建筑土建工程承包合同样板
土建建设工程施工合同范本9篇
土建建设工程施工合同范本9篇土建建设工程施工合同范本 1发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，特订立合同如下：一、工程概况1、工程结构：砖混;2、建筑面积：约㎡(按实际建筑面积计算为准)。
二、承包方式土建工程总单包(即包工不包料)。
三、甲方负责范围甲方应提供水、电、路三通及所有建筑材料、回填。
四、乙方承包范围1、基地平整、砼工程、砖砌体工程、木工搭拆(铁丝钉子自备)、钢筋工程、内外粉刷工程、楼梯粉刷上顶(一层、顶层、地坪)。
2、乙方自备机械、脚手架。
五、承包价格按每平方米元结算，隔热层按计算。
六、质量要求七、付款方式1、基础完工付款2、每层砌体完工付款3、内粉完工付款4、外粉完工付款5、竣工验收合同后付清余款。
八、施工日期：按120天计算，雨天顺延。
九、安全问题乙方应安全、文明施工，如出现大小事故由乙方自负。
十、未尽事宜，甲乙双方协商解决。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日土建建设工程施工合同范本 2甲方：乙方：__________工程队为确保______公路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：一、公路建设路线及工期要求：1、公路建设路线为____________________。
2、工期要求是______年_____月_____日至______年_____月_____日。
二、公路建设的内容：公路路基开挖工程。
三、公路建设技术要求：1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米，弯道地段为6.1米；每公里设置4个错车道，错车道有效宽度为6.1米。
建筑承包合同格式范本(4篇)
建筑承包合同格式范本发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程规模：4、结构形式：二、工程承包范围（一）乙方承包范围：按____设计的施工图纸和有关技术文件（含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等）的要求负责____的施工总承包；主要施工内容包括但不限于下列：1、土建工程（1）、基础以上土建工程（包含桩头的清理及预制管桩的桩芯混凝土）。
（2）、大型土方开挖后的人工修整、电梯坑及基础承台地梁土方开挖及回填，基础及室内土方回填、压实；基坑排水工程。
（3）、负责配电房、泵房、电梯机房、消防中心、入户大堂等配套用房的土建施工。
（4）、负责室外化粪池及排水排污管道的施工（接至区间路的第一个接入井）。
（5）、负责配合消防及其它各项专业工程的预留、预埋，负责各专业工程施工后的修补。
（6）、负责工程竣工验收前的所有清理：包括外墙清洗、建筑垃圾及生活垃圾的清运（含甲方分包的其他专业工程产生的垃圾指定堆放点并负责外运），以及由甲方完成的所有临时设施（若存在）的拆除。
（7）、负责督促工程竣工验收前的各专业分包工程的分包竣工资料的提交并与总包汇总成册。
2、水电安装工程（1）给排水工程：给水系统从生活给水和商业给水市政总表后开始（泵房设备安装不包含在承包范围内），安装至末端各户内给水点；排水系统从各排水点接至室外第一个检查井（含潜污泵的安装）。
以上承包范围包含：土方开挖及回填、管道及设备的基础、套管及洞口的预留预埋及封堵、阀门井施工、管道设备标识及油漆等内容，不包含卫生洁具安装。
（2）强电工程：专变配电系统从配电房低压柜出线开关开始，安装至末端各用电设备；公变配电系统（一户一表）从电表箱出线开关开始，安装至末端各用电设备；发电机组至配电低压柜的线路安装；室外高低压电缆通道施工；商铺骑楼景观壁灯的安装。
土建工程的合同范本（通用5篇）
土建工程的合同土建工程的合同范本（通用5篇）在不断进步的社会中，合同的使用频率呈上升趋势，合同是企业发展中一个非常重要的因素。
你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家整理的土建工程的合同范本（通用5篇），希望对大家有所帮助。
土建工程的合同1甲方（建设单位）：___________________________乙方（施工单位）：___________________________甲方将坐落在（地址）的（工程名称）土建工程承包给乙方施工、在招投标的基础上，经双方协商制定以下条款供双方共同遵守：第一条工程内容（除了写明主体土建内容外，还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装）、第二条工程造价决算方式1、工程造价计算公式：工程造价=（_________定额直接费+材料差价）×（1+%）、即按实际完成工程量，套用《_________定额》计算直接费，加上施工期间相对应的《_________市建设工程造价管理信息》信息价计算出的材料差价，另外取_______%综合费为最后决算价（人工费和机械费不另调整）。
与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算、必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款。
本工程辅助的水电安装工程按（约定套用的定额与费率）结算。
2、工程量计算依据为：设计图纸，设计变更图纸或联系单，隐蔽工程量签证，其他工程量增减联系单，本工程辅助工程联系单。
第三条工程款支付甲方通知乙方开工后，乙方一周内拿出预算、甲方接到预算后一周内完成预算审核，凭审核后的预算造价付备料款30%，以后按实际完成工程量的70%比例付进度款，并扣回备料款、实际完成工程量（即工程进度）由甲方现场管理员确定，如乙方有严重异议的，双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定、工程竣工时，进度款不超过预算的_______%，工程竣工验收合格并审核决算后一个月，付足工程款的95%，其余5%作为质保金，满一年后付清、每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款、工程进度款的支付，甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内，办理好付款审核手续，支付给乙方、第四条工期1、本工程自接到甲方开工通知的日起开始计算工期，到竣工并通过甲方预验收之日止，计算实际工期、工期为天、工期每延误一天处罚_______元（从履约金中扣除）、遇不可抗力影响而不能正常施工的，必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期、2、乙方在签定合同时，应该按照合同的总工期要求，制定施工进度表（即分阶段工期计划）作为本合同的附件、由于乙方施工管理不力，施工进度缓慢，分阶段工期延误天数超过施工进度计划_______%的，甲方有权中途解除合同，解除合同后，按本合同第三条的相关条款结算并处罚、分阶段工期延误天数未超过施工进度计划_______%的，每延误一天处罚元，不抵扣总工期处罚、第五条施工组织管理1、甲方委派为本工程管理负责人，委派为本工程现场管理代表，并代表甲方进行现场施工管理和监督，二人共同负责隐蔽工程的验收签证，隐蔽工程量的签证，工程图纸变更的'签证，工程量增减的签证、未经上述二人共同签字，所有签证无效、2、乙方委派为项目经理，指派为现场施工员，乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理，并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字、乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员；乙方施工员不服从甲方指挥的，甲方可以要求乙方撤换施工员，乙方不得拒绝、第六条工程质量监督乙方必须严格按设计要求施工、甲方指派现场管理代表（或委托监理公司）对工程质量进行监督：①砼必须进行随机取样做试块试验，建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验，试压费，试验费由乙方负担；②工程具备隐蔽条件时，先由乙方自检，并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收，经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后，乙方方可进行隐蔽和继续施工、出现下列情形之一的，甲方有权责令乙方停止施工和终止合同，并作违约处理：拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的；隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工，或返工以后仍然不合格的；3、钢材，水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格，而继续用于施工的；未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的；不服从甲方整体工程协调，施工过程中拒不接受甲方指挥的；乙方因违反上述5条而被终止合同后，乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后，乘以_______%作为应付工程款，其余_______%作为弥补甲方损失，并处没收全部合同履约金、第七条施工现场管理责任乙方对现场管理，安全生产，保卫等工作负全部责任、所有安全事故责任乙方自负、如果违章施工，甲方有权制止，制止不服从的可以解除本合同，并按本合同第三条的相关条款结算并处罚、第八条合同履约金及违约处罚合同签订时乙方向甲方交履约金_______万元，工程竣工验收合格一周内退还乙方（剔除处罚款）、在履行合同过程中，乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题，且不采纳甲方建议又不积极采取措施的，甲方有权终止执行合同，并没收履约金、乙方在施工过程中，不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的，每次处以_______元的罚款，从工程决算款或履约金中扣除、第九条前期要求乙方在开工前，必须与甲方和设计部门进行施工图交底，并向甲方递交《施工计划》，《施工组织》，《施工质量保证书》，《安全生产责任书》、第十条本合同未尽事宜，经双方协商后，另行补充条款、第十一条本合同一式六份，甲乙双方各执三份、甲方签字：______________________乙方签字：__________________________________年_________月_______日____________年_________月_______日土建工程的合同2甲方：乙方：就甲方承包的阿左旗鹿鸣新苑住宅小区楼工程，以分包形式向乙方发包。
合同样本 土建合同范本8篇
合同样本土建合同范本8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行土建工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：土建工程，包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修等。
二、合同总价及付款方式1. 工程总价：大写_________________________元，小写￥_________元。
该总价已包含完成本工程所需的人工、材料、机械、管理、利润、风险及政策文件规定等所有费用。
除本合同约定可调整的情况外，任何一方均不得擅自更改。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的百分之_______作为预付款；（2）工程完成_______%时，甲方支付乙方工程进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程尾款；（4）余款作为工程质量保证金，待工程保修期满后无质量问题一次性付清。
三、工期及进度安排1. 工程开工日期：_______年______月______日。
2. 工程竣工日期：_______年______月______日。
3. 乙方应按甲方提供的进度表执行施工任务，如有变更经双方协商后确定。
若因甲方原因导致工期延误，乙方有权提出顺延工期的合理要求。
四、质量标准及验收方式1. 工程质量标准：符合国家现行有关施工规范及设计要求，并通过相关部门的验收。
2. 验收方式：由甲乙双方组织相关人员进行验收，并邀请有关部门进行验收备案。
若因乙方施工质量问题导致验收不合格，乙方需承担相应责任。
若因甲方提供的材料或设计缺陷导致的质量问题，甲方应承担相应责任。
建筑工程承包合同范本15篇
建筑工程承包合同范本15篇建筑工程承包合同范本1合同编号：125110发包方(以下简称甲方)：负责人：身份证号：承包方(以下简称乙方)：负责人：身份证号：依照《中华人民共和国合同法》与《建筑工程管理条例》有关规定，经双方协商同意签订以下合同。
第一条工程项目一、工程名称：D01锅炉房、D02框架楼工程。
二、工程地点：呼市____区黄合少镇航天六院601所。
三、工程结构：框架砖混结构。
第二条承包项目一、承包方法：乙方以包工不包主材，包小料(木工、包括阅读图纸、弹画、模型板所需的黑色墨线、模板搬运、装卸、码垛、模型板所需硬架搭设、木板拆除搬运码垛，木板定位筋(小料、铅丝、元钉、中小型机具及电线插座插头锯片切片)二、承包价格：D01锅炉房按图纸规定的建筑平米计算，每平米为120元计算。
D02楼按图纸规定的建筑平米计算，每平米86元计算。
第三条工作部位从垫层基础、柱、墙、梁、板(二次结构工程、构造柱、圈梁、门口过梁)预留孔洞以及设备基础。
第四条工程质量一、乙方要按图施工，负责混凝土浇筑中的看护，不准位移、不准变形、不准胀模、不准漏灰、不准漏浆，如不符合质量标准，必须返工或重建，重者罚款退场承担工期损失费用。
二、工期：从________年____月____日起至________年____月____日止。
第五条安全生产一、劳动保护、乙方工食宿、劳动工作按排由乙方负责。
二、乙方工人必须交纳工伤保险费，出现安全事故自负。
三、乙方必须认真贯彻安全施工各项交底制度，严格遵守安全操作规程。
四、不准喝酒上岗、不准打架、不准工地闹事、不准野蛮施工。
第六条现场管理一、甲乙双方人员要严格遵守现场管理制度，在甲方现场负责统一指挥和监督下组织施工。
二、乙方施工人员要遵纪守法、安全生产、爱护财物，如有违反现场管理制度的行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担相应责任。
第七条工程结算方式一、D01锅炉房基础完工后按75%的工程量付款，D02框架楼一层封顶后按75%的工程付款，完工后付到总工程款的85%，竣工后验收后付95%，余款________年内付清。
土建工程范本施工合同(推荐5篇)
土建工程范本施工合同（推荐5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!土建工程范本施工合同（推荐5篇）土建工程范本施工合同第1篇发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：根据《中华人·民共·和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。
土建合同范本模板8篇
土建合同范本模板8篇第1篇示例：土建合同范本模板甲方（委托方）：___________（以下简称甲方）乙方（承包方）：___________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，就土建工程的施工进行以下合同约定：第一条项目名称甲方委托乙方为其进行_______（具体项目名称）的土建施工。
第二条工程内容1. 本次工程包括但不限于（具体工程内容），详细工程范围和要求详见附件《工程说明书》。
2. 乙方应按甲方的要求，认真履行工程施工任务，保证施工过程中的质量和安全。
第三条工程造价1. 本次工程的总造价为______元（大写：______元整）。
2. 工程款项支付方式：（1）工程款按______比例分期支付，具体支付比例详见附件《付款计划表》。
（2）最后一期工程款在工程竣工验收合格后支付。
第四条施工期限1. 本次工程的施工期限为______年（月）。
2. 工期届满后，甲方有权要求乙方加班加点或按违约责任条款支付违约金。
第五条材料和设备1. 乙方应按照合同要求采购质量合格的材料和设备进行施工。
2. 甲方有权对乙方所选用的材料和设备进行审查，并提出合理的修改建议。
第六条质量保证1. 乙方承诺施工过程中所使用的材料和设备符合国家标准，保证工程质量达到国家相关规定的要求。
2. 乙方应对其施工质量承担责任，负责修理因施工质量问题引起的故障和损坏。
第七条安全保障1. 乙方应切实做好施工现场的安全管理工作，确保施工过程中不发生安全事故。
2. 如因乙方违反工程安全规定导致安全事故的，乙方应承担相应的责任。
第八条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应按照相关规定通知甲方进行验收。
2. 甲方有权对工程进行验收，对于合格的部分及时支付工程款项。
如发现问题，乙方应按照约定进行整改。
第九条立项变更如因工程需求变更，需重新议定相关事宜，双方均同意按照变更后的实际情况进行调整。
第十条违约责任1. 如因乙方原因导致工程延误或质量问题，乙方应承担相应的违约责任。
建筑工程承包合同书范本4篇
建筑工程承包合同书范本4篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程承包事宜，经友好协商，达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________二、承包范围及方式1. 承包范围：乙方负责按照甲方提供的图纸进行施工，包括但不限于土建、装饰、给排水、电气等工程。
2. 承包方式：本工程采用总承包方式，乙方负责施工全过程。
三、合同工期1. 开工日期：_________________________2. 竣工日期：_________________________3. 合同工期延长：如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商延长工期。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方现行的建设工程质量管理规定及相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收：工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币_________元（大写：_________元整）。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付工程进度款，具体支付节点及比例为_____________。
3. 乙方在工程竣工验收合格后，应提供完整的结算资料，经甲方审核后办理结算手续。
六、材料设备供应1. 甲方负责提供主要材料设备，并确保按时供应。
2. 乙方负责现场小型材料设备的采购及保管。
七、安全生产及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
简单土建承包合同范本(实用3篇)
简单土建承包合同范本（实用3篇）1.简单土建承包合同范本第1篇甲方：乙方：为明确甲、乙双方权利及义务，根据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将项目工程的劳务承包给乙方，经双方友好协商，就劳务承包事项协商达成一致，特订立合同希双方共同遵守。
一、劳务承包内容工程名称：建设地点：建筑面积：二、承包方式及范围1、采用包工不包料（包括泥副工、木工、钢筋工、架子工、水电工）（1）泥副工部分：桩基以上基础混凝土垫层、主体混凝土、砖砌体、内、外墙面粉刷、外墙面贴砖（楼、地面，顶棚为结构面）。
（2）木工部分：基础、主体工程以及屋面等施工设计图纸上的内容，包括施工用模板、木方等零星辅材，以及木工所用机械。
（3）钢筋工部分：桩基以上基础、主体工程等施工图纸上的钢筋工加工内容以及钢筋工所用机械。
（4）架子工部分：桩基以上基础、主体工程施工所需用工、架管、扣件、脚手板等各种材料，通道口、临边防护等设施。
（5）水电工部分：施工图纸上的水电预留、预埋、防雷、接地等所需用工。
2、乙方不包括弱电工程、人防工程、消防工程、门窗工程、油漆、涂料工程、内外墙地面保温工程、防水工程、工字架、工字钢、止水螺杆、室内二次装修和精装修工程、电梯安装工程、金属制作安装工程、其它非工程类的电焊、幕墙、干挂、机械台班及所有图纸外轴线以外的项目均不在承包范围之内。
3、乙方负责工程所需耗材：木方、模板、架管、架料、竹架、安全网所有是施工用的耗材。
负责工程所需用的机械设备，如塔吊、输送泵、搅拌机、外用电梯、木工加工所有小型机械、钢筋制作的一切所需设备。
乙方应负责自身安全防范的用具（如安全帽、手套等）。
其具体劳务分包范围及单价见附件一。
三、分包工作期限本工程劳务包开工日期自年月日临建动工，为乙方进场日。
工程总工期为日历日天。
四、质量标准1、工程质量：按承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，质量评定合格等级。
建筑承包合同标准样本(6篇)
建筑承包合同标准样本发包方：_____（以下简称甲方）承包方：_____（以下简称乙方）为确保工程顺利进行，明确双方权利义务，甲、乙双方经过充分协商，并结合本工程实际签订本合同，以利共同遵守。
第一部分工程概况1.工程名称：_____2.工程地点：_____3.结构类型：_____4.承包范围：_____5.承包方式：_____6.甲方驻施工现场代表：_____乙方驻施工现场代表：_____第二部分工期1.开工日期：竣工日期：按甲方安排工期执行2.乙方应按暂定开工日期组织施工，如不能按时开工应在开工日期五天前，向甲代表提出书面延期开工的理由和要求。
3.甲方代表因故要求乙方暂停施工，应在提出书面要求后24小时内提出停工后对工程的处理意见，乙方按甲方书面要求停止施工，实施甲方代表处理意见后，向其提出书面复工要求，经甲方代表批准签字后，继续施工。
4.甲方代表不能在规定的时间提出处理意见或收到复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。
5.停工责任在甲方，由甲方承担经济损失，相应顺延工期，停工责任在乙方，由乙方承担经济损失，工期不予顺延。
6.在施工过程中，对以下原因造成工期延误的，甲方代表应当确认，工期相应顺延。
（1）由于人力不可抗拒的自然灾害。
（2）由于设计变更导致工程量增加。
（3）一周内非乙方原因，停水、停电造成停工累计超过8小时。
非上述原因不能按合同工期施工的，乙方承担违约责任，并处以罚款，计人民币____元（大写）第三部分质量1.本工程质量等级为：合格2.乙方应认真按照规范、标准、设计要求及各项交底组织施工，随时接受甲方管理人员的检查验收，为检查提供便利条件。
3.如经甲方检查工程质量不符合合同要求，乙方应按甲方要求认真返工，并承担返工费用;非乙方原因导致返工，由甲方承担有关费用。
4.凡隐蔽工程和中间验收部位，经乙方自检达到合同要求后，应及时书面通知甲方进行验收;经甲方有关人员验收达到合同要求，并签字认可后，乙方方可继续施工。
土建合同范本5篇
土建合同范本5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行土建工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________土建工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括基础工程、主体结构、屋面工程、内外装修等。
4. 工程规模：建筑面积约_____平方米。
二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币_____元（大写：_____元整）。
具体造价根据工程实际完成量结算。
2. 付款方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款。
具体为：工程开工前支付工程总造价的____%作为预付款；工程进度达到____%时，支付____%；工程竣工并通过验收后，支付剩余款项。
四、工程质量与验收1. 乙方必须严格按照国家有关施工规范、设计要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的___日内组织验收。
3. 如工程验收合格，双方签署验收合格证书；如工程验收不合格，乙方负责整改，直至验收合格。
五、工程变更与调整1. 工程施工过程中，如因设计变更或其他不可抗力因素导致工程量发生变化，双方应及时协商，调整工程内容和造价。
2. 重大变更须经双方书面确认，并签订补充协议。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程进度或工程质量不合格，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因违约导致合同无法继续履行，违约方应支付违约金并赔偿对方实际损失。
七、其他约定事项1. 甲方提供施工所需的水电等基础设施，并承担相关费用。
土建工程建筑施工承包合同范文(4篇)
土建工程建筑施工承包合同范文甲方(全称)：(以下简称甲方)乙方(全称)：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况：资五工业园内，____多亩工业建设项目。
工程名称：二、工期开工日期：本工程定于年日开工;竣工日期：本工程定于____年____月____日竣工;合同工期总日历天数为：天。
三、工程量及工程价款本工程工程量经测量单位实地测算为立方米，单价为元人民币/立方米。
工程总价款(固定总价)为元人民币包干。
在无设计变更的情况下不做调整。
甲方借用机械、人工，另行计算(挖机按____元人民币/台班，汽车按____元人民币/台班，人工按____元人民币/工日)四、甲方的责任和义务1、甲方为乙方划定具体的施工范围。
2、甲方为乙方提供进场施工的道路，确保乙方车辆进入施工现场。
3、按合同及时支付工程款。
五、乙方的责任和义务1、乙方负责本厂区甲方指定范围的土石方施工、乙方应严格按照甲方指定的范围进行施工。
凡不经甲方同意乙方施工的甲方不予计量。
2、乙方应当严格遵守甲方施工现场的各项管理规章制度。
3、乙方负责土石方的挖、运输、填筑、整平、碾压等全过程工作，并对该全过程中可能发生的一切安全、文明、环保、交通等事故负全部责任。
4、乙方填筑道路土方必须分层压实，分层厚度﹤50cm，密实度>____%。
5、乙方应遵守国家和地方有关法律法规，也不得以甲方的名义从事其他活动，否则甲方将追究乙方的责任。
6、乙方应安排专职人员负责现场施工，并出具委托责任书和相应的身份证明。
7、乙方应一次性向甲方支付履约保证金壹万元，项目全部竣工付款完成后甲方退还给乙方，本履约保证金不予计息。
六、质量和安全1、乙方施工前制定施工方案，报甲方审批后实行，以确保施工质量。
2、甲方将安排专人对乙方的施工进行监督管理，甲方现场管理人员的指令，乙方应无条件服从。
建筑工程承包标准合同范本(4篇)
建筑工程承包标准合同范本发包方(以下简称甲方)：_____承包方(以下简称乙方)：_____因建设工程需要，甲方委托乙方以包工包料方式承包工程(不含土建工程)。
为明确双方责任，确保工程顺利完工，双方在平等、自愿、公平的基础上，经协商达成并签订本合同。
一、工程概况：1、工程名称：_____2、工程地点：_____3、承包方式：_____4、工程内容：_____具体工程内容和范围以设计的施工图纸内乙方报价单所含施工项目为准。
二、建设工期及开、竣工时间1、建设工期自合同签订后，乙方收到定金和图纸确认并具备全部开工条件之日起共_____天(雨天不计入建设工期之内)。
2、因甲方原因(包括变更、增加工程内容、停水、停电等不具备施工条件或第三人行为及不可抗力等，含政府行为)而引起停工的，则工期相应顺延。
三、工程质量工程质量等级为合格，符合工程施工图纸及技术要求。
四、工程造价1、工程建筑面积为_____，工程不含税总造价为人民币_____元整(：_____元)，工程税金由甲方自负。
2、本工程报建手续由甲方负责办理并承担全部费用，工程造价为直接工程费，不含防火涂料、税金、材料检测费、报建费及政府应收费用等。
中途增加或减少工程量则另计工程款。
五、拨款和结算1、①在合同签订之日支付定金为工程总价款的，计：_____元。
②钢架进场支付工程总价款的_____%，计：_____元。
③c型钢进场支付工程总价款的_____%，计：_____元④彩瓦进场支付工程总价款的_____%，计：_____元。
⑤工程完工支付工程总价款的_____%，计：_____元。
⑥余款_____%，计：_____元于工程竣工之日起_____个月的保修期满之日付清。
2、所有款项必须汇入本合同指定帐户或开具支票注明收款单位为乙方。
如现金支付，甲方必须凭乙方的收款委托书和乙方的正式收据支付，否则乙方对该付款行为不承担责任。
3、甲方未按合同约定支付工程款的，乙方有权停止施工，施工工期相应顺延，甲方同时承担乙方损失及人员窝工工资、材料周转等费用。
土建工程合同书范本(3篇)
土建工程合同书范本建设单位：_____（简称甲方）施工单位：_____（简称乙方）甲方现有钢结构厂房工程，委托乙方负责进行施工，为了明确分工、互相协助、保质保量，按期完成施工任务，经双方协商，签订如下合同：第一条、工程名称：_________________________________。
第二条、工程地点：_________________________________。
第三条、工程概况：_________________________________。
第四条、工程承包形式及施工依据：1、承包形式：制作、安装厂房钢结构。
2、承包范围：钢构部分：厂房钢结构部份的制作与安装。
含预埋件、钢柱、钢梁、屋墙面檀条和彩钢瓦等。
3、施工依据：按甲方要求（施工图纸，工程技术联系单，有关规范为准，材料型号、规格以图纸和工程预算表）为准。
第五条、材料必须是国有正规大厂的国标材，并附来材质检报告。
工程质量：按甲方要求满足图纸和有关施工规范要求，工程质量达到合格标准。
第六条、工期：工程工期为天。
如遇雨天、停电等不可抗拒因素影响的情况，或由甲方原因造成延误的情况，则按实际天数工期顺延。
第七条、工程造价：1、工程造价：A、钢构为屋面验收____元/m2。
B、配套设施根据报价单按实际结算（不含税）。
2、工程项目若有增加时双方再确认增加工程造价。
第八条、付款方式：合同签订后甲方按乙方的工程进度进行付款，完工验收合格后留总工程款____%作为质保金，在工程验收后壹个月内付清。
第九条、施工：1、乙方在施工前应制定安全措施，并承担施工安全责任。
在施工过程中必须加强安全意识教育并现场督导落实，为现场施工人员购买足够的人身意外等保险，如出现安全及意外事故由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
2、甲方无偿提供现场安装施工用水电。
进入工地的道路和厂房地面由甲方负责平整好供乙方运输车辆进入。
3、甲方任命驻工地代表为乙方任命驻工地代表为任命的驻工地代表分别代表各方签发有关工程联系单、签证单、结算单等及办理工程相关事宜。
土建合同书样本简约版
土建合同书样本简约版•相关推荐土建合同书样本简约版（精选8篇）随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同对我们的约束力越来越不可忽视，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。
知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编收集整理的土建合同书样本简约版（精选8篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
土建合同书样本简约版1甲方：乙方：1、甲方在厂区内兴建仓库一幢及垃圾池一个，垃圾池约70平方米，现就建房事宜，经双方友好协商达成以下协议:2、甲方将仓库土建部分以包工包料的方式包给乙方施工。
甲方只提供施工中用水用电的方便，其余人工、机械、模板、顶架等全由乙方负责。
详见合同附件。
3、乙方必须按甲方的工程合同要求提供合格的建筑材料施工，乙方购回材料进场时须有甲方验收后进行施工，如因材料问题所导致的工程质量问题由乙方负责。
4、乙方在施工过程中必须做好安全防护措施，如在施工中出现任何安全及人员伤亡问题概由乙方负责与甲方无关。
5、乙方自20xx年 4 月 8 日开工之日计。
如在正常的天气下施工期为15 天，乙方不得在此合同天数超出天，如超出15天以外的天数每天按工程总价的3%计取滞纳金赔偿给甲方。
6、乙方必须按质按量进行施工，工程地基及整体结构工程总体质量必须达到国家有关规定的建筑标准。
除不可抗力外甲方在正常使用条件下出现质量问题即由乙方负责。
7、工程总价为人民币 28000 元。
(开建安发票)工程款待工程完工验收合格后一次付清。
8、此合同壹式两份，甲乙双方各执壹份。
经双方签字后生效，合同如有未尽事宜可另行签加补充合同，补充合同和本合同经双方签字盖章后同具法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日土建合同书样本简约版2甲方;乙方;现甲方同意将钢结构大棚土建部分施工承包给乙方，为了明确双方责任，以便共同遵守，经双方协议忒顶一下合同。
承包土建工程合同范本（通用5篇）
承包土建工程合同范本（通用5篇）现今社会公众的法律意识不断增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。
合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编帮大家整理的承包土建工程合同范本（通用5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
承包土建工程合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方在石翁镇财政所院内新建房屋一栋，建筑面积165，甲方将该工程以全包工的形式承包给乙方，有关具体事宜经双方商定后达成如下承包合同。
一、工程概况楼房一共两层，砖混结构，建筑面积165㎡，层高3。
6米，建筑总高度7。
2米。
二、承包形式甲方以全包工的形式承包乙方，所有泥工、付工、钢筋工、混凝土工、木工、架子工及所有架子树拆完归堆，场地清理一并在内。
所有施工工具、施工机械、模板、支撑及配套、元丁、元丝、脚手架及配套元丝、马钉等均由乙方负责，甲方提供水、电。
三、安全责任乙方在施工过程中必须严格按照国家建筑工程所规定的安全标准操作施工，切实把好用电、用水、机械操作等安全责任关。
在施工中发生的安全问题，由乙方负责。
四、工程内容乙方按甲方所提供的施工图纸施工基础工程、正负零以上的主体工程、屋面工程、外墙工程（打底抹光）、内墙打底抹光、楼面捣制、平屋面随捣随光，地面捣制及所有材料的搬运，清理落水灰、施工现场清理等一并在内。
五、施工质量乙方必须按照国家建筑工程施工标准规模施工，决不允许偷工减料与浪费材料，如发现上述行为，所造成的一切经济损失概由乙方负责。
在施工过程中，如未按甲方图纸施工所造成的一切后果均由乙方负责。
在合同解除前，属乙方的工程质量问题，由乙方负责修理。
六、承包单价按国家建筑工程标准面积计算，每平方米单价__________元（小写__________元整），合计__________元整（小写：__________）七、付款方式该工程于年月年月工，工程款的结算：工程完工验收通过后支付合同价款的90%，一年保修期满后支付合同价款的10%。
土建合同范本模板6篇
土建合同范本模板6篇篇1土建工程合同范本模板甲方（委托方）：___________乙方（承包方）：___________签订日期：___________鉴于甲方拟委托乙方承担土建工程的承建工作，双方本着平等互利、协商一致的原则，经友好协商，特订立本合同，以便明确双方权利义务，共同遵守，确立双方合法权益，现订立如下：第一条项目名称：___________第二条项目地址：___________第三条工程内容1、工程范围：包括___________工程。
2、工程工期：______年/__月/__日起，至______年/__月/__日止。
3、工程质量：需符合国家质量标准，并承担相应的保修工作。
第四条工程进度1、根据工程内容，乙方应制定详细的工程进度计划，并提交甲方审核。
2、工程进度计划一经确定，乙方应严格按照计划进行施工，不得擅自更改进度。
第五条施工条件1、甲方应提供给乙方所需施工条件，包括但不限于场地、用电、用水等。
2、乙方应自行承担施工过程中可能发生的突发情况，如遇不可抗力因素，双方可协商处理。
第六条合同价款及支付方式1、本工程合同总价款为___________万元。
2、支付方式：甲方按工程进度支付合同价款，具体支付比例及时间由双方协商确定。
第七条材料采购1、乙方应按照工程质量标准采购符合要求的原材料，并负责材料的运输、保管等。
2、甲方应在材料验收合格后支付相应款项。
第八条质量保证1、乙方应保证工程质量符合国家相关标准并承担相应的质量保修工作。
2、如因乙方施工质量不合格导致工程质量问题，乙方应承担相应的责任，包括整改、赔偿等。
第九条安全责任1、乙方应严格按照国家相关法律法规、安全规范进行施工，确保施工现场的安全。
2、如因乙方施工不当造成安全事故，乙方应承担全部责任并承担相应的法律责任。
第十条管理费用1、乙方应自行承担施工管理费用，包括但不限于人工、设备、材料等费用。
2、甲方按照施工实际情况支付相应管理费用。
土建承包合同范本简单
土建承包合同范本简单土建承包合同范本简单篇1发包人：(简称甲方)_________承包人：(简称乙方)_________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：_________;2、工程地点：_________;3、工程范围：_________4、承包方式：_________二、合同工期开工日期：_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);三、质量标准工程质量标准：合格、按照《_________施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币)，小写￥_________。
五，付款方式付款方式：本工程进场完成_________%工作后10天内，发包人向承包人支付_________%工程费用;本工程进场完成_________%工作后15天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。
所有款项支付须先开发票后支付。
六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;七、安全责任1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。
2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。
3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。
八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑土建工程承包合同发包方：（建设单位）承包方：（施工单位）根剧《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例及有关规定》为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签定本合同。
第一条工程概况一、工程名称：。
二、面积约：平方米。
三、框架：层。
四、工程造价：约万元。
五、工程地址：。
第二条施工准备一、发包方责任：1．施工前做好建筑红线外的“三通一平”，即接通施工用水、用电（包括水表、一级配电箱），应满足施工用水、用电量需要；施工运输道路通畅及施工场地内平整。
2．合同签订后10天内向承包方提供完整的建筑安装施工图份，施工技术资料（包括地质勘察、±000控制点）。
3．组织承包方、发包方和设计单位、及有关部门参加施工图交底会审，并做好几方签署的交底会审记录。
二、承包方责任：1．负责施工区域的临时道路、临时设施搭设、水电管线的铺设管理和维修工作。
2．组织施工管理人员和材料、施工机械、机具进场。
3．编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划，材料配备、成品半成品等进场计划（包括月计划）用水、用电计划。
第三条工程承包范围一、采用包料的形式承包。
二、承包方按设计图纸内容承包如下土建工程：基础（不包桩基础）、主体框架、砌砖批灰、塑料落水管、屋面工程、回填土（用水冲实、震动棒震实），余土及施工垃圾清理集中堆放、化粪池、排污管道（排污管道通出室外只限于2米）、全工程混凝土标准养护、装饰工程：外墙贴、各层楼地面贴、楼梯梯级平面贴、楼梯级边侧面楼梯墙裙贴瓷砖米高、卫生间瓷片贴、厨房瓷片贴、大厅墙裙贴米高、房间墙裙贴瓷砖米高、女儿墙内侧贴、隔热层。
内墙面、柱面、天花面层。
三、施工用的周转材、铁钉、铁线、机械机具、工具、临时设施等一切由承包方负责。
四、外墙、门面、外台阶、内外楼梯级或其他楼地面如采用大理石铺的由方负责。
五、使用商品混凝土泵车泵送费由方负责。
六、卫生间内的卫生器具安装由方负责。
七、合同外的混凝土、欠土回运、余土外运、施工垃圾外运、屋面柔性防水工程、外墙保温工程由方负责。
第四条合同工期一、双方商定工程工期为天（日历天），以开挖第一条桩开始至完成合同中的全部土建工程任务（此工期不包括验收时间）。
工程完成后发包方应在10天内组织设计、施工单位及有关部门进行工程竣工验收。
二．如遇下列情况，经发包方现场代表签证后工期相应顺延：1、按施工准备规定，发包方不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工。
2、不属于承包方范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因影响进度。
3、在施工中如因停电、停水8小时以上的或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上的）影响正常施工。
4、非承包方原因而发包方代表签证不及时而影响下一道工序施工。
5、发包方未按合同规定拨付预款或工程进度款而影响施工。
6、施工过程中因发包方原因导致承包方不能施工壹天以上。
（不含壹天）7、人力不可抗拒的因素而延误工期。
第五条工程质量、安全及双方责任一、本工程质量经双方商定要达到工程。
二、发包方责任：1、施工过程中要派一名代表常在工地监督施工质量及施工安全，文明施工，如发现质量问题或安全隐患要及时通知承包方整改，严重质量问题及安全隐患要停工处理，不能在工程竣工后工程结算时以这样那样质量问题为借口扣除工程款。
2、所提供的主要原材料必须有质量合格证方可用于工程。
对材料改变或代用必须经原设计单位同意，并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程。
对于不合格的（或没有合格证的）材料，发包方强要用于工程上导致出现质量问题，一切后果由发包方负责。
3、在未领取“建设工程施工许可证”及在不安全的情况下，发包方不得强要承包方施工。
如强要承包方施工，在施工过程中如发生质量、安全事故、承包方停工等一切责任由发包方负责，与承包方无关。
4、工程在保修期内，认真检查是否有质量问题。
如发现质量问题，要在保修期内及时通知承包方无偿维修，保修期满后才发现问题属发包方责任。
三、承包方责任：1、承包方必须严格按照施工图纸说明文件和国家颁发的建筑工程规范和标准进行施工，并诚恳接受发包方派驻代表监督。
2、承包方应在工程结构（主体工程）完成时，应会同发包方及有关单位进行工程中间验收。
3、承包方在施工中发生质量问题，应及时告知发包方派驻代表共同研究处理方案，重大质量问题的处理方案应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究并经设计单位、发包方签证方能实施。
4、工程竣工后承包方应对本工程实行保修，保修时间自竣工验收通过之日起，保修期为（）年；且在保修期间做好回访工作。
5、承包方必须严格做好安全防护措施，制定有效的安全管理制度。
在施工中发生的一切工伤、死亡事故均由承包方负责，与发包方无关。
6、在未领取“建设工程施工许可证”的情况下，不能擅自开工。
如发包方要求增建面积或加层等，必须有正规图纸及补报加建面积资料，承包方方能实施，否则承包方有权拒绝施工。
第六条工程造价及结算方式一、发包方按每平米佰拾元人民币发给承包方承包，面积计算按完工后每层浇筑的混凝土垂直投影面积计算[包括高于女儿墙梯屋及高度在1.5米以上（含1.5米）电梯顶房]；每层预留孔洞、电梯井、普通楼梯、旋转楼梯的空间不扣除；非同楼面同时浇筑凸出墙面的装饰线条、窗头窗台板、门头雨蓬板、遮阳板、挡风板、栏杆压顶板等不计面积。
但在图纸及合同外的增加工程，按实际发生的人工费或市场价计增加费用。
二、层内隔层按净空垂直投影面积按上述单价100%计算、层内房内搁板按净空垂直投影面积按上述单价50%计算。
三、施工报建时在规划建设所发生的营业税、企业所得税、城建税及其他税等一切费用由发包方全部负责。
四、工人工资保障金（在建设银行缴交的）由发包方负责。
五、办理施工临时排污许可证费用由方负责。
六、办理施工施工用工证明费用由方负责。
七、施工用的水、电（包括生用水、电）费由方负责。
八、工程竣工验收资料、安全资料及其他资料跟踪、收集、整理由方负责。
九、桩检测费、原材料检测费、办理房产证费等由方负责。
第七条工程进度款支付及结算一、施工报建时发包方预付万仟元给承包方缴交本方报建费用。
二、完成基础±0.00后付万仟元；完成第一层框架付万仟元；完成第二层框架付万仟元；完成第三层框架付万仟元；完成第四层框架付万仟元；完成第五层框架付万仟元；完成第六层框架付万仟元；完成第一、二层砌砖付万仟元；完成第三、四层砌砖付万仟元；完成第五、六层砌砖付万仟元；完成第一、二、三层批灰付万仟元；完成第四、五、六层批灰付万仟元；完成装饰（粘贴）工程付万仟元；工程全部完成经发包方、承包方验收合格后（或经有关单位综合验收报告备案后）（）天内结算及付清款项。
三、每次工程进度款支付在完成该次进度部位后7个工作日内支付，如超时支付按第十条第五点执行。
第八条施工与设计变更一、发包方提供的设计图纸、说明和有效技术资料，作为施工的有效根据。
开工前由发包方组织设计交底和图纸会审作出会审纪要作为施工的补充根据、承包、发包双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方。
由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。
若发生增加费用（如返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁材料购配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。
三、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施，重大修改或增加造价时必须另行协商，在取得落实证明、技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。
第九条工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门指定的竣工验收规定及施工图纸及说明书，施工技术文件为依据。
二、工程竣工后必须经发包方、承包方验收（或经有关单位初验收）合格后，发包方方能使用。
三、工程竣工后未经发包方、承包方（或未经有关单位初验收）验收，发包方擅自投入使用的（包括入住、出租），视为发包方确认工程质量符合合同约定的标准。
且发包方投入使用后在15天内必须与承包方进行结算及付清款项。
第十条违约责任及奖罚承包方责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工，由于修理或返工造成逾期交付使用的，偿付逾期违约金元。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按每天罚承包方元。
三、领取施工许可证后，承包方以其他种种借口，不与发包方承包，承包方要偿付违约金10000元给发包方。
发包方责任：一、工程途中停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。
同时赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁的实际损失。
二、工程按合同规定的工期提前交付使用的，按每天奖励承包方元。
三、工程未经验收，发包方提前擅自投入使用，由此而发生质量或其他问题，由发包方承担责任。
四、领取施工许可证后，发包方以其他种种借口不给承包方承包另找其他施工队承包的，发包方要偿付违约金10000 元给承包方。
五、工程进度款如超期支付，按每日千分之一的违约金支付给承包方，但不超过20 天，如超过上述天数，承包方有权停止施工，由此产生的后果由发包方负责。
六、领取施工许可证后，要在60天内开工；超过期限开工的，如果人工费及周转材料发生提价时，应按实际价差进行调整合同单价。
第十一条纠纷解决办法任何一方违返合同规定，双方协商不成按以下方式解决一、向有关部门申请调解。
二、向经济合同仲裁机关申请仲裁。
三、向人民法院起诉。
第十二条附则一、本合同一式二分，发包方、承包方各执正本一份。
二、本合同自双方签字生效，工程竣工验收符合要求，结（付）清工程款后终止。
三、本合同签定后，承包方、发包方如需提出修改时，必须经双方协商一致后，可以签定补充协议，作为本合同的补充合同。
第十三补充：发包方签名（盖章）承包方签名（盖章）电话：电话：签订日期: 年月日。