专用条款及附件
标准合同专用条款第67条的附件A-中文-5页文档资料
标准合同专用条款第67条的附件A(争端的解决——方案一)争端审议委员会规则和程序(见标准合同专用条款第67条)1. 除了提供下述要求的服务,审议委员会不得就有关本工程的管理向合同任何一方或工程师提供建议。
审议委员:(a)除了作为审议委员提供服务后所得的报酬,不能与合同的任何一方或与工程师有经济利益关系,或从合同中获取经济利益;(b)不能曾经被合同的一方或工程师雇用或与其有经济联系,除非是在其它项目中提供有偿咨询服务,而所有这些均应在被委员会任命前以书面方式向合同双方表明;(c)在被委员会任命前应已经以书面方式向合同双方表明其与合同任何一方中的或工程师的董事、官员或雇员的所有近期或密切的职业或个人联系,以及先前介入的任何和所有本合同相关项目的情况;(d)未经合同双方和其他审议委员的事先同意,在作为审议委员期间除了作为审议委员外,不得受雇于合同方或工程师,无论这种雇用是以咨询还是以其它形式;(e)在作为审议委员期间不得与合同任一方或工程师就提供咨询服务或在合同结束以后或委员会服务完成之后被他们以咨询或其它形式雇用事宜进行讨论或达成协议;(f)对于合同双方应该并保持公正和独立,而且应该就可能引起业主或承包人对审议委员持续的公正性和独立性进行质询的事实或情况以书面方式向业主、承包人和工程师呈报;(g)应该通晓本合同所有的语言。
2. 除了按合同和本协议规定参加委员会的各项工作外,业主、承包人和工程师均不能向审议委员会或审议委员就本工程的实施征询意见或要求咨询。
3. 承包人应该:(a)向每个审议委员提供一份委员会可能要求的所有文件的副本,包括合同文件、进度报告、变更令以及与合同履行相关的其它文件。
(b)与业主合作安排委员会的现场考察,包括会议设施、秘书和复印服务。
4. 委员会在签署《审议委员接受声明》后即开始其具体工作,并在下述规定的条件下结束其工作活动:(a)委员会将终止其例行工作,当(i)第49条的“缺陷责任期”(或如果有不只一个“缺陷责任期”,则最后一个缺陷责任期)已经结束时;或(ii)业主根据第63.1条已经将承包人驱逐出现场,并且不论在上述哪能一种情况下,委员会已经将其对以前发生的争端的“建议书”交给合同方和工程师。
政府采购合同样板(专用条款)3篇
政府采购合同样板(专用条款)3篇篇1甲方(采购单位):____________________乙方(供应商):_____________________根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方采购乙方提供的商品(服务)事宜,达成如下协议:一、合同背景及目的本合同基于政府采购程序,旨在明确甲乙双方的权利义务,保障政府采购活动的公开、公平、公正,确保所采购商品(服务)的质量、价格及交货期限等符合甲方需求。
二、商品(服务)描述1. 商品(服务)名称:____________________2. 型号、规格及质量要求:____________________3. 数量及计量单位:____________________4. 价格及付款方式:____________________三、合同金额及支付方式1. 合同总金额:人民币_________元(大写:_________)。
2. 支付方式:按照甲方财务规定,采用转账或其他合法支付方式。
3. 支付期限:自合同签订之日起,按照约定时间支付。
四、交货(提供服务)期限及方式1. 交货(提供服务)期限:自合同签订之日起___日内完成。
2. 交货地点:甲方指定地点。
3. 运输方式及费用承担:乙方负责安排运输,费用已包含在合同金额中。
五、质量保证及售后服务1. 乙方应保证所提供的商品(服务)符合相关质量标准,并承担质量保证责任。
2. 售后服务:乙方应提供至少___个月的售后服务,具体内容包括但不限于维修、更换等。
3. 售后服务的响应时间及联系方式:乙方应在接到甲方通知后___小时内响应,联系电话:_________,联系人:_________。
六、保密条款1. 甲乙双方应对在合同履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他不宜公开的信息予以保密。
2. 未经对方书面同意,任何一方不得将保密信息泄露给第三方。
政府采购合同(专用条款)3篇
政府采购合同(专用条款)3篇篇1政府采购合同(专用条款)第一章总则为规范政府采购活动,维护国家利益和社会公共利益,根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定,制定本合同。
第二章合同的履行1、供应商应按照本合同的约定,按时、按质完成政府采购项目。
政府采购单位应按照本合同的约定支付采购款项。
2、供应商对政府采购项目质量负责,保证所提供的产品或服务符合国家标准和政府采购项目的要求。
如出现质量问题,供应商应承担相应责任并承担相应经济赔偿。
政府采购单位有权要求供应商承担赔偿责任。
3、政府采购单位应按照本合同的约定支付采购款项,并提供必要的协助和支持,确保政府采购项目顺利进行。
第三章合同的变更和解决争议1、政府采购合同一经签订,除双方协商一致外,任何单位或个人不得擅自变更或解除合同。
2、双方在履行过程中如发生争议,首先应当在友好协商的基础上解决。
如协商无果,可以申请有关部门调解或者将争议提交仲裁机构解决。
第四章合同的效力1、政府采购合同是政府采购活动的重要文件,具有法律效力。
双方应当严格遵守合同条款,履行合同义务。
2、政府采购单位有权对供应商的履约情况进行监督检查,对合同的履行情况进行评估。
第五章合同的违约责任1、若供应商未能按时交付产品或提供服务,或产品质量不符合合同约定,政府采购单位有权要求供应商承担相应的违约责任。
违约责任包括但不限于赔偿损失、扣除或减少合同款项、解除合同等后果。
2、若政府采购单位未能按时支付采购款项或提供必要协助和支持,导致供应商无法履行合同义务,政府采购单位应承担相应的违约责任。
供应商有权要求政府采购单位承担违约责任并赔偿相应经济损失。
第六章其他约定1、本合同解释权归政府采购单位所有。
对于本合同中未尽事宜,双方应当另行协商一致,并以书面形式补充合同。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效,至政府采购项目完全竣工并结清全部款项后终止。
附件:1、政府采购项目规格要求2、政府采购项目交付时间安排3、政府采购项目验收标准以上为政府采购合同的专用条款,供政府采购单位和供应商共同遵守。
政府采购合同书(专用条款)5篇
政府采购合同书(专用条款)5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1政府采购合同书(专用条款)第一章总则第一条为了规范政府采购活动,维护国家利益和社会公共利益,根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,特制定本合同。
第二条本合同是政府采购活动的组成部分,具有合同约束力。
第三条本合同的签署方应当遵守中华人民共和国法律、法规、政策,依法履行合同义务。
第二章合同的签署第四条本合同由双方当事人签署即生效。
任何一方未签署的合同无效。
第五条政府采购单位应当按照规定程序签署本合同,并确保合同真实、合法、有效。
第六条供应商应当按照政府采购单位的要求签署本合同,并确保履行合同义务。
第三章合同的履行第七条双方当事人应当按照本合同的约定,履行各自的义务。
第八条合同履行过程中,如有任何问题需要协商解决,双方应当友好协商解决,并书面确认解决意见。
第九条如一方当事人不能履行合同义务,应当告知对方,并在约定期限内补救履行义务。
第十条在合同履行过程中,如存在不可抗力等情况导致合同无法履行,应当及时通知对方,并协商解决。
第四章合同的变更与解除第十一条在履行合同过程中,如有需要变更合同内容,应当经双方协商一致,并签署书面变更协议。
第十二条合同解除应当经双方协商一致,并签署解除协议。
解除协议应当明确解除原因、解除日期及解除后的责任承担情况。
第五章合同的保密第十三条双方当事人应当严格遵守保密条款,不得泄露合同中的商业机密、技术秘密及其他保密信息。
第十四条合同涉及商业机密、技术秘密等保密信息的,应当在合同中明确保密义务。
第六章合同的争议解决第十五条本合同的履行和解释争议,双方应当友好协商解决。
协商不成,可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十六条在解决争议时,双方应当配合人民法院的调解工作,积极寻求和解。
第七章附则第十七条本合同自双方签署之日生效。
第十八条其他未尽事宜,可由双方协商确定,并签署书面补充协议。
第十九条本合同一式两份,双方各执一份,均具有同等效力。
合同专用条款
合同专用条款合同专用条款一般指的是合同中的一些具体约定内容,以确保合同双方权益的保障。
以下是一些常见的合同专用条款。
第一条:合同目的本合同的目的是明确双方当事人之间的权利义务,保障双方合法权益,规范交易行为。
第二条:合同签订和生效本合同由双方当事人书面签署,并在依法办理相关手续后生效,并自合同签署之日起生效。
第三条:合同的履行地和方式合同的履行地为_______,合同的履行方式为_______。
第四条:合同的期限和终止本合同自________至________,如未按照约定期限履行合同义务,对方有权提前解除合同。
第五条:合同的变更和违约任何一方如需变更合同内容,应经双方协商一致,并制定书面变更协议。
任何一方如违反本合同约定,应承担相应的违约责任。
第六条:知识产权如涉及合同实施过程中产生的技术、专利、商标等知识产权问题,双方应经协商一致,并保护各自的知识产权。
第七条:保密条款双方当事人在合同履行过程中可能接触到对方的商业秘密或保密信息,双方应对其予以保密,并在合同解除或终止后继续承担保密义务。
第八条:争议解决双方应友好协商解决合同履行过程中所发生的争议。
如协商不成,应提交至_______仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决。
第九条:其他事项其他双方约定的事项,如________。
第十条:附则本合同一式两份,双方共同持有,具有同等法律效力。
本合同及其附件的任何修改、补充或变更,应经双方当事人书面协商并签署。
以上是合同专用条款的一些常见内容,可根据具体合同的性质和要求进行调整和完善。
合同专用条款在合同签订中起到明确双方权利义务、保障合同履行顺利进行的作用,是合同文本中非常重要的一部分。
政府采购合同(专用条款)5篇
政府采购合同(专用条款)5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1政府采购合同(专用条款)第一章总则第一条为规范政府采购活动,保障政府采购实施的公平、公正、透明和真实,根据《政府采购法》及其实施条例的规定,制定本合同。
第二章合同的订立第二条政府采购合同是双方当事人确认政府采购交易内容、权利义务等商品权关系的书面证明。
第三条政府采购合同应当包括以下条款:(一)双方当事人的名称、住所或者营业执照号码;(二)政府采购项目的名称、数量、规格、技术要求、标的物标识、货物的服务地点、服务时间等内容;(三)本市政府采购合同的履行进度计划;(四)双方当事人的权利和义务;(五)政府采购合同的履行期限;(六)政府采购实施的履约方式、验收标准、验收地点等内容;(七)政府采购的付款方式、周期和金额;(八)政府采购合同的履行形式和履约地点;(九)政府采购合同的违约责任;(十)政府采购合同的争议解决方式。
第三章合同的变更和解除第四条在履行政府采购合同过程中,双方当事人需对合同内容进行变更的,应当经双方书面协商,签署变更协议。
变更协议应包括以下内容:(一)变更的内容;(二)变更的原因;(三)变更后的合同履行期限。
第五条在下列情形下,政府采购合同可以解除:(一)合同内容严重违反法律、法规规定的;(二)双方当事人自愿并经协商一致的;(三)政府采购项目的需要变化,且不宜进行变更的。
第四章合同的履行第六条政府采购合同应当按照约定的时间和地点履行。
如因不可抗力导致无法按期履行的,应当立即书面通知对方,并报告主管部门确认后再进行履行。
第七条履行政府采购合同的内容以政府采购项目货物、服务的质量、数量、技术、服务等标准为准。
第八条履行政府采购合同的付款方式为差额付款或先款后货、先验后付等方式。
第五章合同的验收第九条履行政府采购合同的货物、服务应按照验收标准进行验收。
政府采购项目的验收标准由政府采购合同双方协商确定。
第十条履行政府采购合同的验收地点为约定地点。
总承包合同专用条款工程管理附件
B5总包管理细则一、定义和解释1、定义在本合同(如下文所定义的)中,下列词语及词句应具有本款所赋予的义:独立总包“独立总包”是指甲方直接雇佣的、从事乙方的承包范围之外的并与乙方无直接关系的但却与本项目工程有关的任何其它工作的任何独立总包及其工人。
独立发包工程“独立发包工程”是由独立总包负责实施的工程。
独立发包工程主要包括涉及政府垄断类工程,如外水、外电、燃气、电信等工程。
直接总包“直接总包”是指甲方直接雇佣的、从事乙方的承包范围之外的与乙方无直接关系的但却与本项目工程有关的任何其它工作的任何总包及其工人。
直接发包工程“直接发包工程”是由直接总包负责实施的工程。
直接发包工程主要包括甲方运营类、物业类以及医院专项类工程。
指定分包人“指定分包人”是本合同中提及的由甲方选定的并与甲方签订双方合同或与甲方、总包方签订三方合同的分包人,或在合同中指明要求乙方向其分包某些工作的分包人。
指定分包工程“指定分包工程”是由指定分包人负责实施的工程。
指定分包工程主要包括需要总包单位负责办理竣工验收备案的分包工程。
项目其他参建单位除了总承包单位以外的各类甲方指定分包、甲方独立发包、甲方直接发包工程、甲供材料与设备的供应方。
甲供材料和设备:“甲供材料和设备”是指甲方通过招标、议价、直接委托等形式确定材料或设备供应方和材料设备价格,并与供应方签订三方或两方合同,由甲方直接付款的材料和设备。
合同中简称为甲供材。
甲指乙购材料设备:“甲指乙购材料”是指甲方通过招标、议价、直接委托等形式确定材料或设备供应方和材料设备价格,但由乙方与供应方签订采购合同,由乙方直接付款的材料和设备。
合同中简称为甲指乙购。
甲限乙供材料设备:“甲限乙供材料设备”是指甲方在总包合同实施过程中,对乙方总包工程中所采购材料设备进行价格、品牌、规格等方面的限定,由乙方与之签订合同直接采购的材料和设备。
合同中简称为甲限乙供。
认质认价材料设备:“认质认价材料设备”是指甲方在招标时因无法完整确认部分材料特性或在合同实施过程中由于甲方原因增加的材料设备,在后期工程实施过程中,甲方通过认质认价单对该部分材料进行价格、品牌、规格等条件进行确认,由乙方与材料供应方签订合同并由乙方负责采购的材料和设备。
施工合同附件技术条款模板
施工合同附件技术条款模板一、项目名称及位置甲方(甲方名称)与乙方(乙方名称)签订的本合同,所涉项目名称为(项目名称),位于(具体地址)。
二、工程范围1. 本合同所指工程范围包括但不限于以下内容:(1)开挖土方和基础;(2)建筑主体结构;(3)建筑装饰装修;(4)给排水设施和电气设备;(5)消防工程;(6)现场围挡及保护设施;(7)相关附属设施。
2. 工程范围的具体内容以附件中详细工程量清单为准。
三、工程质量1. 本工程应符合国家有关建筑标准和规范,达到设计和合同要求的质量标准。
2. 所有材料应符合相关的质量标准,并应有相关的合格证明。
四、施工进度1. 乙方应按照合同约定的工期计划,合理安排施工进度,并及时向甲方汇报工程进度。
2. 若工程进度滞后,乙方应立即报告甲方,并协商调整工期计划。
五、安全生产1. 乙方必须严格遵守国家安全生产法律法规,并保证工程施工期间无一起事故。
2. 乙方应配备足够的安全设备和人员,确保施工现场的安全。
六、管理及监理1. 乙方应配备足够的技术人员和管理人员,保证施工的质量和进度。
2. 甲方有权对工程进行监理,并应向乙方提供必要的配合和支持。
七、质量保证及保修1. 工程竣工后,乙方应提供工程保修期为(保修期限),期间内如发生质量问题,乙方应免费维修。
2. 工程竣工后(保修期限)至(保修延期结束日期)为扩展质量保修期,期间发生质量问题愿意就质量问题免费维修。
八、付款方式1. 甲方应按照合同约定的支付方式支付工程款项给乙方。
2. 工程款项的结算应经双方确认签字后方可支付。
九、紧急变更和索赔处理1. 若因不可抗力或非乙方责任造成工程变更或索赔,双方应协商处理。
2. 如有紧急情况需要变更工程内容,应经双方协商并签署变更协议。
十、合同解决方式1. 若发生纠纷,双方应首先协商解决;若协商不能解决,应向有关部门申请仲裁或司法解决。
十一、其他1. 本合同附件与主合同具有同等效力,对双方均具有法律约束力。
附加条款与附件清单
附加条款与附件清单合同书甲方:(公司名称)地址:(公司地址)法定代表人:(甲方法定代表人姓名)联系电话:(电话号码)乙方:(公司名称)地址:(公司地址)法定代表人:(乙方法定代表人姓名)联系电话:(电话号码)鉴于甲方与乙方根据双方意愿进行合作并达成协议,特制定本合同:一、任务描述:1. 委托内容:甲方委托乙方完成(任务名称)的相关工作。
2. 工作要求:乙方需按照甲方的要求,按时高质量完成工作,确保工作的准确性和符合法律法规要求。
3. 完成时限:乙方应在(具体工作完成时间)之前完成委托任务。
二、合作条款和条件:1. 费用支付:甲方将根据合作费用约定,及时支付乙方相应的合作费用。
2. 保密条款:双方应对本合同及合作过程中涉及到的商业机密、技术秘密等信息进行保密,不得向第三方泄露。
3. 违约责任:任何一方违反本合同条款的,应向对方支付相应的违约金,并承担由此造成的其他损失。
4. 知识产权:甲方拥有(任务名称)的相关知识产权,在合作过程中,乙方不得侵犯甲方的知识产权。
三、附加条款与附件清单:1. 附加条款:根据甲方要求,本合同附加条款如下:(请根据任务描述,填写附加条款内容)2. 附件清单:根据任务描述,本合同的附件清单如下:(请列举附件清单,如需具体细则可另行附上附件文件)四、合同变更和解除:1. 双方需书面协商一致,方可对本合同进行任何变更或解除。
2. 变更或解除合同时,双方应协商解决相应的费用及其他问题。
五、法律约束与争议解决:1. 本合同受中华人民共和国法律的约束。
2. 因本合同发生的争议,应协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。
六、合同生效和解释:1. 本合同自双方代表正式签署之日起生效,有效期为(具体有效期)。
2. 本合同的任何变更、补充协议应以书面形式进行,附件和附加条款为本合同不可分割的一部分。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:。
政府采购合同书(专用条款)6篇
政府采购合同书(专用条款)6篇篇1政府采购合同书(专用条款)第一条总则本合同是政府采购活动的有效凭证,适用于政府或政府机构与供应商签订的合同。
本合同的签署标志着政府采购活动的正式启动,双方应当遵守合同的各项约定。
第二条合同标的合同标的为___________________(以下简称“货物/服务”或“标的物”)。
合同标的的规格、数量、质量标准、价格等详细信息详见附件_____________________。
第三条交货时间1. 供应商应按照本合同约定的交货时间将标的物交付给采购方;2. 交货时间为_____________年____月____日。
如有延迟交付的,应当按照后续约定支付滞纳金。
第四条价格及支付方式1. 价格为_______________,支付方式为________________________;2. 如有特殊约定,应在附件中注明。
第五条质量标准1. 供应商应确保标的物符合国家有关标准和质量要求;2. 采购方有权对标的物进行检验,不合格的标的物应当及时更换或退回。
第六条维护和维修1. 供应商应负责合同标的的售后维护和维修工作;2. 采购方在合同期间内享有合同标的的免费维修和维护服务。
第七条知识产权保护1. 供应商应确保其提供的标的物不侵犯第三方的知识产权;2. 如因供应商的行为导致知识产权纠纷,供应商应承担全部责任。
第八条违约责任1. 一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任;2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应在合理范围内协商解决。
第九条争议解决1. 双方如发生争议,应首先通过友好协商解决;2. 协商不成的,应提交有关部门进行调解或仲裁。
第十条其他约定1. 本合同自双方签署之日起生效,至____________________结束;2. 本合同如有附件,附件与本合同具有同等效力。
双方签署人:日期:供应商:政府/政府机构:篇2政府采购合同书(专用条款)第一条合同订立甲方:(采购单位)乙方:(供应商)经双方协商一致,甲乙双方本着平等互利的原则,就政府采购项目达成如下协议,起草《政府采购合同书(专用条款)》。
第三部分专用条款总包专用条款
第三部分专用合同条款1. 一般约定词语定义合同其他合同文件包括:合同履行中,发包人和承包人有关工程的会议纪要、工程变更、签证、工程洽商、有关通知、信件、数据电文等,以及法律、法规规定具有证明效力和合同效力的文件或资料视为本合同的组成部分。
合同当事人及其他相关方监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
工程和设备作为施工现场组成部分的其他场所包括:。
永久占地包括:。
临时占地包括:。
法律适用于合同的其他规范性文件:。
标准和规范适用于工程的标准规范包括:适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准,以及相应的规范、规程等。
发包人提供国外标准、规范的名称:/ ;发包人提供国外标准、规范的份数:/ ;发包人提供国外标准、规范的名称:/ 。
发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: / 。
合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:⑴. 本合同协议书⑵. 中标通知书⑶. 专用条款⑷. 通用条款⑸. 承包人投标文件及其附件(含承诺函、投标函和投标函附录等)⑹. 招标文件中有关合同条款及附件(含招标评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)⑺.工程建设标准(含招标文件答疑纪要中与此有关的部分)⑻.工程量清单及其说明、图纸(含招标文件答疑纪要中与此有关的部分)⑼.工程报价单或预算书⑽.构成本合同组成部分的其它文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
图纸和承包人文件图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:开工前14天;发包人向承包人提供图纸的数量:四套;发包人向承包人提供图纸的内容:详见图纸目录。
承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计及方案、施工过程管控资料及相关会议纪要、联系函等文件;所有与工程施工有关建设标准和规范(包括图集)由承包人自行采购;承包人提供的文件的期限为:按基本要求;承包人提供的文件的数量为:按基本要求;承包人提供的文件的形式为:纸质;发包人审批承包人文件的期限:七日内。
合同专用条款
合同专用条款
一、合同目的。
本合同旨在明确双方当事人的权利和义务,规范双方的合作关系,确保合同的履行和有效性。
二、合同主体。
1. 甲方,(委托方/出租方/雇主/其他)名称、地址、法定代表人(或负责人)及联系方式。
2. 乙方,(受托方/承租方/员工/其他)名称、地址、法定代表人(或负责人)及联系方式。
三、合同内容。
1. 合同类型,(例如,劳动合同、租赁合同、销售合同等)。
2. 合同期限,合同的起始日期和终止日期。
3. 合同标的,合同涉及的具体物品、服务、权利等内容描述。
4. 合同费用,合同约定的费用标准、支付方式、结算周期等。
5. 合同履行,双方的履行义务和责任,包括合同违约责任、解除权利等条款。
四、其他条款。
1. 保密条款,对于涉及商业机密或个人隐私的信息,双方应当保密并承担保密责任。
2. 争议解决,对于合同履行过程中可能出现的争议,双方同意通过协商、调解或诉讼等方式解决。
3. 法律适用,合同的签订、履行和解释均适用(国家/地区)法律。
4. 其他条款,根据实际情况可适当添加其他必要的条款。
五、附则。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同期限届满或合同目的实现之日止。
2. 本合同一式(份),双方各持(份),具有同等法律效力。
甲方(盖章),__________ 乙方(盖章),__________。
签订日期,__________签订地点,__________。
附加条款和附件
附加条款和附件合同书
甲方:(公司/个人名称)
地址:(公司/个人地址)
联系人:(联系人姓名)
联系电话:(联系人电话)
乙方:(公司/个人名称)
地址:(公司/个人地址)
联系人:(联系人姓名)
联系电话:(联系人电话)
鉴于甲方和乙方就(任务名称)一事达成以下协议:
一、任务描述
1. 乙方将按照甲方要求完成(任务名称)的相关工作。
2. 任务的开始时间为(开始时间),截止时间为(截止时间)。
二、任务报酬
1. 甲方向乙方支付的报酬为人民币(金额)。
2. 报酬支付方式:(支付方式)。
3. 报酬支付时间:任务完成后的(时间)工作日内。
三、附加条款
1. 乙方完成任务后,需提交相关工作成果并经甲方确认,方可获得相应报酬。
2. 如乙方未按照约定时间完成任务,甲方有权取消此协议,并有权要求乙方承担相应责任。
3. 甲方对乙方在任务过程中遇到的问题和困难尽力提供支持和帮助,以保证任务的顺利完成。
4. 乙方在履行任务过程中应遵守国家法律法规,保密甲方的商业秘密,不得泄露给第三方。
5. 甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可提交有管辖权的人民法院进行解决。
附件
1. (附件1):任务详细描述和要求。
2. (附件2):相关资料和信息。
3. (附件3):其他需要补充的材料。
本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为任务结束后(有效期)内。
若双方需终止合作,则应提前(提前通知期限)书面通知对方。
甲方(盖章):
日期:
乙方(盖章):
日期:。
政府采购合同(专用条款)
政府采购合同(专用条款)甲方(采购人):____________________乙方(供应商):____________________鉴于甲方向乙方采购相关货物或服务,双方根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定,遵循诚实信用、公平公正的原则,经友好协商,达成如下合同条款:一、合同背景及目的本合同为甲方与乙方就本次政府采购事宜所达成的专用条款。
合同旨在明确双方权利义务关系,规范采购过程,确保采购质量,保护各方合法权益。
二、合同范围及内容本次采购的具体范围、内容、规格、数量等详见附件《采购清单》。
乙方应按照甲方的要求,提供符合相关标准的货物或服务。
三、合同金额及支付方式1. 本次采购的总金额为人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:根据采购货物或服务的性质及特点,约定支付方式为______。
支付期限、比例等详见附件《支付计划表》。
四、交货及验收1. 乙方应按照约定的交货期限,将货物送达甲方指定地点。
交货期限:______年______月______日前。
2. 甲方应在收到货物后,按照相关标准、规范进行验收。
验收标准、程序等详见附件《验收方案》。
3. 如因乙方原因导致货物延迟交货或验收不合格,乙方应承担违约责任。
五、质量保证及售后服务1. 乙方应确保所提供的货物或服务符合相关质量标准,且在使用过程中表现良好。
2. 在质量保证期内,如货物出现质量问题,乙方应负责免费维修或更换。
3. 乙方应提供必要的售后服务,确保甲方能够正常使用货物或服务。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关资料保持保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
2. 双方应妥善保管与本合同有关的商业秘密及信息。
七、违约责任1. 若因一方违反本合同约定,导致合同无法履行或履行不当,应承担违约责任。
2. 违约方应按照相关法律法规及本合同约定,赔偿守约方因此遭受的损失。
八、争议解决1. 如双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。
合同范本的专用条款怎么写
合同范本的专用条款怎么写一、合同概述1. 定义与解释(1)甲方:指____(具体名称或个人);(2)乙方:指____(具体名称或个人);(3)合同标的:指双方在本合同项下所涉及的____(具体业务或事项);(4)合同期限:指本合同自生效之日起至____(具体日期)止。
2. 合同第二条:合同标的及范围1. 甲方应向乙方提供如下服务/货物:(详细描述服务/货物的内容、数量、质量等)2. 乙方应在合同期限内完成如下工作:(详细描述乙方的工作内容、期限、质量等)第三条:合同价格与支付(详细列举各项费用,如材料费、人工费、税费等)2. 乙方支付甲方合同价款的方式为:(详细描述支付方式,如一次性支付、分期支付等)3. 甲方应在收到乙方支付的全部合同价款后,向乙方开具正规发票。
第四条:合同履行1. 甲方应在合同期限内按照约定提供服务/货物,确保质量符合乙方要求。
2. 乙方应按照约定接收甲方提供的服务/货物,并及时支付合同价款。
3. 双方应相互配合,共同完成合同项下的工作。
第五条:合同的变更、解除与终止(详细列举变更或解除合同的情形)2. 如一方违反本合同的规定,导致合同无法履行,另一方有权解除本合同,并要求违约方承担相应的违约责任。
第六条:争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
2. 如协商无果,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条:合同的生效、修改与补充1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本合同的修改和补充,应由双方协商一致并以书面形式作出。
3. 本合同的附件与本合同具有同等法律效力。
二、名词解释1. 合同标的:指双方在合同项下所涉及的具体业务或事项,如货物买卖、服务提供等。
2. 合同期限:指本合同自生效之日起至约定终止日期止的时间段。
3. 正规发票:指由税务部门监制的,具有法律效力的发票。
4. 违约责任:指合同一方未履行合同义务或违反合同规定,导致合同无法履行时,应承担的法律责任。
专用条款及附件
专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:(1) 本合同协议书;(2) 中标通知书(包括招标文件、投标文件);(3) 合同专用条款;(4) 合同通用条款;(5) 投标报价;(6) 工程规范和技术说明;(7) 投标图纸;(8) 乙方投标文件中的其他内容;(9) 具有合同约束力的信函、纪要、书面往来、招标公司的答疑文件。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同使用汉语语言文字。
3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:国家的法律、法规和本市有关行政法规及规范性文件均对本合同有约束力。
3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称:国家及本市现行的质量评定标准及施工技术验收规范。
发包人提供标准、规范的时间:《医用中心供氧系统通用技术条件》(YY/T 0187-1994 ),《医用中心吸引系统通用技术条件》(YY/T 0186-1994 )国内没有相应标准、规范时的约定:执行设计单位或发包人与承包人双方协定的补充标准和本工程的施工技术要求。
4、图纸4.1 承包人向发包人提供图纸日期和套数:开工前7 天提供 3 套完整的施工图,竣工时提供 3 套竣工图。
发包人对图纸的保密要求:无发包人的允许,承包人不得出借、转让、印刷、宣传施工图纸。
使用国外图纸的要求及费用承担:无。
二、双方一般权利和义务5、工程师5.1 发包人派驻的工程师姓名:职务:职权:控制工程建设投资、进度、质量,执行合同管理、信息管理,协调各方关系。
6、工程总监6.1 监理单位委派的工程师姓名:职务:监理工程师发包人委托的职权:代表发包人行使对工程建设进度、质量、检查验收,监督合同执行和组织、管理工程具体活动。
协调各方关系。
需要取得发包人批准才能行使的职权:重大工程管理命令的发出需得到发包人的批准。
7、项目经理:姓名:职务:项目经理姓名:职务:_技术负责人8、发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:已具备。
河北省建设施工合同专用条款
目录第三部分专用条款 (1)1、定义 (1)2、本合同文件的优先解释顺序如下: (1)3、语言及适用的法律、标准与规范 (1)4、通讯联络 (1)5、工程分包 (2)14、发包人 (2)15、承包人 (3)17、发包人代表 (3)18、监理工程师 (4)19、造价工程师 (4)20、承包人代表 (4)23、工程担保 (5)26、不可抗力 (5)27、保险 (5)28、进度计划和报告 (5)29、开工 (6)31、工期及工期延误 (6)36、质量目标 (6)41、发包人供应材料、设备 (6)42、承包人采购材料、设备 (6)45、隐蔽工程和中间验收 (7)47、工程试车 (7)49、竣工验收 (7)50、质量保修 (8)54、暂列金额 (8)56、提前竣工奖与误期赔偿费 (8)57、合同价款约定与调整因素 (8)60、价款调整方法 (9)62、支付事项 (10)63、预付款 (10)64、安全防护、文明施工措施费 (11)65、进度款 (11)67、竣工结算与结算款 (11)68、质量保证金 (12)69、合同争议 (12)74、保密要求 (12)76、合同份数 (13)第四部分附件 (14)承包人承揽工程项目一览表 (14)第五部分房屋建筑工程质量保修书 (15)第三部分专用条款1、定义1.37 所采用的书面形式包括以下第条。
(1)文书(2)信件(3)电报(4)传真(5)电子邮件(6)其他:2、本合同文件的优先解释顺序如下:3、语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称:4、通讯联络4.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1) 各方通讯地址和收件人:发包人:通讯地址:收件人:邮编:承包人:通讯地址:收件人:邮编:监理单位:通讯地址:收件人:邮编:造价咨询单位:通讯地址:收件人:邮编:(2) 视为送达的其他方式:5、工程分包5.1 分包工程事项:14、发包人14.1 发包人完成下列工作的约定(1)办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作,使施工场地具备施工条件的时间:(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点:(3)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定:(4)工程地质和地下管线资料的提供时间及约定:(5)办理有关证件的约定:(6)组织现场交验的时间:(7)组织图纸会审和设计交底的约定:(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:(9)双方约定发包人应做的其他工作及其约定:委托给承包人负责的工作有:14.2 支付方式的约定按以下第条。
建设工程施工合同三个附件
附件一:承包人承揽工程项目一览表
根据本合同协议书、通用条款和专用条款的约定,承包人(全称)承揽工程项目如下:
1. 工程名称:XX建设工程
2. 工程地点:XX市XX区XX路XX号
3. 工程内容:包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。
4. 工程承包范围:承包人应按照发包人提供的设计图纸、施工方案和工程量清单等资料,完成上述工程内容。
附件二:发包人供应材料设备一览表
发包人(全称)供应材料设备如下:
1. 材料设备名称:XX材料XX设备
2. 规格型号:XX规格XX型号
3. 数量:XX吨(台、套)
4. 质量标准:符合国家相关标准和设计要求
5. 交货地点:工程施工现场
6. 交货时间:根据工程进度安排及时供应
附件三:工程质量保修书
根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量保修办法》的有关规定,承包人(全称)对承揽的工程项目实行质量保修,保修范围和保修期限如下:
1. 保修范围:包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。
2. 保修期限:自工程竣工验收合格之日起计算,期限为XX年。
3. 保修方式:承包人应负责维修、更换或修复因施工质量问题导致的损坏部分。
4. 保修费用:保修费用按照双方约定或者依法规定承担。
以上三个附件是建设工程施工合同的重要组成部分,明确了发包人和承包人在工程项目中的权利、义务和责任。
在合同履行过程中,双方应严格按照本合同及其附件的约定进行,以确保工程项目的顺利进行和质量、安全、进度等方面的控制。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:(1) 本合同协议书;(2) 中标通知书(包括招标文件、投标文件);(3) 合同专用条款;(4) 合同通用条款;(5) 投标报价;(6) 工程规范和技术说明;(7) 投标图纸;(8) 乙方投标文件中的其他内容;(9) 具有合同约束力的信函、纪要、书面往来、招标公司的答疑文件。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同使用汉语语言文字。
3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:国家的法律、法规和本市有关行政法规及规范性文件均对本合同有约束力。
3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称:国家及本市现行的质量评定标准及施工技术验收规范。
发包人提供标准、规范的时间:《医用中心供氧系统通用技术条件》(YY/T 0187-1994),《医用中心吸引系统通用技术条件》(YY/T 0186-1994)国内没有相应标准、规范时的约定:执行设计单位或发包人与承包人双方协定的补充标准和本工程的施工技术要求。
4、图纸4.1 承包人向发包人提供图纸日期和套数:开工前7天提供3套完整的施工图,竣工时提供3套竣工图。
发包人对图纸的保密要求:无发包人的允许,承包人不得出借、转让、印刷、宣传施工图纸。
使用国外图纸的要求及费用承担:无。
二、双方一般权利和义务5、工程师5.1发包人派驻的工程师姓名:职务:职权:控制工程建设投资、进度、质量,执行合同管理、信息管理,协调各方关系。
6、工程总监6.1 监理单位委派的工程师姓名:职务:监理工程师发包人委托的职权:代表发包人行使对工程建设进度、质量、检查验收,监督合同执行和组织、管理工程具体活动。
协调各方关系。
需要取得发包人批准才能行使的职权:重大工程管理命令的发出需得到发包人的批准。
7、项目经理:姓名:职务:项目经理姓名:职务:_技术负责人____8、发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:已具备。
(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:发包人向承包人提供水、电接口具体位置。
承包人负责施工用水、电源的接入及管道,费用由承包人负责。
承包人的通信设施由承包人自行解决、费用自理。
(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已具备。
(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间:无。
(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:双方另行协商。
(6) 水准点与座标控制点交验要求:开工前5天,将水准点及控制点资料以书面形式交给承包人,进行现场交验。
(7) 图纸会审和设计交底时间:图纸交付7天后,组织承包人和设计单位进行图纸会审。
(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:按国家及内蒙古相关规定办理。
(9) 双方约定发包人应做的其他工作:双方另行协商。
8.2 发包人委托承包人办理的工作:双方另行协商。
9、承包人工作9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:无。
(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间:每周上报工程进度计划(具体时间依据实际情况而定)。
(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:负责施工现场围墙以内的安全保卫工作,承担非夜间照明工作,对自身的财产安全负责。
(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:无。
(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续:承包人负责办理并承担费用。
(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:对于已完成工程的成品保护由承包人采取保护措施并自行承担费用。
(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:按国家及济南市相关规定办理。
(8) 施工场地清洁卫生的要求:保证施工场地清洁卫生符合本市环境卫生管理的有关规定,做到工完料净场地清。
(9) 双方约定承包人应做的其他工作:双方另行商定。
三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1施工计划以满足总包总进度要求为基本原则。
10.2承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:承包人应将施工组织设计(施工方案)在分部工程开工前3日提交发包人、工程总监及总包方。
工程师确认的时间:承包人提交施工组织设计(施工方案)和进度计划后3个工作日内。
10.3群体工程中有关进度计划的要求:双方另行商定。
13、工期延误13.1 双方约定工期顺延的其他情况:除重大设计变更或发包人原因及不可抗力外,不得延误工期。
四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位:分部工程验收。
19、工程试车19.5试车费用的承担:由承包人承担。
五、安全施工执行通用条款以及招标文件和投标文件关于安全防护、文明施工措施的相关条款。
六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用⑴方式确定。
⑴采用固定价格合同,合同价格中包括的风险范围:①承包人在编制合同价格时对合同文件、合同图纸的任何错误理解或自身的任何疏忽而造成的错误或失误;②人工、材料、机械和临时设施的费用、费率等价格要素的波动;③任何外汇与人民币汇率的变化;④本合同履约期内有关工作条件、工作时间或人工工资标准和其它与本分包工程雇佣劳动力相关的费用的变化或货币的贬升值。
风险费用的计算方法:承包人已包含在合同总价款中。
24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:合同生效后7日内发包人向承包人支付合同价格的30%的工程预付款。
26、工程款(进度款)支付1、双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:承包人进场施工后7日内,发包人向承包人支付合同价格的30%,工程竣工验收合格后7日内,发包人向承包人支付合同价格的35%,经发包人审计部门对增加部分进行结算审计签字确认后7日内,发包人支付到承包人经审计确定的竣工决算价的95%,扣留5%的作为质保金。
质保金在第24个月满后,系统运行正常,发包人无息支付给承包人,结清工程款。
七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:(1) 材料设备单价与一览表不符:_按相应通用条款条款执行。
(2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:按相应通用条款条款执行。
(3) 承包人可代为调剂串换的材料:_无。
(4) 到货地点与一览表不符:按相应通用条款条款执行。
(5) 供应数量与一览表不符:按相应通用条款条款执行。
(6) 到货时间与一览表不符:按相应通用条款条款执行。
27.6发包人供应材料设备的结算方法:不适用。
28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定:承包人所采购的材料设备必须符合国家规定的环保要求,工程完工后,保证整体工程室内空气质量符合国家规定的环保要求。
八、工程变更执行通用条款。
九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1 承包人提供竣工图的约定:在工程竣工验收后30日内,提供全套竣工图及竣工资料3套。
其费用已含在合同总价中。
32.2中间交工工程的范围和竣工时间:双方另行商定。
33. 竣工结算本条增加内容如下:(1)工程竣工验收合格并经发包人审计部门对增加部分进行结算审计后支付到经审计确定的竣工决算价的95%,工程质量保证金(保修金)为总价款的5%。
十、违约、索赔和争议35、违约35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:无_ _。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:无_ 。
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:双方确认后30天内支付尾款,若未按约定付款,参照通用条款支付尾款的贷款利息,其每逾期一天的贷款利息以即时银行利率计算。
双方约定的发包人其他违约责任:_ 待定 _。
35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第10.1款约定承包人违约应承担的违约责任:_若承包人不能按当期节点完成,则每延误1日按合同总价的万分之五支付违约金,最高赔偿限额为合同价格的5% _。
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:_每延误1日按合同总价的万分之五支付违约金,最高赔偿限额为合同价格的5% _。
37、争议37.1 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第一种方式解决。
(一) 提交 __ 仲裁委员会仲裁;(二) 依法向人民法院起诉。
十一、其他38、工程分包38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程:_待定。
39、不可抗力39.1 双方关于不可抗力的约定:_执行通用条款。
40、保险40.6 本工程双方约定投保内容如下:(1) 发包人投保内容:__无 _。
发包人委托承包人办理的保险事项:_无 _。
(2) 承包人投保内容:_为施工现场自有人员办理意外伤害险,具体内容执行京建法[2004]243号文_。
41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下:(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:_ 无担保合同作为本合同附件。
(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:_无_担保合同作为本合同附件。
(3)双方约定的其他担保事项:_ 无 _。
46、合同份数46.1 双方约定合同陆份:发包人和承包人各执叁份。
47、补充条款47.1发包人的权利义务(1)负责与工程总承包方协调,免费为承包方解决材料设备的垂直运输问题,各种孔、洞、墙槽的恢复由土建总承包方负责完成(2)发包人免费应为承包方提供一间 60 平方米的工作间,一间 60平方米以上的库房。
47.2 承包人的权利义务(1)根据发包人要求,施工期间承包人保证发包人的正常工作秩序,并服从总包、监理的施工管理。
(2)承包人不得转包本工程,须要分包项目必须先得到发包人批准。
(3)承包人在施工中须遵守济南市建委有关规定,发生扰民问题由承包人自行处理,并承担由此产生的费用。
(4)乙方负责甲方相关人员的现场培训工作。
47.3关于验收的说明保修期为自竣工验收合格之日起24个月,承包方应免费负责此期间医用气体系统的维修,遵守投标时的承诺;工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用。
发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由发包人承担责任。
后附调整后的投标报价表。