工程招投标与合同管理B卷-答案
《招投标与合同管理》期末考试试卷B

武汉工程大学自考助学班2013-2014年第1学期推荐课课程考试试卷《土木工程合同管理》课程考试试卷(B卷) 教学部门:专业班级:学生姓名:学号:考试方式:(开卷、闭卷)题号一二三四五…总分签名题分20 20 20 40得分一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)得分评卷人在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在1.关于评标,下列不正确的说法是()。
A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定,且该名单在中标结果确定前应当保密B.评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成,其人数为五人以上的单数C.评标委员会成员应当是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触2.按照承包工程计价方式分类不包括()。
A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.预算合同3.某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格,在主体结构施工时因墙体开裂,对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题,则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是()。
A.费用由工程师承担,工期由承包方承担B.费用由承包人承担,工期由发包方承担C.费用由承包方承担,工期由承发包双方协商D.费用和工期均由承包方承担4.招标人与中标人应当自中标通知发出之日()内,按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.40天B.30天C.50天D.20天5.招标人与中标人签订合同后()个工作日内,应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A.2B.3C.5D.66.投标单位应按照招标单位提供的工程量清单,逐一填写单价和合价。
在开标后发现的分项投标单位没有填写单价或合价,则()。
A.允许投标单位补充填写B.视为废标C.认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中D.由招标人退回标书7.明确工程变更的索赔有效期,由合同具体规定,一般为()天。
A.28B.27C.26D.258.下列不属于工程合同的付款阶段的是()。
2023年-2024年监理工程师之合同管理题库综合试卷B卷附答案

2023年-2024年监理工程师之合同管理题库综合试卷B卷附答案单选题(共45题)1、因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
A.14B.28C.56D.90【答案】 D2、根据FIDIC《施工合同条件》,工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的,工程师有权选择处理方法。
下列处理方法中,错误的是()。
A.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书C.建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限【答案】 D3、合同履行过程中,如需变更合同内容或解除合同,都必须依据合同法的有关规定执行。
一方当事人要求变更或解除合同时,在未达成新的协议以前,原合同()。
A.效力待定B.仍然有效C.可变更、可撤销【答案】 B4、评标委员会评审某投标文件时发现,投标文件中的施工组织设计基本可行,但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。
关于评标委员会对该投标文件处理的说法,错误的是()A.该投标文件没有完全响应招标文件,存在细微偏差B.该投标文件仍属于有效投标书C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清D.投标人修改施工组织设计时,可以在书面澄清中修改承诺的施工工期【答案】 D5、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定,监理合同的有效期指的是()。
A.合同约定的开始日至完成日B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同约定的开始日至工程验收合格日【答案】 B6、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况,且监理人未及时下达暂停施工指示,承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。
监理人应在接到书面请求后的()h内予以答复,逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。
A.8B.12D.24【答案】 D7、ECC 共同预警的最重要的机制是()A.早期警告B.补偿事件C.激励事件D.协调沟通【答案】 A8、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是()。
039411804《工程招投标与合同管理》 答案

绝密★启用前工程招投标与合同管理B卷试题答案(课程代码:03941)(考试时间:150分钟)第一部分选择题(共30分)一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并在答题卡上将相应代码涂黑。
错涂、多涂或未涂均无分。
1-5. B C A D C6- 10 D B C A A11-15 D C D D A第二部分非选择题(共70分)二、填空题(本大题共5小题,每空1分,共10分)16.保证、抵押17.邀请招标、公开招标18.人工费、材料费19.主动控制:被动控制20.递减摊入法、平均摊入法三、名词解释题(本大题共5小题,每小题4分,共20分)21.要约邀请是希望他人(2分)向自己发出要约的意思表示。
(2分)22. 违约责任是指当事人任何一方(1分)不能履行或履行合同不符合约定(2分)而应当承担的法律责任。
(1分)23.抵押是指债务人或者第三人不转移对特定财产(主要不动产)的占有,(2分)将该财产作为债权的担保。
(2分)24.主动控制是预先分析、估计工程项目可能发生的偏离,(2分)采取预防措施进行控制的管理行为。
(2分)25.工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托,(1分)按照合同约定(1 分)对工程项目的勘察、设计、采购、施丁、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包。
(2分)四、简答题(本大题共5小题,每小题6分,共30分)26.(l)合同的彼此一致性(1分)(2)报酬原则(1分)(3)合同规章(1分)(4)合法的合同目的(1分)(5)依据法律确定的合同类型(2分)27.(1)拒绝要约的通知到达要约人(1.5分)(2)要约人依法撤销要约(1.5分)(3)承诺期限届满,受要约人未做出承诺(1. 5分)(4)受要约人划要约的内容件出实质性变更(1.5分)28.(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目(2分)(2)全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目(2分)(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项甘(2分)29.(l)招标准备阶段(1分)(2)编制资格预审文件和招标文件(l分)(3)发售招标文件(1分)(4)开标(1分)(5)评标(1分)(6)定标与签订合同(1分)30.(1)赢利较大的策略(1 5分)(2)微利保奉策略(1. j分)(3)低价亏损策略(1.5分)(4)冒险投标策略(1.5分)五、计算题(本大题共1题,共10分)31.答:A公司应当支付B公司3.6万元违约金(3分)假如A公司一批货都没有发或者10批货都不符合质量要求,B公司解除10批订货,则A公司要支付36万不履行的违约金,现B公司解除10批货中的1批货,A公司应当支付3.6万元违约金。
2023年监理工程师之合同管理能力测试试卷B卷附答案

2023年监理工程师之合同管理能力测试试卷B卷附答案单选题(共30题)1、《合同法》规定的不安抗辩权制度,是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。
下列情形中,当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。
A.对方当事人降低注册资金B.对方当事人银行贷款数额激增C.对方当事人的法定代表人变更D.对方当事人经营状况严重恶化【答案】 D2、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》,关于进度款支付证书的说法,正确的是()。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书- - 经签发监理人无权修改【答案】 C3、工程施工合同(ECC)中,()是对核心条款的补充和细化。
A.合同条款B.主要选项条款C.次要选项条款D.基础条款【答案】 B4、评标委员会的成员应为()人以上单数。
A.3B.5C.7D.9【答案】 B5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标,中标后形成的合同义务应由()承担。
A.施工企业法定代表人B.拟派项目经理C.施工项目部D.施工企业【答案】 D6、根据《标准施工合同》,施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于()。
A.一定可以给予工期补偿B.可给予工期补偿C.可给予费用补偿D.一定可以补偿工期、费用补偿【答案】 B7、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是().A.通用合同条件-专用合同条件- -投标书- 业主要求B.专用合同条件- -通用合同条件- -业主要求一投标书C.通用合同条件- -专用合同条件- -业主要求一投标书D.专用合同条件- -通用合同条件一投标书- -业主要求【答案】 B8、下列关于称重记账法的说法正确的是()。
A.称重记账法适合于个人膳食营养状况调查B.称重记账法必须进行进餐人数的登记C.家庭每种食物实际消耗量=食物结存量+购进食物总量-剩余总量D.要对进餐人的一般情况如性别、劳动强度等进行登记E.调查期间不能忽略调味品消耗量的记录【答案】 B9、按照FIDIC《施工合同条件》规定,在()后,业主应将保留金全部返还给承包商。
工程招投标与合同管理练习题(带答案)

工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单项选择题(每题给出四个备选项,其中只有一个选项是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
)1、根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的( C )A. 5%B.10%C. 20%D.25%2、中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。
A.5 B.7 C.10 D.153、关于评标委员会成员的义务,下列说法中错误的是( B)。
A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B.评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人的财物或者其他好处C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令,导致施工费用增加,则( A )。
A.业主承担相应的费用B.业主从监理费中支付给承包商C.监理工程师承担相关费用D.承包商执行的是无效指令,不能得到相应的费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时,应经( D )批准。
A.监理工程师和业主B.监理工程师和初步设计原批准单位C.监理工程师和上级主管部门D.监理工程师和原设计单位6、由于变更需要重新确定价格,而业主与承包商的意见又不能统一时,( A )有权确定一个价格作为执行价格。
A.监理工程师 B.业主C.承包商 D.定额站7、某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。
A.业主 B.监理单位 C.承包商 D.业主的项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。
A.是否进行资格预审 B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑 D.是否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准,该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于( A )签订的合同。
06289《工程招投标与合同管理》试卷+参考答案

1【单选题】工程设计招标中,评标、决标时考虑的因素主要是A、设计方案的优劣B、设计任务完成的进度C、设计取费的标准D、设计单位的资历您的答案:参考答案:A2【单选题】施工合同中索赔的性质属于A、经济补偿B、经济惩罚C、经济制裁D、经济补偿和经济制裁您的答案:参考答案:A3【单选题】施工许可证的申请者是A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位您的答案:参考答案:B4【单选题】联合体中标者,联合体各方面应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人A、按份承担责任B、共同承担责任C、各自承担责任D、承担连带责任您的答案:参考答案:D5【单选题】工程项目施工过程中项目经理的代理方式属于A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案:参考答案:A6【单选题】主要为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式叫做A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案:参考答案:B7【单选题】建设单位拖欠工程款,施工企业的诉讼时效起算期为A、订立施工合同B、工程完工C、工程通过竣工验收D、约定应当支付工程款您的答案:参考答案:D8【单选题】中标通知书是一种A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同您的答案:参考答案:B9【单选题】招标确定中标人后,施工合同协议书内注明的合同价款应为A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价格D、施工图预算价您的答案:参考答案:C10【单选题】经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,另一方可以A、请求法院强制执行B、请求仲裁机构强制执行C、请求公安机关强制执行D、要求对方开户银行从其帐户内强行拨款您的答案:参考答案:A11【单选题】建设工程纠纷解决的几种途径中,依靠国家强制力来实现的是A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁您的答案:参考答案:C12【单选题】根据《招标投标法》的有关规定,当一项工程采用邀请招标时,邀请参加投标的单位数不得少于A、2B、3C、4D、7您的答案:参考答案:B13【单选题】担保与所担保合同的关系属于A、平等关系B、从属关系C、相对独立关系D、无关系您的答案:参考答案:B14【单选题】FIDIC合同条件规定,应由业主签发的文件是A、中标通知书B、工程移交证书C、解除缺陷责任书D、最终支付证书您的答案:参考答案:A15【单选题】施工放线错误造成的返工应由业主承担费用的是A、监理工程师提供的水准点高程有误B、承包商使用的测量仪器有误差C、承包商放线有误而监理工程师未查出D、承包商放线后监理工程师未进行复测您的答案:参考答案:A(共20 分)16【填空题】建筑安全生产管理方针是。
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案

昆明工业职业技术学院《工程招投标与合同管理》考试题库一、单选1.施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求( A )赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员2.下列财产中,( A )不得抵押。
A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具3.邀请招标的邀请对象的数目不应少于( B )家。
A、2、B、3C、5D、74.合同争议的解决顺序为( A )A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁5.根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是( C )。
A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验6.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( B )A、停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期B、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期C、停工责任在承包人,因为工程师不及时做出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延7.FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”,是指( A )。
A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间8.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索赔。
承包商( C )A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理,先行支付后再向业主索要C、不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告9.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应( D )。
《建筑工程招投标与合同管理》试卷B

???职业技术学院2013~2014学年第1学期考试试卷B卷课程名称:建筑工程招投标与合同管理命题者:考试方式:闭卷适用班级:考试班级: 姓名: 学号:(所有答题内容请写在答题纸上并标明题号,写在试卷上无效)一、单选题(每小题 2 分,共20 分)1.下列关于招标代理的叙述中,错误的是( )。
A.招标人有权自行选择招标代理机构,委托其办理招标事宜B.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,可以自行办理招标事宜C.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构D.建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构2.招标程序有①成立招标组织;②发布招标公告或发出招标邀请书;③编制招标文件和标底;④组织投标单位踏勘现场,并对招标文件答疑;⑤对投标单位进行资质审查,并将审查结果通知各申请投标者;⑥发售投标文件。
则下列招标程序排序正确的是( )。
A.①②③⑤④⑥ B.①③②⑥⑤④C.①③②⑤⑥④ D.①⑤⑥②③④3.单项金额在( )万元以上的设计项目必须招标。
A、50 B. 100 C. 200 D. 30004.根据我国《招标投标法》规定,招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时,应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少( )天前,以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.10B.15C.20D.305.公开招标在开标时,应当由( )。
A.招标监督机构主持,所有投标人自愿参加B.招标监督机构主持,投标人自愿参加C.招标人主持,所有投标人均应参加 D.招标人主持,投标人自愿参加6.评标委员会为( )人以上的单数。
A.5B.7C.9D.37.投标保证金有效期应当超出投标有效期( )。
A.15天B.21天C.30天D.45天8.下列选项中,不属于投标人实施的不正当行为的是( )。
A.投标人以低于成本的报价竞标B.招标者预先内定中标者,在确定中标者时以此决定取舍C.投标人以高于成本10%以上的报价竞标D.投标者之间进行内部竞价,内定中标人,然后再参加投标9.据施工合同示范文本规定,因承包人的原因不能按期开工,( )后推迟开工日期.A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人10.下列关于中标通知书的表述,正确的是( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
重庆科创职业学院2009-2010学年度上期期末试题考试科目:工程招投标与合同管理 使用班级:工程造价ZK33701 试卷类型:B 卷 考试时间:90分钟 具体考试时间: 年 月 日 时至 时 考试形式:闭卷1、当工程内容明确、工期较短时,宜采用( c. )。
A. 单价合同B.总价可调合同C.总价不可调合同D.成本加酬金合同2、根据我国《施工合同文本》规定,对于具体工程的一些特殊问题,可通过( B. )约定承发包双方的权利和义务。
A.通用条款B.专用条款C.监理合同D.协议书3、工程建设施工招标,招标单位应在定标内( A. )天发出招标通知书。
A.7B.9C.5D.154、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时,应优先考虑执行的是( C. )。
A.工程量清单B.工程预算书C.工程变更协议书D.施工图纸 5、下列事项中,承包方要求的费用索赔不成立的是( B. )A. 建设单位未及时供应施工图纸B. 施工单位施工机械损坏C. 业主原因要求暂停全部项目施工D. 因设计变更而导致工程内容增加 6、唱标按送达投标书的( A.)顺序进行。
A..先后 B..逆 C..任意 D..无相关规定7、根据《中华人民共和国招标投标法》和国家计委有关规定,全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目,其重要设备材料的采购,单项合同估算价格在(B )万元人民币以上时,必须进行招标。
A.3000B.100C.1000D.508、投标人少于( A. )的,招标人应当依照《中华人民共和国招投标法》重新投标。
A.3 B.4 C.5 D.109、《建设工程施工示范文本》附有三个附件,不属于其附件的是( A. )。
A.承包人分包工程一览表B.承包人承揽工程项目一览表C.发包人供应材料一览表D.工程质量保修书 10、关于评标,下列不正确的说法是( D. )A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定,且该名单在中标结果确定前应当保密B.评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成,其人数为五人以上的单数C.评标委员会成员应当是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触11、投标单位应按照招标单位提供的工程量清单,逐一填写单价和合价。
在开标后发现的分项投标单位没有填写单价或合价,则( C. )。
A.允许投标单位补充填写B.视为废标C.认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中D.由招标人退回标书12、投标保证金的数额一般为投标价的( A. )左右,但最高不得超过( )万元人民币,投标保证金有效期应当超出投标有效期的( )。
A.2%、80、30B.3%、80、30C. 2%、90、20D. 2%、80、20 13、当出现下列合同文件互相矛盾时,(D )的解释顺序最后A.补充协议B.合同协议书C.合同专用条款D.合同通用条款 14、解决建设工程索赔最理想的方法是( C.)A.提出仲裁解决B.工程师进行解决C.通过协商解决D.诉讼 15、工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后应在(D. )D.内给予答复A.7B.25C.30D.2816、承包人要求发包人“延长工期,推迟竣工日期”属于( A.)A. 工期索赔B. 费用索赔C. 工程变更索赔D. 工程终止索赔17、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少(B. )D.前,以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.30 B. 15 C. 10 D. 2018、评标委员会是由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为( )以上的单数,其中技术、经济等方面的专家不少于(D. )A. 7,1/3B. 7, 2/3C. 5,1/3D. 5,2/3 19、(D. )不属于合同文件A. 中标通知书B. 图纸C. 工程量清单D. 施工日记20、按计价方式不同,建设工程施工合同可分为:(1)总价合同(2)单价合同(3)成本加酬金合同三种。
以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列,应该是( B. )。
A.(1)(2)(3)B.(3)(2)(1)C.(2)(3) (1)D.(2)(1)(3)密封线班级二、多选题(共 20 分,每小题 2 分,少选得1分,多选错选不得分。
)1、《建设工程施工合同示范文本》规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定,下列表述正确的是( C.D.E )A.设计变更超过原设计标准时,应报发包人批准B.承包人在施工过程中更改施工组织设计,应经工程师同意C.改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D.变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更E.变更工程价款的报告应由承包人提出2、凡在国内使用国有资金的项目,必须进行招标的情况包括( A.B.C.E )A.勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上B.重要设备、材料采购等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上C.施工单项合同估算价在200万元人民币以上D.项目总投资额在1000万元人民币以上E.项目总投资额在2000万元人民币以上3、投标文件的技术性评审包括( B.C.D. )A.实质上响应程度B.质量控制措施C.方案可行性评估和关键工序评估D.环境污染的保护措施评估E.现场平面布置和进度计划4、工程索赔的依据有( A.B.C.E )A.工程检验报告B.工程进度计划C.施工合同文本及附件D.施工许可证E.招标文件5、《施工合同文本》由( A.C.D. )组成。
A.协议书B.中标函C.通用条款D.专用条款E.规划许可证6、招投标应遵循的原则有( A.B.D.E )A.公开B.公平C.投标方资信好D.公正E.诚实信用7、标底的编制依据有( A.C.D.)。
A.招标文件确定的计价依据和计价方法B.经验数据资料C. 工程量清单D.工程设计文件 E.施工组织设计和施工方案等8、建设工程的招标方式可分为( A.B.C. )A.公开招标B.邀请招标C.议标D.系统内招标 E行业内招标9、(A.C. ),是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
A.公开招标B.有限制招标C.无限制招标D. 议标 E邀请招标10、投标担保金额一般不超过投标总价的(C.D. )A. 3%B. 5%C. 2%D. 80万 E 50万三、简答题(共 20 分,每小题 5 分)1、招标程序是什么?答案:建设项目的报建,编制招标文件,投标者的资格预审,发放招标文件,开标、评标、定标,签订合同。
2、投标的决策是什么?答案:(1)是否进行投标;(2)若投标,投什么性质的标;(3)若投标,采用的策略和技巧。
3、建设工程的最低保修期限是什么?答案:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;(3)供热与供冷系统,为两个采暖期、供冷期,电线管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为两年。
8、建设工程承包人提出索赔的起因有哪些方面?答案:发包人违约。
包括发包人和工程师没有履行合同责任,没有正确地行使合同赋予的权利,工程管理失误,不按合同支付工程款等。
合同失误。
如合同条文不全、错误、矛盾、有二义性,设计图纸、技术规范错误等。
合同变更。
如双方签定新的变更协议、备忘录、修正案、发包人下达工程变更指令等。
工程环境变化。
包括法律、市场物价、货币兑换率、自然条件的变化等。
不可抗力因素。
如恶劣的气候条件、地震、洪水、战争状态、禁运等。
四、案例分析案例(一)(7分)背景:某建设单位经相关主管部门批准,组织某建设项目全过程总承包{即EPC.模式)的公开招标工作。
根据实际情况和建设单位要求,该工程工期定为两年,考虑到各种因素的影响,决定该工程在基本方案确定后即开始招标,确定的招标程序如下:(1)成立该工程招标领导机构;(2)委托招标代理机构代理招标;(3)发出投标邀请书;(4)对报名参加投标者进行资格预审,并将结果通知合格的申请投标者;(5)向所有获得投标资格投标者发售招标文件;(6)召开投标预备会;(7)招标文件的澄清与修改;(8)建立评标组织,制定标底和评标、定标办法;(9)召开开标会议,审查投标书;(10) 组织评标;(11)与合格的投标者进行质疑澄清;(12)决定中标单位;(13)发出中标通知书;(14)建设单位与中标单位签订承发包合同。
问题:(1)指出上述招标程序中的不妥和不完善之处。
(7分)(2)该工程共有7家投标人投标,在开标过程中,出现如下情况:1)其中1家投标人的投标书没有按照招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章,经招标监督机构认定,该投标作无效投标处理;2)其中1家投标人提供的企业法定代表人委托书是复印件,经招标监督机构认定,该投标作无效投标处理;3)开标人发现剩余的5家投标人中,有1家的投标报价与标底价格相差较大,经现场商议,也作为无效投标处理。
指明以上处理是否正确,并说明原因。
(9分,每处3分,之判断正误得1分)答案:(1)题答案:(共4处,每处1分,全部答出得满分)第(3)条发出招标邀请书不妥,应为发布(或刊登)招标通告(或公告)。
(1分)第(4)条将资格预审结果仅通知合格的申请投标者不妥,资格预审的结果应通知到所有投标者。
(1分)第(6)条召开投标预备会前应先组织投标单位踏勘现场。
(1分)第(8)条制定标底和评标定标办法不妥,该工作不应安排在此处进行。
(1分)(2)题答案:第(1)的处理是正确的,投标书必须密封和加盖企业法人印章;(1分)第(2)的处理是正确的,企业法定代表人的委托书必须是原件;(1分)第(3)的处理是不正确的,投标报价与标底价格有较大差异不能作为判定是否为无效投标的依据。
(1分)案例(二)(8分)背景:某承包商面临A.、B.两项工程投标,因受本单位资源条件限制,只能选择其中一项工程投标,或者两项工程均不投标。
根据过去类似工程投标的经验数据,A.工程投高标的中标概率为0.3,投低标的中标概率为0.6,编制投标文件的费用为3万元;B.工程投高标的中标概率为0.4,投低标答案:(45)好 0.3 150(105)A.高标(50)中 0.5 100(10)差 0.2 50(投高标)A.(22)好 0.2 110(64)A.低标(42)中 0.7 60(0 )差 0.1 0 投标决策(A.方案投高标)(44)好 0.4 110(82 )B.高标(35)中 0.5 70(3 )差 0.1 30B.(21)好 0.3 70(34 )B.低标(15)中 0.5 30(-2)差 0.2 -10 应选择A.方案并投高标。
案例(三)(15分)背景:某建设工程系外资贷款项目,业主与承包商按照FID.IC.《土木工程施工合同条件》签订了施工合同,合同价款1500万,履约保函金额为合同价款的10%,管理费率15%,利润率5%,银行日利率6%o。