广州建设工程施工合同(标准版)【最新版】
广州市建设工程施工合同范本3篇_合同范本
广州市建设工程施工合同范本3篇在传统民法上,建设工程合同属承揽合同之一种,德国、日本、法国及中国台湾地区民法均将对建设工程合同的规定纳入承揽合同中。
以下是橙子为大家精心准备的:广州市建设工程施工合同范本3篇,欢迎参考阅读!广州市建设工程施工合同范本一合同编号:_________ 发包方:_________法定代表人:_________承包方:_________法定代表人:_________按照《中华人民共和国合同法》的原则,并参考《中华人民共和国建筑法》,《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》,《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定,为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,多快好省地完成国家的基本建设任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:1.本合同;2.本合同附件;1 / 56第二条图纸和文件的保管与提供1.图纸由工程师单独保管,但应免费提供给承包方两套复制件。
承包方需要更多复制件时,其费用自行负担。
除非为执行合同绝对需要,承包方在未经工程师同意的情况下,不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。
在发出缺陷责任证书时,承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。
2.承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师,同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。
此外,承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用,其费用由雇主支付。
3.上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场,该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。
第三条工程概况1.工程名称:_________工程。
广州建设工程装修施工合同范本6篇
广州建设工程装修施工合同范本6篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行工程装修施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:室内装修施工,包括但不限于墙面、地面、天花板、门窗、电气、给排水等。
二、合同工期1. 开工日期:_____________年_______月______日。
2. 竣工日期:_____________年_______月______日。
如有特殊情况,双方可协商顺延工期。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款(含税金):人民币_______元整(¥______元)。
2. 支付方式:分期支付。
合同签订后支付定金______元;工程竣工并经甲方验收合格后支付余款______元。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的相关施工规范和质量评定标准进行施工,确保工程质量达到优良。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供相关验收资料。
甲方应当在接到通知后___天内组织验收。
3. 甲方验收合格后,应签署验收合格证书并予以确认。
如甲方在约定时间内未组织验收,则视为已验收合格。
五、材料设备供应1. 工程所需材料、设备由乙方负责采购并供应。
2. 乙方采购的材料、设备应符合国家相关质量标准,并提供质量证明文件。
如因材料质量问题导致的工程问题,由乙方承担责任。
六、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
2. 乙方应采取有效措施,确保施工现场的安全生产和文明施工。
广州建设工程施工合同(模板)书完整版
广州建设工程施工合同书完整版1. 合同概述本合同由甲方(承包商)与乙方(业主)签订,是为了明确双方在广州建设工程施工阶段所应承担的权利和义务,保障工程施工的顺利进行及质量安全的达标。
2. 项目背景甲方同意为乙方在广州地区进行工程施工,具体项目细节如下:•工程名称:(填写具体项目名称)•工程地点:(填写具体施工地点)•工程规模:(填写项目规模,如建筑面积、层数等详细信息)•工程周期:(填写预计施工周期)3. 甲方权利和义务3.1. 施工质量甲方承诺按照国家相关标准和规定,保证工程施工的质量,确保达到乙方提出的技术要求和设计标准。
3.2. 施工安全甲方负责建立安全生产管理制度,并组织施工过程中的安全培训和实施,遵守国家相关安全生产法律法规,确保施工过程的安全。
3.3. 工期保证甲方承诺按照合同约定的工期,在工程施工过程中合理组织施工进度,保证项目的按时交付。
3.4. 进度和质量支付甲方完成施工进度和达到验收标准后,乙方应按照合同约定的支付方式支付相应的款项给甲方。
4. 乙方权利和义务4.1. 工程验收乙方有权对施工工程的质量、进度进行验收,确保满足相关法规和安全要求。
4.2. 施工变更乙方有权在施工过程中提出变更工程的要求,但需要与甲方协商一致,并签署变更合同来确认变更范围和费用。
4.3. 施工款支付乙方应按照合同约定的支付方式,及时支付相应的工程款项给甲方。
5. 违约责任5.1. 违约责任范围•甲方若未按照合同约定的质量、进度和安全要求履行义务,乙方有权要求违约赔偿或终止合同。
•乙方若未按照合同约定的支付方式及时支付工程款项,甲方有权要求违约赔偿或终止合同。
5.2. 违约赔偿额度根据违约情况的严重程度,违约赔偿额度将根据实际损失进行协商确定。
6. 争议解决本合同解释和履行中的争议应协商解决,若协商不成,可提交至广州仲裁委员会仲裁。
7. 合同生效与变更本合同经双方签字盖章后生效,任何变更或修订应经双方书面协议并签字盖章。
2024年-广州市建设工程施工合同(标准版)
合同编号:_______广州市建设工程施工合同(标准版)甲方(建设单位):__________乙方(施工单位):__________第一条工程概况1.1工程名称:广州市建设工程1.2工程地点:广州市_______区_______路1.3工程内容:包括但不限于土建、装饰、安装等工程1.4工程规模:建筑面积约为_______平方米1.5工程期限:自_______年_______月_______日至_______年__ _____月_______日,共计_______天第二条合同价款2.1工程合同价款为人民币(大写):_______元整(小写):¥_______元2.2付款方式:按照工程进度及合同约定分期支付第三条工程质量3.1乙方应按照国家有关工程质量的标准和甲方的要求进行施工,确保工程质量符合规定3.2乙方应提供施工过程中所需的技术资料、施工方案等,并报送甲方审批3.3工程竣工后,乙方应提供完整的竣工资料,并协助甲方办理相关验收手续第四条工程变更4.1在施工过程中,如甲方要求变更工程设计、增加或减少工程量等,应书面通知乙方,并经双方协商一致后签订补充协议4.2工程变更导致的合同价款调整,按照合同约定的方式进行计算和支付第五条工程验收5.1工程竣工后,乙方应按照国家相关规定和甲方的要求进行自检、初验和竣工验收5.2验收合格后,甲乙双方应签订工程竣工验收报告,并办理相关手续第六条合同解除6.1在合同履行过程中,如一方严重违约,另一方有权书面通知解除合同6.2合同解除后,双方应按照合同约定办理相关手续,并按照实际完成工程量进行结算第七条争议解决7.1在合同履行过程中,如发生争议,双方应通过友好协商解决7.2如协商无果,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第八条其他约定8.1本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份8.2本合同未尽事宜,可由双方签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力甲方(建设单位):__________乙方(施工单位):__________甲方代表:__________乙方代表:__________签订日期:_______年_______月_______日附件:施工图纸及工程量清单(详见附件)=====本合同更广泛的场景,特设场景及条款=====特殊应用场合及增加条款:1.特殊应用场合:高风险工程(如高层建筑、隧道工程等)增加条款:安全生产责任:明确双方在安全生产方面的责任和义务,包括安全措施的制定和实施、安全事故的处理等。
2024年版广州建筑施工合同标准文本
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方:XXX乙方:XXX2024年版广州建筑施工合同标准文本本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包人1.2 承包人第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式3.4 支付进度第四条工期要求4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工期延误第五条质量标准5.1 工程质量5.2 材料质量5.3 施工标准第六条合同的履行6.1 承包人责任6.2 发包人责任第七条变更与解除7.1 合同变更7.2 合同解除第八条违约责任8.1 承包人违约8.2 发包人违约第九条争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 法律途径第十条保险10.1 保险责任10.2 保险费用第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限第十二条合同的转让12.1 转让条件12.2 转让程序第十三条税务13.1 税款支付13.2 税务合规第十四条其他14.1 不可抗力14.2 法律适用14.3 合同效力14.4 附件说明第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1 发包人1.1.1 发包人名称:广州市X有限公司1.1.2 发包人地址:广州市X区X路X号1.1.3 发包人代表:X(姓名)1.2 承包人1.2.1 承包人名称:X建筑工程有限公司1.2.2 承包人地址:广州市X区X路X号1.2.3 承包人代表:X(姓名)第二条工程概况2.1 工程名称:广州市X建设项目2.2 工程地点:广州市X区X路X号2.3 工程规模:X平方米2.4 工程内容:包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等第三条合同价格3.1 合同总价:人民币X万元整(大写:X万元整)3.2 价格调整:合同执行过程中,如遇材料价格波动、政策调整等因素,双方可协商调整合同价格3.3 支付方式:银行转账3.4 支付进度:按工程进度分阶段支付第四条工期要求4.1 开工日期:年月日4.2 竣工日期:年月日4.3 工期延误:如因承包人原因导致工期延误,承包人应支付违约金,具体金额双方协商确定第五条质量标准5.1 工程质量:符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求5.2 材料质量:符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求5.3 施工标准:严格按照施工图纸、施工方案和施工技术要求进行施工第六条合同的履行6.1 承包人责任:按照合同约定完成工程,保证工程质量、安全、进度等方面满足合同要求6.2 发包人责任:提供施工场地、协调相关政府部门、按时支付合同款项等,保障工程顺利进行第七条变更与解除7.1 合同变更:合同执行过程中,如双方同意变更合同内容,应签订书面变更协议,作为合同附件7.2 合同解除:在合同执行过程中,如发生不可抗力等特殊情况,导致合同无法继续履行,双方协商解除合同,并签订书面解除协议第八条违约责任8.1 承包人违约8.1.1 承包人未按合同约定完成工程,应支付违约金,违约金计算方式为:违约金=合同总价×违约天数×0.1%8.1.2 承包人未按合同约定使用材料,应承担材料价款双倍赔偿责任8.1.3 承包人未按合同约定导致工期延误,应支付违约金,违约金计算方式为:违约金=合同总价×违约天数×0.1%8.2 发包人违约8.2.1 发包人未按合同约定支付款项,应支付滞纳金,滞纳金计算方式为:滞纳金=应付款项×逾期天数×0.05%8.2.2 发包人未按合同约定提供施工场地,导致工程无法正常进行,应承担相应损失第九条争议解决9.1 协商解决:合同执行过程中发生争议,双方应通过友好协商9.2 调解解决:协商不成时,双方可向工程所在地的建设行政主管部门申请调解9.3 仲裁解决:调解不成时,双方同意提交X仲裁委员会仲裁9.4 法律途径:如仲裁不成,可向工程所在地的人民法院提起诉讼第十条保险10.1 承包人应按合同约定办理工程保险,并将保险单据交给发包人备案10.2 保险费用由承包人承担第十一条保密条款11.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等,应予以严格保密11.2 保密期限:自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止第十二条合同的转让12.1 转让条件:合同执行过程中,未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方12.2 转让程序:如需转让,应提前书面通知对方,并经对方同意后办理转让手续第十三条税务13.1 税款支付:承包人应按照国家相关法律法规,依法缴纳各13.2 税务合规:承包人应保证合同履行过程中的税务合规,如发生税务问题,由承包人承担相应责任第十四条其他14.1 不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应协商解决14.2 法律适用:本合同适用中华人民共和国法律14.3 合同效力:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力14.4 附件说明:本合同附件包括合同图纸、技术要求、施工方案等,附件与合同具有同等法律效力第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:合同图纸附件2:技术要求附件3:施工方案附件4:材料清单附件5:施工进度计划附件6:质量检验标准附件7:安全防护措施附件8:保险单据附件9:付款凭证附件10:变更协议附件11:解除协议附件详细要求和说明:附件1:合同图纸要求:详细展示工程的设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,以及施工过程中可能涉及到的其他图纸。
2024版广东建设工程施工合同
2024版广东建设工程施工合同合同目录第一章:总则1.1 合同目的与原则1.2 合同适用范围1.3 合同的法律依据与解释第二章:工程概况2.1 工程名称与地点2.2 工程规模与特性2.3 工程立项批准文号第三章:合同双方3.1 发包方(甲方)基本信息3.2 承包方(乙方)基本信息3.3 双方的资质与能力第四章:工程承包范围与方式4.1 工程承包范围4.2 承包方式与计价方法4.3 工程质量标准与验收第五章:合同价款与支付5.1 合同总价与计价依据5.2 预付款与进度款支付5.3 工程结算与最终支付第六章:工程期限与进度6.1 开工日期与竣工日期6.2 工程进度计划6.3 工期延误与顺延条件第七章:材料与设备供应7.1 材料与设备的供应责任7.2 材料与设备的质量标准7.3 材料与设备的验收与保管第八章:工程变更与签证8.1 工程变更的程序与条件8.2 工程变更的计价原则8.3 工程签证的办理与确认第九章:工程质量与安全9.1 工程质量管理9.2 安全生产责任9.3 质量事故与安全事故处理第十章:工程验收与保修10.1 工程验收的条件与标准10.2 工程验收的程序10.3 工程保修期限与责任第十一章:违约责任11.1 违约行为的界定11.2 违约责任的承担11.3 违约金的计算与支付第十二章:争议解决12.1 争议解决的方式12.2 协商解决的程序12.3 仲裁或诉讼的适用第十三章:其他条款13.1 合同的补充与附件13.2 通知与送达方式13.3 不可抗力条款第十四章:签字栏14.1 甲方(发包方)签字14.2 乙方(承包方)签字14.3 签订日期14.4 签订地点合同编号______第一章:总则1.1 合同目的与原则本合同旨在明确甲乙双方在广东建设工程项目中的权利、义务和责任,遵循公平、诚信的原则。
1.2 合同适用范围本合同适用于甲方发包、乙方承包的广东省内的建设工程项目。
1.3 合同的法律依据与解释本合同的订立、解释、履行、变更、解除和争议解决,均适用中华人民共和国法律。
最新广东省建设工程标准施工合同范本(版)
最新广东省建设工程标准施工合同范本(版)合同编号:________甲方(委托方):________地址:________法定代表人:________联系电话:________乙方(承包方):________地址:________法定代表人:________联系电话:________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担广东省建设工程施工的事宜,经协商一致,签订本合同,以共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:________1.2 工程地点:________1.3 工程规模:________1.4 工程类型:________1.5 工程质量:________1.6 工程期限:________1.7 工程价款:________第二条承包方式2.1 乙方按本合同约定承担施工任务,按工程实际完成情况收取工程价款。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件、技术规范等要求进行施工,并确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。
第三条工程价款结算3.1 工程价款支付方式:按工程进度支付,具体支付方式和比例双方另行约定。
3.2 工程价款支付时间:按工程进度支付,具体支付时间双方另行约定。
3.3 工程竣工结算:工程竣工后,双方按照实际完成工程量进行结算,多退少补。
第四条工程变更4.1 甲方有权对施工过程中的工程进行变更,乙方应按照甲方的要求进行施工。
4.2 工程变更导致工程价款增加或减少的,双方应另行约定。
第五条工程质量5.1 乙方应按照国家标准和甲方的要求进行施工,确保工程质量。
5.2 工程质量不符合约定,乙方应无条件返工,直至符合约定。
第六条工程期限6.1 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
6.2 因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
第七条违约责任7.1 甲方未按约定支付工程价款的,应承担相应的违约责任。
广州市建设工程施工合同范本3篇(完整版)
广州市建设工程施工合同范本3篇广州市建设工程施工合同范本3篇在传统民法上,建设工程合同属承揽合同之一种,德国、日本、法国及中国台湾地区民法均将对建设工程合同的规定纳入承揽合同中。
以下是我为大家精心准备的:广州市建设工程施工合同范本3篇,欢迎参考阅读!广州市建设工程施工合同范本一合同编号:_________发包方:_________法定代表人:_________承包方:_________法定代表人:_________按照《中华人民共和国合同法》的原则,并参考《中华人民共和国建筑法》,《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》,《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定,为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,多快好省地完成国家的基本建设任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:1.本合同;本合同附件;第二条图纸和文件的保管与提供1.图纸由工程师单独保管,但应提供给承包方两套复制件。
承包方需要更多复制件时,其费用自行负担。
除非为执行合同绝对需要,承包方在未经工程师同意的情况下,不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。
在发出缺陷责任证书时,承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。
承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师,同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。
此外,承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用,其费用由雇主支付。
3.上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场,该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。
第三条工程概况1.工程名称:_________工程。
2024年版广州建筑施工协议标准文本一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年版广州建筑施工协议标准文本一本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 丙方名称及地址第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容2.5 工程预算第三条合同价格及支付3.1 合同总价3.2 付款方式3.3 付款进度3.4 质保金第四条工程进度及交付4.1 工程进度计划4.2 工程交付时间4.3 工程验收第五条质量标准及要求5.1 工程质量标准5.2 材料要求5.3 施工工艺要求第六条甲乙丙各方责任及义务6.1 甲方责任及义务6.2 乙方责任及义务6.3 丙方责任及义务第七条变更及调整7.1 变更范围7.2 变更程序7.3 变更价格第八条违约责任8.1 甲方违约责任8.2 乙方违约责任8.3 丙方违约责任第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决地点9.3 诉讼时效第十条合同的生效、变更和终止10.1 合同生效条件10.2 合同变更程序10.3 合同终止条件第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 违约保密条款第十二条不可抗力12.1 不可抗力范围12.2 不可抗力后果12.3 不可抗力处理第十三条其他条款13.1 税费13.2 保险13.3 环境保护13.4 法律法规第十四条合同的附件14.1 附件一:工程设计文件14.2 附件二:材料供应合同14.3 附件三:施工工艺说明14.4 附件四:其他相关文件第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义第二条工程概况2.1 工程名称:广州市区大厦建筑工程。
2.2 工程地点:广州市区路号。
2.3 工程规模:层,包括土建、装修、安装等工程。
2.4 工程内容:详见附件一:工程设计文件。
2.5 工程预算:人民币万元整(大写:人民币玖佰玖拾玖万元整)。
第三条合同价格及支付3.1 合同总价:人民币万元整(大写:人民币玖佰玖拾玖万元整)。
广东建设工程标准施工合同2024年通用
广东建设工程标准施工合同2024年通用合同编号:__________单位名称:____________________单位地址:____________________联系人:____________________联系电话:__________________电子邮箱:__________________单位名称:____________________单位地址:____________________联系人:____________________联系电话:__________________电子邮箱:__________________鉴于甲方为建设工程项目的业主(或总承包商),乙方为具有相关资质和能力的施工单位,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方建设工程项目的施工事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程规模:____________________1.4 工程内容:____________________1.5 工程总投资:_________________二、合同金额2.1 本合同总价款为人民币(大写):__________________元整(小写):_____________元。
三、合同工期3.1 开工日期:____________________3.2 竣工日期:____________________3.3 工期延误的违约责任:______________四、质量标准4.1 工程质量应符合国家、行业和地方的相关法律法规、标准和规范要求。
4.2 工程质量保证期:自工程竣工验收合格之日起算,期限为________年。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定的时间和金额支付乙方工程进度款和竣工结算款。
广州建设工程施工合同范本(1)
广州建设工程施工合同范本1. 合同主要内容本合同由甲方(承包方)和乙方(发包方)双方按照平等自愿的原则,经协商一致达成,用于规范广州地区建设工程施工合同的签订和履行。
2. 甲方责任甲方在合同签订后,按照双方约定的工程规划和进度安排,按时投入足够的人力、物力和财力资源来进行工程施工。
甲方还需确保施工过程中安全、环保等各项要求的达成。
3. 乙方责任乙方在合同签订后,提供充足的工程设计和技术支持文件,确保施工方案的合理性和施工质量的稳定性。
乙方还需按时支付工程进度款项,并承担由设计和施工方案导致的过错责任。
4. 工程变更和索赔4.1改变规模和内容:在正式签订合同后,如有对工程规模和内容的改变,甲方必须提前提出书面变更申请,乙方有权根据实际情况决定是否同意变更。
4.2施工期延误:如甲方因特殊原因导致工程进度延误,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任,包括但不限于延误赔偿金等。
4.3施工质量不合格:如工程施工过程中出现质量问题,乙方有权要求甲方重新修复或更换相应的部分,并由甲方承担相关责任。
5. 合同履行5.1工程款付款:乙方按照双方约定的工程进度支付款项,甲方应及时提供相应的工程进度报告,并确保施工质量符合要求才能领取相应款项。
5.2保险责任:甲方在施工过程中需购买施工意外险和工程质量保险,确保在意外事故和施工质量问题发生时能及时赔偿损失。
5.3 合同解除:在情况下,乙方有权单方面解除合同:•甲方未按合同约定履行义务;•甲方连续延迟工程进度;•甲方严重违反安全、环保等方面的要求。
6. 争议解决6.1如双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决,如协商不成,可提交广州仲裁委员会仲裁,并按照仲裁结果执行。
6.2本合同适用法律,如对本合同的解释和适用产生争议,应依法提交广州市人民法院进行诉讼。
7. 合同变更和解释7.1任何对本合同的变更均需双方书面协商一致,并签订书面变更协议进行确认。
7.2对本合同的解释和执行如发生争议,应以双方签订的正式文件为准,如无明确条款,则依据相关法律法规进行解释。
广东建设工程标准施工合同范本版
广东建设工程标准施工合同范本版第一条合同标的甲方将按照合同规定的工程范围、设计文件及施工图纸等,按照合同约定进行施工,乙方支付工程款项。
第二条工程范围1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程规模:4. 工程内容:5. 工程质量要求:第三条施工期限1. 合同工期:自合同签订之日起,至工程竣工验收合格。
2. 合同工期的计算方法:3. 工期延误责任:4. 工期变更:第四条造价及支付方式1. 工程造价:2. 付款方式:第五条施工条件1. 乙方应按照合同约定,提供工程施工所需的场地、电力、水源等基础设施条件。
2. 甲方应配备合格的技术人员、施工人员、施工设备及材料,保证施工进度和质量。
第六条合同变更1. 任何一方需要变更合同内容时,需书面提出,并经对方同意后方可生效。
2. 双方对于变更后的合同内容及造价均应进行重新协商,并签订补充合同。
第七条质量保证1. 甲方对工程的质量承担相应责任,并确保工程符合国家相关标准和要求。
2. 工程验收合格后,甲方对工程质量负责两年。
第八条违约责任1. 任何一方未按照合同约定履行义务的,应承担相应的违约责任。
2. 如因特殊情况,一方无法履行合同约定的义务,应及时通知对方,并采取相应补救措施。
第九条争议解决1. 双方对于合同的解释和履行发生争议时,应友好协商解决。
2. 若协商不成,可通过仲裁或诉讼方式解决。
第十条合同终止1. 双方协商一致或依法终止合同的,应签订书面解除合同协议。
2. 若因不可抗力原因,致使合同无法履行,可解除合同。
第十一条其他事项1. 附件一:合同附件一。
2. 附件二:合同附件二。
3. 附件三:合同附件三。
第十二条合同生效本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,并与附件具有同等法律效力。
甲方(施工单位):_______________ 乙方(建设单位):_______________签字:_______________ 签字:_______________。
广州建设工程装修施工合同范本4篇
广州建设工程装修施工合同范本4篇篇1广州建设工程装修施工合同范本甲方:____________(委托方名称)、注册地址:____________、法定代表人:____________、电话:____________乙方:____________(承包方名称)、注册地址:____________、法定代表人:____________、电话:____________鉴于甲方拥有广州市____________项目的相关权利,甲方需对该项目进行装修施工。
为确保双方权益,特制定本合同,共同遵守合同条款,并依法履行合同义务。
一、工程名称及地址1. 工程名称:____________2. 工程地址:____________二、合同价格1. 本次施工总价为人民币____________元整。
2. 施工款支付方式:____________。
三、工程范围1. 装修施工内容包括但不限于:____________。
2. 工程进度要求:____________。
四、施工期限1. 工程施工期限为____________天,自____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止。
五、质量标准1. 施工品质符合相关国家标准及广州市相关规定。
2. 经双方协商一致,尽可能避免工程变更和返工等问题。
六、工程保修1. 自工程竣工交付使用之日起,乙方对工程提供____________年的免费保修期。
2. 在保修期内,由于材料质量和施工工艺问题导致的质量问题,乙方无偿提供维修服务。
3. 在保修期外,由于乙方施工质量问题引起的质量问题,乙方负责维修,但费用由甲方承担。
七、款项支付1. 本合同签订后,甲方应支付合同款项的____________%作为预付款,余款按实际工程进度支付。
2. 施工过程中如有变更或额外施工产生,双方协商确定后支付费用。
广东建设工程标准施工合同
8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):广东XX投资有限公司
乙方(盖章):XX建设工程有限公司
签订日期:________年________月________日
三、合同工期
3.1工期:本工程自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止,共计XX天。
3.2开工日期:合同签订后,乙方应在XX天内组织施工队伍进场施工。
3.3竣工日期:乙方应在合同约定的工期内完成工程竣工验收。
四、合同价款及支付
4.1合同价款:本工程合同总价款为人民币XX元(大写:XX元整)。
4.2付款方式:
广东建设工程标准施工合同
一、工程概况
1.1工程名称:广东某建设工程
1.2工程地点:广东省XX市XX区
1.3工程性质:新建
1.4工程规模:本项目总用地面积XX平方米,总建筑面积XX平方米,包括主体工程、附属工程、室外工程等。
二、合同主体
2.1发包方(以下简称甲方):广东XX投资有限公司
2.2承包方(以下简称乙方):XX建设工程有限公司
6.1甲方违约:甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权停止施工,并要求甲方支付违约金。
6.2乙方违约:乙方未按合同约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。
七、争议解决
7.1双方在合同履行过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
7.2如协商不成,双方同意向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定
(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同总价款10%的预付款。
(2)进度款:乙(3)结算款:工程竣工验收合格后,甲方支付至合同总价款的95%,剩余5%作为质量保证金,质保期结束后支付。
广州建设工程施工合同(标准版)范文精简版
广州建设工程施工合同(标准版)广州建设工程施工合同(标准版)一、合同背景该合同是为了规范广州地区建设工程施工过程中的合作,保障参与各方的权益,确保项目的顺利进行和按时完成而制定的。
二、合同目的该合同的目的是明确参与各方在建设工程施工过程中的责任和义务,并约定了相应的权益和风险分担方式,以确保双方的合作能够达到预期的效果。
三、合同内容3.1 合同签订方本合同由以下各方签订:- 甲方:广州建设公司- 乙方:承建方(公司名称)3.2 工程概述本合同约定的工程为广州地区一项目,工程概述如下:- 工程名称:- 工程地质:- 工程规模:3.3 工程期限本工程约定的工期为:起始日期至完工日期。
如因不可抗力等原因导致工期延迟,应按照双方商定的方式进行调整。
3.4 施工内容本合同约定的施工内容包括但不限于以下工作:- 土建工程- 安装工程- 装饰工程- 配套设施工程等3.5 功能要求本合同约定的工程需要满足以下功能要求:- 功能要求1:- 功能要求2:- 功能要求3:3.6 技术要求本合同约定的工程需要满足以下技术要求:- 技术要求1:- 技术要求2:- 技术要求3:3.7 施工标准本合同约定的工程需要按照以下标准进行施工:- 施工标准1:- 施工标准2:- 施工标准3:3.8 施工费用及付款方式本合同约定的工程总费用为:金额。
费用支付方式如下:- 首期付款:金额,应在工程开工前支付。
- 中期付款:金额,应在工程达到某个里程碑时支付。
- 完工付款:金额,应在工程完工后支付。
3.9 施工期间责任及附加费用在施工期间,甲方和乙方分别承担以下责任:- 甲方责任:- 乙方责任:如因乙方原因导致工程延期或产生附加费用的,乙方应承担相应责任和费用。
3.10 竣工验收及保修期工程完工后,双方进行竣工验收。
验收合格后进入保修期,保修期为:时间段。
在保修期内,如工程出现质量问题,乙方应负责修复。
3.11 争议解决如对本合同的解释或履行发生争议,双方应通过友好协商解决。
广州市建设工程施工合同(标准版)
广州市建设工程施工合同(标准版)广州市建设工程施工合同(标准版)1. 引言本合同由甲方(承包人)和乙方(发包人)根据广州市建设工程施工管理条例和相关法律法规,在平等自愿的基础上达成协议,以明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务。
2. 合同的目的和范围2.1 目的本合同的目的是确保建设工程施工过程中的质量、安全、进度和成本的管理和控制,保障甲方和乙方的合法权益。
2.2 范围本合同适用于广州市范围内的建设工程施工项目,包括但不限于房屋建筑、道路工程、桥梁工程等。
3. 合同的主要条款3.1 合同的签署和生效3.1.1 合同的签署双方应当在合同签署前充分了解合同条款,并保证具备签署合同的权力和资格。
3.1.2 合同的生效本合同的生效条件包括但不限于以下情况:乙方支付合同约定的预付款;双方完成合同约定的手续;合同经双方代表签署并加盖公章。
3.2 工程的质量要求3.2.1 根据国家标准和相关规范施工过程中,甲方应根据国家标准和相关规范要求,确保工程质量符合相关标准和规定。
3.2.2 质量控制措施甲方应采取必要的质量控制措施,包括但不限于制定质量验收标准、控制材料和设备的质量、监督施工过程等。
3.3 工程进度和安全3.3.1 施工进度甲方应按照合同约定的工期和进度计划进行施工,确保按时完成工程。
3.3.2 安全措施甲方应制定并实施必要的安全措施,确保施工过程中的安全,防止事故的发生,并对相关人员进行安全教育和培训。
3.4 合同价款支付方式3.4.1 工程价款的支付乙方应按合同约定的付款方式和时间向甲方支付工程价款。
3.4.2 预付款根据工程的情况和合同约定,乙方应在合同签署后支付一定比例的预付款作为甲方开展施工的资金。
3.5 索赔和争议解决3.5.1 索赔双方在履行合同过程中如发生争议,应先通过友好协商解决;如协商不成,可向相关部门提起索赔。
3.5.2 争议解决双方如发生争议无法通过协商解决,可将争议提交至广州市人民法院裁决,并接受裁决结果。
2024年广州市建筑工程施工标准合同模板
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方:XXX乙方:XXX2024年广州市建筑工程施工标准合同模板本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包方1.2 承包方第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整机制3.3 支付方式3.4 支付时间表第四条工程进度4.1 施工期限4.2 关键节点4.3 进度调整第五条工程质量5.1 质量标准5.2 质量监督5.3 质量保证第六条材料与设备6.1 材料供应6.2 设备供应第七条施工安全7.1 安全管理7.2 安全事故处理第八条知识产权保护8.1 知识产权归属8.2 保密条款第九条违约责任9.1 发包方违约9.2 承包方违约第十条争议解决10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 仲裁解决10.4 法律途径第十一条合同的生效、变更与解除11.1 合同生效条件11.2 合同变更11.3 合同解除第十二条合同的履行12.1 发包方的义务12.2 承包方的义务第十三条信息保密13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 泄密责任第十四条法律适用与争议解决14.1 适用法律14.2 争议解决方式第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1 发包方1.1.1 名称:广州市X建筑工程有限公司1.1.2 法定代表:X1.1.3 地址:广州市X街道X号1.1.4 联系人:X1.1.5 联系方式:X1.2 承包方1.2.1 名称:X建筑工程施工有限公司1.2.2 法定代表:X1.2.3 地址:X省X市X街道X号1.2.4 联系人:X1.2.5 联系方式:X第二条工程概况2.1 工程名称:广州市X区域新建住宅小区项目2.2 工程地点:广州市X区域X街道X号2.3 工程规模:占地面积X平方米,总建筑面积X平方米2.4 工程内容:包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等第三条合同价格3.1 合同总价:人民币X元(大写:X元整)3.2 价格调整机制:如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素,双方可协商调整合同价格3.3 支付方式:银行转账3.4 支付时间表:合同签订后七个工作日内支付合同总价的一定比例作为预付款,工程进度达到一定比例后支付进度款,工程竣工验收合格后支付尾款。
广州市建设工程施工合同(标准版)
广州市建设工程施工合同(标准版)广州市建设工程施工合同(标准版)甲方:_____________________(以下简称“甲方”)地址:_____________________乙方:_____________________(以下简称“乙方”)地址:_____________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、公正、诚信的基础上,经友好协商以双方意愿继续合作,达成以下合同:第一条工程名称本合同项目名称为__________________。
第二条工程地点工程所在地为__________________。
第三条工程期限1. 工程期限为____________(自合同签订之日起,至竣工释放)。
2. 工程暂停期限、恢复期限等具体问题,由双方另行协商确定。
第四条工程内容1. 工程内容包括但不限于以下项目:__________________。
2. 甲方应向乙方分享与工程有关的现场实际情况和资料,乙方必须按照国家有关规定参与工程的安全防护制度的执行。
第五条工程造价1. 工程总造价:__________________。
2. 工程造价结算方式如下(请标明下列相应的付款比例、造价的基础):__________________。
第六条合同价款的支付1. 合同价款的支付方式为_________________。
2. 合同价款的支付时间:_________________。
第七条材料、设备、施工机具的采购1. 本工程采用的材料、设备、施工机具应符合国家有关标准。
2. 材料、设备的采购由甲方完成。
第八条工作的质量和检查1. 乙方在施工过程中应保证施工质量符合国家有关标准。
2. 甲方在建设工程验收中,有权进行验收,并出具验收报告,乙方要在接到通知后第一时间到现场负责整改。
3. 验收合格后,由双方签字、盖章,以合同为准发放施工款。
第九条逾期违约1. 若乙方不能按照合同约定的期限完成工程,甲方有权向乙方提出书面通知并要求乙方加快施工速度。
最新广东省建设工程标准施工合同范本版[1]
最新广东省建设工程标准施工合同范本版合同编号:_______甲方(委托方):_______乙方(承包方):_______鉴于甲方拟在广东省进行建设工程,甲方委托乙方按照广东省建设工程标准施工合同范本版的要求进行施工,双方经友好协商,达成如下合同:一、工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程范围:_______1.4工程质量:_______二、合同价格2.1合同总价:_______2.2付款方式:_______三、施工期限3.1工程开工日期:_______3.2工程竣工日期:_______四、甲方责任4.1提供施工图纸及技术资料:_______4.2提供施工场地及设施:_______4.3提供施工所需的材料及设备:_______4.4协助乙方办理施工许可证等相关手续:_______五、乙方责任5.1严格按照施工图纸及标准施工合同范本版的要求进行施工:___ ____5.2保障工程质量及施工安全:_______5.3配合甲方办理施工许可证等相关手续:_______5.4按时完成施工任务并交付甲方使用:_______六、违约责任6.1甲方未按时提供施工图纸及技术资料、施工场地及设施、材料及设备,导致乙方无法按时开工或施工进度延误的,甲方应承担违约责任:_______6.2乙方未按时完成施工任务或工程质量不符合标准,导致甲方无法按时使用或造成甲方损失的,乙方应承担违约责任:_______七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他8.1本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
8.2本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(委托方):_______乙方(承包方):_______签订日期:_______签订地点:_______附件:广东省建设工程标准施工合同范本版目录:一、工程概况二、合同价格三、施工期限四、甲方责任五、乙方责任六、违约责任七、争议解决八、其他附件:广东省建设工程标准施工合同范本版特殊应用场合及增加条款:1.高层建筑项目增加条款:安全防护措施:详细规定乙方在进行高层建筑施工时必须采取的安全措施,包括但不限于高空作业的安全设备、人员培训、应急预案等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
广州建设工程施工合同(标准版)合同编号: 字号中华人民共和国建设部,国家工商行政管理局制定第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期:开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写): 元(人民币)¥: 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间: 年月日合同订立地点:本合同双方约定后生效发包人:(公章) 承包人:(公章)住所: 住所:法定代表人: 法定代表人:委托代表人: 委托代表人:电话: 电话:传真: 传真:开户银行: 开户银行:账号: 账号:邮政编码: 邮政编码:第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款: 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人: 指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人: 指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师: 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门: 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.14工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
1.15开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16竣工日期:指发包人承包人在协议书约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.17图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
1.18施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.19书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.20违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.21索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1.22不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.23小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2、合同文件及解释顺序2.1合同文件应能相互解释,互为说明。
除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及其附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。
双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。
双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。
双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区,双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
3.2适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。
需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。
3.3适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的,约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。
发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。
发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。
4、图纸4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数,向承包人提供图纸。
承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。
发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4.2承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三人。
工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。
4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方一般权利和义务5、工程师5.1实行工程监理的,发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师,其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。
工程师按合同约定行使职权,发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的,工程师应征得发包人批准。
5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师,其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明,但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。
双方职权发生交叉或不明确时,由发包人予以明确,并以书面形式通知承包人。
5.4合同履行中,发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时,负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。
一方对工程师的处理有异议时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外,负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
5.6不实行工程监理的,本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表,其具体职权由发包人在专用条款内写明。
6、工程师的委派和指令6.1工程师可委派工程师代表,行使合同约定的自己的职权,并可在认为必要时撤回委派。
委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人,负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。
委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力。
承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进行确认。
工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外,发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时,工程师可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,承包人对工程师的指令应予执行。
工程师不能及时给予书面确认的,承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。
工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的,视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告,工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包人。
紧急情况下,工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但工程师决定仍继续执行的指令,承包人应予执行。
因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担,延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
6.3工程师应按合同约定,及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。
由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误,发包人应承担延误造成的追加合同价款,并赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。
6.4如需更换工程师,发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人,后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。
7、项目经理7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
7.2承包人依据合同发出的通知,以书面形式由项目经理签字后送交工程师,工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。
在情况紧急且无法与工程师联系时,项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向工程师关交报告。