授权代理人(签字):
日期:年月日。