四川省2016年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试题
2016年上半年四川省监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试卷
2016年上半年四川省监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于的管理职能。
A：业主B：政府C：监理单位D：施工单位E：工程变更单2、根据施工合同示范文本规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承担。
A：发包人B：承包人C：监理工程师D：发包人与承包人共同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、下列关于合同公证的说法中，正确的是。
A：合同公证只能确认合同的真实性B：合同公证由工商行政管理机关作出C：合同公证的效力只能限于国内D：经公证的合同，法律效力高于经过鉴证的合同E：专业监理4、加快工程进度，会导致施工效率下降，单位产品的费用上升，从而使整个工程的总投资增加，这表明__。
A．进度目标与投资目标之间存在统一关系B．进度目标与投资目标之间存在对立关系C．进度目标与质量目标之间存在对立关系D．进度目标与质量目标之间存在统一关系5、下列关于劳务分包的说法错误的是。
A：施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B：劳务分包人在全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任C：劳务施工分包人需要编制单独的施工组织计划D：劳务分包人不需要单独办理保险E：专业监理6、编制工程竣工决算的单位及其部门是。
A：承包商单位的预算部门B：业主单位的预算部门C：承包商单位的财务部门D：业主单位的财务部门E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、在施工阶段投资控制中，进行工程计量属于方面的措施。
A：组织B：经济C：技术D：合同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、下列属于监理工程师的常规工作方法的是。
A：支付控制手段B：监理通知C：指令文件D：见证取样E：工程保险金9、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。
四川省2016年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试题
四川省2016年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A．15B．30C．45D．602、管理层次中协调层的职能是__。
A．确定大政方针B．参谋与咨询C．组织与调配D．操作与完成任务3、FIDIC对其会员提出了五个方面的基本道德行为准则，其中的公正性要求为__。
A．接受对社会的职业责任B．在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责C．通知委托人在行使其委托权时可能引起的任何潜在的利益冲突D．不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情4、建设工程目标控制中，在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A．施工单位B．监理单位C．项目经理D．监理工程师5、《建设工程监理规范》规定，监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的__，确定具体的监理工作。
A．工作目标B．总监理工程师C．工作内容D．工作方法6、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A．适用性B．耐久性C．可靠性D．安全性7、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。
A．建设工程的特点B．建设单位的需要C．本单位的特点D．主管部门的要求8、工程项目建设监理实行__负责制。
A．总监理工程师B．项目法人C．监理单位D．项目经理9、在工程建设的__阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。
A．项目建议书B．可行性研究C．项目决策D．勘察、设计10、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。
A．如何去控制目标B．如何才能取得效益C．如何做好决策和承担风险D．如何去实现建设项目11、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门__方可任职。
A．评审后B．考核合格后C．推荐D．资质检验后12、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用__予以确认。
四川省2016年监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试试题
四川省2016年监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失5000万元，该事故为。
A：特别重大生产安全事故B：重大生产安全事故C：较大生产安全事故D：一般生产安全事故E：工程保险金2、工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是。
A：增加工作面，组织更多的施工队伍B：对所采取的技术措施给予经济补偿C：采用更先进的施工方法D：改善外部配合材料E：自我评定3、检查某工程的实际进度后，绘制的进度前锋线如图4-9所示，在原计划工期不变的情况下，H工作尚有总时差天。
A：B：1C：2D：3E：自我评定4、应控制在批准的总概算及投资包干限额内。
A：工程总费用B：投标价格C：标底D：分包价格E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、工程投资额以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。
A：30万元B：50万元C：100万元D：200万元E：工程保险金6、依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是__。
A．招标公告B．投标书C．寄送的价目表D．招股说明书7、在下列施工成品中，适合用防护措施保护的是__。
A．清水楼梯踏步B．镶面大理石柱C．地漏D．垃圾道8、在工程建设中，对其自行选择设计、施工单位发生的质量问题承担相应责任。
A：建设单位B：监理单位C：分包单位D：咨询单位E：工程变更单9、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由以书面形式通知承包人。
A：总监理工程师B：监理人C：发包人D：总监理工程师代表E：专业监理10、下列属于《工程监理企业资质管理规定》的乙级资质等级的标准是__。
A．取得监理工程师注册证书的人员不少于5人B．企业负责人应具备8年以上专业工作经历C．企业技术负责人应具备10年以上从事专业工作的经历D．承担过2个以上房屋建筑工程项目11、关于连带责任保证的说法，正确的是。
四川省监理工程师：担保合同考试试题.docx
2017年四川省监理工程师：担保合同考试试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在控制图中出现了“链”的异常现象，根据规定，当连续出现链时，应开始调查原因。
A：五点B：六点C：七点D：八点E：工程变更单2、【例2·单选题】某工程单代号搭接网络计划如图3-13所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作为。
A：工作A、工作C和工作EB：工作B、工作D和工作FC：工作C、工作E和工作FD：工作B、工作E和工作FE：自我评定3、某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为3000万元，设备运杂费360万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，预备费为200万元，建设期贷款2100万元，应计利息90万元，流动资金贷款400万元，则该建设项目的工程造价为万元。
A：6290B：5890C：4790D：6250E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例1．单选题】在维护建设单位的合法权益的同时，不损害施工单位的合法权益体现了监理的。
A：服务性B：科学性C：独立性D：公平性E：工程保险金5、关于监理大纲、监理规划和监理实施细则的说法。
正确的是。
A：监理大纲由总监理工程师主持编制，经监理单位法定代表人批准B：监理规划由总监理工程师主持编制，经监理单位技术负责人批准C：监理实施细则由专业监理工程师负责编制，经监理单位技术负责人批准D：监理大纲、监理规划、监理实施细则均应依据委托监理合同编写E：工程保险金6、在工程网络计划中，某项工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值为该工作的。
A：时间间隔B：搭接时距C：自由时差D：总时差E：自我评定7、【例1．单选题】委托监理合同法律关系的客体是。
A：监理工程B：监理服务C：监理规划D：监理投标方案E：专业监理8、图纸会审的内容一般不包括下列。
A：审查设计图纸是否满足项目立项的功能、技术可靠、安全、经济适用的需求B：图纸是否经设计单位正式签署C：设计地震烈度是否符合当地要求D：正确贯彻设计意图E：工程变更单9、【例1．单选题】下列应当公开招标的是。
2016年上半年四川省注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理试题
2016年上半年四川省注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、施工承包企业资质的升级、降级实行资质公告制度，二级及其以下施工承包企业的资质公告由__发布。
A．国务院建设行政主管部门B．国家技术监督局C．各省、自治区、直辖市建设行政主管部门D．工商管理部门2、某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知其具体的确认权限。
某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的增量工程。
该50万元工程款的签认应当由。
A：发包人承担责任B：发包人代表承担责任C：发包人与发包人代表承担连带责任D：施工企业决定责任承担人E：专业监理3、为了有效地进行投资控制，可采取的技术措施是。
A：采取节约投资的奖励B：深入技术领域研究节约投资的可能性C：动态地比较项目投资的实际值和计划值D：明确管理职能分工E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例1·单选题】注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，不予注册。
A：1年内B：5年内C：8年内D：终身E：工程保险金5、控制图就是利用规律来识别生产过程中的异常原因，控制系统性原因造成的质量波动，保证生产过程处于控制状态。
A：质量特性值呈正态分布B：质量特性值呈周期性变化C：质量特性值易于识别D：质量特性值的稳定状态E：工程变更单6、《中华人民共和国建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程．可以由两个以上的承包单位联合共同承包。
共同承包的各方对承包合同的履行承担。
A：主要责任B：法律责任C：全部责任D：连带责任E：工程保险金7、工程质量问题经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的可。
A：修补处理B：返工处理C：补强处理D：不做处理E：工程变更单8、【例1·单选题】如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。
2016年四川省监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2016年四川省监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人依据施工合同约定，指承包人对施工的临时道路进行必要的养护，由此产生的费用应由（）A.承包人B.发包人C.发包人和承包人共同D.监理人2.根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为( )。
A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%3.在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是A.投标文件没有按要求密封B.投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人拒绝订立合同D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正4.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在( )前一直有效。
A.签发工程验收证书B.出具最终结清证书C.提交竣工验收报告D.颁发缺陷责任期终止证书5.大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于( )。
A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同6.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人职责和权利的说法正确的是( )。
A.监理人在施工合同履行过程中行使任何权利前均需经发包人批准B.监理人有权变更施工合同约定的承包人的义C.监理人无权免除施工合同约定的发包人和承包人的责任D.监理人对工程材料检验合格则视为其批准，可减轻承包人的责任和义务7.建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为( )。
A.买受人占有材料时B.合同订立时C.合同生效时D.买受人支付全部材料价款时8.根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可自监理人在暂估价内直接确定价格的是( )。
2016年四川省监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2016年四川省监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是()。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改2.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同协议书中写明的合同总金额应包括的金额是( )。
A.暂列金额和暂估价B.变更的价款调整C.索赔补偿金额D.保修期的保修费用3.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同务款，合同文件优先介绍顺序正确的是(A.专用合同条款-勘察费用清单-发包人要求-勘察纲要B.发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要-专用合同条款C.专用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单D.专用合同条款-发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要4.建设工程项目施工评标委员会人数应为5 人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的( ) 。
A.1/2B.1/3C.2/3D.3/45.建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的( )进行协商谈判。
A.细微偏差B.投标价格C.质量要求D.工期要求6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。
A.2%B.3%C.5%D.10%7.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，应由设计人承担违约责任的情形是（）A.因地下条件不利导致设计工作终止B.设计文件未达到设计深度要求C.设计人按合同约定分包多项设计工作D.设计文件未被政府规划管理部门批准8.根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人9.某大型复杂工程，施工技术要求高，对性能有特殊要求，则施工招标适宜采用的评标方法是( )A.综合评估法B.综合评标价法C.最低评标价法D.最低投标价法10.直接订购方式适用于采购( )的设备A.贵重B.进口C.交货周期短D.单一来源11.根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的( )天内提请发包人进行工程验收。
2016年监理工程师《合同管理》真题与解析
2016年全国注册监理工程师执业资格考试建设工程合同管理一、单项选择题（共50题。
每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）。
1、市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。
A.行政手段B.合同C.诚信D.道德2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。
A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是()。
A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是()。
A.因国际禁运解除进口设备运输合同B.因战争导致在建工程合同工期延长C.因建设意图改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的的合同义务由()承担。
A.施工企业法定代表人B.拟派项目经理C.施工项目部D.施工企业6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为()。
A.公司甲B.公司乙C.银行D.登记机关7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。
A.4月30日B.5月5日C.5月15日D.6月14日8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是()。
A.大雨造成现场档案资料损毁B.雷电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。
2016年上半年四川省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试题
2016年上半年四川省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在我国，投资估算是指在阶段对项目投资所做的预估算。
A：项目决策B：施工准备C：施工图设计D：初步设计E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、【例1·单选题】某建设项目的投资构成中．不属于建设投资的是。
A：预备费B：工程建设其他费C：建设期利息D：流动资金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、应对地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程进行岩土工程计算与评价，满足施工图设计的要求。
A：可行性研究勘察B：选址勘察C：初步勘察D：详细勘察E：工程变更单4、如隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。
A：专业监理工程师B：总监理工程师C：施工单位技术负责人D：项目经理E：工程变更单5、【例1·单选题】实行项目法人责任制的工程项目中，下列属于项目法人单位项目总经理的职权是。
A：筹措建设资金B：审核上报项目初步设计和概算文件C：提出项目开工报告D：编制项目财务预算、决算E：工程保险金6、资格预审的目的不包括。
A：排除不合格的投标人B：提高招标工作效率C：避免无效投标D：降低招标人的招标成本E：工程保险金7、材料采购合同的质量验收方法中，根据对产品的性能检验目的，可以进行拉伸、压缩、冲击及硬度试验的是。
A：化学试验法B：物理试验法C：生物试验法D：强化试验法E：专业监理8、某分部工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。
A．1B．2C．3D．49、【例2．单选题】招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A：7B：15C：20D：30E：工程保险金10、根据《建筑法》的规定，申请领取建筑工程施工许可证不需具备的条件是。
2016年四川省注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理考试题
2016年四川省注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于日。
A：3B：5C：7D：14E：工程保险金2、关于行使抗辩权的说法，正确的是。
A：行使抗辩权方仍然承认合同有效B：行使抗辩权是解除合同的必要条件C：行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务D：行使抗辩权表明合同变更E：专业监理3、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A：7B：15C：20D：30E：工程保险金4、在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示，承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在约定的时间内未作出任何答复，承包人应。
A：向工程师再次发出请求复工通知B：向发包人发出请求复工通知C：继续等待工程师的复工指示D：自行复工继续后续工程的施工E：专业监理5、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。
重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是。
A：发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B：发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C：承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D：承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延E：专业监理6、在建设工程施工阶段，由于承包商自身的原因造成工期延误时，监理工程师对承包商修改后的进度计划的批准意味着。
A：同意延长施工合同工期B：免除承包商的误期损失赔偿C：确认承包商在合理的状态下施工D：同意支付承包商赶工的全部额外开支E：自我评定7、对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，一般由企业按照属地原则向备案。
A：地方政府建设行政主管部门B：上级政府建设行政主管部门C：地方政府投资主管部门D：上级政府投资主管部门E：工程保险金8、2008版ISO9000族标准包括核心标准。
四川省2016年监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证试题
四川省2016年监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1·单选题】下列不属于注册监理工程师业务范围的是。
A：工程监理B：工程经济与技术咨询C：工程设计D：工程招标与采购咨询E：工程保险金2、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是。
A：由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用B：发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用C：承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用D：由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用E：专业监理3、某项目有甲、乙、丙、丁四个方案，依次计算得知各方案的盈亏平衡点生产能力利用率分别为68％、87％、45％和52％，则风险最小的是。
A：方案甲B：方案乙C：方案丙D：方案丁E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是。
A：联合体投标没有联合体协议书B：投标工期长于招标文件要求的工期C：投标报价的大写金额与小写金额不一致D：投标文件没有投标人授权代表的签字E：专业监理5、设计概算是在阶段编制的确定工程项目投资费用的文件。
A：方案设计B：初步设计C：技术设计D：施工图设计E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、下列属于2008版IS09000族标准的4个核心标准的是。
A：IS09000：2005B：IS010012C：ISO／TR1006D：ISO／TR10017E：工程变更单7、某工程竣工验收合格后第11年，部分梁、板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由。
2016年四川省监理工程师《合同管理 》训练题
2016年四川省监理工程师《合同管理》训练题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指( )。
A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款C. 中标通知书中的中标价格D. 承包人的投标报价2.根据《标准设计招标文件》，允许投标人递交备选投标方案的，关于备选投标方案的说法，正确的是（）。
A.备选投标方案应采用与投标方案相同的报价B.备选投标方案与投标方案的技术部分应有实质性不同C.只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑D.投标人最多只能提供一个备选投标方案3..建设工程设备招标采购通常采用的评标方法是（）。
A.综合评估法或最低投标价法B.最低评标价法或基准价评审法C.基准价评审法或最低投标价法D.综合评估法或最低评标价法4.关于货样买卖合同的说法，正确的是( )。
A.货样买卖适用于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担5.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶殷，其中第二阶段进行的是( )。
A.性能测试B.联动试车C.单车实验D.系统联调6.根据美国AIA 标准合同文件，CM 合同中与雇主订立合同的当事人是A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商7.下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是( )A.施工合同B.设计合同C.买卖合同D.勘察合同8.根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为()。
A.装在设备制造厂”的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面9.根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还承包商的方式是A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还B.工程竣工试验合格后和工程师颁布工程接收证书后分两次返还C.工程师颁布工程接收证书后一次性返还D.工程师颁布履约证书后一次性返还10.根据FIDIC{施工合同条件》，当（）达到中标合同价减去暂列金额后的10％时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
2016年四川省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2016年四川省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.建设工程勘察合同是当事双方根据工程勘察工作需要，就查明、分析、评价建设场地的（）而订立的协议A.地质地理环境特征和岩土工程条件B.地质地理环境特征和施工现场布置C.自然环境条件特征和地下施工方案D.自然环境条件特征和土方开挖条件2.建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的( )进行协商谈判。
A.细微偏差B.投标价格C.质量要求D.工期要求3..根据《标准勘察招标文件》，属于“勘察服务”内容的是( )。
A.进行技术交底B.提供施工配合C.评估工程条件D.参加竣工验收4.招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的( )A.目的B. 时间C.容D.方法5.设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为( )。
A.附加服务B.额外服务C.伴随服务D.增至服务6.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对( )提出要求。
A.单车试验B.联动试车C.投料试车D.性能测试7.某施工项目，单位甲和单位乙组成联合体投标，其中单位甲投入编制投标文件人手多，单位乙承担投标施工项目工作量大，则该联合体投标后，其履行担保应有( ) 递交A.单位甲B.单位乙C.单位甲乙共同D.联合体牵头单位8.根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是A.能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保C.施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产9.建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。
A.投标人在投标函中规定的投标期撤销其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金10.某工程因原设计的基础处理强夯作业影响邻近工地的居民生活，为此通过设计变更对基础进行处理,该变更增加的合同价格应由( )承A.发包人B.承包人C.设计人D.承包人和发包人共同11.不同合同计价方式下承包商的风险不同，承包商的合同风险从大到小排序正确的是（）。
2016年四川省整理监理工程师《合同管理 》考试试题
2016年四川省整理监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，由监理人与承包人共同进行试验和检验时，必要的试验资料和原始记录应由（）负责提供A.监理人B.设计人C.发包人D.承包人2.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用的确认实行（）签证制A.勘察人B.监理人C.发包人D.第三方3.对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行( )招标。
A.概念设计B.初步设计C.技术设计D.施工图设计4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是()。
A.投标保证金凭证B.预付款担保凭证C.履约担保凭证D..质量管理体系认证文5.设备采购招标时宜采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法进行评标的是（）。
A.各类通用设备采购B.建筑工程设备采购C.价值较高的设备采购D.生产线等运行期内各种费用高的设备采购6.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人按合同约定制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样和试验，分析和评估地址特征,编制勘察报告等工作属于( )A.地址开发服务B.勘察服务C.设计服务D.测量测绘服务7.下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是( )A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位8.根据FIDIC《设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是() .A.通用合同条件-专用合同条件--投标书-业主要求B.专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书C.通用合同条件--专用合同条件--业主要求一投标书D.专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求9.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负贵其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和()通知设计人A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间10.根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是( )。
2016年四川省汇编监理工程师《合同管理 》考试试题
2016年四川省汇编监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.设计业绩、人员资格和设计变更程序A.交易成本低B.采购工作量小C.采购工作周期长D.便于磋商价格2.设备采购招标时宜采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法进行评标的是（）。
A.各类通用设备采购B.建筑工程设备采购C.价值较高的设备采购D.生产线等运行期内各种费用高的设备采购3.根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.发包人和承包人D.承包人和分包人4.招标人按照投标人须知前附表要求，对于符合招标文件规定的未中标人的设计成果给予补偿后，关于该设计成果使用的说法，正确的是( )A.招标人应保护未中标人知识产权且不得使用其设计成果B.招标人有权免费使用末中标人的设计成果C.应由中标人与末中标人协商使用其设计成果的许可和费用D.中标人应邀请未中标人加入其设计团队并使用末中标人的设计成果5.自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过()A.7B.4C.21D.286.FIDIC《施工合同条件》是以( )来划分不可抗力的后果责任A.不可抗力事件发生的时点B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属D.承包商投标时能否合理预见7.根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是()A.结合行业特点，编制本行业的“通用合同条款”B.“专用合同条款"对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触C.对“通用合同条款"和“专用合同条款"应不加修改地引用D.对“通用合同条款"的修改，须征得行业主管部门的同意8.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的( ) 。
2016年四川省整理监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2016年四川省整理监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指( )。
A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款C. 中标通知书中的中标价格D. 承包人的投标报价2.标准设计施工总承包合同》中的价格清单是指A.发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单B.承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单C.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用D.设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成3.根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是() .A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷4.根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指( )。
A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同由双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日5.根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。
A.2B.3C.4D.56.采用综合评估法对机电产品采购进行评标时，每一位评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为( )。
A.加权评价值B.最高评价值C.独立评价值D.最低评价值7.建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书8.根据《标准施工招标文件》，合同文件的优先解释顺序是()。
A.技术标准和要求— 图纸—已标价工程量清单—投标函及其附录B.投标函及其附录一已标价工程量清单一技术标准和要求一图纸C.技术标准和要求—投标函及其附录—图纸—已标价工程量清单D.投标函及其附录—技术标准和要求—图纸—已标价工程量清单9.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是( )。
2016年四川省汇编监理工程师《合同管理 》训练题(含答案解析)
2016年四川省汇编监理工程师《合同管理》训练题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在( )前一直有效。
A.签发工程验收证书B.出具最终结清证书C.提交竣工验收报告D.颁发缺陷责任期终止证书2.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.根据《标准设计施工总承包招标文件》，在工程竣工试验的第二阶段，发包人应提出对( )的要求。
A.单车试验B.功能性试验C.联动试车D.性能测试4.关于建设合同的说法，错误的是( )。
A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同5.国际咨询工程师联合会(FIDIC)《施工合同条件》中，业主可以根据合同向承包商提出索赔，索赔的金额应由（）确定。
A.业主代表B.承包商C.工程师D.v6.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是( )。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示7.关于建设工程勘察合同的说法，正确的是( )。
A.建设工程勘察合同示文本应当强制使用B.承包人必须具备法人资格C.勘察工作围由法规确定D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式8.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除的责任和义务应由( )承A.发包人B.勘察人C.发包人和勘察人共同D.勘察人和设计人共同9.建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是( )。
2016年四川省整理监理工程师《合同管理 》试题模拟(含答案解析)
2016年四川省整理监理工程师《合同管理》试题模拟(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是( )。
A.申请设备使用许可B.设备的技术指标馥进C.设备的调试D.设备运抵现场的保管2.根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.组织施工单位测设施工控制网B.组织监理单位编制施工组织设计C.组织设计单位进行设计交底D.组织勘察单位进行现场勘查3.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，买方委托第三方按照卖方现场服务人员的指导和设备安装、调试技术要求进行设备安装和调试，调试过程中发现设备运行参数不符合合同约定的技术性能指标，由此造成的损失应由（）承担A.卖方B.买方C.买方委托的第三方D.买方和卖方共同4.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指( )。
A.投标截止日前第14 天B.投标截止日前第28 天C.招标公告发布之日前第14 天D.招标公告发布之日前第28 天5.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行中由于不可抗力原因解除合同时，设计人收取的定金处理方式是（）。
A.全部退还B.按完成工作比例返还C.双倍返还D.不予退还6.根据《标准勘察招标文件》通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是（）A.勘察工作实施方案B.勘察作业操作规范C..勘察技术标准D.勘察规程和标准7.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是() 。
A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价15%的违约金8.建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15 日前通知投标人，同时进行的工作是( )。
2016年四川省汇编监理工程师《合同管理 》模拟试题(含答案解析)
2016年四川省汇编监理工程师《合同管理》模拟试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从( ) 起算。
A.发布招标公告日B.开始资格预审日C.发售招标文件日D.投标截止日2.某工程采用《标准施工招标文件》招标，中标施工单位在施工中发现招标文件中载明的部分临时场地不能使用。
经发包人与设计人协调后，设计单位签发了变更设计通知单。
监理人针对此变更应签发的是（）。
A.变更意向书B.监理通知单C.变更指示D.变更确认单3.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，买方委托第三方对合同设备进行监造的，关于监造行为的说法正确的是（）A.视为对合同设备制造过程符合合同要求的确认B.不视为对合同设备制造质量的确认C.视为限制买方收货后依照合同约定对设备提出质量异议D.视为免除卖方依照合同约定应承担的设备制造质量责任4.根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构5.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是()。
A.投标保证金凭证B.预付款担保凭证C.履约担保凭证D..质量管理体系认证文6.关于施工企业意外伤害险的说法正确的是()A.施工企业必须为全体职工办理B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C.年龄18-60 的施工人员均可作为被保险人D.停工期间保险.人不承担保险责任7.根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是( )。
A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用8.招标项目设有标底的，标底应当( 在)时公布。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
四川省2016年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、FIDIC施工合同条件中，业主选择指定分包商应。
A：首先征得承包商的同意B：首先征得工程师的认可C：不需征求承包商的意见D：必须通过招标方式E：专业监理2、《工程款支付证书》需要由签字，并加盖执业印章。
A：总监理工程师B：法定代表人C：技术负责人D：专业监理工程师E：工程保险金3、布拉格是哪国的首都（）A．罗马尼亚B．捷克C．匈牙利D．波兰4、建设工程施工过程中存在，监理人员在进行质量检验时极易产生将不合格的建设工程误认为是合格品的判断错误。
A：隐蔽性B：局限性C：特殊性D：波动性E：工程变更单5、【例3·单选题】在工程施工过程中，监理工程师检查实际进度时发现工作M的总时差由原计划的5天变为一2天，则说明工作M的实际进度。
A：拖后2天，影响工期2天B：拖后5天，影响工期2天C：拖后7天，影响工期2天D：拖后7天，影响工期7天E：自我评定6、工程网络计划中，关键工作是指的工作。
A：最迟完成时间与最早完成时间的差值最小B：双代号时标网络计划中无波形线C：单代号网络计划中时间间隔为零D：双代号网络计划中两端节点均为关键节点E：自我评定7、依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是__。
A．招标公告B．投标书C．寄送的价目表D．招股说明书8、某建设工程设备购置费为500万元，基本预备费80万元，建筑安装工程投资1O00万元，建设期利息50万元，工程建设其他费750万元，涨价预备费90万元，则上述投资中属于动态投资的为万元。
A：140B：158C：236D：80E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、监理实施细则编写的依据不包括。
A：监理规划B：与专业工程相关的标准C：施工组织设计D：专项施工方案E：工程保险金10、承包单位经过整改具备恢复施工条件时，应报送复工申请，经__现场复查认为符合继续施工的条件，总监理工程师签署复工报审表。
A．监理员B．专业监理工程师C．总监理工程师D．总监理工程师代表11、反映项目实施阶段的原材料实际消耗量、机械台班数和人工工日数的信息为__。
A．流动信息B．固定信息C．项目外部信息D．管理型信息12、在投资控制的各项措施中，明确管理职能分工属于。
A：组织措施B：技术措施C：经济措施D：管理措施E：由于传染病的影响而暂时停止的施工13、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是。
A：表明从发出该通知时间开始工作B：与“开工通知”的说法相同C：表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D：该通知是由发包人发出的E：专业监理14、是投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核工程建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤。
A：隐蔽工程验收B：工程预验收C：竣工结算D：工程竣工验收E：工程保险金15、【例1·单选题】下列属于项目监理机构内部人际关系的协调的是。
A：在矛盾调解上要恰到好处B：明确规定每个部门的目标C：事先约定各个部门在工作中的相互关系D：建立信息沟通制度E：工程保险金16、项目法人通过招标确定监理单位，委托监理单位实施监理是实行__的基本保障。
A．招标投标制B．合同管理制C．建设工程监理制D．项目法人责任制17、某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。
当一方违约时，守约方__。
A．必须适用违约金条款B．必须适用定金条款C．可以选择适用违约金或定金条款D．两者都不能适用，因约定无效18、项目监理机构组织结构设计中，管理层次可分为三个层次，其中不包括。
A：决策层B：指导层C：中间控制层D：操作层E：工程保险金19、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为__。
A．债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B．债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C．保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D．保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务20、提供管理与实施环境和质量审核指南。
A：GB／T19000--2005B：GB／T19001--2008C：GB／T19004--2009D：IS019011E：工程变更单21、利用ABC分类法来确定质量主次因素的是。
A：排列图法B：因果分析图法C：直方图法D：控制图法E：工程变更单22、在建设工程进度控制计划体系中，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期的计划是。
A：工程项目进度平衡表B：单位工程施工进度计划C：工程项目前期工作计划D：工程项目总进度计划E：自我评定23、FIDIC施工条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应__。
A．运走施工设备B．以相同的条件将该施工设备转租给发包人C．更换施工设备D．暂停施工24、甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同，甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限，该合同的效力状态为。
A：不成立B：无效C：可撤销D：效力待定E：专业监理25、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师应由具有年以上同类工程监理经验的人员担任。
A：4B：3C：2D：1E：工程保险金二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、项目监理机构内部组织关系的协调包括。
A：在目标分解的基础上设置组织机构B：明确规定每个部门的目标、职责和权限C：事先约定各个部门在工作中的相互关系D：实事求是地进行成绩评价E：建立信息沟通制度2、下列属于设备购置费的有。
A：设备原价B：设备运输费用C：设备安装调试费D：单台设备试运转费E：设备采购保管费3、纯单价合同计价方式主要适用于工程。
A：没有施工图B：工程简单C：工程量不明D：资金不足E：急需开工4、法人应当具备的条件有。
A：依法成立B：有必要的财产或者经费C：有自己的名称、组织机构和场所D：能够独立承担民事责任E：必须有人来承担5、下列关于招标文件与资格审查说法正确的是。
A：招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复B：对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出C：通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标D：潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出E：依法必须进行招标的项目的资格预审公告和招标公告，应当在省级发展改革部门依法指定的媒介发布6、工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，审核的内容有__，A．施工组织设计及施工方案B．分包单位的资质C．质量管理、技术管理的制度D．专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证E．质量管理、技术管理和质量保证的组织机构7、按照招标人和投标人参与程度，将招标过程粗略划分为__阶段。
A．招标准备B．设计招标C．招标投标D．施工招标E．决标成交8、某房屋建筑工程，建设单位与施工单位在工程质量保修书中对保修期限作如下约定，其中符合《建设工程质量管理条例》规定的有。
A：装修工程1年B：安装工程2年C：屋面防水工程10年D：主体结构工程30年E：其他有防水要求的工程5年9、根据《合同法》，下列合同中，属于可撤销合同的有的合同。
A：因重大误解而订立B：一方以欺诈、胁迫的手段订立C：以合法形式掩盖非法目的D：订立合同时显失公平E：损害社会公共利益10、某钢筋绑扎工程计划进度与实际进度如下图所示，该图表明本工程。
A：第1周内实际进度拖后3％B：第3周内未实施C：第4周内实际进度超前5％D：至第5周末实际进度拖后8％E：第3周内计划完成8％11、在竣工决算中，属于新增固定资产价值的有（）。
A．生产准备费B．建设单位管理费C．研究试验费D．土地使用权出让金E．工程监理费12、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人对合同约定质量保修期内的工程缺陷负有保修义务。
下列工程缺陷中，修复时承包人不对保修费用承担责任的有。
A：工程验收时未发现的施工质量缺陷B：不可抗力造成的工程损坏C：发包人使用工程运行不当造成的损坏D：发包人日常维护不当造成的损坏E：承包人采购的材料质量缺陷造成的损坏13、施工专业分包和劳务分包的主要区别在于。
A：收入不同，劳务分包人获得的是劳务酬金B：保险责任不同，专业分包人需要为从事危险作业的职工办理意外伤害保险C：对施工质量承担的责任不同，验收合格后劳务分包人不再对工程质量承担责任D：施工组织不同，专业分包人不需要单独编制施工组织设计E：实施风险不同，劳务分包人需要提供劳动力资源以及技术14、建设单位管理费包括（）。
A．工程招标费B．建设单位采购及保管材料费C．合同契约公证费D．工程质量监督检测费E．竣工验收费15、下列属于监理工程师不予注册的情形有。
A：不具有完全民事行为能力的B：未达到监理工程师继续教育要求的C：在两个或者两个以上单位申请注册的D：年龄超过60周岁的E：以虚假的职称证书参加考试并取得资格证书的16、某工程单代号搭接网络计划如图3-63所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有。
A：工作AB：工作BC：工作CD：工作DE：工作E17、审查施工组织设计的基本要求有（）。
A．施工组织应有规定的格式填写B．施工组织设计应有承包单位负责人签字C．施工组织设计应符合施工合同要求D．施工组织设计应由专业监理工程师审核后经总监理工程师签认E．发现施工组织设计中存在问题应提出修改意见，由承包单位修改后重新报审18、下列属于国产标准设备运杂费的是（）。
A．建设单位的采购与仓库保管费B．在设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费C．从设备的工地堆放地点运至安装地点所发生的运费和装卸费D．工程承包公司的采购与仓库保管费E．供销部门的手续费19、【例1·多选题】在动态控制过程中，应着重做好工作。
A：对计划目标值的收集和分析B：及时对工程进展作出评估，收集实际数据C：采取控制措施以确保投资控制目标的实现D：进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差E：流动资金的控制20、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列隐蔽工程的检验步骤和要求中，正确的有。
A：隐蔽工程施工完毕，承包人进行自检B：自检合格后，书面通知工程师验收C：工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议，又未按时验收，承包人可继续施工D：在任何情况下未经工程师签字认可，工程部位都不得隐蔽E：隐蔽工程验收合格后，在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字，承包人可继续施工21、非节奏流水施工的特点是（）。