场平土石方工程施工合同
平场施工合同范本3篇
平场施工合同范本3篇篇一平场施工合同甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程内容：平场工程，包括但不限于场地平整、土石方开挖、运输、回填等。
4. 工程规模：具体工程规模以甲方提供的设计图纸和相关文件为准。
二、工程期限1. 本工程的工期为______天，自合同生效之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决。
三、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币______元（大写______元整）。
（1）合同签订后______个工作日内，支付工程价款的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，支付工程价款的______%；（3）工程竣工验收合格后______个工作日内，支付工程价款的______%。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收申请，甲方应在______个工作日内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水源、电源等条件；（2）按时支付工程款；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；（3）负责施工过程中的环境保护工作。
土方工程承包施工合同(汇总10篇)
土方工程承包施工合同（汇总10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!土方工程承包施工合同（汇总10篇）土方工程承包施工合同第1篇发包方：(简称甲方)______________承包方：(简称乙方)______________依据《中华人·民共·和国经济合同法》和工程所在地有关政策、法规，结合本工程实际情况，签约各方都本着公平、公正、诚实信用的合作宗旨，经过友好协商，达成如下承包施工条款，以资共同信守。
土石方工程施工合同范文6篇
土石方工程施工合同范文6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本土石方工程施工事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________土石方工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：土地平整、挖填土石方等。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
三、合同价格及付款方式1. 本工程采用单价包干方式计价，单价为人民币______元/立方米。
2. 甲方在乙方进场前支付人民币______元作为启动资金，工程进度达到______%时支付人民币______元，工程竣工后一月内结清余款。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工规范和要求进行施工，保证工程质量。
2. 工程验收按照《土石方工程施工质量验收规范》进行。
五、安全施工1. 乙方必须遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施。
2. 若因乙方安全措施不当造成事故，由乙方承担全部责任。
六、甲方责任1. 甲方负责办理相关手续，提供施工条件。
2. 甲方负责监督工程质量、进度和安全。
3. 甲方负责协调与其他施工单位的关系。
七、乙方责任1. 乙方必须按照甲方的要求进行施工，确保工程进度和质量。
2. 乙方必须遵守甲方的安全规定，采取必要的安全措施。
3. 乙方负责施工期间的环境保护，防止污染。
4. 乙方负责施工设备的维护和管理。
八、违约责任及赔偿损失1. 若因甲方原因导致工程延期或停工，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。
具体损失金额由双方协商确定。
2. 若因乙方原因造成工程延期或质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
具体损失金额按实际损失计算。
土石方工程施工合同(精选5篇)
土石方工程施工合同（精选5篇）(实用版)序言下载提示：该文档是本店铺用心编制而成的，可提供大家参考,解决工作生活中的实际问题。
文档下载后可直接使用，也可以根据实际需要进行调整和使用。
本店铺精选了各类型的范文，有文秘写作，工作总结范文，工作计划范文,合同范本，党团范文，心得体会范文，演讲稿范文，礼仪范文，哲学范文，书信范文和简历范文等。
Download Tip: This document is compiled by our store with great care, which can provide you with reference and solve practical problems in your work and life. Documents can be used directly after downloading, and can also be adjusted and used according to actual needs.Our shop has carefully selected various types of model essays, including secretarial writing, work summary model essay, work plan model essay, contract model essay, experience model essay, speech model essay, etiquette model essay, philosophy model essay, letter model essay and resume model essay.土石方工程施工合同（精选5篇）土石方工程施工合同第1篇甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就项目土方挖运工程施工相关事宜，经协商一致达成以下合同条款：一、工程名称：xx二、工作范围：项目基坑土方、基坑独立基础土方以及基坑支护灌注桩泥渣的开挖、装车、外运，注桩泥渣的开挖以及人工配合机械挖土后的地面平整（平整度按规范标准执行）、挖土时对工程桩的保护等工作。
简单的土方合同(必备5篇)
简单的土方合同（必备5篇）简单的土方合同第1篇发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)依照《中华人共和国合同法》、本建设工程有关事项协商一致，订立本合同，共同遵守。
一、工程名称：___________________。
二、施工地点：___________________。
三、承包范围：挖方不计松散系数，挖方量约________方(含土石方的放炮作业、挖运等)，填方约______立方米。
道路路基范围内积水、淤泥和杂草的清除。
余土外运至甲方指定地点，运距3公里以内。
四、质量要求平基土石方道路路床以外，须按给定的平基标高，误差±10cm以内为达到合格;平基土石方道路路床范围内的平基标高误差应符合设计图相应标准的规定。
回填每层厚度控制在米以内，回填的土(石)块直径应小于50cm。
五、质量保修及履约保证金平基土石方工程无质量保修及履约保证金六、合同工期工程工期从合同签订之日起，合同有效工期为日历天数30天，但阶段性工期应满足甲方的要求。
七、竣工验收工程竣工后，由甲方委托测量平基标高，甲方组织竣工验收。
八、合同价款及计价方式工程承包范围内(按照甲方提供的红线图、带地形的土石方计算地点，实行挖方元/立方米，回填方临时道路的修建、大型机械进出场费等全部工作费用，和企业管理费、合法利润、安全文明施工措施费、税金等完成全部工作内容所需的全部费用。
回填完成后超过的外运部分增加运费___元/立方米。
九、付款办法工程全部竣工并经验收合格7日以内，支付至合同总造价的80%，结算后十个工作日内一次性付清余款。
工程竣工验收后，乙方应尽快提交工程结算书。
十、双方责任甲方责任向乙方提供必要的地下管线资料。
组织对工程的中间验收及竣工验收。
及时组织相关工程技术人员协调解决工程中的技术问题。
按合同约定及时办清工程结算。
按合同约定及时支付工程款。
因挡工造成停工，工期不予顺延，甲方应协助乙方解决矛盾，但甲方不承担因停工产生的一切损失及费用。
土石方场平整治工程合同协议书6篇
土石方场平整治工程合同协议书6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要对其土地进行土石方场平整治工程，经公开招标（或经双方协商），决定委托乙方承担本工程。
为明确双方权益，确保工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议条款：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体工程地点]。
3. 工程范围：包括土地平整、土方开挖与回填、排水设施及其他相关附属设施建设等。
4. 工程量：根据现场实际勘察情况和设计图纸，经双方确认后具体明确工程量。
二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
工期共计XX天。
如有变动，双方另行签订补充协议。
三、合同价款与支付方式1. 工程总造价：[大写金额]人民币（¥[金额]元）整。
此价款为包干价，包括人工费、材料费、机械费及其他相关费用。
具体明细见附件《工程预算书》。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；工程竣工验收合格后支付总造价的XX%；余款XX%作为质保金，满一年后无质量问题一次付清。
四、工程质量与验收标准1. 乙方必须严格按照设计图纸及施工规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的XX日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
如验收不合格，乙方应负责返工直至验收合格。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方必须严格遵守安全生产规定和文明施工要求，做好施工安全措施及施工现场的环境保护工作。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
2. 乙方应妥善保管施工现场的机械设备和建筑材料，如发生丢失或损坏，由乙方负责赔偿。
六、材料供应与设备使用1. 本工程所需的材料由乙方负责采购，并提供产品合格证明。
土石方工程施工合同范本(15篇)
土石方工程施工合同范本（15篇）土石方工程施工合同范本（精选15篇）土石方工程施工合同范本篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就土石方工程承包一事，达成以下协议:一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包范围甲方提供施工现场，乙方负责土石方清表、开挖、装车、运输、平整、弃置等，涉及车辆在道路上行驶掉泥清扫及清洗，由乙方自行解决。
三、甲方的责任1、合同执行期间，甲方本着合作的态度，积极配合乙方执行合同约定的内容；2、甲方进行线形放线、高程测量及现场指导；3、对障碍物如管道、通信、电缆等由甲方负责协调搬迁，以保证乙方顺利施工。
四、乙方的责任1、合同执行期间，乙方本着合作的态度，积极配合甲方执行合同约定内容；2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的政策及法规；3、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任；4、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全，机械设备进出场，应事先与甲方项目负责人联系；5、乙方应在现场设立安全警示标志牌、安全防护标志，防止场外人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患；6、乙方应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁五、工程量计算工程量以双方现场实测标高按实结算。
六、工程单价1、水田淤泥部分：包括清表、开挖、运输、弃置，综合单价元/m，淤泥开挖深度原则上不超过50cm2、土、石方部分：包括清表、开挖、运输，综合单价元/m；3、填方平整：综合单价元/m，每层平整厚度不超过30cm；4、石方部分：如遇挖掘机开挖不动，另补充协议。
以上价款为含普通税价款。
七、工程支付所承包工程完工后支付工程款的30%，原则上中间可支取油费，剩余70%的工程款在年底付清。
八、工期暂定日期为至，如遇特殊情况（设计变更、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停﹑窝工等）时，工期经甲方确认后顺延。
工程土石方合同6篇
工程土石方合同6篇篇1合同编号：【编号】甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程土石方挖掘、运输等事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：【工程名称】2. 工程地点：【工程地点】3. 工程内容：土石方挖掘、运输、填筑等。
二、合同工期1. 工程开工日期：【开工日期】2. 工程竣工日期：【竣工日期】3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方协商解决。
三、工程造价及支付方式1. 工程土石方挖掘等费用按照【约定计价方式】计算，总价为人民币【总金额】元。
2. 支付方式：【约定支付方式】。
3. 甲方应按约定时间支付工程进度款，乙方应提供合法有效的发票。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关工程质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提供完整的工程资料，并通知甲方进行验收。
3. 甲方应在收到验收通知后【约定时间内】组织验收，验收合格后方可结算工程款项。
五、安全施工及违约责任1. 乙方应制定安全施工方案，确保施工现场安全。
2. 如因乙方原因造成事故，由乙方承担全部责任。
3. 若甲方未按照合同约定支付工程进度款，乙方有权停工，工期相应顺延。
4. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
5. 若甲乙双方任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
六、合同变更及解除1. 双方协商一致，可以变更或解除合同。
2. 任意一方违反合同约定，守约方有权解除合同。
3. 合同变更或解除后，双方应就已完成的工作进行结算。
七、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项【其他需要补充的条款】九、附则1. 本合同一式【份数】份，甲乙双方各执【份数】份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
土方工程简易合同6篇
土方工程简易合同6篇土方工程简易合同篇1甲方：乙方：经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：乙方按照甲方施工现场需要土方，随时调运到施工现场。
二、承包方式：包取土、包挖、包运到施工现场。
三、承包价格：开挖、运输土方20元/m3。
四、甲方责任：1、负责测量施工地面高程，计算路段土方工程量。
2、负责监督乙方提供土方符合现场施工要求，若不符合要求可立即要求乙方停止运土，待乙方提供土方符合施工要求再继续运土。
3、负责提供施工现场运土道路通畅，负责施工现场土方堆放场地。
五、乙方责任：1、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的政策及法规。
2、乙方提供土方质量必须满足甲方要求。
3、乙方负责取土及运土过程人身安全责任、财产安全责任及民事责任。
4、乙方取土及运土到施工现场过程所有纠纷及状况由乙方承担及解决。
5、乙方至少派一人在施工现场，协助甲方施工管理工作。
六、工程量计算方法及结算方式：1、土方方量计数:甲、乙双方现场测量计算运土车辆车厢运载体积，以此计算土方工程量。
乙方保证每车运载土方量达到运输车辆车厢运载体积。
2、甲、乙双方每月5日确认上月土方工程量，无任何问题甲方25日为乙方结算上月土方工程量。
七、其他约定：1、本协议书未尽事宜，经甲、乙双方协商后签订补充协议，补充协议与本协议书具有同等法律效力。
2、本协议在履行过程中如发生纠纷，双方应平等友好协商解决，协商解决不成的，双方同意向当地人民法院提出诉讼解决。
3、本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。
经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
甲方：乙方：日期：土方工程简易合同篇2发包方：承包方：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
一、工程概况(一)工程名称：南充市嘉陵区总真山观音寺扩建土石方工程。
土方工程合同范本2022精选6篇
土方工程合同范本2022精选6篇土方工程合同范本2023篇1发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，签订本合同。
第一条合同内容与承包方式一、工程名称：土石方工程二、工程地点：三、工程范围：范围内的土石方工程。
具体施工范围以甲方提供的施工图(含地形图、总平面图、竖向布置平面图、土石方平场图)、设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审记录等文件资料为准。
工程施工过程中，根据工程建设需要，甲方有权视乙方的工程质量、进度、安全等情况对乙方承包范围内的工程量进行调整。
四、工作内容：1、工程范围内的清表，包括林木砍伐、树兜挖除及灌木、杂草、农作物、垃圾清理等内容，所有清表垃圾均需外运弃置。
2、场内土石方平衡：①挖方区土石方的挖、装、运、平整、修边坡及基底(平台按设计要求标高或缓坡要求完成)，含土石方中障碍物清除。
②将挖方区可作填料用的土石方推、运、卸至填方区，并按填土技术要求及施工规范分层压实至设计要求标高，压实系数达到设计及规范要求，边坡及缓坡造型按设计要求及相关规范要求完成。
3、基坑/地下室土石方开挖、装运、回填。
4、石方爆破或机械处理。
5、淤泥、流沙的开挖、清运。
6、多余土石方外运。
7、外购土、砖渣回填、推平、碾压。
8、建筑物拆除及建筑垃圾清运。
9、零星土石方工程(如甲方要求乙方配合完成的人工湖、道路、园林场地平整等)。
10、为可能需要配合的零星工程提供机械设备台班。
11、桩间土方、石方、淤泥、流沙的开挖、处理。
12、五、承包方式：1、本工程采用清单综合单价包干的形式，在承包范围内以包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、包协调各类外部关系、包验收合格、包市场风险、包税金、包利润、管理费、规费、检测费用的形式由乙方承包。
土石方工程施工合同（5篇）
土石方工程施工合同合同编号：__________甲方：（以下简称甲方）地址：电话：法定代表人：乙方：（以下简称乙方）地址：电话：法定代表人：甲方与乙方经友好协商，共同达成以下协议，并依法签订本土石方工程施工合同（以下简称合同）。
第一条项目名称和位置1.1 项目名称：1.2 项目位置：第二条工程范围2.1 本合同工程的总工程范围包括但不限于土方开挖、填方、挖掘、挖沟、护坡、清运和平整等工作。
2.2 本合同并不包括其他附属设施的安装、调试和维护等工作。
第三条工程质量和工期3.1 乙方按照相关国家规范和标准进行工程施工，并保证施工质量符合相关要求。
3.2 工程施工期限为______天（自乙方正式开工之日起计算）。
第四条合同金额和支付方式4.1 本合同金额为人民币_________元整。
4.2 合同金额支付方式为：（1）甲方自乙方交付发票之日起_______日内支付合同金额的30%作为预付款；（2）合同约定的工程阶段完工后，甲方接受工程竣工验收并签署验收记录后，甲方支付相应工程金额；（3）工程最终完工后，甲方支付尾款。
第五条合同变更和解除5.1 在工程施工过程中，如甲方需要对合同进行变更或修改，应与乙方协商一致，并签署书面变更协议。
5.2 除非本合同另有约定，任何一方不得单方面解除本合同。
如有特殊情况需要解除合同，应提前______天书面通知对方，并进行友好协商解决。
第六条违约责任6.1 工期责任：如乙方未按照本合同规定的工程竣工日期完成工程，按照每延迟一天支付合同金额的0.1%向甲方进行赔偿。
6.2 施工质量责任：如乙方施工质量不符合相关要求，甲方有权要求乙方进行整改，乙方无条件承担整改所需费用。
6.3 违约责任：如一方未能履行本合同中的任何义务，应向对方支付相应的违约金。
第七条知识产权7.1 在工程施工过程中，如存在乙方使用未经授权的他人知识产权进行施工的情况，乙方负有相应的法律责任。
7.2 甲方享有本工程的相关知识产权，并对乙方在工程施工过程中所产生的设计、图纸等进行保密。
土方平整合同协议5篇
土方平整合同协议5篇土方平整合同协议 (1) 甲方：乙方：为了规范交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲乙双方协商，达成如下协议：一、合作范围：乙方为工程中供土，要求为粘土，土方质量应符合工程要求。
二、暂定单价及工程量：元/方(根据市场行情上下浮动)，总工程量约万方，工程总造价约x万元。
三、方量计算：每车土过地磅，按1.8t/m3折合为方量，结算时按现场实际收到方量为准。
四、验收标准：按国家标准验收。
如甲方发现乙方所供土方为淤泥土，甲方有权予以适当减除相应方量。
五、供土地点：黄骅港综合港区围堰工程W4～W7段工地。
六、乙方土方到场后，在符合卸车条件下，甲方应积极配合乙方在最短时间内卸完土方。
七、付款方式：由甲方视乙方供应土方价款及时付款。
乙方责任：1、按照甲方指定土方质量供应。
2、负责运输车队及人员安全及其它所有相关责任，加强对运输车辆的安全管理和教育，提高从业人员的素质和安全意识。
八、有下列情形之一，可以解除合同：1、甲乙双方协商一致;2、因不可抗力致使不能实现合同目的;3、由施工变化，需终止合同的应提前7天甲方明确通知乙方;4、一方延迟履行主要义务，经催告后5、一方延迟履行主要义务或者有其它违约行为致使不能实现合同目的。
以上3、4、5项权利由守约方行使。
九、违约责任：1、甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并承担合同总额5%的违约金。
2、质量不符合约定，甲方有权拒收。
十、解决合同争议的方式：本合同产生争议，甲乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的，可提请仲裁进行调解，如调解不成的向签约地人民法院提起诉讼。
十一、不可抗力：因不可抗力，致使合同不能履行，免除责任违约，但必须及时通知对方，并在合同期内提供证明。
十二、本合同未尽事宜甲乙双方协商解决。
十三、合同签定：本合同签字后生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
简易土方施工合同（精选13篇）
简易土方施工合同（精选13篇）简易土方篇1项目名称：_________________项目建设地点：_________________发包方(甲方)：_________________承包方(乙方)：_________________合同编号：_________________签订日期甲方：_________________乙方(施工责任方)：_________________甲方承建之_____场地准备______，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。
为了明确工程内容及双方责任，特商定如下施工简易合同，共同遵守执行：_________________一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：_________________站、区间交通设施部分工程。
二、方式甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的______80___________%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。
三、组织领导1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及，做到文明施工、安全施工。
2.乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。
在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3.乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、双方责任1.甲方责任：_________________(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
(2)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。
(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
简易土方施工合同篇2发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
土方工程合同(15篇)
土方工程合同(15篇)土方工程合同1甲方：乙方：甲方委托乙方负责土石方工程(包括挖土、填土、石方爆破凿除、外运)。
就施工中的有关事项，经双方友好协商，达成如下协议。
第一条工程范围以甲方提供的地勘资料、原始地形地貌自然地面标高图以及场内地面的设计标高施工图(设计标高是指总平面图室外地面设计标高)为依据，完成地面设计标高以上的挖运土方(石方爆破凿除)及地面设计标高以下回填夯实土方。
第二条施工内容一、地表青苗、杂物及垃圾(迁坟)等清运红线外，挖土(或石方爆破凿除)、边坡修整(如果需要)、装卸、运输、乙方自我合理确定红线内土方平衡调配施工方案高挖低填、分层摊土(含人工摊土)、分层碾压(或夯实)平整，余土和爆破后的石头(块)或石渣外运至红线外弃土石堆放点。
二、工作区内若需临时道路的修理、维护(包括铺防滑、防陷材料)。
做好场内土石方施工期间排水。
第三条单价、总价、结算一、综合包干单价：1、挖(爆破)土石方(含红线内运输回填压实)：16元/立方米2、剩余土石方(挖或爆破)外运红线外：21元/立方米综合包干单价不分土壤(淤泥)及岩石类别，不分含水率(干湿程度)，不论挖填土和石方爆破凿除深度(高度)、不分运距，以及现场地表地下的实际情况，均按第二条施工内容，包括但不限于人工费、机械费、材料费、管理费、利润、规费、水电费、税金以及有关部门收取的渣土垃圾处理费等，并已充分考虑了必要的施工措等费用增加及所有不可预见费用(含风险包干费)在内，综合单价一次包干，结算时不作调整。
二、合同总价人民币大写：壹佰玖拾叁万玖仟柒佰肆拾捌元捌角整(￥：1939748.8元)工程量计算原则：根据甲方提供的原地形地貌标高图和施工后的设计标高图计算挖(爆破)土石方量。
计价时只有挖(爆破)及红线范围内土石方平衡后剩余外运土石方量才计算工程量，回填土石方不计算工程量，在包干单价里已综合考虑。
三、结算l、结算总价原则上同合同总价不变，只有下列情况存在时才可以调整。
场平工程施工合同范本
场平工程施工合同范本平工程看似工艺简单,但是其隐蔽性高、不易复测,那么签订场平工程施工合同需要注意什么呢?以下是店铺为大家整理的场平工程施工合同范文，欢迎参考阅读。
场平工程施工合同范文1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平互利和诚实信用的原则，双方就本工程的承包建设事项，经协商一致订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：xx工业园区xx 。
2、市xx区xx组团局部地块平场设计(西部区域)、xx市xx区xx 组团局部地块平场设计(东部区域)施工图，工程编号为HXCQ-KS0711xx”、招标文件、答疑纪要中的全部内容。
平场土石方工程包含表土清理、填前作业、软土处理、土石方开凿爆破、挖运、分层回填碾压、边坡处理、临时排雨水、污水管的安装、道路和水渠的挖方等工作内容，其技术标准除应达到设计要求和有关规范要求外，还应执行以下基本技术条件：⑴、场地平整度的技术要求并非挖填工程量唯一的的计量依据，实际完成工程量应以施工图以及变更设计图为计量基础。
⑵、施工车辆确须跨越兰成渝管道时，承包方必须对兰成渝管道进行保护，如因保护措施不当或不到位而损坏管道设施的，由承包方承担修复责任和相关费用。
⑶、为保障回填工程质量，发包方及设计单位将派驻工作人员对整个平场过程进行跟踪抽查，施工单位应予配合并按照上述要求进行平场。
二、工期1、开工时间：暂定为20xx年04月20日竣工时间：以实际开工时间推算2、工期：40日历天，除人力无法抗拒的自然灾害、重大设计变更外，工期不作调整(不含管网和道路)。
约定工期已包含外借土石方回填工作在内。
由于本工程涉及拆迁及征地、协调借土等问题，故因此而产生的工期顺延。
3.工期奖罚提前工期奖：每提前1天奖励2000元。
延期赔偿费：每延迟1天罚款2000元(不含管网和道路)。
三、质量标准1、本平场工程验收合格标准为：按照施工图纸设计标高进行抽检检测，在±200mm内为合格。
场地平整施工合同范本8篇
场地平整施工合同范本8篇场地平整施工合同范本 (1) 发包方：_____________(以下简称甲方) 承包方：____________(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，结合本工程实际情况，甲、乙双方就二期工程用地土方平整施工承包事宜，双方本着平等、自愿、互惠互利的原则，经友好协商签订如下协定，共同遵守。
一、工程概况工程地点：市孝感乡北路，麻城商贸物流城; 工程范围：二期工程用地，按市规划红线图150亩范围以内; 工程内容：本工程用地平整，主要是高挖低填，余土自由外运到自选地点。
本用地平整土方开挖最高点82.4米，最低点70.6米(不属塘),即为高挖低填平整施工。
施工日期：本工程施工从20xx年10月20日至20xx年1月30日止，历时100天(属龙池面积以征收到位为开工日期)。
本工程施工须乙方将施工合同保证金_________元支付到甲方帐上后，方可以施工。
二、工程施工合同价款与支付1、合同价款：本工程用地土方平整，主要是高挖低填平整，以开挖土方量为本合同结算的依据。
土方开挖8.5元/m³ (含余土外运)，本工程土方开挖总量为___________m³，施工合同总价款______________________________元，其低填土方量为本工程既定的挖填施工内容不计价款。
2、合同价款支付：本工程用地土方平整施工，其工程施工合同价款支付，均按工程施工进度支付。
工程用地土方平整完成总量的60%，付完成量的价款30%，完成总量80%，付完成量的价款的50%;合同总量完成后，付总价款的80%。
竣工验收合格后，付清合同总价款(提供建安税票)。
3、本工程用地土方平整工期100天，若延期五天，罚合同总价款的2%;延期十天罚合同总价款的5%;延期十五天罚合同总价款的10%。
若继续拖延时间完成，则就地终止本施工合同。
其施工合同终止后，所造成的经济损失均由乙方承担，并赔偿延误甲方整体施工期的经济损失______________万元。
场平施工合同7篇
场平施工合同7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要场地平整服务，乙方具备提供相关服务的能力和资质，双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就场平施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________场平工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：场地平整、土方开挖、回填、碾压等。
二、合同工期1. 开工日期：自本合同签订之日起____天内开工。
2. 竣工日期：自开工之日起____天内完成。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币____元（大写：____元整）。
该价格为固定总价，包括但不限于是完成本工程的所有费用。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付乙方工程款项：（1）合同签订后____日内，甲方支付乙方工程总价的____%作为预付款；（2）工程竣工并经甲方验收合格后____日内，甲方支付乙方工程总价的____%；（3）剩余____%作为质保金，自验收合格之日起____个月后无质量问题一次性支付。
四、工程质量和检查验收1. 乙方应按照有关规定和技术规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的____日内组织验收。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工的规定，采取必要的安全防护措施。
2. 乙方应对施工现场的安全负责，因乙方原因造成的安全事故由乙方承担全部责任。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金____元。
2. 乙方若未按合同约定工期完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付工程总价____%的违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程无法验收合格，乙方应负责无偿修复并承担相应违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（正本）xx工业园区xx基地东区、西区地块平场工程
建设工程施工合同
发包方：xx市xx建设开发有限公司
承包方：xxxxxx工程有限责任公司
日期：20xx年04月15日
xx工业园区xx基地东区、西区地块平场工程
建设工程施工合同
发包方：xx市xx建设开发有限公司
承包方：xxxxxx工程有限责任公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平互利和诚实信用的原则，双方就本工程的承包建设事项，经协商一致订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：xx工业园区xx基地东区、西区地块平场工程。
2、工程地点：xx区xx工业园内
3、工程内容：由中国xx工程设计建设有限公司xx分公司设计的“xx市xx区xx组团局部地块平场设计（西部区域）、xx市xx区xx组团局部地块平场设计（东部区域）施工图，工程编号为HXCQ-KS0711xx”、招标文件、答疑纪要中的全部内容。
平场土石方工程包含表土清理、填前作业、软土处理、土石方开凿爆破、挖运、分层回填碾压、边坡处理、临时排雨水、污水管的安装、道路和水渠的挖方等工作内容，其技术标准除应达到设计要求和有关规范要求外，还应执行以下基本技术条件：
⑴、场地平整度的技术要求并非挖填工程量唯一的的计量依据，实际完成工程量应以施工图以及变更设计图为计量基础。
⑵、施工车辆确须跨越兰成渝管道时，承包方必须对兰成渝管道进行保护，如因保护措施不当或不到位而损坏管道设施的，由承包方承担修复责任和相关费用。
⑶、为保障回填工程质量，发包方及设计单位将派驻工作人员对整个平场过程进行跟踪抽查，施工单位应予配合并按照上述要求进行平场。
二、工期
1、开工时间：暂定为20xx年04月20日
竣工时间：以实际开工时间推算
2、工期：40日历天，除人力无法抗拒的自然灾害、重大设计变更外，工期不作调整（不含管网和道路）。
约定工期已包含外借土石方回填工作在内。
由于本工程涉及拆迁及征地、协调借土等问题，故因此而产生的工期顺延。
3.工期奖罚
提前工期奖：每提前1天奖励2000元。
延期赔偿费：每延迟1天罚款2000元（不含管网和道路）。
三、质量标准
1、工程质量标准为合格工程。
本平场工程验收合格标准为：按照施工图纸设计标高进行抽检检测，在±200mm内为合格。
当不合格点数与抽检总数的比例不超过5%时为合格工程。
2、质量应要求符合施工设计图、验收规范及本合同的规定。
四、工程量
1、本工程东区平场工程挖方工程量758913.04m3，道路工程挖方工程量338236.26 m3，平场填方工程量1166736.03 m3，M10水泥砂浆砌片石水渠1645.14米；西区的挖方工程量228023.81m3，场内填方工程量417542m3，需借土回填178117m3，双壁波纹雨水管1073.37米，双壁波纹污水管11xx.8米。
2、本工程总价包干发包建设，发包方不接受任何未经审计确认的工程量和土石比例调整。
五、合同价款
1、本工程合同包干总价由直接费、间接费（不含劳动保险费）、利润、税金、规费、建设期间利息以及所有风险费用等在内的全部费用组成。
合同包干总价（中标价）为人民币叁仟伍佰壹拾肆万肆仟玖佰贰拾捌元（小写）35144928.00元、安全文明施工专项费（暂定价）329100.00
元、劳动保险费0.00 元。
即合同总金额(大写)：叁仟伍佰壹拾肆万肆仟玖佰贰拾捌元（小写）35144928.00元。
2、本工程按挖方综合单价计价，填方由承包方自行负责填实碾压（已计入报价内不另计量支付）。
六、工程款支付
1、工程竣工验收合格一年内付清工程款（如果需提前支付，则按照年利息12%扣回）。
2、工程结算：承包方须在交工验收合格后30天内完善相关结算资料，提交发包审计办理结算手续。
七、双方职责
（一）、发包方职责
1、委派为现场代表，全权负责施工现场管理。
2、四周相邻地界、标高等由承包人、监理工程师、现场代表共同交接确认。
3、提供1:500地形图、平场工程施工设计图、工程地质钻探、地下（地面）管网分布图等工程技术资料。
4、承包方确需外界施工电源的，由发包方协助办理电源接入的相关手续，但所有的相关费用由承包方承担，但不排除承包方自备发电机的可能。
（二）、承包方职责
1、委派xxx、xxx 为项目经理，xxx 为技术负责人，全权负责该建设工程施工管理事宜。
2、正式开工前2日向承包方、发包方监理工程师、招标代理公司报送施工组织设计一式4份（土石方开挖回填施工方案、进度计划、劳动力和机械备配置计划、质量管理措施、安生管理措施等）。
3、服从发包方、用地方的工程变更、总体协调等合理性按排。
4、机械设备进出场、爆破用品的调配、管理、使用等，均由承包方按有关法律法规的规定实施，发包方协助办理有关手续，相关费用由承包方承担。
5、施工过程中注意对施工区内的古树、名木、管网的保护，并承担责任事故的一切经济和法律后果。
6、工程竣工验收合格后，及时提交竣工报告、竣工资料、结算资料等一式三份。
7、自行办理本工程“建筑工程一切险”、“第三方责任险”等按照有关规定应当办理的有关保险，相关费用已列入工程总价由承包方自理。
八、监理单位：
1、本工程由监理公司执行监理服务工作。
2、总监理工程师。
3、监理职责按委托监理合同执行。
九、安全文明施工
1、承包方应遵守工程建设安全文明施工的有关规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查，杜绝安全隐患。
2、承包方应对施工现场作业人员进行入场安全教育，特种作业必须持证上岗，由于承包方安全措施不得力造成事故或危及损坏他人财产而带来的责任及费用，由承包方自行承担。
3、安全文明施工专项费按“xxx发［2006］177号”文件规定办理，本工程安全文明施工专项费为￥329100.00 元，在开工五日内支付50％，工程量完成50％时再付50％，由承包方按照有关规定专款专用于本工程安全文明施工的组织落实。
十、担保
（一）、承包方提交建设工程履约保证金
1、建设工程履约建设保证金为中标价的15%（按照中标价计算后为人民币527.00万元），提交到招标人指定的账户上，以确保建设资金的及时投入和本合同的正常履行。
2、建设工程履约建设保证金的退还时间及比例：按实际已完成工作量所占总工作量的比例，经发包方确认后同比例返还用于本工程建设资金投入（发包方不为此支付利息）。
3、建设工程履约建设保证金的管理方式：以企业银行账户转帐方式存入招标人指定的账户上，经发包方根据工程进度确认承包方的支取申请后，方可支取用于本工程建设资金投入。
4、若承包方拖欠民工工资，发包方有权将履约建设保证金优先支付给民工，在返还履行建设保证金时做相应的扣减。
（二）、发包方提供履约担保
发包方向承包方提供履约担保，担保方式为：
无
（三）、双方约定的其他担保事项：无
十一、合同份数
双方约定本合同正本二份、副本八份，双方各执正本一份、副本四份，均具同等效力。
十二、补充条款
1、西区需借土回填178117m3，业主指定在园区三横道路K0+000～
K1+440处挖借。
(运输距离按2公里计算，当取土点与填方区距离超过2公里时，所增加运输距离的费用双方按实协商调整)。
2 、本合同价款中不包括清除淤泥和换填等项目的费用，当实际施工中发生本合同中未计项目的费用时，双方按照实际收方工程量并按照协商价格另行签证补充。
3、因征地拆迁所影响的工期顺延，由此给承包人造成的窝工损失双方按照实际损失协商处理。
4、本合同由以下附件组成：
招标答疑及补遗文件、中标确认文件、投标文件将作为本合同附件。
双方在施工中的设计变更、签证单、核定单等为合同的有效组成部分。
5、本合同的解释及未尽事宜参照“通用条款”。
十三、合同生效
合同订立时间：20xx年04 月15 日
合同订立地点：xx区xx工业园
本合同双方约定：双方签章后即时生效；工程验收合格并支付完工程价款且双方无纠纷和争议后失效。
发包人：（公章）承包人：（公章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
发包代理人：承包代理人：
项目经办人：项目经办人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
日期：日期：。