2013三级内蒙古自治区建造师继续教育一点通科目一
内蒙古《建设工程法规及相关知识》科目一建、一级建造师2024年3月份模拟试题1
内蒙古《建设工程法规及相关知识》科目一建、一级建造师2024年3月份模拟试题1一、【单选题】1. 根据劳动合同法下列情形中引起劳动合同终止的是（）A、劳动者开始依法享受社会保险待遇的B、用人单位破产重整的C、劳动合同期满的D、用人单位被吊销资质证书的2. 下列损失中、属于安装工程一切险的保险责任范围的是（）。
A、因原材料缺陷引起的保险财产本身的损失B、火灾造成的损失C、由于超电压造成电气设备本身的损失D、施工用机具失灵造成的本身损失3. 仲裁程序中、关于建设工程施工合同纠纷当事人对仲裁协议效力有异议的说法、正确的是（）。
A、当事人应当在开庭辩论终结前向仲裁庭提出B、当事人可以请求仲裁委员会作出决定C、当事人应当直接请求人民法院裁定D、当事人一方请求仲裁委员会作出决定、另一方请求人民法院作出裁定的、由仲裁委员会决定4. 根据《民法典》、建设工程施工合同对工程质量要求约定不明确的、首选的解决方式是通过（）。
A、按照符合合同目的的特定标准履行B、按照合同相关条款确定C、当事人协议补充确定D、按照交易习惯确定5. 根据《噪声污染防治法》、关于建设工程项目噪声污染防治的说法、正确的是（）。
A、噪声污染防治费用应当列入工程造价B、建设单位应当制定噪声污染防治实施方案C、监理单位应当落实噪声污染防治实施方案D、在施工合同中、应当明确建设单位的噪声污染防治责任6. 关于定金的说法，正确的是（）。
A、定金合同自签订之日生效B、定金不得超过合同金额的30％C、定金约定属于主合同的从属合同，是对于主合同债权的担保，具有从属性。
D、如果仅有约定未实际交付的，定金合同也可成立7. 某开发商与施工企业签订合同、约定双方就合同履行发生争议、提交某市A仲裁委员会进行裁决、并自动履行其裁决。
后双方工程款支付发生纠纷、现问双方解决争议可行的法律途径是（）。
A、只能向有管辖权的人民法院起诉B、只能申请某市A仲裁委员会仲裁C、既可向有管辖权的法院起诉、也可以申请仲裁D、只能向有管辖权的法院起诉8. 某工地发生安全事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，则（）。
2013三级宁夏回族自治区建造师《建筑工程实务》一点通科目一
B．返修处理
C．让步处理
D．降级处理
23、以下有关工程竣工验收的表述中，正确的是( )。
A．发包人应在收到承包人的竣工验收报告后14天内组织竣工验收
B．工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由发包人承担责任
C．工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由承包人承担责任
D．在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意迟延不报构成犯罪，可由司法机关依法追究刑事责任
3、对于一个建设工程项目而言，( )是管理的核心。
A．施工方的项目管理
B．设计方的项目管理
C．供货方的项目管理
D．业主方的项目管理
4、对于我国大型或特大型建设项目，控制性施工进度计划的编制任务可以由( ) 承担。
D．工程变更不能作为施工成本控制的依据
18、由企业的最高领导者所发布的一个企业的质量宗旨和质量方向是指（ ）。
A．质量目标
B．质量方针
C．质量战略
D．质量体系
19、对于我国大型或特大型建设项目，控制性施工进度计划的编制任务可以由( ) 承担。
A．业主
41、( )是比较普遍采用的施工质量计划文件。
A．《工程施工组织设计》
B．《施工项目管理实施规划》
C．《质量手册》
D．《施工质量计划》
42、对质量不合格的施工结果，经设计人的核验，虽没达到设计的质量标准，却尚不影响结构安全和使用功能，经业主同意后可予以验收，这种施工质量事故处理方式是( )。
A．不能使用同一施工队伍、同一施工工艺、同一生产设备、同一家承包商进行生产
B．施工生产组织及机构变动频繁，生产经营的“随机性”特征特别突出
内蒙古《建设工程经济》科目一建、一级建造师2024年上半年模拟试题2
内蒙古《建设工程经济》科目一建、一级建造师2024年上半年模拟试题2一、【单选题】1. 可行性研究或方案设计后清单编制中，第二级所代表的编码是（）。
A、专业工程分类码B、房屋类型分类码C、单位工程分类码D、可行性研究或方案设计后自编码2. 某企业有一笔无法回收的应收账款，在会计核算上作为坏账被注销，而债务不变，则反映在资产负债表上的结果是（）。
A、所有者权益增加B、长期待摊费用减少C、所有者权益减少D、流动资产增加3. 斗容量为1m3的反铲挖土机，挖三类土，装车，深度在3m内，小组成员4人，机械台班产量为3.84(定额单位为100m3)，则挖100m3的人工时间定额为（）工日。
A、 0．26B、 0．78C、 1．04D、 3．844. 根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列项目中，不得作为竞争性项目的是（）A、安全文明施工费、二次搬运费和税金B、安全文明施工费、规费和税金C、社会保险费，计日工和总承包服务费D、暂列金额、规费和安全文明施工费5. 下列方法中，（）简单易行，适用于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大的施工过程。
A、技术测定法B、统计分析法C、比较类推法D、经验估计法6. 关于财务基准收益率的说法，正确的是（）。
A、境外投资项目基准收益率的测定，可忽略国家风险因素B、财务基准收益率必须由政府投资主管部门统一确定C、财务基准收益率的确定应考虑资金成本、投资机会成本、通货膨胀和风险因素D、财务基准收益率是投资项目可能获得的最高盈利水平7. 某企业3年前购买的设备原价为20万元，当前累计已提折旧4万元，现在市场上可以18万元价格卖出，卖出该设备需发生成本、税费共1万元，该设备现在的可变现净值（）万元。
A、 17B、 13C、 16D、 208. 收入有狭义上的收入和广义上的收入之分，狭义上的收入指的是（）。
A、投资收益B、营业收入C、补贴收入D、营业外收入9. 关于设备经济寿命确定的说法中，错误的是（）。
内蒙古《建设工程法规及相关知识》科目一建、一级建造师2024年9月份模拟试题1
内蒙古《建设工程法规及相关知识》科目一建、一级建造师2024年9月份模拟试题1一、【单选题】1. 甲施工企业与乙材料供应商订立了一份货物买卖合同、甲施工企业请求乙材料供应商交付货物、乙材料供应商请求甲施工企业支付货款、则甲施工企业和乙材料供应商行使的权利分别是（）。
A、物权、债权B、债权、物权C、物权、物权D、债权、债权2. 关于人身保险合同的说法、正确的是（）A、人身保险合同只能由被保险人与保险人订立B、被保险人不能是受益人C、受益人可以由被保险人指定D、投保人不能是被保险人3. 根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，勘察、设计单位项目负责人应对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任，应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设的（）。
A、推荐性标准B、强制性标准C、地方性标准D、全国性标准4. 工程合同中，在发包人同意下总承包人将其承担的部分工程交由第三人完成，就第三人完成的工作成果，应向发包人负责的有（）。
A、总承包人B、第三人C、第三人或者总承包人D、第三人与总承包人5. 关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）。
A、施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚B、施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同C、施工人员有权拒绝该指令D、施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展6. 关于施工中产生的建筑垃圾防治的说法、正确的是（）。
A、施工现场的生活垃圾可以混入建筑垃圾进行处置B、施工企业可以将建筑垃圾交给个人运输C、施工企业应当以末端处置为导向对建筑垃圾进行细化分类D、处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时、应当随车携带建筑垃圾处置核准文件7. 建设工程施工合同纠纷的仲裁裁决被人民法院依法撤销后、当事人就该纠纷有权（）。
A、请求原仲裁庭重新进行仲裁B、请求原仲裁委员会重新组成仲裁庭进行仲裁C、请求法院改判D、根据重新达成的仲裁协议申请仲裁8. 标的物在订立买卖合同之前已经为买受人占有、合同生效即视为完成支付、这种交付方式是（）。
内蒙古《建设工程法规及相关知识》科目一建、一级建造师2024年上半年模拟试题1
内蒙古《建设工程法规及相关知识》科目一建、一级建造师2024年上半年模拟试题1一、【单选题】1. 关于民事法律行为委托代理的说法正确的是（）。
A、委托代理授权应当采用书面形式B、委托代理授权不明的、代理人应当承担全部法律责任C、同一代理事项的委托代理人可以为数人D、代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的、应当承担全部法律责任2. 某项目工程价款结算总额为9450万、发包人应按照合同约定方式预留保证金、则该项目保证金金额最多应为（）万元。
A、 945B、 756C、 472.5D、 283.53. 关于施工企业返修义务的说法、正确的是（）A、施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B、施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C、非施工企业原因造成的质量问题、相应的损失和返修费用由责任方承担D、对于非施工企业原因造成的质量问题、施工企业不承担返修的义务4. 关于部门规章与地方政府规章效力的说法、正确的是（）。
A、没有部门规章的依据、地方政府规章不得设定减损法人权利的规范B、地方政府规章的效力高于部门规章C、两者具有同等效力、在各自权限范围内施行D、两者调整对象不同、无效力冲突5. 根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为（）。
A、 3个月B、 6个月至3年C、 3个月至6个月D、 6个月至1年6. 《劳动合同法》规定、劳动者在劳动合同期限1年以上不满3年的、试用期不得超过（）个月A、 1B、 2C、 3D、 67. 根据《建设工程质量管理条例》、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时、其有权采取的措施是（）。
A、要求被检查单位提供工程质量保证金B、进入被检查单位的施工现场进行检查C、发现有严重影响工程质量时、责令停业整顿D、调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单8. 在施工过程中，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（）。
2013三级新疆维吾尔自治区建造师《法律法规》一点通科目一
1、已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0.5（立方米），工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K二0.85，则其台班产量定额为( )。
A．12.8（立方米）／台班B．15（立方米）／台班C．102（立方米）／台班D．120（立方米）／台班2、职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有( )。
A．正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员B．员工、临时工作人员、合同方人员、防问者和其他人员C．承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员D．业主、监理工程师和承包商所有在现场的人员3、下列选项中( )不是气体状态污染物。
A．二氧化硫(SC2)B．氮氧化物(NOx)C．一氧化碳(CO)D．氮气(N2)4、按照我国《企业伤亡事故分类》(GB6441--1986)标准规定，职业伤害事故分为( )。
A．19B．20C．21D．225、劳务分包合同中，工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后( )天内进行核实。
A．14B．28C．21D．76、国际上，一些大型建设项目专门委托( )从事项目信息动态跟踪和分析，以信息流指导物质流，从宏观上对项目的实施进行控制。
A．软件公司B．咨询公司C．科研机构D．软件工程师7、建筑产品的单件性要求，每一个建筑产品都要根据其特定要求进行施工，其表现包括( )。
A．不能使用同一施工队伍、同一施工工艺、同一生产设备、同一家承包商进行生产B．施工生产组织及机构变动频繁，生产经营的“随机性”特征特别突出C．生产过程中试验性研究课题多，给职业健康安全与环境管理带来不少难题D．对于同一地区的不同建设工程项目；可以制定相同健康安全与环境管理计划8、职业建康管理体系一级要素中不包括( )。
A．职业建康安全方针B．监督机制C．实施和运行D．检查和纠正措施9、造成经济损失( )万元以上或重伤3人以上或死亡2人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。
A．5D．10C．15D．2010、下列不属于安全生产“六关”的是( )。
2013三级辽宁省建造师继续教育一点通科目一
1、施工企业职业健康安全管理体质的运行及维持活动中，应由（）对管理体系进行系统评价A、施工企业技术负责人B、施工企业安全部门负责人C、项目经理D、施工企业的最高管理者2、工程项目的施工总进度计划属于（）A、项目的施工总进度方案B、项目的指导性施工进度计划C、施工的年度施工计划D、项目的控制性施工进度计划3、编制项目合同的基础是（）。
A、项目合同文本和项目结构图B、项目结构图和项目结构编码C、项目结构编码和项目组织结构图D、项目合同文本和项目组织结构图4、根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合（）A、建设工程承包合同B、工程监理大纲C、设计文件D、工程建设强制性标准5、根据双代号网络图绘制规划，下列网络图中绘图错误的是（）处。
A、5B、4C、3D、26、设计进度计划主要是确定各设计阶段的（）。
A、专业协调计划B、设计工作量计划C、出图计划D、设计人员配置计划7、根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位采取的防止环境污染的措施，正确的是（）。
A、将有害废弃物用作土方回填B、现场产生的废水经沉寂后直接排入城市排水设施C、使用密封式圈桶处理高空废弃物D、在现场露天焚烧油毡8、施工进度控制的主要工作环节包括：①编制资源需求计划；②编制施工进度计划；③组织进度计划的实施；④施工进度计划的检查与调整。
其正确的工作程序是（）。
A．①—②—③—④B．②—①—③—④C．②—①—④—③D．①—③—②—④9、编制施工组织总设计涉及下列工作：①施工总平面图设计；②拟定施工方案；③编制施工总设计进度计划；④编制资源需求计划；⑤计算主要工种的工程量。
正确的编制程序是（）。
A、⑤—①—②—③—④B、①—⑤—②—③—④C、①—②—③—④—⑤D、⑤—②—③—④—①10、某工程因施工需要，需取得出入施工场地的临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》，该通行权应当由（）A、承包人负责办理，并承担有关费用B、承包人负责办理，发包人承担有关费用C、发包人负责办理，并承担有关费用D、发包人负责办理，承包人承担有关费用11、编制项目合同的基础是（）。
2013二级内蒙古自治区建造师一点通科目一
1、施工方进度控制的任务是依据( )对施工进度的要求控制施工进度。
A．监理规划B．施工任务委托合同C．施工任务单D．施工组织设计2、建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，是在项目( ) 确定的。
A．施工阶段B．设计准备阶段C．设计阶段D．决策阶段3、职业建康管理体系一级要素中不包括( )。
A．职业建康安全方针B．监督机制C．实施和运行D．检查和纠正措施4、各项施工现场管理制度应有文明施工的规定，包括( )。
A．上下班打卡和现场作息时间有关规定B．奖惩制度、竞赛制度、持证上岗制度C．个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度D．总监理工程师和工程师代表负责制5、国际上把建设( )单位所提供的服务归为工程咨询服务。
A．设计B．施工C．监理D．承包6、施工方进度控制的任务是依据( )对施工进度的要求控制施工进度。
A．监理规划B．施工任务委托合同C．施工任务单D．施工组织设计7、由企业的最高领导者所发布的一个企业的质量宗旨和质量方向是指（）。
A．质量目标B．质量方针C．质量战略D．质量体系8、在多数条件下，建设工程项目总承包采用( )。
A．变动单价合同B．固定总价合同C．固定单价合同D．变动总价合同9、在认证后的维持和监督管理中，下列关于复评的解释，正确的是( )。
A．当出现质量管理体系认证标准变更时，可提出复评申请B．企业被认证撤销后，经整改可提出复评申请C．企业认为认证机构处罚不当时，可提出复评申请D．认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请10、建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，是在项目( ) 确定的。
A．施工阶段B．设计准备阶段C．设计阶段D．决策阶段11、各项施工现场管理制度应有文明施工的规定，包括( )。
A．上下班打卡和现场作息时间有关规定B．奖惩制度、竞赛制度、持证上岗制度C．个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度D．总监理工程师和工程师代表负责制12、按照国际惯例，通常发生逾期支付情况，在索赔款额的计算中可包括( )。
2013三级内蒙古自治区建造师继续教育考试技巧重点
B.合同管理
C.核实已完成工程量
D.施工管理
答案：C
11、通过合同跟踪，就可能会发现合同实施中存在着( )偏差，从而及时分析原因，采取措施，纠正偏差，避免损失。P207
A.工程计划偏离了工程目标
B.工程实施实际情况偏离了工程计划和工程目标
C.工程实施实际情况符合合同计划和工程目标
A.工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备
B.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备
C.第三方人员生命财产
D.施工场内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备
答案：D
31、承包单位是合同( )的主体。 P205
A.监督
B.跟踪
C.履行
A.分段施工
B.加快进度
C.增加人工
D.增加设备
答案：A
15、下列合同形式中，承包商将承担较多风险的是( )。P203
A.固定单价合同
B.总价合同
C.变动单价合同
D.成本加酬金合同
答案：B
16、当时间非常紧迫时，宜采用下列哪种合同形式( )。P204
答案：C
27、固定总价合同减少了业主的风险，有利于业主控制( )。P202
A.工程质量
B.工程进度
C.工程成本
D.工程风险
答案：D
28、采用成本加酬金合同，价格变化或工程量变化的风险由( )承担。P204
A.设计人
B.业主方
C.承包商
D.监理方
答案：B
29、即使是固定总价合同，在发生重大设计变更时也可以对合同价格进行调整，但必须( )。P202
2013内蒙古自治区驾校考试科目一C1一点通科目一
34、驾驶车辆行至道路急转弯处，应怎样做？
A、借对向车道行驶 B、急剧制动低速通过
C、靠弯道外侧行驶 D、充分减速并靠右侧行驶
答案：D
35、驾驶人在超车时，前方车辆不减速、不让道，应怎样做？
A、加速继续超越 B、连续鸣喇叭加速超越
C、停止继续超车 D、紧跟其后，伺机再超
A、抢行通过
B、提前加速通过
C、按优先权规定正常行驶不予避让
D、减速避让，必要时停车让行
答案：D
9、这位驾驶人违反法律规定的行为是什么？
A、座椅角度不对
B、没按规定握转向盘
C、没系安全带
D、驾驶姿势不正确
10、在冰雪路面上行车，必须降低车速、加大安全距离。
答案：对
11、车辆在交叉路口有优先通行权的，遇有车辆抢行时，应怎样做？
C、主动礼让，确保行车安全
D、挤靠“加塞”车辆，逼其离开
答案：C
31、车速超过规定时速达到50%的一次记3分。
答案：错
32、驾驶车辆行至道路急转弯处，应怎样做？
A、借对向车道行驶 B、急剧制动低速通过
C、靠弯道外侧行驶 D、充分减速并靠右侧行驶
答案：D
33、车辆行至泥泞或翻浆路段时，应停车观察，选择平整、坚实的路段缓慢通过。
A、车辆多
B、红灯亮
C、暂停服务
D、绿灯亮
答案：D
63、驾驶车辆行至道路急转弯处，应怎样做？
A、借对向车道行驶 B、急剧制动低速通过
C、靠弯道外侧行驶 D、充分减速并靠右侧行驶
答案：D
64、连续降雨天气，山区公路可能会出现路肩疏松和堤坡坍塌现象，行车时应选择道路中间坚实的路面，避免靠近路边行驶。
驾校一点通科目一2013抢先版
23、醉酒驾驶机动车在道路上行驶会受到什么处罚？A、处2年以下徒刑B、处拘役，并处罚金C、处2年以上徒刑D、处管制，并处罚金答案：B醉酒驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任；五年内不得重新取得机动车驾驶证305、驾驶机动车在高速公路遇到能见度低于100米的气象条件时，最高车速是多少？A、不得超过40公里/小时B、不得超过60公里/小时C、不得超过90公里/小时D、不得超过80公里/小时答案：A《第八十一条机动车在高速公路上行驶，遇有雾、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度气象条件时，应当遵守下列规定：（一）能见度小于200米时，开启雾灯、近光灯、示廓灯和前后位灯，车速不得超过每小时60公里，与同车道前车保持100米以上的距离；（二）能见度小于100米时，开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯，车速不得超过每小时40公里，与同车道前车保持50米以上的距离；（三）能见度小于50米时，开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯，车速不得超过每小时20公里，并从最近的出口尽快驶离高速公路。
323、在这条公路上行驶的最高速度不能超过多少？A、30公里/小时B、40公里/小时C、70公里/小时D、50公里/小时答案：B(一)没有道路中心线的道路，城市道路为每小时30公里，公路为每小时40公里；(二)同方向只有1条机动车道的道路，城市道路为每小时50公里，公路为每小时70公里。
同方向有2条车道的，左侧车道的最低车速为每小时100公里；同方向有3条以上车道的，最左侧车道的最低车速为每小时110公里，中间车道的最低车速为每小时90公里。
道路限速标志标明的车速与上述车道行驶车速的规定不一致的，按照道路限速标志标明的车速行驶。
338、这个标志是何含义？A、专用停车场B、露天停车场C、室内停车场D、内部停车场答案：C蓝底白圈中间一个P的是露天停车场，P上面有个Λ的是室内停车场，有某种车型符号的是专用停车场比如非机动车、货车、三轮车等，地下停车场一般会有标注和限高标志，有收费或者免费的都有标注收费和价位。
2013年驾校一点通模拟考试科目一试题大合集15套
2013年最新驾校一点通模拟考试1（驾照科目一）总分100分（90分过关）采用公安部2012年新版酒驾考试题库，未更新酒驾题库请使用旧版试题1、造成交通事故后逃逸的，由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证，且终生不得重新取得机动车驾驶证。
您的答案：对本题解释2、车辆通过铁道路口时，应用低速挡安全通过，中途不得换挡，以避免发动机熄火。
您的答案：对本题解释3、行车中当驾驶人意识到车辆爆胎时，应在控制住方向的情况下采取紧急制动，迫使车辆迅速停住。
您的答案：错本题解释4、机动车驾驶人一个记分周期内记分达到12分的，不得驾驶机动车。
您的答案：对本题解释5、在没有中心隔离设施或者没有中心线的道路上，机动车遇相对方向来车时应当减速靠右行驶，并与其他车辆、行人保持必要的安全距离。
您的答案：对本题解释6、机动车驾驶人将机动车交由未取得机动车驾驶证的人驾驶的，依法扣留机动车驾驶证。
您的答案：对本题解释7、交通事故调解未达成协议及调解生效后当事人不履行的，当事人可以向人民法院提起民事诉讼。
您的答案：对本题解释8、机动车在环形路口内行驶，遇有其他车辆强行驶入时，只要有优先权就可以不避让。
您的答案：错本题解释9、机动车驾驶人交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处3年以上7年以下有期徒刑。
您的答案：对本题解释10、车辆上坡行驶，要提前观察路况、坡道长度，及时减挡使车辆保持充足的动力。
您的答案：对本题解释11、红色方向指示信号灯的箭头方向向左，表示禁止车辆左转弯。
您的答案：对本题解释12、高血压患者不得申请机动车驾驶证。
您的答案：错本题解释13、通过隧道时，不得超车。
您的答案：对本题解释14、浓雾天气能见度低，开启远光灯会提高能见度。
（雾天能见度不是靠灯能够改变的，应开启雾灯和危险警报灯）您的答案：对正确答案：错本题解释15、因驾驶证记载信息发生变化而申请变更换证时，申请人应当填写《机动车驾驶证申请表》并提交驾驶人的身份证明和驾驶证。
2013年驾校一点通科目一考试题库
1．驾驶机动车在道路上违反道路交通安全法的行为，属于什么行为？A.过失行为B.违规行为C.违章行为D.违法行为答案：D2．机动车驾驶人违法驾驶造成重大交通事故构成犯罪的，依法追究什么责任？A.刑事责任B.民事责任C.直接责任D.经济责任答案：A3．机动车驾驶人造成事故后逃逸构成犯罪的，吊销驾驶证且多长时间不得重新取得驾驶证？A.5年内B.10年内C.20年内D.终生答案：D4．驾驶机动车违反道路交通安全法律法规发生交通事故属于交通违章行为。
答案：错误5．驾驶机动车在道路上违反道路通行规定应当接受相应的处罚。
答案：正确6．对未取得驾驶证驾驶机动车的，追究其法律责任答案：正确7．对违法驾驶发生重大交通事故且构成犯罪的，不追究其刑事责任。
答案：错误8．造成交通事故后逃逸且构成犯罪的驾驶人,将吊销驾驶证且终生不得重新取得驾驶证。
答案：正确9驾驶机动车在道路上违反交通安全法规的行为属于违法行为。
答案：正确10．驾驶机动车应当随身携带哪种证件？A.职业资格证B.身份证C.驾驶证D.工作证答案：C11．未取得驾驶证的学员在道路上学习驾驶技能，下列哪种做法是正确的？A.使用所学车型的教练车由教练员随车指导B.使用所学车型的教练车单独驾驶学习C.使用所学车型的教练车由非教练员的驾驶人随车指导D.使用私家车由教练员随车指导答案：A12．机动车驾驶人初次申领驾驶证后的实习期是多长时间？A.18个月B.16个月C.12个月D.6个月答案：C 13．在实习期内驾驶机动车的，应当在车身后部粘贴或者悬挂哪种标志？A.注意避让标志B.注意新手标志C.统一式样的实习标志D.注意车距标志答案：C14．以欺骗、贿赂等不正当手段取得驾驶证被依法撤销驾驶许可的，多长时间不得重新申请驾驶许可？A.3年内B.终身C.1年内D.5年内答案：A15．驾驶人要按照驾驶证载明的准驾车型驾驶车辆。
答案：正确16．上路行驶的机动车未随车携带身份证的，交通警察可依法扣留机动车。
2013一级内蒙古自治区建造师继续教育考试题库
1、下列政府质量监督职能中，属于对建设参与各方主体质量行为监督的是（）A、监督检查主体结构的施工质量B、监督工程竣工验收的组织形式C、检查工程实体检测报告是否齐全D、监督验收过程中形成的质量验收文件是否符合相关规定2、根据《建筑法》，建筑施工企业可以自主决定是否投保的险种是（）。
A、意外伤害保险B、基本医疗保险C、工伤保险D、失业保险3、施工定额的研究对象是同一质量的施工过程。
这里的施工过程是指（）。
A、工序B、分部工程C、分项工程D、整个建筑物4、根据双代号网络图绘制规划，下列网络图中绘图错误的是（）处。
A、5B、4C、3D、25、根据质量事故处理的一般程序，经事故调查及原因分析，则下一步应进行的工作是（）。
A．制定事故处理方案B．事故的责任处C．事故处理的鉴定验收D．提交处理报告6、某工程施工过程中，承包人未通知监理人检查，私自对某隐蔽部位进行了覆盖，监理人指示承包人揭开检查，经检查该隐蔽部位质量符合合同要求。
根据《标准施工招标文件》，由此增加的费用和（或）工期延误应由（）承担。
A、发包人B、监理人C、承包人D、分包人7、建设工程项目的实施性进度计划是指（）。
A、季度施工计划和月度施工计划B、单位工程施工计划和月度施工计划C、季度施工计划和单位工程施工计划D、月度施工计划和旬施工计划8、根据《建设工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）发包人进行安全文明施工费预付的时间和金额分别是（）。
A、预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%B、预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50%C、预付时间为工程开工后28天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%D、预付时间为工程开工后14天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明。
工费总额的80%9、某工程双代号时标网络计划如下图所示，则工作B的自由时差和总时差（）A、均为2周B、分别为2周和4周C、均为4周D、分别为3周和4周10、下列与项目质量管理有关的费用中，属于外部质量保证成本的是（）A、一般材料进场检验B、聘请第三方检测机构对玻璃幕墙进行防渗处理C、拆模对混凝土试块进行强度检测D、拆除不合格砖墙重新砌筑11、某工程施工过程中，为了纠正出现的进度偏差，承包人采取了夜间加班和增加劳动力投入措施。
2013内蒙古驾校一点通考试货车试题
1、在后方无来车的情况下，在隧道中倒车应靠边行驶。
2、在这种情况的交叉路口转弯要让直行车先行。
3、在驾驶技能准考证明的有效期内，科目二和科目三道路驾驶技巧考试预约次数不得超过多少次？A、3次B、4次C、5次D、6次4、如图所示，红圈中标记车辆使用灯光的方法是正确的。
5、行经这种交通标线的路段要加速行驶。
6、如图所示，驾驶机动车遇到这种情况时，以下做法正确的是什么？A、应停车察明水情，确认安全后，低速通过B、应停车察明水情，确认安全后，快速通过C、应减速观察水情，然后加速行驶通过D、可随意通行7、驾驶机动车通过漫水路时要加速行驶。
8、在这种环境下通过路口如何使用灯光？A、关闭远光灯B、使用危险报警闪光灯C、使用远光灯D、交替使用远近光灯9、准驾车型为小型汽车的，可以驾驶小型自动挡载客汽车。
10、年龄在50周岁以上的机动车驾驶人，应当每年进行一次身体检查，并向公安机关交通管理部门申报身体条件情况。
11、其他车辆不准进入专用车道行驶，其目的是为了不影响专用车的正常通行。
12、驾驶人在驾驶证有效期满前多长时间申请换证？A、30日内B、60日内C、90日内D、6个月内13、驾驶人因服兵役、出国（境）等原因无法办理审验时，延期审验期限最长不超过多长时间？A、1年B、2年C、3年D、5年14、如图所示，驾驶机动车遇到这种情况能够加速通过，是因为人行横道没有行人通过。
15、如图所示，驾驶机动车遇到这种情况时，以下做法正确的是什么？A、应减速观察水情，然后加速行驶通过B、应停车察明水情，确认安全后，低速通过C、应停车察明水情，确认安全后，快速通过D、可随意通行16、如图所示，机动车在这样的城市道路上行驶，最高的行驶速度不得超过50公里/小时。
17、怎样通过这样的路口？A、不减速通过B、加速尽快通过C、紧随前车通过D、减速或停车观察18、这辆停在路边的机动车没有违法行为。
19、机动车驾驶人初次申领驾驶证后的实习期是多长时间？A、6个月B、12个月C、16个月D、18个月20、在这条车道行驶的最低车速是多少？A、60公里/小时B、90公里/小时C、100公里/小时D、110公里/小时21、有下列哪种违法行为的机动车驾驶人将被一次记12分？A、驾驶故意污损号牌的机动车上道路行驶B、机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的C、以隐瞒、欺骗手段补领机动车驾驶证的D、驾驶机动车不按照规定避让校车的22、夜间在道路上会车时，距离对向来车多远将远光灯改用近光灯？A、200米以外B、150米以外C、100米以内D、50米以内23、驾驶机动车在交叉路口前变更车道时，应在进入实线区后，开启转向灯，变更车道。
2013年最新版驾校一点通科目一理论考试题库
10、 驾驶机动车应当随身携带哪种证件
A、工作证 B、驾驶证 C、身份证 D、职业资格证 答案 B
11、 未取得驾驶证的学员在道路上学习驾驶技能下列哪种做法是正确的 A、使用所学车型的教练车由教练员随车指导 B、使用所学车型的教练车单独驾驶学习 C、使用私家车由教练员随车指导 D、使用所学车型的教练车由非教练员的驾驶人随车指导 答案 A
44、 记分满 12 分的驾驶人拒不参加学习和考试的将被公告驾驶证停止使用。 答案√
45、 驾驶人的机动车驾驶证被依法扣留、暂扣的情况下不得驾驶机动车。 答案√
46、 前方路口这种信号灯亮表示什么意思
A、路口警示 B、禁止通行 C、准许通行 D、提醒注意
答案 B 47、 前方路口这种信号灯亮表示什么意思
76、 驾驶机动车在道路上掉头时提前开启左转向灯。 答案√
77、 驾驶机动车在道路上向右变更车道可以不使用转向灯。 答案×
78、 驾驶机动车在沙尘天气条件下行车不用开启前照灯、示廓灯和后位灯。 答案×
79、 在这种环境里行车使用近光灯。
答案√
80、 驾驶机动车在雾天行车开启雾灯和危险报警闪光灯。 答案√
A、使用近光灯 B、不使用灯光 C、使用远光灯 D、使用雾灯 答案 A 70、 在这种天气条件下行车如何使用灯光
A、使用远光灯 B、使用雾灯 C、开启右转向灯 D、不使用灯光 答案 B 71、 在这种雨天跟车行驶使用灯光以下做法正确的是
A、使用远光灯 B、不能使用近光灯 C、不能使用远光灯 D、使用雾灯 答案 C 72、 在这种环境下通过路口如何使用灯光
A、100 公里/小时 B、110 公里/小时 C、120 公里/小时 D、90 公里 /小时 答案 B 86、 在这段城市道路上行驶的最高速度不能超过多少
2024届内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗科目一模拟考试100题【参考答案】
2024届内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗科目一模拟考试100题【参考答案】1、发动机号码、车辆识别代号因磨损、锈蚀、事故等原因辨认不清或者损坏的，可以向登记地车辆管理所申请备案。
A、正确B、错误正确答案：A分析：《机动车登记规定》：发动机号码、车辆识别代号因磨损、锈蚀、事故等原因辨认不清或者损坏的，可以向登记地车辆管理所申请备案。
2、以下选项中，车辆导航的英文缩写是什么?A、ETCB、ACCC、GPSD、LDW正确答案：C分析：ACC表示自适应巡航控制系统；ETC表示电子不停车收费（电子收费）；LDW表示车道偏离预警系统；GPS表示车辆导航系统。
3、以下哪个指示灯亮时，表示发动机温度过高？A、图1B、图2C、图3D、图4正确答案：B分析：记住就可以了，其他图标是什么？去“交通标志”里学习一遍吧。
4、这个标志是何含义？A、单行路B、停车让行C、干路先行D、两侧街道正确答案：C分析：表示干路先行，此标志设在车道以前适当位置。
答题技巧：记住哥一句话，谁粗谁先行。
5、以下机动车中，哪种车型可以牵引挂车？A、低速载货汽车B、大型载客汽车C、半挂牵引车D、三轮汽车正确答案：C分析：《道路交通安全法实施条例》规定，机动车牵引挂车应当符合下列规定：(一)载货汽车、半挂牵引车、拖拉机只允许牵引1辆挂车。
挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装置应当符合国家标准；(二)小型载客汽车只允许牵引旅居挂车或者总质量700千克以下的挂车。
挂车不得载人；(三)载货汽车所牵引挂车的载质量不得超过载货汽车本身的载质量。
大型、中型载客汽车，低速载货汽车，三轮汽车以及其他机动车不得牵引挂车。
6、车辆发生爆胎后，驾驶人在尚未控制住车速前，不要冒险使用行车制动器停车，以避免车辆横甩发生更大的险情。
A、正确B、错误正确答案：A分析：行车制动=制动踏板=脚刹，爆胎后，驾驶人在尚未控制住车速的时候，是不能急踩刹车的，要不然会横甩或者翻车已经后面来车追尾。
2021年三级内蒙古自治区建造师继续教育一点通科目一
2021年三级内蒙古自治区建造师继续教育一点通科目一____三级内蒙古自治区建造师继续教育一点通科目一1、采用单价合同后，实际支付时以( )为准计算。
P202A.投标时的工程量和价格B.投标时的工程量，施工中变化的价格C.合同价格，实际完成的工程量D.施工中变化的价格，实际完成的工程量答案：C2、施工承包合同协议书中的合同工期应填写( )。
P191A.实际施工天数B.总日历天数C.预计竣工日期D.扣除节假日后的总日历天数答案：B3、对于总价合同，如果在施工过程中施工内容和有关条件不发生变化时，业主支付给承包商的价款额是( )。
P202A.合同总价格加价格风险因素B.合同总价格加政策风险因素C.合同总价格D.合同总价格加法律风险因素答案：C4、某工程承包人于____年5月1日按合同规定向发包人提交了竣工验收报告，但直到6月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则( )。
P192A.承包人应再次提交竣工验收报告B.承包人可以自行组织竣工验收C.承包人承担意外责任D.视为竣工验收报告已经被认可答案：D5、合同跟踪以( )等方面为对象。
P206A.工程质量、工程进度、工程数量、成本的增加和减少B.工程质量、工程进度、工程成本C.工程质量、工程数量、工程成本D.工程质量、工程进度、工程环境、工程成本答案：A6、下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是( )。
P202A.工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理B.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确C.工程结构和技术简单，风险小D.合同条件中有对承包商单方面保护的条款答案：D7、某工程承包人于____年5月1日按合同规定向发包人提交了竣工验收报告，但直到6月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则( )。
P192A.承包人应再次提交竣工验收报告B.承包人可以自行组织竣工验收C.承包人承担意外责任D.视为竣工验收报告已经被认可答案：D8、采用单价合同后，实际支付时以( )为准计算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、意外风险和不可预见因素索赔通常应该由( )承担。
A．保险人
B．承包人
C．分包人
D．发包人
2、平行系发包摸式致命的弱点是( )。
A．费用控制难度大
B．对进度控制不利
C．质量控制难度大
D．对组织协调不利
3、即使是固定总价合同，在发生重大设计变更时也可以对合同价格进行调整，但必须( )。
A．经监理工程师认可
B．在合同中约定
C．经双方协商一致
D．经业主同意
4、对于一个建设工程项目而言，( )是管理的核心。
A．施工方的项目管理
B．设计方的项目管理
C．供货方的项目管理
D．业主方的项目管理
5、项目质量、进度、成本控制编码的基础是( )。
A．项目结构图
B．组织结构图
C．任务分工表
D．合同结构图
6、造成经济损失( )万元以上或重伤3人以上或死亡2人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。
A．5
D．10
C．15
D．20
7、下列不属于安全生产“六关”的是( )。
A．措施关
B．交付关
C．教育关
D．惩罚关
8、对于我国大型或特大型建设项目，控制性施工进度计划的编制任务可以由( ) 承担。
A．业主
B．设计单位
C．总承包商
D．物资供应商
9、对质量不合格的施工结果，经设计人的核验，虽没达到设计的质量标准，却尚不影响结构安全和使用功能，经业主同意后可予以验收，这种施工质量事故处理方式是( )。
A．返修处理
B．让步处理
C．降级处理
D．不作处理
10、以下有关工程竣工验收的表述中，正确的是( )。
A．发包人应在收到承包人的竣工验收报告后14天内组织竣工验收
B．工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由发包人承担责任C．工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由承包人承担责任D．发包人应在竣工验收后28天内给予认可或提出修改意见
11、施工方进度控制的任务是依据( )对施工进度的要求控制施工进度。
A．监理规划
B．施工任务委托合同
C．施工任务单
D．施工组织设计
12、对建设工程项目管理进行( )，应首先分析的是成本问题。
A．检查
B．验收
C．判断
D．总体诊断
13、下列说法错误的是( )。
A．质量控制可以归结为作业技术活动和管理活动
B．质量管理是质量控制的一部分
C．作业技术是突出产品质量或服务质量的直接手段
D．产品或服务质量是作业技术活动的直接结果
14、单价合同对于承包商而言不存在( )风险。
A．工程量
B．价格
C．设计错误
D．环境变化
15、建设工程项目的实施，需要( )资源、物质资源和信息资源。
A．人力
B．财力
C．物力
D．合同
16、合同条文不全，( )。
A．视为合同作废
B．属于合同错误
C．应为合同变更
D．属于合同违法
17、对质量不合格的施工结果，经设计人的核验，虽没达到设计的质量标准，却尚不影响结构安全和使用功能，经业主同意后可予以验收，这种施工质量事故处理方式是( )。
A．返修处理
B．让步处理
C．降级处理
D．不作处理
18、工程管理信息资源不包括：( )。
A．组织类工程信息
B．技术类工程信息
C．合同类工程信息
D．法规类工程信息
19、对建设工程项目管理进行( )，应首先分析的是成本问题。
A．检查
B．验收
C．判断
D．总体诊断。