某工程建设单位分别与监理单位
建设工程监理案例分析
案例一某工程项目，建设单位与施工总承包单位按《建设工程合同(示范文本)》签订了施工承包合同，并委托某监理公司承担施工阶段的监理任务。
施工总承包单位将桩基工程分包给一家专业施工单位。
开工前：①总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件时发现部分图纸设计不当，即通过计算修改了该部分图纸，并直接签发给施工总承包单位；②在工程定位放线期间，总监理工程师又指派测量监理员复核施工总承包单位报送的原始基准点、基准线和测量控制点；③总监理工程师审查了分包单位直接报送的资格报审表等相关资料；④在合同约定开工日期的前5天，施工总承包单位书面提交了延期10天开工申请，总监理工程师不予批准。
钢筋混凝土施工过程中监理人员发现：①按合同约定由建设单位负责采购的一批钢筋虽供货方提供了质量合格证，但在使用前的抽检试验中材质检验不合格；②在钢筋绑扎完毕后，施工总承包单位未通知监理人员检查就准备浇筑混凝土；③该部位施工完毕后，混凝土浇筑留置的混凝土试块试验结果没有达到设计要求的强度。
竣工验收时；总承包单位完成了自查、自评工作，填写了工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。
总监理工程师认为施工过程中均按要求进行了验收，即签署了竣工报验单，并向建设单位提交了质量评估报告。
建设单位收到监理单位提交的质量评估报告后，即将该工程正式投入使用。
【问题】 1．对总监理工程师在开工前所处理的几项工作是否妥当进行评价，并说明理由。
如果有不妥当之处，写出正确做法。
2．对施工过程中出现的问题，监理人员应分别如何处理? 3．指出工程竣工验收时，总监理工程师在执行验收程序方面的不妥之处，写出正确做法。
4．建设单位收到监理单位提交的质量评估报告，即将该工程正式投入使用的做法是否正确?说明理由。
正确答案：[解析]1．本题综合考核建设工程施工合同管理分包合同管理、延期开工管理等规定。
(1)总监理工程师修改部分图纸及签发给施工总承包单位不妥。
理由：根据建设工程监理合同对于监理人的权利的规定，监理人无权修改图纸，只有对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议的权利。
7月监理考试题
客站指挥部监理人员7月考试题单位：监理标段：姓名：专业：岗位：一、单项选择题（共40题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.工程质量检测工作是对工程质量进行监督管理的重要手段之一。
法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告，在国内具有（）性质。
A．最高裁定B．最终裁定C．一般裁定D．行政裁定2.按承包能力，施工承包企业可划分为总承包、专业承包、劳务分包三个序列，其中专业承包资质按类别又分为（）。
A．特级、一级、二级、三级B．一级、二级C．甲级、乙级、丙级D．一级、二级、三级3.设计交底是保证工程质量的重要环节，设计交底应由（）主持。
A．监理单位B．建设单位C．设计单位D．施工图审查单位4.对有特殊安全要求的施工设备，监理工程师应要求承包单位通过（）鉴定。
A．当地劳动安全部门B．质量监督机构C．当地建设主管部门D．项目监理机构5.见证取样是保证工程质量的手段之一，见证取样的频率和数量包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为（）。
A．10％B．20％C．25％D．30％6.根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由（）负责检查并做出检查结论。
A．总监理工程师B．专业监理工程师C．现场监理员D．施工单位质量负责人7.在单位工程的质量验收中，对于涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行（）。
A．见证取样检测B．主控项目的复查C．抽样检测D．检验资料的抽查8.在施工过程中，当分部工程达到验收条件时，应由（）组织验收。
A．专业监理工程师B．总监理工程师C．施工单位项目负责人D．建设单位现场代表9.按国家现行规定，造成直接经济损失35万元的工程质量事故，应定为（）质量事故。
A．一般B．严重C．重大D．特大10.施工过程中，对出现的工程质量问题，监理工程师首先应（）。
A．签发《监理通知》B．签发《工程暂停令》C．报告业主D．判断其严重程度11.施工质量事故的技术处理方案按规定程序和要求核签以后，监理工程师应要求施工单位制定详细的（）付诸实施。
建设工程监理合同纠纷案8篇
建设工程监理合同纠纷案8篇第1篇示例：建设工程监理合同纠纷案是一种比较常见的法律纠纷案件，通常是指建设工程监理单位与其他建设主体（如建设单位、施工单位等）在建设工程监理合同履行过程中发生的争议。
这类纠纷案件往往涉及到合同的执行、监理责任、监理范围、监理费用、违约责任等问题，需要通过法律途径进行解决。
近年来，随着我国建设工程规模的不断扩大和建设工程监理制度的不断完善，建设工程监理合同纠纷案件也逐渐增多。
一些比较典型的案例值得我们关注和反思。
某建设工程监理单位与某建设单位签订了建设工程监理合同，双方约定监理范围、监理费用、监理工作要求等内容。
在工程实施过程中，双方因监理合同的履行方式、监理费用的支付、监理工作的执行等问题产生分歧，最终导致双方产生矛盾和纠纷。
建设单位认为监理单位未按照合同要求履行监理职责，而监理单位则认为建设单位未按时支付监理费用或者未提供必要的配合和支持。
双方互相指责对方存在违约行为，最终无法达成一致意见，纠纷进入司法解决阶段。
在这种情况下，法院将根据合同约定和法律法规进行审核，调查双方的证据，权衡双方的主张，最终做出裁决。
如果发现任何一方存在违约行为，法院将根据《合同法》等相关法律规定，确认违约方的责任并做出相应的赔偿决定。
值得注意的是，建设工程监理合同纠纷案件中，监理单位的监理责任也是一个重要的争议点。
监理单位作为独立的第三方监督机构，其所承担的监理责任与建设单位、施工单位的责任并不相同，但监理单位在履行监理职责时也需要严格按照合同约定履行监理职责，确保建设工程的合法、安全和质量。
为了避免和减少建设工程监理合同纠纷案件的发生，建议各方在签订合同前充分沟通、明确约定监理范围、监理费用、监理工作要求等内容，确保双方权利和义务的明确，避免模糊性和歧义。
在合同履行过程中，双方应当诚信合作、互相尊重，共同维护合同的有效性和权益，避免发生争议和纠纷。
建设工程监理合同纠纷案件虽然属于常见的法律纠纷案件，但通过法律途径和及时妥善解决，可以有效维护各方的合法权益，促进建设工程的顺利进行和高质量完成。
2023年监理工程师之交通工程监理案例分析通关提分题库(考点梳理)
2023年监理工程师之交通工程监理案例分析通关提分题库(考点梳理)大题（共10题）一、某公路建设项目的建设单位采用公开招标方式分别选定了施工单位和监理单位，并与施工单位和监理单位分别签订了施工合同与监理合同。
在施工过程中，发生了如下事件：事件1：在某段土方开挖工作完成后不久，边坡出现了局部塌方，令地基土受到扰动，承载能力降低。
事件2：在基础工程施工结束后，因施工单位质量检查人员外出未归，未进行自检，为了能够提前进行基础的填埋工作，施工单位报请监理工程师对其进行检查验收，被监理工程师拒绝。
事件3：在某段危险性较大的高边坡处理工程，施工单位没有按规定编制专项施工方案。
该高边坡处理工程施工时没有安全生产管理人员进行现场监督，施工时发生了安全事故。
事件4：某段石方爆破作业比较危险，施工单位为了保证本单位从事爆破作业人员的生命安全，决定从劳务市场雇用三名无爆破作业上岗证人员去实施爆破作业，监理工程师发现后立即予以制止。
事件5：某段土方路基完工后，施工单位申请中间交工验收，监理工程师检查发现施工单位的施工自检资料不完整，最终拒绝对该土方路基进行中间交工验收。
事件6：该公路项目施工结束后，施工单位提交了交工验收申请，监理工程师经审查后认为竣工资料不完善，不具备交工验收条件。
因而拒绝了施工单位的交工验收申请。
【问题】6.土方路基质量检验评定时质量检验内容包括哪四个部分？土方路基质量检验实测项目有哪些？【答案】6.土方路基质量检验内容包括基本要求、实测项目、外观鉴定和质量保证资料四个部分。
土方路基质量检验实测项目主要有：①压实度；②弯沉；③纵断高程；④中线偏位；⑤宽度；⑥平整度；⑦横坡；③边坡。
二、某干道公路建设工程项目,其工程开竣工时间分别为当年的4月1日和9月30日。
业主根据该工程的特点及项目构成情况,将工程分为三个标段。
其中,第三标段造价为4150万元,第三标段中的预制构件由甲方提供（直接委托构件厂生产）。
工程质量监督试卷试题
工程质量监察试题汇编第一部分选择题1、某工程建设，建设单位拜托给xx 监理公司进行监理，监理规划由总监理工程师主持编制，经（）审察赞同后报建设单位。
A、专业监理工程师B、总监理工程师代表C、总监理工程师D、监理单位技术负责人2、施工检测试验计划应在工程施工前由（）组织相关人员编制，并应报送监理单位进行审察和监察实行。
A、质量员B、资料员C、目睹取样员D、施工项目技术负责人3、《建筑法》与《建设工程质量管理条例》均明确，()对建设工程的质量事故、质量缺点都有权举报、指控、投诉。
A、任何单位和个人B、受害人C、受害人及其家眷D、建设单位4、某小区住所楼工程，发生了工程质量事故，建立了检查组，检查组应自质量事故质量问题发生之日起一般不超（）天内提交检查报告。
A、30B、40C、50D、605、《建设工程质量管理条例》规定，对于波及()的装饰工程，建设单位要有设计方案。
A、更改工程完工日期B、建筑主体和承重结构改动C、增添工程造价总数D、改变建筑工程一般结构6、依据《建设工程质量管理条例》的规定，勘探、设计单位一定按照工程建设强迫性标准进行勘探、设计，()应该在设计文件上签字，对设计文件负责。
A、单位负责人B、勘探人、设计人C、注册执业人员D、项目负责人7、《建设工程质量管理条例》规定，除()外，设计单位不得指定生产厂、供给商。
A、有特别要求的建筑资料、专用设施、工艺生产线等B、建设单位有特别要求的C、建设单位申请使用的D、施工单位申请使用且质量符合要求的8、工程监理公司不得与 ()有隶属关系或许其余利害关系。
A、建设单位B、施工公司C、完工查收单位D、被监理工程的施工承包单位以及建筑资料、建筑构配件和设备供给单位9、外保温施工不得在雨天作业，薄抹灰外墙外保温系统施工环境温度不该低于（）℃A 5B 10C 0D -510、建设单位应该在工程完工查收（）工作日前将查收的时间、地址及查收组名单书面通知负责监察该工程的工程质量监察机构。
2015《工程监理概论》答案
A.B.C.D.满分：A.B.C.D.满分：A.B.C.D.满分：A.B.C.D. 严密满分：1 分5. 我国政府于( )宣布在我国实行建设监理制。
A. 1978年12月29日B. 1984年10月26日C. 1988年7月25日D. 1989年7月28日满分：1 分6. 监理费计算的( )计算法主要适用于临时性的、短期的监理业务活动。
A. 按时B. 按工程建设成本的百分比C. 监理成本加固定费用D. 固定价格满分：1 分7. 在确定工程项目控制目标之间关系时，它最大的困难是（）。
A. 业主的要求不具体B. 各目标值之间互相影响，要作综合分析比较，达到系统满意C. 组织不健全D. 协调工作难以达到要求满分：1 分8. ( )就是预先分析目标偏离的可能性，并拟订和采取各项预防性措施，以使计划目标得以实现。
A. 全面控制B. 主动控制C. 被动控制D. 反馈控制满分：1 分9. 甲级监理单位的资质标准规定( )。
A. 取得监理工程师资格证书的工程技术人员与管理人员不少于25人，且专业配套B. 取得监理工程师资格证书的工程技术人员与管理人员不少于30人，且专业配套C. 取得监理工程师资格证书的工程技术人员与管理人员不少于40人，且专业配套D. 取得监理工程师资格证书的工程技术人员与管理人员不少于50人，且专业配套满分：1 分10. 建设监理制是落实业主责任制的( )。
A. 必要保证B. 必要条件C. 重要条件D. 基本条件满分：1 分11. 监理单位在监理过程中因过错造成重大经济损失的，应承担( )的经济责任和法律责任。
A. 全部B. 部分C. 一定比例D. 一定满分：1 分12. 监理单位的资质等级每( )核定一次。
A. 二年B. 三年C. 五年D. 一年满分：1 分13. 16号令规定，甲级监理单位取得监理工程师资格证书的工程技术与管理人员不少于( )人。
A. 50B. 40C. 30D. 20满分：1 分14. 监理单位的聘用人员不应超过总人数的( )。
二建建筑工程真题及答案解析
2021年二级建造师建筑工程真题及答案解析一、单项选择题〔共20题，每题l分。
每题的备选项中，只有l个最符合题意〕1.关于民用建筑构造要求的说法，错误的选项是〔〕。
A.阳台、外廊、室内回廊等应设置防护【答案】C【解析】阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆。
住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止攀登的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于0.11m。
有人员正常活动的架空层的净高不应低于2m，室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.9m。
2.关于有抗震设防要求砌体结构房屋构造柱的说法，正确的选项是〔〕。
【答案】B【解析】房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋构造柱与圈梁连接处，构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内侧穿过，保证构造柱纵筋上下贯穿。
横墙内的构造柱间距不宜大于两倍层高。
华夏优职与大家分享构造柱上下段箍筋间距应适当加密。
3.关于钢筋混凝土梁配筋的说法，正确的选项是〔〕。
D.当梁的截面高度小于200mm时，不应设置箍筋【答案】B【解析】纵向受拉钢筋应布置在梁的受拉区。
梁的箍筋主要作用是承担剪力和固定主筋位置。
梁的箍筋直径最小可采用6mm。
4.钢筋混凝土的优点不包括〔〕。
【答案】C【解析】此题考查的是钢筋混凝土梁、板、柱的特点及配筋要求。
钢筋混凝土的优点：就地取材、耐久性好、整体性好、可模性好、耐火性好。
5.关于混凝土外加剂的说法，错误的选项是〔〕。
【答案】B【解析】①减水剂混凝土中掺入减水剂，假设不减少拌合用水量，能显著提高拌合物的流动性；当减水而不减少水泥时，可提高混凝土强度；假设减水的同时适当减少水泥用量，可节约水泥。
同时，混凝土的耐久性也能得到显著改善。
②早强剂可加速混凝土硬化和早期强度开展，多用于冬期施工或紧急抢修工程。
③缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送与滑模方法施工以及远距离运输的商品混凝土等。
④引气剂可改善混凝土拌合物的和易性，减少泌水离析，并能提高混凝土的抗渗性和抗冻性。
2015建造师建筑真题案例题
【答案】(1)不需要组织专家论证，只需要编制模板工程专项施工方案。需要编制专项施工 方案和组织专家论证的梁跨度分别为 10m 以上、18m 以上。
(2)长度超过 4m 的梁板应按照设计起拱，若设计无要求时，可以按照梁跨度的 1/1000～ 3/1000 起拱。因此梁的起拱高度为 10.5mm～31.2mm。
事件四：本工程采用新型保温材料，按规定进行了材料评审，鉴定并备案，同时施工单位 完成相应程序性工作后，经监理工程师批准投入使用。施工完成后，由施工单位项目负责人主 持，组织总监理工程师、建设单位项目负责人、施工单位技术负责人、相关专业质量员和施工 员进行了节能工程分部验收。
问题： 1.【题干】事件一中，高层钢结构安装前现场的施工准备还应检查哪些工作?钢构件现场堆 场应具备哪些基本条件? 【解析】高层钢结构安装前现场的施工准备还应检查钢构件材料的检验、安装机械的选择、 现场堆放、定位轴线、标高及地脚螺栓的检查、劳动力进场情况等工作; 钢构件现场堆场应具备的条件有：①构件堆放扬地应平整坚实，无水坑、冰层，地面平整 干燥，并应排水通畅，有较好的排水设施;②堆场接近使用地点，减少二次搬运 【考点】 2.【题干】事件二中，建筑幕墙与各楼层楼板间的缝隙隔离的主要防火构造做法是什么?幕 墙工程中有关安全和功能的检测项目有哪些? 【解析】建筑幕墙与各楼层楼板间的缝隙隔离的主要防火构造做法：上下镀锌钢板厚 1.5mm， 折件与玻璃缝隙处以防火胶密封，防火岩棉填塞密实，填塞高度不小于 100mm; 幕墙工程中有关安全和功能的检测项目有：①硅酮结构胶的相容性试验;②后置埋件的现场 拉拔试验③抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能，平面变形性能 【考点】 3.【题干】事件三中，指出防水节点施工做法图示中的错误? 错误之处一:阴阳角做成直角形式(应该为圆弧形) 错误之处二：泛水未做附加层(应做附加层，在平面和立面的宽度不应小于 250mm) 错误之处三：压顶檐口下端未作处理(应做鹰嘴和滴水槽) 错误之处四：泛水高度 200(应为 350mm 高) 错误之处五：卷材收头未作处理(应用金属压条钉固定，并用密封材料封严) 4.【题干】事件四中，新型保温材料使用前还应有哪些程序性工程?节能分部工程的验收组 织有什么不妥?
监理工程师职业资格考试《建设工程监理案例分析》考试题
案例一业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同，合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。
业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。
工程按下列网络计划进行。
其关键线路为A-E-H-I-J。
在计划招待过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工。
(同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间)1. 因业主不能及时供应材料，使E延误3天，G延误2天，H延误3天。
2. 因机械发生故障检修，使E延误2天，G延误2天。
3. 因业主要求设计变更，使F延误3天。
4. 因公网停电，使F延误1天，I延误1天。
施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求：1. 工期顺延E停工5天，F停工4天，G停工4天，H停工3天，I停工1天，总计要求工期顺延17天。
2. 经济损失索赔施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求：1. 工期顺延E停工5天，F停工4天，G停工4天，H停工3天，I停工1天，总计要求工期顺延17天。
2. 经济损失索赔(1) 机械设备窝工费E工序吊车 (3+2)台班×240元/台班＝1200元F工序搅拌机 (3+1)台班×70元/台班＝280元G工序小型机械 (2+2)台班×55元/台班＝220元H工序搅拌机 3台班×70元/台班＝210元合计机械设备窝工费 1910元(2) 人工窝工费E工序 5天×30人×28元/工日＝4200元F工序 4天×35人×28元/工日＝3920元G工序 4天×15人×28元/工日＝1680元H工序 3天×35人×28元/工日＝2940元I工序 1天×20人×28元/工日＝560元合计人工窝工费 13300元(3) 间接费增加 (1910＋13300)×16%＝2433.6元(4) 利润损失 (1910＋13300＋2433.6)×5%＝882.18元总计经济索赔额1910＋13300＋2433.6＋882.18=18525.78元问题：1. 施工单位索赔申请书提出的工序顺延时间、停工人数、机械台班数和单价的数据等，经审查后均真实。
2015年一建案例分析
案例分析题(一)背景资料某群体工程，主楼地下二层，地上八层，总建筑面积26800m2，现浇钢筋混凝土框剪结构。
建设单位分别与施工单位、监理单位按照《建筑工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)、《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)签订了施工合同和监理合同。
合同改造过程中，发生了下列事件：事件一：监理工程师在审查施工组织总设计时，发现其总进度计划部分仅有网络图和编制说明。
监理工程师认为该部分内容不全，要求补充完善。
事件二：某单位工程的施工进度计划网络图如图1所示。
因工艺设计采用某专利技术，工作F需要工作B和工作C完成以后才能开始施工。
监理工程师要求施工单位对该进度计划网络图进行调整。
事件三：施工过程中发生索赔事件如下：1.由于项目功能调整变更设计，导致工作C中途出现停歇，持续时间比原计划超出2个月，造成施工人员窝工损失13.6万元/月*2月=27.2万元2.当地发生百年一遇大暴雨引发泥石流，导致工作E停工、清理恢复施工共用时3个月，造成施工设备损失费用8.2万元、清理和修改工程费用24.5万元。
针对上述(1)(2)事件，施工单位在有效时限内分别向建设单位提出2个月、3个月的工期索赔，27.2万元、32.7万元的费用索赔(所有事项均与实际相符)。
事件四：某单体工程会议室主梁跨度为10.5m,截面尺寸(b*h)为450mm*900mm。
施工单位按规定编制了模板工程专项方案。
问题：1.【题干】事件一中，施工单位对施工总进度计划还需补充哪些内容?【答案】施工总进度计划的内容包括：编制说明，施工总进度计划表(图)，分期(分批)实施工程的开、竣工日期及工期一览表，资源需要量及供应平衡表等。
(注：只需写出题目上缺少的即可)2.【题干】绘制事件二中调整后的施工进度计划网络图(双代号)，指出其关键线路(用工作表示)，并计算其总工期(单位：月)。
【答案】(注：只需要将3-4之间增加一个虚工作即可)网络图中关键线路有两条，分别是A→B→F→H→I和A→D→G→H→I。
2024年监理工程师之交通工程监理案例分析题库附答案(典型题)
2024年监理工程师之交通工程监理案例分析题库附答案（典型题）大题（共12题）一、某公路工程工作量计价600万元,计划当年上半年内完工,主要材料金额占施工总产量的62．5％,预付备料款占工程款25％,当年上半年各月实际完成施工产值见表7-6所示。
【问题】2、计算按月结算的工程进度款。
【答案】2、1月份：工程款60万元,累计完成60万元；2月份：工程款80万元,累计完成140万元；3月份：工程款100万元,累计完成240万元；4月份：工程款120万元,累计完成360万元；5月份：已达到起扣点情况下的应收工程款为：工程款＝当月已完工作量-（当月累计已完工作量-起扣点）×主材所占比重＝120-（360+120-360）×0.625＝45（万元）累计完成405万元；6月份：工程款＝当月已完工作量×（1-主材所占比重）＝120×（1-0.625）＝45（万元）二、某高速公路建设项目，业主委托东海监理咨询公司负责该项目的施工监理工作。
该公司的副总经理担任该项目的总监理工程师。
为了确保监理工作能按时展开，总监理工程师安排该监理咨询公司的技术负责人主持并组织有关人员编写该项目的监理计划。
编写人员根据本监理公司已有的监理计划范本，将投标时编写的监理方案进行修改后编制成该项目的监理计划。
该监理计划经总经理审核签字后报送业主批准。
该项目监理计划内容包括：①工程项目概况；②监理工作依据；③监理工作内容；④监理机构的组织形式；⑤监理机构人员配备计划；⑥监理工作方法及措施；⑦监理机构的人员岗位职责；③监理设施。
在施工前召开的监理交底会上，总监理工程师向承包人介绍监理计划时，重点介绍了监理工作内容、监理机构的人员岗位职责和监理设施等内容。
其中，监理工作内容如下：（1）编制项目施工进度计划，报业主批准后下发施工单位执行。
（2）检查现场施工质量情况，对所发现的质量问题立即指示承包人处理。
（3）协助承包人编制施工组织设计。
2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析全真模拟考试试卷B卷含答案
2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析全真模拟考试试卷B卷含答案大题（共10题）一、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。
基坑支护施工中，项目监理机构发现施工单位采用了一项新技术，未按已批准的施工技术方案施工。
项目监理机构认为本工程使用该项新技术存在安全隐患．总监理工程师下达了工程暂停令，同时报告了建设单位。
施工单位认为该项新技术通过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。
于是项目监理机构报告了建设行政主管部门。
施工单位在建设行政主管部门干预下才暂停了施工。
施工单位复工后，就此事引起的损失向项目监理机构提出索赔。
建设单位也认为项目监理机构“小题大做”，致使工程延期，要求监理单位对此事承担相应责任。
该工程施工完成后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设单位提交了竣工验收报告。
建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工验收报告后第45天时发生台风，致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏。
建设单位要求施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不同意无偿修复。
【问题】1．在施工阶段施工单位的哪些做法不妥说明理由。
2．在该工程施工完成后建设单位的哪些做法不妥3．对施工单位采用新的基坑支护施工方案，项目监理机构还应做哪些工作4．施工单位不同意无偿修复是否正确为什么工程修复时监理工程师的主要工作内容有哪些【答案】1．施工单位在施工阶段的不妥做法及理由如下：(1)未按已批准的施工技术方案施工且不报告不妥。
理由：施工单位应执行已批准的施工技术方案，当施工组织设计需要调整的，项目监理机构应按程序重新审查。
(2)采用的新技术未经项目监理机构审定不妥。
理由：施工单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时应经项目监理机构审定后才能采用。
(3)不执行总监理工程师下达的工程暂停令不妥。
理由：依据施工合同条款，施工单位应当执行总监理工程师的指令。
一级建造师实务真题
（一）背景资料某群体工程，主楼地下二层，地上八层，总建筑面积26800m3，现浇钢筋混凝土框剪结构。
建设单位分别与施工单位、监理单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）、《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）签订了施工合同和监理合同。
合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：监理工程师在审查施工组织总设计时，发现其总进度计划部分仅有网络图和编制说明。
监理工程师认为该部分内容不全，要求补充完善。
事件二：某单位工程的施工进度计划网络图如图1所示。
因工艺设计采用某专利技术，工作F需要工作B和工作C完成以后才能开始施工。
监理工程师要求施工单位对该进度计划网络图进行调整。
图1施工进度计划网络图（单位：月）事件三：施工过程中发生索赔事件如下：1.由于项目功能调整变更设计，导致工作C中途出现停歇，持续时间比原计划超出2个月，造成施工人员窝工损失13.6万元/月×2月=27.2万元；2.当地发生百年一遇大暴雨引发泥石流，导致工作E停下、清理恢复施工共用时3个月，造成施工设备损失费用8.2万元、清理和修复工程费用24.5万元。
针对上述（1）、（2）事件，施工单位在有效时限内分别向建设单位提出2个月、3个月的工期索赔，27.2万元、32.7万元的费用索赔（所有事项均与实际相符）。
事件四：某单位工程会议室主梁跨度为10.5m，截面尺寸（b×h）为450mm×900mm。
施工单位按规定编制了模板工程专项方案。
问题1.事件一中，施工单位对施工总进度计划还需补充哪些内容？2.绘制事件二中调整后的施工进度计划网络图（双代号），指出其关键线路（用工作表示），并计算其总工期（单位：月）。
3.事件三中，分别指出施工单位提出的两项工期索赔和两项费用索赔是否成立，并说明理由。
4.事件四中，该专项方案是否需要组织专家论证？该梁跨中底模的最小起拱高度、跨中混凝土浇筑高度分别是多少（单位：mm）？233网校名师答案：1、总进度计划内容：((编制说明，施工总进度计划表（图）)，分期（分批）实施工程的开、竣工日期及工期一览表，资源需要量及供应平衡表等。
监理工程师《理论与相关法规》真题及答案
监理工程师《理论与相关法规》真题及答案一、单项选择题（共35小题，每小题2分，共70分）1、若某一案卷内建设工程档案的保管期限有短期和长期两种，密级有机密和秘密两种，则该案卷（）。
正确答案：B、A、保管期限为长期，密级为秘密B、保管期限为长期，密级为机密C、保管期限为短期，密级为秘密D、保管期限为短期，密级为机密2、《建设工程监理规范》规定，施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工地例会。
会议纪要应由（）负责起草，并经与会各方代表会签。
正确答案：A、A、项目监理机构B、总监理工程师C、施工单位D、建设单位3、是否采用计划性风险自留对策，应从费用、期望损失、（）等方面与工程保险比较后能得出结论。
正确答案：D、A、风险概率、机会成本、税收B、风险概率、机会成本、服务质量C、服务质量、税收、风险概率D、机会成本、服务质量、税收4、对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档工作进行监督、检查是（）的职责。
正确答案：A、A、建设单位和监理单位B、设计单位和监理单位C、监理单位和地方城建档案管理部门D、建设单位和地方城建档案管理部门5、《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为（）．正确答案：A、A、2年B、1年C、5年D、3年6、在确定建设工程数据库的结构之后，建立建设工程数据库的主要任务是数据的（）．正确答案：B、A、分类和分析B、积累和分析C、整理和分析D、编码和分析7、有效的组织设计在提高组织活动效能方面起着重大的作用，下列关于组织构成因素的表述中，正确的是（）。
正确答案：A、A、管理部门的划分要根据组织目标与工作内容确定B、组织的最高管理者到最基层的实际工作人员权责逐层递增C、管理跨度越大，领导者需要协调的工作量越小，管理难度越小D、管理层次是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数8、监理工程师邀请建设行政主管部门的负责人员到施工现场对工程进行指导性巡视，属于组织协调方法中的（）。
2015一级建造师真题及答案
2015一级建造师真题及答案一、单项选择题1.【题干】某工厂在经历强烈地震后，其结构仍能保持必要的整体性而不发生坍塌，此项功能属于结构的( )。
【选项】A.安全性B.适用性C.耐久性D.稳定性【答案】A2.【题干】某构件受力简图如右图，则点O的力矩M0为( )。
【选项】A.P·aB.P·bC.P·cD.P·d【答案】B【解析】本题考查的是力偶、力矩的特性。
力矩=力×力臂。
力臂是力矩中心点O至力P的作用线的垂直距离。
【考点】3.【题干】关于一般环境条件下建筑结构混凝土板构造要求的说法，错误的是( )。
【选项】A.屋面板厚度一般不小于60mmB.楼板厚度一般不小于80mmC.楼板的保护层厚度不小于35mmD.楼板受力钢筋间距不宜大于250mm【答案】C4.【题干】代号为P·O的通用硅酸盐水泥是( )。
【选项】A.硅酸盐水泥B.普通硅酸盐水泥C.粉煤灰硅酸盐水泥D.复合硅酸盐水泥【答案】B【解析】本题考查的是水泥的性能和应用。
普通硅酸盐水泥的代号为P·O。
【考点】5.【题干】在工程应用中，钢筋的塑性指标通常用( )表示。
【选项】A.抗拉强度C.强屈比D.伸长率【答案】D6.【题干】下列混凝土外加剂中，不能显著改善混凝土拌合物流变性能的是( )。
【选项】A.减水剂B.引气剂C.膨胀剂D.泵送剂【答案】C7.【题干】木材的干缩湿胀变形在各个方向上有所不同，变形量从小到大依次是( )。
【选项】A.顺纹、径向、弦向B.径向、顺纹、弦向C.径向、弦向、顺纹D.弦向、径向、顺纹【答案】A8.【题干】在进行土方平衡调配时，需要重点考虑的性能参数是( )。
【选项】A.天然含水量C.密实度D.可松性【答案】D9.【题干】针对渗透系数较大土层，适宜采用的降水技术是( )降水。
【选项】A.真空井点B.轻型井点C.喷射井点D.管井井点【答案】D10.【题干】某跨度8m的混凝土楼板，设计强度等级C30，模板采用快拆支架体系，支架立杆间距2m，拆模时混凝土的最低强度是( )MPa。
2010年监理工程师考试《建设工程监理案例分析》真题及详解
2010年监理工程师考试《建设工程监理案例分析》真题及详解试题一（20分）某工程，建设单位通过招标方式选择监理单位。
工程实施过程中发生下列事件：事件1：在监理招标文件中，列出的监理目标控制工作如下：投资控制：（1）组织协调设计方案优化；（2）处理费用索赔；（3）审查工程概算；（4）处理工程价款变更；（5）进行工程计量。
进度控制：（1）审查施工进度计划；（2）主持召开进度协调会；（3）跟踪检查施工进度；（4）检查工程投入物的质量；（5）审批工程延期。
质量控制：（1）审查分包单位资质；（2）原材料见证取样；（3）确定设计质量标准；（4）审查施工组织设计；（5）审核工程结算书。
事件2：监理合同签订后，总监理工程师委托总监理工程师代表负责如下工作：（1）主持编制项目监理规划；（2）审批项目监理实施细则；（3）审查和处理工程变更；（4）调解合同争议；（5）调换不称职监理人员。
事件3：该项目监理规划内容包括：（1）工程项目概况；（2）监理工作范围；（3）监理单位的经营目标；（4）监理工作依据；（5）项目监理机构人员岗位职责；（6）监理单位的权利和义务；（7）监理工作方法及措施；（8）监理工作制度；（9）监理工作程序；（10）工程项目实施的组织；（11）监理设施；（12）施工单位需配合监理工作的事宜。
事件4：在第一次工地会议上，项目监理机构将项目监理规划报送建设单位，会后，结合工程开工条件和建设单位的准备情况，又将项目监理规划修改后直接报送建设单位。
事件5：专业监理工程师在巡视时发现，施工人员正在处理地下障碍物。
经认定，该障碍物确属地下文物，项目监理机构及时采取措施并按有关程序进行了处理。
问题：1．指出事件1中所列监理目标控制工作中的不妥之处，说明理由。
2．指出事件2中的不妥之处，说明理由。
3．指出事件3中项目监理规划内容中的不妥之处。
根据《建设工程监理规范》，写出该项目监理规划还应包括哪些内容。
4．指出事件4中的不妥之处，说明理由。
2010年监理工程师《案例分析》真题答案及解析
建设工程案例分析第 1题：案例分析题(本题1分)某实施监理的工程，建设单位分别与甲、乙施工单位签订了土建工程施工合同和设备安装工程施工合同，与丙单位签订了设备采购合同。
工程实施过程中发生下列事件：事件1：甲施工单位按照施工合同约定的时间向项目监理机构提交了《工程开工报审表》，总监理工程师在审批施工组织设计文件后，组织专业监理工程师到现场检查时发现：施工机具已进场准备就位；施工测量人员正在进行测量控制桩和控制线的测设；拆迁工作正在进行，不会影响工程进度。
为此，总监理工程师签署了同意开工的意见，并报告了建设单位。
事件2：专业监理工程师巡视时发现，甲施工单位现场施工人员准备将一种新型建筑材料用于工程。
经询问，甲施工单位认为该新型建筑材料性能好、价格便宜，对工程质量有保证。
项目监理机构要求其提供该新型建筑材料的有关资料，甲施工单位仅提供了使用说明书。
事件3：项目监理机构检查甲施工单位的某分项工程质量时，发现试验检测数据异常，便再次对甲施工单位试验室的资质等级及其试验范围、本工程试验项目及要求等内容进行了全面考核。
事件4：为了解设备性能，有效控制设备制造质量，项目监理机构指令乙施工单位指派专人进驻丙单位，与专业监理工程师共同对丙单位的设备制造过程进行质量控制。
事件5：工程竣工验收时，建设单位要求甲施工单位统一汇总甲、乙施工单位的工程档案后提交项目监理机构，由项目监理机构组织工程档案验收。
问题：1．事件1中，总监理工程师签署同意开工的意见是否妥当？说明理由。
2．写出项目监理机构处理事件2的程序。
3．事件3中，项目监理机构还应从哪些方面考核甲施工单位的试验室？4．事件4中，项目监理机构指令乙施工单位派专人进驻丙单位的做法是否正确？说明理由。
5．指出事件5中建设单位要求的不妥之处，说明理由。
【试题解析】：1．事件1中，总监理工程师签署同意开工的意见不妥。
理由：因总监理工程师检查内容中没有包含：施工许可证是否取得、现场管理人员是否到位、主要工程材料是否落实、现场的三通一平是否满足开工条件、现场工作应该完成。
建设工程监理案例分析模拟30
[模拟] 建设工程监理案例分析模拟30多项填空题（一）某工程建设单位分别与监理单位、施工单位签定了监理合同和工程承包合同。
施工开始前，建设单位要求监理单位提交监理规划。
但总监理工程师认为目前只有基础施工图，±0.000以上设计单位尚未出施工图，不能进行监理规划的编写，于是拒绝建设单位要求。
但建设单位急需该项目的监理规划，总监理工程师建议先用监理大纲代替，建设单位无奈同意了该作法。
不久，设计单位送来±0.000以上施工图，于是总监理工程师委托总监理工程师代表主持编写项目监理规划。
开工后1个月，建设单位因资金紧缺，书面要求施工单位暂停施工。
施工单位同意停工1个月，但要求建设单位赔偿因停工造成的损失，并在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交了对建设单位的费用索赔意向通知书。
问题：第1题：设计图纸不全是否影响监理规划的编写?编写监理规划的依据是什么?__________参考答案：设计图纸不影响监理规划的编写。
监理规划编写的依据是：(1)工程建设方面的法律、法规；(2)政府批准的工程建设文件；(3)建设工程监理合同；(4)其他建设工程合同；(5)监理大纲。
详细解答：第2题：监理规划与监理大纲的作用有何不同?__________参考答案：监理大纲的作用：承揽监理任务；为今后开展监理工作提供方案；为编写规划提供直接依据。
监理规划的作用：指导项目监理机构全面开展监理工作；监理主管机构对监理单位实施监督的依据；建设单位确认监理履行监理合同的依据；监理单位的存档资料和内部考核的依据。
详细解答：第3题：总监理工程师是否能委托总监理工程师代表主持编写项目监理规划?总监理工程师不能将哪些工作委托总监理工程师代表?__________参考答案：总监理工程师不能将主持编写监理规划委托给总监理工程师代表。
总监理工程师不能将下列工作委托给总监理工程师代表。
(1)主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；(2)签发工程开工／复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单；(3)审核签认竣工结算；(4)调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔，审批工程延期；(5)根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。
2022年-2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析通关提分题库及完整答案
2022年-2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析通关提分题库及完整答案大题（共10题）一、政府投资的某工程，监理单位承担了施工招标代理和施工监理任务。
该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。
工程实施中发生了下列事件：事件1：工程招标时，A、B、C、D、E、F、G共7家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。
评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没有投标单位法定代表人的签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字（招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定）；B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的；C投标单位以招标文件规定的工期380天作为投标工期，但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400天签订；D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。
事件2：经评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。
在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价，以价格低者为中标单位，按原投标报价签订施工合同后，建设单位与中标单位再以新报价签订协议书作为实际履行合同的依据。
监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投标单位为中标单位。
事件3：开工前，总监理工程师组织召开了第一次工地会议，并要求G单位及时办理施工许可证，确定工程水准点、坐标控制点，按政府有关规定及时办理施工噪声和环境保护等相关手续。
事件4：开工前，设计单位组织召开了设计交底会。
会议结束后，总监理工程师整理了一份《设计修改建议书》，提交给设计单位。
事件5：施工开始前，G单位向专业监理工程师报送了《施工测量成果报验表》，并附有测量放线控制成果及保护措施。
专业监理工程师复核了控制桩的校核成果和保护措施后即予以签认。
问题：分别指出事件1中A、B、C、D 投标单位的投标文件是否有效？说明理由。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
某工程建设单位分别与监理单位、施工单位签定了监理合同和工程承包合同。
施工开始前，建设单位要求监理单位提交监理规划。
但总监理工程师认为目前只有基础施工图，±0.000以上设计单位尚未出施工图，不能进行监理规划的编写，于是拒绝建设单位要求。
但建设单位急需该项目的监理规划，总监理工程师建议先用监理大纲代替，建设单位无奈同意了该作法。
不久，设计单位送来±0.000以上施工图，于是总监理工程师委托总监理工程师代表主持编写项目监理规划。
开工后1个月，建设单位因资金紧缺，书面要求施工单位暂停施工。
施工单位同意停工1个月，但要求建设单位赔偿因停工造成的损失，并在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交了对建设单位的费用索赔意向通知书。
问题：
1.设计图纸不全是否影响监理规划的编写?编写监理规划的依据是什么?
2.监理规划与监理大纲的作用有何不同?
3.总监理工程师是否能委托总监理工程师代表主持编写项目监理规划?总监理工程师不
能将哪些工作委托总监理工程师代表?
4.总监理工程师与总监理工程师代表之间、总监理工程师同该项目法人之间、总监理工程师代表同该项目法人之间的责任关系如何?
5.监理单位是否应受理施工单位提出的索赔?写出施工单位和总监理工程师处理索赔过
程中应使用的相关表式。
6.监理单位处理费用索赔的依据是什么?
二、在某建设工程施工招标的开标大会上，除了到会的10家投标单位的有关人员外.
招标办请来市公证处法律顾问参加大会。
开标前，公证处顾问提出对各投标单位提交的资质
进行审查。
当时有人对这一程序提出质疑。
在开标中，对一建筑公司的投标提出疑问，这个公司所提交的资质材料种类与份数齐全，且有单位盖的公章和项目负责人签字，可是法律顾问坚持认定该单位不符合投标资格，取消了该标书。
经过评标后，最终与某建筑公司签订了建设工程承包合同。
开工后1个月，建设单位因资金紧缺，口头要求建筑公司暂停施工，建筑公司亦口头答应停工1个月。
工程按合同规定期限验收时，建设单位发现工程质量存在问题，要求返工。
返工完毕结算时，建设单位认为建筑公司延迟交付工程，应偿付预期违约金。
建筑公司认为：建设单位要求临时停工并不得顺延完工日期，建筑公司为抢工期才出现了质量问题，因此延迟交付的责任不在建筑公司。
建设单位认为：临时停工和不顺延工期是当是建筑公司答应的，其应当履行承诺，承担违约责任。