一级建造师案例选编1
一级建造师法律法规典型案例分析
一级建造师法律法规典型案例分析1. 案例一：建筑施工合同纠纷在建筑施工过程中，由于合同约定不明确或双方权益意识不强，常常会导致合同纠纷的发生。
例如，承包商在施工过程中未能按时交付工程，业主要求返还违约金。
根据《中华人民共和国合同法》，承包商应当按照合同约定的时间交付工程，若未能履行，应承担违约责任。
在此案例中，业主可以向法院提起诉讼，要求承包商返还违约金，并承担相应的赔偿责任。
2. 案例二：施工安全事故责任划分施工安全事故是建筑行业常见的法律问题。
当施工过程中发生安全事故时，涉及的责任主体较多，如建设单位、设计单位、施工单位等。
根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国建筑法》，建设单位应制定并执行相应的安全生产规程，设计单位应提供合理的设计方案，施工单位应按照设计方案进行施工，并负责现场的安全管理。
若发生安全事故，法院将根据相关法律法规，综合考虑各方责任，进行责任划分和赔偿。
3. 案例三：招投标违规行为处理在建筑工程领域中，招投标过程中的违规行为较为常见。
例如，投标人串通投标、虚假报价、违规变更投标文件等，这些行为都违反了《中华人民共和国招标投标法》的规定。
在此类案例中，监管部门可以对违规行为进行处罚，如罚款、扣除信誉等级等。
同时，承接项目的企业可能会因此受到信誉损失，并且可能失去合同的履行资格。
4. 案例四：建筑质量缺陷纠纷处理建筑质量缺陷是建筑行业中常见的纠纷之一。
例如，建筑物存在结构性问题、施工质量不合格等。
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》，业主有权要求承包商进行维修、更换或赔偿损失。
而对于严重的质量问题，相关部门还可以吊销承包商的资质证书，限制其在建筑行业的从业资格。
5. 案例五：施工合同解除纠纷施工合同的解除是建筑行业中常见的纠纷之一。
例如，承包商无法按时履行合同、工程变更导致合同无法继续履行等。
根据《中华人民共和国合同法》和合同中相应的解除条款，当出现合同解除的情况时，一方可以向对方提出解除合同的要求，并要求返还已支付的款项。
法律案例分析一建(3篇)
第1篇一、案件背景一建公司（以下简称“一建”）与王某（以下简称“王某”）于2017年签订了一份建设工程施工合同，约定由王某承包一建公司某项目的施工。
合同签订后，王某按照约定进行了施工，但未按照合同约定的时间节点完成工程。
2018年，一建公司以王某违反合同约定为由，向人民法院提起诉讼，要求王某承担违约责任。
二、争议焦点1. 王某是否违反了合同约定？2. 一建公司是否有权要求王某承担违约责任？三、案件事实1. 2017年，一建公司与王某签订了一份建设工程施工合同，约定王某承包一建公司某项目的施工。
合同中明确约定了工程进度、质量标准、付款方式等内容。
2. 王某在签订合同后，按照约定进行了施工。
但在施工过程中，王某未能按照合同约定的时间节点完成工程。
具体如下：（1）合同约定：工程总工期为6个月。
（2）实际完成情况：王某在施工过程中，由于自身原因，导致工程进度严重滞后。
至起诉时，工程进度已完成60%。
3. 一建公司在王某未能按时完成工程的情况下，多次与王某协商，要求其加快施工进度。
但王某以各种理由推脱，未能履行合同约定的义务。
4. 一建公司认为王某的行为已构成违约，遂向人民法院提起诉讼，要求王某承担违约责任。
四、法律分析1. 王某是否违反了合同约定？根据《中华人民共和国合同法》第八条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
”本案中，王某与一建公司签订的建设工程施工合同中明确约定了工程进度、质量标准、付款方式等内容。
王某在施工过程中，未能按照合同约定的时间节点完成工程，已构成违约。
2. 一建公司是否有权要求王某承担违约责任？根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”本案中，一建公司有权要求王某承担违约责任。
五、判决结果1. 人民法院经审理认为，王某在施工过程中，未能按照合同约定的时间节点完成工程，已构成违约。
一建法律法规案例(3篇)
第1篇一、案件背景甲公司是一家专业的建筑工程施工企业，乙公司是一家房地产开发企业。
2018年5月，甲乙两公司签订了一份建筑工程施工合同，约定由甲公司承建乙公司开发的某住宅小区的土建工程。
合同约定工程总造价为2000万元，工期为12个月，付款方式为分阶段支付。
合同签订后，甲公司按照合同约定进行了工程建设和施工。
二、争议焦点在工程进行过程中，由于乙公司未按照合同约定支付工程进度款，导致甲公司资金周转困难，工程进度受到影响。
甲公司多次与乙公司协商解决付款问题，但乙公司以各种理由推脱，拒绝支付工程进度款。
甲公司无奈之下，向法院提起诉讼，要求乙公司支付剩余工程进度款及违约金。
乙公司辩称，由于甲公司施工质量不合格，导致工程进度延误，因此不同意支付剩余工程进度款及违约金。
三、法律法规分析本案涉及的主要法律法规有《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。
1.《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人应当按照约定履行自己的义务。
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。
”2.《中华人民共和国建筑法》第五十六条规定：“建设单位应当按照合同约定支付工程款。
因建设单位未按照约定支付工程款，导致施工单位不能按时完成工程建设的，建设单位应当承担违约责任。
”根据上述法律法规，甲乙两公司签订的建筑工程施工合同是合法有效的，甲公司有权要求乙公司按照合同约定支付工程进度款。
乙公司未按照合同约定支付工程进度款，构成违约。
四、法院判决法院审理后认为，甲乙两公司签订的建筑工程施工合同合法有效，双方均应按照合同约定履行各自的义务。
乙公司未按照合同约定支付工程进度款，构成违约。
甲公司要求乙公司支付剩余工程进度款及违约金的诉讼请求，符合法律规定，应予支持。
法院判决乙公司支付甲公司剩余工程进度款及违约金共计300万元。
五、案例分析本案中，甲乙两公司因建筑工程施工合同纠纷而引发诉讼，充分说明了在工程建设过程中，合同管理的重要性。
2023年一级建造师《市政公用工程管理与实务》考试真题及答案解析(案例题)
2023年一级建造师《市政公用工程管理与实务》考试真题及答案解析（案例题）案例（一）【背景资料】某公司承建了城市主干路改扩建项目，全长5km，宽60m，现状道路机动车道为22cm 水泥混凝土路面＋36cm水泥稳定碎石基层＋15cm级配碎石垫层，在土基及基层承载状况良好路段，保留现有路面结构直接在上面加铺6cmAC－20C＋4cmSMA－13，拓宽部分结构层与既有道路结构层保持一致。
拓宽段施工过程中，项目部重点对新旧搭接处进行了处理，以减少新旧路面差异沉降。
浇筑混凝土前，对新旧路面接缝处凿毛、清洁、涂刷界面剂，并做了控制不均匀沉降变形的构造措施如图1所示。
根据旧水泥混凝土路面评定结果，项目部对现状道路面层及基础病害进行了修复处理。
沥青摊铺前，项目部对全线路缘石、检查井、雨水口标高进行了调整，完成路面清洁及整平工作，随后对新旧缝及原水泥混凝土路面做了裂缝控制处治措施，随即封闭交通开展全线沥青摊铺施工。
沥青摊铺施工正值雨季，将全线分为两段施工，并对沥青混合料运输车增加防雨措施，保证雨期沥青摊铺的施工质量。
【问题】1．指出图中A、B的名称。
2．根据水泥混凝土路面板不同的弯沉值范围，分别给出0.2mm～1.0mm及1.0mm以上的维修方案；基础脱空处理后，相邻板间弯沉差宜控制在多少以内?3补充沥青下面层摊铺前应完成的裂缝控制处治措施具体工作内容。
4．补充雨期沥青摊铺施工质量控制措施。
【参考答案】1．A－填缝材料，B－拉杆（螺纹钢筋）。
2．（1）当弯沉值在0.2mm～1.0mm时，应钻孔注浆处理；当弯沉值大于1.0mm时，应拆除后铺筑混凝土面板。
（2）脱空处理后，两相邻板间弯沉差宜控制在0.06mm以内。
【参考】城镇道路养护技术规范CJJ36－20163．（1）新旧连接处应贴土工合成材料，以减少、延缓或抑制反射裂缝的发生；（2）旧路板缝破损处应剔凿酥空、空鼓、破损的部分，清理后涂刷界面剂，并采用不低于原道路混凝土强度的早强补偿收缩混凝土进行灌注；（3）旧路细微裂缝灌浆处理，较为严重的裂缝应扩缝补块或挖补处理；（4）旧路板缝与裂缝处理后应贴土工合成材料；（5）在旧路与加铺层之间设置应力消减层，也可采用洒布沥青粘层油、摊铺土工布4．（1）沥青面层不允许下雨时或下层潮湿时施工，加强现场与拌合站、气象部门的联系，安排在不下雨时施工。
一级建造师案例分析题超经典(有解题思路)
案例题汇编1．某工程由A、B、C、D、E五个分项工程组成，它在平面上划分为四个施工段，各分项工程在各个施工段上的流水节拍均为3天。
A、B施工过程和B、C施工过程允许平行搭接1天，c、D施工过程和D、E施工过程之间各有2天技术间歇时问。
施工单位欲对该工程进行流水施工组织。
问题：(1)一般按照流水的节奏特征不同分类，流水作业的根本组织方式可分为哪几种?(2)本工程宜采用何组织方式?试述其特点。
(3)根据背景条件，试组织等节奏流水施工。
题解：(1)答：分为等节奏流水方式、异节奏流水方式和无节奏流水方式三种。
(2)答：宜采用等节奏流水方式。
它的特点是在流水组中，每个施工过程本身在施工段中的作业时间(流水节拍)都相等，各个施工过程之间的流水节拍也相等，这是最理想的一种流水组织方式。
(3)解：本工程流水步距为K=3d，流水工期为TP=(5+4-1)×3-2+4=26d，其流水施1所示。
等节奏流水施工图表12．某宾馆建筑为大厅局部16层，两翼13层，建筑面积11620m2，主体结构中间大厅局部为框剪结构，两翼均为剪力墙结构，外墙板采用大模板住宅通用构件，内墙为C20钢筋混凝土。
工程竣工后，检测发现以下部位混凝土强度达不到要求：(1)七层有6条轴线的墙体混凝土，28天试块强度为12．04N／mm2，至80天后取墙体混凝土芯一组，其抗压强度分别为9．03N／mm2，12．15N／mm2，13．02N／mm2；(2)十层有6条轴线墙柱上的混凝土试块28天强度为13．25N／mm2，至60天后取墙柱混凝土芯一组，其抗压强度分别为10．08N／mm2，11．66N／mm2，12．26N／mm2，除这条轴线上的混凝土强度缺乏外，该层其他构件也有类似问题。
问题：(1)造成该工程中混凝土强度缺乏的原因可能有哪些?(2)为了防止该工程中出现的混凝土强度缺乏，在施工过程中浇注混凝土时应符合哪些要求?(3)在检查结构构件混凝土强度时，试件的取样与留置应符合哪些规定?题解：(1)答：原因可能有：①混凝土原材料质量不符合要求；②混凝土拌制时间短或拌合物不均匀；③混凝土配合比每盘称量不准确；④(2)答：①浇筑混凝土时为防止发生离析现象，混凝土自高处倾落的自由高度不应超过2m，自由下落高度较大时应使用溜槽或串筒；②浇筑时应分层浇筑、振捣，在下层混凝土初凝之前，将上层混凝土浇筑并振捣完毕；③竖向结构(墙、柱等)浇筑混凝土前，底部应先填50~100mm厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆；④在一般情况下，梁和板的混凝土应同时浇筑；⑤如混凝土不能连续浇筑完毕，中间间歇时间超过了混凝土的初凝时间，应留置施工缝。
2023一级建造师《建筑工程管理与实务》考试真题答案及解析(案例题)
2023一级建造师《建筑工程管理与实务》考试真题答案及解析（案例题）案例（一）【背景资料】某新建住宅小区，单位工程分别为地下2层，地上9～12层，总建筑面积15.5万平方米。
各单位为贯彻落实《建设工程质量检测管理办法》（住房和城乡建设部令）要求，在工程施工质量检测管理中做了以下工作：1．建设单位委托具有相应资质的检测机构负责本工程质量检测工作；2．监理工程师对混凝土试件制作与送样进行了见证。
试验员如实记录了其取样、现场检测等情况，制作了见证记录；3．混凝土试样送检时，试验员向检测机构填报了检测委托单；4．总包项目部按照建设单位要求，每月向检测机构支付当期检测费用。
地下室混凝土模板拆除后，发现混凝土墙体、楼板面存在蜂窝、麻面、露筋、裂缝、孔洞和层间错台等质量缺陷。
质量缺陷图片资料详见图1-1～图1-6。
项目按要求制定了质量缺陷处理专项方案，按照“凿除孔洞松散混凝土—……—剔除多余混凝土”工艺流程进行孔洞质量缺陷治理。
项目部编制的基础底板混凝土施工方案中确定了底板混凝土后浇带留设的位置，明确了后浇带处的基础垫层、卷材防水层、防水加强层、防水找平层、防水保护层，止水钢板、外贴止水带等防水构造要求见图1-7。
图1-7问题：1．指出工程施工质量检测管理工作中的不妥之处，并写出正确做法。
（本题2项不妥，多答不得分）混凝土试件制作与取样见证记录内容还有哪些？2．写出图1-1～图1-6显示的质量缺陷名称。
（表示为图1-1麻面）3．写出图1-7中防水构造层编号的构造名称。
（表示为1—基础垫层）4．补充完整混凝土表面孔洞质量缺陷处理工艺流程内容？【参考答案】1．指出工程施工质量检测管理工作中的不妥之处，并写出正确做法。
（本题2项不妥，多答不得分）混凝土试件制作与取样见证记录内容还有哪些？答：（1）不妥之处一：混凝试样送检时，试验员向检测机构填报了检测委托单。
正确做法：试验室在接受委托试验任务时，须由送检单位填写委托单。
一建典型案例范文
一建典型案例范文背景介绍：该工程位于市的一个河流交汇处，地处水灾多发区域。
由于历史原因，该地区的防洪设施落后，容易发生洪水灾害，给当地居民的生命财产安全带来威胁。
为了解决这一问题，当地政府决定进行一次大型的防洪枢纽工程，旨在提高当地的防洪能力，保护居民的安全。
工程概况：该工程总投资约1亿元人民币，占地面积约100亩。
主要包括以下几个部分：1.河流堤坝加固：对河流两岸的堤坝进行加固，提高其抗洪能力。
2.水闸建设：在河流交汇处修建一座大型的水闸，可以随时调节水位，控制洪水的流量。
3.泵站建设：修建一座高位泵站，可以将洪水抽离到更高的区域，减少洪水对当地的影响。
4.道路改建：根据需要改建周边的道路，提供给工程的运输和施工。
5.绿化工程：在工程周边和河流岸边进行绿化，增加环境美观度。
工程实施：该工程于2024年开始动工，历时一年多才竣工。
在工程实施过程中，遇到了许多困难和挑战。
首先，由于工程处于河流交汇处，河水流量大，施工的水下环境极其恶劣。
为了解决这一问题，施工队伍采用了先期放水的方式，将施工区域的水位降低，然后利用临时搭建的护坡进行施工。
其次，由于施工现场距离市区较远，交通不便，物资供应和人员调度受到一定的影响。
为了解决这一问题，工程方开通了专门的运输线路，每天配备多辆运输车辆，保证物资的及时供应和人员的运送。
再次，工程的绿化工程难度较大，需在特定的时间内完成。
为了保证工程的按时完成，工程方请来了专业的绿化公司进行施工管理和指导。
工程效果：该防洪枢纽工程的建设在当地取得了显著的效果。
首先，加固的堤坝让河流的抗洪能力得到了大幅提升，为当地居民提供了更为安全的环境。
其次，新建的水闸可以根据需要调节水位，有效控制洪水的流量，减少洪灾对当地的危害。
同时，高位泵站的建设能够快速将洪水抽离，减少洪水造成的损失。
最后，通过绿化工程的实施，工程的美观度提升，增加了当地居民的幸福感。
总结：该工程的建设是一次成功的防洪工程实践。
一级建造师《市政实务》案例分析题精选20例
一级建造师《市政实务》案例分析题精选20例【精选案例 1】(道路基层结构施工)某道路工程属城市次干路，长 3800m，路宽 16.5m，位于城市环路以内，设计结构为：30cm 厚9%石灰土处理土基，12%石灰土底基层，35cm 厚水泥稳定碎石基层，12cm 厚沥青混凝土面层。
施工项目部编制施工组织设计后，做了一些必要的技术准备工作，经技术交底后开始道路施工。
受城市交通管制和环境保护要求，水泥稳定碎石基层拌合站设在郊区，采用夜间运输、白天摊铺方式，碾压成型后发现水泥稳定碎石基层局部表面松散。
由于拆迁延期，有一段沥青混凝土路面延至十二月上旬摊铺，项目部选择白天气温较高，约在 5～8℃时段，采取提高沥青混凝土出厂温度到180℃，运输中覆盖保温等措施，摊铺碾压沥青混凝土成型。
沥青混凝土面层竣工后，施工单位进行了外观检查，沥青表面平整，没有脱落、推挤等现象，经过检测弯沉值、平整度、中线高程、横坡等项目，合格率达到 98%，施工单位认为工程质量检验合格。
项目部在工程施工全部完成后，依据施工进度计划和施工进度计划调整资料编制了进度控制总结，并上报公司工程管理部。
问题：1.项目部技术准备工作包括哪些内容?3.冬季铺油作法是否妥当?如必须在冬期施工时，写出正确作法。
4.沥青面层检测项目是否齐全?判断为合格的依据包括哪些项目?答案解析提示1.施工技术准备包括：熟悉设计文件、编制施工组织设计、进行技术交底、现场测量放样等。
3.出厂油温不正确。
沥青混凝土应尽量避免冬期施工。
必须进行施工时，适当提高出厂温度，但不超过175℃，运输应覆盖保温，并应达到摊铺碾压的最低温度要求。
施工中要做好充分准备，采取快卸、快铺、快平和及时碾压、成型的方针。
4.不齐全。
沥青面层检测项目有压实度、厚度、弯沉值、平整度、宽度、中线高程、横坡、井框与路面的高差等八项。
其中压实度和厚度是主要检查项目，合格率应达到 100%。
缺少主要检查项目的检测不符合验收规定。
一级建造师法律案例(3篇)
第1篇一、案件背景某建筑工程项目，建设单位为A公司，施工单位为B公司。
该项目施工过程中，B 公司聘请了一位一级建造师C担任项目经理。
C在施工过程中，由于对工程安全重视不够，违规操作，导致施工现场发生一起安全事故，造成一人死亡，一人重伤。
二、案件经过1. 事故发生前，C作为一级建造师，对施工现场的安全管理存在疏漏。
他未能按照相关规定对施工现场进行巡查，对施工现场的安全隐患视而不见。
2. 事故发生当天，C在施工现场接到施工员的报告，称一处支架存在安全隐患。
C 未立即采取停工措施，也未对支架进行加固处理，而是安排施工员继续进行施工。
3. 在施工过程中，支架突然倒塌，导致一名工人死亡，另一名工人重伤。
三、法律责任分析1. 施工单位B公司（1）根据《中华人民共和国建筑法》第五十三条规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度，落实安全生产责任制。
B公司作为施工单位，未落实安全生产责任制，对施工现场的安全管理存在严重疏漏，应承担相应法律责任。
（2）根据《中华人民共和国安全生产法》第六十七条规定，施工单位未按照规定对施工现场进行巡查，对施工现场的安全隐患视而不见，应当责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处以罚款。
2. 一级建造师C（1）根据《中华人民共和国注册建造师管理规定》第二十一条规定，注册建造师应当遵守职业道德，严格执行工程标准和规范，对工程质量、安全和进度负责。
C 作为一级建造师，未能履行职责，违规操作，导致安全事故发生，应当承担相应法律责任。
（2）根据《中华人民共和国安全生产法》第六十八条规定，注册建造师未按照规定执行安全生产职责，造成事故的，依法承担相应的法律责任。
四、案件处理结果1. 施工单位B公司被责令停产停业整顿，并处以罚款。
2. 一级建造师C被吊销注册证书，并处以罚款。
3. 施工单位B公司对事故受害者进行赔偿，支付医疗费用、死亡赔偿金等。
五、案例分析本案例中，一级建造师C作为施工现场的主要负责人，未能履行安全生产职责，违规操作，导致安全事故发生。
2014年一级建造师考试《公路工程实务》-案例汇编(1)
案例1 背景资料（06）：某施工单位承接了北方沿海地区某高速公路B合同段施工任务，该段有一座36×40m的预应力混凝土简支箱梁桥，合同工期为十五个月；采用长度为40～50m、直径为Ф1.5m的桩基础，桥位处地层土质为亚粘土；下部结构为圆柱式墩、直径为Ф1.3m，柱顶设臵盖粱，墩柱高度为4～12m，桥台为重力式U型桥台。
项目部为了降低成本，制定了先进的、经济合理的施工方案。
项目部的预制场和混凝土搅拌站布臵示意图如下：桩基础采用旋挖钻机成孔；墩柱钢筋骨架现场整体制作、吊装就位；墩柱施工采用钢模板，整体拼装完成后一次吊装就位；再在顶部钢筋四周插入木楔，让钢筋骨架居中，使钢筋保护层厚度得到有效控制。
项目部根据施工组织设计提出了水泥、钢材、碎石和砂等几项大宗材料的采购计划，并邀请了几家材料供应商参加竞标。
项目部组织了评标小组，为节约成本，评标的唯一标准就是价格，项目部最终选择了一家报价最低的材料供应商。
问题：1．说明背景材料中的预制场和搅拌站布臵方式的优点。
（共4分）（1）可以减少临时用地面积；（2分）（2）可以降低场内运输费用; （2分）2.针对0#-15#及21#-36#跨的主梁吊装施工，采用龙门架和双导梁架桥机哪种更适合本桥?说明理由。
（共8分）采用双导梁架桥机更适合本桥。
（2分）（1）梁体较重，双导梁更合适，而龙门架对桥位处地形要求高。
（2分）（2）桥梁较长，龙门架吊装速度慢，影响进度（2分）（3）吊装上重物后要长距离行走、龙门架安全性差（2分）3.背景材料中采用的墩柱钢筋保护层控制方法是否可行?说明理由。
（共3分）不行。
（1分）墩柱较高、钢筋骨架可能变形，应在钢筋骨架四周，从下到上的均匀设置垫块。
（2分）4.如果主梁张拉后的预拱度超过了规范要求，将可能导致桥面系中产生什么病害?并提出防治这种病害的三条措施。
（共5分）可能导致产生桥面铺装病害。
（2分）（1）控制主梁施工的预拱度（1分）（2）保证桥面防水混凝土强度（1分）（3）提高桥面铺装的施工质量（1分）5.项目部在制定施工方案时，应主要考虑哪四个方面的内容?（共4分）（1）施工方法的确定（1分）（2）施工机具的选择（1分）（3）施工顺序的安排（1分）（4）流水施工的组织（1分）6．指出背景材料中合格材料供方选择上的缺陷。
一级建造师法律案例(3篇)
第1篇一、案例背景某建筑工程项目由A公司承包，合同总价为2000万元。
A公司委托B公司担任项目经理，B公司具有一级建造师资格。
在工程进行过程中，由于B公司管理不善，导致工程进度严重滞后，质量不符合合同约定。
业主C公司因此要求终止合同，并要求A公司承担违约责任。
A公司认为，由于B公司是项目经理，应由B公司承担责任。
双方因此产生纠纷，最终诉至法院。
二、案件争议焦点1. B公司作为项目经理，其行为是否构成个人行为，应由其个人承担责任，还是由A公司作为承包单位承担责任？2. A公司是否因B公司的管理不善而构成违约，应承担何种违约责任？3. 业主C公司是否可以解除合同，并要求A公司承担违约责任？三、案件事实1. A公司与C公司签订的工程承包合同中，明确约定B公司为项目经理，负责项目的日常管理工作。
2. B公司在担任项目经理期间，未按照合同约定进行项目管理，导致工程进度严重滞后，质量不符合合同约定。
3. C公司多次要求A公司采取措施加快工程进度，提高工程质量，但A公司未予理睬。
4. C公司因此要求终止合同，并要求A公司承担违约责任。
四、法院判决1. 法院认为，B公司作为项目经理，虽然具有一级建造师资格，但其行为是在A公司的授权下进行的，属于职务行为。
因此，B公司的行为应由A公司承担责任。
2. 法院认为，A公司因B公司的管理不善导致工程进度严重滞后，质量不符合合同约定，已构成违约。
根据《合同法》第一百零七条规定，A公司应承担违约责任。
3. 法院认为，C公司有权解除合同，并要求A公司承担违约责任。
根据《合同法》第九十四条规定，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同主要义务的，对方当事人可以解除合同。
五、案例分析1. 本案中，法院判决A公司承担责任，是基于B公司作为项目经理的行为属于职务行为，应由A公司承担相应责任。
这体现了我国法律对于企业内部管理责任的明确界定。
2. A公司因B公司的管理不善而构成违约，法院判决其承担违约责任，符合《合同法》的相关规定。
一级建造师《公路工程管理与实务》案例与解析
一级建造师《公路工程管理与实务》案例与解析1B11000路基工程【案例一】某施工单位承建某高速公路K11＋320～K30＋180段改扩建工程，由双向四车道扩建为双向六车道，施工过程中发生了如下事件：事件一：K13＋826～K14＋635段为填方路段，边坡高度最低为20.6m，最高为24.8m。
路床填筑时，每层最大压实厚度宜不大于（A）mm，顶面最后一层压实厚度应不小于（B）mm事件二：本工程填方量大，借方困难，部分填料含水量较大，需掺灰处理，经反复试验，掺灰土的CBR值在6%～7%之间。
事件三：本工程K22＋300～K23＋100为高填路堤，其新拓宽部分局部路段穿越软土地基，设计采取了粉喷桩对软基进行处理事件四：K25＋550～K30＋180段有若干鱼塘，水深低于2m，塘底淤泥厚度最大不超过0.8m，软土层厚度大于4m，小于8m施工单位拟采取抛石挤淤或袋装砂井处理软基。
事件五：扩建路面工程与原设计路面结构层一致，通车后不久，巡查发现某软基填方区间新旧路面结合部有一条长约80m、宽约1.5mm的纵向裂缝。
业主召集路基、路面等技术专家对纵向裂缝进行论证及原因分析。
专家会议结论是该80m路段路面材料及工艺控制均无缺陷，沥青路面扩建与旧路面结合部质量良好，裂缝产生与路面施工无关。
裂缝产生的主要原因是由路基施工引起的。
1.事件一中，本段填土路基是否属于高路堤？说明理由。
分别写出A、B的数值。
2.事件二中，掺灰土能否作为上路床填料？说明理由。
3.事件三中，粉喷桩处理软基的主要目的有哪些？4.事件四中，两种软基处理方案哪种较合理？说明理由。
5.写出事件五中裂缝产生的两条主要原因。
【案例二】某施工单位承接了某高速公路合同段的施工任务，该合同段起讫桩号为K9＋060－K14＋270.公路沿线经过大量水田，水系发育，有大量软土地基，其中在K11＋350附近软土厚度为4.5～8.0m，设计采用水粉体搅拌桩进行处理，水泥掺量14%，柱径为50cm，柱间距为150cm，呈正三角形布置。
2024 一级建造师建筑实务案例
2024一级建造师建筑实务案例案例一：桥梁工程施工组织设计背景：某企业中标一项跨越都市主干道的钢-混凝土构造桥梁工程，桥梁采用三跨持续梁设计，桥跨组合为30+45+30米。
钢梁（单箱单室钢箱梁）分5段在工厂预制，现场架设拼接。
桥面板采用现浇后张预应力混凝土构造。
由于钢梁拼接缝位于既有都市主干道上方，施工对道路交通存在干扰。
问题：1、除支架专题方案外，还需编制哪些专题方案？2、钢梁安装时，主干道应设几座支架，是否需要占用机动车道，并说明理由。
3、施工支架专题方案需要哪些部门审批？4、钢梁分包经济协议需要注意哪些事项？解析：1、除支架专题方案外，还需编制基坑支护工程、承重支撑体系、起重吊装及安装拆卸工程、脚手架工程等专题方案。
2、钢梁安装时，在主干道上应设两座支架，必须占用机动车道。
因为三跨持续梁的桥跨组合为30+45+30米，钢梁分5段工厂预制，现场架设拼接，分段长度为22+20+21+20+22米。
居中段长度为21米，主干道连绿化带宽24米，两头支架恰好落在主干道内，离路边2米处。
3、施工专题方案应经项目经理组织、技术负责人编制，根据专家论证意见修改确定后，报企业技术负责人审批、填制审批表、盖章，报建设方、监理工程师审核后实行。
本案涉及园林绿化管理部门、道路管理部门、交通管理部门、物业产权单位等有关部门，应通过其审批同意，并报政府主管部门立案，如有变更，按原程序重新审批。
4、分包协议必须根据总包协议签订，满足总包协议工期和质量方面的规定。
由于是低价协议，应按照施工图预算严格控制分包协议金额，不容许协议金额超过施工图预算金额。
应另行签订安全管理责任协议，明确双方需要协调配合的工作。
案例二：办公楼工程桩身完整性检测背景：某施工企业中标新建一办公楼工程，地下二层，地上二十八层，钢筋混凝土灌注桩基础。
上部为框架剪刀墙结构，建筑面积28600平方米。
桩基施工完成后，项目部采用高应变法进行了工程桩桩身完整性检测，抽检数量按照相关标准规定选取。
2021年一级建造师《市政实务》经典案例30道
问题： 1. 事件一中，建设单位制止甲公司的分包行为是否正确？说明理由。 2. 指出事件二中的不妥之处。 3. 指出事件三中的错误之处并改正。 4. 写出事件四中沥青混凝土路面面层施工质量检验的主控项目（原材料除外）及检验方法。 参考答案： 1. 正确。理由：路面工程为道路工程的主体结构，必须由甲单位施工，不得将工程主体结构的施工业务分包给其 他单位。 2.“甲公司将原始地貌杂草清理后，在挖方段取土一次性将池塘填平并碾压成型”做法不妥。 正确做法：甲公司清除杂草后，应妥善处理坟坑、井穴、树根坑的坑槽。对于原地基不满足强度要求的土体要进行 地基处理；对挖方段取出的土要进检查其天然含水量、液限、塑限、标准击实、CBR 试验，必要时应做颗粒分析、 有机质含量、易溶盐含量、冻胀和膨胀量等试验，合格后分层回填、分层碾压至原地面高。 3.错误一：上面层摊铺分左、右幅施工错误； 正确做法：表面层宜采用多机全幅摊铺，以减少施工接缝。 错误二：2 台摊铺机前后错开 40~50m 距离错误； 正确做法：多台摊铺机前后错开 10~20m 呈梯队方式同步摊铺。 错误三：上面层初压采用振动压路机，复压采用轮胎压路机错误； 正确做法：上面层为 SMA，不得采用轮胎压路机碾压。初压应采用钢筒式压路机或关闭振动状态的振动压路机， 复压采用振动压路机。 4.（1）主控项目：压实度；检验方法：查试验记录（马歇尔击实试件密度，试验室标准密度）。 （2）主控项目：面层厚度；检验方法：钻孔或刨挖，用钢尺量。 （3）主控项目：弯沉值；检验方法：弯沉仪检测。
一级建造师案例部分
03
安全事故预防措施
针对事故原因和调查结果，采取有效的预防措施，防止类似事故再次发
生。同时加强安全教育和培训，提高员工的安全意识和技能水平。
05 案例五：施工合同管理
合同签订与履行
合同签订
在合同签订阶段，应确保合同内容明 确、具体，双方权利义务关系清晰， 合同条款完整且符合法律法规要求。
合同履行
预防类似事故的措施
加强施工材料质量控制
严格把关材料采购、运输、存储和使 用等环节，确保材料质量合格。
提高施工技能水平
加强施工人员技能培训，提高施工操 作水平。
加强施工管理
建立健全质量管理体系，强化施工现 场管理，确保各项质量措施得到有效 执行。
做好自然灾害预防工作
加强与气象部门的联系，及时掌握自 然灾害预警信息，采取有效措施预防 自然灾害对工程的影响。
进度计划的实施
在施工过程中，根据进度 计划安排施工任务，确保 各阶段进度目标的实现。
进度控制的方法
采用实际进度与计划进度 进行比较，找出偏施、技术措施、 经济措施和合同措施等。
进度计划调整
01
进度计划调整的必 要性
由于各种因素的影响，实际进度 与计划进度往往存在偏差，需要 进行调整。
安全风险监控与改进
对安全风险进行持续监控，及时发现和解决安全隐患，不断优化和改 进安全管理措施。
安全事故处理与预防
01
安全事故报告与调查
一旦发生安全事故，应立即报告相关部门并进行调查，查明事故原因和
责任人。
02
安全事故处理措施
根据事故调查结果，采取相应的处理措施，包括对受伤人员进行救治、
对事故现场进行清理等。
用进行控制。
一建法律案例题(3篇)
第1篇一、案情简介原告：某建筑公司（以下简称原告）被告：某房地产开发有限公司（以下简称被告）第三人：某设计院（以下简称第三人）原告与被告于2012年6月签订了一份建设工程施工合同，约定由原告承包被告开发的某住宅小区的建筑工程。
合同约定工程总造价为2亿元人民币，工期为24个月。
合同签订后，原告按照合同约定进行了施工，并在2014年6月完成了工程。
然而，被告以工程质量不合格为由拒绝支付工程款。
双方多次协商未果，原告遂向人民法院提起诉讼。
在诉讼过程中，第三人作为设计单位出具了一份《设计文件审查意见书》，认为原告施工的工程存在多处设计缺陷，导致工程质量不合格。
被告据此主张原告应承担工程质量责任，并要求原告承担因质量问题造成的损失。
二、争议焦点1. 被告是否有权拒绝支付工程款？2. 质量问题是否由原告承担？3. 第三人的《设计文件审查意见书》是否具有法律效力？三、法院审理过程1. 被告是否有权拒绝支付工程款？法院认为，根据《中华人民共和国合同法》的规定，合同当事人应当按照约定履行自己的义务。
本案中，原告已按照合同约定完成了工程，被告应按照合同约定支付工程款。
至于工程质量问题，双方可以在合同中约定违约责任。
被告以工程质量不合格为由拒绝支付工程款，缺乏法律依据，故法院不支持被告的该项主张。
2. 质量问题是否由原告承担？法院认为，根据《中华人民共和国建筑法》的规定，建筑工程的施工质量应当符合国家标准。
本案中，第三人作为设计单位，其出具的《设计文件审查意见书》认为原告施工的工程存在多处设计缺陷，导致工程质量不合格。
但是，该《设计文件审查意见书》并未提供具体的证据证明原告施工的工程存在质量问题。
同时，原告在施工过程中已按照设计文件进行施工，并取得了相关部门的验收合格。
因此，法院认为被告未能提供充分证据证明原告施工的工程存在质量问题，故不支持被告主张原告承担工程质量责任的请求。
3. 第三人的《设计文件审查意见书》是否具有法律效力？法院认为，第三人的《设计文件审查意见书》属于专业意见，具有一定的参考价值。
一建法律法规案例(3篇)
第1篇一、案例背景某房地产开发公司（以下简称“开发商”）于2010年取得某市某地块的开发权，并开始进行该地块的开发项目。
该项目规划总建筑面积为100万平方米，分为住宅、商业、办公三大板块。
项目总投资约50亿元人民币。
在项目开发过程中，开发商与多家施工单位、供应商、监理单位等签订了合同，以确保项目的顺利实施。
2015年，开发商与某建筑安装工程公司（以下简称“安装公司”）签订了《建筑安装工程合同》，约定由安装公司承建该项目中的住宅楼部分，合同金额为3亿元人民币。
合同约定，工程款分期支付，竣工结算后支付尾款。
合同还约定了工期、质量、违约责任等内容。
二、合同履行情况合同签订后，安装公司按照约定开始施工。
在施工过程中，由于开发商资金紧张，未能按时支付工程进度款，导致安装公司施工进度受到影响。
安装公司多次催促开发商支付工程进度款，但开发商以各种理由推脱。
2016年，由于设计变更，导致部分工程量增加，安装公司要求开发商增加合同价款。
开发商认为增加的工程量并非设计变更，拒绝增加合同价款。
双方因此产生纠纷。
2017年，安装公司完成工程，并提交竣工结算报告。
开发商经审核，认为竣工结算报告中部分工程量存在争议，拒绝支付尾款。
双方再次产生纠纷。
三、纠纷处理1. 调解双方首先尝试通过调解解决纠纷。
在调解过程中，双方就以下问题达成一致：（1）开发商承认竣工结算报告中部分工程量存在争议，同意与安装公司协商解决。
（2）开发商同意在调解协议签订后15日内支付已完成的工程款。
（3）双方同意就剩余争议工程量进行重新审核，如仍有争议，提交仲裁解决。
2. 仲裁调解未果后，双方同意将争议提交仲裁委员会仲裁。
仲裁委员会受理后，组织双方进行仲裁审理。
在仲裁审理过程中，仲裁委员会就以下问题进行了审理：（1）关于竣工结算报告中争议工程量的认定。
（2）关于增加合同价款的问题。
（3）关于违约责任的问题。
经审理，仲裁委员会作出如下裁决：（1）认定竣工结算报告中争议工程量属于设计变更，安装公司有权要求增加合同价款。
一建法律案例题(3篇)
第1篇一、案例分析背景某市某房地产开发公司（以下简称“开发商”）在2008年取得一块土地使用权，用于建设住宅小区。
该项目于2010年开工建设，2013年竣工交付。
在建设过程中，开发商因资金链断裂，导致工程进度严重滞后。
2014年，开发商因无法支付工程款，与施工单位（以下简称“施工单位”）发生纠纷。
双方经协商未能达成一致意见，施工单位遂向法院提起诉讼，要求开发商支付工程款及相应利息。
二、案件事实1. 2008年，开发商与施工单位签订了一份施工合同，约定由施工单位负责住宅小区的建设，合同总价为1000万元。
2. 2010年，施工单位开始进场施工，但受资金链断裂影响，工程进度严重滞后。
3. 2014年，开发商因无法支付工程款，与施工单位发生纠纷。
施工单位要求开发商支付工程款及相应利息。
4. 法院审理过程中，双方对工程款及利息的计算存在争议。
三、争议焦点1. 开发商是否应支付工程款？2. 工程款及利息的计算方式？四、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国民事诉讼法》3. 《中华人民共和国最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》五、案例分析1. 开发商是否应支付工程款？根据《中华人民共和国合同法》第107条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
”以及《中华人民共和国最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第9条规定：“建设工程施工合同依法成立，具有法律约束力。
当事人应当按照合同约定履行合同义务。
”本案中，开发商与施工单位签订的施工合同合法有效，双方均应按照合同约定履行义务。
因此，开发商应支付工程款。
2. 工程款及利息的计算方式？根据《中华人民共和国合同法》第114条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。
”以及《中华人民共和国最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第10条规定：“建设工程施工合同约定了工程款的支付方式，当事人应当按照约定支付工程款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
查和确认，才可隐蔽。 4.找出某段光纤本身衰减过大的原因后，该段光缆必须重新更换和布放。
施工损失由施工单位承担。光缆损失由供货厂方承担，应由建设单位通知供货 方重新提供合格的光缆。
应将管道内的污水抽出设法排到下水道内， 第 3 种情况也是错误的，打开人孔井盖后，作业人员如立即下井，可能会
造成中毒。应强制性吹风 15 分钟以上，同时还要用检测仪检测人孔内是否还有 毒气，否则，作业人员不得下井。
第 4 种情况也是错误的，因发电机的黑烟污染空气。发电机应放在人烟稀 少的地方或下风口，同时应调整发电机的功率，使发电机燃油能尽量充分燃烧， 减少黑烟的排放。
案例 1—5：
背景资料： 某施工单位承担了我国东南某地直埋光缆线路工程，采用包工不包料的方
式承包工程。项目负责人在开工前组织全体施工人员开会，由现场勘测人员作 安全技术交底，并指定由质量负责人兼安全员，会议没有做书面记录，会后按 照分工投入工程施工。
在材料进场检验时，检验人员仔细对各种材料外观、材料出厂合格证进行 了检查，并对光缆长度和光电特性进行了抽测，各种检验均有记录。在施工过
工程车上，将井盖盖好，转到下一人孔。 问题：
请分别指出以上情况中，作业人员的做法是否正确?为什么?若不正确，请 指出正确的做法。 参考答案：
第 1、5 种情况是正确的。符合施工安全操作规程和环境保护、文明施工的
2
一级建造师案例选编一
要求。 第 2 种情况是错误的，污水排在公路上，污染环境而且严重影响市内交通。
定由质量负责人兼安全员，会议没有做书面记录等三点不妥之处。 应由工程技术负责人做安全技术交底。会议做书面记录，交底人应签字，
与会人员应签到。设立专职安全员。 2.单盘光缆在现场抽测是不正确的，应逐纤测试光缆长度和光电特性(A.B
两端)。 3.监理工程师的拒绝签字是正确的。施工单位必须提前通知监理工程师到
3
一级建造师案例选编一
后提供的索赔文件应包括索赔事件概述，论证（依据）、索赔款项计算方法、 索赔证据。
案例 1—4：
背景资料 某施工单位与建设单位签订了一项光缆线路工程施工合同。合同中约定：
光缆和接头盒等主要材料由建设单位提供；由建设单位原因造成的 30 天以内停 工，不赔偿误工费用。
施工单位为本工程进行了精心准备，并编写了施工组织设计。内容包括工 程目标、施工方案、资源配备、成本控制措施等。
案例 1—2：
背景资料 某通信线路工程，光缆进入市区后采用管道敷设方式敷设。管道内有积水。
施工人员在实际工作中出现了下列操作情况： 1.作业人员在施工的人孔周围设置了井围，并有一人看守。 2.作业人员把从人孔中抽出的污水直接排到公路上。 3.作业人员打开人孔后，放好梯子后随及下井施工。 4.在光缆接续时使用的发电机不断排放黑烟，并放在人员较多的地方。 5.作业人员光缆接续完成后，将剩余的光缆头及废弃物、废电池收集放到
1
一级建造师案例选编一
一级建造师案例选编（一）
案例 1—1:
背景资料： 某长途光缆通信线路工程，穿越一生态脆弱地区，工程隐蔽部分采用随工
验收方式。施工单位在施工前，编制的施工组织设计有如下主要内容： 1.工程概况。 2.编制依据。 3.项目组织结构及人员配备方案。 4.施工方案。 5.工程管理目标及控制计划：5．1 工程质量目标及控制计划；5．2 工程进
度目标及控制计划。 6.施工资源配备计划：6．1 车辆、机具配备计划；6．2 仪表配备计划。 7.对建设单位的其他承诺。
问题： 1.该施工组织设计第 5、6 项列出的内容目录中缺少哪些方面的管理内容? 2.竣工资料程已完工，正
1.因租赁机械故障，晚开工 5 天，造成人员窝工 25 个工日。 2.施工过程中，因路由改变，于 9 月 30 日停工，配合进行路由复查，配合 工日为 50 个工日。 3.10 月 10 日复工，同时甲方提出光缆路由加长，设计变更增加挖沟 9000 延米。 4.10 月 15～21 日，因特大水灾造成交通阻断，迫使工程停工，造成人员窝 工 40 个工日。10 月 22 日恢复挖沟工作，工程于 11 月 8 日完工。 问题 1.指出上述事件中哪些事件，乙方可以向甲方要求索赔，哪些不可以要求 索赔，简要说明原因。 2.可索赔事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天? 3.假设人工费单价 24 元／工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的 55％，则合理的费用索赔总额是多少? 4.乙方应向甲方提供的索赔文件有哪些？ 参考答案 1.事件 1 因施工方原因不得向建设单位索赔。事件 2、事件 3 因建设单位原 因，事件 4 因天气原因而非施工单位原因，这些事件都可以向建设单位索赔。 2.索赔的工期，事件 2 索赔工期 10 天，事件 3 索赔工期计算如下： 90000/30=3000（延米），9000/3000=3（天），事件 4 索赔工期 21—14=7（天）， 共索赔工期 10+3+7=20 天。 3.事件 2 索赔人工费用 50×24×（1+55%）=1860（元）。按合同约定：机 械台班费 800×10=8000（元）。 事件 3 索赔施工费 9000×10=90000（元）；事件 4 不得索赔费用。 共计合理的索赔费用为：1860+8000+90000=99860 元 4.乙方向甲方提供的索赔文件内容包括： 索赔事件发生后应在规定的索赔期内乙方向甲方递交索赔意向通知书。随
事件 2，停工期间，农田放水致使已开挖的大部分光缆沟坍塌。施工单位用 20 天时间对光缆沟进行清理，支付民工费标准是 5 万元／天。
事件 3，施工过程中由于路由变更，工程量增加，使工期延长 10 天，施工 单位为此增加费用 50 万元。 问题
1.施工组织设计中的控制措施还应包括哪些内容? 2.指出施工单位可索赔项目并分别计算各索赔项目的索赔工期和费用。 3.如何提高索赔成功率? 4.本工程竣工技术文件中必须包括哪些内容？ 参考答案： 1.施工组织设计中的控制措施还应包括质量、进度、安全、环境控制措施。 2.索赔项目有事件 1、事件 2 和事件 3。 索赔的工期为 20+20+10=50 天 可索赔的费用：接头增加费用 600×300=18 万元 光缆沟进行清理费用：20×5 万=100 万元； 工程量增加的费用：50 万元；索赔费用共 168 万元。 3. 按时提出索赔要求，编好索赔报告；对照施工合同，充分论证索赔权； 合理计算索赔款；提供充分的索赔证据；力争友好解决，同时按月结算。 4.本工程竣工技术文件中必须包括：开工报告、交工报告、停（复）工报 告、工程设计变更单、重大工程质量事故报告表、隐蔽工程/随工签证单。
本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设;工 程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填土时要求夯实。工程进行一段 时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工， 验收后投入使用，然后再进行其它段落的施工。
问题： 1.具有什么资质的企业可参加本工程投标? 2.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出?
5
一级建造师案例选编一
3.本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证? 4.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的 要求，施工单位应如何处理? 5.光缆中继段测试包含的内容（项目）有哪些?
参考答案： 1.应具有住建部颁发的通信工程总承包一级企业承包。 2.工程开工令由监理单位（机构）发出。 3.直埋：开挖缆沟、敷缆、回填土、光缆接续、沟坎加固；架空：杆洞、
一级建造师案例选编一
一级建造师执业资格考试辅导
通信與廣電工程管理與實務
（案例选编一，16 个）
仅供参加“上海贝电公司”考前辅导班学员参考，不得外传！ 敬请各位学员配合！
袁立雲
2004～2007 年出题组成员 本教材第二版编写者 教授级高级工程师
13703845028，yly50@ 2015.09
在整理竣工资料，请说明该竣工技术文件中必须包括哪些内容。 参考答案：
1.该施工组织设计第 5 项缺成本控制目标及控制计划、环境控制目标及控 制计划、安全控制目标及控制计划。
第 6 项缺施工用工计划、工程材料需求计划及资金需求计划。 2.竣工资料应包括：竣工技术文件、竣工图纸、光缆单盘和系统测试记录 3.竣工技术文件必须包括：1）隐蔽工程/随工签证记录 ； 2）工程设计变 更单； 3）停（复）工报告； 4）重大质量事故报告； 5）开工报告； 6）交 工报告； 7）验收证书。
工程顺利开工。施工单位按照建设方批准的工程进度，在水田放水前完成 了大部分光缆沟的开挖。施工中发生以下事件：
事件 1，对刚到货的光缆检验后，发现全部不合格，造成工程停工。20 天 后，建设单位与设计单位制定出基于现有光缆的技术补救方案，由施工单位实 施。为此，每个接头增加费用 600 元，本工程全线接头共 300 个。
问题： 1.该工程安全技术交底工作的不妥之处并说明理由。 2.材料进场检验工作有哪些不符合规定？ 3.监理工程师拒绝签字是否合理？简述理由。 4.事件二发生后，施工单位应该如何进行后续工作？相关损失分别由谁承
担？ 5.列出至少 4 项本工程线路敷设阶段的质量控制点。
参考答案 1.安全技术交底工作的不妥之处：由现场勘测人员作安全技术交底，并指
4
一级建造师案例选编一
程中，发生了以下事件： 事件一：在开挖光缆沟过程中，项目经理从天气预报中得知强台风即将来
临，于是在没有通知监理工程师的情况下，决定赶在台风来临前把光缆布放在 还在开挖的光缆沟中，并立即回填，以免光缆沟冲毁。事后，监理工程师拒绝 为沟深和放缆等隐蔽工序签字。
事件二：施工人员在中继段测试时，发现其中一芯光纤衰耗过大，经现场 分析确认是由于光缆本身质量不合格造成的。