工程施工合同专用条款

合集下载

工程专用合同条款

工程专用合同条款

工程专用合同条款
1. 合同目的:本合同的目的是就工程项目的设计、建设、运营等方面的相关事务达成一致,并确保双方的权益得到保护。

2. 工程概要:详细描述工程的范围、目标、计划、时间表、预算和其他关键要素,以便双方明确工作要求和达成共识。

3. 合同期限:明确工程开始和结束日期,并约定逾期完成工程所需的索赔和违约责任。

4. 付款条款:规定支付方式、金额、期限和条件,包括进展付款、里程碑付款和最终付款。

5. 变更和解除合同:明确变更合同的程序和责任,并规定解除合同的条件和后果。

6. 质量标准:确立工程项目的质量要求和验收标准,并约定工程质量问题的处理措施和责任。

7. 知识产权:明确工程项目中涉及的知识产权归属,并规定双方在知识产权使用、转让和保护方面的义务和权益。

8. 保密条款:确保相关商业和技术信息的保密,并规定违反保密义务的违约责任。

9. 违约责任:明确当一方违反合同条款时,另一方可以采取的补救措施和索赔权利。

10. 争议解决:约定争议解决方式,如协商、仲裁或诉讼,并
确定相关费用和责任承担。

11. 不可抗力:明确不可抗力事件对合同的影响、责任和解决
方式。

12. 通知:规定双方之间的通知方式和要求,确保有效沟通和
信息传递。

13. 法律适用和管辖:确定合同受哪个国家或地区的法律管辖,并规定争议的解决地点。

14. 其他条款:根据具体情况,可以增加适用的特殊条款和补
充条款。

注意:以上条款仅供参考,实际的工程专用合同应根据具体项目和双方需求进行调整和完善。

在签订合同之前,建议双方征求专业法律和合同咨询意见。

施工合同专用条款(精选范本)

施工合同专用条款(精选范本)

施工合同专用条款(精选范本)
1. 合同目的
本合同的目的是确定双方就施工项目的具体要求、责任、义务和报酬等事项达成一致,并创建和保持合作关系。

2. 工程描述
甲方委托乙方负责进行施工项目,包括但不限于工程的规划、设计、施工、监督和管理等。

3. 合同期限
本合同的有效期为起止日期至完成工程的日期。

如工程不能按时完成,双方可协商延长合同期限。

4. 价格和支付方式
甲方应按本合同约定的价格支付乙方相关工程费用,并按照约定的支付方式进行支付。

5. 材料和设备
乙方应按照甲方要求使用符合标准的材料和设备,且应提供相应的质量证明文件。

6. 竣工验收
工程完成后,乙方应通知甲方进行竣工验收。

如工程存在任何质量问题,乙方应负责修复。

7. 违约责任
任何一方违反合同中的条款,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

8. 保险责任
乙方应购买足够的保险,以保障工程施工过程中的任何意外事故。

若发生事故,乙方应及时报告甲方并采取相应补救措施。

9. 保密条款
双方在合同履行过程中可能获知对方的商业机密,双方应对此保密,并未获得对方的书面许可不得披露给第三方。

10. 争议解决
双方发生争议时,应通过友好协商解决。

如协商不成,应提交至相关仲裁机构或法院进行解决。

请注意,以上仅为常见的合同条款范本,具体合同应依据双方的具体需求和实际情况进行修改和补充,建议寻求法律专业人士的帮助以确保合同的合法性和有效性。

施工合同专用条款

施工合同专用条款

施工合同专用条款
合同范本专家。

标题,施工合同专用条款。

在撰写施工合同的过程中,需要特别关注以下专用条款,以确保合同的合法性和有效性:
1. 工程描述和范围,详细描述工程的具体内容和范围,包括工程的地点、规模、材料、设备等,以确保双方对工程的理解一致。

2. 工期和进度,明确规定工程的开始和结束时间,以及工程进度的安排和监督机制,确保工程按时完成。

3. 价格和支付方式,规定工程总价、付款方式和付款期限,包括工程款的分期支付安排,以确保双方权益。

4. 变更和索赔,规定工程变更的程序和条件,以及双方对索赔的处理方式,避免因工程变更和索赔引起的纠纷。

5. 质量和保修,明确规定工程质量标准和保修期限,以及双方对质量问题的处理方式,保障工程质量和双方权益。

6. 安全和责任,规定工程安全措施和责任分工,保障工程施工过程中的安全和责任。

以上是施工合同专用条款的主要内容,根据具体情况可适当调整和完善。

如有任何疑问或需要进一步咨询,请随时与我联系,我将竭诚为您提供专业的建议和指导。

工程施工合同必备条款

工程施工合同必备条款

工程施工合同必备条款甲方(委托方):地址:联系人:电话:乙方(承包方):地址:联系人:电话:鉴于甲方拟开展XX工程项目,为确保工程顺利进行,双方经友好协商,特签订本合同,共同遵照执行。

以下为合同条款:一、工程名称及位置1.1 工程名称:XX工程。

1.2 工程位置:详见相关施工图纸。

二、工作内容2.1 乙方承包甲方委托的XX工程的具体施工任务和范围包括但不限于以下内容:(1)施工前的准备工作,如场地清理、勘探、设计、审批等;(2)建设工程的主体工程施工,包括土建、装修、设备安装、电气等工作;(3)工程竣工后的验收、交付工作。

2.2 工作进度:乙方应按照双方约定的工程进度计划,按时、按质、按量完成工程施工任务。

三、工程质量及保证3.1 乙方应按照相关工程标准和规范要求,确保工程施工的质量。

3.2 工程质量保证期:自工程验收合格之日起,保修期为一年。

在保修期内,如工程出现质量问题,乙方应承担相应责任并进行修复。

3.3 如乙方提供的材料、设备等不符合相关标准和规范,造成工程质量问题,乙方应承担相应责任并进行更换或修复。

四、工程费用及付款方式4.1 工程费用包括但不限于劳务费、材料费、设备费、管理费等,具体金额为(具体数字)。

4.2 付款方式:乙方应于合同签订后的7天内,收到甲方支付的XX%的工程款作为预付款。

工程过程中,乙方应按照工程进度规定的时间节点及时向甲方提交工程款申请报告,甲方应在收到报告后7天内支付相应款项,最后一次支付的款项应在工程验收合格之后支付剩余的XX%工程款。

4.3 工程款支付方式:双方约定的银行账户转账,或现金支付。

五、违约责任5.1 若乙方未按照双方约定的工程进度计划按时完成工程施工任务,应按照合同约定承担违约责任,每延迟一天,乙方应支付甲方违约金为工程款总额的XX%。

5.2 任何一方违反合同规定而导致工程质量问题或延误工程进度,应承担相应的赔偿责任。

六、保密条款6.1 双方在履行本合同的过程中所知晓的对方保密的商业秘密或技术资料,应保密,不得向第三方透露。

施工合同专条

施工合同专条

施工合同专条一、工程概况1.1 工程名称:XXXX建筑工程1.2 工程地点:XX市XX区XX街道1.3 工程内容:包括但不限于土建、装修、水电安装、通风空调、消防、智能化等工程。

1.4 工程规模:XXXX平方米。

1.5 工程质量标准:符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。

二、合同主体2.1 甲方(委托方):XXXX公司2.2 乙方(施工方):XXXX建筑工程有限公司三、合同工期3.1 合同工期为XX个月,自双方签订合同之日起计算。

3.2 乙方应按照约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。

四、工程承包范围与内容4.1 乙方负责本工程的施工、设备安装、调试、验收等工作。

4.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及规范进行施工,并确保工程质量。

4.3 乙方应承担施工过程中的安全责任,确保工程安全无事故。

五、合同价款5.1 合同价款为人民币XX元整(大写:XX元整),其中包括:人工费、材料费、设备费、施工机具费、管理费、利润等。

5.2 甲方支付乙方工程预付款XX元整,乙方在收到预付款后应按照约定的进度向甲方提交进度款申请。

5.3 甲方应在工程验收合格后支付剩余的工程款,但乙方应保证在验收合格前完成所有施工工作。

六、付款结算方式6.1 甲方根据乙方提交的进度款申请,按照实际完成工程量进行付款。

6.2 甲方支付的工程款,乙方应按照约定时间向甲方提供相应的发票。

6.3 工程验收合格后,甲方应在验收报告书上签字确认,并支付剩余的工程款。

七、违约责任7.1 乙方未按照约定时间完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同价款的千分之五。

7.2 甲方未按照约定时间支付工程款,乙方有权要求甲方支付滞纳金,滞纳金为应付款项的千分之五。

7.3 乙方应承担因施工原因导致的人身伤亡、财产损失等一切法律责任。

八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

建筑工程施工工程施工合同(专用条款)

建筑工程施工工程施工合同(专用条款)

建筑工程施工工程施工合同(专用条款) 建筑工程施工工程施工合同(专用条款)第一条合同的签订与生效1. 本合同由甲方与乙方共同签订,以书面形式确认,并由双方盖章生效。

2. 本合同一经签订,即具有法律效力。

第二条工程的范围1. 乙方应按照甲方的要求,在约定的工期内完成甲方指定的建筑工程施工任务。

2. 工程范围包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。

第三条工程进度及质量1. 工程进度应按照甲方的要求和工期安排进行。

2. 工程质量应符合法律法规、国家标准及行业规范的要求。

第四条合同价款及支付方式1. 合同价款为______万元,具体支付方式按照甲乙双方的协商确定。

2. 甲方应按照工程进展的情况及时支付相应的款项给乙方。

第五条材料及设备1. 材料及设备采购由甲方负责,乙方提供相应的技术要求及配合工作。

2. 乙方应按照甲方提供的材料及设备进行工程施工。

第六条保修期1. 工程竣工后,甲方享有一定的保修期,在保修期内乙方应及时解决因工程质量问题导致的损坏或故障。

2. 保修期为___年,具体保修范围根据工程类型和双方协商确定。

第七条违约责任1. 如甲方或乙方未能履行本合同约定的义务,应承担相应的违约责任。

2. 违约方应赔偿守约方遭受的一切损失。

第八条争议解决1. 如因合同履行发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 本合同的解释和执行均适用的相关法律法规。

第九条其他约定1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商、补充合同。

甲方(盖章):__________________乙方(盖章):__________________。

施工合同范本 专用条款

施工合同范本 专用条款

施工合同范本专用条款一、一般约定1. 词语定义本合同文件及双方往来文件中所提及的“工程师”,是指[工程师具体姓名或工程师所属单位名称],其职责和权限由双方在合同中明确约定。

“工期”是指从合同生效之日起至工程竣工并通过验收的时间期限。

“竣工日期”是指工程按照合同约定完成并通过竣工验收的日期。

“质量标准”是指工程应达到的国家或行业现行的质量验收标准及合同约定的质量标准。

2. 语言文字本合同文件使用的语言文字为中文。

如双方需要使用其他语言文字,应在专用条款中明确约定,并提供相应的翻译服务。

3. 法律适用本合同受[法律法规具体名称]的约束。

双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

二、双方一般权利和义务1. 发包人权利和义务发包人有权对工程的质量、进度、安全等方面进行监督和检查,有权要求承包人按照合同约定进行施工。

发包人应按照合同约定的时间和方式向承包人支付工程价款。

发包人应在开工前向承包人提供施工图纸及相关技术资料,并组织承包人进行图纸会审和技术交底。

2. 承包人权利和义务承包人有权按照合同约定的范围和内容进行施工,有权要求发包人按照合同约定支付工程价款。

承包人应按照合同约定的工期、质量标准和安全要求进行施工,确保工程质量和施工安全。

承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规,采取有效措施减少施工对环境的污染。

承包人应在施工现场设置明显的安全警示标志,采取必要的安全防护措施,确保施工人员和周边居民的安全。

承包人应按照合同约定的时间和要求向发包人提交施工进度计划、工程质量报告等文件。

三、施工组织设计和工期1. 施工组织设计承包人应在开工前[具体天数]内向发包人提交施工组织设计,施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施、施工安全保证措施等内容。

发包人应在收到施工组织设计后[具体天数]内进行审查,并提出审查意见。

承包人应根据发包人提出的审查意见对施工组织设计进行修改和完善,直至发包人满意为止。

施工合同专用条款(精选范本)

施工合同专用条款(精选范本)

施工合同专用条款(精选范本)1. 合同概述2. 工程范围•工程名称:工程名称的具体描述。

•工程地点:工程施工地点的详细地质。

•工程规模:工程的总体规模和范围,包括建筑面积、总楼层数等。

•工程内容:具体的施工项目内容和工艺要求。

3. 施工期限和工期•施工期限:本工程的施工期限为从合同生效之日起至竣工验收之日止。

•工期延误责任:若承包商未能按时完成工程,将承担相应的违约责任,包括但不限于支付逾期竣工的违约金。

4. 工程质量和验收标准•工程质量:承包商应确保工程符合相关法律法规和技术标准,保证工程质量达到合同约定的要求。

•竣工验收:在工程竣工后,双方将进行竣工验收。

验收合格后,承包商有权要求支付相应的款项。

5. 工程款项与支付方式–预付款:在合同签订后的5个工作日内支付预付款的20%作为启动资金。

–进度款:根据已完成工程进度的70%支付相应的进度款。

–竣工款:工程竣工验证合格后支付剩余的10%作为竣工款。

•支付方式:款项支付方式可以通过银行转账或支票支付等形式进行。

6. 变更和索赔•变更:在施工过程中,若需要对工程范围、工程质量等方面进行变更,双方应通过书面协议进行确认。

•索赔:若由于业主原因导致工程停工、延期或增加成本等,承包商有权提出索赔要求。

7. 保险责任•保险责任:承包商应负责为工程提供合适的保险,确保工程期间的施工安全和第三方财产的保护。

8. 违约责任•违约责任:若任何一方未能履行本合同规定的义务,应承担相应的违约责任,并赔偿因此造成的一切损失。

9. 合同解除–经双方书面协议达成一致。

–在法律法规允许的情况下,由一方向另一方发出通知解除合同。

10. 争议解决•争议解决:对于因合同履行而产生的争议,双方应首先通过友好协商解决。

如协商不成,应提交至有管辖权的仲裁机构裁决。

11. 合同生效和附件•合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。

•附件:本合同所附的附件为合同的一部分,具有同等法律效力。

12. 其他事项•其他事项:对于未在本合同中约定的事项,双方应通过书面协议进行确认,并作为合同的补充内容。

施工合同专用条款

施工合同专用条款

施工合同专用条款第一条总则。

1.1 本合同是由甲方与乙方就特定工程项目的施工事项达成的协议,双方应当严格遵守本合同的约定。

1.2 本合同的签订应当遵循公平、公正、自愿的原则,双方应当在明确各自权利和义务的基础上进行协商并签署合同。

1.3 本合同的签订应当符合国家有关法律法规的规定,并应当经双方合法代表人签字盖章。

1.4 本合同一经签署即具有法律效力,双方应当严格履行合同约定的各项内容。

第二条工程内容。

2.1 本合同所指的工程内容包括但不限于施工范围、工程质量、工程进度、工程安全等方面的内容。

2.2 甲方应当向乙方提供准确、完整的工程设计图纸和相关资料,乙方应当按照设计图纸和相关资料进行施工,并保证工程质量。

2.3 乙方在施工过程中应当严格遵守国家有关建筑施工的法律法规,保障工程安全,确保施工质量。

第三条施工期限。

3.1 本合同约定的工程施工期限为______年月日至______年月日。

3.2 如因不可抗力因素或甲方原因导致工程施工期限延长的,乙方应当及时通知甲方,并经双方协商确定延长施工期限的具体时间。

3.3 如因乙方原因导致工程施工期限延长的,乙方应当承担由此产生的违约责任,并赔偿甲方因此而遭受的损失。

第四条工程质量。

4.1 乙方应当按照国家有关建筑施工的标准和规范进行施工,确保工程质量符合相关标准要求。

4.2 乙方应当对工程质量负总责,如发现工程质量存在问题,应当及时进行整改,并承担由此产生的费用。

4.3 甲方有权对工程质量进行监督检查,乙方应当配合并提供必要的协助。

第五条施工安全。

5.1 乙方应当制定并执行施工安全管理制度,确保施工过程中的安全。

5.2 乙方应当为施工人员提供必要的安全防护设施和培训,并严格遵守国家有关施工安全的法律法规。

5.3 如因乙方违反施工安全规定导致施工安全事故的,乙方应当承担相应的责任,并赔偿甲方因此而遭受的损失。

第六条资金支付。

6.1 甲方应当按照本合同约定的支付方式和进度及时支付工程款项。

工程施工合同专用条款

工程施工合同专用条款

工程施工合同专用条款一、合同目的该工程施工合同的目的是明确双方对工程施工的责任和权益,保障合同的履行,确保工程按照合同约定的质量、进度和费用进行施工。

二、合同主体1. 甲方:(具体甲方单位或个人名称)2. 乙方:(具体乙方单位或个人名称)三、工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程规模:4. 工程内容:四、合同约定1. 工程周期:本合同约定的工程周期为(具体工期)。

2. 工程质量:乙方承诺按照国家相关标准和要求进行施工,确保工程质量满足合同约定的标准。

3. 工程费用:本合同约定的工程费用为(具体金额),支付方式为(具体支付方式)。

4. 工程变更:若需对工程内容进行变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。

5. 工程验收:工程竣工后,甲方有权对工程进行验收,乙方应配合并保证工程符合验收标准。

6. 违约责任:若一方未履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、解除合同等。

7. 争议解决:合同履行过程中产生的争议,双方应协商解决;如协商无果,双方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。

8. 合同解除:双方一致同意解除合同的,应签订书面解除协议,并按协议约定处理相关事宜。

五、其他条款除本合同约定的条款外,双方还可以约定其他相关事项,需在合同中明确表述并签字确认。

六、合同生效本合同经双方盖章、签字后生效,并具有法律效力。

合同一式两份,甲方和乙方各持一份。

经甲方申请,分别存放在(甲方单位或个人名称及地址)和(乙方单位或个人名称及地址)。

附件:本合同附件为不可分割的组成部分。

(以下空白无文字,为签字处)甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:。

工程施工合同专用条款

工程施工合同专用条款
二、施工期限
2.1工程施工期限自合同签订之日起计算,共计____天。
2.2若因不可抗力因素导致工期延误,甲乙双方协商解决,并签订补充协议。
三、合同价款
3.1本工程合同价款为人民币(大写):________________元整(小写):________________元。
3.2合同价款支付方式:
3.2.1工程开工前,甲方支付乙方质量,承担质量保修责任。
6.3乙方应遵守国家及地方相关法律法规,确保施工安全。
6.4乙方应按时向甲方报告工程进度。
七、违约责任
7.1甲乙双方应严格履行合同约定,如一方违约,应承担相应的违约责任。
7.2乙方未按约定完成工程,应承担逾期违约金,按合同价款的1%计算。
7.3甲方未按时支付合同价款,应承担逾期付款违约金,按合同价款的1%计算。
3.2.2工程进度达到50%时,甲方支付乙方合同价款的30%;
3.2.3工程进度达到80%时,甲方支付乙方合同价款的30%;
3.2.4工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同价款的10%。
四、施工标准及质量保证
4.1乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工,确保工程质量。
4.2工程施工过程中,甲方有权对工程质量进行监督检查,乙方应予以配合。
甲方代表(签字):______________
乙方代表(签字):______________
签订日期:________________
附件:________________
八、争议解决
8.1本合同在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决。
8.2如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

标准施工合同专用条款

标准施工合同专用条款

标准施工合同专用条款一、词语定义及合同文件1.1 合同本合同是指发包人(以下简称甲方)与承包人(以下简称乙方)之间就工程项目的施工、设备供应及相应的技术服务所达成的明确相互权利义务关系的文件。

1.2 合同当事人及其他相关方甲方:指承担合同工程建设的法人或其他组织。

乙方:指承担合同工程施工、设备供应及相应技术服务的法人或其他组织。

监理人:指甲方委托的对合同工程进行监督管理的独立法人或其他组织。

设计人:指承担合同工程设计的法人或其他组织。

1.3 工程和设备工程:指合同约定的施工项目,包括建筑物、构筑物、道路、桥梁、隧道、港口、机场、水利设施等。

设备:指合同约定的供应的机器、设备、材料等。

1.4 法律、法规及标准规范本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律、法规及标准规范。

二、双方一般权利和义务2.1 甲方的权利和义务(1)负责办理合同工程的相关审批手续,提供施工场地和施工条件。

(2)按照合同约定支付工程价款和其他费用。

(3)负责提供设计文件、技术要求和相关资料,并对其准确性负责。

(4)协助乙方解决施工过程中的困难和问题。

2.2 乙方的权利和义务(1)按照合同约定完成施工、设备供应及相应技术服务。

(2)按照设计和施工规范要求,保证工程质量和安全。

(3)按照合同约定,提交工程进度报告、质量报告等相关资料。

(4)负责工程保修期内的工作。

三、合同价格3.1 合同总价本合同的合同总价是指乙方完成合同工程所需的全部费用,包括施工、设备供应及相应技术服务的费用。

合同总价在合同条款中明确规定。

3.2 合同价款的支付(1)甲方按照合同约定的付款节点和比例支付乙方工程价款。

(2)乙方应当按照合同约定开具合法的发票。

四、合同履行及验收4.1 施工进度乙方应当按照合同约定的工期完成施工。

如因乙方原因导致工期延误,乙方应当承担相应的违约责任。

4.2 工程质量乙方应当保证工程质量符合设计和施工规范要求。

如工程质量不符合要求,乙方应当负责修复,并承担修复费用。

(完整版)建设工程施工合同专用条款

(完整版)建设工程施工合同专用条款

(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章:总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同,为确保甲方的权益,明确双方的权责,按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,制定本合同。

第二章:工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于:1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装;2. 工程所需的材料采购、运输和保管;3. 工程所需的劳动力组织和管理;4. 工程的验收、交付及质量保证。

第三章:工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元(大写:_______)。

第四章:工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月,自合同签订之日起计算;2. 乙方应制订合理的施工进度计划,并按计划完成施工;3. 如有工期延误,乙方应承担相应的违约责任。

第五章:施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案,包括:1. 施工队伍和各岗位人员的配置;2. 施工工艺和施工方法;3. 施工现场的布置和管理;4. 安全措施和环境保护措施。

第六章:质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。

第七章:支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付;2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请,并提供相应的工程进度报告和技术交底。

第八章:合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容,应提前书面通知对方并经双方商议一致;2. 双方变更合同内容时,应签订书面补充协议,并在合同附件中加以记录。

第九章:争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议,应及时友好商议解决,若商议不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

附件:1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释:1. 合同法:中华人民共和国《合同法》2. 工程范围:指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排:规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案:规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准:建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项:指甲方向乙方支付的相应工程费用。

施工合同专用条款

施工合同专用条款

施工合同专用条款一、合同签订方本施工合同(以下简称“合同”)由以下双方签订:甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)二、工程概况本合同所述工程项目为(工程项目名称),具体位置位于(工程项目位置)。

工程的主要内容包括(工程项目主要内容)。

本工程的工期为(工程工期),合同总价为(合同总价)。

三、工程规划1.甲方需向乙方提供工程的详细规划图纸和设计方案,并与乙方共同确认。

2.乙方应按照合同约定的规划图纸和设计方案进行工程施工。

3.如需对工程规划进行变更,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。

四、工程进度1.乙方应按照合同约定的工期进行工程施工,并确保工程按时完成。

2.如因甲方或其他不可抗力因素导致工期延误,双方应协商解决,并重新确定工期。

3.工程进度按照合同约定的支付进度进行款项支付。

五、工程质量1.乙方应按照国家相关标准和技术要求进行施工,确保工程质量符合行业标准。

2.甲方有权对工程质量进行检查,并提出合理的质量要求和整改意见。

3.如发现工程质量存在问题,乙方应及时进行修复和整改。

六、施工安全1.乙方应遵守国家相关法律法规和安全生产规定,确保施工过程的安全。

2.甲方应提供必要的安全防护设施和条件,确保施工安全。

3.如发生施工安全事故,乙方应及时采取措施进行救援,并承担相应责任。

七、工程款支付1.工程款的支付方式和进度按照合同约定执行。

2.甲方应按照合同约定的工程进度及时支付工程款项。

3.如发生付款延误,应按照合同约定的利息进行赔偿。

八、合同解除和争议解决1.如因工程进展、工程质量等问题双方无法达成一致意见,可协商解决或通过法律途径解决。

2.如一方严重违反合同约定,对另一方造成损失或无法履行合同,另一方有权解除合同并要求赔偿。

九、其他条款1.本合同的变更和补充事项应以书面形式进行,并经双方签字确认。

2.本合同自双方签字之日起生效,至工程竣工验收并完成全部支付后终止。

以上为本施工合同的主要条款,双方应遵守合同约定并共同维护合同的权益。

工程施工合同专用合同条款

工程施工合同专用合同条款

工程施工合同专用合同条款合同编号:[合同编号]甲方(业主):[业主名称]乙方(承包商):[承包商名称]签订日期:[签订日期]工程地点:[工程地点]第一条工程概况1.1 工程名称:[工程名称]1.2 工程内容:[详细描述工程项目的性质、范围、标准和要求等]1.3 工程造价:[约定的工程总造价]1.4 工程期限:[具体开工日期]至[具体竣工日期]第二条工程质量2.1 乙方必须按照国家有关质量标准及甲方提供的技术规范执行施工,并保证工程质量满足合同约定。

2.2 如发生质量问题,乙方应在接到通知后迅速采取措施进行整改,费用由责任方承担。

第三条工程进度与计划3.1 乙方应根据合同约定提交详细的施工进度计划,并经甲方审核同意。

3.2 若因乙方原因导致工期延误,应向甲方支付违约金。

第四条工程款项支付4.1 工程款项的支付方式及时限应根据合同规定执行。

4.2 甲方应按时支付工程款,如有延迟,应向乙方支付相应的滞纳金。

第五条变更与索赔5.1 任何工程变更需得到双方书面同意,并按照约定调整合同价款及工程期限。

5.2 乙方有权在符合合同规定的情况下提出成本和时间的索赔。

第六条违约责任6.1 双方均应严格履行合同义务,一方违约应承担违约责任。

6.2 违约赔偿应基于实际损失计算,且不得超过合同中约定的限额。

第七条争议解决7.1 双方应通过友好协商解决合同执行过程中出现的争议。

7.2 如协商不成,可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。

第八条其他事项8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2 未尽事宜,双方可另行商议并补充相关条款。

工程合同施工条款

工程合同施工条款

工程合同施工条款一、合同主体合同由甲方(业主)和乙方(承包商)共同签订。

甲乙双方应具备相应的法律资格,并确保其签署和履行合同的行为不违反任何适用的法律、法规或政策。

二、工程概况本合同涉及的工程项目位于[具体地点],工程内容包括[具体工程内容],旨在满足[工程目标和要求]。

三、施工期限乙方应在[具体日期]前完成工程施工,并在[具体日期]前完成所有相关的验收工作。

如遇不可抗力因素导致工期延误,应及时通知甲方,并协商确定新的工期。

四、质量要求乙方必须按照国家及行业相关标准和规范进行施工,确保工程质量达到[具体质量标准]。

对于出现的质量问题,乙方应负责无偿修复直至合格。

五、价格与支付合同总价为[具体金额],包含所有施工成本和费用。

付款方式如下:1. 预付款:甲方在合同签订后[具体天数]内支付总合同价款的[具体百分比]作为预付款。

2. 进度款:根据实际完成的工程量,按月支付进度款,每次支付不超过当期完成工程价值的[具体百分比]。

3. 竣工款:工程验收合格后,甲方支付剩余的[具体百分比]款项。

六、变更与索赔工程过程中如需变更设计或增减工程量,应由甲方提出并经双方协商一致后书面确认。

由此产生的费用变动,按照合同约定的价格调整机制执行。

七、违约责任如一方未能履行合同义务,应向对方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。

违约金的具体数额和损失赔偿的范围应在合同中明确。

八、争议解决因合同履行发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至[具体仲裁机构]进行仲裁,仲裁裁决为终局性,对双方均有约束力。

九、其他条款1. 保密条款:双方应对合同内容及在履行合同过程中获知的对方商业秘密予以保密。

2. 附加条款:如有其他未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

十、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,至工程验收合格并结清所有款项之日终止。

合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

施工合同范本 专用条款

施工合同范本 专用条款

施工合同范本专用条款一、一般约定1. 词语定义1.1 合同“合同”指通用条款、专用条款以及双方签署的其他协议所组成的整体。

“通用条款”指根据法律法规和行业惯例制定的一般性条款。

“专用条款”指本文件中对通用条款进行补充、修改和特别约定的条款。

1.2 工程“工程”指发包人与承包人在合同中约定的工程范围和内容。

“永久工程”指按照合同约定建造并移交给发包人的工程。

“临时工程”指为完成永久工程所需要的临时性工程。

1.3 日期和期限“开工日期”指监理人发出的开工通知中载明的开工日期。

“竣工日期”指工程通过竣工验收的日期。

“工期”指自开工日期至竣工日期的日历天数。

1.4 款项与支付“合同价格”指承包人按合同约定完成全部工程内容的价款总额。

“预付款”指发包人在开工前支付给承包人用于工程准备的款项。

“进度款”指发包人按照工程进度支付给承包人的款项。

“竣工结算款”指工程竣工结算后发包人应支付给承包人的剩余款项。

二、双方一般权利和义务1. 发包人提供施工场地和施工所需的水、电、通信等基础条件。

办理施工所需的各种许可证和批准文件。

协调处理施工现场周围的地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

按照合同约定支付工程款。

1.2 发包人有权对工程的质量、进度、安全等进行监督和检查,有权要求承包人对不符合要求的工作进行整改。

2. 承包人编制施工组织设计和施工方案,并报监理人审批。

按照合同约定的质量标准和工期要求完成工程施工。

遵守施工现场的管理规定,做好安全防护和环境保护工作。

及时向发包人报告工程进展情况和存在的问题。

2.2 承包人有权要求发包人按照合同约定支付工程款,有权拒绝发包人提出的不符合法律法规和合同约定的要求。

三、施工组织设计和工期1. 施工组织设计1.1 承包人应在开工前[X]天内,向监理人提交施工组织设计和施工进度计划。

监理人应在收到后的[X]天内予以批准或提出修改意见。

1.2 施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、劳动力安排、机械设备配置、质量保证措施、安全保证措施等内容。

施工合同专用条款

施工合同专用条款

施工合同专用条款1. 工程范围和内容本合同项下工程包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等,具体工程范围和内容以附件一《工程量清单》为准。

2. 工程质量要求承包方应保证工程质量符合国家及行业相关标准,并达到发包方要求的质量标准。

工程质量验收标准详见附件二《工程质量验收标准》。

3. 工程进度和工期承包方应按照合同约定的工期完成工程,工期延误将按照合同约定承担相应的违约责任。

具体工期安排详见附件三《工程进度计划表》。

4. 工程变更工程实施过程中如需变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。

变更引起的工程量、工期、费用等调整,按照变更协议执行。

5. 工程款支付工程款支付方式、时间节点、比例等按照合同约定执行。

发包方逾期支付工程款,应按照合同约定支付违约金。

6. 工程验收工程完工后,承包方应通知发包方进行验收。

验收合格后,双方签署《工程验收报告》。

验收不合格,承包方应按照发包方要求进行整改。

7. 保修责任工程竣工验收合格后,承包方应按照合同约定承担保修责任。

保修期限、范围、责任等详见附件四《工程保修协议》。

8. 违约责任双方应严格遵守合同约定,任何一方违反合同条款,应按照合同约定承担违约责任。

9. 争议解决合同执行过程中发生争议,双方应首先通过协商解决。

协商不成,可提交合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。

10. 其他约定本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

请注意,以上条款仅为示例,实际合同应根据具体工程情况和双方协商结果制定。

在签订正式合同前,建议由专业法律顾问进行审核,以确保合同的合法性和有效性。

工程合同专项条款

工程合同专项条款

工程合同专项条款一、工程质量1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范执行工作,确保工程质量达到甲方要求的标准。

2. 工程质量验收标准以《建设工程质量验收统一标准》为依据,由甲乙双方共同认定的专业机构进行检测验收。

3. 若工程存在质量问题,乙方应在接到甲方通知后48小时内响应,并及时组织修复。

二、工期及进度1. 本工程计划开工日期为____年__月__日,竣工日期为____年__月__日,总工期为___天。

2. 乙方应根据合同约定的工期制定详细的施工进度计划,并须得到甲方的书面认可。

3. 如遇不可抗力因素影响工期,乙方应及时通知甲方并提出调整进度计划的建议。

三、变更与索赔1. 任何工程变更需经甲乙双方协商一致,并以书面形式确认。

2. 因变更导致的费用增减或工期延误,按照国家规定的相应标准执行。

3. 乙方因履行合同发生额外费用时,有权向甲方提出索赔,但应提供充分的证据。

四、支付方式1. 工程款项的支付应根据实际完成的工程量按月结算,结算依据为当月实际完成的合格工程量。

2. 甲方应在收到乙方提交的结算报告后十五个工作日内完成审核,并在审核无误后七个工作日内支付相应款项。

3. 最终支付应在工程全部竣工验收合格后的三十天内完成,且不超过合同金额的5%。

五、保修条款1. 工程竣工后进入保修期,保修期限为__年。

2. 在保修期内,因施工质量问题导致的缺陷,乙方负责无偿修复。

3. 保修期满后,乙方仍应对其施工中的严重隐蔽性缺陷承担相应的责任。

六、违约责任1. 如一方违反合同规定,应赔偿对方因此遭受的损失。

2. 若乙方未能按合同规定的工期完成工程,应按每日未完工程价值的千分之__向甲方支付违约金。

3. 若甲方延迟支付工程款,应按逾期金额每日千分之__向乙方支付滞纳金。

七、争议解决1. 双方因履行合同所发生的任何争议,应首先通过友好协商解决。

2. 如果协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院进行诉讼。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

合同专用条款一、定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:执行合同协议书第六条。

3、语言文字和使用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外,还使用本合同文件使用汉语。

3.2适用法律和规范需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招投标法》以及滨海新区的相关法规及政策性文件。

3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:1)如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准低于国家、地区或行业标准的,按国家、地区或行业标准执行;2)如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准高于国家、地区或行业标准的,按图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准执行;3)如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准与国家、地区或行业标准出现矛盾或歧义的,在满足国家、地区或行业标准的基础上按图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准执行。

发包人提供标准、规范的时间无约定。

国内没有相应标准、规范时的约定:无约定。

4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:因图纸变更引起的变化,不能作为工期延误和索赔的理由。

发包人对图纸的保密要求:施工图所涉及的一切内容均为发包人所有,未经发包人许可,承包人不得在其他任何地方使用、转让或提供给第三人,不得复制。

使用国外图纸的要求及费用承担:无约定二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名:职务:发包人委托的职权:按照国家监理规范及天津市有关规定,同时依照监理合同、施工合同等相关内容和权利进行施工全过程监理。

需要取得发包人批准才能行使的职权:(1)解除、变更或增加合同中约定的承包人的任何职责、义务和工作;(2)发布开工令、暂时停工或复工令;(3)决定工期延长;(4)同意分包本工程的某非主体和非重要单位工程部分;(5)审查批准技术规范(规格)或设计的变更;(6)确定索赔额、费用的增加或减少及有关暂定金额的使用;(7)工程结算和工程款支付,包括最终工程款和阶段性工程款结算和支付等。

监理合同与本合同约定不一致的,按本合同约定执行。

5.3发包人派驻的工程师姓名:职务:职权:负责本项目的全过程的建设管理及联系、沟通、协调工作。

5.6不实行监理的,工程师的职权:不发生。

7、项目经理姓名:职务:承包人需向发包人提交其派驻施工现场的项目经理的授权委托书,并明确授权权限。

承包人项目经理必须专职在场,项目经理每缺岗一次处罚万元。

项目经理人选一经确定,未经发包人许可,不得擅自更换,否则将从当期工程款中扣除万元违约金。

8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:带领承包人踏勘现场,并对现场及周边情况进行详细介绍。

如施工现场存在不能满足施工要求的情况,则需由承包人自行考虑达到施工条件,相关费用包含本次投标报价中。

发包人可协调配合。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:承包人可利用施工区域周边道路,但不得损坏,如有损坏由承包人自行负责修复或赔偿,并承担因此产生的一切相关费用。

施工场地的必要平整及障碍物的清除工作由承包人完成,费用已含在投标报价中。

同时承包人应遵守当地交通管理部门限制通行的有关规定。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:在投标人需要的情况下,发包人可以在发放招标文件时提供本工程的地质勘察资料一套。

同时对工程地质等情况在投标人踏勘现场时发包人在现场进行介绍。

发包人对提供资料及情况介绍的准确性不承担保证责任,承包人认为有必要的,应自费复测。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:发包人委托承包人办理施工所需的全部证件,由承包人负责办理,在需要时由发包人协助办理,相关费用含在报价中。

(6)水准点与坐标控制点交验要求:以书面形式交给承包人,并进行现场交验。

(7)图纸会审和设计交底时间:(8) 协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、名树名木的保护工作:执行通用条款第8.1(8)条。

(9)双方约定发包人应做的其他工作:无约定。

8.2 发包人委托承包人办理的工作:对通用条款第8条中应由发包人承担的工作而委托承包人承担的工作费用,投标人应踏勘现场进行考察后慎重报价,此部分报价含在总价中(单独列明),一次包死,不允许调整。

9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:(1)应提交计划、报表的名称及完成时间:(2)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:执行通用条款第9.1(3)条。

(3)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:承包人负责办理上述部门的相关手续并达到符合当地政府主管部门的相关要求,费用包含在投标报价中。

(4)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:执行通用条款第9.1(6)条。

(5)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、名树名木的保护要求及费用的承担:乙方负责保护,费用含在标价内。

(6)施工场地清洁卫生的要求:执行通用条款第9.1(8)条,并符合天津市及滨海新区有关城市建设和管理的有关规定。

(7)双方约定承包人应做的其他工作:承包人应保证按期发放劳务工资,并严格按照天津市建筑[2009]257号和258号文件缴纳农民工工资保证金并按要求开立农民工工资预储账户(相应费用已经包含在工程款中),承包人应保证按时并优先支付农民工工资.三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:开工前日向发包人和监理工程师递交切实可行的施工组织设计一式五份。

承包人应根据发包人、监理人的要求对投标文件中的施工组织设计进行补充完善,使之具有可实施性,经承包人技术负责人审批后同时报送给发包人代表及监理工程师。

监理工程师及发包人代表及工程主管领导审核通过后,即可进行实施;若发包人代表或监理工程师提出修改要求,承包人必须在接到通知后48小时内修改完毕。

工程师确认的时间:收到后3天内确认。

10.2 群体工程中有关进度计划的要求:施工进度计划一经工程师确认,必须遵照执行。

在任何时候,如果发包人看来工程的实际进展与发包人已经同意的施工进度计划不符时,根据发包人的要求,承包人应重新编制一份修改的施工进度计划,报监理工程师及发包人审核,并说明为保证工程按期完工而对施工进度计划所作的修改,但这种修改并不影响或减轻承包人的违约责任。

承包人在施工过程中,未按照施工进度的节点工期施工或有任何违背施工进度计划的行为,发包人有权按照本合同35.2条的相关约定追究承包人的工期延误责任。

13、工期延误13.1 双方约定工期顺延的其他情况:13.1.1本工程系全天候施工。

13.1.2双方约定工期顺延的其它情况:除不可抗力及原因、不具备现场施工条件外,其他原因一律不予顺延。

四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1 若招标文件中所要求的质量标准高于国家标准时,按招标文件执行;若招标文件中所要求的质量标准低于国家标准,则按国家标准执行。

17.2 双方有质量争议时,由主管本工程的政府工程质量监督机构调解。

17.3工程师检查检验,工期一律不顺延。

17.4 隐蔽工程和中间验收:双方约定中间验收部位:所有隐蔽工程。

隐蔽工程进行验收,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收。

通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。

承包人准备验收记录,验收合格,监理工程师在验收记录上签字后,承包人进行隐蔽和继续施工。

验收不合格,承包人在监理工程师限定的时间内修改后重新验收。

如承包人不及时通知监理工程师,每发现一次扣元,监理或发包人发现上述情况累计超过三次的,发包人有权终止合同。

监理工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时。

监理工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,但事后应当将验收纪录报送监理或发包人。

17.5 重新检验如发包人对任何隐蔽工程或已完工工程质量有异议的,有权要求进行复检,若这部分工程已按17.4款的要求覆盖,而剥离后查明其施工符合合同规定,则应在双方协商后,书面确定剥离或开孔的恢复和修复等方面的费用,并将其数额追加到合同价格上。

若存在不合格的情况,则应由承包人自行承担所发生的费用。

承包人应对工程的任何部分剥离或开孔负责恢复原样。

19、工程试车19.5 试车费用的承担:均包含在投标报价中。

五、安全施工20、承包人应与建设单位签订安全施工合同,承包人负责在本工程施工、竣工整个过程中施工现场全部人员的安全及保修阶段相关人员的安全,并承担由此造成的一切责任及损失。

发包人不承担承包人或其他任何第三人的伤亡赔偿或补偿责任。

六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2 本合同价款采用方式确定。

(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:风险费用的计算方法:在合同工期内,价差调整方法如下:价差的调整幅度:价差工程量的确定:风险范围以外合同价款调整方法:不作调整,一次性包死(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法: // (3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定: / /23.3 双方约定合同价款的其他调整因素: //24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:额度为合同总价10%。

(其中5%存入农民工预儲账户)扣回工程款的时间、比例:随工程进度款分5次扣回,每次扣回预付款总价的20%25、工程量确认25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:承包人每周分别提交已完工程量报告一式2份。

26、工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:进度款:在工程进行过程中每月按当月实际完成工程量进行计量支付工程款,工程款拨付额度为当月实际完成工程部位造价的85%。

工程全部完工累计支付至实际完成工作量造价的90%,整体工程经天津市质量督部门收合格后且承包人提交了完整的竣工验收材料(包括档案馆备案的材料)后10个工作日内,招标人向中标人拨付至实际完成工作量造价的95% ,剩余工程款作为质保金,待工程质保期满后6个月内全部付清(无息)。

注:农民工工资保证金按天津市及开发区相关规定存入预儲账户,从当月进度款中扣除。

文明施工费:相关价款已经包含至投标报价中,发包人按承包人完成实际情况并随同工程进度款一并支付。

如承包人不能作到文明施工,建设单位将直接委托第三方人员来完成,发生的费用从工程进度款所对应的文明施工费中扣除。

相关文档
最新文档