电力公司基本建设工程施工合同费用支付
北京市电力公司基建工程结算管理实施细则
附件北京市电力公司基建工程结算管理实施细则第一章总则第一条为加强北京市电力公司(以下简称“公司”)基建工程(以下简称“工程”)结算工作管理,明确各单位的职责,规范结算工作的流程,确保工程结算有序开展,依据《关于印发〈国家电网公司输变电工程结算管理办法〉的通知》(国家电网基建〔2010〕173号)、《关于〈进一步加强输变电工程结算工作〉的通知》(国家电网基建〔2011〕279号)、《关于明确“大建设”体系结算管理职责的通知》(京电基〔2012〕75号)、《关于印发〈北京市电力公司工程竣工决算管理办法〉的通知》(京电财〔2012〕36号)等相关文件制定本细则。
第二条工程结算遵循合法、平等、诚信的原则,严格遵守国家有关法律、法规、规章和国家电网公司及我公司有关规定,严格执行合同约定。
第三条本细则适用于公司投资建设的35千伏及以上新建、扩建的输变电工程结算工作,其他电压等级基建工程参照执行。
第四条本细则所称工程结算,包括非物资工程结算及物资结算,是指依据合同约定,对工程建设过程中的工程设计、施工、监理、咨询、技术服务、设备材料供应、工程管理等建设费用的结算活动,包括建筑工程费、安装工程费、设备购置费以及其它费用在内的工程费用全口径结算。
第二章工作机构及职责第五条基建部工作职责:(一)负责制定公司基建工程结算管理实施细则和工作标准,建立健全监督、考核管理体系,规范工程结算工作;(二)负责指导、监督、检查、考核工程组织单位的工程结算工作;(三)负责组织公司工程结算复核、监督工作;(四)负责协调解决非物资工程结算中的重大争议;(五)负责组织开展公司系统年度输变电工程造价分析工作;(六)负责协调属地公司按时完成前期工程结算。
(七)负责批复输变电工程全口径结算。
第六条物资部工作职责:(一)负责制定物资结算管理细则和工作标准,建立健全监督、考核管理体系,规范物资结算工作;(二)负责组织设备监造费用结算;(三)负责指导、监督、检查、考核工程组织单位的物资结算工作;(四)负责协调解决工程物资结算中的重大争议。
电力建设工程合同范本三篇
电力建设工程合同范本三篇篇一电力建设工程合同甲方(发包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(承包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容和规模:详细描述工程的具体范围、建设要求和预期达到的效果等。
二、工程期限1. 开工日期:______年____月____日2. 竣工日期:______年____月____日3. 总工期:______天三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及行业相关标准和规范,确保电力设施的安全、稳定运行。
2. 乙方应按照合同约定的质量标准进行施工,并接受甲方的监督和检查。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价为:人民币__________元(大写:_____________________)。
2. 支付方式:(1)合同签订后,甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款;(2)工程进度达到______%时,甲方向乙方支付工程总价的______%;(3)工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付工程总价的______%;(4)剩余工程总价的______%作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题时支付。
五、双方责任和义务1. 甲方责任和义务(1)提供工程所需的相关资料和文件。
(2)协助乙方协调与工程相关的外部关系。
(3)按照合同约定及时支付工程价款。
(4)组织工程的竣工验收。
2. 乙方责任和义务(1)编制施工组织设计和施工方案,并报甲方审批。
(2)严格按照合同约定的工程质量、工期和施工安全要求进行施工。
工程合同签订付款方式
工程合同签订付款方式甲方(业主):________________乙方(承包商):______________鉴于甲乙双方就________________工程项目(以下简称“本工程”)的施工达成以下协议,现就本工程的付款方式约定如下:一、预付款1. 甲方在本合同签订后____天内,向乙方支付预付款,金额为合同总价的____%。
2. 预付款用于乙方采购原材料、设备等前期准备工作。
3. 预付款将在后续进度款项中按比例抵扣。
二、进度款1. 乙方根据合同约定的工程进度,分阶段向甲方申请支付进度款。
2. 进度款的支付将根据实际完成的工程量进行核算,并由甲方验收合格后支付。
3. 进度款的支付比例和时间由双方在合同中明确约定。
三、竣工款1. 工程完工并经过甲方验收合格后,乙方有权申请支付竣工款。
2. 竣工款的支付应在甲方验收合格后的____天内完成。
3. 竣工款的金额为合同总价扣除已支付的预付款和进度款后的余额。
四、质保金1. 为确保工程质量,乙方需在合同规定的时间内提供质保金,金额通常为合同总价的____%。
2. 质保金在质保期满后,如无质量问题,应全额退还给乙方。
五、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付款项,应按照合同约定支付违约金。
2. 如乙方未能按合同约定完成工程进度或存在质量问题,应按合同约定承担相应的违约责任。
六、其他事项1. 双方应严格按照合同约定执行,任何变更或调整需双方协商一致,并以书面形式确认。
2. 本合同的解释权及争议解决方式按照合同中的相关条款执行。
七、法律适用本合同的签订、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
九、附则本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):_______________ 日期:____年___月___日乙方(签字):_______________ 日期:____年___月___日。
中国南方电网有限责任公司基建工程结算管理规定
Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度中国南方电网有限责任公司基建工程结算管理规定(试行)目录1 总则 (3)2 规范性引用文件 (3)3 术语和定义 (3)4 职责 (3)5管理内容与方法 (4)6附则 (7)1 总则1.1 为加强中国南方电网有限责任公司(以下简称“公司”)基建工程的投资管理,规范基建工程的结算流程,及时、高效地完成工程结算工作,制定本规定。
1.2 本规定适用于纳入公司基建投资计划的电网工程和电源工程。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件,凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第149号)。
《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》(建设部令第151号)。
《财政部建设部关于印发〈建设工程价款结算暂行办法〉的通知》(财〔2004〕46号)。
《电网工程建设预算编制与计算标准》。
《中国南方电网有限责任公司基建管理规定》(Q/CSG21354-2011)。
3 术语和定义3.1 工程结算:是指依据合同约定,对建设工程的立项、审批、实施、验收投运等工程建设全过程的工程设计、施工、咨询、技术服务、设备材料供应、工程管理等费用结算的活动。
3.2 设计变更:指设计单位根据建设单位、施工单位提出的变更要求或设计单位自身对施工图进行的修改、补充和升版,每一项设计变更针对一项单位工程的内容进行变更,并须满足工地专业及工段分工施工的要求。
因方案和设计更改造成的建设场地征用及清理费的增减,计入设计变更。
3.3 工程签证:指建设、施工、监理等单位根据施工图设计客观地确定施工过程中完工实物工程量的签审凭据。
4 职责4.1 公司基建部负责电网工程和电源工程结算的归口管理,职责是:4.1.1 负责公司电网工程和电源工程的结算管理工作,制定管理办法。
4.1.2 监督、检查各分、子公司的结算工作。
建设工程合同资金支付
建设工程合同资金支付一、合同双方信息甲方(建设单位):_______________乙方(承包单位):_______________二、合同金额与支付条件1. 合同总金额:人民币________元。
2. 付款方式:根据工程进度分阶段支付。
3. 预付款:甲方需在合同签订后____天内支付合同总金额的____%作为预付款。
4. 进度款:根据实际完成的工程量,按合同约定的比例支付。
5. 结算款:工程竣工验收合格后,根据最终结算金额支付剩余款项。
三、支付流程1. 甲方应在合同约定的时间内将款项支付至乙方指定的银行账户。
2. 乙方在收到款项后,应向甲方提供相应的收款凭证。
3. 若甲方延迟支付,应按日支付逾期付款金额____‰的违约金。
4. 若乙方未按约定完成工程进度,应向甲方支付违约金,金额为未完成部分合同金额的____%。
四、质量保证与维护1. 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准,并提供相应的质保服务。
2. 在质保期内,如发现质量问题,乙方应负责免费维修或更换。
3. 质保期外的维修服务,乙方应提供优惠的维修价格。
五、变更与调整1. 如需对合同内容进行变更,双方应协商一致,并签订书面补充协议。
2. 因市场波动或其他不可抗力因素导致成本变化时,双方应及时调整合同金额,并签订书面协议。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
工程合同支付原则
工程合同支付原则一、合同价款的确定1. 工程合同价款应根据合同约定的工程量清单、单价以及可能发生的变更、调整等因素确定。
2. 双方应依据实际完成的工程量和合同约定的计价方式计算合同价款。
3. 如有设计变更或工程量调整,应及时办理变更手续,并按照合同约定调整合同价款。
二、支付方式1. 工程款项的支付应遵循合同约定的支付方式进行,通常包括预付款、进度款、结算款等。
2. 预付款:甲方应在合同签订后的规定时间内支付乙方一定比例的预付款,作为工程启动资金。
3. 进度款:根据工程进度,乙方按月或按阶段向甲方申请进度款支付,甲方应在收到进度款申请后的约定时间内完成支付。
4. 结算款:工程完工并通过验收后,乙方提交结算报告,甲方在约定时间内完成剩余款项的支付。
三、支付时间1. 甲方应按照合同约定的时间支付工程款项,逾期支付可能会产生违约金或利息。
2. 乙方应在合同约定的时间内提交相应的支付申请和必要的支持文件。
四、质量保证金1. 为确保工程质量,合同中通常会约定一定比例的质量保证金。
2. 质量保证金在工程保修期满后无质量问题的情况下退还给乙方。
五、违约责任1. 如甲方未按合同约定支付工程款项,应承担违约责任,赔偿乙方因此造成的损失。
2. 如乙方工程质量不符合合同约定,应负责修复或重做,直至满足质量要求。
六、争议解决1. 合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过协商解决。
2. 协商不成时,可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 双方应遵守国家有关法律法规,确保合同的合法性。
2. 合同中未尽事宜,双方可另行协商补充。
电力建设工程施工合同(范本)
电力建设工程施工合同(范本)电力建设工程施工合同甲方:_________(以下简称甲方)地址:_________法定代表人:_________联系电话:_________乙方:_________(以下简称乙方)地址:_________法定代表人:_________联系电话:_________经甲乙双方协商一致,签订以下工程施工合同。
第一条工程名称本工程名称为_________,位于_________,共包含____号标段。
第二条工程内容1.工程范围:_________2.工程工期:自交工期____年月日起,至完工交付甲方____年月日止。
3.工程费用及付款方式:工程总造价为人民币______元整。
甲方应于工程合同签订时一次性支付工程总造价的_____%作为预付款。
乙方应于施工进度需要时,向甲方提出工程款的支付申请,甲方应在10个工作日内支付应付工程款项。
4.工程标准:本工程建设应符合国家有关标准及规定。
第三条工程施工安排1.甲方应按照工程计划书要求,提供必要的资料和文件,满足乙方施工所需。
2.乙方应在施工前制定详细的工程施工计划表,并报甲方审批同意。
3.乙方施工现场应符合国家安全生产标准,确保工程安全。
4.乙方所采用的材料、设备应符合标准规定,并应按合同约定期间交付使用。
第四条工程质量和验收1.本工程施工应符合国家有关工程标准和规定,并接受甲方及其委托的质量监督部门的检查。
2.工程竣工验收应符合国家有关法律、法规及技术标准规定,并得到甲方及其委托的质量监督部门的确认。
3.如发现工程存在质量问题或不符合约定标准,乙方应及时进行整改。
第五条违约责任1.如因乙方原因造成工程质量问题或未达预定工期,乙方应全额承担甲方因此而产生的经济损失,并承担相应的违约责任。
2.如因甲方原因造成工程质量问题或未达预定工期,甲方应全额承担因此而产生的经济损失,并承担相应的违约责任。
第六条法律适用本合同适用中华人民共和国相关法律、法规及规定。
国家电网基建〔2020〕151号
者其他人员不得以任何理由扣押或者变相扣押。
三、推行农民工工资代发制度
5.推行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。
施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户,专
项用于支付该工程建设项目农民工工资。专用银行账户原则上按
方职责和义务,保证农民工工资足额、按时支付。建立责任倒查
工作机制,定期开展监督检查,依规依法严格问责。
四是注重过程监督。按照属地管理、分级负责、谁主管谁负
责的原则,切实加强和注重过程监督指导与考核,落实建设单位
对施工总承包单位、施工总承包单位对分包单位劳动用工的监督
管理。
二、应用信息化保障农民工工资实名制支付
工程,或者按合同履行行政区域范围开立。按照公司资金管理有
关要求,公司所属全资或控股施工总承包单位农民工工资专户应
在中国电财开立。
6.依法订立的施工总承包合同中,应明确要求施工总承包单
位开设农民工工资专用账户,约定工程款计量周期、工程款进度
结算办法,以及工程款(含人工费)拨付周期,并按照保障农民
13.工程竣工、农民工退场后30日内,施工总承包单位应通
过农民工工资专用账户完成本工程所有农民工工资发放。
14.开设、使用农民工工资专用账户的有关资料由施工总承
包单位妥善保存归档。
四、规范农民工工资支付形式与周期
15.农民工工资应当以货币形式,通过银行转账支付给农民
工本人,不得以实物或者有价证券等其他形式替代。
工工资按时足额支付的要求约定人工费用,人工费用拨付周期不
得超过1个月。人工费用指现场实际已完工程量,通过预算定额
工程合同类付款流程
工程合同类付款流程1. 合同签订前的准备工作在正式签订合同之前,甲方(业主)和乙方(承包商)应充分沟通,明确工程项目的规模、质量要求、工期等关键信息,并基于此制定出合理的预算和付款计划。
2. 合同金额与付款方式的确定合同中应明确规定总金额、预付款比例、进度款支付条件、结算方式等。
通常,预付款不超过合同总额的30%,并根据工程进度分阶段支付剩余款项。
3. 预付款的支付合同生效后,乙方根据约定提交预付款申请,甲方在核实无误后,按照合同约定的比例支付预付款。
预付款通常用于工程前期的物资采购和人员动员。
4. 进度款的支付根据合同约定的工程进度节点,乙方需按时完成相应工作,并向甲方提交进度报告和付款申请。
甲方在验收合格后,按照合同规定的时间和比例支付进度款。
5. 材料及设备款的支付对于特定的材料和设备采购,乙方需提供采购合同、发票等相关证明文件,甲方审核无误后,依据实际采购金额支付相应款项。
6. 完工款的支付工程项目完工后,乙方提交完整的竣工报告和结算文件,甲方组织验收。
验收合格并解决所有遗留问题后,甲方支付剩余的完工款项。
7. 质保金的留存与退还合同中应约定一定比例的质保金,通常为合同总额的5%-10%。
在质保期内,如无质量问题,质保期满后甲方应无条件退还质保金给乙方。
8. 违约责任的承担若任何一方未能履行合同中的付款义务,应按照合同约定承担违约责任,包括但不限于违约金的支付、损失的赔偿等。
9. 争议解决机制合同应明确争议解决的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等,以及适用的法律和管辖法院。
10. 附件和补充协议所有与付款相关的附件和补充协议都应作为合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
工程合同里水电费怎么规定
工程合同里水电费怎么规定
一、水电费用承担原则
1. 甲方应负责向乙方提供施工现场所需的临时用水、用电接入点。
2. 乙方应负责从接入点到施工现场各使用点的水管和电缆的铺设工作,并承担相应的费用。
3. 水电费用由乙方按照实际使用量支付给甲方或指定的供电、供水单位。
二、水电费用计算方式
1. 水费按照当地供水部门的收费标准,根据乙方实际用水量按月结算。
2. 电费按照当地供电部门的收费标准,结合乙方实际用电性质(如工业用电、商业用电等)和用电量按月结算。
3. 若乙方使用特殊设备需单独计量电费,应由双方协商确定计量方式和费用分担。
三、水电费用支付方式
1. 乙方应在每月月底前将当月水电费用支付给甲方或指定的供电、供水单位。
2. 乙方延迟支付水电费用的,应按日支付逾期滞纳金,滞纳金的计算标准为未付款项的千
分之五。
四、水电使用管理
1. 乙方应合理使用水电资源,遵守节能减排的相关规定。
2. 乙方应对其施工现场的水电设施进行定期检查和维护,确保安全使用。
3. 如发生水电设施故障或损坏,乙方应及时修复,不得影响正常施工。
五、违约责任
1. 若乙方未按合同约定支付水电费用,甲方有权采取相应措施,包括但不限于暂停水电供应,直至乙方清偿欠款。
2. 若因乙方原因导致水电设施损坏或造成浪费,乙方应承担相应的赔偿责任。
六、其他约定
1. 双方应根据实际施工情况,及时调整水电使用计划和费用预算。
2. 本合同中的水电费用规定如有变更,需双方协商一致后书面确认。
建设工程合同如何付款
建设工程合同如何付款一、合同金额及支付条件1. 本建设工程合同总金额为人民币(大写)________________元整(¥__________)。
2. 甲方应按照以下比例和条件向乙方支付工程款项:- 预付款:合同签订后7个工作日内,甲方需支付合同总金额的30%,即__________元作为预付款。
- 阶段付款:工程进度达到约定的里程碑时,甲方需支付相应阶段款项,具体比例根据实际进度确定。
- 竣工款:工程全部完成并通过验收后,甲方需支付剩余的5%尾款。
二、付款方式与流程1. 所有付款均通过银行转账方式进行,乙方需提供有效的银行账户信息给甲方。
2. 每次付款前,乙方需提交相应的进度报告或完工证明,经甲方审核确认后方可进行付款。
3. 甲方应在收到上述文件后的5个工作日内完成付款。
三、逾期支付处理1. 如甲方未能在约定时间内完成付款,应当按照未付款项的千分之五每日计算滞纳金。
2. 滞纳金自逾期之日起计算至实际支付之日止。
四、变更与调整1. 如工程过程中遇到设计变更或其他导致合同金额变动的情况,双方应及时协商调整合同金额,并签订书面补充协议。
2. 任何变更或调整都应确保工程的正常进行和质量标准不受影响。
五、其他事项1. 双方应遵守合同约定,如有争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
2. 本合同一经双方签字盖章,即具有法律效力。
六、结语本付款范本旨在为甲乙双方提供一个公正、明确的付款框架,确保工程的顺利进行。
在实际运用中,应根据具体情况调整和完善相关条款,以适应不同的工程项目需求。
电力工程付款合同
电力工程付款合同甲方(业主):_____________________乙方(承包商):_____________________鉴于甲方拟进行电力工程的建设或改造,乙方具有相应的资质和能力承担该项工程的施工任务,经双方协商一致,特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:_______________________2. 工程地点:_______________________3. 工程内容:包括但不限于______________4. 工程规模:_______________________5. 工程质量要求:符合国家及行业标准,满足甲方需求。
二、合同价款1. 合同总价为人民币(大写)_____________元整(¥_____________)。
2. 价款包括材料费、人工费、管理费、税费等所有费用。
三、付款方式1. 预付款:甲方在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款。
2. 进度款:根据工程进度,甲方将按照以下比例支付进度款:- 完成基础施工后,支付合同总价的____%;- 完成主体结构施工后,支付合同总价的____%;- 完成设备安装调试后,支付合同总价的____%;3. 竣工款:工程竣工验收合格后,甲方支付剩余的合同总价的____%。
四、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付款项,应按未付款项的____%支付违约金;2. 如乙方未按约定时间完成工程进度,应按延误部分的合同价款的____%支付违约金;3. 如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应负责无偿修复并承担由此造成的损失。
五、其他条款1. 双方应遵守国家有关法律法规,尊重合同约定,诚信履行义务。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格且结清所有款项之日终止。
3. 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
4. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_____________________乙方(盖章):_____________________签订日期:____年____月____日。
电施工付款合同
电施工付款合同合同编号:__________甲方(供电方):__________乙方(施工方):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方供电工程项目的施工、付款等事项达成如下协议:第一条工程项目及内容1.1 工程项目名称:__________1.2 工程项目地点:__________1.3 工程项目内容:__________第二条工程质量与标准2.1 乙方应按照电力行业标准和设计文件要求进行施工,保证工程质量,确保工程安全、可靠、高效运行。
2.2 乙方应严格按照约定的工期完成施工,如有延误,应按约定承担违约责任。
2.3 工程验收合格后,乙方应负责工程的维护和保养,确保工程正常运行。
第三条付款方式及进度3.1 工程总价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
3.2 甲方分期支付乙方工程款项,具体支付方式如下:(1)工程开工前,甲方支付乙方工程总价款的30%;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方工程总价款的30%;(3)工程验收合格并交付使用后,甲方支付乙方工程总价款的20%;(4)剩余的10%作为质保金,质保期结束后无质量问题,甲方一次性支付给乙方。
3.3 付款方式:甲方支付款项时,应通过银行转账方式支付至乙方指定的账户。
第四条工程验收及质保4.1 工程完成后,乙方应按照电力行业标准和相关法律法规的要求,组织甲方、设计单位、监理单位等进行验收。
4.2 工程验收合格后,乙方向甲方提供完整的工程资料,包括设计文件、施工记录、验收报告等。
4.3 工程质保期为__________年,自工程验收合格之日起计算。
质保期内,乙方对工程的质量和安全负责,如有质量问题,乙方应及时予以修复或更换。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定工期完成施工的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=工程总价款×逾期天数×0.1%。
电力工程施工合同纠纷
电力工程施工合同纠纷案例分析一、案情简介某电力公司(以下简称甲方)与某建筑工程公司(以下简称乙方)签订了一份电力工程施工合同,合同约定乙方承担甲方某电力工程的建设任务。
合同中明确了工程范围、工程质量、工程进度、工程造价等条款。
合同签订后,乙方按照合同约定开始了工程建设。
在工程建设过程中,由于设计方案的变更、原材料价格上涨、人工成本增加等原因,乙方的施工成本不断增加。
乙方在合同约定的工程进度节点前完成了工程,但工程造价超过了合同约定的预算。
乙方希望甲方按照实际情况支付超出预算的部分,而甲方则认为应严格按照合同执行,不同意支付超出预算的部分。
双方因此发生了纠纷。
二、争议焦点1. 合同约定的工程造价是否应严格按照合同执行?2. 设计方案变更、原材料价格上涨、人工成本增加等不可抗力因素是否应纳入考虑?3. 乙方是否应对超出预算的部分承担责任?三、法律分析1. 合同约定的工程造价是否应严格按照合同执行?根据《中华人民共和国合同法》第107条规定:“当事人对标的物的质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。
”在本案中,合同约定了工程范围、工程质量、工程进度、工程造价等条款,双方应当在合同约定的范围内履行合同。
因此,甲方有权要求乙方按照合同约定的工程造价支付工程款。
2. 设计方案变更、原材料价格上涨、人工成本增加等不可抗力因素是否应纳入考虑?根据《中华人民共和国合同法》第117条规定:“因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。
但是,当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
”在本案中,设计方案变更、原材料价格上涨、人工成本增加等因素并非不可抗力,而是乙方在履行合同过程中应当预见的风险。
因此,乙方不能以此为由要求甲方支付超出预算的部分。
3. 乙方是否应对超出预算的部分承担责任?根据《中华人民共和国合同法》第107条规定:“当事人对标的物的质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。
工程合同款支付条款
工程合同款支付条款一、合同金额与支付方式本工程合同总金额为人民币(大写)________元整(¥______),支付方式如下:1. 预付款:甲方需在合同签订后___个工作日内支付合同总额的___%作为预付款给乙方。
2. 进度款:根据工程进度,乙方完成特定阶段工作后,甲方应支付相应的进度款项。
具体比例和时间由双方协商确定。
3. 结算款:工程完工并通过验收后,甲方应在___个工作日内支付剩余合同款项。
二、支付条件1. 预付款支付条件:乙方需向甲方提供相应金额的银行保函或其他形式的担保。
2. 进度款支付条件:乙方必须按照合同约定的时间节点完成相应工作,并提供相应的进度报告和证明材料。
3. 结算款支付条件:工程必须达到约定的质量标准,并通过甲方或第三方机构的验收。
三、违约责任如甲方未按约定时间支付款项,应按未付款项的___%支付违约金;如乙方未按约定时间完成工作,应按延误天数计算,每日支付合同金额的___%作为违约金。
四、其他条款1. 双方应保持良好的沟通,对于合同执行过程中出现的任何问题,应及时协商解决。
2. 本合同的修改和补充须以书面形式进行,经双方授权代表签字盖章后生效。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效,直至合同约定的义务全部履行完毕后终止。
4. 本合同的解释权及争议的解决,适用中华人民共和国法律,并提交甲方所在地人民法院管辖。
以上条款仅为范本,实际合同的支付条款应根据具体的工程项目特点和双方的实际情况来制定。
在签订合同时,务必详细阅读并理解每一条款,必要时可寻求法律专业人士的帮助,以确保合同的公正性和合法性,保护自身的合法权益。
在实际的工程项目中,合同款的支付往往涉及大额资金,因此,明确的支付条款能够有效地减少双方的经济风险,避免因资金问题导致的工程延误或者纠纷。
同时,合理的支付安排也能保证工程的正常进行,确保工程质量和进度的双重保障。
电力施工合同
电力施工合同合同编号:__________地址:法定代表人:联系电话:地址:法定代表人:联系电话:鉴于供电方拥有电力资源,并需要进行电力施工;施工方具有电力施工资质和经验,愿意为供电方提供电力施工服务。
双方本着平等自愿、诚实守信的原则,经协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
第一条工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:__________1.4 工程规模:__________1.5 工程预算:__________第二条合同价款2.1 本合同价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
2.2 合同价款支付方式:(1)本合同签订后五个工作日内,供电方支付合同总价款的30%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,供电方支付合同总价款的30%;(3)工程验收合格并交付使用后,供电方支付合同总价款的40%。
第三条合同履行3.1 供电方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工材料等,并保证施工材料的质量。
3.2 施工方应按照合同约定的工程内容、工程规模、工程进度等要求,按时完成施工,并保证工程质量。
3.3 施工方应严格按照国家有关法律法规、电力行业标准和安全操作规程进行施工,确保施工安全。
3.4 施工过程中发生的任何安全事故,施工方应立即报告供电方,并按照相关法律法规和安全生产要求进行处理。
3.5 工程验收合格后,施工方应按照合同约定提供相应的保修服务。
第四条违约责任4.1 供电方未按照合同约定支付价款的,应当按照迟延支付金额的每日0.05%向施工方支付违约金。
4.3 双方违反合同约定,给对方造成损失的,应当承担赔偿责任。
第五条争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应当通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
5.2 双方在争议解决过程中,应当保持施工场地的稳定,确保工程进度不受影响。
建筑公司电力施工协议
建筑公司电力施工协议一、背景介绍随着城市化进程的加速和人们生活水平的提高,建筑工程的需求也越来越大。
在建筑工程中,电力施工是一个非常重要的环节。
电力施工涉及到电缆敷设、设备安装、电气线路连接等一系列工作,对于建筑工程的正常运行起着至关重要的作用。
为了保证电力施工的质量和安全,建筑公司与电力公司之间需要签订电力施工协议,明确双方的权责和合作方式。
二、协议内容1. 合作目的本协议旨在规范建筑公司与电力公司之间的合作关系,确保电力施工的顺利进行,保障建筑工程的安全和质量。
2. 合作范围本协议涵盖建筑公司的所有电力施工需求,包括但不限于电缆敷设、设备安装、电气线路连接等工作。
3. 合作方式建筑公司与电力公司应建立良好的沟通机制,确保信息的及时传递和沟通的畅通。
双方应定期召开工作会议,共同商讨解决方案,并及时调整工作计划。
4. 材料和设备建筑公司应提供电力施工所需的材料和设备清单,并确保其质量符合相关标准。
电力公司应对所提供的材料和设备进行验收,并及时提出意见和建议。
5. 安全保障建筑公司和电力公司应共同制定电力施工的安全保障措施,并确保施工过程中的安全。
双方应加强现场管理,定期进行安全检查,并及时处理安全隐患。
6. 工期和质量建筑公司和电力公司应共同制定电力施工的工期计划,并按照计划进行施工。
双方应保证施工质量,确保电力设施的正常运行。
7. 费用和支付建筑公司和电力公司应根据施工合同确定费用和支付方式,并按照约定的时间进行支付。
8. 变更和解决纠纷如需变更施工计划或协议内容,双方应通过协商达成一致意见,并及时修改协议。
如发生纠纷,双方应通过友好协商解决,如无法达成一致意见,可通过法律途径解决。
三、协议执行建筑公司和电力公司应按照协议内容和约定执行,确保电力施工的顺利进行。
双方应建立施工档案,记录施工过程中的关键节点和重要信息,并及时进行归档。
四、协议终止本协议在以下情况下可以终止:1. 双方协商一致终止;2. 协议期满,双方达成一致意见不再续签;3. 一方违反协议内容,经另一方书面通知后,未在合理期限内纠正。
电力施工合同案例分析
电力施工合同案例分析一、背景某电力公司(以下简称“甲方”)拟对一座变电站进行升级改造,提高供电能力和稳定性。
为此,甲方公开招标,最终乙方中标,成为本项目施工单位。
双方签订了一份电力施工合同,约定乙方按照甲方的要求完成变电站升级改造工程。
二、合同内容1. 工程范围:变电站升级改造,包括变压器更换、线路改造、设备安装等。
2. 工程进度:合同签订后,乙方应按照甲方提供的施工计划进行施工,确保工程在约定工期内完成。
3. 工程质量:乙方应保证工程质量符合国家电力行业标准和甲方的要求,确保变电站正常运行。
4. 合同价格:双方约定工程总价为人民币XX万元,乙方在施工过程中不得以任何理由提高合同价格。
5. 付款方式:甲方按照乙方实际完成工程进度支付工程款,具体支付比例双方约定为80%。
6. 违约责任:双方约定,如有违约行为,违约方应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
三、案例分析1. 工程进度方面:在施工过程中,乙方由于自身管理不善,导致施工进度严重滞后。
甲方多次催促,乙方仍未按期完成工程。
甲方据此要求乙方支付违约金,乙方不服,认为甲方催促施工导致工程进度受影响。
分析:根据合同约定,乙方应按照甲方提供的施工计划进行施工,确保工程在约定工期内完成。
乙方由于自身原因导致施工进度滞后,应承担违约责任。
甲方催促施工并不会影响乙方的施工进度,乙方不得以此为由拒绝支付违约金。
2. 工程质量方面:工程验收时,甲方发现乙方施工的变压器存在质量问题,导致变电站无法正常运行。
甲方要求乙方重新更换变压器,并支付因此造成的损失。
乙方拒绝履行义务,认为变压器质量问题是由于甲方提供的设备不合格导致的。
分析:根据合同约定,乙方应保证工程质量符合国家电力行业标准和甲方的要求。
乙方施工的变压器存在质量问题,导致变电站无法正常运行,乙方应承担违约责任。
甲方提供的设备不合格,属于甲方责任,但并不影响乙方履行合同义务。
乙方不得以此为由拒绝承担违约责任。
电网施工合同金额
电网施工合同金额是指在电网施工合同中约定的双方权利和义务的金额。
在签订电网施工合同之前,双方需要对合同金额进行详细的讨论和协商,以确保合同的公平性和合理性。
本文将详细介绍电网施工合同金额的相关内容。
一、电网施工合同金额的构成电网施工合同金额通常包括以下几个方面:1. 工程总价:工程总价是指完成整个电网施工项目所需的所有费用总和。
工程总价通常包括工程设计费、设备采购费、施工费、材料费、运输费、安装费、调试费、验收费、保修费等。
2. 预付款:预付款是指合同签订后,发包方按照合同约定向承包方支付的一定比例的合同金额。
预付款的支付比例和时间应在合同中明确规定。
3. 进度付款:进度付款是指在电网施工过程中,根据完成的工程量按照合同约定向承包方支付的金额。
进度付款的比例和时间应在合同中明确规定。
4. 尾款:尾款是指在电网施工项目完成后,发包方按照合同约定向承包方支付的剩余合同金额。
尾款的支付时间和条件应在合同中明确规定。
二、电网施工合同金额的确定电网施工合同金额的确定需要考虑以下几个因素:1. 工程规模和难度:工程规模和难度越大,需要的设备和人力投入越多,相应的合同金额也会增加。
2. 工程材料和设备价格:工程所需材料和设备的价格波动会对合同金额产生影响。
如果材料和设备价格波动较大,合同金额可能需要进行相应的调整。
3. 施工周期:施工周期越长,承包方的人力成本和设备租赁成本也会相应增加,从而增加合同金额。
4. 工程质量要求:工程质量要求越高,需要的施工技术和材料要求也会相应提高,从而增加合同金额。
5. 合同条款:合同条款中的特殊要求或者附加条件可能会对合同金额产生影响。
例如,合同中规定的额外工作或者变更工程可能会增加合同金额。
三、电网施工合同金额的调整在电网施工过程中,可能会出现一些特殊情况,导致合同金额需要进行调整。
合同金额的调整通常需要双方协商一致,并在合同中明确规定。
以下是一些可能导致合同金额调整的情况:1. 工程变更:如果发包方要求对工程进行变更,导致工程规模、工程量或者工程内容发生变化,合同金额可能需要进行相应的调整。
电力施工合同预付
电力施工合同预付款是指在电力工程施工过程中,甲方按照合同约定向乙方预先支付的一部分工程款项。
预付款的支付有利于乙方提前采购施工材料、设备,确保工程顺利进行。
本文将详细解析电力施工合同预付款的相关内容,包括预付款的数额、支付时间、支付方式以及违约责任等。
一、预付款的数额电力施工合同预付款的数额通常根据工程总价款的一定比例确定。
具体比例由甲乙双方在合同中约定。
一般来说,预付款的比例为10%~30%。
预付款数额的确定应考虑工程规模、施工周期、材料设备成本等因素。
在合同中,甲乙双方应明确预付款的数额,以便在合同履行过程中顺利进行。
二、预付款的支付时间预付款的支付时间在合同中应有明确规定。
一般而言,预付款应在合同签订后的一定时间内支付。
支付时间可根据工程进度安排,例如在工程开工前、材料设备采购阶段或工程进度达到一定程度时。
支付时间的确定应确保乙方有足够的时间准备施工所需的材料和设备,确保工程顺利进行。
三、预付款的支付方式预付款的支付方式主要有以下几种:1. 银行转账:甲方将预付款直接划转到乙方的银行账户。
2. 现金支付:甲方直接向乙方支付现金。
3. 支票支付:甲方出具支票,乙方凭支票到银行兑现。
4. 支付宝、微信等第三方支付平台:甲方通过支付宝、微信等第三方支付平台向乙方支付预付款。
支付方式应在合同中明确约定,以方便双方在履行合同过程中操作。
四、预付款的扣除和退还预付款在工程进度达到一定程度后,应按照实际完成工程量进行扣除。
扣除方式可以按照实际完成工程量与合同约定工程量的比例进行。
剩余预付款应在工程竣工验收合格后退还乙方。
如乙方未按合同约定履行施工义务,甲方有权扣除部分或全部预付款。
如甲方未按合同约定支付预付款,乙方有权要求甲方支付违约金。
五、违约责任1. 甲方未按合同约定支付预付款的,应向乙方支付违约金。
违约金的计算方式为:未支付预付款金额×日违约金利率×违约天数。
2. 乙方未按合同约定履行施工义务的,甲方有权扣除部分或全部预付款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电力公司基本建设工程施工合同费用支付
1.预付款的支付及扣回
1.1 预付款的支付及扣回
1.1.1 合同签字盖章后10日内,乙方向甲方提交合同总价5%的第一份履约银行保函,合同正式生效;合同生效后10日内甲方向乙方支付合同总价5%的第一笔预付款。
乙方的施工临建完成、工程开工所需的主要施工机具运达现场、乙方向甲方提交经甲方认可的履约企业保函或者合同总价5%(建筑工程和建安工程为10%,纯安装工程为5%)的第二份履约银行保函后,甲方向乙方支付合同总价5%的第二笔预付款。
(建筑工程和建安工程为10%,纯安装工程为5%)
乙方也可以一次提交合同总价的10%(建筑工程和建安工程为15%,纯安装工程为10%)的履约银行保函,甲方按照本条前两款关于履约银行保函的规定分两次向乙方支付预付款。
1.1.2 甲方向乙方支付预付款时,乙方应按收款金额提供资金往来发票或盖有税务局监制章(或税务机关认可)的正式收据正本一份。
1.1.3 当工程进度款支付到合同总价的30%时,开始扣回预付款,并在支付到合同总价的80%时扣完预付款。
1.1.4 每次扣款计算为15%(或10%)/(80%-30%)×本月进度款(备
注:当本月进度款包含合同总价的30%以下部分时,以下部分不作为扣款计算基数;当本月进度款包含合同总价的80%以上部分时,以上部分不作为扣款计算基数)。
2.进度款的支付
2.1 每月10日前,乙方向甲方申报经监理人审签的工程量及相应的进度款(包含投标报价中招标工程量清单部分及其他费用部分、甲供设备材料卸车费、建筑钢筋含量差调整费用以及合同以外甲方另行委托项目费用)。
2.2 甲方在收到乙方的申报材料后20日内完成审核并按审核意见支付进度款。
2.3 甲方每月向乙方支付进度款时,乙方应提供建筑业或服务业发票正本一份。
2.4 甲乙双方每月“过程结算”。
即每月甲乙双方对本标段上月发生的施工图量差、设计变更、现场签证、甲方另委工程项目、甲供设备材料卸车费和建筑钢筋含量差调整费用进行确认,甲方按照合同价款调整办法以及实际进度完成情况支付乙方进度款。
如果甲乙双方无异议,甲方将已竣工验收完的分部分项工程付款支付到该分部分项工程实际最终结算金额的94.5%(预留5%的质保金和0.5%的安全保证金)。
2.5 对于由乙方购买材料,现场加工制作然后安装的项目,甲方根据乙方实际进度情况按照材料费用、制作费用和安装费用分别支付给乙方进度款。
3.工程质保金及安全保证金的预留和支付
3.1 工程质保金的预留和支付
3.1.1 工程质保金的预留:甲方支付乙方进度款时,按比例预留质保金(合同总价的5%)。
3.1.2 工程质保金的支付:工程经甲方验收合格后1年,甲方退还乙方应得的质保金。
3.2 安全保证金的预留和支付:
3.2.1 安全保证金的预留:甲方支付乙方进度款时,按比例预留安全保证金(合同总价的0.5%)。
3.2.2 安全保证金的支付
3.2.2.1如实现本合同工程安全目标,则此费用在工程通过竣工验收后全额支付给乙方。
3.2.2.2如发生安全责任事故,则甲方按制订的安全管理制度扣减乙方安全保证金。
3.2.2.3工程经甲方验收合格后,甲方退还乙方应得的安全保证金,乙方应得安全保证金按照本合同以及甲方制定的施工现场安全管理制度计算。
4.施工安全措施补贴费
4.1甲方在工程正式开工后10日内向乙方支付合同规定的施工安全措施补贴费。
5.竣工结算
5.1 乙方在工程完工并经甲方验收合格后60日内向甲方提交完整的竣工结算,原则上甲方不再受理乙方在该日以后提交的任何结算(但乙方按照甲方的要求补提的支持材料除外)。
5.2 甲方在收到乙方的竣工结算书后20日内,聘请甲级资质的独立于甲乙方的工程造价事务所进行审计。
审计期间,甲方组织甲乙方参加的结算谈判会议,会议达成的一致意见与本合同具有同等法律效力。
结算谈判会议未能达成一致意见的部分,以甲方聘请的工程造价事务所的最终审计意见为准办理结算。
5.3 乙方未能在合同规定的时间内提交竣工结算书或者无正当理由不参加甲方组织的结算谈判会议的,甲方有权单方面办理工程竣工结算,并视为乙方已经接受了甲方出具的工程竣工结算。
6.特别条款
6.1甲方支付乙方的工程款,乙方应及时按合同规定支付其相关合作单位,特别是不得拖欠个人工资。
6.2甲方有权监督乙方对于甲方支付工程款的使用情况。
如发现有拖欠合作单位工程款或拖欠个人工资的现象,甲方可根据国家有关法律法规采取特别措施。