造价员考试模拟题(1)word版本
2011年造价员考试模拟试卷
造价员考试试题模拟试题(一）一、单项选择题(共60题,每题1分，共60分。
每题的备选答案中，只有一个最符合题意的)１.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（)。
A.建设单位B.施工单位C.建立单位D.设计单位2.开标应当由（）主持,在招标文件中预先确定的地点公开进行。
Ａ.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人C.投标人推选的代表D.公证人３．根据我国现行规定,下列属于造价工程师权利的是( ）。
A.发起设立工程造价咨询企业 B．签订工程施工合同C.依法裁定工程经济纠纷Ｄ.审批工程变更文件4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（）。
Ａ.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年B.取得造价工程师注册证书的人员不少于1０人C．企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60%D.企业注册资本不少于人民币100万元5．建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。
下列不属于项目管理三大目标的是( )。
A.规定的时间Ｂ.规定的预算费用C.规定的质量标准D.规定的安全标准6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ )。
Ａ．次序可以颠倒，但不能交叉B.次序不能颠倒,但可以进行合理的交叉C.次序不能颠倒,也不能进行交叉D．次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉7．建设工程项目组成中的最小单位是（）。
A.分部工程Ｂ.分项工程C.单项工程Ｄ.单位工程8．在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是( ）。
A．进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制Ｃ．质量控制和造价控制D．造价控制和风险控制9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是( )。
A．风险事件发生的概率B．风险清单Ｃ．风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级10.当事人订立合同，必须经过的程序是（ )。
A．担保和承诺Ｂ.要约和担保C.要约和承诺Ｄ.承诺和公正１1.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是( ）。
造价员考试模拟试题-Microsoft-Word-文档汇编
一、单选题（40题）1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（）组成。
A、建安工程费用和设备购置费等B、设备工器具购置费C、土地使用费及勘察设计费D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（）。
Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资3．预算定额基价是指（）的人工、材料、施工机械使用费之和。
A、单位工程B、分部分项工程C、扩大分部分项工程D、单项工程4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（）。
Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（）。
A、单价法B、实物法C、概算法D、指标法6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（）。
A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。
7．工程项目施壬合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。
以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。
A．③-②-①B．①-②-③C．③-①-②D．②-①-③8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与( )体积比。
A.天然砂B.天然净砂C.净干砂D.饱和干砂9．材料预算价格是指材料( )费用A.采购B.成本C.预算D.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10．一般土建工程费用定额中的费率是由( )而定的A.施工单位资质B.工程造价的大小C.上级主管部门D.工程类别11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理( )A.可换算入定额内B.建立补充定额C.由甲乙双方商定在独立费中处理D.视情况而定12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按( )层计算A.1 ,B.1.5, C2, D.313．人工挖地槽、地坑定额深度为( )米，超过时可另作补充定额A.3,B.4,C.5,D.614．机械挖土方工程量，按机械挖土方( )％，人工挖土方(D)％计算A.80B.20C. 90D.1015．砖基础施工所需工作面宽度为每边( )mmA.150B.200C.250D.30016．人工挖土方，当挖土深度超过( )米时，需增加工日A.1.2B.1.5C.2D.以上答案都不对17．挖沟槽长度，外墙按图示( )长计算，内墙按图示基础底面之间( )长度计算A.实际B.外边线C.中心线D.净长线18．某工程采用机械化施工大型土方工程10000m3,•挖土深1.5米,人工施工占10%,人工挖土方定额单价7.13元/m3,其人工挖土方的定额直接费是( )元。
造价员考试基础知识经典模拟试题70word版本
2010年造价员考试基础知识经典模拟试题（1）来源：考试大 【有了考试大，考遍全天下】 2010年9月2日试题导读：为了让广大考生更好备考，考试大造价员编辑特整理了“2010年造价员考试基础知识经典模拟试题”以供广大学员复习使用。
更多复习资料请访问考试大造价员站点。
1.施工总平面图不包括[ ] A 、地下已拆除建筑物 B 、道路C 、文化生活和福利建筑D 、安全、消防设施位置采集者退散 答案：A分析：施工总平面图设计的内容(1)建设项目施工总平面图上一切地上、地下已有的和拟建的建筑物、构筑物以及其他设施的位置和尺寸。
(2)一切为全工地施工服务的临时设施的布置位置，包括：道路；加工厂、仓库、文化生活和福利建筑；安全、消防设施位置，永久性测量放线标桩位置等。
2.场地平整[ ]A 、按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算B 、按设计图示尺寸以建筑物首层面积的一半计算C 、按设计图示尺寸以建筑物首层面积四周向外扩大2M 计算D 、按经甲方工程师签批的施工组织设计的使用面积计算 答案：A分析：场地平整按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算，计量单位为m23．小跨度工业厂房指小于或等于[ ]m 的单层工业厂房。
A 、6 B 、10 C 、12 D 、18 答案C分析工业建筑的分类(1)小跨度。
指小于或等于12m 的单层工业厂房。
这类厂房的结构类型以砌体结构为主。
(2)大跨度。
指15-36m 的单层工业厂房。
其中15—30m 的厂房以钢筋混凝土结构为主，跨度在36m 及36m 以上时，一般以钢结构为主。
4．室内装饰中的木结构墙身均需防火处理，应在制作墙身木龙骨上与木夹板的背面涂刷[ ]遍防火漆。
A 、2 B 、3 C 、4 D 、5 答案：B分析：室内装饰中的木结构墙身均需防火处理，应在制作墙身木龙骨上与木夹板的背面涂刷三遍防火漆1、充分发挥工程价格作用的主要障碍是（ ）。
A ．工程造价信息的封闭B ．投资主体责任制尚未完全形成C ．传统的观念和旧的体制束缚D ．工程造价与流通领域的价格联系被割断 答案：C 。
[工程类试卷]造价员(土建造价员)模拟试卷1及答案与解析
![[工程类试卷]造价员(土建造价员)模拟试卷1及答案与解析](https://img.taocdn.com/s3/m/ceea36f5ad51f01dc281f1bc.png)
造价员（土建造价员）模拟试卷1及答案与解析一、单项选择题下列各题的备选答案中，只有一个是符合题意的。
1 预算定额的水平较施工定额的水平（）。
（A）高（B）低（C）相同（D）不同2 某产品的生产系统，年产120万吨，投资额为85万元，用生产能力指数法估算年产360万吨该产品的生产系统的投资额为（）。
(n=05，f=1)。
（A）120.5万元（B）127.5万元（C）147.2万元（D）255.3万元3 建设项目可行性研究报告可用于（）。
（A）作为向银行贷款的依据（B）作为编制施工图的依据（C）作为工程结算的依据（D）作为招投标的依据4 在建设项目的设备选用中，应尽量选用（）。
（A）进口设备（B）引进主机（C）成套引用（D）国产设备5 某企业拟建一幢宿舍楼，预计建设工期为半年，整体工程的合同价款总额已经确定，预计在施工过程中不会随物价变化而变化，最适合的合同价形式为（）。
（A）固定合同总价（B）固定合同单价（C）可调值总价（D）纯合同单价6 关于生产能力指数，以下叙述正确的是（）。
（A）这种方法是指标估算法（B）这种方法也称为因子估算法（C）这种方法是把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系（D）这种方法是表明，造价与规模呈非线性关系7 我国现行建设项目工程造价的构成中，工程建设其他费用包括（）。
（A）基本预备费（B）税金（C）建设期贷款利息（D）与未来企业生产经营有关的其他费用8 在下列索赔事件中，承包方不能提出费用索赔的是（）。
（A）业主要求加速施工导致工程成本增加（B）由于业主和工程师原因造成施工中断（C）恶劣天气导致施工中断，工期延误（D）设计中某些工程内容错误导致工期延误9 单台设备试车费属于（）。
（A）联合试运转费（B）设备购置费（C）生产准备费（D）设备安装费10 下列方法中，属于设计概算审查方法的是（）。
（A）重点审查法（B）分阶段审核法（C）利用手册审查法（D）联合会审法11 基本预备费是指在（）范围内难以预料的工程费用。
造价员考试模拟试题Word版
造价员考试模拟试题1、限额设计进行横向控制的内容包括（）。
A.合理进行投资分配B.对设计变更的严格控制C.进行合理的责任分解D.按设计阶段从前往后的顺序进行控制E.建立健全奖惩制度标准答案:C、E2、建设工程施工招标标底编制的主要方法有（）。
A.定额计价法B.类比分析法C.工程量清单计价法D.指标计算法E.加权平均法标准答案:A、C3、投标文件的技术性评审内容包括（）。
A.分析报价构成的合理性B.检验投标文件中是否加盖了印章C.质量控制措施评估D.环境污染的保护措施评估E.关键工序评估标准答案:C、D、E4、因不可抗力时间导致的损失中应由发包人承担的是（）。
A.运至施工场地待安装设备的损害B.承包人机械设备损坏及停工损失C.工程所需清理、修复费用D.第三方人员伤亡和财产损失E.承包人人员伤亡标准答案:A、C、D5、设备、材料采购评标中，百分评定法的主要好处在于（）。
A.客观公正B.评标考虑因素全面C.便于量化比较D.简便易行E.各投标人独立给分标准答案:B、C、D6、当发生索赔事件时，通常可索赔的费用包括（）。
A.人工费B.保函手续费C.违约金D.现场管理费E.公司管理费标准答案:A、B、D、E7、通常情况下，缺陷责任期的长度可能是（）。
A.六个月B.十二个月C.十八个月D.二十四个月E.三十六个月标准答案:A、B、D8、下列内容中属于无形资产的是（）。
A.专利权B.土地使用权C.土地所有权D.商誉E.商标标准答案:A、B、D“2010年造价员基础知识考前冲刺试题”以供广大学员复习使用。
1、通常所说的建设项目竣工验收，指的是（）。
A.单位工程验收B.单项工程验收C.交工验收D.动用验收标准答案:D2、竣工决算反映的是项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的（）。
A.固定资产投资、流动资产投资和总投资B.建设费用、建设成果和财务情况C.建设费用、财务决算和交付使用资产D.投资总额、竣工图和财务报告标准答案:B3、对于按图竣工没有变动的，应由（）在原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图。
造价员考试基础知识模拟试题1
2021年造价员考试根底知识模拟试题1、标底编制的主要作用是()。
A.确定合同价格B.评审投标人报价是否合理C.指导投标人报价D.控制施工图预算标准答案:B2、当采用可供选择的工程报价是，对于难以实现的规格，通常应该()。
A.将该规格价格压低B.将该规格价格较大幅度提高C.将该规格价格适当提高D.不对该规格报价标准答案:B3、本钱加酬金合同的主要缺点是()。
A.仅适用于工期短的工程B.风险全部由承包人承当C.发包人对工程总造价不易控制D.承包人需要准确计算工程量标准答案:C4、对于工程师代表发出的指令、通知，描述正确的选项是()。
A.工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件效力相同B.该指令、通知经工程师认可后生效C.工程师代表由发包人委派D.工程师代表通常不能直接发出指令和通知标准答案:A5、施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于()以内以书面形式通知工程师。
A.4小时B.24小时C.8小时D.48小时标准答案:C6、当采购车辆时，比拟常用的评标方法是()。
A.全寿命费用评标价法B.综合评标价法C.最低投标价法D.百分评定法标准答案:A7、与我国的【施工合同文本】相比，FIDIC通用合同条件在条款构成上的差异在于()。
A.涉及工程进度控制的条款B.涉及权利义务的条款C.涉及费用管理的条款D.涉及法规性的条款标准答案:D8、关于FIDIC合同条件中的争端解决，以下描述中错误的选项是()。
A.通过法律手段解决争端可采用仲裁或诉讼方式B.双方之间发生起因于合同的任何争端都可提交争端裁决委员会C.如果双方对工程师的决定不满，可以将争端提交争端裁决委员会D.FIDIC合同条件提倡双方应尽量自行友好解决争端标准答案:A9、FIDIC合同条件下，当某项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于()时，应确定新的费率或价格。
A.0.01%B.1%C.%D.10%标准答案:D10、从工程索赔产生的原因上看，工程师指令承包人加速施工属于()原因导致的索赔。
造价员考试模拟试题一
造价员考试模拟试题一(总10页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--模拟试题一一、冲刺班目标1.通过做题回顾知识点；2.重新梳理教材中知识点，对重点难点予以进一步的强化理解和记忆；3.提高做题能力，训练解题方法。
二、冲刺班的学习方法及建议1.基础班听完，教材全面看一遍后再听冲刺班；2.学会总结相关知识，注意前后对比；3.把握教材脉络，摸清出题特点，并有针对性地学习。
建设工程造价管理基础知识模拟试题（一）一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。
每题的备选答案中，只有一个最符合题意1.建设单位应当在领取施工许可证后及时开工，开工期限为领取施工许可证之日起（）个内。
[答疑编号0101：针对该题提问]【答案】C【解析】施工许可证的有效期限：建设单位应自领取许可证之日起3个月内开工，延期以两次为限，每次不超过3个月。
既不开工又不申请延期或延期超时的，许可证自动废止。
参见教材P1。
【扩展】开工报告办理：因故不能按期开工超过6个月，重新办理。
2.投标人可以在（）前，补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
A.招标人发出中标通知书前B.招标文件要求提交投标文件的截止时间前C.开始评标前D.开始定标前[答疑编号0102：针对该题提问]【答案】B【解析】投标截止时间前，投标人可补充、修改或撤回投标文件，并书面通知招标人，修改的内容作为投标文件的组成部分。
参见教材P18。
【扩展】招标人对已发出的招标文件进行必要澄清和修改的，应当在提交投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件的收受人。
3.造价工程师初始注册的有效期为（）年。
[答疑编号0103：针对该题提问]【答案】C【解析】初始注册：自执业资格证书签发之日起一年内提出注册申请，初始注册有效期为四年。
参见教材P33。
【扩展】延续注册：应在注册有效期满30日前申请延续注册，有效期为四年；变更注册：变更注册后延续原注册有效期。
全国造价员考试模拟试题(附老师答案)
09年全国造价员考试模拟试题（一）1. 具有独立的设计文件、在竣工后可以独立发挥效益或生产能力的产品车间生产线或独立工程是（）。
A. 单项工程B. 单位工程C. 分部分项工程D. 建设项目2. 工程建设都有一个较长的建设期。
在建设期内，由于存在许多不可控制的因素，影响工程造价的变化，工程造价在整个建设期处于不确定状态，这体现了工程造价（）的特点。
A. 个别性B. 差异性C. 层次性D. 动态性3. 建设工程承包价格是对应于（）而言的。
A. 承包人B. 承、发包双方C. 发包人D. 建设单位4. 工程造价的预测职能、控制职能、评价职能和( )，是工程造价的特殊职能。
A. 流通职能B. 市场职能C．计划职能D．调控职能5. 工程造价管理包括工程造价合理确定和有效控制两个方面。
（）为控制拟建项目工程造价的最高限额。
A. 投资估算B. 初步设计总概算C. 施工图预算D. 承发包合同价6. 工程造价控制的重点阶段是（）。
A. 设计阶段B. 招投标阶段C. 施工阶段D. 结算审核阶段7. ( )是控制工程造价最有效的手段。
A. 采用先进技术B. 招标竞价C. 控制变更D. 技术与经济相结合8. 工程造价咨询业的首要功能（）。
A. 服务功能B. 引导功能C. 联系功能D. 审核功能9. 我省工程量清单计价办法规定，（）不属于规费项目。
A. 工程定额测定费B. 安全文明施工措施费C. 劳动保险费D. 建筑管理费10. 某砌砖班组有12名工人，砌筑某办公楼1.5砖混水外墙需8天完成，砌砖墙的时间定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量（）。
A. 80m3B. 76.8m3C. 115.2m3D. 120m311. 某瓦工班组20人，砌1砖厚砖基础，基础埋深1.3m，5天完成89m3的砌筑工程量，砌筑砖基础的定额是（）。
A. 0.89工日/m3B. 1.12m3/工日C. 0.89m3/工日D. 1.12工日/m312. 某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.85工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的25％和15％，人工幅度差系数为10％，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。
造价员模拟试卷(一)
2011年造价员模拟试卷（一）一、单项选择题(共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地( )建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A．省、自治区、直辖市级人民政府B．市级以上人民政府C．县级以上人民政府 D.乡(镇)级以上人民政府2 .招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的．，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少( )前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.7日B．1 5日C．2 0日D．30日3根据《中华人民共和国土地管理法》规定，国家实行土砘用途管制制度。
通过编制土地利用总体规划，规定土地用途，下列选项中，不属于建设用地的是( )。
A．旅游用地B．军事设施用地C．农田水利用地D．交通水利设施用地4．有下列情形之一的，有关政府土地行政主管部门报经原批准用地的人民政府或者有批准权的人民政府批准，可以收回国有土地使用权，属于( )情形而收回国有土地使用权的，对土地使用权人应当给予适当补偿．A．为公共利益需要使用土地的B．土地出让等有偿使用合同约定的使用期限届满，土地使用者未申请续期的C．因单位撤销、迁移等原因，停止使用原划拨的国有土地的D．公路、铁路、机场、矿场等经核准报废的．5注册造价工程师实行注册执业管理制度，申请初始注册应当提交的材料中不包括的是( )。
A.执业资格证件和身份证件复印件B．与聘用单位签订的劳动合同复印件C．工程造价岗位工作证明D．继续教育合格证明6 建设工程项目的分类中，按( )划分，建设工程项目可分为新建项目、扩建项目、改建项目、迁建项目和恢复项目。
A .项目规模B．建设性质C．项目的投资效益D．投资作用．7 目的是为了阐明在指定的地点、时间和投资控制数额内，拟建项目在技术上的可行性和经济上的合理性，并通过对工程项目所作出的基本技术经济规定，编制项目总概算的是建设项目( )阶段。
全国造价员考试试题模拟试题
全国造价员考试试题模拟试题〔一〕一、单项选择题〔共60题，每题1分，共60分。
每题的备选答案中，只有一个最符合题意的〕1.按照?中华人民共与国建筑法?规定，建筑施工许可证的申请者是〔〕。
A.建立单位2.开标应当由〔〕主持，在招标文件中预先确定的地点公开进展。
A.政府招投标管理办公室负责人3.根据我国现行规定，以下属于造价工程师权利的是〔〕。
A.发起设立工程造价咨询企业4.以下不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是〔〕。
C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60%5.建立工程工程管理的核心任务是控制好工程的三大目标。
以下不属于工程管理三大目标的是〔〕。
C.规定的质量标准6.工程工程建立程序是工程建立过程客观规律的反响，各个建立阶段〔〕。
A.次序可以颠倒，但不能穿插B.次序不能颠倒，但可以进展合理的穿插C.次序不能颠倒，也不能进展穿插D.次序可以颠倒，同事可以进展合理的穿插7.建立工程工程组成中的最小单位是〔〕。
A.分部工程8.在工程目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是〔〕。
A.进度控制与质量控制9.在建立工程工程风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是〔〕。
A.风险事件发生的概率10.当事人订立合同，必须经过的程序是〔〕。
C.要约与承诺11.按照?中华人民共与国合同法?规定，以下情形中引起整个合同无效的是〔〕。
12.在工程建立中，各类合同是维系参及单位之间关系的纽带。
在建立工程工程合同体系中，两个最主要的节点是〔〕。
A.业主与承包商13.按计价方式不同，建立工程合同可以划分为三大类。
一下不属于三大合同类型的合同是〔〕。
C.市场价合同14.?建立工程施工合同〔示范文本〕?由三局部组成，以下选项中不属于其组成内容的是〔〕。
A.施工合同书15.?建立工程施工合同〔示范文本〕?的通用条款中规定了三种可选择的计价方式，以下不属于三种计价方式的是〔〕。
C.本钱加酬金合同16.EPC总承包是最典型与最全面的工程总承包方式。
一级造价员考试模拟试卷之一(含答案)
一、单选题1、下列项目中属于世界银行工程造价构成中间接成本的是( )。
A.场外设施费用B.施工管理现场人员的薪金C.服务性建筑费D.车辆费标准答案：b2、下列价格中不能作为国产设备原价的是( )。
A.交货价B.合同价C.成本价D.供应商报价标准答案：c3、在计算国产标准设备原价时，一般采用( )。
A.不带有备件的原价B.用定额估价法计算的原价C.到岸价D.带有备件的原价标准答案：d4、进口某设备，已知装运港船上交货价为500万美元，国际运费率为7.5%，运输保险费率为4%，关税税率为15%，增值税率为17%，消费税税率为10%，则该设备的关税完税价格为( )万元。
(1美元=8.10元人民币)A.6780B.6102C.4535D.5215标准答案：c5、当计算进口设备运杂费时，取费基数为进口设备( )。
A.抵岸价B.离岸价C.到岸价D.中间价标准答案：a6、下列项目中不属于建筑安装工程费中直接费的是( )。
A.脚手架搭拆人员的人工费B.现场施工人员的失业保险费C.已完工程设备保护所消耗的人工费D.搭建临时设施所消耗的人工费标准答案：b7、下列费用中属于企业管理费的是( )。
A.养老保险费B.失业保险费C.劳动保险费D.医疗保险费标准答案：c8、下列费用中属于企业管理费的是( )。
A.生产工人工资性补贴B.生产工人劳动保护费C.生产工人的工会经费D.生产工人的辅助工资标准答案：c9、已知某市建筑安装企业在某县承建了一医院项目，承包合同价格为350万元，其中有部分项目分包给其他承包商，价值80万元，则该建筑安装企业就该承包行为应缴纳的流转税及附加为( )元。
A.119455B.98425C.92151D.89100标准答案：d10、支付土地征用及迁移补偿费时，通常土地补偿费的标准应为该耕地被征用前三年平均年产值的( )倍。
A.3~5B.6~10C.7~9D.8~12标准答案：b11、当计取工程监理费时，对于单工种或临时性项目可根据( )计算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。
每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于 ( D )。
A．分部分项工程B．单项工程C．分项工程D．单位工程2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。
这体现了工程造价（ C ）特点。
A．个别性B．差异性C．层次性D．动态性3．对工程量清单概念表述不正确的是（ B ）。
A．工程量清单是包括工程数量的明细清单B．工程量清单也包括工程数量相应的单价C．工程量清单由招标人提供D．工程量清单是招标文件的组成部分4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（ D ）。
A．加强政府对工程造价的管理B．企业自主报价，国家定额只作参考C．实行工程量清单计价D．建立以市场形成价格为主的价格机制5．下列哪项费用属于静态投资（ A ）。
A．建筑安装工程费用B．价差预备费C．投资方向调节税D．建设期贷款利息6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（ D ）。
A 75%～95%B．35%～75%C．15%～50%D．5%～35%7． ( D )是控制工程造价最有效的手段。
A．采用先进技术B．招标竞价C．实施工程造价全过程控制D．技术与经济相结合8．工程造价咨询业的首要功能（ A ）。
A．服务功能B．引导功能C．联系功能D．审核功能9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（ B ）。
A．20学时B．30学时C．40学时D．60学时10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。
A．5％B．10％C．15％D．20％11．根据我省清单计价法的规定，（ B ）不属于措施项目费的内容。
A．环境保护费B．低值易耗品摊销费C．临时设施费D．脚手架费12．在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（ D ）的现场管理人员的人工数确定。
A．2%B．3%C．5%D．10%13．我国进口设备采用最多的一种货价是（ A ）。
A．装运港船上交货价（FOB）B．目的港船上交货价（FOS）C．离岸价加运费（C&F）D．到岸价（CIF）14．某瓦工班组15人，砌1.5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1.25工日/m 3，该班组完成的砌筑工程量是（ D ）。
A．112.5m3B．90m3/工日C．80m3/工日D．72m315．地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝1㎜，其损耗率为1.5％，则100㎡地面地砖消耗量为（ B ）。
A．2475块B．2513块C．2500块D．2462.5块16．工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（ C ）费用中考虑。
A．分部分项工程费B．零星工程项目费C．预留金 D.措施项目费17．工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（ C ）。
A．项目编码统一B．项目名称统一C．计价依据统一D．工程量清单计算规则统一18．采用工程量清单计价，规费计取的基数是（ D ）。
A．分部分项工程费B．人工费C．人工费＋机械费D．分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费19．分部分项工程量清单项目编码为040403003001，该项目为（ D ）工程项目。
A．装饰装修工程B．建筑工程C．安装工程D．市政工程20．对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用（ D ）。
A.标准预算审查法 B.对比审查法 C.筛选审查法 D.全面审查法21．可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 ( C )小时可调整合同价款。
A．6B．12C．8D．1022．不平衡报价法又称（ B ）。
A．先盈后亏法B．前重后轻法C．突然降价法D．增加建议法23．对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（ C ）合同。
A．固定总价B．固定单价 C.调值总价D．成本加酬金24．竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在（ B ）天内进行核对审查并提出审查意见。
A．20B．30C．45D．6025．包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的（），不高于合同全额的（ C ）。
A．10％，20％B．20％，30％C．10％，30％D．15％，25％26．某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60％，预付备料款为25％，当累计结算工程款为（ C ）时，开始扣回备料款。
A．180万元B．600万元C．700万元D．720万元27．合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（ D ）。
A．按审价部门提出的价格调整B．按发包人指定的价格调整C．按设计部门提出的价格调整D．由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整28．根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后（ C ）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。
A．7B．14C．15 D ．1029．实行工程量清单计价，（ B ）。
A．业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险B．业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险C．业主承担工程量变动和工程价格波动的风险D．承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险30．中标通知书发出后（ B ）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。
A．15天B．30天C．45天D．三个月31．《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（ C ）。
A．中标人报价最低B．经评审的合理低价C．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。
D．经评审的合理低价且不低于成本32．对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（ D ）撤销该合同。
A．建设行政主管部门B．工商行政管理部门C．合同管理部门D．人民法院33．施工合同文件正确的解释顺序是（ C ）。
A．施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单或预算书B．施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单C．施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单D．施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款34．施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（ B ）承担所有差价。
A．承包人B．发包人C．承包人与发包人共同D．承包人与发包人协商35．当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应（ D ）。
A．以工程量清单中的工程量为准B．以施工图中的工程量为准C．以上面A、B两者的平均值为准D．在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整36．财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为（ D ）。
A．不低于工程价款30％，不高于工程价款60％B．不低于工程价款40％，不高于工程价款70％C．不低于工程价款40％，不高于工程价款80％D．不低于工程价款60％，不高于工程价款90％37．根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（ A ）。
A．违约方当事人客观上存在违约行为B．违约方当事人主观上有过错C．守约方当事人客观上存在损失D．由合同当事人在法定范围内自行约定38．以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该（ B ）。
A．作为独立费列入主体工程工程量清单中B．建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同C．作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中D．建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同39．建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的（ C ）预付安全防护、文明施工措施费。
A．30%B．40%C．50%D．60%40．我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（ D ）。
A．一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日B．一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日C．一类工38元/工日，二类工34元/工日，三类工30元/工日D．一类工40元/工日，二类工37元/工日，三类工34元/工日二．多项选择题（共20题，每题2分，共40分。
每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0.5分）1．建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为（ ACE ）。
A．迁建项目B．自筹资金C .新建项目D．中外合资E．改建项目2．工程造价的特殊职能表现在（ ABCE ）。
A．预测职能B．控制职能C．评价职能D．监督职能E .调控职能3．清单计价法的分部分项工程费包括（ ABC ）。
A．人工费B．材料费C．机械费D．措施项目费E．规费4．材料采购保管费包括（ ACDE ）。
A．采购费B.场外运输费C．工地保管费D．仓储损耗E．仓储费5．清单计价法的施工机械费构成包括（ ABCD ）。
A．折旧费B．大修理费C．人工费D．燃料动力费E．管理费6．承包人具有（ ABC ）情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。
A．将承包的建设工程非法转包的B．将承包的建设工程违法分包的C．已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的D．超越资质等级承包的E．工期延误的7．工程建设定额具有（ BCE ）的特征。
A．计划性B．科学性C．系统性D．强制性E．时效性8．施工定额的作用表现在（ ACDE ）。
A．是企业计划管理的依据B．是企业提高劳动生产率的手段C．是企业计算工人劳动报酬的依据D．是编制施工预算、加强企业成本管理的基础E．是企业组织和指挥施工生产的有效工具9．在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由（ AD ）组成的。
A．基本用工B．人工幅度差C．辅助用工D．其他用工E．超运距运费用工10．工程量清单计价方法的作用是（ ABCE ）。
A．有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标B．有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来C．有利于业主获得最合理的工程造价D．有利于国家对建设工程造价的宏观调控E．有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势11．《工程量清单计价规范》的特点是（ ACDE ）。