工程招投标与合同管理考试题库参考答案
工程招投标及合同管理试题库与答案
工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销，但酬金是事先商量好的一个固定数目，此种承包方式称为(B)。
A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。
(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。
A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。
(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料，并收取一定数量的投标保证金。
(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。
(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的(C)。
A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。
A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是(B)。
A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则(A)。
A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时，应经(D)批准。
建筑工程招投标与合同管理考试题(含答案)
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案一、单项选择题1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（）。
A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
承包商（）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。
A、行政法律关系B、民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。
A、主合同B、从合同C、独立合同D、无条件地必须履行的合同7、中标的承包商将由（）决定。
A、评标委员会B、业主C、上级行政主管部门D、监理工程师8、业主在（）合同中承担的风险最小。
A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。
A、招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件10、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
工程招投标与合同管理选择题
工程招投标与合同管理选择题1.在工程招投标过程中，以下哪项属于投标文件中应包含的内容？– A. 施工方案– B. 工程设计图纸– C. 施工人员简历– D. 施工合同样本正确答案：A、B、C2.工程招投标中，以下哪个环节是招标人进行筛选投标人的初步资格条件？– A. 投标准备– B. 投标递交– C. 评标– D. 招标公告发布正确答案：A3.在工程招投标中，以下哪个环节是投标人报价并提交投标文件的过程？– A. 投标准备– B. 投标递交– C. 评标– D. 招标公告发布正确答案：B4.工程招投标中，以下哪个环节是评标委员会评审投标文件并确定中标候选人的过程？– A. 投标准备– B. 投标递交– C. 评标– D. 招标公告发布正确答案：C5.工程合同是工程建设活动中，约定各方权利义务、责任和风险分担等内容的法律文件。
以下哪项是一个完整的工程合同应包含的内容？– A. 工程实施计划– B. 工程造价– C. 工期约定– D. 工程材料清单正确答案：A、B、C、D6.工程合同管理的目标之一是确保工程按照合同约定的质量进行施工。
以下哪项措施可以实现此目标？– A. 施工监理– B. 合同支付方式– C. 工程变更管理– D. 工期管理正确答案：A7.工程合同中的索赔条款是指在工程施工过程中，因为合同约定的某些原因，导致一方或多方需要向另一方提出索赔的情况。
以下哪种情况属于可索赔范围？– A. 自然灾害导致工期延误– B. 技术方案变更导致工程成本增加– C. 施工过程中出现的常规风险– D. 投标人没有提供完整的施工方案正确答案：A、B、D8.工程合同中的履约保证金是指承包商或投标人在中标后按照合同约定提供给招标人的财务保证。
以下哪项是履约保证金的主要作用？– A. 增加中标方的经济负担– B. 维护招标人的权益– C. 提醒中标方履行合同义务的责任– D. 作为承包商履约能力的保证正确答案：B、C、D9.工程合同的变更管理是指在工程施工过程中，如果发生了与合同约定不符的情况，合同各方可以通过协商、变更管理等方式进行调整。
工程招投标与合同管理练习题(带答案)
工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单项选择题(每题给出四个备选项,其中只有一个选项就是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
)1、根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的( C )A、 5%B、10%C、20%D、25%2、中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。
A.5B.7C.10D.153、关于评标委员会成员的义务,下列说法中错误的就是( B)。
A、评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B、评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人的财物或者其她好处C、评标委员会成员不得透露对投标文件的评审与比较的情况D、评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令,导致施工费用增加,则( A )。
A.业主承担相应的费用B.业主从监理费中支付给承包商C.监理工程师承担相关费用D.承包商执行的就是无效指令,不能得到相应的费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时,应经( D )批准。
A.监理工程师与业主B.监理工程师与初步设计原批准单位C.监理工程师与上级主管部门D.监理工程师与原设计单位6、由于变更需要重新确定价格,而业主与承包商的意见又不能统一时,( A )有权确定一个价格作为执行价格。
A.监理工程师B.业主C.承包商D.定额站7、某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露与复原费应由( C )负担。
A.业主B.监理单位C.承包商D.业主的项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。
A.就是否进行资格预审B.就是否组织现场考察C.就是否解答投标单位的质疑D.就是否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准,该厂用其她厂家生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于( A )签订的合同。
06289《工程招投标与合同管理》试卷+参考答案
1【单选题】工程设计招标中，评标、决标时考虑的因素主要是A、设计方案的优劣B、设计任务完成的进度C、设计取费的标准D、设计单位的资历您的答案：参考答案：A2【单选题】施工合同中索赔的性质属于A、经济补偿B、经济惩罚C、经济制裁D、经济补偿和经济制裁您的答案：参考答案：A3【单选题】施工许可证的申请者是A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位您的答案：参考答案：B4【单选题】联合体中标者，联合体各方面应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人A、按份承担责任B、共同承担责任C、各自承担责任D、承担连带责任您的答案：参考答案：D5【单选题】工程项目施工过程中项目经理的代理方式属于A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案：参考答案：A6【单选题】主要为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式叫做A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案：参考答案：B7【单选题】建设单位拖欠工程款，施工企业的诉讼时效起算期为A、订立施工合同B、工程完工C、工程通过竣工验收D、约定应当支付工程款您的答案：参考答案：D8【单选题】中标通知书是一种A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同您的答案：参考答案：B9【单选题】招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价格D、施工图预算价您的答案：参考答案：C10【单选题】经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，另一方可以A、请求法院强制执行B、请求仲裁机构强制执行C、请求公安机关强制执行D、要求对方开户银行从其帐户内强行拨款您的答案：参考答案：A11【单选题】建设工程纠纷解决的几种途径中，依靠国家强制力来实现的是A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁您的答案：参考答案：C12【单选题】根据《招标投标法》的有关规定，当一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数不得少于A、2B、3C、4D、7您的答案：参考答案：B13【单选题】担保与所担保合同的关系属于A、平等关系B、从属关系C、相对独立关系D、无关系您的答案：参考答案：B14【单选题】FIDIC合同条件规定，应由业主签发的文件是A、中标通知书B、工程移交证书C、解除缺陷责任书D、最终支付证书您的答案：参考答案：A15【单选题】施工放线错误造成的返工应由业主承担费用的是A、监理工程师提供的水准点高程有误B、承包商使用的测量仪器有误差C、承包商放线有误而监理工程师未查出D、承包商放线后监理工程师未进行复测您的答案：参考答案：A（共20 分）16【填空题】建筑安全生产管理方针是。
招投标与合同管理试题库+答案
招投标与合同管理试题库+答案一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应( )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%正确答案：D2、( )不属于合同文件。
A、图纸B、中标通知书C、施工日记D、工程量清单正确答案：C3、合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力为( )。
A、经当事人主张而无效B、有效C、无效D、可撤销正确答案：B4、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( )A、经济侵权关系B、刑事法律关系C、民事权利义务关系D、行政法律关系正确答案：C5、按照《FIDIC土木工程施工合同条件》（99版），下列不属于发包人权利的是( )A、指定分包B、批准合同转让C、在特定条件下终止合同D、以上都不是正确答案：A6、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指( )。
A、业主与承包商之间的双向索赔B、不包括承包商与分包商之间的索赔C、只限承包商向业主索赔D、业主无权向承包商索赔正确答案：A7、公开招标邀请的投标人是( )。
A、上级部门规定的B、不特定的C、招标投标管理部门指定的D、特定的正确答案：B8、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、3/4B、2/3C、1/3D、1/2正确答案：B9、某村果园长期管理不善，连年无收益，王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同，承包期5年。
承包后王某精心管理，当年净收益多达3000元。
村委会主任即要求修改合同，增加承包费，王某不允。
村委会主任便废除原合同，以1200元年承包费的条件承包给他人。
在下述各种意见中，正确的意见应该是( )。
建筑工程招投标与合同管理考试题(含答案)
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案一、单项选择题1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（）。
A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
承包商（）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。
A、行政法律关系B、民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。
A、主合同B、从合同C、独立合同D、无条件地必须履行的合同7、中标的承包商将由（）决定。
A、评标委员会B、业主C、上级行政主管部门D、监理工程师8、业主在（）合同中承担的风险最小。
A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。
A、招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件10、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
2023年工程招投标及合同管理试题库及答案
|《工程招投标及协议管理》习题参照答案一、单项选择(每题2分)下列各题中,只有一种被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1：下列说法中符合强制招标规模范围旳条件下是（ C ）。
A施工单项协议估算价在100（200） 万元人民币以上旳；B重要设备、材料等货品旳采购，单项协议估算价在200 （100）万元人民币以上旳；C勘察、设计、监理等服务旳采购，单项协议估算价在50 万元人民币以上旳；D项目总投资额在2023(3000) 万元人民币以上旳。
2：强制招标旳范围不包括（ D ）A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全旳项目B所有或者部分使用国有资金投资或者国家融资旳项目C使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金旳项目D个人投资旳自住房屋建设项目。
3：下列有关联合体投标旳说法中对旳旳是（ A ）A进行联合体投标旳其资质按联合体投标中资质最低确实定联合体旳资质等级。
B进行联合体投标旳其资质按联合体投标中资质最高确实定联合体旳资质等级。
C 进行联合体投标可以不签联合体投标协议。
D 联合体各方就中标项目对外向招标人刑事责任。
(连带责任)4下列有关固定总价协议旳合用范围不对旳旳是（ ）A工程量和工作范围比较明确B工期短（一般不超过1 年）C变更较少旳工程D工程构造复杂旳工程。
5 .编制投标文献旳基本根据，就是 ( B )A.招标阐明书B.招标文献C.施工协议D.勘察设计资料6.公开招标是指招标人以___旳方式邀请____旳法人或者其他组织投标。
( )A.投标邀请书 不特定B.投标邀请书 特定C.招标公告 不特定D.招标公告 特定7.协议签订后，招标人应及时告知其他未中标旳投标人，按规定退回招标文献、图纸和有关技术资料，同步退还( C )A.履约担保金B.履约保函C.投标保证金D.支付担保金8.下列状况中，通过投标人澄清和阐明后，可以作为有效标书旳是( D )A.报价低于成本B.标书未密封C.逾期送达D.投标文献中有明显旳文字错误9.采用不平衡报价法，对设计图纸内容不明确或有错误，估计修改后工程量要增长旳项目，单价可合适报__________些；对工程内容不明确旳项目，单价可合适报__________些。
工程招投标和合同考试答案
工程招投标和合同考试答案一、选择题1. 工程项目招标的基本方式包括：A. 公开招标. 邀请招标C. 竞争性谈判D. 单一来源采购答案：A、2. 下列哪项不是合同管理的基本功能？A. 风险管理. 成本控制C. 时间管理D. 人力资源管理答案：D二、判断题1. 工程项目的招标文件应当包括工程量清单、技术规范和合同条款。
（对）2. 投标保证金是为了确保投标人履行投标义务而设立的。
（错）三、简答题1. 请简述工程项目招标的基本流程。
答案：工程项目招标的基本流程包括：编制招标文件、发布招标公告、接收投标文件、开标、评标、中标公示和签订合同。
在这个过程中，招标人需要确保信息的公开透明，以及评标过程的公正性。
2. 如何理解合同管理中的变更管理？答案：合同管理中的变更管理是指在合同执行过程中，由于设计、施工条件或其他因素的变化，导致原合同内容需要调整的管理活动。
变更管理要求双方协商一致，通过变更协议来明确变更的内容、影响和费用等，确保项目的顺利进行。
四、案例分析题某建筑公司参与了一项公共设施建设的招投标活动。
在评标过程中，评委会发现其中一家投标公司的报价远低于其他公司，但该公司的资质和过往业绩均符合要求。
请问，在这种情况下，评委会应该如何处理？答案：评委会应该对低价投标公司进行详细的审查，包括但不限于公司的财务状况、技术能力、管理水平以及是否有低价中标后通过降低工程质量或延期交付等不正当手段获取利益的行为。
如果审查结果显示该公司确实具备履约能力且无不良记录，评委会可以推荐其为中标候选人。
但如果存在疑问或风险，评委会应考虑其他更可靠的投标公司。
五、论述题论述工程项目合同管理的重要性及其在项目中的作用。
答案：工程项目合同管理是确保项目按照约定的质量、成本和时间完成的关键。
它涉及到合同的签订、履行、变更、结算和争议解决等多个方面。
良好的合同管理能够明确双方的权利和义务，预防和减少争议的发生，提高项目管理的效率和效果。
工程招投标与合同管理考试答案
工程招投标的目的是什么？
A. 确定最低成本供应商
B. 确保工程质量与工期
C. 仅仅为了遵守法律程序
D. 随意选择承包商
在工程招标文件中，通常不包含以下哪项内容？
A. 工程概况
B. 投标文件格式
C. 投标保证金要求
D. 投标人的家庭背景
招标过程中，以下哪项行为是违法的？
A. 投标人按照招标文件要求提交投标文件
B. 招标人私下与某投标人商定中标
C. 招标人公开所有投标人的报价
D. 投标人自行决定是否参与投标
合同管理中最关键的原则是什么？
A. 追求最大利润
B. 严格履行合同义务
C. 随意变更合同条款
D. 忽略合同风险
以下哪项不属于合同管理中的常见风险？
A. 履约能力不足
B. 不可抗力事件
C. 合作伙伴关系破裂
D. 投标人中标后放弃签约
填空题
工程招投标一般分为____、____和____三个阶段。
在编制招标文件时，应确保内容完整、____，并符合相关法律法规。
投标保证金是投标人向招标人提供的，用于保证投标人____的担保。
合同管理的主要内容包括合同的____、履行、变更和____。
合同风险管理中，常见的风险应对措施包括____、____和保险等。
简述工程招投标的基本流程。
招标文件中应包含哪些主要内容？为什么这些内容重要？简述投标人在参与招投标过程中应注意的法律风险。
合同管理在工程项目中的重要性是什么？
描述一个常见的合同变更情况，并说明其处理流程。
招投标与合同管理试卷及答案
课程名称：工程招投标与合同管理测试题一一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）1、《中华人民共和国招投标法》于（D）起施行。
A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。
A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。
A、3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/45、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开。
A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。
A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（C）人民币以上的，必须进行招标。
A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。
A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式，应当向（B）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。
建筑工程招投标及合同管理考试题(含答案)
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案一、单项选择题1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（）。
A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
承包商（）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。
A、行政法律关系B、民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。
A、主合同B、从合同C、独立合同D、无条件地必须履行的合同7、中标的承包商将由（）决定。
A、评标委员会B、业主C、上级行政主管部门D、监理工程师8、业主在（）合同中承担的风险最小。
A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。
A、招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件10、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
建设工程招投标与合同管理考试题目及答案
（一）单选题1. 根据《建筑业企业资质管理规定》等有关规定，劳务分包序列企业资质（ B ）。
A．设一个等级 B．设一至二个等级C．设一至三个等级 D．不设等级2．承包商的实力主要包括几个方面，其中不包括(D )A．人才方面B．技术方面C．经济方面D．信誉方面3．国际上把建设监理单位所提供的服务归为（A ）服务。
A．工程咨询B．工程管理C．工程监督D．工程策划4．甲某于2005 年参加并通过了一级建造师执业资格考试，下列说法正确的是（D）。
A．他肯定会成为项目经理了B．只要经所在单位聘任，他马上就可以成为项目经理了C．只要经过注册，他就可以成为项目经理了D．只要经过注册，他就可以以建造师名义执业了5．下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是（C）。
A．一级、二级、三级B．一级、二级、三级、四级C．特级、一级、二级、三级D．特级、一级、二级6．建设工程交易中心是我国近几年来在改革中出现的使建设市场有形化的管理形式。
建设工程交易中心(D )。
A．是政府管理部门B．是政府授权的监督机构C．具备监督管理职能D．是服务性机构7．下列关于建筑业企业资质管理制度的说法中，正确的是（B ）。
A．建筑业企业资质分为施工总承包和专业承包两类B．建筑业企业资质是指企业的建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等C．建筑业企业资质年检合格，可申请晋升上一个资质等级D．一级施工总承包企业可承担本类别各等级工程施工总承包和项目管理业务8．工程建设项目招标可分为勘察设计招标、设备安装招标、土建施工招标、建筑装饰招标、建设监理招标等，是按（ D ）分类。
A．按工程建设程序分类B．按行业分类C．按建设项目组成分类D．按工程发包范围分类9．建筑市场的进入，是指各类项目的（B ）进入建设工程交易市场，并展开建设工程交易活动的过程。
A．业主、承包商、供应商B．业主，承包商、中介机构C．承包商、供应商、交易机构D．承包商、供应商、中介机构10.下列建筑产品中属于生产性建筑产品的是（B ）A.学校的教学楼B.轧钢厂的生产车间C.体育中心田径场D.医院门诊大楼（二）多选题1．从事建筑活动的建筑施工企业应当具备的条件，下列说法正确的有（.ABDE）。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)
招投标与合同管理试题库（含参考答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案：A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织；B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员；C、有组织编制招标文件的能力；D、有审查投标单位资质的能力；正确答案：A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案：D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效，未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效，也可能全部无效正确答案：D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商，书面订立D、利用示范文本订立正确答案：A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案：C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案：D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义，向人民法院提出诉讼，请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案：C9、民事法律关系客体，是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案：D10、保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案：C11、下列说法不正确的是( )。
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN昆明工业职业技术学院《工程招投标与合同管理》考试题库一、单选1.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员2.下列财产中，（ A ）不得抵押。
A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具3.邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。
A、2、B、3C、5D、74.合同争议的解决顺序为（ A ）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁5.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验6.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延7.FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（ A ）。
A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间8.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
《工程招投标与合同管理》期末考试复习题及参考答案
工程招投标与合同管理复习题（课程代码252327）一、单选题1．乙级工程招标代理机构，只能承担工程投资额（不含征地费、大市政配套费与拆迁补助费）（）万元以下的工程招标代理业务，地区不受限制。
A．2000 B．3000C．4000 D．50002．建设市场交易是（）给付建设费，（）交付工程的过程。
A．业主 B．监理公司C．承包商 D．造价咨询公司3．经有关部门审批，可以不进行招标的项目是（）A．主要使用农民工修建的乡村道路工程B．施工合同估算价200万元的乡镇卫生院工程C．为紧急安置灾民而修建的活动板房D．利用扶贫资金修建的农田水利工程4．某污水处理建设项目需采购一批设备，按照规定必须进行招标采购的标准是单项合同估价在（）万元人民币以上。
A．50 B．100 C．150 D．2005．某施工企业投标一城市基础设施项目，该企业报价为4500万元，则其应交的投标保证金最高数额为（）万元。
A．45 B．80 C．90 D．135（注：新的投标保证金要求，没有提最高限额不超过80万元）6．关于工程招标的性质,下列说法中正确的是( ).A．招标是要约 B．投标是承诺C．招标公告是要约 D．中标通知书是承诺7．建设工程发承包的主要方式是（）。
A．直接发包 B．招标发包C．邀请招标发包 D．公开招标发包8．一般项目的投标有效期规定为（）A．20-40 B．40-60 C．60-90 D．90-1209．邀请招标的投标单位一般不少于（）家A．2 B．3 C．4 D．510．建设项目施工公开招标资格预审阶段的步骤不包括( )A．发布资格预审公告 B．发布资格预审文件C．资格审查 D．发资审合格通知书11．在建设工程招投标过程中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期，投标有效期的开始计算之日为（）A．开始发放招标文件之日 B．投标人提交投标文件之日C．投标人提交投标文件截止之日 D．停止发放招文件之日12．招标单位对招标文件所做的任何修改或补充的内容，发给所有获得招标文件的投标单位，需在投标截止时间至少（）日前。
工程招标与合同管理考试
工程招标与合同管理考试第一部分：选择题（每题2分，共40分）1. 工程项目招标的基本流程包括哪些步骤？A. 发布招标公告、资格预审、发放招标文件. 编制招标计划、组织投标、签订合同C. 确定中标候选人、公示中标结果、签订合同D. 所有以上步骤答案：D2. 在工程招标过程中，下列哪项不是评标委员会的职责？A. 评审投标文件的合法性和合规性. 确定中标候选人C. 参与投标价格的谈判D. 监督招标过程的公平公正答案：C3. 合同管理中，变更指令通常由哪个主体发出？A. 设计单位. 监理单位C. 业主代表D. 施工单位答案：C第二部分：判断题（每题1分，共10分）1. 工程量清单是招标文件的重要组成部分，它详细列出了工程的所有工作量。
（）答案：√2. 在合同执行过程中，任何一方未经另一方同意，不得擅自修改合同内容。
（）答案：√第三部分：简答题（每题10分，共20分）1. 请简述工程招标中“公开、公平、公正”原则的含义及其重要性。
答案：（此处考生需根据自己的理解作答，以下为参考答案）"公开"原则指的是招标信息对所有潜在投标人公开，确保信息的透明度；"公平"原则要求招标方给予所有投标者平等的机会，不歧视任何一方；"公正"原则则是指在评标过程中，评标委员会应客观、公正地对待每一份投标文件。
这三个原则是确保招标过程合法、合规的基础，有助于提高项目的效率和质量，防止腐败和不正当竞争行为的发生。
2. 描述在合同管理中如何处理索赔事件。
答案：（此处考生需根据自己的理解作答，以下为参考答案）处理索赔事件时，首先应审查合同条款，明确双方的权利和义务。
应及时收集和记录与索赔相关的所有证据，如现场日志、照片、通信记录等。
评估索赔的合理性和必要性，计算可能产生的成本和时间延误。
与对方协商解决或按照合同约定的争议解决机制进行处理。
在整个过程中，保持沟通透明，确保所有决策都有充分的依据是非常重要的。
《工程招投标与合同管理》选择题库带答案
《工程招投标与合同管理》习题作业一、单选题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.下列有关无效合同的说法中，错误的是( B )。
A．一方当事人无权确认合同无效B. 建设主管部门有权确认合同无效C．无效合同从订立时起就没有法律效力D．合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行解析2.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在( D )到达受要约人，才能取消该项要约。
A.承诺通知到达要约人之前B．受要约人发出承诺通知之后C．要约到达受要约人之前D．受要约人发出承诺通知之前3.下列关于留置担保的说法中，正确的是(B)。
A．留置不以合法占有对方财产为前提B．可以留置的财产仅限于动产C．留置担保可适用于建设工程合同D．留置以合法占有对方固定资产为4.投标保证的有效期限从(C)之日起计算。
A．招标文件出售B．投标文件递交C．投标截止D．中标通知书发出5.采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为(A)。
A．发包人B．承包人C．监理人D．分包人6.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立时间为( B )。
A．要约生效B．承诺生效C.附生效条件的合同条件具备D．附生效期限的合同期限届至7.依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为( C )。
A．无须征得对方同意，但应提供担保B．无须征得对方同意，也无须通知对方C．无须征得对方同意，但要通知对方D．必须征得对方同意8.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是( B )。
A．发布招标公告、开标、审查投标人资格B．发出投标邀请书、开标、审查投标人资格C．发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件D．审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件9.下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是( A )。
A．由招标人组织，费用由投标人承担B．由招标人组织，费用也由招标人承担C．由投标人组织，费用由招标人承担D．由投标人组织，费用也由投标人承担10.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是( A )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程招投标与合同管理考试题库参考答案
工程招投标与合同管理考试题库参考答案
一、单选题
1、在下列合同形式中，适用于较大规模和复杂工程的合同类型是（）。
A. 总价合同
B. 单价合同
C. 成本加酬金合同
D. 交钥匙合同正
确答案是：D. 交钥匙合同。
总价合同适用于工程量不大、施工设计图纸完整、技术难度不大且能准确计算工程造价的项目。
单价合同适用于没有施工图，工程量不明确，却又急需开工建设的项目。
成本加酬金合同适用于需要立即开展工作的项目、新型的工程项目或风险较大的工程项目。
交钥匙合同是成本加酬金合同的特殊形式，适用于需要完成一系列工作的项目，且在合同条款中规定建设周期较长的项目。
因此，答案为D。
2、下列关于投标保证金的表述，正确的是（）。
A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B. 投标保证金应当在投标截止日期前提
交 C. 投标保证金不得超过招标项目估算价的10% D. 投标保证金有效期应当长于评标期3～5天正确答案是：A. 投标保证金有效期应
当与投标有效期一致。
投标保证金有效期应当与投标有效期一致，
因此选项A正确。
投标保证金应当在投标截止日期前提交，因此选项B正确。
投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，因此选项C错误。
投标保证金有效期应当长于评标期和合同履行期3～5天（招标文件
另有规定除外），确保评标工作和合同履行工作顺利完成，因此选项
D错误。
因此，答案为AB。
3、下列关于履约担保的表述，正确的是（）。
A. 履约担保金额不得低于合同估算价的50% B. 履约担保有效期不得超过70天 C. 银行
保函不得转让 D. 履约保证金可以用现金或支票形式提供正确答案是：C. 银行保函不得转让。
履约担保金额不得低于合同价款的10%。
银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右。
履约担保的有效期通常在合同约定的工期结束后至缺陷责任期结束之前。
履约保证金可以用现金或支票形式提供。
因此，答案为C。
建筑工程招投标与合同管理试题及参考答案
建筑工程招投标与合同管理试题及参考答案
一、单选题
1、下列关于招标投标的说法，正确的是：（）。
A. 招标人对已发出
的招标文件进行修改，可以在投标截止时间5日前进行 B. 招标人根据招标文件已经发出的投标文件，在规定时间内可以撤回投标文件 C. 投标文件应由投标企业法定代表人签字，并加盖公章，无需加盖公证章 D. 投标文件应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点正确答案是：A. 招标人对已发出的招标文件进行修改，可以在投标截止时间5日前进行。
招标人根据招标文件
已经发出的投标文件，在规定时间内可以撤回投标文件(B错)；投标
文件应由投标企业法定代表人或其授权的代理人签字，并加盖公章(C 错)；投标文件应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点(D错)。
因此，本题答案为A选项。
2、下列关于建筑工程合同的说法，错误的是：（）。
A. 发包人未组织工程验收，自竣工验收报告按规定备案之日起视为已验收 B. 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 C. 建筑工程合同包括工程勘察、设计、施工合同 D. 总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位，其分包合同无效正确答案是：A. 发包人未组织工程验收，自竣工验收报告按规定备案之日起视为已验收。
根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。
建设工程经验收合格的，方可交付使用。
因此，本题答案为A选项。
3、下列关于联合体投标的表述，正确的是：（）。
A. 不同专业的多家单位组成联合体可以按资质等级较低的单位确定资质等级 B. 联合体各方独立承担各自的专业工程 C. 联合体各方对承包合同的履行负连带责任 D. 一家单位只能与另一家单位组成联合体共同投标
正确答案是：C. 联合体各方对承包合同的履行负连带责任。
两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。
联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。
联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
因此，本题答案为C选项。
电大建筑工程招投标与合同管理试题及答案
电大建筑工程招投标与合同管理试题及答案
一、单选题
1、以下哪一项不是招标文件的作用？（） A. 规范招标投标活动 B. 保证评标结果的公正性 C. 确保招标投标工作的合法性 D. 维护招
标投标工作的公平性
答案：C
2、建筑工程设计等级一般分为（）个等级。
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 答案：B
3、下列哪一项不是资格预审文件应包括的内容？（） A. 资格预审申请书 B. 申请人身份证明文件 C. 近5年完成的相关工程项目资
料 D. 投标保证金交纳文件
答案：D
4、以下哪一项不是施工总承包模式的优点？（） A. 合同关系简单
B. 招标工作量较小
C. 利于业主的组织管理
D. 有利于缩短建设周期
答案：B
5、下列哪一项不是监理工程师的职责？（） A. 确定工程质量控制标准 B. 组织工程验收 C. 审核施工单位的施工组织设计 D. 审核
施工单位提交的资金流计划
答案：D
二、多选题
1、以下哪些是开标过程中应公开宣读的内容？（） A. 标段名称 B. 投标单位名称 C. 投标保证金 D. 综合评分 E. 履约保证金
答案：ABE
2、下列哪些合同属于建设工程合同？（） A. 工程咨询合同 B. 工程设计合同 C. 买卖合同 D. 工程勘察合同 E. 工程施工合同
答案：ABDE
3、下列哪些文件是招标文件的重要组成部分？（） A. 投标须知及
投标文件格式 B. 工程量清单和设计图纸 C. 中标通知书和履约保
证金要求 D. 资格预审文件和资格审查办法 E. 技术标准和要求，合同条款及有关要求。
答案：ADE
4、在施工总承包管理模式下，下列哪些工作一般由业主方负责实施？（） A. 选择施工分包单位 B. 编制施工组织总设计 C. 编制施工图设计 D. 对施工迸度、设计、质量进行监督与管理 E. 负责与设计单位之间的协调工作
答案：ADE
5、下列哪些属于监理工程师应该具备的技能？（） A. 熟悉相关法律法规及政策规定，了解国际通行惯例。
B. 具有较扎实的专业理论基础，较强的工程图纸审核能力。
C. 有较强的组织协调和应变能力，较高的决策水平和道德品质。
D. 具有较丰富的实践经验，较高的政策水平。
E. 能熟练使用计算机，熟悉各种办公软件。