最新2020建设工程勘察合同范本5篇
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇篇1建设工程勘察合同甲方：（甲方名称及联系方式）乙方：（乙方名称及联系方式）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察工作，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，共同遵守并履行：一、勘察项目甲方委托乙方对（工程名称、位置）进行勘察工作，具体包括但不限于勘察区域范围、地质勘察、水文勘察、土质勘察等内容。
二、勘察内容与要求2.1乙方应按照国家有关勘察标准和规范，完成勘察项目的各项内容。
2.2勘察成果包括但不限于勘察报告、勘察资料、勘察设计方案，乙方应按时提交给甲方，并在勘察报告中说明勘察范围、方法、过程、成果和建议。
2.3勘察过程中应注意保护环境、遵循安全规范，确保勘察过程安全、顺利进行。
三、时间安排3.1乙方应按照合同约定的时间完成勘察工作，并在勘察报告中注明勘察的起止时间。
3.2若因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决方案。
四、技术保密4.1乙方应对获得的勘察资料和成果承担保密责任，未经甲方许可，不得向第三方提供或披露。
4.2勘察报告及相关资料属于甲方所有，乙方不得擅自使用或转让。
五、费用支付5.1甲方应按照约定时间及方式支付勘察费用给乙方，并开具正规发票。
5.2若勘察工作需要额外费用支出，应经甲、乙双方协商一致后支付。
六、违约责任6.1如乙方未按照合同约定时间完成勘察工作，应承担相应违约责任。
6.2如甲方未按照约定时间支付勘察费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金。
七、争议解决双方若因履行本合同发生争议，应协商解决，协商不成可向有关仲裁机构申请仲裁，仲裁裁决为最终裁决。
八、其他事宜8.1本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至勘察工作结束。
8.3本合同未尽事宜，双方可协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：年月日以上为《建设工程勘察合同》的样本，甲、乙双方应详细阅读并确认各项内容，遵守合同约定，共同完成建设工程勘察工作。
建设工程勘察合同范文通用版5篇
建设工程勘察合同范文通用版5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察一事，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________二、勘察工作内容及要求乙方需按照甲方的要求，进行本建设工程的勘察工作，包括但不限于地质勘察、地形测量等。
具体工作内容和要求详见附件《勘察任务书》。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币________元整（￥________）。
2. 甲方在合同签订后10个工作日内支付乙方总金额的____%作为预付款。
3. 乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方应在验收合格后支付剩余款项。
4. 支付方式：____________________（如银行转账等）。
四、勘察周期1. 乙方应于本合同签订后____日内完成勘察工作。
2. 如因甲方原因造成乙方无法按时完成勘察工作的，双方可协商顺延勘察周期。
五、知识产权归属1. 乙方在完成本工程勘察过程中形成的所有知识产权归甲方所有。
2. 乙方不得将本工程勘察成果用于其他工程或进行转让、出售等商业用途。
六、质量保证与验收1. 乙方应确保勘察工作符合国家的有关规范、标准。
2. 乙方完成勘察工作后，应提交勘察报告。
甲方在收到勘察报告后____日内组织验收。
3. 如因乙方原因导致勘察成果不合格的，乙方应负责无偿重新勘察。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付合同款项的，应按日向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方未按约定完成勘察工作或勘察成果不合格的，应向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。
3. 双方其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担违约责任。
建筑工程勘察合同范本5篇
建筑工程勘察合同范本5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计的法律、法规、规章和政策规定，结合本工程的实际情况，经双方充分协商，达成一致，特签订本合同。
本合同的签订旨在明确双方的权利和义务，确保建筑工程勘察工作的顺利进行。
一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________勘察工作内容：____________________等。
二、合同总价及支付方式本合同总价为人民币________元整（￥________元）。
甲方应按照以下方式支付乙方勘察费用：________。
双方应明确支付时间、金额和方式，确保合同履行的财务透明和合法合规。
三、履行期限与进度安排本合同的履行期限为________天，自乙方收到甲方发出的开工通知之日起计算。
乙方应根据工程进展情况和甲方要求，合理安排勘察工作计划，确保按时提交勘察成果。
双方应明确具体的时间节点和工作计划，以便监督执行。
四、质量要求与标准乙方应按照国家和地方有关建筑工程勘察设计的法律、法规、规章和政策规定，以及本合同约定，进行勘察工作，确保勘察成果的质量符合相关规定和要求。
甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查，提出改进意见和要求。
如因乙方勘察成果质量问题导致工程损失，乙方应承担相应的法律责任。
五、知识产权及保密条款乙方在本合同履行过程中创作的所有成果（包括但不限于勘察报告、图纸等），其知识产权归甲方所有。
乙方应妥善保管与本合同相关的商业秘密和技术资料，未经甲方同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。
如因乙方泄露或不当使用甲方的商业秘密和技术资料，导致甲方损失，乙方应承担相应的法律责任。
六、违约责任与赔偿损失任何一方未按照本合同约定履行义务，均应承担违约责任。
建筑工程勘察合同范本5篇
建筑工程勘察合同范本5篇篇1建筑工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：电话：传真：乙方：（勘察方）地址：联系人：电话：传真：鉴于甲方拟进行某项目的建筑工程勘察工作，为确保工程顺利进行，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况甲方拟建设的项目为（项目名称）建筑工程，项目地址位于（详细地址），项目概况为（项目内容），包括但不限于建筑、设备、基础等。
第二条勘察内容乙方应按照国家相关规定和标准，对甲方拟建设的项目进行勘察，内容包括但不限于以下几个方面：1. 勘察项目的地理、地质、水文等自然条件；2. 勘察项目用地的情况，包括地形、地貌等；3. 勘察项目周边环境的情况，包括周边建筑、道路、水、电、气等设施；4. 勘察项目规划设计方案，并提出勘察报告。
第三条勘察费用甲方应按照乙方提供的服务费用清单，支付勘察费用，并在勘察完成后的一周内结清。
第四条保密协议乙方对甲方提供的项目信息应严格保密，未经甲方书面同意，不得泄露给第三方。
第五条知识产权勘察报告的知识产权属于乙方，甲方有权在不透露商业机密的情况下使用勘察报告。
第六条违约责任如有一方违反本合同的约定，应承担相应的法律责任，并按照损失进行赔偿。
第七条变更和解决争议由于特殊原因需要变更合同内容的，应经双方友好协商后签订书面变更合同。
如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。
第八条其他事项本合同未尽事宜，双方可以另行协商解决。
第九条合同生效本合同自双方签字盖章后生效，有效期为（XX）年，到期后双方如无异议可继续签订。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：_______ 签字：_______日期：_______ 日期：_______篇2建筑工程勘察合同范本甲方（委托方）：（以下简称甲方）地址：电话：传真：邮编：乙方（勘察方）：（以下简称乙方）地址：电话：传真：邮编：鉴于甲方拟对以下建设项目进行勘察工程，乙方具有相应的能力和资质，双方经友好协商，达成如下合同：一、项目名称甲方拟对（填写建设项目名称）进行勘察工程。
建设工程勘察设计合同书通用范本5篇
建设工程勘察设计合同书通用范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方需要就[具体工程项目名称]进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，按照有关法律法规的规定，就本次工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察设计范围（一）工程名称：[具体工程名称]。
（二）工程地点：[具体地点]。
（三）勘察设计的范围和内容：（详见附件）。
（四）勘察设计的阶段和要求：（按照项目实际情况填写）。
二、合同价款及支付方式（一）本合同总金额为人民币（大写）[金额汉字大写]（小写）[金额数字小写]。
此费用为甲方支付给乙方进行本次工程勘察设计的全部费用。
支付方式根据工程进展情况分期支付。
具体支付时间和金额如下：1. 合同签订后XX日内，甲方向乙方支付总金额的XX%作为预付款；2. 勘察设计工作完成并经甲方确认后XX日内，甲方向乙方支付剩余款项。
（二）如因甲方原因导致工程勘察设计工作无法按时完成，甲方应按实际完成的工作量支付相应费用。
（三）乙方在完成勘察设计工作后应提供正规发票，甲方在收到发票后按照约定支付款项。
三、勘察设计周期及进度安排（一）乙方应根据甲方的要求，制定详细的勘察设计周期和进度计划，并提交甲方确认。
（二）乙方应按照确认后的进度计划进行勘察设计，确保按时完成。
如遇特殊情况需调整进度计划，应提前与甲方协商并取得甲方的同意。
（三）甲方有权对乙方的进度计划进行调整和修改提出建议和要求，乙方应积极响应并配合实施。
（四）由于乙方原因导致勘察设计工作未能在约定时间内完成，乙方应承担违约责任。
四、技术标准及质量要求（一）乙方应按照国家和地方现行的相关工程技术规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托方）法定代表人（或委托代理人）：证件号码：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟对建设工程进行勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察服务事宜达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作，包括但不限于勘察准备、论证与方案编制、实地勘察、资料整理、报告编制等。
第二条勘察范围本次勘察范围为：（具体描述勘察范围，如地理位置，用地范围，勘察内容等）第三条勘察标准乙方应按照国家有关建设工程勘察的相关规定和标准进行勘察工作，并出具符合规定的勘察报告。
第四条勘察费用1. 甲方应根据勘察工作的实际情况和难易程度向乙方支付勘察费用，勘察费用为（具体金额）。
2. 勘察费用支付方式：甲方应在签订本合同后的（具体时间）内，向乙方支付全款。
第五条勘察工期乙方应按照合同约定的工期完成勘察工作，并及时提交勘察报告。
第六条保密条款双方应对本合同中涉及的商业秘密和机密信息负有保密义务，未经对方书面许可，不得向第三方披露相关信息。
第七条违约责任1. 若乙方未能按照约定的工期完成勘察工作的，应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未能按时支付勘察费用的，应承担相应的违约责任。
第八条变更和解除1. 本合同经双方协商一致可以进行变更。
2. 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致无法履行合同的，双方可协商解除本合同，解除后应书面通知对方并协商处理相关事宜。
第九条法律适用和争议解决本合同的签订、履行和解释及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。
双方如因履行合同发生争议，应协商解决；协商不成的，可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。
第十条合同生效本合同自双方盖章之日起生效，有效期至勘察工作完毕并双方完成结算之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇篇1建设工程勘察设计合同范本合同编号：【】甲方（甲方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】乙方（乙方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】鉴于甲方拟开展（项目名称），现甲、乙双方本着平等、自愿、协商的原则，达成如下协议：一、任务目的甲方委托乙方进行（项目名称）的勘察设计工作，确保工程设计符合相关法律法规标准，满足项目需求。
二、勘察设计范围1. 勘察内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、地形勘察等；2. 设计内容包括但不限于工程总平面设计、结构设计、给排水设计等。
三、合同金额及支付方式1. 合同金额为【】元；2. 甲方需按照勘察设计进度支付相应款项，具体支付比例为【】。
四、工作进度及验收1. 乙方应根据合同约定完成各阶段工作，并按照相关标准进行验收；2. 如甲方对乙方提供的设计方案有异议，应当及时提出，并由双方协商进行修改。
五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获知的商业、技术等保密信息加以保密，并未经授权不得向第三方透露；2. 签订保密协议并保留签字文件。
六、违约责任1. 若一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任；2. 合同解除前已支付的款项不予退还。
七、争议解决双方如发生争议应当协商解决，如协商未果，任何一方均有权向有关仲裁机构申请仲裁。
八、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为【】年。
乙方（盖章）：甲方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
以上内容为建设工程勘察设计合同范本，各项条款仅供参考，实际合同内容以双方具体约定为准。
篇2建设工程勘察设计合同范本甲方（委托方）：______________（填写单位或个人名称）乙方（承接方）：______________（填写单位或个人名称）经双方协商一致，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，依据有关法律规定及双方自愿原则，订立本合同，并共同遵守合同的各项约定。
建设工程勘察合同范本怎样写5篇
建设工程勘察合同范本怎样写5篇篇1建设工程勘察合同范本一、甲方（甲方单位名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：电话：邮编：二、乙方（勘察单位名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：电话：邮编：三、甲、乙双方经友好协商一致，就以下事项达成协议，签订本合同。
四、勘察的内容、范围、任务及费用：（一）勘察项目名称：（二）勘察范围：（三）勘察报告提交时间：（四）勘察费用：1. 勘察费用总额：2. 付款方式：五、甲方提供的资料、资料格式：（一）甲方需提供给乙方的资料清单：（二）资料提供方式：（三）资料提供时间：六、乙方启动勘察工作前，必须向甲方提交以下文件：（一）勘察方案：（二）勘察合同审查意见：七、甲方的权利和义务：（一）提供勘察所需的基础资料和资料清单；（二）支持和协助乙方开展勘察工作；（三）按时支付勘察费用；（四）确认勘察结果；八、乙方的权利和义务：（一）严格按照勘察方案开展工作；（二）按时提交勘察报告；（三）保护勘察资料的完整性和机密性；（四）遵守相关法律法规和技术规范；（五）如有变更，应及时与甲方协商变更合同。
九、违约责任：（一）如果甲方未按照合同要求提供必要资料，将导致勘察工作无法进行，由此产生的损失由甲方承担；（二）如果乙方未按照合同要求完成勘察工作，由此产生的损失由乙方承担。
十、争议解决：本合同的解释和争议解决均遵从中华人民共和国法律法规，并由双方友好协商解决。
如果协商无果，则提交有关部门裁决。
十一、本合同自双方签字盖章之日起生效，在勘察报告提交后终止。
十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为建设工程勘察合同范本的内容，具体内容可根据实际情况进行修改和调整。
在签订合同前，双方需详细阅读合同内容，并确保各项条款的合法性和合理性，以保证双方的合法权益和顺利进行勘察工作。
希望本模板能对有需要的单位和个人提供帮助。
篇2建设工程勘察合同是建筑工程中的重要文书之一，其编写质量直接影响到工程施工的质量和进度。
建设工程勘察合同书样式5篇
建设工程勘察合同书样式5篇第1篇示例：建设工程勘察合同书甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）鉴于甲方拟对某建设工程进行勘察，双方本着平等、公正、自愿的原则，通过友好协商，达成如下合同：一、工程名称：______________________________四、勘察内容：1. 甲方委托乙方对上述工程进行勘察，须做到认真、细致、规范，确保勘察结果准确有效。
2. 勘察内容包括但不限于：地质调查、水文勘测、环境影响评价等。
五、勘察费用及支付方式：1. 总勘察费用为人民币____________，请参考附表一。
2. 甲方应在本合同签订之日起的____天内支付____%的勘察费用，余款在勘察合格之后最迟支付。
六、勘察工期：1. 勘察工期约为____天，具体工期根据勘察范围及具体情况而定，须在合同签订后进行详细协商确定。
2. 乙方应按照约定的工期完成勘察任务，如有延误或未及时完成，乙方应承担相应责任。
七、勘察结果：1. 乙方应提交书面勘察报告，其中包括勘察内容、勘察结果、意见建议等。
2. 甲方有权对勘察结果进行评价并提出修改意见，乙方应及时作出调整。
八、勘察数据及保密：1. 勘察过程中产生的数据、资料及报告等信息均为甲方所有，乙方不得擅自使用或外泄。
2. 双方应相互保守商业秘密，未经授权不得向第三方披露相关信息。
九、风险责任：1. 在勘察过程中，如因乙方过失导致损失或事故发生，乙方应承担相应的法律责任。
2. 如因不可抗力因素导致勘察无法继续或中断，双方应协商解决方案，并根据具体情况确定后续工作。
十、合同解除：1. 如乙方未按合同约定履行义务或不符合勘察要求，甲方有权解除合同，有权追究乙方的违约责任。
2. 如因甲方原因导致合同无法履行，双方应友好协商解决，并在协商一致的情况下解除合同。
十一、法律适用及争议解决方式：1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程勘察合同通用版5篇
建设工程勘察合同通用版5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察内容1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 勘察范围与内容：[勘察范围及内容详细描述]二、合同工期与进度安排1. 勘察周期：自本合同签订之日起至完成全部勘察工作并交付成果资料止，总计[天数]天。
2. 进度安排：乙方应按照甲方的进度要求，按时提交勘察阶段性成果及最终成果。
三、勘察费用及支付方式1. 勘察费用：总价为人民币[金额汉字大写]元整（￥[金额数字小写]元）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付勘察费用：（1）合同签订后[时间]内，甲方支付乙方勘察费用的XX%作为预付款；（2）乙方完成初步勘察成果并提交甲方后XX日内，甲方支付勘察费用的XX%；（3）乙方提交全部勘察成果资料并经甲方验收合格后XX日内，甲方支付剩余款项。
四、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关法律法规、规范及标准的要求进行勘察工作，确保勘察成果真实、准确、完整。
2. 甲方应在收到乙方提交的勘察成果后XX日内组织验收，并提出书面验收意见。
3. 若甲方对勘察成果有异议，乙方应按要求进行补充或修改，并承担相应费用。
五、知识产权与保密条款1. 乙方对本次勘察成果享有著作权。
除本合同约定的用途外，乙方有权将其用于其他用途或公开发表。
2. 涉及本次工程的勘察信息、数据等属于甲方的商业秘密，乙方应予以保密，未经甲方同意，不得泄露或用于其他用途。
六、违约责任与赔偿损失1. 若因乙方原因导致勘察周期延误，乙方应向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的损失。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇篇1建设工程勘察合同样板第一部分：合同订立甲方和乙方于____年____月____日签订本合同，就甲方委托乙方进行的工程勘察事项达成如下协议：第二部分：委托事项1. 甲方在本合同项下委托乙方进行的工程勘察内容为：______（具体工程勘察内容及范围）。
2. 乙方应按照相关国家规定和标准，合理、有效地完成上述工程勘察任务，并提供符合规定的工程勘察报告。
第三部分：费用支付1. 甲方应按照本合同约定，及时向乙方支付工程勘察费用，费用总额为______元（大写）。
2. 工程勘察费用支付方式为______（一次性付清或分期支付），具体支付时间及方式双方应另行协商确定。
第四部分：工期及延期1. 工程勘察的工期为______天/月，自本合同生效之日起计算。
2. 若因不可抗力等特殊情况而导致工程勘察工期需要延长，延期操作应双方书面协商一致。
第五部分：保密条款1. 本合同生效后，乙方应对甲方的商业秘密和技术资料等保密，不得向第三方披露。
2. 双方保证在合作过程中不泄露对方商业和技术秘密，如有泄露行为，应承担相关法律责任。
第六部分：违约责任1. 如果一方未履行本合同约定的义务，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。
2. 如果一方未按合同规定支付费用、提供必要的配合等，应当承担相应的违约责任。
第七部分：争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；若无法协商解决的，应向______（仲裁机构/法院）申请仲裁/诉讼解决。
第八部分：其他条款1. 本合同自双方盖章生效，至工程勘察任务完成并工程勘察报告确认之日终止。
2. 本合同可经双方协商一致修改，在修改前，应签订书面合同补充协议。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年____月____日以上为建设工程勘察合同样板，双方应在充分了解合同内容的情况下，认真履行各自职责，确保工程勘察任务的圆满完成。
建设工程勘察合同样本5篇
建设工程勘察合同样本5篇篇1建设工程勘察合同样本甲方（甲方名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：乙方（乙方名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：鉴于，甲方拟对（建设工程名称）项目进行勘察，由乙方按照国家规定的有关工程建设标准、规范和规定，进行勘察。
为了明确双方权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议：第一条项目名称和地点1.1 项目名称：（建设工程名称）1.2 项目地点：（建设工程地点）第二条项目范围2.1 项目范围包括但不限于以下内容：（具体列举）第三条服务内容3.1 乙方应按照相关标准和规范，对项目进行详细勘察，包括但不限于地形地貌勘察、土壤勘察、地质勘察等，保证勘察数据准确可靠。
3.2 乙方应按照相关规定，出具勘察报告，并及时提交给甲方。
第四条服务费用4.1 甲方应按照相关协议规定，按时支付乙方勘察服务的费用。
4.2 如因甲方原因导致勘察工作无法进行或延误，甲方应承担相应赔偿责任。
第五条知识产权5.1 乙方所出具的勘察报告，相关知识产权归乙方所有，甲方有权合理使用。
5.2 未经乙方许可，甲方不得擅自向第三方披露或使用勘察报告。
第六条保密协议6.1 双方应对本合同及相关信息保密，未经对方许可，不得向第三方透露。
6.2 如果因一方违反保密协议导致对方损失，违约方应承担一切法律责任。
第七条违约责任7.1 本合同任何一方违反相关规定，应当承担相应的违约责任。
7.2 因不可抗力导致无法履行合同的，双方应友好协商解决，并及时书面通知对方。
第八条争议解决方式8.1 本合同履行过程中如出现争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有关部门进行调解；调解不成的，双方可以向有关部门提起诉讼。
第九条其他9.1 本合同未尽事宜，双方可以根据实际情况进行补充协商。
9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为建设工程勘察合同样本，甲乙双方应当严格按照合同内容履行各自的义务，确保勘察工作的顺利进行。
建设工程勘察合同（5篇）
建设工程勘察合同建设单位（甲方）：_____地址：_____邮码_____电话_____法定代表人：_____职务_____勘察单位（乙方）：_____地址：_____邮码_____电话_____法定代表人：_____职务_____为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________.第二条勘察的范围、进度和质量__________________________.第三条甲方的义务1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2.在签订合同时，甲方必须在____年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。
3.甲方必须在____年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。
4.甲方必须在____年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。
5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。
甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。
勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负责）;生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。
建设工程勘察合同5篇
建设工程勘察合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（勘察人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]二、勘察范围及内容1. 乙方需按照甲方的要求，对工程项目的地质、水文、环境等进行勘察。
2. 勘察内容包括但不限于地质勘探、土壤扦探、水样采集及分析等。
三、勘察工作周期及进度安排1. 勘察工作周期：自本合同签订之日起至完成全部勘察工作并交付勘察成果止，预计[预计总天数]天。
具体进度安排详见附件《勘察进度计划》。
2. 甲方应确保勘察现场具备施工条件，如因甲方原因导致工期延误，乙方有权顺延工期。
四、合同价款及支付方式1. 本工程勘察合同总价为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 甲方应按以下方式支付合同款项：（1）本合同签订后[具体天数]内，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交初步勘察成果后[具体天数]内，甲方支付合同余款。
3. 乙方应在收到款项后提供合法有效的发票。
五、知识产权及成果交付1. 乙方对勘察成果享有著作权，但乙方需将勘察成果交付甲方，并保证甲方在工程建设中使用该成果。
2. 乙方提交的勘察成果包括但不限于地质报告、水样分析报告等。
成果格式详见附件《勘察成果交付要求》。
3. 甲方对乙方提交的勘察成果有保密义务，未经乙方同意，不得向第三方泄露。
六、质量保证及违约责任1. 乙方应确保勘察成果真实、准确、完整，如因乙方勘察成果导致甲方工程损失，乙方应承担相应赔偿责任。
2. 如因甲方原因导致乙方无法按时完成勘察工作，甲方应承担违约责任，并支付乙方因此产生的损失。
建设工程勘察合同样书5篇
建设工程勘察合同样书5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就本建设工程的勘察事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况项目名称：[工程名称]。
工程地点：[工程地点]。
工程规模：[工程规模描述]。
勘察工作内容：[勘察工作内容概述]。
二、合同目的和范围本合同的目的在于明确甲乙双方在建设工程的勘察过程中的权利和义务。
本合同的范围包括但不限于工程勘察、勘察报告编制、技术支持等。
具体工作应根据国家相关标准和行业规范进行。
三、合同价格及支付方式1. 勘察费用总计为人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。
该费用包括勘察人员的工资、设备折旧费、差旅费等所有相关费用。
具体费用明细详见附件。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付勘察费用。
乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方应在[支付周期]内支付全部勘察费用。
四、勘察周期与进度安排1. 乙方应在合同生效后[天数]内完成现场勘察工作。
如遇特殊情况，应及时向甲方报告并协商解决方案。
2. 乙方应按照甲方的要求，按时提交勘察成果及相关资料。
五、技术标准与规范乙方应按照国家和地方现行的技术标准、规范进行勘察工作。
如有特殊需要，双方应另行协商确定。
六、质量要求与验收标准1. 乙方应保证勘察成果的质量符合合同约定和相关技术标准。
如因乙方原因导致勘察成果质量不符合要求，乙方应承担违约责任。
2. 甲方应在收到勘察报告后[验收周期]内组织验收。
验收标准按照合同约定和相关技术标准执行。
七、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 保密信息的保密期限为自本合同签订之日起至本合同终止后[保密期限]年。
建设工程勘察合同样本5篇
建设工程勘察合同样本5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（勘察人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拟委托乙方就特定的建设工程进行勘察工作，为明确双方权益与责任，双方遵循诚实信用原则，特订立本合同，以兹信守。
一、合同背景与目的鉴于甲方的建设工程项目需要进行现场勘察，特委托乙方承担勘察工作。
乙方的勘察能力、技术水平和专业经验得到甲方认可。
双方根据有关法律法规的规定，就工程勘察事宜签订本合同。
合同目的在于明确双方在工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察工作的顺利进行。
二、工作内容及范围1. 乙方应按照甲方的要求，对建设工程进行地质勘察、工程测量和其他相关勘察工作。
具体工作内容包括但不限于地质勘察报告编制、现场勘探、样品采集与测试等。
2. 勘察范围：本工程勘察范围包括但不限于项目用地范围内的地质勘察、工程测量及相关专题研究。
三、合同金额及支付方式1. 本工程勘察费用总额为人民币大写__________元整（小写：__________元）。
具体费用计算方式按照双方协商确定的收费标准执行。
2. 甲方在合同签订后____日内支付乙方总费用的____％作为预付款；勘察工作完成后并经甲方验收合格，支付剩余款项。
3. 若因甲方原因导致勘察工作延期或工作量增加，双方应另行协商确定增加的费用及支付方式。
四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至完成全部勘察工作并交付合格成果为止。
2. 乙方应按照甲方的要求，合理安排勘察进度，确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方在履行本合同过程中获知的对方商业秘密、技术资料等信息，应予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露或用于本合同以外的其他用途。
2. 勘察成果的知识产权归甲方所有。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇第1篇示例：建设工程勘察合同范本甲方（委托方）：______（单位名称）鉴于甲方拟组织实施______工程项目，现委托乙方从______年______月______日至______年______月______日对该工程项目进行勘察工作。
为明确双方的权利和义务，特订立本合同，共同遵守并执行以下约定：一、勘察项目内容1.乙方应按照甲方的要求，对______工程项目进行勘察，并出具勘察报告。
2.具体勘察内容包括但不限于：土地测量、地质勘探、地基勘察、环境影响评价等相关工作。
二、勘察范围1.乙方应按照甲方要求的范围和要求进行勘察工作。
2.在勘察过程中，乙方应遵守相关国家标准和规定，保证勘察成果的准确性和可靠性。
三、勘察报告和文件2.勘察报告应包括勘察过程、数据分析、结论和建议等内容，确保内容完整、清晰、准确。
四、勘察费用2.费用包括勘察工作的人工费、材料费、设备费等费用。
五、保密义务1.双方在合同履行的过程中应互相保守对方的商业秘密，不得向第三方透露。
2.勘察报告和相关文件属于甲方的商业秘密，乙方不得擅自复制、使用或泄露给他人。
六、合同变更1.如有必要变更合同内容，应经双方协商一致，并签署书面协议，方可生效。
2.未经协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。
七、合同解除1.如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，应及时通知对方，并协商解除合同。
2.合同解除后，双方应协商处理尚未完成的工作和相关问题。
八、争议解决1.合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2.协商不成的，可协商由双方指定仲裁机构进行仲裁解决，仲裁裁决为终局裁决。
以上约定，经甲、乙双方共同签字盖章后生效。
签订日期：______年______月______日本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
本合同属于建设工程勘察合同的一个典型范例，供参考使用。
在签订合双方需仔细核对合同内容，确保双方权益不受侵犯。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
最新2019建设工程勘察合同范本5篇建筑工程,指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体.下面是小编搜集的2019建设工程勘察合同范本5篇,希望对你有所帮助.2019建设工程勘察合同范本(一)订立合同双方:建设单位:____以下简称甲方;勘察单位:____勘察院,以下简称乙方.为了明确建设单位与勘察单位的经济职责,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守.第一条工程名称、规模、投资额、建设地点_____________.第二条勘察的范围、进度和质量________.第三条甲方的义务1.在签订合同时,甲方务必向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件.2.在签订合同时,甲方务必在__年__月__日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责.3.甲方务必在__年__月__日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表).4.甲方务必在__年__月__日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续.5.甲方务必负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件.乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所、饭店,费用由甲方负担.甲方人员的群众福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员带给方便.勘察施工中务必的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用.6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担.7.甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用.第四条乙方的义务1.乙方应按照现行的标准、规模和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察后果.2.乙方应于__年__月__日进入现场勘察,__年__月__日提交全部勘察资料,提交测量透明图__份,提交工程地质报告书一式__份(如甲方需要加印、加晒图纸资料,另外收费).乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上,工期可顺延.第五条定金及勘察取费标准及拨付办法1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费,总价预计为____元.自本勘察合同生效后____日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察合同履行后,定金抵作勘察费.甲方不履行合同的,无权要求偿还定金,乙方不履行合同的,应当双倍回到定金.勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察经费的30%;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方提取资料后____日内,应按实际勘察工作量清付勘察费.勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付.2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,个性重大、紧急、有特殊要求的工程,个性小的工程等)的收费办法,原则上按勘测工程总价加收20～40%的勘察费.第六条甲方的违约职责1.如果由于甲方变更计划,或带给的资料不准确,或未按期带给勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,勘察工期顺延,因甲方职责而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延.2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金__元.第七条乙方的违约职责1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应继续完善勘察,并根据造成的损失状况承担经济和技术职责,甲方可视造成的损失大小,减少或不付勘察设计费.2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直理解损失部分勘察设计费相等的赔偿金.3.由于乙方的职责延迟带给勘察文件,时间达__天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价__ 的违约金.第八条纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决.协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁,也能够直接向人民法院起诉.第九条其它_________________________________.本合同__年__月__日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效.本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定.补充协定与本合同具有同等效力.本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__份,送计委、建委、建行各留存一份.建设单位(甲方):____(公章)代表人:____(盖章)联系人:____通讯处:____电话或电报:____开户银行:____帐号:____勘察单位(乙方):____(公章)代表人:____(盖章)联系人:____通讯处:____电话或电报:____开户银行:____帐号:______年__月__日订立2019建设工程勘察合同范本(二)工程名称:_______________________________工程地点:_______________________________合同编号:_______________________________勘察证书等级:___________________________发包人:_________________________________勘察人:_________________________________签订日期:_______________________________发包人:__________________________________勘察人:__________________________________发包人委托勘察人承担___________________任务根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定,结合本工程的具体状况,为明确职责,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守.第一条工程概况1.1工程名称:____________________________________1.2工程建设地点:____________________________________1.3工程规模、特征:____________________________________1.4工程勘察任务委托文号、日期:________________________1.5工程勘察任务(资料)与技术要求:____________________1.6承接方式:____________________________________1.7预计勘察工作量:__________________第二条发包人应及时向勘察人带给下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责.2.1带给本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件).2.2带给工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图.2.3带给勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料.2.4带给勘察工作范围地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图.2.5发包人不能带给上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用.第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责.勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费.第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式.4.1开工及提交勘察成果资料的时间.4.1.1本工程的勘察工作定于______年______月______日开工,______年______月______日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理.4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊状况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延.4.2收费标准及付费方式.4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准____________计取费用;或以预算包干、中标价加签证、实际完成工作量结算等方式计取收费.国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定.4.2.2本工程勘察费预算为____________元(大写____________),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金,计____________元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度____________%时,向勘察人支付预算勘察费的_______%的工程进度款,计_____元;勘察工作外业结束后______天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的____________%,计____________元;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用.第五条发包人、勘察人职责5.1发包人职责5.1.1发包人委托任务时,务必以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定带给文件资料.5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未带给上述资料、图纸,或带给的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事职责.5.1.3发包人应及时为勘察人带给并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用.5.1.4若勘察现场需要看守,个性是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用.5.1.5工程勘察前,若发包人负责带给材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时带给各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一齐验收.5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费.5.1.7为勘察人的工作人员带给必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能带给时,应一次性付给勘察人临时设施费_____元.5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外.发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付____________元计算加班费.5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化推荐,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述状况,发包人应负法律职责,勘察人有权索赔.5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它职责.5.2勘察人贡任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责.5.2.2出于勘察人带给的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其到达质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律职责和免收直理解损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的____________%.5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一齐验收发包人带给的材料.5.2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续.5.2.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务.5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它职责.第六条违约职责6.1由于发包人未给勘察人带给必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费.6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其运工勘察费用由勘察人承担.6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人己付定金;己进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计____________元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费.6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金.6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一.6.6本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求退还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金.第七条本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力.第八条其它约定事项:________________________________第九条本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,协商或调解不成的,能够由____________仲裁委员会仲裁.第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案.发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止.本合同一式_________份,发包人________份、勘察人________份.发包人名称:________________勘察人名称:________________(盖章)(盖章)法定代表人:(签字)________法定代表人:(签字)________委托代理人:(签字)________委托代理人:(签字)________住所:______________________住所:______________________ 邮政编码:__________________邮政编码:__________________ 电话:______________________电话:______________________ 传真:______________________传真:______________________ 开户银行:__________________开户银行:__________________ 银行帐号:__________________银行帐号:__________________ 建设行政主管部门备案:______鉴证意见:__________________ (盖章)(盖章)备案号:____________________经办人:____________________ 备案日期:____年____月____日鉴证日期:____年____月____日2019建设工程勘察合同范本(三)发包方(甲方):承包方(乙方):按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体状况,双方达成如下协议:(一)工程概况1.1、工程名称:办公楼装修1.2、工程地点:上东新邻里办公楼1.3、承包范围:3f-4f室内装饰工程1.4、承包方式:包工包料1.5、工期:本工程自2011年05月02日开工,于2011年06月02日竣工.1.6、工程质量:优良元,大写(二)甲方工作2.1、开工前7天,向乙方带给经确认的施工图纸或作法说明1份,并向乙方进行现场交底.全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物.处理好土建、空调、供暖及水电、门窗等遗留问题并协调各方记录在案.向乙方带给清楚的施工界面.向乙方带给施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项,水电费由甲方承担.办理施工所涉及的各种申请、批件等手续.2.2、指派进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜.2.3、如确实需要拆改原建筑结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续.2.4、甲方要及时确认材料样板、验收工作,按时支付工程款.2.5、协调有关部门做好现场保卫、消防、安全处理等工作,并承担相应费用.(三)乙方工作3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定.3.2施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜.3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定.严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录.参加竣工验收,编制工程结算.3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线.(四)关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方赶工采取的措施费用.4.2、因甲方原因未按约定完成工作,影响工期,工期顺延.4.3、因乙方职责,不能按工期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延.4.4、因设计变更或非人为原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响,导致停工24小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延.(五)关于工程质量及验收的约定5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gbj300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准.5.2、本工程质量应到达质量评定优良标准.5.3、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知30日内组织验收,并办理验收、移交手续.如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期.(六)、关于工程价款及结算的约定6.1、双方商定本合同价款采用第(3)种;(1)固定价格(2)固定价格加价%包干风险系数计算.(3)包工包料.6.2、工程进度款与支付:竣工验收合格后30日内付款95%,5%为交工验收备案开始计满一年的质保金.(七)、有关安全生产和防火的约定7.1、甲方带给的施工图纸或作法说明,应贴合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范.7.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范.7.3、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,乙方有权拒绝施工,若导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失.7.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失.(八)奖励和违约职责8.1、甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责承担损失.8.2、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失.8.3、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责.8.4、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由职责方赔偿对方由此造成的经济损失.(九)争议或纠纷处理9.1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工作进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解.9.2、当事人不愿透过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由管辖权的人民法院仲裁委员会仲裁(十)其他约定(十一)附则11.1、本工程需要进行保险时,应另订协议.11.2、本合同一共两份,双方各执一份.11.3、本合同履行完后自动终止.甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日2019建设工程勘察合同范本(四)甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际状况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议:一、工程资料二、工程地点三、工程期限1、本合同总工期为年月日开工,至年月日结束.2、如遇下列状况,工期作相应顺延.(1)施工现场不贴合安全施工;(2)设计范围内重大设计变更;(3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度;(4)甲方不能按合同规定支付工程款.乙方在以上状况发生的十天内,就延误的资料和因此发生的经济支出向甲方提出报告.甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答中国教育总网文档频道复,乙方可视为要求已被确认.四、工程价款工程总价:人民币元整(￥元).五、付款方式1、合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款,即人民币元整(￥元);2、工程施工结束后,甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项,即人民币元整(￥元);3、工程验收结束后,甲方在一周内向乙方付清全部余款,即人民币元整(￥元).六、工程验收1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请.甲方应在7天内安排验收工作,并告知乙方参加验收.乙方自提出申请验收报告7天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程贴合设计和施工方案要求,运行正常,透过验收.2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用.若未经乙方同意启用,将视为透过验收.3、整个工程验收合格,则透过竣工验收的当天即为竣工日期.4、工程未透过验收,引起争议时,请求第三方验收.七、验收标准本工程以相关设计方案、图纸为依据,按照国家标准进行验收;没有国家标准的,则按照行业标准进行验收.八、双方权利和义务1、甲方权利和义务指派为工地代表,负责协调甲方的相关事宜.在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为.(1)负责本工程的监督,用心协调施工配合关系.(2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督.(3)带给有利施工的现场条件.(4)审核工程计划进度表.(5)负责对图纸、方案的审核、确认,负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行状况进行监督检查及设计图纸变更签证,工程中间验收和其他必要的签证.(6)负责竣工验收工作,在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收.(7)按合同向乙方支付本合同规定的价款.2、乙方权利和义务(1)严格按设计图施工,质量技术指标贴合工程的各类标准和规范的要求.(2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案.(3)编制施工组织方案,施工总进度计划,材料进场计划,开竣工通知书等,及时送甲方.(4)带给竣工验收技术资料,并准备竣工技术图纸,办理工程竣工结算,参加竣工验收.竣工资料应满足甲方要求.(5)组织有技术水平的施工队伍,明确现场技术及施工负责人、主要管理人员,技术人员不得随意变动.九、服务条款无.十、违约职责1、由于甲方原因,使工程延期完成,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金.违约金按合同总价0.5%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%.2、由于乙方原因,使工程延期完成,则视中国教育总网文档频道乙方违约,乙方向甲方支付违约金.违约金按合同总价0.5%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%.3、由于甲方未按合同约定向乙方付款,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金.违约金按合同总价0.5%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%.4、执行过程中,任何一方无故单方面终止合同,则视为违约,违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金.十一、合同的变更及解除1、合同签订生效后,除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故),甲乙双方不得无故变更或解除.2、在履行合同过程中,因遇不可抗力事故,甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止。