建筑工程施工总承包标准合同.doc
建筑工程施工总承包合同模板
建筑工程施工总承包合同模板第一篇范文:合同编号:[请填写具体的合同编号]甲方: [请填写甲方全称]地址: [请填写甲方地址]联系人: [请填写联系人姓名]联系方式: [请填写联系人电话]乙方: [请填写乙方全称]地址: [请填写乙方地址]联系人: [请填写联系人姓名]联系方式: [请填写联系人电话]鉴于甲方为工程项目的业主,具备项目建设的相关权利和义务;乙方具备相应资质,愿意承担该工程项目的施工任务,双方经充分协商,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称: [请填写工程名称]1.2 工程地点: [请填写工程地点]1.3 工程内容: [请填写工程内容]1.4 工程规模: [请填写工程规模]1.5 工程总价: [请填写工程总价]二、合同条款2.1 乙方应按照甲方的要求,完成工程项目的施工任务,确保工程质量、安全、进度等满足甲方的要求。
2.2 乙方应严格按照国家和行业的相关法律法规、标准规范进行施工,保证工程质量。
2.3 乙方应承担工程项目的安全生产责任,确保施工过程中不发生安全事故。
2.4 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务,如有延期,应承担相应的违约责任。
2.5 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付乙方的工程款项。
2.6 甲方应提供乙方施工所需的场地、水源、电源等基础设施,并保障乙方的施工顺利进行。
2.7 双方应积极履行合同义务,如有争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、合同的生效、变更和解除3.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
3.2 合同的变更或解除应经双方协商一致,并以书面形式确认。
3.3 合同期满后,如甲方仍有需要乙方施工的内容,双方可签订补充协议。
四、违约责任4.1 乙方未按照合同约定的工期完成施工任务的,应按照逾期付款的方式向甲方支付违约金。
4.2 乙方工程质量不符合约定的,乙方应负责修复或拆除,并承担相应费用。
4.3 甲方未按照合同约定的付款方式及时支付乙方的工程款项的,应按照逾期付款的方式向乙方支付违约金。
建设项目工程总承包合同范本5篇
建设项目工程总承包合同范本5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方发包的建设项目工程总承包事宜,达成如下协议:一、工程概况(一)项目名称:_________________________(二)工程地点:_________________________(三)工程规模:_________________________(四)承包范围:_________________________二、合同工期(一)开工日期:本工程定于_________年________月________日开工。
(二)竣工日期:本工程定于_________年________月________日竣工。
(三)因下列原因造成工期延误或延误原因消除后工期顺延,由双方协商确认累计延误天数并顺延合同工期。
延误原因包括但不限于以下情形:不可抗力事件、重大变更或政府审批延误等。
三、工程质量标准及验收(一)工程质量标准:符合国家及地方现行相关工程建设强制性标准及设计要求的质量标准。
(二)验收标准与程序:按照国家和地方现行相关规定执行。
四、合同价款及支付方式(一)合同总价款:人民币大写__________元整,小写¥_________元。
本合同价款已包含完成本项目所需的材料费、人工费、措施费及其他一切相关费用。
除重大设计变更外,合同总价不作调整。
设计变更引起的工程量增减,据实增减费用。
本合同价款不包括但不限于下列内容:_________________________。
(二)支付方式:按工程进度支付工程款,具体支付节点和金额如下:1. 基础工程完成并经甲方验收合格后,支付合同总价的____%;2. 主体结构完成一半时支付合同总价的____%;3. 工程竣工并经甲方验收合格后支付至合同总价的____%;4. 工程结算完成后支付至结算价的____%;5. 余款作为质保金,待工程保修期满后无质量问题无息退还。
2022建筑工程施工合同范本(标准版)
2022建筑工程施工合同范本(标准版)2022年建筑工程施工合同范本(标准版)甲方:(合同签订方名称)乙方:(施工方名称)根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方经友好协商,就甲方拟建设的工程项目(工程名称、地点、规模、主要工程内容等),互相信守,签订本合同。
合同中所述条款均系双方共同协商达成的协议,本合同自签字盖章之日起生效。
第一条工程规模、工期,总承包价1. 工程规模:(工程名称、地点、规模、内容等)2. 工程工期:自合同生效之日起,至合同约定的竣工日期止。
3. 总承包价:本工程总承包价为人民币(大写)(小写)元整,系包含以下费用而确定:(详细列出)第二条工程设计文件、图纸及施工方案1. 工程设计文件及图纸包括:(详细列出)2. 施工方案: 乙方应根据工程设计文件及图纸,制定并实施符合工程质量、工期及安全要求的施工方案。
第三条工程材料、设备及施工者资质1. 工程材料及设备:甲方按照本合同所列的工程数量和质量要求,提供相应的材料及设备。
2. 施工者资质:乙方应具备相应的人员资质及技术能力,保证合同约定的工程质量、工期和安全要求。
第四条工期及工程支付方式1. 工期:本工程合同规定的竣工日期前,甲方应按合同进度支付建筑工程费用。
2. 支付方式:(详细列出)第五条保证金1. 甲方应按照国务院有关规定,依照合同总价的10%支付保证金。
2. 保证金用途:(详细列出)3. 对保证金的处理方式:(详细列出)第六条工程质量保证1. 工程质量标准:(列出质量标准)2. 工程质量保证:甲方有权依照合同约定及工程质量标准,对工程质量实施监督和检验,如发现不合格情况,乙方应及时处理改正。
第七条施工安全保障1. 施工安全保障:乙方应对施工现场进行安全管理,建立安全责任制,确保工程建设期间安全生产。
2. 处理施工安全事故及赔偿:(详细列出)第八条合同解除和违约责任1. 合同解除的原因:本合同应属无效合同,但若发生下列情况之一,则甲方有权解除本合同:(详细列出)2. 违约责任和赔偿方式:(详细列出)第九条追索权及仲裁1. 追索权:对乙方违约依法采取法律行动进行追索。
建筑工程施工承包合同范本(9篇)
建筑工程施工承包合同范本发包人:__________(以下简称甲方)承包人:__________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经协商一致订立本合同。
第1条:工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程内容:,总建筑面积约平方米。
1.4承包方式:乙方以包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收、包保修的方式履行建筑施工承包责任。
第2条:承包范围2.1乙方承包范围:2.1.1按甲方提供的施工图纸、设计说明以及图纸会审记录和有关变更文件、资料及所包含的内容,根据国家、省、市的有关规范、规程、标准等的要求进行施工,除工程外,均由乙方负责施工,具体内容如下:建筑、结构、给排水、电气照明。
2.1.2未经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方,否则视为乙方违约,所造成的一切损失由乙方承担。
2.2甲方可指定发包的专业工程,不委托乙方施工:2.2.1首层大堂装修、户内豪华装修、高低压配电、弱电工程、空调通风、煤气、智能化系统及周边防范、电信(包括宽带网)、电视、电梯及监控系统、幕墙、消防、市政园林工程、幕墙、中央空调及配套工程的专业设备安装等项目由甲方指定的分包单位承包,由甲方与专业工程公司签订施工分包合同,乙方须承担配合施工的责任。
2.3甲定生产厂家乙负责采购的材料:钢筋:水泥:防水卷材:门窗:第3条:工程质量标准3.1工程质量标准按国家现行施工验收规范及省市验收合格标准。
3.2保修期自本工程竣工验收合格之日起计。
第4条:保修期4.1本工程保修期为:1、基础工程及主体结构工程为设计年限。
2、防水工程___年。
3、管线设备工程___年。
4、装修工程___年。
5、缺陷责任期:6个月。
第5条:工期5.1总工期:天(本工期为从甲方下发的开工文件起到完成建筑工程竣工验收的时间,不包括不属于乙方承包范围的各专业工程的工期)。
工程总承包和施工总承包的合同
工程总承包和施工总承包的合同(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用范文,如工作资料、合同协议、条据文书、方案大全、职场资料、个人写作、教学资料、经典美文、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides various types of practical sample essays for everyone, such as work materials, contracts and agreements, clauses, documents, plans, workplace materials, personal writing, teaching materials, classic American essays, essays, other essays, etc. Please pay attention to the different formats and writing methods of the model essay!工程总承包和施工总承包的合同工程总承包和施工总承包的合同6篇合同是由甲乙双方在平等、自愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,达成并签署的书面协议,约定承包工程的范围和内容,规范合作关系。
建设项目工程总承包合同模板(3篇)
建设项目工程总承包合同模板发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,特订立合同如下:一、工程概况1、工程结构:砖混;2、建筑面积:约㎡(按实际建筑面积计算为准)。
二、承包方式土建工程总单包(即包工不包料)。
三、甲方负责范围甲方应提供水、电、路三通及所有建筑材料、回填。
四、乙方承包范围1、基地平整、砼工程、砖砌体工程、木工搭拆(铁丝钉子自备)、钢筋工程、内外粉刷工程、楼梯粉刷上顶(一层、顶层、地坪)。
2、乙方自备机械、脚手架。
五、承包价格按每平方米元结算,隔热层按计算。
六、质量要求七、付款方式1、基础完工付款2、每层砌体完工付款3、内粉完工付款4、外粉完工付款5、竣工验收合同后付清余款。
八、施工日期:按120天计算,雨天顺延。
九、安全问题乙方应安全、文明施工,如出现大小事故由乙方自负。
十、未尽事宜,甲乙双方协商解决。
十一、本合同一式两份,甲、乙双方签字之日起生效。
甲方(公章):_____ 乙方(公章):_____ 法定代表人(签字):_____ 法定代表人(签字):_____ _________年_____月_____日 _____年_____月_____日建设项目工程总承包合同模板(二)建设单位:_____,以下简称甲方;设计单位:_____,以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。
一、工程名称甲方委托乙方承担_____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,建设地点在_____。
二、甲方义务1、在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
2、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。
住建部印发建设项目工程总承包合同(示范文本)( Word 可编辑版)
住建部印发建设项目工程总承包合同(示范文本)甲方:×××乙方:×××发包人(全称):×××承包人(全称):×××根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就项目的工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:×××一、工程概况1. 工程名称:×××。
2. 工程地点:×××。
3. 工程审批、核准或备案文号:×××。
4. 资金来源:×××。
5. 工程内容及规模:×××。
6. 工程承包范围:×××。
二、合同工期计划开始工作日期:×××年月日。
计划开始现场施工日期:×××年月日。
计划竣工日期:×××年月日。
工期总日历天数:×××天,工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量标准:×××。
四、签约合同价与合同价格形式1. 签约合同价(含税)为:×××人民币(大写) (¥元)。
具体构成详见价格清单。
其中:×××(1)设计费(含税):×××人民币(大写) (¥元);适用税率:××× %,税金为人民币(大写) (¥元);(2)设备购置费(含税):×××人民币(大写) (¥元);适用税率:××× %,税金为人民币(大写) (¥元);(3)建筑安装工程费(含税):×××人民币(大写) (¥元);适用税率:××× %,税金为人民币(大写) (¥元);(4)暂估价(含税):×××人民币(大写) (¥元)。
工程施工总承包合同新(标准版)
施工总承包是目前国内普遍使用的工程承包方式 ,对于工程施工总承包合同你了解多少呢以下是我为大家整理的工程施工总承包合同范文,欢迎参考阅读。
工程施工总承包合同范文 1发包人: (甲方)承包人: (乙方)依照《民法典》、《中华人民共和国建造法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那末,双方就本建设工程施工事项商议一致,订立本合同。
一、工程概总值:1、工程名称:金都花园教育住宅小区。
2、工程地点:原武川县医*公司院内。
3 二、承包范围:工程内容中设计图纸内所有土建工程,乙方不得将此工程转包转工,如发现转包,甲方即将终止合同,其损失由乙方承担。
三、合同工期:2022 年 9 月 24 日开工, 2022 年 10 月底竣工,合同工期总日历天数 30 天。
四、施工方法:甲方院内根本平整后乙方进行施工,在铺设工字砖前,用压道机或者装载机往返反复碾压,在用石粉白灰铺设,完工后用细沙填缝清理干净,在施工过程中,乙方按甲方要求进行施工。
五、付款方式:1、全部以乙方工字砖款抵顶现有的武川县金都花园小区住宅楼,甲方以号单元六层顶给乙方,每平米按 1100m2 计算。
2、乙方承包院内工字砖铺设为包工包料,每平米为 35 元,道压每米 20 元,按铺设的实际面积为准结算。
3、乙方自交工验收后,保质满为 6 个月,在质保期内 5 吨以下车在上面行走时出现下陷或者浮现波浪现象由乙方负责返工维修。
如有下水井的地方浮现下陷乙方不负责维修。
4、工字砖浮现大面积断裂,下陷面比较深,乙方不负责维修,甲方扣除乙方工程量 5%的质保金(六个月后付清)。
5、甲方有义务向装修用户说明,重车不能压工字砖,如发现用户上重车浮现下陷问题,乙方向甲方提出扣除用户装修压金,甲方不为乙方扣除维修金,乙方住手为甲方维修。
六、甲乙双方签定合同后,甲方给乙方售楼合同,乙方有权先售楼房。
七、本合同一式贰份,双方各执一份,双方自签字之日起生效 (本合同在合同期满后自动失效)。
建筑工程承包标准合同范本(4篇)
建筑工程承包标准合同范本发包方(以下简称甲方):_____承包方(以下简称乙方):_____因建设工程需要,甲方委托乙方以包工包料方式承包工程(不含土建工程)。
为明确双方责任,确保工程顺利完工,双方在平等、自愿、公平的基础上,经协商达成并签订本合同。
一、工程概况:1、工程名称:_____2、工程地点:_____3、承包方式:_____4、工程内容:_____具体工程内容和范围以设计的施工图纸内乙方报价单所含施工项目为准。
二、建设工期及开、竣工时间1、建设工期自合同签订后,乙方收到定金和图纸确认并具备全部开工条件之日起共_____天(雨天不计入建设工期之内)。
2、因甲方原因(包括变更、增加工程内容、停水、停电等不具备施工条件或第三人行为及不可抗力等,含政府行为)而引起停工的,则工期相应顺延。
三、工程质量工程质量等级为合格,符合工程施工图纸及技术要求。
四、工程造价1、工程建筑面积为_____,工程不含税总造价为人民币_____元整(:_____元),工程税金由甲方自负。
2、本工程报建手续由甲方负责办理并承担全部费用,工程造价为直接工程费,不含防火涂料、税金、材料检测费、报建费及政府应收费用等。
中途增加或减少工程量则另计工程款。
五、拨款和结算1、①在合同签订之日支付定金为工程总价款的,计:_____元。
②钢架进场支付工程总价款的_____%,计:_____元。
③c型钢进场支付工程总价款的_____%,计:_____元④彩瓦进场支付工程总价款的_____%,计:_____元。
⑤工程完工支付工程总价款的_____%,计:_____元。
⑥余款_____%,计:_____元于工程竣工之日起_____个月的保修期满之日付清。
2、所有款项必须汇入本合同指定帐户或开具支票注明收款单位为乙方。
如现金支付,甲方必须凭乙方的收款委托书和乙方的正式收据支付,否则乙方对该付款行为不承担责任。
3、甲方未按合同约定支付工程款的,乙方有权停止施工,施工工期相应顺延,甲方同时承担乙方损失及人员窝工工资、材料周转等费用。
建筑施工总承包合同电子版(8篇)
建筑施工总承包合同电子版业主:以下简称甲方承包人:以下简称乙方为明确甲、乙双方在施工过程中的权利与义务,确保工程质量、工期和安全,经甲、乙双方协商一致,特签订本合同,以资双方共同遵守。
第一条工程地点名称本工程位于北路中部,两间两屋加屋面、砖混结构居民楼两栋。
第二条工程工期本合同工期为四个月。
从____年____月____日起至____年____月____日止,如遇大雨、天灾等人力不可抗拒力工期顺延。
第三条工程设计与材料本合同为包工包料工程,甲方设计图纸,并由乙方交一份工程图给甲方,乙方承担包工包料,其中包括砌体、内粉、外粉、外墙搓砂、面墙贴磁砖,乙方付担每间大门折价款壹仟元,甲方负担水电、门窗内部装饰、土地款、土地证、产权证。
第四条工程质量严格按图纸精心施工,外观造型一定要美观好看,屋面不得有凹凸现象。
第五条工程造价及付款办法本工程包工包料,按建筑面积550元/平方米单价包干,屋面折半,付款方式分三期,第一期开工前,第二期屋面封顶,第三期竣工。
第六条工程负责人和工伤事故1.甲方派同志为驻现场负责人。
2.乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,在施工中发现的一切工伤事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责。
第七条本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决第八条本合同一式二份,甲、乙双方各执一份为凭。
甲方(公章):_____ 乙方(公章):_____ 法定代表人(签):_____ 法定代表人(签):_____ ____年____月____日 ____年____月____日建筑施工总承包合同电子版(二)一、工程项目的综合说明1、名称:_____2、地址:_____3、规模:_____4、结构及层数:_____5、发包方式:_____6、发包范围:_____7、____年____月____日。
8、质量要求。
二、工程造价1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为:人民币:_____ 元(大写:_____) 人民币:_____ 元(大写:_____)2、价格计算依据:(1)标定的定额为:_____(2)标定的取费标准:_____(3)政策性调价文件截止日期:_____三、材料采购供应材料采购、运输、保管的责任和计价依据:_____对材料质量的要求:_____四、工程款支付方式1、在合同签署后,开工前____%作为工程付款。
建设工程总承包合同范本(4篇)
建设工程总承包合同范本发包方(甲方):法定代表人:承包方(乙方):法定代表人:依照《中华人民共和国合同法》和____市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条工程项目一、工程名称:二、工程编号:三、工程地点:四、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计____平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
五、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币____元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
第二条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历天),自____年____月____日开工至____年____月____日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。
二、开工前____天,承包方向发包方发出开工通知书。
三、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;3、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。
5、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;6、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;7、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
8、由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。
甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。
已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。
建筑施工总承包合同范本(4篇)
建筑施工总承包合同范本甲方:乙方:按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体合同,双方达成如下协议:一、工程地点:__________二、工程质量:合格。
三、承包方式:__________四、开工日期:____年____月____日,竣工日期:____年____月____日。
五、工程结算:以建筑实际面积双方会同丈量为准,每平方价格____元整。
六、工程付款方式:一层封顶后付建筑面积的____%工程款,二层封顶后付建筑面积的____%,三层封顶付建筑面积的____%,工程竣工验收合格后付清余款。
七、工程质量要求:工程质量符合国家颁发的《建筑安装工程施工验收规范》。
材料要求按图纸设计为准。
八、乙方在施工过程中如发生意外事故,所需费用由乙方负责。
九、本合同甲乙双方协商签订,任何一方不得违约,如有违约有违约方承担经济和法律责任。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方(公章):__________ 乙方(公章):__________法定代表人(签字):__________ 法定代表人(签字):__________ ____年____月____日 ____年____月____日建筑施工总承包合同范本(二)发包方:(甲方)承包方:(乙方)依照平等互利原则,结合有关规定和工程实际情况,为明确双方责、权、利,经甲、乙双方共同协商,特制订本合同以利工程顺利进展。
一、工程名称:金地紫薇花园14____楼二、承包形式及质量标准:包公不包料,合格工程三、承包范围:主体结构,木工、泥工、钢筋工施工项目A、泥工部分:基槽整边,清底钎探,回填土平整,各部所有混凝土浇筑,砖砌体,补架眼,空心板安装,吊灌板缝,内架搭设。
屋面珍珠岩铺设,水泥砂浆找平,机械操作与材料短距离运输,场地清理及零星工程。
B、木工部分:所有混凝土构件的模板加工,支、拆、整理及支撑、搭拆所需脚手架,机械操作及短距离运输等。
施工总承包合同标准范本(8篇)
施工总承包合同标准范本发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):担保方(以下简称丙方):经甲乙双方协商,甲方决定将学院二期工程五栋宿舍楼发包给乙方,为明确双方的主要权利和义务,特订立本合同,以此作为双方互相信守的依据。
一、工程概况1、工程名称:西安华_____舍楼;2、工程地点:西安户县东大西安华_____内;3、工程规模:五楼宿舍楼,地上六层,砖混结构,建筑面积34000平方米。
二、工程承包范围和内容:施工图所涉及的全部土建、安装工程。
三、工程质量标准:经甲方验收合格。
四、工程进度要求:具备施工条件后,经甲方:_____ 乙方:_____协商确定。
五、乙方进场施工时间:甲方须在____年____月____日前满足乙方正式进场、能正常施工的条件,如会审后的施工图纸、_____一平等发包方应具备的发包条件。
六、工程结算方式:按《____年____省建筑工程综合概预算定额》和《____年____省安装工程预算定额》及其配套的费用定额进行结算,并做如下调整:1、项目直接费中定额基价人工费的计取:按定额工日数量100元工日。
2、按费用定额中一类工程取费标准进行取费;即设定项目直接费为A、其他直接费为B、现场经费为C、间接费为D,差别利润为E,则,BA3.84%,CA7.38%,D (ABC)5.85%,E(ABCD)贷款利息根据计费依据,分别按直接工程费的3.02%计取和按人工费的15.39%计取;安全文明施工补贴按不含税造价的1.6%计取;甲方分包工程,乙方收取分包部分直接费的5%(人工费的20%)的配合费,并收取分包部分直接费的8%(人工费的30%)的管理费;甲方借用工按每工日100元100元25%进行结算;养老统筹和四项保险分别按3.55%、0.8%的费率计取费用。
3、项目直接费中定额基价机械费的计取:按定额机械费150%结算。
4、定额中有明确价格的材料(含水电、土建安装主材、地材和辅材),按定额基价计入取费后,并按市场采购价采保费(费率为3.2%)装卸费运输费和途耗费用进行价差调整,市场价以双方认质认价为准;若双方认价发生争议,以采购期间____省工程造价信息公布价格为准;定额中没有明确价格的材料(如辅材等),按定额基价150%计入并取费。
建筑施工总承包合同(9篇)
建筑施工总承包合同(9篇)建筑施工总承包合同1一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.14工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
1.15开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16竣工日期:指发包人承包人在协议书约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
施工合同和总承包合同(必备8篇)
施工合同和总承包合同(必备8篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同和总承包合同(必备8篇)施工合同和总承包合同第1篇甲方:乙方:为了顺利完成商定的建筑工程,明确发包方和承包方的相互权利、义务关系,根据有关法律法规,结合本工程的实际情况,经甲乙双方多次协商,达成以下合同条款:一、工程名称及地点:工程地点:陕西省榆林市马扎梁榆横电厂工程名称:#2主厂房二、工程劳务承包内容及范围:承包内容:清理基层、内墙涂料、脚手架搭拆、清理现场等。
建筑工程施工总承包合同范本最新版.doc
建筑工程施工总承包合同范本最新版.doc 建筑工程施工总承包合同范本甲方(委托方):(以下简称甲方)乙方(承包方):(以下简称乙方)鉴于甲方拟进行建筑工程项目,为确保工程质量、期限、安全和规划要求的实现,甲、乙双方经协商一致,特订立本合同。
一、工程名称、工程地点和范围1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程范围:二、合同价款及支付方式2.1 合同价款:2.2 支付方式:三、工程工期及竣工日期3.1 工程工期:3.2 竣工日期:四、工程质量及验收标准4.1 工程质量:4.2 验收标准:五、工程安全及责任5.1 工程安全责任:5.2 工程安全保障措施:六、工程设备及材料6.1 工程设备:6.2 工程材料:七、变更及索赔7.1 变更:7.2 索赔:八、违约责任8.1 违约责任:8.2 赔偿标准:九、争议解决9.1 争议解决方式:9.2 诉讼管辖:十、其他10.1 合同生效:10.2 合同解除:10.3 合同备案:本合同自甲方盖章或乙方签字后生效。
甲方(盖章):乙方(签字):签订日期:简要注释:1、施工总承包:施工总承包指由承包人承担所建筑工程的施工、设备及材料采购、监理及质量、工期、安全等责任的一种合同方式。
2、工程质量:工程质量指按照工程设计目标要求,能够保证建筑工程在设计寿命周期内正常运行、保持预定建筑功能、性能和安全的有关质量要求。
3、验收标准:验收标准指对建筑工程的建设目标、质量、数量、尺度、等级、工艺标准或设计文件的检查,并对合格的工程进行验收的标准。
4、变更:指施工合同在施工过程中发生的合同条款、工程内容、合同价款等内容的调整或变更。
5、索赔:指承包商因施工过程中发生的合同违约或甲方变更而导致合同价款、工期、工程质量等权益受损而向甲方提出的赔偿要求。
法律名词及注释:1、承包人:承包人是指承接工程建设或其他工程任务,在施工过程中对整个工程或各专业前端负责的企业或组织。
2、建筑工程:建筑工程是指建筑物和其他相关工程,包括房屋建筑、道路桥梁、隧道、水库、水电站、港口航道、机场、公用事业和其它土木工程,以及城市规划、环保、绿化等工程。
建筑工程施工总承包合同
建筑工程施工总承包合同合同范本内容:第一条合同目的。
甲方为委托乙方进行建筑工程施工总承包,双方本着平等、自愿、互利、诚实信用的原则,达成如下协议。
第二条工程内容。
乙方承担甲方委托的建筑工程施工总承包任务,具体包括但不限于工程项目的设计、施工、材料、设备、安装、验收等工作。
第三条工程质量。
乙方应按照国家有关建筑工程质量标准和甲方的要求,保证工程质量符合相关标准,并承担相应的质量责任。
第四条工程进度。
乙方应按照合同约定的工期要求,合理安排施工进度,保证工程按时交付使用。
第五条施工安全。
乙方应严格遵守国家建筑施工安全法律法规,确保工程施工过程中的安全生产,保障工人和现场人员的安全。
第六条变更和索赔。
如因不可抗力或其他合同外原因需要变更工程内容或工程造价,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
第七条合同解除。
在履行合同过程中,如有违约行为,应根据相关法律法规和合同约定承担相应责任,并保留解除合同的权利。
第八条保密条款。
双方应对在履行合同过程中获取的商业秘密和机密信息予以保密,不得擅自泄露给第三方。
第九条争议解决。
因履行合同发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
第十条其他事项。
其他双方约定的事项,应在合同中明确规定并签字盖章生效。
甲方(盖章),__________ 日期,__________。
乙方(盖章),__________ 日期,__________。
以上为建筑工程施工总承包合同范本,如有需要,可根据具体情况进行调整和修改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同(GF-1999-0201)中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议书。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:自筹二、工程承包范围承包范围:施工图设计范围内的建筑、装饰、安装工程,但不包括外墙幕墙工程、雨篷及钢结构工程、电梯工程、通风及空调工程、弱电工程、消防工程及精装修工程。
三、合同工期开工日期:2010年月日(以开工令为准)交工日期:2011年月日(具备部分精装修队伍进场条件),月日完成所承包范围的所有分项工程。
合同工期总日历天数:天四、质量要求工程质量要求:合格五、合同价款金额(大写):暂定人民币伍仟伍佰万元(以工程结算为准)¥:约55000000.00 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:2010 年月日合同订立地点:本合同约定自双方签字、盖章后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮编:邮编:鉴证意见:经办人:鉴证机关:年月日第二部分通用条款本合同通用条款,采用中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局1999年颁布的《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)第二部分《通用条款》。
第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义同通用条款2、合同文件及解释顺序:(1)本合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标书及其附件;(4)本合同专用条款;(5)本合同通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书。
若争议涉及到“在工程实施过程中发包人与承包人或授权代表签署的补充协议、保证书、承诺书等具有合同性质的文件”的内容时,它具有优先解释的效力。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同使用语言为汉语。
3.2 适用法律和法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《山东省建筑市场管理条例》等有关国家、省、市、县现行法律、法规和规范性文件。
3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称:执行现行的建筑、安装工程施工验收规范和质量检验评定标准及省、市、县有关规定。
发包人提供标准、规范的时间:由承包人自行解决。
国内没有相应标准、规范时的约定:执行合同通用条款。
4、图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:共提供六套(含返还壹套竣工图),开工前7天一次性提供。
4.2 发包人对图纸的保密要求:不得将本图纸用于本工程施工以外的任何其它用途。
使用国外图纸的要求及费用承担:无二、双方一般权利和义务5、工程师5.1 监理单位委派的工程师姓名:职务:总监理工程师5.2发包人委托的职权:在本合同的范围内,按照国家的有关法律、法规、《建设工程监理规范GB50319-2000》以及发包人的合理要求对本工程的质量、进度、投资进行全面监理及项目内部各方面关系的协调(详见发包人与监理单位所签订的委托合同)。
5.3需要取得发包人批准才能行使的职权:开工令、停工令、复工令、工程设计变更、工期延长以及索赔事项。
6、发包人派驻的工程师6.1姓名:职务:业主代表职权:按照本合同,代表发包人行使各项职能。
发包人工程师可委派自己的代表,行使合同约定的自己的职权,并可在认为必要时,撤回委派,委派和撤回都应提前5天通知承包人。
发包人驻工地代表需换人时,应在新任人员到达岗位后3天内通知对方,后任继续承担前任应负的责任。
6.2不实行监理的工程师职权:无7、项目经理及技术负责人姓名:职务:项目经理项目经理职责:全权代表承包人履行合同,并常驻施工现场,直接负责本工程施工中的各项责任。
承包人项目经理和技术负责人必须驻施工现场。
无正当理由,不经发包人同意不得更换,否则,按违约处理。
8、发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:开工前三日内,施工现场具备“三通一平”,即:水通、电通、路通、场地平整,施工前现场具备开工条件。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:开工前三日内,将水电等施工管线接至施工现场内,距新建建筑物中心50米半径内,并按施工用电要求确保用量。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:发包人负责办理临时用地和占道许可,确保开工前施工场地主要交通干道及公共道路间的畅通。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:开工前三日内,发包人以书面形式通知承包人,并对资料的真实、准确性负责。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:施工许可证以及本工程施工所需发包人办理的所需批件按规定办理,并交承包人副本或复印件一份。
(6)水准点与座标控制点交验要求:根据工程实际,现场交验。
(7)图纸会审和设计交底时间:发包方提供图纸后七日内会审图纸并向承包人交底。
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:执行通用条款第8.1条第8款。
(9)双方约定发包人应做的其他工作:1、本工程如因发包人原因造成上级政府及建筑监管部门的书面停工通知,因此出现的拖延工期、上级罚责及因停工所造成的所有损失及责任由发包人负责(以签证为准)。
出现争议时,由双方委托第三方进行损失评估。
2、发包方负责协调当地居民及政府各部门等地方的社会相关关系,如因当地居民等而影响施工或手续等原因造成无法正常施工,工期相应顺延,由发包人签证相应的损失。
8.2 发包人委托承包人办理的工作:另行协商9、承包人工作9.1 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:无(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:每月25日提供本月进度报表及下月进度计划和材料计划一式三份,发包人收到后五日内审核完毕,并返还承包人一份。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:执行通用条款第9.1条第3款(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:提供满足发包人工程管理人员正常办公、管理需要的办公室及宿舍,办公设施及设备发包人自理。
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续:执行本合同《通用条款》第9.1条第(5)款,其中施工场地交通、环卫管理及施工噪音管理手续均由承包人办理并承担费用。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:执行本合同《通用条款》第9.1条第(6)款。
承包人负责自行施工工程的成品保护工作,其间因承包人原因发生的损坏,承包人负责修理;若发包人有特殊要求或提前使用,费用由发包人承担。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:执行本合同《通用条款》第9.1条第(7)款,发包人承担费用。
若因承包人原因发生损坏,由承包人承担由此发生的经济损失。
(8)施工场地清洁卫生的要求:文明施工并执行本合同《通用条款》第9.1条第(8)款。
承包人承担与现场环境有关的环境卫生、生活污水粪便排放等工作,建筑垃圾外运费用由发包人承担(以签证为准)。
(9)双方约定承包人应做的其他工作:①因承包人原因,本工程如有政府及建筑监管部门的书面停工通知,因此出现的施工困难、拖延工期及因停工所造成的所有损失及责任由承包人负责。
②因承包方原因,造成质量事故、安全事故,人员生命财产损害和经济损失,由承包人承担全部责任,并赔偿发包人因此受到的经济损失。
三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:图纸会审后15天内提供。
工程师确认的时间:应在收到七日内。
13、工期延误13.1 双方约定顺延的其他情况:执行合同通同条款第13条四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位:执行通用条款第17条五、安全施工:执行本合同通用条款第20、21、22条。
《建筑工程安全防护、文明施工措施费用》执行鲁建发[2005]29号文及鲁标定字[2005]29号文及鲁标定字[2007]4号文的有关规定。
六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2 本合同价款采用可调价格合同。
(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:无风险费用的计算方法:无风险范围以外合同价款调整方法:无(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:①执行2003年《山东省建筑(安装)工程消耗量定额》、2008年《山东省建筑(安装)工程消耗量定额价目表》(综合工日单价44元/工日)、《山东省建筑(安装)工程消耗量定额补充册一、二》及山东省、菏泽市配套使用的补充定额和费用定额、规定、解释、说明、补充定额等;②人工单价:土建、安装工程40元/工日,装饰44元/工日;零工按实际发生签证55元/工日。
机械单价执行2008年价目表单价。
③工程类别执行费用定额的有关规定。
④《建筑工程安全防护、文明施工措施费用》执行鲁建发[2005]29号文及鲁标定字[2005]29号文及鲁标定字[2007]4号文的有关规定。
(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:无23.3双方约定合同价款的其他调整因素:1、设计变更;2、现场签证。
24、工程预付款:本工程无预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同金额的比例:无扣回工程款的时间、比例:无25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完月工程量报告的时间:每月25日提供月工程量报表一式三份,工程师收到后七日内审核完毕,并返还承包人一份。
26、工程款(进度款)支付七、材料设备供应27、发包人供应材料设备:无27.1发包人供应材料、设备的结算方法:无28、承包人采购材料设备28.1 承包人采购材料设备的约定:由承包人负责施工的所有分项工程,材料均由承包人采购;其中钢材、商砼、木材、模板材、水泥、地材(砌筑用砖、屋面瓦、石灰、石灰膏、砂、碎石等)及安装主材的材料价格由双方联合考察确认(如双方对某项材料价格不能达成一致,以发包人指定的供货商签认的价格为准),其它材料(辅材、零星材料)执行2008年定额价目表。