装修质量保修卡
装修工程项目保修制度
装修工程项目保修制度一、保修范围本保修制度涵盖自装修工程竣工之日起的保修服务,包括但不限于水电安装、墙面涂料、地板铺设、瓷砖铺贴、木工制作等项目。
具体保修范围以合同条款为准,未尽事宜由双方协商解决。
二、保修期限1. 水电安装:保修期为2年,自竣工之日起计算。
2. 墙面涂料、顶面涂料:保修期为1年。
3. 地板、瓷砖:保修期为2年。
4. 木工制品:保修期为1年。
5. 其他装修材料和工艺:根据产品说明书或行业标准执行。
三、不属于保修范围的情况1. 因不可抗力造成的损害(如自然灾害等)。
2. 非正常使用或人为因素导致的损坏。
3. 未经本公司同意,擅自改动或不当使用造成的损坏。
4. 超过保修期的损坏。
四、保修流程1. 业主发现装修质量问题后,应及时与装修公司联系,并提供相应的问题描述和证据。
2. 装修公司应在接到通知后的合理时间内安排技术人员上门检查。
3. 确认属于保修范围内的,装修公司应负责无偿修复。
4. 若问题复杂,需要更换材料的,应与业主协商解决。
五、保修服务承诺1. 本公司承诺提供专业、高效的保修服务,确保业主满意。
2. 在保修期内,所有维修工作均由本公司负责,不收取额外费用。
3. 对于超出保修范围的服务,本公司将提供合理的收费方案。
六、注意事项1. 业主应妥善保管好相关的购买凭证和保修卡。
2. 在进行保修服务时,业主应配合装修公司的工作人员进行施工。
3. 业主应定期对装修工程进行检查,发现问题及时处理。
七、法律适用本保修制度的解释权归本公司所有,如有争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
总结:本保修制度范本旨在为业主提供明确、全面的保修服务指导,确保装修工程的质量得到长期的保障。
业主和装修公司都应严格遵守本制度,共同维护一个和谐、公正的装修市场环境。
装饰装修工程质量保修书(共五则范文)
装饰装修工程质量保修书(共五则范文)第一篇:装饰装修工程质量保修书工程质量保修书发包人(全称):承包人(全称):为保证(工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括吊顶、墙面基层、石膏板隔墙、电气、地面地台工程等项目。
二、质量保修期1、保修期限约定如下:保修期为工程实际竣工日期后的12个月。
三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后1天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2、在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保工程的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为伍仟元(大写)。
五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满后14天内,将剩余保修金返还承包人。
六、其他双方约定的其他工程质量保修事项: / / 本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人(公章):承包人(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年月日年月日第二篇:装饰装修工程质量保修书装饰装修工程质量保修书发包人(全称):承包人(全称):发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《工程施工合同》,经协商一致,对签订工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围及内容,双方约定如下:2、质量保修期2.1、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:对本工程的质量保修期约定为伍年。
工程质量保修承诺书
工程质量保修承诺书工程质量保修承诺书1一、质量目标我公司所承担的装饰装修及安装工程竣工质量目标:合格并通过国家建筑工程质量监督检验中心的检测。
二、工程保修和竣工图编制移交建设工程的保修期,严格按照《建设工程质量管理条例》第六章第十四条规定执行,即基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。
自竣工验收合格之日起计算。
三、服务承诺1.自动控制部分:软件定期维护升级,硬件由于质量原因产生的故障,3年内免费更换。
国产设备出现故障接通知后24小时内解决问题恢复使用,进口设备出现故障接通知后48小时内解决问题恢复使用。
2.空调通风部分:对主要设备定期检查维护,出现故障接通知后24小时内解决问题恢复使用。
3.设备:本公司代购第三方实验设备,均与供货商签定售后服务协议,严格执行本公司服务承诺。
4.给排水系统和围护结构:质量保证10年内不出现渗、漏现象。
保证围护结构的严密性。
其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
5.两年免费上门服务,5年有效保修期限。
手术室以及相应合同内的设备,2年免费保修期内,正常使用过程中出现故障时,公司售后人员免费上门服务(包括免费更换零部件),在免费保修期以外出现问题,2小时内到现场维修,只收成本费。
6.售后服务人员定期回访,收集、整理客户意见,建立完善售后服务信息系统,发现故障隐患及时排除,出现问题及时解决。
7.服务反应时间:售后服务人员接客户通知后30分钟内做出反应,24小时到现场检查故障,7__24h全天候服务。
8.工程完工交付时,公司派专业人员负责对甲方使用人员进行培训,直到甲方人员掌握实验室设施使用方法。
9.工程完工交付后第一年公司派专人协助甲方对设施进行管理。
四、保修期内的维修计划及内容在工程竣工后的一段时间内,留置保修小组,为工程尽快地投入使用服务。
开发商装修免责协议书范本(3篇)
第1篇甲方(开发商):___________乙方(业主):___________鉴于:甲方作为房地产开发企业,在开发项目中负责房屋的建造及销售。
乙方购买甲方开发的房屋后,甲方承诺对房屋进行装修,以便乙方入住。
为了明确双方的权利义务,避免日后可能产生的纠纷,甲乙双方经友好协商,特订立本协议。
第一条协议标的1.1 本协议所指装修范围为甲方承诺装修的房屋,具体包括但不限于:室内墙面、地面、顶面、门窗、水电管道、厨卫设施、家具、灯具、洁具等。
1.2 装修标准及材料由甲乙双方在《装修合同》中约定。
第二条装修工程2.1 甲方应在《装修合同》约定的装修工程期限内完成装修工程。
2.2 甲方承诺装修工程符合国家及地方相关法律法规、技术标准和质量要求。
2.3 乙方对装修工程有监督权,甲方应接受乙方的合理监督。
2.4 装修工程完成后,甲方应将装修工程的相关资料(如施工图纸、材料清单、验收报告等)提供给乙方。
第三条装修费用3.1 装修费用由甲乙双方在《装修合同》中约定。
3.2 甲方应按照《装修合同》约定的方式和时间收取装修费用。
3.3 乙方应在装修工程验收合格后支付装修费用。
第四条免责条款4.1 以下情况导致装修质量问题或损失,甲方不承担赔偿责任:(1)自然灾害、不可抗力等原因造成的损失;(2)乙方擅自改动装修设计或使用不当造成的损失;(3)乙方在装修工程进行中提出的变更要求,未经甲方同意而造成的损失;(4)装修材料非因甲方原因导致的损坏;(5)乙方在使用过程中对装修工程造成的损害。
4.2 以下情况导致装修进度延误,甲方不承担违约责任:(1)乙方未按时支付装修费用;(2)乙方未按时提供相关材料或资料;(3)乙方未按时进行装修工程验收;(4)因乙方原因导致装修工程停工或中断。
4.3 甲方在装修过程中因以下原因导致装修质量不合格,甲方不承担赔偿责任:(1)乙方提供的装修材料或设备不符合要求;(2)乙方提供的装修图纸或设计不合理;(3)乙方指定的施工人员不符合要求;(4)乙方未按照约定提供施工条件。
装修质量保修卡
装修质量保修卡装修质量保修卡尊敬的业主:感谢您选择我们公司为您提供优质的装修服务,我们非常重视您的满意度,并且为此提供了以下保修卡,确保您的装修质量得到满意的保障。
请您在收到保修卡后认真阅读以下所有内容,并将保修卡妥善保管,以备需要时使用。
一、保修期限1、主体工程:二年内自竣工验收合格之日起。
2、水暖、电气装置及设备:一年内自竣工验收合格之日起。
二、保修范围1、质量问题:包括所有非人为因素造成的材料、工艺、施工质量问题。
2、保修内容:根据问题具体情况,提供材料更换、返工处理等方式进行修复,保修期间材料、工具、人工均由我们公司承担。
三、免责说明1、保修不包括下列范围:a)因为人为原因,而非由于材料、工艺、施工质量问题造成的损坏或磨损。
b)因为不当使用、保养或维修导致的问题。
c)因为意外事故、水灾、火灾等不可抗因素导致的问题。
d)因为装修时原材料质量问题导致的问题,但该问题应由原材料供应商承担责任。
2、保修卡必须由正式业主使用,若不当使用或者保管不善导致损坏,责任将由业主承担。
四、联系方式如在保修期内有需要,您可以通过以下联系方式与我们取得联系:公司名称:XXX装饰公司联系人:XXX联系电话:XXX地址:XXX五、其他在签署本保修卡之前,我们公司已经与您详细沟通、确认了装修工程的施工标准、工艺要求、材料品牌及型号等,并严格按照您的要求进行施工。
我们将竭尽全力确保工程质量,使您的装修工程顺利完成,达到预期效果。
本保修卡是我们公司对您的承诺和保障,也是我们共同完成一个成功装修工程的重要合同条款。
在签署前,请您仔细阅读并确认无误后再签字。
(签字)(日期)。
工程质量保修制度
工程质量保修制度工程质量保修与售后服务管理制度根据“建设工程施工合同”第29条保修条款和“银都公司工程建设工程款付款办法”中第八条第三款,保修条件确定如下:一、乙方对所建工程实施总体十年保质保修承诺。
保修期按项目分别分为十年、五年、三年、一年、半年。
1.十年保修范围1.1 基础部分:经权威部门验定的因乙方施工责任所造成发生基础不均匀沉降,由乙方承担因返修、加固以及检测等所发生的一切费用,并承担最终造成的损失。
1.2 结构部分:梁、柱、墙体、楼板悬挑构件等主体结构出现的质量缺陷,由乙方承担因返修、加固以及由此带来的一切费用。
2.五年保修范围:2.1 屋面及室内防水部分:屋顶屋面积水渗漏,厨卫间地面积水渗漏,由乙方在保修期内承担因返修所发生的一切费用,以及因上述原因造成业主相应的经济损失。
2.2 设备安装部分:上下水管道、采暖管道、散热器片、开闭箱、电表箱及相应的设备安装,因安装质量发生的漏水漏气问题以及因材料质量所发生的损坏由乙方无偿更换。
3.三年保修范围:3.1 室外工程:散水、台阶、坡道下沉开裂,沟道回填下沉,由乙方负责在保修期无偿修复。
3.2 内外墙体、顶棚抹灰层、裂缝、爆灰、墙地砖开裂、脱落,由乙方负责在保修期内无偿修复。
4.一年保修范围4.1 电气部分:室内灯具(除灯泡、灯管)、开关、插座,安装不牢、线路漏电、电器失灵。
4.2 卫生洁具部分:坐便器、浴缸、洗面盆及附属配件,因产品质量损坏、配件失灵、漏水,包括厨房间水嘴、水表等部件。
4.3 门窗部分,开关不灵,边缝漏风、翘曲变形,木制做品剥层、裂缝、油漆脱皮。
4.4 内装修木作部分:变形、开裂、脱落、涂料起皮、掉粉、严重退色、小五金件不符合规范要求,如门锁、合页等。
4.5 地面超过国家标准的起砂,空鼓裂缝。
5.半年保修范围:5.1 电器中安装的灯泡、灯管在保修期间由于质量问题损坏,乙方应免费更换。
5.2 因施工门窗安装质量问题损坏的门窗玻璃。
装修工程施工质量保修计划
装修工程施工质量保修计划1. 序言装修工程是每个家庭或企业的重要环节,施工质量的好坏直接影响到建筑物的使用寿命和舒适度。
为了保证装修工程施工质量,我们制定了本保修计划,旨在保障装修工程的质量,确保客户满意。
2. 保修范围本保修计划适用于所有由我公司施工的装修工程,保修范围涵盖以下内容:- 墙体、地面、天花板的拆改、砌筑、抹灰、粉刷等施工;- 门窗、地板、壁炉等装饰材料的安装;- 水电安装、暖通系统等管道施工;- 厨房、卫生间等专用空间的装修。
3. 保修期限根据合同约定,我公司对装修工程提供两年的质量保修期,保修期从工程竣工验收之日起计算。
在保修期内,如发现施工质量存在问题,我公司将免费进行维修。
4. 保修内容4.1 墙体、地面、天花板的拆改、砌筑、抹灰、粉刷等施工在保修期内,如发现墙体、地面、天花板出现开裂、脱落、开裂等质量问题,我公司将免费维修。
4.2 门窗、地板、壁炉等装饰材料的安装在保修期内,如发现门窗、地板、壁炉安装不牢固、开裂、变形等问题,我公司将免费进行更换或维修。
4.3 水电安装、暖通系统等管道施工在保修期内,如发现水电安装漏水、暖通系统不通畅等问题,我公司将免费进行维修。
4.4 厨房、卫生间等专用空间的装修在保修期内,如发现厨房、卫生间瓷砖开裂、水渍渗漏等问题,我公司将免费维修。
5. 保修流程5.1 客户在发现装修工程存在质量问题后,应及时联系我公司的售后服务部门,提供相关合同和验收记录。
5.2 售后服务部门将安排技术人员前往现场核实问题,并制定维修方案。
5.3 维修完成后,客户需与技术人员一同验收,确认问题已解决。
5.4 如问题未得到解决,客户可向公司提出书面投诉,公司将派专人进行调查处理。
6. 保修排除以下情况不在保修范围之内:- 客户私自拆改或改动导致的质量问题;- 不正常使用或保养不当造成的质量问题;- 自然灾害或意外事件引起的损坏;- 原材料质量问题导致的质量问题。
7. 结语本保修计划的出台旨在提高我公司施工质量,确保客户满意。
工 程 质 量 保 修 卡
工程结算表
工程名称:————————————————————————————————————
金额单位:元
甲方代表(签字):——————————————————————————
乙方代表(签字、盖公章):——————————————————
结算日期:年月日
工程质量保修卡
乙方保修承诺:
一、本工程自验收合格之日起,乙方负责对本装饰中心施工的
工程项目保修期限为2年。
二、在保修期限内,乙方负责对本装饰中心施工的工程项目出
现的质量问题、免费进行维修。
三、对以下情况,乙方负责提供终身维修服务,维修后收取材
料费、人工费。
1、因甲方使用不当或意外情况造成的损害。
2、因甲方提供的装饰装修材料、设备的质量缺陷,引起的工
程质量问题;
3、超过保修期限后出现的质量问题。
甲方(签字):
———————————————————
乙方负责人(签字、盖公章):
——————————————
签字日期:年月日。
装修质量保修卡
装修质量保修卡
尊敬的业主:
我们xxXXXxx分公司非常感谢您对我们的信任,让我们为您的住房进行装修。
祝贺您的新家落成,希望您的事业和家庭都能一帆风顺!我们全体员工都以您的满意为荣,为了确保装修项目的质量,我们希望您注意以下事项:
一、保修范围和期限
保修期限为自竣工验收之日起一年,保修范围以合同规定的实际工程量为准。
二、保修责任认定
1.我们公司保修范围内工程,因设计、施工制作及安装造成的质量问题或功能丧失的属我公司保修。
2.如果业主自行购买材料,产品不符合质量标准,则保修责任免除。
3.如果因业主使用不当或人为损坏导致质量问题或功能丧失,我们公司将负责维修,但需要收取相应的费用。
4.因不可抗力事件发生,如地震、火灾、台风、战争等引起的质量破坏,我们公司将免除保修责任。
三、保修程序
1.如果装修项目出现问题,请及时联系我们公司。
公司联系
2.我们公司将在24小时内安排人员到达现场。
3.如果确认属于保修责任,我们公司将安排人员维修,并承担相应的费用。
4.业主应该对维修工作予以配合,以确保维修工作的顺利
完成。
5.维修工作完成后,业主有验收之责,并在《维修记录表》内签名。
日期保修内容业主签名保修人签名
说明:
1.如果工程验收合格并且业主已经支付完全工程款项,我
们公司将会开具此保修卡给业主。
2.请业主妥善保管此卡,每次维修时请出示此卡以便确认。
装修合同工程保修
装修合同工程保修
我们需要明确的是,装修合同工程保修是指装修公司在完成装修后,对于其施工质量进行一定期限的保证。
这包括了对装修材料、施工工艺以及成品效果的保证。
在保修期内,如果发现任何由于装修公司的原因导致的问题,装修公司有义务进行无偿修复。
我们来看一下具体的装修合同工程保修范本:
一、保修范围
1. 本合同所涉及的所有装修工程。
2. 包括但不限于墙面、地面、顶面、水电改造、木工、油漆等工程。
3. 对于非人为因素导致的装修质量问题,如材料质量问题、施工质量问题等。
二、保修期限
1. 自装修工程竣工验收之日起,保修期为一年。
2. 在保修期内,如发现质量问题,甲方应立即通知乙方,乙方应在接到通知后的三个工作日内进行修复。
三、保修责任
1. 在保修期内,如因乙方原因导致的质量问题,乙方应负责免费修复。
2. 对于因甲方使用不当或其他非乙方原因导致的质量问题,乙方可以提供有偿服务。
四、保修流程
1. 甲方发现质量问题后,应及时以书面形式通知乙方,并提供相关证据。
2. 乙方在接到通知后,应及时进行核实,并在确认问题后尽快进行修复。
五、其他条款
1. 本保修条款是本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
2. 对于未尽事宜,双方应友好协商解决;如协商不成,可依法申请仲裁或诉讼。
装修工程保修承诺及具体措施
装修工程保修承诺及具体措施为了保障装修工程的质量和客户的利益,本公司郑重承诺,在装修工程竣工验收后提供一定期限的保修服务。
以下将详细说明我们的保修承诺及具体措施。
一、保修承诺:
1. 本公司对所有装修工程提供一年的质量保修期,自竣工验收之日起计算。
2. 在保修期内,如客户发现装修工程存在质量问题,本公司将免费进行检查和维修。
3. 保修范围包括但不限于墙面开裂、地面瓷砖掉落、水电设施故障等问题。
二、具体措施:
1. 质量保证:本公司将严格按照设计方案和相关标准进行施工,确保装修工程质量。
2. 材料保障:选用优质建材和装修材料,确保符合国家相关标准,并提供正规发票和保修证明。
3. 施工保障:由专业技术人员进行施工操作,确保施工过程符合规范,减少质量问题的发生。
4. 保修服务:客户在保修期内可随时联系我们的客服部门,提出维修申请,我们将尽快安排维修工程师上门处理问题。
5. 质量监督:定期进行工程质量检查,对工程质量进行评估,确保装修工程达到预期要求。
通过以上保修承诺及具体措施,本公司致力于为客户提供优质的装修工程和完善的售后保障,让客户放心选择我们的服务。
如有任何疑问或需要进一步了解详细信息,请随时联系我们的客服热线。
我们期待与您的合作,共同打造理想的居住环墶。
装修工程质保说明
装修工程质保说明甲方:(公司名称/个人姓名)乙方:(公司名称/个人姓名)鉴于甲方拟进行装修工程,为确保工程质量,双方达成以下质保协议:一、工程描述1. 工程名称:(填写工程名称)2. 工程地点:(填写工程地址)3. 工程范围:(详细描述工程包含的项目)二、质保期限1. 从工程交付使用之日起,乙方承诺提供一个(填写具体时间,例如:一年)的质保期。
2. 在质保期限内,如发现由于工程质量问题引起的故障或损坏,乙方将负责免费维修或更换。
三、质保责任1. 乙方承诺,装修工程的各项工作将按照法律法规、相关标准和约定要求进行,确保质量符合双方的约定。
2. 在质保期内,如因乙方原因造成的工程质量问题,乙方将承担修复、更换等相应责任。
四、质量验收1. 完工验收:在装修工程完工后,双方将进行工程质量验收。
甲方有权对工程的合格性进行检查,如发现问题,乙方应按照双方约定对其进行整改。
2. 维护验收:在质保期结束前,甲方有权随时进行维护验收,验收合格后正式完成整个工程过程。
五、维护保养1. 乙方应向甲方提供工程的维护保养指导,包括使用注意事项、定期维护等,并提供必要的维护保养手册。
2. 在质保期内,甲方应按照乙方提供的维护保养指导进行维护保养工作,以确保工程的正常使用和延长使用寿命。
六、责任限制在以下情况下,乙方不承担修复、更换等责任:1. 甲方未按照乙方提供的维护保养指导进行保养,导致工程质量问题。
2. 自然灾害、人为破坏、意外事故等不可抗力因素导致工程损坏。
3. 甲方未按时支付工程款项,导致乙方无法履行维修、更换责任。
七、争议解决双方如发生因本协议引起的争议,应通过友好协商解决。
如协商不成,任何一方可向相关有权机关提起诉讼。
八、其他事项本协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
双方同意在履行本协议过程中积极配合,保证双方的合法权益。
甲方:(公司名称/个人签名)签署日期:(填写签署日期)乙方:(公司名称/个人签名)签署日期:(填写签署日期)。
装修保修卡
装修保修卡装修保修卡尊敬的用户:感谢您选择本公司的装修服务,我们将提供最优质的服务和最优质的产品。
为了保证您的权益,我们特别为您提供装修保修卡,请您在收到装修完成后,认真仔细地阅读以下内容及说明。
一、保修期保修期为两年,自装修竣工之日起开始计算,保修期内,如出现材料、工艺或服务方面的问题,我们将提供免费的维修或更换服务。
二、保修范围1.房屋内水电设施:在保修期内,如发现水管、电线、灯具等配件出现问题,本公司将按照质保条例和国家标准,提供免费的维修或更换。
2.防水层:在保修期内,如发现墙面、地面出现涂层渗漏,水渗透等问题,本公司将按照质保条例和国家标准,提供免费的维修或更换。
3.瓷砖:在保修期内,如发现瓷砖晃动、开裂等问题,本公司将按照质保条例和国家标准,提供免费的更换服务。
三、保修步骤1.保修申请:当您在保修期内,发现装修存在质量问题时,请拨打本公司客服电话,或在公司官网提交保修申请,说明问题的具体情况,我们将在24小时内受理。
2.上门检查:我们将安排专业人员在3个工作日内到现场进行检查,了解问题的原因和具体情况。
3.处理方案:按照维修或更换对用户进行处理方案说明,并经用户同意后进行维修或更换。
4.保修完成:在维修或更换完成后,我们将召开验收会议,让用户验收,验收合格后,将出具维修或更换证明。
四、保修说明1.在保修期内,因自然灾害、人为等因素导致的问题,本公司将按照实际情况进行处理。
2.在保修期内,用户需保证房屋内的管线和设备按照国家标准进行使用和维护,如因用户原因造成室内水电设施损坏,本公司概不负责。
3.因信息不准确、虚假造成的误判,本公司不承担任何责任。
我们将一直致力于为用户提供最优质的装修服务,放心的服务才是最好的服务,您的满意是我们最大的追求。
特此告知。
装修公司名称:XXX地址:XXX客服电话:XXX服务时间:周一至周六,9:00-18:00保修期:2年保修编号:XXX。
家庭装修工程质量保修卡
家庭装修工程质量保修卡
尊敬的客户:
您好!
感谢您选择了美景为您装修居室,现在您的居室已装修完毕。
如
在使用过程中有任何质量问题,请与公司售后服务部联系,我们将一
如既往的为您服务。
为了您的权益得到保障,请认真阅读本保修卡,
祝您家庭幸福生活美满!
一、入住后注意室内通风。
二、电路系统请不要自行改动或加大功率负荷,不能损坏埋线管。
三、所有管道系统请勿自行改动,严禁杂物进入下水道、水池、
管道,以免引起堵塞、溢水。
四、由客户自行安装的水、电配套设施,一定要由专业技术人员
施工。
五、煤气系统产生的任何问题,请与物业或煤气公司联系。
六、严防雨水进入室内,以免地板、墙面等部位造成损坏,正确
使用门窗及锁。
七、请勿在大理石、花岗石上敲打或放置重物,且防止接触酸、
碱、盐等化学物品。
八、木质品请留意防火、防潮及化学物品。
九、所有油漆面应定期清洗、打腊、保
可编辑修改,如有帮助,请下载,多谢!
保修范围
一、水电两年免费保修,除水电外施工项目,一年免费保修。
2、客户反应的质量问题,24小时内上门搜检,颐养工夫安排
由公司与客户共同商定。
3、因使用不当、自购资料、自请其别人员装修所造成的损失,
不属于保修范围之内者,公司维修收取人工费和材料费。
售后服务热线:
客户姓名:
具体地址:
开工日期:竣工日期:
签证日期:家装部经理签名:(盖章)。
室内装饰装修的管控规定
室内装饰装修的管控规定1. 总则为了加强室内装饰装修活动的监督管理,保障室内装饰装修工程质量安全,维护消费者合法权益,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规,制定本规定。
2. 适用范围本规定适用于我国境内新建、扩建、改建和装修室内装饰工程。
3. 管理体制建立健全室内装饰装修管理体制,实行资质管理制度、设计审查制度、施工许可制度、质量验收制度和售后服务体系。
各级建设行政主管部门负责本行政区域内室内装饰装修活动的监督管理工作。
4. 设计要求4.1 室内装饰设计应符合国家建筑、消防、环保等有关法律法规和标准规范的要求,充分考虑室内空气质量、安全、舒适、节能等因素,做到功能合理、美观实用。
4.2 室内装饰设计单位应具有相应的设计资质,并按照资质等级承担相应的设计任务。
4.3 设计文件应包括设计说明书、施工图、效果图等,内容应完整、准确、清晰,满足施工和验收需要。
5. 施工要求5.1 施工单位应具有相应的施工资质,并按照资质等级承担相应的施工任务。
5.2 施工单位应按照设计文件和施工标准进行施工,确保工程质量、安全、进度和投资控制。
5.3 施工过程中,施工单位应做好现场管理,确保施工场地清洁、安全,保护周边环境。
5.4 施工单位应严格按照国家有关法律法规和标准规范使用装饰材料,禁止使用不合格、假冒伪劣装饰材料。
6. 质量验收6.1 室内装饰装修工程验收应按照国家有关法律法规和标准规范进行,实行施工、设计、监理、建设等单位共同参与的质量验收制度。
6.2 验收不合格的室内装饰装修工程,不得投入使用。
施工单位应按照验收意见进行整改,整改合格后方可投入使用。
7. 售后服务7.1 室内装饰装修工程实行质量保修制度,保修期限不低于两年。
7.2 施工单位应在工程竣工验收合格后,向业主提供详细的工程资料和保修卡,明确保修范围、保修期限和保修责任。
7.3 业主在保修期内发现工程质量问题,应及时向施工单位提出,施工单位应在接到通知后及时进行维修或更换。
装修保修卡
装修保修卡1. 介绍装修保修卡是在房屋装修过程中使用的一种重要文件。
它包含了装修公司的信息、施工项目的细节、保修期限以及维修服务的条款和条件。
装修保修卡是确保装修项目的质量和长期维护的重要工具,它为业主提供了便利和保障。
2. 保修卡的重要性装修保修卡在房屋装修项目中具有重要的保障作用。
以下是保修卡的几个重要方面:2.1 质量保障装修保修卡记录了装修公司的信息,这将有助于业主追踪与装修相关的企业或个人。
此外,保修卡还包含了装修项目的具体细节,例如使用的材料、施工方法等,这将为业主提供装修质量的可靠保证。
2.2 维修服务保修卡规定了装修项目的保修期限和维修服务的条款和条件。
一旦装修项目完成,业主可以根据保修卡上的信息获得装修公司提供的维修服务。
这将帮助业主解决装修过程中可能出现的问题,并确保房屋的长期维护。
2.3 维权依据保修卡是业主维权的重要依据之一。
如果业主发现装修质量存在问题或在维修期限内需要维修服务,他们可以根据保修卡上的相关条款和条件向装修公司提出要求。
装修保修卡的存在将帮助业主有效地维护他们的权益。
3. 保修卡的内容装修保修卡通常包含以下几个重要部分:3.1 装修公司信息装修保修卡上通常会包含装修公司的名称、地址、电话等联系信息。
这将帮助业主追踪和联系装修公司,以获取维修服务或解决装修问题。
3.2 施工项目细节保修卡还会记录装修项目的具体细节,例如工程名称、施工内容、使用材料等。
这些信息将帮助业主了解装修项目的范围和细节,并作为装修质量的参考。
3.3 保修期限装修保修卡上会明确注明装修项目的保修期限。
这将告知业主在保修期限内享受免费维修服务的权利,帮助业主及时解决装修问题。
3.4 维修服务条款和条件保修卡还会列出维修服务的具体条款和条件。
这将规范业主使用维修服务的范围和限制,以保证装修公司和业主的权益。
4. 如何使用保修卡为了充分利用装修保修卡,以下是几个重要的使用注意事项:4.1 保持保修卡完整和安全业主应妥善保管装修保修卡,确保其完整和安全。
家庭居室装饰装修工程质量保修卡
家庭居室装饰装修工程质量保修卡
备注:
1、自竣工验收合格之日起计算,装饰装修项目保修期为两年;有防水要求的厨房、卫生间渗漏工程保修期为五年,水、电保修五年;(住建部规定)
2、保修范围预算书中所列的施工项目及增减项中所列的施工项目;
3、保修期内因乙方施工、用料不当的原因造成的装饰装修质量问题。
乙方须及时无条件进行维修,维修只针对有质量问题的部分,维修后有新旧色差均不在保修范围之内;
4、保修期内因甲方使用维护不当造成饰面损坏或不能正常使用的,乙方酌情收费维修。
5、签署保修卡,提交水电改造图。
(未出现在报价单及变更单上的项目出现问题,乙方不承担任何责任)
6、本保修卡在甲、乙双方签字、盖章后生效。
甲方(签章):乙方(签章)
甲方代表(签章):乙方代表(签章)
日期:年月日日期:年月日。
房屋建筑工程质量保修书
房屋建筑工程质量保修书发包人(发包人):【】承包人(乙方):【】发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对【】(以下简称本工程)签订本工程质量保修书。
1.工程质量保修范围和期限1.1.双方根据《建设工程管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期以工程通过竣工验收合格,完善整改意见并正式移交发包人后开始计算。
1.2.承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
1.3.凡属于承包人原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷,及由于承包人维修造成业主的相关损失,均属保修责任范围;不属于承包人责任的,承包人应配合维修,费用由责任方承担。
非承包人原因造成的原已建完部分的结构工程的质量保修工作由发包人、承包人双方协商解决。
1.4.由于设计原因造成的质量问题、发包人直接发包和甲供材料引起的质量问题不属于承包人保修范围。
1.5.因业主装修过程中拆墙、管道改装移位、门窗拆改;屋面堆积物超载;屋面打洞安装其他物体;楼地面打洞;外墙开槽;改变电线路、管道、电器设备等使用不当而造成的质量问题不属于承包人保修范围。
1.6.由于地震、洪水、台风等不可抗力造成的工程质量问题(必须出具政府提供的相关证明)及使用者拆、改、修和使用不当造成的工程质量问题,经调查属实的,不属于本合同工程保修范围。
1.7.保修期限的约定1)地基与基础工程质量保修期限为设计文件确定的建筑设计使用年限;2)主体结构工程质量保修期限为设计文件确定的建筑设计使用年限;3)保温工程质量保修期限为5年;4)防水工程质量保修期限为5年;5)装饰装修工程中,除有专门规定质量保修期限的分项工程应遵从其规定外,室内装修工程质量保修期限为2年;室外涂料装修质量保修期限为2年,室外其他涂料装饰质量保修期限为5年,除五金件质量保修期限为2年外,外窗与入户门质量保修期限为5年,纱窗质保期为1年;6) 除采取隐蔽方式安装的给排水管道和共用部位的给排水管道质量保修期限为10年外,建筑给排水工程质量保修期限为2年;在主体结构内的管线设置,其质量保修期限与主体结构设计使用年限相同;7)除采取隐蔽方式安装的管线质量保修期限为10年外,采暖及制冷系统质量保修期限为2年;在主体结构内的管线设置,其质量保修期限与主体结构设计使用年限相同;8)除线缆质量保修期限为5年外,电气工程质量保修年限为2年;9)智能建筑工程质量保修期限为2年;10)通风与空调工程质量保修期限为2年;11)电梯工程质量保修期限为3年;12)室外工程质量保修期限为2年。
装修公司保修卡模板
装修公司保修卡模板尊敬的客户:感谢您选择我们的装修公司进行装修服务。
为了让您更好地了解我们的保修政策和服务内容,我们特别为您准备了装修公司保修卡模板,希望能够为您的装修保修事宜提供更加便捷的服务。
装修公司保修卡。
客户姓名,_______________________。
联系电话,_______________________。
装修地址,_______________________。
装修公司名称,_______________________。
装修公司联系电话,_______________________。
保修卡编号,_______________________。
保修内容:1. 装修材料保修,我们承诺所使用的装修材料均为正规渠道采购,如有质量问题,我们将提供免费更换服务。
2. 施工保修,我们对所提供的装修施工服务负责,如在保修期内出现施工质量问题,我们将提供免费维修服务。
3. 保修期限,装修公司保修期限为_________年,从竣工验收之日起计算。
4. 保修范围,保修范围包括装修材料和施工质量问题,不包括人为损坏和意外因素导致的损坏。
5. 保修流程,客户在发现装修质量问题时,可直接拨打装修公司联系电话,我们将安排专业人员及时处理。
6. 注意事项,客户在使用过程中需注意保养和维护,如因客户自身原因导致的损坏,不在保修范围之内。
7. 其他约定,_______________________________________________________________。
客户签字,_______________________ 日期,_______________________。
装修公司代表签字,_______________________ 日期,_______________________。
备注,保修卡需妥善保管,如遗失或损坏,请及时联系装修公司补办。
以上是我们装修公司保修卡的模板内容,希望能够为您的装修保修事宜提供便利。
保修卡管理规范
保修卡管理规范标题:保修卡管理规范引言概述:保修卡是产品售后服务的重要凭证,对于消费者和生产厂家都具有重要意义。
因此,保修卡的管理规范对于保障消费者权益、提升产品服务质量至关重要。
一、保修卡的颁发和填写规范1.1 保修卡的颁发程序应当规范,确保每一位消费者都能获得完整的保修卡。
1.2 保修卡的填写内容应当准确无误,包括产品型号、购买日期、售后服务电话等信息。
1.3 保修卡上的盖章和签字应当真实有效,确保售后服务的可追溯性和可信度。
二、保修卡的保管和使用规范2.1 消费者应当妥善保管保修卡,避免遗失或者损坏,以免影响售后服务。
2.2 消费者在需要使用保修卡时,应当及时联系售后服务中心或者生产厂家,按照规定流程进行操作。
2.3 消费者在使用保修卡时,应当如实提供相关信息,配合售后服务人员进行检修和维修。
三、保修卡的售后服务流程规范3.1 售后服务中心应当建立完善的保修卡管理系统,确保保修卡信息的准确性和及时性。
3.2 售后服务人员在接待消费者时,应当认真核对保修卡信息,确保服务流程的规范和顺畅。
3.3 售后服务人员在进行维修和保养时,应当按照保修卡上的规定进行操作,确保服务质量和效果。
四、保修卡的作废和补办规范4.1 保修卡在过保日期后应当及时作废,避免误导消费者。
4.2 消费者在保修卡遗失或者损坏时,应当及时联系售后服务中心或者生产厂家进行补办。
4.3 补办保修卡时,消费者应当提供相关证明材料,确保信息的真实性和准确性。
五、保修卡管理的监督和评估规范5.1 监管部门应当加强对保修卡管理的监督,确保各方遵守相关规定。
5.2 消费者可以通过投诉渠道对保修卡管理进行监督和评估,提高服务质量和效率。
5.3 生产厂家应当建立反馈机制,及时处理消费者的投诉和建议,不断改进保修卡管理服务。
结语:保修卡管理规范是产品售后服务的基础,惟独做好了保修卡管理,才干更好地保障消费者权益,提升产品服务质量,实现双赢局面。
希翼各方能共同遵守规范,共同维护消费者权益,共同提升产品服务水平。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
XX装饰设计有限公司XX分公司
尊敬的___________________________ 业主
_________________________________
首先对您让我公司为您的住房进行装修所给予的信任表示感谢!恭贺您乔迁之喜,并祝愿您事业有成,家庭美满,万事如意!您的满意是我公司全体员工的最高荣誉,为了确保装修项目得到质量的保证,敬请您注意以下事宜:
一、保修范围及期限
合同规定之实际工程量(以合同为准)。
保修期为自竣工验收之日起_年内;即_年_月_日至年月
_____________________________________________________ 日。
二、保修责任认定
1我公司保修范围内工程,因设计、施工制作及安装造成的质
量问题或功能丧失的属我公司保修。
2、因业主自购材料,产品不符合质量标准,其保修责任免除。
3、因业主使用不当,人为损坏所出现的质量问题或功能丧
失,我公司负责维修,但收取相应费用。
4、因不可抗拒力事件发生,如地震、火灾、台风、战争等引
起的质量破坏,其保修责任免除。
三、保修程序
1装修项目发生问题时,业主应及时通知我公司。
公司联系电话:
2、我公司接到通知后,将安排人员24小时内到达现场。
3、确认属于保修责任的,我公司将安排人员维修,所发生的
保修费用由我公司支付。
4、业主应对维修工作予以配合,以使维修工作顺利完成。
5、维修工作完成后,业主有验收之责任,并在《维修记录表》内签名。
附:维修记录表一份
说明:1、工程验收合格,业主交齐工程尾款后,公司将开据此卡给业主。
2、请业主妥善保管此卡,每次维修时请出示此卡以便维
修人员填写维修记录。