2017年上半年湖北省监理工程师执业资格：FIDIC合同文本考试试卷
湖北省2017年上半年注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理模拟试题
湖北省2017年上半年注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、监理工程师在设备试运行过程中的质量控制，主要是监督安装单位按规定的步骤和内容进行试运行，并督促其做好试运行的__。
A．各种检查和记录B．时间安排和调度C．系统划分D．技术交底2、总监理工程师负责项目监理机构内所有监理人员利益的分配。
这表明，总监理工程是项目监理的__。
A．责任主体B．权利主体C．权力主体D．利益主体3、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。
A．甲级B．监理业务跨部门的C．本部门乙、丙级D．兼承监理业务的4、下列费用中，属于生产准备费的是__。
A．试运转所需的原料费B．生产职工培训费C．办公家具购置费D．生产家具购置费5、《中华人民共和国建筑法》规定，房屋拆除应当由具备__条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责。
A．相应资质B．质量保证C．保证安全D．保证工期6、下列关于竣工决算的说法中，正确的是。
A：竣工决算金额是指承包商完成施工任务的全部费用B：竣工决算是承包商与业主办理工程价款最终结算的依据C：竣工决算是业主办理交付使用、核定各类新增资产价值的依据D：竣工决算是发承包方签订的建筑安装工程承包合同终结的凭证E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、对履约保证金等项目。
监理工程师一般采用进行计量支付。
A：均摊法B：凭据法C：图纸法D：分解计量法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、某工程项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。
经验收检验后确认达到竣工标准。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人的竣工日应确认为。
A：承包人自检合格日B：承包人递交竣工验收报告日C：竣工验收开始日D：竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日E：专业监理9、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。
年上半年湖北省监理工程师执业资格：合同文本考试试卷
2017 年上半年湖北省监理工程师执业资格：FIDIC 合同文本考试试卷一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1 ．单选题】某工程的招标控制价为800 万元，中标人的投标报价为777 万元，施工图预算造价为780 万元，则承包人的报价浮动率为。
A：0．04％B：2．50％C：2．88％D：2．96％E:由于传染病的影响而暂时停止的施工2、【例2 •单选题】发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报进行批准。
A :原设计单位B :原审批机关C:原备案部门D:建设行政管理部门E :专业监理3、监理企业综合资质标准要求，注册造价工程师不少于人。
B: 2C：3D：5E:工程保险金4、合同法律关系的主体不包括。
A:自然人B :法人C:智力成果D:其他组织E :专业监理5、按照《建设工程监理规范》，建设工程项目总监理工程师的基本职责不包括A :组织审查单位工程质量检验资料B ：检查进场的工程材料、构配件、设备的质量C:组织审核分包单位资格D:签发工程开工令、暂停令和复工令E :工程保险金6、国有工程监理企业改制为有限责任公司的基本步骤中，产权界定的前一项工作是__。
A •股权配置B ．资产评估C •认缴出资额D.提出改制申请7、【例2•单选题】未经签字。
建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
A :专业监理工程师B:总监理工程师C:监理员D:建设单位代表E :工程保险金8、根据《建设施工合同（示范文本）》，表明合同终止。
A:竣工验收合格B :工程移交C:竣工结算D:结清单生效E:专业监理9、建设项目投资决策后，投资控制的关键阶段是。
A :设计阶段B :施工招标阶段C:施工阶段D:竣工阶段E :由于传染病的影响而暂时停止的施工10 、某建设项目设计生产能力为 5 万吨，预计年固定成本800 万元，产品销售价格1500 元／吨，产品销售税金及附加为销售收入的10 ％，产品的变动成本1150 元／吨。
2017年湖北省汇编监理工程师《合同管理 》考试试题
2017年湖北省汇编监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理2.设备采购招标时宜采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法进行评标的是（）。
A.各类通用设备采购B.建筑工程设备采购C.价值较高的设备采购D.生产线等运行期内各种费用高的设备采购3.直接订购方式适用于采购( )的设备A.贵重B.进口C.交货周期短D.单一来源4.根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.发包人和承包人D.承包人和分包人5.定金不得超过主合同标的额的A.20%B.30%C.40%D.50%6.材料设备采购招标中，划分采购合同的原则是A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响D.全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力7.购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是()。
A.FOB 价B.CIF 价C.EXW 价D.FCA 价8.根据《招标投标法》，评标委员会成员组成正确的是（）A.招标人代表3人，专家6人B.招标人代表4人，专家8人C.招标人代表1人，专家2人D.招标人代表2人，专家3人9.施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是( )。
A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价D.将该投标文件直接作废标处理10.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外合同设备的开箱检验应在( ) 进行A.卖方仓库B.第三方检测地C.施工场地D.第三方物流公司11.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是()。
湖北省2017年上半年注册监理工程师《合同管理》教材考试题
湖北省2017年上半年注册监理工程师《合同管理》教材考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、合同法律关系，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A：主体B：客体C：内容D：事实E：专业监理2、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间其他工程需要使用该设备时，正确的做法为。
A：承包人可自行调运到其他工地B：为了保证后续工程的施工，不得调出工地C：经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地D：经过业主书面同意后，可以调运到其他工地E：专业监理3、审查设计投标人的人员技术力量主要是考察的资质能力。
A：设计单位负责人B：设计负责人C：专业设计人员D：所有设计人员E：专业监理4、某工作的实际进度与计划进度如下图所示，表述正确的是。
A：第4～5周为匀速进展B：本工作按计划完成C：第3周停工一周D：第4周末本工作实际完成的任务量小于计划任务量E：自我评定5、参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。
A：由总监理工程师协调参与竣工验收各方B：报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调C：由承包人进行协调D：由发包人进行协调E：专业监理6、在下列质量控制的统计分析方法中，应采用等距抽样的是。
A：管理用相关图B：管理用排列图C：管理用控制图D：管理用直方图E：工程变更单7、由于是工程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由承担。
A：发包人B：承包人C：甲某D：乙某E：专业监理8、【例4·单选题】下列选项中，可以质押的是。
A：动产和智力成果B：动产和权利C：智力成果和权利D：人身利益和权利E：专业监理9、在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师不可以采用手段进行处理。
湖北省2017年上半年监理工程师《合同管理》：合同生效时间的规定试题
湖北省2017年上半年监理工程师《合同管理》：合同生效时间的规定试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、8天。
如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为。
A：6个和20天B：9个和24天C：8个和24天D：7个和20天E：自我评定2、在涉外工程中，由于缺乏有关外汇市场的知识和信息，为避免承担由此带来的经济风险，决策者决定选择本国货币作为结算货币，从而丧失了从汇率变化中获益的可能性，这一对策为。
A：风险自留B：损失转移C：风险回避D：风险控制E：工程保险金3、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
A：7B：14C：28D：56E：专业监理4、下列对于应急费的阐述，正确的是。
A：包括未明确项目的准备金和不可预见准备金B：不可预见准备金是为了补偿直至工程结束时的未知价格增长C：不可预见准备金是用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用D：未明确项目准备金是用来补偿估算的误差E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、城市维护建设税的计税基础是。
A：直接费B：间接费C：所得税D：营业税E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、在建设工程监理活动中的施工质量控制，是实施监理的直接依据。
A：工程合同文件B：工程勘察设计文件C：有关质量管理方面的法律法规文件D：质量标准与技术规范E：工程变更单7、【例4·单选题】当采用非匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果同一时刻横道线上方累计百分率大于横道线下方累计百分率，表明。
A：实际少投入的时间B：进度超前的时间C：实际进度拖后D：实际多投入的时间E：自我评定8、【例2·单选题】某建设项目投资构成中。
设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为500万元，预备费为300万元，建设期贷款为1500万元，应计利息为80万元，流动资金贷款为300万元，则该建设项目的工程造价为万元。
湖北省2017年监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证模拟试题
湖北省2017年监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。
工程师发布该指令的依据是的规定。
A：施工合同中关于进度控制条款B：施工合同中关于变更条款C：工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D：工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款E：专业监理2、招股说明书属于。
A：要约B：承诺C：投标须知D：要约邀请E：工程保险金3、同时适用于平行承发包、施工总承包、工程总承包模式的委托监理模式是业主。
A：按不同合同标段委托多家监理单位B：按不同建设阶段委托监理单位C：委托一家监理单位D：委托多家监理单位E：工程保险金4、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求__承担责任。
A．施工单位B．监理单位C．材料供应商D．项目经理5、下列水泥进场检验时，应判定为废品的是。
A：安定性不符合相应规定指标B：终凝时间不符合相应规定指标C：烧失量不符合相应规定指标D：强度低于相应强度等级规定指标E：工程变更单6、工程投资额以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。
A：30万元B：50万元C：100万元D：200万元E：工程保险金7、颁发整个工程的接收证书时，将保留金的前支付给承包商。
A：25％B：50％C：30％D：10％E：专业监理8、风险管理的首要步骤是。
A：风险识别B：风险分析与评价C：风险对策的决策D：风险对策的实施E：工程保险金9、是工程监理单位公平地实施监理的基本前提。
A：服务性B：科学性C：独立性D：公平性E：工程保险金10、某工程双代号时标网络计划如图3-42所示，其中工作C的总时差为周。
A：1B：2C：3D：4E：自我评定11、在涉外工程中，由于缺乏有关外汇市场的知识和信息，为避免承担由此带来的经济风险，决策者决定选择本国货币作为结算货币，从而丧失了从汇率变化中获益的可能性，这一对策为。
湖北省2017年上半年设备监理师合同管理：编制和送达投标文件考试试卷
湖北省2017年上半年设备监理师合同管理：编制和送达投标文件考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在某设备安装工程双代号网络计划中，如果以某关键节点为完成节点的工作有3项，则该3项工作__。
A．至少有一项为关键工作B．自由时差相等C．全部为关键工作D．总时差相等2、设备制造的所有过程结束以后，包括进货等都要进行检查验证。
这样的检查验证包括验证、确认、监视、检验和__等活动，并以设备制造过程质量验收和评定为中心进行。
A．试验B．验收C．改进D．监制3、”仅在有能力从事服务时才接受委托人的服务要求”是监理工程师在__方面的职业道德。
A．对他人的公正B．技能C．正直性D．对社会和职业的责任4、按照市场行情约定价值的合同，合同履行时市场行情发生波动，则__。
A．价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行B．价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C．无论上涨还是下降均按新价格执行D．无论上涨还是下降均按原合同价执行5、签订合同协议书并收到设备供应商的履约保函后，__应尽快将投标保函退还设备供应商和其他未中标的投标者。
A．业主B．招标代理机构C．监理工程师D．监理工程师代表6、以下有关设备监理资料管理的说法中，不正确的是__。
A．设备工程监理资料是设备监理单位在实施监理的过程中形成的各种原始记录B．根据反映的内容可将设备工程监理资料分为文件合同、监理工作文件、设备工程经济及技术资料、设备工程制造安装调试过程的文件和竣工验收类文件C．设备工程监理资料都是在设备工程监理过程中形成的D．总监理工程师领导监理资料的管理工作，同时指派专人具体负责管理监理资料7、____不包括在监理规划内容中。
A：招标方法B：工程项目概况C：监理组织D：项目监理工作制度8、__是识别成功完成项目所需要的所有工作的管理工作过程。
A．项目范围管理B．项目沟通管理C．项目集成管理D．项目风险管理9、发包人对分包合同的管理主要表现为__。
2017年上半年湖北省监理工程师合同治理合同解除考试试题
2017年上半年湖北省监理工程师合同治理：合同解除考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）一、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是__。
A．施工合同的发包人 B．施工合同的承包人 C．施工合同发包人和承包人 D．工程项目的代建方和施工合同的发包人二、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。
以下关于该仲裁条款的说法中，正确的选项是。
A：仲裁委员会的选择能够通过默示的方式表现 B：仲裁事项能够通过默示的方式表现 C：建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效 D：当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效 E：专业监理 3、某建筑公司承建某县政府办公楼，其营业额为5000万元人民币，那么该施工企业应绷纳的城市保护建设税应为万元。
A：1．5 B：4．5 C：7．5 D：10．5 E：由于传染病的阻碍而临时停止的施工 4、某建设项目，经投资估算确信的安装工程费用与设备及工器具购买费合计为2000万元，项目建设期为2年，每一年各完成投资打算50％。
在大体预备费率为5％，年均投资价钱上涨率为10％的情形下，该项目建设期的涨价预备费为万元。
A：210 B：220．5 C：325．5 D：320 E：由于传染病的阻碍而临时停止的施工五、当双代号网络打算的计算工期等于打算工期时，以关键节点为完成节点的工作的。
A：总时差最小 B：自由时差为零 C：自由时差等于总时差 D：时刻距离最小 E：自我评定六、某施工合同约定的动工日期为2020年9月10日。
承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日动工的书面申请，理由是要紧施工机械因运输问题尚未运抵现场。
工程师收到该书面申请后，迟迟未回答是不是同意延期动工。
承包人的要紧施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际动工日期为9月30日。
依照《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的动工日期应为。
A：9月10日 B：9月17日 C：9月25日 D：9月30日 E：专业监理 7、【例2·单项选择题】表述质量治理体系并规定质量治理体系术语的质量治理体系标准是。
湖北省2017年上半年监理工程师合同管理：除外责任考试题
湖北省2017年上半年监理工程师合同管理：除外责任考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1·单选题】FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工。
在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商万元的保留金。
A：25B：30C：40D：50E：专业监理2、按照《建设工程施工合同(示范文本)》，监理工程师工程计量结果视为有效的是。
A：承包人在计量前12小时收到通知但未参加的工程计量B：承包人在计量前24小时收到通知但未参加的工程计量C：对承包人超出设计图纸范围的工程进行的工程计量D：收到承包人已完工程量报告的8天后进行的工程计量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、某工程采用实物法编制施工图预算，对该施工图预算审查的重点内容之一是。
A：补充单位计价表计算是否准确B：定额消耗量标准是否合理C：分项工程单价是否与预算单价相符D：有关取费标准是否符合规定E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、我国实行的工程量清单计价所采用的综合单价中不包括。
A：直接工程费B：企业管理费C：利润D：税金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求予以增加。
A：监理单位B：人民法院C：人民检察院D：建设行政主管部门E：工程保险金6、合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。
下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是。
A：社会动乱影响施工进度B：恶劣气候影响施工安全C：地震灾害导致施工暂停D：图纸设计错误导致的工程返工E：专业监理7、工程招标阶段所确定的作为投标人入围条件的企业资质等级，应取得的认可。
A：建设主管部门B：招标管理部门C：工商管理部门D：资质管理部门E：工程变更单8、建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目是__。
2017年湖北省整理监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2017年湖北省整理监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指( )。
A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同由双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日2.下列组织或机构中,不能作为保证人的是( )A.非银行金融机构B.国家机关C.具有代为清偿债务能力的法人D. 合伙企业3.对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是A.初步设计B.施工图设计C.全过程设计D.技术设计4.某施工招标项目投标截止日为4 月30 日，评标时间为5 个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5 月15 日，招标人与中标人签订的合同时间为 6 月14 日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为( )。
A.4 月30 日B.5 月5 日C.5 月15 日D.6 月14 日5.根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是()A.设备质量合格证B.验收款支付函C.进度款支付函D.设备验收证书6.根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意的（）天内向政府有关部门报送审查A.7B.15C.21D.307.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是( )A.建设工程设计责任险应当由发包人投保B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意C. 第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D.发包人应当为承包人的施工设备投保8.根据美国AIA 标准合同文件，CM 合同中与雇主订立合同的当事人是A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商9.建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书10.根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是A.能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保C.施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产11.某大型复杂工程，施工技术要求高，对性能有特殊要求，则施工招标适宜采用的评标方法是( )A.综合评估法B.综合评标价法C.最低评标价法D.最低投标价法12.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是( )A.项目法人负责制B. 招标投标制C.工程监理制D.合同管理制13.根据《标准勘察招标文件》，属于“勘察纲要”内容的是A.勘察安全保证措施B.勘察成果文件C.勘察人资质文件D.勘察分包合同14.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用15.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后（）天内，向政府有关部门报送设计文件A.7B.14C.21D.2816.根据《(标准施工招标资格预审文件〉和(标准施工招标文件〉试行规定》，招标人编制施工招标文件时，应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的（）。
2017年湖北省监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2017年湖北省监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是( )A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期B.同意延长，并要求修改投标文件C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期D.拒绝延长，但无权收回投标保证金2.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的( ) 。
A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人3.根据《标准施工合同》，承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是A.7B.14C.28D.304.根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是()。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改5.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是()。
A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人6.《材料合同采购根据文件》合同材料的所有权和风险自()时由卖方转移买方。
A.交付B.核验C.清息D.签约7.根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建互施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料8.根据《建设工程安全生产管理条例》承包人需要编制专项施工方案并经专家论证的工程是( )。
A.高空作业工程B.深水作业工程C.大爆破工程D.地下暗挖工程9.根据《招标投标法》，投标人可以在( )期间撤回标书并收回投标保证金。
A.收到中标通知书至签订合同B.评标结束至确定中标人C.开标至评标结束D.提交标书至投标截止时间10.根据《标准材料采购招标文件》，合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量证明文件是( )A.质量检测报告B.产品核验清单C.第三方检测证明D.质量合格证书11.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是()。
湖北省2017年上半年监理工程师：建设工程合同管理概述考试题
湖北省2017年上半年监理工程师：建设工程合同管理概述考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按照我国现行规定，建设工程严重质量事故的调查组由__。
A．事故发生地市、县建设行政主管部门组织B．省、自治区、直辖市建设行政主管部门组织C．省、自治区、直辖市建设行政主管部门提出组成意见，人民政府批准D．市、县建设行政主管部门提出组成意见，相应级别人民政府批准2、监理单位应在工程将工程档案按合同或协议规定的时间、套数移交给建设单位，办理移交手续。
A：竣工验收时B：竣工验收后1个月内C：竣工验收前D：竣工验收后3个月内E：工程保险金3、要约与要约邀请的共同特征是。
A：内容具体明确B：具备合同的一般条款C：明示订立合同的意思表示D：对行为人具有约束力E：专业监理4、某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30％时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。
依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为。
A：设计院没收建设单位支付的定金B：建设单位支付合同设计费的50％C：设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50％D：设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30％E：专业监理5、【例1·单选题】某施工合同履行过程中，经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。
重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是。
A：发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B：发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C：承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D：承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延E：专业监理6、建设工程监理应有一套健全的管理制度和先进的管理方法，这是工程监理。
A：服务性B：独立性C：科学性D：公正性E：工程保险金7、单位工程验收时，对主要功能还需进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由商定。
2017年湖北省监理工程师《合同管理 》考试试题
2017年湖北省监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.业主招标采购工程建设所需货物时，对于投标截止时间前己进口的货物，国内供货方的报价应是( )。
A.仓库交货价B.出厂价C.船上交货价D.离岸价2.根据《英国工程施工合同文本》(ECC),如果采用固定价格承包，则应该选择( )。
A.带有分项工程表的标价合同B.带有工程量清单的标价合同C.带分项工程表的目标合同D.带有工程量清单的目标合3.国家发展改革委等九部委发布的《简明标准施工招标文件》，适用于工期不超过（）个月,且技术相对简单的小型项目。
A.6B.12C.18D.244.关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是( )。
A.承包人应当是独立承包人B.承包人的分包工作需要征得发包人同意C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包D.承包人的全部承包工作容均可分包5.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同协议书中写明的合同总金额应包括的金额是( )。
A.暂列金额和暂估价B.变更的价款调整C.索赔补偿金额D.保修期的保修费用6.根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内( )共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表、监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表、监理人在施工现场7.国际咨询工程师联合会(FIDIC)《施工合同条件》中，业主可以根据合同向承包商提出索赔，索赔的金额应由（）确定。
A.业主代表B.承包商C.工程师D.v8.根据《标准设计施工总承包招标文件》，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对设计文件的审查期限不应超过( )天。
A.21B.28C.42D.569.根据《标准施工合同》，合同协议书十陈明确规定合同组成文件外，矾方在订互合同时还必须填写的内容包括( )。
2017年湖北省监理工程师《合同管理 》历年真题
2017年湖北省监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》，投标预备会在投标截止时间( )日前召开。
A.5B.7C.10D.152.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于( ) 承担的风险A.发包人B.承包人C. 发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方3.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由( )投保为宜A.发包人B. 由其中一个承包人C.由多个承包人分别D.组成联合体4.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同材料的所有权和风险自（）之日起由卖方转移至买方。
A.材料从卖方生产加工地出厂B.买方将采购材料合同款全部支付给卖方C.卖方按合同将材料在施工场地卸货后办理完收货清单D.买方按合同约定对到场材料进行抽检并经检验合格5.根据《标准施工合同》，承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是A.7B.14C.28D.306.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除的责任和义务应由( )承A.发包人B.勘察人C.发包人和勘察人共同D.勘察人和设计人共同7.大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式()A.业主根据变更重新与承包商签订合同B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C.业主按照规定程序办理变更审批手续D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计8.根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将( ) 返还承包商。
A.保留金的50%B.保留金的70%C.保留金的90%D.全部保留金9.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解10.建设工程材料采购合同中未约定交货期限时，合同双方既不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定的，正确的处理原则是（）A.只有债权人可以随时要求履行B.债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行C.必须由债务人根据债权人要求的时间履行D.必须由债权人根据债务人要求的时间履行11.根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为()。
湖北省2017年上半年监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类考试题
湖北省2017年上半年监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、关于EPC模式与项目总承包模式承包范围的说法，正确的是。
A：两者的承包范围完全相同B：两者的承包范围完全不同C：EPC模式的承包范围比项目总承包模式的承包范围窄D：EPC模式的承包范围比项目总承包模式的承包范围宽E：工程保险金2、FIDIC施工合同条件下，预付款保函。
A：在收到预付款的同时提交B：金额大于预付款金额C：由业主提交工程师D：金额随承包商对预付款的偿还而递减E：专业监理3、监理合同的标的是。
A：服务B：造价C：质量D：工期E：工程保险金4、【例2·单选题】《刑法》规定，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A：一年B：三年C：五年D：十年E：工程保险金5、下列机电产品必须进行国际招标的是。
A：外商投资企业投资总额内进口的机电产品B：一次性采购产品合同估算价格120万元人民币C：供产品维修用的零件及部件D：旧机电产品E：专业监理6、下列建设工程，不是必须实行监理的是。
A：国家重点建设工程B：利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程C：小型公用事业工程D：成片开发建设的住宅小区工程E：工程保险金7、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由以书面形式通知承包人。
A：总监理工程师B：监理人C：发包人D：总监理工程师代表E：专业监理8、由于建设期价格变动引起的建设投资增加额，属于。
A：静态投资B：动态投资C：计划投资D：预期投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、施工阶段监理工程师进行投资控制的技术措施之一是。
A：明确投资控制人员的责任B：确定工程变更的价款C：审核施工方案D：做好施工记录E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、下列职责中，属于专业监理工程师职责的是。
2017年上半年湖北省监理工程师执业资格：FIDIC合同文本考试试卷
2017年上半年湖北省监理工程师执业资格：FIDIC合同文本考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按照我国的法律规定，设立有限责任公司乙级资质的注册资本最低限额为__。
A．10万元B．50万元C．100万元D．1000万元2、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。
A．无关B．成正比C．成反比D．有多种关系3、项目监理机构的总监理工程师代表，应处于__。
A．决策层B．协调层C．操作层D．执行层4、直线制组织形式具有__的特点。
A．有利于正确决策B．项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令C．纵横两套管理系统D．能够发挥职能部门专家作用5、文件立卷原则是__。
A．一个建设工程有多个单位工程组成，工程文件应该按照单位工程组卷B．工程准备阶段文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷C．竣工图可以按照单位工程、专业等组卷D．立卷不宜过厚，一般不超过40mm6、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。
A．建设工程的特点B．建设单位的需要C．本单位的特点D．主管部门的要求7、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放__时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。
A．生产许可证B．产品合格证C．检验合格证D．施工许可证8、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是__。
A．可行性研究阶段B．决策阶段C．设计阶段D．保修阶段9、《建设工程监理规范》规定，监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的__，确定具体的监理工作。
A．工作目标B．总监理工程师C．工作内容D．工作方法10、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。
A．经济人员B．管理人员C．工程监理人员D．工程技术人员11、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是__的作用。
湖北省监理工程师执业资格：FIDIC合同文本考试试题
湖北省监理工程师执业资格：FIDIC合同文本考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是。
A：两者订立的情形不同B：两者的法律后果不同C：当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同D：当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同E：专业监理2、在建设工程进度计划实施中，进度监测的系统过程包括以下工作内容：①实际进度与计划进度的比较；②收集实际进度数据；③数据整理、统计、分析；④建立进度数据采集系统；⑤进入进度调整系统。
其正确的顺序是。
A：①→③→④→②→⑤B：④→③→②→①→⑤C：④→②→③→①→⑤D：②→④→③→①→⑤E：自我评定3、对承包人超出设计图纸范围的工程量，监理工程师应。
A：经发包人同意后计量B：与承包人协商后计量C：在竣工结算时计量D：不予计量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例3·单选题】某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费费率为8．2％，国外运输保险费费率为4％，银行财务费费率0．5％，外贸手续费率为5％，进口关税税率为8％，增值税率为17％，则该设备的外贸手续费万元。
A：500B：562C：25．00D：28．13E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、注册监理工程师按专业注册，每人最多可以申请个专业注册。
A：1B：2C：3D：4E：工程保险金6、临床实践中肢体动脉瘤的好发部位是A．锁骨下动脉B．肱动脉C．髂动脉D．胭动脉E．足背动脉7、【例2·单选题】某建设工程设备及工、器具购置费为500万元，基本预备费为90万元，建筑安装工程投资为1200万元，建设期利息为55万元，土地使用费为800万元，铺底流动资金为100万元，则上述投资中属于动态投资的为万元。
A：55B：145C：165D：175E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、【例1·单选题】监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2017年上半年湖北省监理工程师执业资格：FIDIC合同文本考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1．单选题】某工程的招标控制价为800万元，中标人的投标报价为777万元，施工图预算造价为780万元，则承包人的报价浮动率为。
A：0．04％B：2．50％C：2．88％D：2．96％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、【例2·单选题】发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报进行批准。
A：原设计单位B：原审批机关C：原备案部门D：建设行政管理部门E：专业监理3、监理企业综合资质标准要求，注册造价工程师不少于人。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金4、合同法律关系的主体不包括。
A：自然人B：法人C：智力成果D：其他组织E：专业监理5、按照《建设工程监理规范》，建设工程项目总监理工程师的基本职责不包括。
A：组织审查单位工程质量检验资料B：检查进场的工程材料、构配件、设备的质量C：组织审核分包单位资格D：签发工程开工令、暂停令和复工令E：工程保险金6、国有工程监理企业改制为有限责任公司的基本步骤中，产权界定的前一项工作是__。
A．股权配置B．资产评估C．认缴出资额D．提出改制申请7、【例2·单选题】未经签字。
建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
A：专业监理工程师B：总监理工程师C：监理员D：建设单位代表E：工程保险金8、根据《建设施工合同(示范文本)》，表明合同终止。
A：竣工验收合格B：工程移交C：竣工结算D：结清单生效E：专业监理9、建设项目投资决策后，投资控制的关键阶段是。
A：设计阶段B：施工招标阶段C：施工阶段D：竣工阶段E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、某建设项目设计生产能力为5万吨，预计年固定成本800万元，产品销售价格1500元／吨，产品销售税金及附加为销售收入的10％，产品的变动成本1150元／吨。
则该项目用生产能力利用率表示的盈亏平衡点是。
A：5．71％B：32．00％C：45．71％D：80．00％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工11、监理工程师控制施工进度的工作内容包括。
A：确定施工方案B：确定进度控制方法C：编制单位工程施工进度计划D：编制材料、机具供应计划E：自我评定12、建设工程风险识别是由若干工作构成的过程，最主要成果是。
A：风险清单B：识别建设工程风险因素C：建设工程风险分解D：识别建设工程风险事件及其后果E：工程保险金13、在EPC模式中，业主方管理工程实施的人员可能是。
A：CM经理B：EPC经理C：业主代表D：工程师E：工程保险金14、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交。
A：索赔意向通知B：索赔报告C：施工现场的记录D：索赔依据E：专业监理15、竣工图是__。
A．工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样B．工程实施过程中，设计单位提供的经过不断修改的最终图纸C．工程竣工时，在验收前由施工单位完成的竣工图纸和文件D．工程竣工后，由建设单位或施工单位完成的建设工程项目的图纸16、竣工决算由竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书、竣工工程平面示意图、工程造价比较分析四部分组成。
其中竣工财务决算报表和竣工财务决算说明书属于的内容。
A：竣工财务决算报表B：竣工工程平面示意图C：工程造价比较分析D：竣工财务决算E：由于传染病的影响而暂时停止的施工17、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为，合同规定混凝土结构工程综合单价为550元，实际工程量超过估计工程量10％以上时，单价调整为540元。
工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为，则该项工程结算款为万元。
A：216．0B：219．0C：219．3D：220．0E：由于传染病的影响而暂时停止的施工18、组织几个劳动组织相同的工作队，在同一时间、不同空间，按施工工艺要求完成各施工对象的施工方式是。
A：平行施工B：流水施工C：依次施工D：垂直施工E：自我评定19、下列模式发包的工程称为“交钥匙工程”。
A：工程总承包模式B：工程平行承发包C：设计总分包D：施工总分包E：工程保险金20、下列关于措施项目的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013规定的是。
A：招标控制价应包括项目的全部风险费用B：措施项目费以项为单位计价的，价格包括除利润、税金以外的全部费用C：总承包服务费由发承包双方协商确定D：税金应按国家或者省级、行业建设主管部门规定的标准计算E：由于传染病的影响而暂时停止的施工21、在建设工程施工过程中，加快施工进度的技术措施可以是。
A：增加施工机械的数量B：采用更先进的施工机械C：实施强有力的施工调度D：改善外部配合条件E：自我评定22、在建设工程质量特性中，是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A：适用性B：耐久性C：可靠性D：安全性E：工程变更单23、下列不属于监理工作中质量控制具体措施的是__。
A．组织措施B．技术措施C．安全措施D．经济措施及合同措施24、由于业主原因导致承包商自有机械停工，则台班窝工费一般按计算。
A：台班单价B：台班折旧费C：台班人工费D：台班维护费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工25、造成直接经济损失在5万元以上，不满10万元的工程质量事故属于__。
A．一般质量事故B．严重质量事故C．重大质量事故D．特别重大事故二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、总监理工程师负责制原则的内涵包括。
A：总监理工程师是工程监理的责任主体B：总监理工程师是工程监理的权力主体C：总监理工程师是工程监理的质量主体D：总监理工程师是工程监理的造价主体E：总监理工程师是工程监理的利益主体2、承诺应具备的条件是__。
A．承诺只能向受要约人作出B．承诺必须由受要约人作出C．承诺的内容应当与要约的内容一致D．承诺必须在承诺期限内发出E．承诺必须受法律约束3、在某工程网络计划中，已知工作M的自由时差为3天。
如果在该网络计划的执行过程中发现工作M的持续时间延长了2天，而其他工作正常，则此时工作M__。
A．不会使总工期延长B．不影响其后续工作的正常进行C．总时差不变，自由时差减少2天D．总时差和自由时差各减少2天E．自由时差不变，总时差减少2天4、价值工程中的方案评价应包括。
A：技术评价B：生态评价C：经济评价D：国民经济效益评价E：社会评价5、建设工程组织依次施工时，其特点包括__。
A．没有充分地利用工作面进行施工，工期长B．如果按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业C．施工现场的组织管理工作比较复杂D．单位时间内投入的资源量较少，有利于资源供应的组织E．相邻两个专业工作队能够最大限度地搭接作业6、【例1·多选题】ISO质量管理体系的特征包括。
A：符合性B：持续受控C：静态性D：全面有效性E：预防性7、固定节拍流水施工的特点有（）。
A．所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等B．相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数C．相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍D．专业工作队数等于施工过程数E．专业队数大于施工过程数8、建设单位进度控制的计划系统包括__。
A．工程项目前期工作计划B．工程项目建设总进度计划C．工程项目设计总进度计划D．工程项目施工总进度计划E．工程项目年度计划9、在工程网络计划的执行过程中，当某项工作进度出现偏差后，需要调整原进度计划的情况有。
A：项目总工期不允许拖延，但工作进度偏差已超过其总时差B：项目总工期允许拖延，但工作进度偏差已超过其自由时差C：项目总工期允许拖延的时间有限，但实际拖延的时间已超过此限制D：后续工作拖延的时间有限制，但工作进度偏差已超过其总时差E：后续工作拖延的时间无限制，但工作进度偏差已超过其自由时差10、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对采用__方式的政府投资项目，有关主管部门只审批资金申请报告。
A．直接投资B．资本金注入C．贷款贴息D．投资补助E．转贷11、项目监理机构的组织结构设计工作内容包括。
A：确定项目监理机构目标B：选择组织结构形式C：划分项目管理机构部门D：制定岗位职责和考核标准E：制定工作流程和信息流程12、下面所列各项中，可作为监理工程师在施工阶段对工程质量控制的手段有__。
A．现场监督检查B．利用支付手段C．发布监理工程师指令D．审核承包单位和分包单位的资质E．审核有关的技术文件、报告和报表13、为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是__。
A．投标须知B．业主提供的现场办公条件C．评标原则D．合同条件E．对监理单位的要求14、依据FIDIC《施工合同条件》规定，承包商最终结算的合同价款可能与中标函中注明的业主接受的合同款额不一致，原因可能是__等。
A．工程量清单中的工程量不准确B．承包商的报价漏项C．合同内列有调价条款D．采用不可调价合同E．发生承包商应承担质量责任的扣款15、依据《工程监理企业资质管理规定》，我国工程监理企业资质等级划分为。
A：综合资质B：专业资质C：非专业资质D：事务所E：管理所16、应由监理工程师负责组织或主持的与设计质量控制有关的活动有。
A：施工图审核B：施工图会审C：设计交底准备D：设计交底会议E：设计交底会议纪要整理17、在下列材料费用中，承包商可以获得业主补偿的包括。
A：由于大量浪费材料其实际用量超过计划用量而增加的材料费用B：由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用C：由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨而增加的材料费用D：由于现场承包商仓库被盗而损失的材料费用E：承包商为保证混凝土质量选用高强度等级水泥而增加的材料费用18、建设工程质量特性中的“与环境的协调性”是指工程与的协调。
A：所在地区社会环境B：周围生态环境C：周围已建工程D：周围生活环境E：所在地区经济环境19、法人应当具备等条件。
A：依法成立B：有必要的财产或者经费C：有自己的名称、组织机构和场所D：能够独立承担民事责任E：经上级行政主管机关批准20、《建设工程监理规范》规定，当承包单位提出费用索赔的理由同时满足__条件时，项目监理机构应予以受理。
A．索赔事件造成了承包单位直接经济损失的B．索赔事件是由于非承包单位的责任发生的C．承包单位已按照施工合同规定的期限和程序提出费用索赔申请表，并附有索赔凭证材料D．索赔事件耽误了工期E．索赔事件是由于其他单位的责任发生的21、某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明（）。
A．关键线路有2条 B．工作1—3与工作3—6的总时差相等 C．工作4—7与工作5—7的自由时差相等 D．工作2—6的总时差与自由时差相等 E．工作3—6的总时差与自由时差不等22、价值工程研究对象的选择方法有很多，主要包括。