施工合同补充协议书(精简版)
施工合同补充协议范本6篇
施工合同补充协议范本6篇第1篇示例：施工合同补充协议范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方与乙方就（项目名称）施工合同（合同编号）已经签订，现甲、乙双方经协商一致，为进一步明确双方权利义务，特就有关事项达成如下补充协议：一、在施工过程中，如需要对合同内容进行调整或者增补，需经双方书面确认后方可执行。
对于不可抗力因素影响的工期，双方可以协商再签订工期延长协议，但延长期限不得超过合同约定工期的一半。
甲方应按照延期工期支付相应款项。
二、如因甲方原因导致工程停工超过合同约定的停工期限，乙方有权要求延长工期，甲方应支付相应的延期费用。
在停工期间，乙方无义务承担工程原因发生的损失。
三、如在施工过程中发现原合同内容有疑义或者不明确之处，应当及时协商解决，避免引起纠纷。
双方应保持良好的沟通，并及时调整合同内容。
四、施工过程中所需的所有材料和设备，均应当符合国家标准并且出具合格证明。
对于质量不能确保的材料和设备，乙方有权拒绝接受。
五、甲方应在拨付款项时按照约定的进度及时支付工程款，以确保工程顺利进行。
如因甲方原因未按期支付款项导致工程进度延误，甲方应承担相应责任。
六、施工过程中如发生意外，双方应及时通知对方并共同协商解决措施。
对于因双方原因产生的损失，双方应当共同承担责任。
七、乙方应严格遵守施工现场的安全规定和标准，并对施工过程中的安全问题负责。
如发生人身、财产损失，乙方有责任承担相应赔偿责任。
八、合同解释权归甲方所有。
九、本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
注：本补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：以上即为施工合同补充协议范本，希望甲、乙双方在签订施工合同时能够根据实际情况进行合理的补充协议，以确保双方权益并顺利完成工程。
工程施工合同补充协议范本6篇
工程施工合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1工程施工合同补充协议范本甲方（甲方名称）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________乙方（乙方名称）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________鉴于甲方和乙方就__________工程项目签订了施工合同（合同编号：________），经双方友好协商，特订立本补充协议：一、施工项目和工程内容1.1甲方将以上所述工程项目的________________转交给乙方负责实施。
1.2本补充协议制定的目的是为明确双方合作的流程、责任和义务，以确保工程项目如期、高质量、高效率完成。
二、施工工期2.1甲方及其它相关部门应按工程实际情况为乙方提供必要的协助和支持，确保施工工期不受外部因素干扰。
2.2如有特殊情况需要延长工期，双方应另行协商确定，并在书面形式上签订延期协议。
三、施工质量和安全3.1乙方应按照国家有关法律法规和标准，确保施工质量符合相关标准要求。
3.2乙方应建立健全施工安全管理制度，加强现场安全监督，确保施工安全。
四、施工款支付4.1甲方应按合同规定的进度及时支付施工款项。
4.2如有特殊情况导致支付延误，甲方应提前告知乙方并协商解决方案。
五、工程变更与索赔5.1如有施工项目改变需求或遇到不可抗力等情况，双方应协商确定变更方案，并签订书面变更合同。
5.2如有索赔需求，乙方应提交相关证据和资料，双方协商确定索赔金额，经签字盖章后办理相关手续。
六、保密条款双方应对施工过程、工程项目有关的商业机密及技术资料等保密，未经允许不得擅自泄露或传播。
七、合同解决本补充协议自双方签字盖章生效，终止于工程项目竣工验收结束后。
在履行中如有争议，应通过友好协商解决；协商不成，提交有管辖权的人民法院予以解决。
施工合同补充协议范本6篇
施工合同补充协议范本6篇施工合同补充协议范本 (1) 发包人：________承包人：________为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。
一、工程概况1、工程名称：________2.工程地址：________3.建筑面积：________4.结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。
5.设计单位：________6.监理单位：________二.工程内容及承包范围1.外墙面砖改为外墙漆2.客厅推拉门取消3.本工程为满七层，结构找坡4.楼梯踏步为水泥砂浆面清光5.外墙40×40深灰色栅格取消6.厨房与阳台之间门带窗（MC-2324）取消，阳台改为封闭式厨房。
7.其余均按原图施工三.合同工期（本协议中所列日期均为日历天数记）1.开、竣工日期1.1开工日期：____年____月____；竣工日期：____年____月____日；总工期____天（含法定节假日）以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
四.付款方式本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算；本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。
五.合同生效与终止、争议处理1.除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。
2.本补充协议一式陆份（其中正本贰份），甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）为明确双方在建设工程施工合同中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，特订立本补充协议。
一、本补充协议的签订1.1 本补充协议是建设工程施工合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。
1.2 双方确认并认可原合同中的所有约定，在未与本补充协议中有悖之处，仍然继续执行。
二、工程范围的调整2.1 原合同约定的工程范围为xx，根据实际情况，甲方要求调整该工程范围为xx并增加xx工程内容。
2.2 乙方同意在不影响工程质量和进度的前提下，按照甲方要求进行工程范围的调整，并承担相应的责任。
2.3 调整后的工程范围、工程内容、工程量和工程质量等具体事项应在本补充协议签订后另行明确。
三、工程价款的调整3.1 由于工程范围的调整，双方同意对工程价款进行相应的调整。
3.2 补充协议签订后，乙方应按照调整后的范围和内容重新计算工程价款，并与甲方达成一致后进行支付。
四、工程进度和竣工时间4.1 乙方应根据调整后的工程范围和工程内容重新制定工程进度计划，并确保工程按时竣工。
4.2 如因调整工程范围导致工期延长，乙方应在不违反合同约定的情况下延长竣工时间。
4.3 乙方应在本补充协议签订后及时对工程进度和竣工时间的调整进行通知。
五、安全生产和质量保证5.1 乙方应严格遵守安全生产规定，确保工程安全和施工人员健康。
5.2 工程质量应符合国家标准和甲方要求，乙方承诺对调整后的工程范围和内容进行精心施工，确保质量符合要求。
六、违约责任6.1 如因乙方原因导致工程质量不合格或者工程进度滞后，乙方应承担相应的违约责任。
6.2 如乙方故意违约或严重失职，甲方有权终止合同并要求乙方承担赔偿责任。
七、其他约定7.1 本补充协议自双方盖章后生效，并构成双方的共同意志和约定。
7.2 本补充协议如有争议，双方应友好协商解决，协商不成则提交有管辖权的人民法院裁决。
施工合同补充协议范本5篇
施工合同补充协议范本5篇篇1施工合同补充协议范本甲方（施工单位）：__________乙方（业主单位）：__________由甲乙双方就__________施工项目所签订的施工合同（以下简称“原合同”）存在部分内容需要重新补充和补充的条款，经协商一致，特订立本施工合同补充协议。
一、施工合同补充1. 项目工程名称：__________2. 项目地址：__________3. 工程内容：__________4. 合同金额：__________5. 工程开工日期：__________6. 工程竣工日期：__________二、原合同的修改和补充1. 原合同中与本协议不一致的内容，以本协议的约定为准。
2. 本协议未约定的事项，仍按照原合同的约定执行。
三、施工进度调整1. 如因特殊原因需要调整工程进度，应提前七个工作日通知对方，并经双方同意后进行调整。
2. 调整后的工程进度应及时办理相关手续，确保工程能够按时顺利进行。
3. 如因一方原因导致工程延误，应承担相应责任并赔偿对方损失。
四、工程资金支付1. 工程款支付方式：__________2. 工程款支付比例：__________3. 工程款支付时间：__________4. 工程款支付方式和发票要求：__________五、质量保证及验收标准1. 工程质量保证期限：__________2. 工程质量验收标准：__________3. 工程质量保修期限：__________4. 质量问题处理方式：__________六、安全生产责任1. 双方应严格按照国家有关安全生产法律法规执行，保障施工安全。
2. 如因一方原因导致安全事故发生，应承担相应责任并赔偿对方损失。
七、争议解决1. 本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
2. 如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的法院进行仲裁。
八、生效和其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收完成。
施工补充协议范本6篇
施工补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1施工补充协议范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了明确工程的具体要求以及双方责任，特订立本《施工补充协议》，共同遵守执行。
一、工程名称及地点1. 工程名称：（工程名称）2. 工程地点：（工程地点）二、工程内容及范围（1）原合同约定的工程内容及范围如下：1. （原工程内容）2. （原工程范围）（2）经甲、乙双方协商一致，现增加/修改的工程内容及范围如下：1. （增加/修改工程内容）2. （增加/修改工程范围）三、工程工期1. 原合同约定的工程工期为（工期），经甲、乙双方协商一致，现增加/修改为（新工期）。
四、工程费用及支付方式1. 原合同约定的工程费用为（费用），经甲、乙双方协商一致，现增加/修改为（新费用）。
2. 工程款支付方式：（支付方式）五、供货要求及标准1. 原合同约定的供货要求及标准为（标准），经甲、乙双方协商一致，现修改为（新标准）。
六、质量标准1. 原合同约定的质量标准为（标准），经甲、乙双方协商一致，现修改为（新标准）。
七、安全措施1. 原合同约定的安全措施为（措施），经甲、乙双方协商一致，现增加/修改为（新措施）。
八、其他事项1. 双方在施工过程中如有补充协议，应签署书面合同，具有法律效力。
2. 本补充协议自签署之日起生效，同时对原合同具有补充效力。
乙方：（盖章）甲方：（盖章）签订日期：年月日篇2施工补充协议范本甲方：（委托方）乙方：（施工方）鉴于甲方委托乙方进行工程施工，为规范双方合作，特订立本补充协议。
一、工程名称和地点1. 根据双方原协议约定，本补充协议适用于_____（工程名称），工程地点为______。
二、工程工程范围1. 根据双方原协议约定，本次补充协议的工程范围为______。
三、设计文件1. 双方确认，设计文件乙方已经收到并核对无误。
2. 如设计文件有任何更改，应及时通知甲方并取得甲方书面同意。
四、工作量1. 双方确认本次工程工作量为______，工作量以实际执行情况为准。
施工补充协议书五篇
施工补充协议书五篇施工补充协议书篇1甲方：________________乙方：________________为确保工程质量符合设计要求，如期完成本工程，经双方协商达成补充协议，具体条款如下。
一、原设计为机械钻孔桩，现采用人工挖孔桩，乙方承诺如下：1.按设计要求达到桩体施工质量合格。
2.确保安全施工，若因乙方安全措施不到位，因此所造成的一切损失和事故均由乙方自行承担。
3.乙方确保施工工期，满足施工进度所需的人员，至少____人每天以上，工期____天。
由____月____日计算工期，其它因天气影响施工的因素，以现场签证为准。
4.由机械钻孔桩改为人工挖孔桩，无论任何因素，不再增加额外签证费用。
二、乙方确保按图纸，安全、文明施工。
现场材料有序堆放，若因乙方未按业主安监部、保卫部、工程部要求组织施工，所发生的停工整改通知，在整改期间所用的工日不予在工期中扣除，若因甲方调协不到位，所造成的工期延误，由甲方签证给予顺延工期，窝工费按每人每天____元计取（不含管理人员）。
三、工期延误，每天考核____元。
四、合同范围外的增项内容，以现场甲方负责人签证为准，计算增加费用。
五、原材料、砼，桩体等要求报验、报检的材料和项目，由乙方按监理的指定取样送检、报验。
由甲方协调，检测、检验费由乙方负责。
甲方代表：____________乙方代表：____________________年____月____日施工补充协议书篇2经甲乙双方协商制定以下补充协议：一、工程概况1、工程名称：江苏涌涞1#车间2、3、建筑面积：7.2万平方米。
4、框架结构共计2层。
二、工程内容及承包范围：1、乙方对本工程进行施工总承包，承包范围基础、主体、装饰、装修等、2、乙方在本工程施工中不可以用宿迁本地农民工，若发现使用本地民工，所发生的任何事故均由乙方自行处理，以及在工程施工全过程所发生的任何事故，均由乙方全权负责，甲方均不承担经济责任。
3、乙方承包范围内的设计变更而引起的增减工程由甲乙双方共同协商。
施工补充协议范本5篇
施工补充协议范本5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于[原合同签署日期]签署了关于[项目名称]的施工合同（以下简称“原合同”），为明确双方在工程施工过程中的补充事宜，经友好协商，达成如下补充协议：一、协议背景鉴于原合同已经对双方的基本权利和义务进行了明确约定，现根据工程实际情况及双方新的约定，对原合同的部分内容进行补充和说明。
二、工程进度与调整1. 甲方应根据工程实际需求及时调整工程进度计划，并提前书面通知乙方。
乙方应依照调整后的计划进行施工组织。
2. 若因甲方原因导致的工程进度延误，甲方应支付相应的工期延误费用给乙方。
具体费用按照延误天数和双方协商确定的单价计算。
三、工程变更与调整1. 甲方有权根据工程需要对项目内容进行合理变更，但应提前书面通知乙方，并说明变更的原因、范围及影响。
2. 乙方在收到甲方的变更通知后，应及时调整施工方案并报甲方确认。
如变更引起工程量增减，应相应调整合同价款。
四、价格调整机制1. 若工程施工过程中，因材料价格、人工费用等成本因素发生较大变化，甲乙双方应协商对合同价款进行相应调整。
2. 价格调整的依据应为国家或地方相关政府部门发布的价格指数、造价信息以及双方认可的其他市场价格信息。
五、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范、设计要求及本合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收应依照国家相关法规、规范及合同约定的程序进行。
验收过程中如发现质量问题，乙方应及时整改并承担相应费用。
六、安全文明施工1. 乙方应严格遵守施工现场安全文明施工的相关规定，确保施工现场安全设施完善、作业环境整洁有序。
2. 若因乙方管理不善导致安全事故发生，乙方应承担全部责任并赔偿甲方因此遭受的损失。
七、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定完成施工任务，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
违约金的具体金额由双方协商确定。
2. 若甲方未按合同约定支付合同款项，甲方应承担违约责任，并向乙方支付滞纳金。
施工合同补充协议书（精选3篇）
施工合同补充协议书（精选3篇）补充篇1甲方：________________乙方：________________甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其它相关法律、法规规定，结合芦医庙商贸新村开发具体状况，为加快新农村建设进度经双方协商一致，订立本补充协议。
一、补充协议如下：1、甲方自建开发的50亩土地，现正在建设的房屋由甲方负责建设完工，剩余的未建房屋由乙方组织建设。
2、甲方负责带给给乙方施工图，乙方按甲方带给的图纸按甲方要求施工。
3、乙方对50亩自建内的剩余房屋分期进行施工，乙方每施工完一期，按成本价给甲方，由甲方销售给本村村民，施工完成一个月内把房款交予乙方。
超过一个月按建筑面积每平方米650元的价格计算总房款，并从房屋竣工起第二个月内计算利息(按一分计息)。
4、房屋竣工时光及标准5、乙方施工成本价暂按600元每平方米计。
6、乙方施工完成的自建区房屋，不管甲方或乙方谁对外销售均由甲方出具相关的产权文书。
7、自建小区内的市政配套设施，由甲方负责完成。
8、如小区基础设施配套完成甲方还没有按合同给乙方价款乙方有权对外销售价格由乙方定，产权文书由甲方出具。
9、本补充协议与甲乙双方之前签定的《______ 》相辅相成，如有抵触，以本补充协议为准。
10、本补充协议如有未尽事宜，双方协商解决。
11、本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方：________________乙方：________________日期：________________日期：________________施工合同补充协议书篇2发包方（以下称甲方）：法定代表人：身份证号码：承包方（以下称乙方）：法定代表人：身份证号码：依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，结合________省有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于《________》（合同编号________，以下简称原合同）甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商，达成一致，形成本补充协议。
工程施工补充协议书(8篇)
工程施工补充协议书(8篇)工程施工补充协议书 1甲方：_________乙方：_________协议标的：甲方位于“_________”的居室，以下简称标的。
经双方友好协商，就甲乙双方针对标的居室所签定的《家庭居室装饰装修工程施工合同》（合同编号：_________，以下简称《装修合同》）中的未尽事宜，签订以下补充协议。
本补充协议作为《装修合同》的附件，与《装修合同》具有同等法律效力。
一、施工人员准则：1．施工过程中，乙方施工人员应认真施工，不在标的居室内饮酒、随地吐痰，如施工人员吸烟必须远离易燃易爆物品。
2．乙方施工人员不得使用标的居室内已安装好的设施、设备（如炊具、洁具及其他设施、设备）（水、电、施工人员自备炊具、洁具除外）。
3．乙方施工人员不得使用明火做饭，不得在材料上堆放餐具，剩饭菜及弃物，应于餐后立即整理餐具，剩饭菜及弃物。
4．乙方应设置专门的垃圾堆放处，及时清运垃圾，并保持居室内的清洁和卫生。
5．安装地板、地砖后，乙方施工人员须着软底鞋在标的居室内施工，并严禁将尖利或腐蚀性或易造成地板、地砖染色的物品直接放置在地板、地砖上，所有物品均轻拿轻放，严禁在地板、地砖上拖动物品。
6．有违反以上第一条1、2、3、4、5项，甲方经过提醒、警告，乙方仍违反的，甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款；如果因违反以上第一条1、2、3、4、5项给甲方造成损失的，乙方应赔偿损失。
7．如由于乙方或其施工人员过失，造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里，物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失，由乙方负责赔偿或从工程款中扣除，并承担全部责任。
8．乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不当造__员伤亡的，甲方不负任何责任。
二、材料9．凡运抵甲方标的居室的合同规定由乙方提供的所有材料不得在验收合格前拆封（不需拆封的材料除外），必须在运抵标的居室时当场由甲方，乙方对照《装修合同》附表5（《乙方提供装饰材料明细表》）中规定的品名、质量、数量、规格、等级等验收，由甲方认可签字后方可拆封、使用。
工程施工合同补充协议范本3篇_合同范本
工程施工合同补充协议范本3篇_合同范本甲方（发包方）： [公司名称]乙方（承包方）： [公司名称]鉴于原合同编号[原合同编号]在执行过程中，因设计变更导致工程量增减，经双方协商一致，达成以下补充协议：1. 工程量变更内容：详细说明因设计变更导致的工程量增减的具体内容和数量。
2. 变更工程量的价格：根据市场行情和原合同约定的计价方式，确定变更工程量的价格。
3. 工程进度调整：根据工程量变更，双方协商确定工程进度的相应调整。
4. 质量标准：变更部分的工程质量应符合原合同约定的标准。
5. 验收与结算：双方应按照变更后的工程量进行验收和结算。
6. 违约责任：若一方未按补充协议执行，应承担相应的违约责任。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表签字： ____________乙方代表签字： ____________日期： __________### 范本二：工程延期补充协议甲方（发包方）： [公司名称]乙方（承包方）： [公司名称]鉴于原合同编号[原合同编号]在执行过程中，因不可抗力或其他双方认可的原因导致工程延期，经双方协商一致，达成以下补充协议：1. 延期原因：详细说明导致工程延期的具体原因。
2. 延期期限：双方协商确定工程延期的具体时间。
3. 延期费用：根据延期原因，双方协商确定延期期间的费用分担。
4. 工程进度计划：双方根据延期期限重新制定工程进度计划。
5. 质量保证：延期期间，乙方应保证工程质量符合原合同标准。
6. 违约责任：若一方未按补充协议执行，应承担相应的违约责任。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表签字： ____________乙方代表签字： ____________日期： __________### 范本三：工程质量保证补充协议甲方（发包方）： [公司名称]乙方（承包方）： [公司名称]鉴于原合同编号[原合同编号]在执行过程中，为进一步确保工程质量，经双方协商一致，达成以下补充协议：1. 质量保证措施：乙方应采取的具体措施以确保工程质量。
施工补充协议范本7篇
施工补充协议范本7篇第1篇示例：施工补充协议范本甲方：（甲方单位/个人名称）根据双方当事人本着平等、自愿、公平的原则，就施工项目（项目名称）进行了充分沟通和协商，特订立本补充协议，以作为对原合同的补充规定，双方遵照执行。
一、施工内容1. 甲方委托乙方在（具体地点）进行施工工作，施工内容包括（具体工程范围）。
2. 施工工程期限为（工期），乙方应该按照约定时间节点保质保量完成工程。
3. 乙方需按照相关法律法规和安全规范进行施工，确保工程质量和安全。
二、工程变更1. 若工程施工过程中需要变更，则应经双方协商一致后签订书面变更协议。
2. 工程变更涉及到费用、工期等方面的调整，双方应当重新商定相关事宜。
三、施工费用1. 施工费用总额为（金额），乙方应按照工程实际进度完成情况结算费用。
2. 如因不可抗力等原因造成施工工期延误，双方可协商调整费用支付时间。
3. 甲方应按照约定时间节点支付工程进度款，以确保施工工程正常进行。
四、保险及责任1. 乙方应当为施工项目购买相应的施工责任险，确保工程质量和安全。
2. 如因乙方的过错导致工程质量问题或安全事故发生，乙方应承担相应的责任。
3. 双方应共同维护工程施工现场的安全和环境卫生，避免发生意外事件。
五、解决争议1. 如在施工过程中发生争议，双方应当优先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，可由双方协商选定第三方专业机构进行调解或仲裁。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字生效。
未尽事宜，由双方另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为《施工补充协议范本》，请双方当事人认真阅读并遵守执行。
第2篇示例：施工补充协议范本协议编号：XXXXX甲方（委托方）：___________（委托方名称）为了明确双方在施工过程中的责任和义务，保障工程的顺利进行，特就本工程进行如下补充协议：一、施工内容补充1. 甲方要求乙方在原有合同约定的基础上增加/修改以下施工内容：___________（具体施工内容）2. 乙方同意在双方商定的时间内完成上述施工内容，并保证施工质量符合相关标准和规定。
施工合同补充协议（通用14篇）
施工合同补充协议（通用14篇）补充协议篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本协议并共同遵照执行。
一、由于乙方在工程施工中，发生合同外项目。
二、承包内容：1、改移水管2、水沟3、硬路肩4、临时网片的拆除三、承包数量：见附件1。
四、承包总价：231235元。
(大写：贰拾叁万壹仟贰佰叁拾伍元整)五、支付方式：执行原合同条款。
本协议一式四份，甲方三份乙方一份，双方签字盖章后协议生效，工程竣工验收合格后协议自行失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日施工合同补充协议篇2甲方：__________（以下简称甲方）乙方：__________（以下简称乙方）本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于_____年_____月_____日签订的《____________________合同/协议》（下称“原协议”）中的定义相同。
鉴于：甲方和乙方于_____年_____月_____日共同签署了《________________合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《_______________合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。
()合同内容补充部分：_____其它事项说明：__________本协议生效：本协议生效后，即成为《_______________合同/协议》不可分割的组成部分，与《_______________合同/协议》具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。
甲方（公章）：乙方（公章）：法定人代表法定人代表（或授权代表）：（或授权代表）：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：通讯地址：通讯地址：联系人：联系人：联系电话：联系电话：传真：传真：施工合同补充协议篇3发包人：成都(以下简称甲方)承包人：四川(以下简称乙方)为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议。
施工合同补充协议书7篇
施工合同补充协议书7篇第1篇示例：【施工合同补充协议书】甲方（委托人）：根据双方签订的《施工合同》，因工程变更等原因，为明确双方权利义务，经协商一致，就以下内容达成补充协议：一、工程变更1.1 委托人可以根据需要对工程内容进行调整或变更，包括但不限于工程量、质量要求等。
但需提前书面通知承包人，并协商确定变更后的工程合同价格和工期。
1.2 承包人应根据变更后的工程内容及要求，调整施工方案和计划，并保证按时按质完成工程。
1.3 双方就工程变更所产生的工程款结算、延期施工等问题进行详细约定，以确保工程能够顺利进行。
二、施工进度2.1 委托人要求承包人按照原合同约定的工期完成工程，若承包人因客观原因需延长工期，应提前书面通知委托人，并经委托人同意后方可延期施工。
2.2 延期施工所产生的费用及责任由承包人承担，如因承包人原因导致工期延误，承包人应按原合同约定的违约金标准进行赔偿。
2.3 如因不可抗力等特殊情况导致施工进度延误，承包人应及时通知委托人，并共同商定延期施工或其他解决方式。
三、质量保证3.1 承包人应按照合同约定的质量标准和要求进行施工，保证工程质量符合相关标准及委托人要求。
3.2 委托人有权对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，承包人应立即整改，直至达到委托人要求的标准。
3.3 工程竣工验收合格后，承包人应提供相应的质量保证书及售后服务，确保工程质量及时稳定。
四、其他约定4.1 双方同意本补充协议作为原施工合同的补充条款，具有同等效力。
4.2 本协议自双方签字生效，有效期至工程竣工验收并结算款项之日止。
甲方（签字）：日期：本补充协议共签订了___份，甲、乙双方各执___份，具有同等法律效力。
如有争议，双方协商解决，若无法协商一致，则提交___仲裁机构仲裁。
以上为双方就《施工合同》补充协议的约定，特此协议。
（附：原《施工合同》备份一份）注：此协议仅为示范文本，具体内容需根据实际情况进行调整。
第2篇示例：施工合同补充协议书甲方（委托方）：______________ 乙方（承包方）：______________鉴于甲、乙双方于____年____月____日签订了《施工合同》，现甲、乙双方在履行合同过程中为明确双方权利义务，特就以下事项达成一致，特制定本补充协议书。
施工补充协议范本7篇
施工补充协议范本7篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于[原合同签署日期]签署了关于[项目名称]的施工合同（以下简称“原合同”），为明确双方在项目实施过程中的相关补充事宜，经友好协商，达成如下补充协议：一、协议背景鉴于原合同已对双方的基本合作框架进行了约定，为更好地推进项目施工进程，细化合同条款，明确双方责任与义务，特签订本补充协议。
二、工程概况（此处详细写明工程名称、工程地点、工程内容、承包范围及方式等，确保内容准确、清晰。
）三、工程进度（一）开工时间：明确注明开工日期。
（二）竣工时间：明确注明竣工日期。
（三）双方应确保工程按照约定的进度进行，甲方应及时提供必要的技术支持和材料供应，乙方应按照约定的工期进行施工，保证施工质量。
四、工程造价与支付（一）本次补充协议对于工程价款的调整进行详细约定，具体价格明细详见附件。
（二）支付方式：包括支付比例、支付时间等具体细节。
（三）甲方应按照约定及时支付工程进度款，乙方应提供正规的税务发票。
（四）如发生工程量变更，双方应及时协商调整工程价款。
五、质量与验收（一）乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
（二）工程竣工后，双方应按照约定的验收标准和程序进行验收。
（三）如工程存在质量问题，乙方应承担相应的修复费用和责任。
六、安全施工与文明施工（一）甲乙双方应严格遵守安全施工的相关规定，确保施工现场的安全。
（二）乙方应实施文明施工，保持施工现场整洁有序。
（三）如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
七、违约责任（一）甲乙双方如违反本补充协议的约定，均应承担相应的违约责任。
（二）违约金的计算方式和支付方法在本补充协议中详细约定。
（三）如因违约导致合同无法继续履行，双方均有权解除合同。
八、其他条款（一）本补充协议为原合同的不可分割部分，与原合同具有同等法律效力。
（二）本补充协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
施工合同补充协议书7篇
施工合同补充协议书7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签署原施工合同，现根据实际需要，经双方友好协商，就原合同未尽事宜达成以下补充协议：一、协议背景鉴于原施工合同在履行过程中遇到一些具体情况，为明确双方权益，特签订此补充协议。
本协议作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
二、工程概况本次补充协议涉及的工程项目为：____________________。
工程地点：____________________。
工程内容：____________________。
三、工程变更1. 双方经协商一致，对原合同中的以下内容进行变更：____________________（请根据实际情况填写）。
2. 变更工程款项支付方式、期限：原合同约定的支付方式为________，现变更为________。
新的支付期限为________。
四、工期调整根据现场实际情况，经双方协商，对原合同约定的工期进行如下调整：____________________（请根据实际情况填写）。
五、质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准、方法按照原合同执行，如有补充，双方另行约定。
六、安全施工与文明工地要求1. 乙方应严格遵守安全施工规定，采取必要的安全措施，确保施工现场安全。
2. 乙方应遵守文明工地要求，保持施工现场整洁、有序。
七、违约责任1. 若因甲方原因导致工程延期，甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。
2. 若因乙方原因未按约定工期完成施工，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
3. 若因一方违反本协议其他约定，导致另一方损失，违约方应承担赔偿责任。
八、其他约定事项1. 双方应共同遵守国家法律法规和相关政策，确保施工项目的合法性和合规性。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，作为本协议的组成部分。
关于施工合同补充协议5篇
关于施工合同补充协议5篇施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。
指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
以下是小编整理的关于施工合同补充协议5篇，欢迎阅读参考!关于施工合同补充协议(1)甲方：________实业发展有限公司乙方：____________建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：一、工程造价1.土建工程造价按二类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。
2.安装工程造价按三类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。
3.材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至______年______月______日)，分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。
4.工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元(指本合同工程单项材料总值差额，下同)区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负______万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。
5.乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。
6.由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价______%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。
7.工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
***建设项目施工合同补充协议书
甲方（全称）：***有限公司
乙方（全称）：***有限责任公司
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于2015年11月30日签订的《***项目施工合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。
由我公司代建的***建设项目，由于原合同及谈判时只对气象观测站和土石方明确价格和建设范围，在实施过程中必须同步实施的业务用房、连接道路、附属工程未体现，本作双方公平、公正、互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特签订立以下补充协议。
一、协议内容变更部分为：
1、建设内容增加观测平台、水池、临时值班房、连接道路、业务用房及装修、室内外附属等工程建设。
2、增加建设工程平场土石方按挖方25元/立方米，填方10元/立方米取费，其他工程取费按原合同计费标准执行。
二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
三、本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力，签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：或委托代理人：或委托代理人：
2017年1月28日2017年1月28日。