保利商品房买卖合同
保利购房合同书样本
保利购房合同书样本保利购房合同买方：（买方姓名）身份证号码：（身份证号码）联系地址：（联系地址）联系电话：（联系电话）卖方：（卖方姓名）身份证号码：（身份证号码）联系地址：（联系地址）联系电话：（联系电话）鉴于买卖双方在平等自愿、公平公正的基础上，依据国家相关法律法规，达成以下购房合同：一、房源信息1. 房源名称：（填写房源名称）2. 房源地址：（填写房源地址）3. 房源面积：（填写房源面积）4. 建筑结构：（填写建筑结构）5. 房屋用途：（填写房屋用途）二、房屋价格及支付方式1. 房屋总价款为人民币（填写金额），买卖双方一致确认。
2. 买方按以下方式进行支付：a. 首付款：人民币（填写金额），在签订本合同后3日内支付给卖方。
b. 尾款：人民币（填写金额），在房屋交付时一次性支付给卖方。
三、房屋交付及验收1. 卖方应在签订合同后（填写具体时间）将房屋进行交付，并办理房屋交付手续。
2. 买方应在收到房屋时进行验收，确认房屋的基本设施设备齐全、无损坏。
3. 若发现房屋设施设备有问题或损坏，买方应立即通知卖方，并要求卖方进行维修或更换。
四、产权转移1. 卖方将在尾款支付完成后，办理房屋产权过户手续，确保房屋的合法产权转移至买方名下。
2. 买方应积极协助卖方办理相关产权过户事宜，提供相关身份证明及其他相关材料。
五、违约责任1. 若买方未按时支付首付款或尾款，应支付相应的违约金，违约金的计算标准为未付款金额的（填写百分比）。
2. 若卖方未按时交付房屋，应向买方支付相应的违约金，违约金的计算标准为房屋总价款的（填写百分比）。
六、其他条款1. 本合同一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同的附件包括但不限于房屋交付手续、产权过户手续等，附件与本合同具有同等法律效力。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，买卖双方应友好协商解决；协商不成时，可向所在地法院提起诉讼。
八、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为房屋交付之日。
保利买卖合同5篇
保利买卖合同5篇篇1保利买卖合同一、合同的当事人甲方：（出卖人）_________ 先生/女士身份证号：_____________住址：_____________电话号码：_____________乙方：（购买人）_________ 先生/女士身份证号：_____________住址：_____________电话号码：_____________二、合同约定1. 甲方同意将其名下位于_____________的房屋出售给乙方，乙方同意以_____________的价格购买该房屋。
2. 该房屋的交付日期为_____________，买卖双方需在此日期前完成相关手续。
3. 甲方保证该房屋所有权归属清晰，无任何纠纷；并且该房屋未被抵押或查封。
4. 乙方应在_____________之前支付该房屋的全款，甲方应在收到全款后将该房屋产权证书等相关文件交与乙方。
5. 双方约定，如因甲方原因致使该房屋无法交付，则甲方应承担违约责任，并赔偿乙方_____________。
6. 若乙方在规定时间内不履行支付义务，则视为乙方违约，甲方有权解除本合同，并可以要求乙方承担_____________的违约金。
7. 买卖房屋的相关税费由双方各自承担。
三、其他事项1. 甲方在签署本合同时已完成房屋的产权过户手续，保证能够按照本合同的约定将房屋产权证书、房屋钥匙等相关资料交付予乙方。
2. 本合同一式_____________份，甲乙双方各执_____________份，并自_____________生效。
3. 本合同如有争议，乙方可向_____________仲裁委员会申请仲裁。
甲方（签字）：_____________ 日期：_____________乙方（签字）：_____________ 日期：_____________本合同经签章确认后生效，有效期为_____________，到期后需双方协商是否续签。
篇2保利买卖合同，指的是由保利集团与买家签订的一种房地产买卖合同。
保利买卖合同3篇
保利买卖合同3篇篇1甲方（卖方）：姓名/名称：身份证号码/营业执照注册号：联系地址：联系电话：乙方（买方）：姓名/名称：身份证号码/营业执照注册号：联系地址：联系电话：鉴于：1. 甲方为合法拥有位于[详细地址]的房地产（以下简称“标的物”），并有权将其出售给第三方。
2. 乙方有意购买上述标的物，并愿意按照本合同的条款和条件进行交易。
经双方友好协商，特订立如下合同条款：第一条标的物描述标的物的具体情况包括但不限于：土地使用权性质、房屋面积、结构、用途、楼层、朝向等信息，均以实际状况为准。
第二条价格与支付方式1. 甲乙双方商定的标的物总价为人民币[具体金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。
2. 支付方式为一次性付款或分期付款，具体如下：- 若为一次性付款，乙方应在本合同签订后[具体时间]内，将全部购房款汇入甲方指定账户。
- 若为分期付款，首期款应在本合同签订后[具体时间]内支付，剩余款项应按双方约定的还款计划分期支付，并支付相应的利息或其他费用。
第三条产权转移与交付1. 在乙方支付全部购房款或最后一笔分期款项后，甲方应协助乙方办理产权过户手续，直至乙方取得标的物的完整产权证书。
2. 在产权转移前，甲方应确保标的物无任何权利负担（如抵押、查封等），并提供必要的文件证明。
第四条违约责任1. 若甲方未履行本合同义务，导致标的物无法正常交易，甲方应双倍返还乙方已支付的款项，并承担由此产生的所有损失。
2. 若乙方未按约定支付购房款，每逾期一天，应向甲方支付逾期款项总额的[具体比例]%作为违约金；逾期超过[具体天数]天，甲方有权解除合同，收回标的物，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。
第五条争议解决本合同在执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
若协商不成，可提交至[选择的仲裁机构名称]进行仲裁，或向[选择的法院名称]提起诉讼。
第六条其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
保利的购房合同范本
保利的购房合同范本
甲方（卖方）：
姓名：
身份证号：
联系地址：
联系电话：
乙方（买方）：
姓名：
身份证号：
联系地址：
联系电话：
鉴于甲方拥有合法出售房屋的权利，乙方有购买房屋的意愿，双方经友好协商，达成如下协议：
一、房屋基本情况
房屋地址：
房屋面积：
房屋户型：
二、房屋价款及支付方式
1. 房屋总价为人民币______元（大写______元整）。
2. 乙方应于______（具体时间）支付______元作为定金。
3. 剩余房款的支付方式及时间：______。
三、房屋交付
1. 甲方应于______（具体时间）将房屋交付给乙方。
2. 交付时房屋应具备的条件：______。
四、产权过户及相关事宜
1. 双方应在______（具体时间）内共同办理房屋产权过户手续。
2. 办理产权过户所需费用由______方承担。
五、违约责任
1. 若甲方违反本合同约定，未能按时交付房屋或办理产权过户，应向乙方支付违约金______元。
2. 若乙方违反本合同约定，未能按时支付房款，应向甲方支付违约金______元。
六、争议解决
如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项
1. ______。
2. ______。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字/盖章）：
日期：
乙方（签字/盖章）：
日期：。
保利地产购房合同模板
甲方（出卖人）：保利房地产开发有限公司法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]邮编：[公司邮编]电话：[公司电话]传真：[公司传真]乙方（买受人）：[买受人姓名]地址：[买受人地址]邮编：[买受人邮编]电话：[买受人电话]身份证号码：[买受人身份证号码]鉴于甲方拥有位于[具体地址]的房产，建筑面积为[建筑面积]平方米，套内建筑面积为[套内建筑面积]平方米，公用建筑面积为[公用建筑面积]平方米，房屋编号为[房屋编号]，乙方有意向购买该房产，双方经友好协商，就乙方购买甲方房产一事达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋位于[具体地址]，楼号为[楼号]，单元号为[单元号]，房屋编号为[房屋编号]。
2. 房屋建筑面积为[建筑面积]平方米，套内建筑面积为[套内建筑面积]平方米，公用建筑面积为[公用建筑面积]平方米。
3. 房屋单价为人民币[单价]元/平方米，总房款为人民币[总房款]元（大写：[大写总房款]）。
二、认购与保留1. 乙方同意购买甲方上述房产，甲方同意将上述房产出售给乙方。
2. 甲方承诺为乙方保留上述房产自[日期]至[日期]，在此期间，乙方有权与甲方协商签订正式的《商品房买卖合同》。
三、定金与签订正式合同1. 本协议签订时，乙方应向甲方支付定金人民币[定金金额]元（大写：[大写定金金额]）。
2. 乙方应在上述房号保留期限内，携本协议及定金收据至甲方售楼处，与甲方签订正式的《商品房买卖合同》。
3. 定金在正式合同签订后，如乙方因故解除合同，甲方无权退还定金；如甲方原因导致合同解除，甲方应双倍退还定金。
四、付款方式1. 乙方同意以下付款方式之一：a. 一次性付款：乙方应在签订正式合同之日起[付款期限]日内一次性支付全部房款。
b. 分期付款：乙方应在签订正式合同之日起[付款期限]日内支付首付款[首付款比例]%，剩余房款在[付款期限]日内分次付清。
c. 个人住房抵押贷款：乙方同意申请个人住房抵押贷款，首付款比例为[首付款比例]%，具体贷款事宜由乙方与银行协商。
长治保利购房合同
甲方：（出卖人）法定代表人：______地址：______邮编：______电话：______传真：______乙方：（买受人）地址：______邮编：______电话：______身份证号码：______为了保护商品房交易双方的合法权益，甲、乙双方经友好协商，就乙方认购甲方开发建设的商品房一事达成如下协议：一、房屋基本情况1. 乙方预定甲方开发建设的位于长治市区县路号楼盘：______号楼______单元______号房屋；2. 建筑面积为______平方米，其中套内建筑面积______平方米，公用建筑分摊面积为______平方米；3. 房屋单价为______元（人民币）/平方米，总房款为（小写）______元（人民币），（大写）______元（人民币）；4. 户型为______。
二、认购期间甲方承诺为乙方所预定房屋保留______天（自______年______月______日至______年______月______日）。
三、定金1. 本协议签订时，乙方向甲方支付定金人民币______元（小写）______元（人民币），（大写）______元（人民币）；2. 乙方须在上述房号保留期限内，携本协议到甲方售楼处，与甲方协商签订《商品房买卖（预售）合同》有关事宜；3. 上述定金在甲、乙双方签订《商品房买卖（预售）合同》时，由甲方退还乙方或抵作该房屋的购房价款。
四、付款方式1. 乙方同意选择下列种付款方式，在与甲方签订《商品房买卖（预售）合同》后向甲方支付购房价款；a. 一次性付款；b. 分期付款：于签约当日付______%，剩余房款在______日内分次付清；c. 个人住房抵押贷款：于签约当日付清房屋总价______%的首付款。
五、证明文件1. 乙方需提供以下证明文件：a. 身份证明：身份证、户口本等；b. 收入证明：工资证明、银行流水等；c. 婚姻状况证明：结婚证、离婚证等（如有）；d. 其他相关证明文件。
西安保利天汇购房合同附加合同
鉴于甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于____年__月__日签订了《西安保利天汇购房合同》（以下简称“主合同”），为了明确双方的权利和义务，特订立本附加合同，作为主合同的补充。
一、关于房屋交付1. 房屋交付时间：甲方应按照主合同约定的房屋交付时间，将房屋交付给乙方。
2. 房屋交付条件：房屋交付时，应满足以下条件：（1）房屋主体结构、地基基础和内部装修工程全部完成；（2）房屋内外公共设施、设备安装齐全，并符合设计要求；（3）房屋内外公共区域清洁、整洁，无垃圾、杂物；（4）房屋内外消防设施、安防设施齐全，并符合国家标准。
3. 房屋交付手续：房屋交付时，甲方应向乙方提供以下文件：（1）房屋所有权证书；（2）土地使用权证书；（3）房屋质量保证书；（4）房屋维修基金收据；（5）其他有关房屋交付的文件。
二、关于房屋质量与保修1. 房屋质量：甲方保证房屋在交付时符合国家有关建筑工程质量标准，如因房屋质量问题导致乙方遭受损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
2. 保修期限：房屋保修期限自房屋交付之日起计算，具体保修期限如下：（1）地基基础和主体结构在合理使用寿命内承担保修责任；（2）屋面防水、管道、卫生洁具等设施在保修期限内承担保修责任；（3）其他设施在保修期限内承担保修责任。
3. 保修服务：在保修期内，如房屋出现质量问题，乙方应立即通知甲方，甲方应在接到通知后及时进行检查、维修。
保修费用由甲方承担。
三、关于物业管理1. 物业管理费：乙方应按照物业管理合同约定，按时缴纳物业管理费。
2. 物业服务：乙方有权要求甲方提供的物业服务，包括但不限于以下内容：（1）房屋及配套设施的维护、保养；（2）小区环境卫生、绿化、安全等管理工作；（3）业主委员会、业主大会的召开和管理工作。
四、关于税费1. 税费承担：甲方应按照国家相关法律法规，及时向乙方缴纳房屋买卖税费。
2. 税费结算：税费结算按照主合同约定的方式执行。
保利房屋购买合同范本
保利房屋购买合同范本甲方（出售方）：_______________________身份证号：_________________________联系地址：_________________________电话：___________________________乙方（购买方）：_____________________身份证号：_________________________联系地址：_________________________电话：___________________________第一条房屋基本情况甲方所售房屋位于__________（地址），建筑面积为_____平方米，房屋用途为_____，房屋所有权证号为_____。
第二条房屋价格及付款方式1. 该房屋的成交价格为人民币_____元整（大写：_____元整）。
2. 乙方应在签订本合同之日起_____日内，向甲方支付定金人民币_____元整（大写：_____元整）。
3. 乙方应在_____年_____月_____日前，将房款人民币_____元整（大写：_____元整）支付给甲方。
4. 甲方应在收到全部房款后_____日内，将房屋交付给乙方。
第三条房屋交付及相关事宜1. 甲方应在交付房屋时，将房屋的相关权证原件交给乙方。
2. 甲方应确保房屋交付时的状况与合同约定一致，如有瑕疵应及时修复。
3. 乙方应在接收房屋时，对房屋进行验收，如有问题应及时提出。
第四条产权过户及税费承担1. 双方应在本合同签订后_____日内，共同前往房屋所在地的房地产管理部门办理产权过户手续。
2. 办理产权过户手续所需的税费，由甲乙双方按照国家规定各自承担。
第五条违约责任1. 如甲方未能按时交付房屋或房屋存在质量问题，甲方应承担违约责任，退还乙方已支付的房款，并按照合同约定支付违约金。
2. 如乙方未能按时支付房款或拒绝接收房屋，乙方应承担违约责任，甲方有权没收定金，并按照合同约定支付违约金。
保利城房屋购买合同范本
保利城房屋购买合同范本甲方（卖方）：_______________________地址：________________________________法定代表人：__________________________乙方（买方）：_______________________地址：________________________________法定代表人：__________________________鉴于甲方为保利城房屋的合法所有者，乙方有意向购买甲方所有的保利城房屋，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下合同条款：第一条房屋信息1.1 房屋位置：保利城_____区_____栋_____号。
1.2 房屋面积：_____平方米。
1.3 房屋用途：住宅。
1.4 房屋权属：甲方保证该房屋为其合法所有，无任何权属争议。
第二条房屋价格及支付方式2.1 房屋总价为人民币（大写）：_____元整（￥_____元）。
2.2 乙方应于本合同签订之日起_____日内支付定金人民币（大写）：_____元整（￥_____元）。
2.3 乙方应于房屋过户手续办理完毕之日起_____日内支付剩余房款。
第三条房屋交付3.1 甲方应于乙方支付定金后_____日内将房屋交付给乙方。
3.2 交付时，甲方应保证房屋结构安全，设施设备完好，符合居住条件。
第四条房屋过户4.1 甲方应协助乙方办理房屋过户手续，包括但不限于提供必要的文件和资料。
4.2 过户费用由_____方承担。
第五条双方权利与义务5.1 甲方保证所售房屋无抵押、无查封、无债务纠纷。
5.2 乙方应按时支付房款，并在约定时间内办理房屋过户手续。
5.3 双方应遵守国家有关房地产交易的法律法规，不得违反。
第六条违约责任6.1 如甲方未能按期交付房屋或房屋存在权属纠纷，应向乙方支付违约金，违约金为房屋总价的_____%。
6.2 如乙方未能按时支付房款，应向甲方支付违约金，违约金为逾期未付款项的_____%。
保利购买合同模板
保利购买合同甲方（出售方）：[甲方姓名/单位名称]（以下简称"甲方"）地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]乙方（购买方）：[乙方姓名/单位名称]（以下简称"乙方"）地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就以下条款达成一致，以书面形式订立本合同，共同遵守并信守合同约定。
一、合同目的1.1 甲方同意将其拥有并合法拥有的[商品/房产/服务]出售给乙方，乙方同意购买该[商品/房产/服务]。
二、商品/房产/服务描述2.1 甲方将出售给乙方的[商品/房产/服务]包括但不限于：[详细描述]。
2.2 乙方确认并接受上述[商品/房产/服务]的描述，无异议。
三、交付及验收3.1 甲方应在本合同签订后[具体时间]内将[商品/房产/服务]交付给乙方。
3.2 乙方应在收到[商品/房产/服务]后进行验收，如有质量问题或与约定不符之处，应及时通知甲方。
四、价格及支付方式4.1 乙方应向甲方支付的总价款为人民币[具体金额]（大写：[具体金额大写]）。
4.2 乙方应在本合同签订后[具体时间]内一次性支付上述总价款给甲方。
五、风险转移5.1 自[具体交付时间]起，[商品/房产/服务]的所有权及风险转移至乙方，甲方不再承担相关责任。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
6.2 若因不可抗力等原因导致无法履行本合同的一方，应及时通知对方，并尽最大努力减少损失。
七、争议解决7.1 因本合同引起的争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他条款8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完毕各自在本合同项下的全部义务后终止。
8.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
（以下无正文，为签署页）甲方（盖章）：_________________ 日期：_________________乙方（盖章）：_________________ 日期：_________________。
保利购买合同模板
保利购买合同模板合同编号：[编号]甲方（购买方）：[甲方名称]乙方（出售方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，就甲方购买乙方所属物业事宜，达成如下合同：第一条合同目的甲方同意购买，乙方同意出售，双方根据本合同的约定，就以下房产进行买卖交易。
第二条房产信息1. 房产名称：______（以下简称“房产”）2. 房产地址：______3. 房产面积：______平方米4. 房产所有权证号：______第三条交易价格1. 甲方同意以人民币（￥）______元的价格购买上述房产。
2. 乙方同意接受甲方支付的以上金额作为房产的售价。
第四条交易方式及期限1. 甲方应在本合同签订之日起______日内向乙方支付上述购买金额。
2. 乙方应在收到全部购买款项后，向甲方交付房产所有权证书及相关房产证明文件。
第五条过户手续1. 双方同意在签订本合同后，共同办理房产过户手续，将房产所有权正式过户至甲方名下。
2. 过户费用由双方共同承担，甲方承担______%，乙方承担______%。
第六条保证与承诺1. 甲方保证向乙方支付的购买款项来源合法，不存在任何违法、违规行为。
2. 乙方保证房产所有权证明文件的真实有效，不存在任何法律纠纷或争议。
第七条违约责任1. 任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的一切损失，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费用等。
2. 若因一方违约致使合同无法履行，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。
第八条其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至房产过户手续办理完毕之日止。
（以下无正文）甲方（盖章）：________ 日期：______年______月______日乙方（盖章）：________ 日期：______年______月______日。
购房合同保利
购房合同甲方（出卖人）：乙方（买受人）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方购买甲方房屋事宜，经友好协商达成一致，订立本合同。
第一条房屋基本情况1.1 甲方房屋座落于市____区____街道____号，房屋结构____，房屋所有权证号____，房屋规划用途____。
1.2 甲方房屋共有____套，套内建筑面积为____平方米，共有____个专有部位，共有____个共有部位。
第二条房屋交易价格及支付方式2.1 双方确认，本合同所涉及的房屋交易总价为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2.2 乙方采取以下方式支付购房款：（1）一次性付款：乙方在本合同签订之日起____个工作日内，向甲方支付购房款共计人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
（2）按揭贷款：乙方在本合同签订之日起____个工作日内，向甲方支付首付款共计人民币（大写）：____元整（小写）：____元，剩余房款人民币（大写）：____元整（小写）：____元，通过向____银行申请按揭贷款方式支付。
2.3 乙方支付购房款后，甲方应当向乙方交付房屋，并办理房屋所有权转移登记手续。
第三条房屋交付及质量保证3.1 甲方应在本合同签订之日起____个工作日内，将房屋交付给乙方。
3.2 甲方保证交付的房屋符合以下标准：（1）符合规划设计要求，具备竣工验收合格手续；（2）主体结构安全，不存在重大质量问题；（3）设施设备齐全，功能正常；（4）符合房屋买卖合同及补充协议的约定。
第四条房屋所有权转移登记4.1 乙方应在本合同签订之日起____个工作日内，向房地产登记机构申请办理房屋所有权转移登记手续。
4.2 甲方应协助乙方办理房屋所有权转移登记手续，提供必要的文件和证明材料。
4.3 房屋所有权转移登记费用由乙方承担。
第五条违约责任5.1 甲方未按本合同约定交付房屋的，应当按照迟延交付部分房价款的____%向乙方支付违约金；逾期交付超过____个月的，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。
保利城购房合同范本
保利城购房合同范本甲方（出卖人）：公司名称：[保利城开发商公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]联系地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（买受人）：姓名：[买受人姓名]身份证号码：[身份证号码]联系地址：[联系地址]联系电话：[联系电话]一、商品房基本情况乙方所购商品房为保利城[具体楼栋号、房号]，建筑面积为[建筑面积数值]平方米，套内建筑面积为[套内建筑面积数值]平方米。
该商品房的用途为[住宅/商业等]，属[钢筋混凝土结构/钢结构等]结构，层高为[层高数值]米。
二、商品房价款该商品房单价为每平方米[单价数值]元，总价款为人民币[总价款数值]元（大写：[大写金额]）。
三、付款方式及期限乙方按下列第[付款方式选项]种方式按期付款：1. 一次性付款乙方应在[签订合同之日/约定的时间]内，一次性付清全部房款。
2. 分期付款乙方应在[签订合同之日/约定的时间]内，支付首期房款人民币[首期房款数值]元（大写：[大写金额]）；剩余房款人民币[剩余房款数值]元（大写：[大写金额]），乙方应在[约定的分期付款时间]内分期支付。
3. 贷款方式付款乙方应在[签订合同之日/约定的时间]内，支付首付款人民币[首付款数值]元（大写：[大写金额]）；剩余房款人民币[剩余房款数值]元（大写：[大写金额]），乙方应向[贷款银行名称]申请贷款支付，并按照贷款银行的要求提供相关资料和办理相关手续。
四、交付期限及条件甲方应当在[约定的交付时间]前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第[交付条件选项]种条件，并符合本合同约定的商品房交付乙方使用：1. 该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件。
2. 该商品房已取得房屋测绘报告。
但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，甲方可据实予以延期：1. 遭遇不可抗力，且甲方在发生之日起[不可抗力的通知时间]内告知乙方的。
2. 因政府部门的行为或其他非甲方原因导致工程延误的。
保利西悦湾购房合同
保利西悦湾购房合同甲方（卖方）：保利地产有限公司乙方（买方）：【买方姓名】鉴于甲方是位于【项目地址】的保利西悦湾项目的开发商，乙方有意向购买该项目的房产，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方购买甲方开发的保利西悦湾项目房产事宜，经协商一致，订立本合同。
第一条房产信息1.1 房产位置：【具体楼栋号】，位于保利西悦湾项目内。
1.2 房产类型：【住宅/商业/办公等】。
1.3 建筑面积：【具体面积】平方米。
1.4 房产价格：总价为人民币【具体金额】元整。
第二条付款方式2.1 乙方选择以下第【1/2/3】种付款方式：（1）一次性付款：乙方应在签订本合同后【具体天数】天内支付全部房款。
（2）分期付款：乙方应按照甲方要求的分期计划支付房款。
（3）按揭贷款：乙方应自行办理按揭贷款手续，并在【具体天数】天内将首付款支付给甲方。
第三条交付条件3.1 甲方应保证房产在交付时符合国家及地方相关法律法规规定的质量标准。
3.2 交付时间：甲方应在【具体日期】前将房产交付给乙方。
第四条产权登记4.1 甲方负责协助乙方办理产权登记手续。
4.2 乙方应在房产交付后【具体天数】天内，按照甲方要求提供办理产权登记所需的所有文件和资料。
第五条违约责任5.1 如甲方未按期交付房产，应按日向乙方支付房产总价款【百分比】%的违约金。
5.2 如乙方未按期支付房款，应按日向甲方支付未付房款【百分比】%的违约金。
第六条争议解决6.1 双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
6.2 如果协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：保利地产有限公司授权代表（签字）：【授权代表姓名】乙方（签字）：【买方姓名】签订日期：【签订日期】【注：以上内容为示例，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整和完善。
保利购房合同协议书范本
尊敬的购房者：感谢您选择保利房地产开发的房屋，为了保障您的权益，现将购房合同协议书范本如下：一、合同主体1. 出卖人（以下简称开发商）：保利房地产开发有限公司（以下简称保利公司）2. 买受人（以下简称购房者）：二、房屋基本信息1. 房屋位置：2. 房屋面积：3. 房屋类型：4. 房屋总价：5. 付款方式及金额：三、交付及办理手续1. 开发商保证按照合同约定的时间和条件交付符合国家质量标准和设计要求的房屋。
2. 购房者应当在收到房屋交付通知后及时验收，并在验收合格后办理房屋交付手续。
3. 购房者办理房屋交付手续时，应当向开发商提供以下材料：a) 身份证明文件；b) 购房合同；c) 付款凭证；d) 其他开发商要求的材料。
四、质量及保修1. 开发商应当按照国家相关法律法规和工程建设强制性标准，保证房屋质量。
2. 开发商对房屋主体结构、设备设施、装修装饰等质量问题负责保修，保修期限不低于法律法规规定的最低保修期限。
3. 购房者发现房屋质量问题，应当在合理期限内通知开发商，开发商应当在接到通知后及时处理。
五、产权及过户1. 开发商保证所售房屋产权清晰，无任何法律纠纷。
2. 购房者应当自房屋交付之日起办理产权过户手续，开发商应当给予协助。
3. 产权过户所产生的费用由购房者承担。
六、费用及结算1. 购房者应当支付房屋总价款，具体金额及支付方式见附件。
2. 购房者应当承担购房过程中发生的一切费用，包括但不限于税费、手续费等。
3. 开发商应当提供合法的发票。
七、违约责任1. 开发商未按照合同约定时间、条件交付房屋的，应当按照购房者损失赔偿。
2. 购房者未按照合同约定支付房款的，应当按照开发商损失赔偿。
3. 双方因不可抗力导致不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。
八、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他1. 本合同一式两份，双方各执一份。
保利购房合同书样本
保利购房合同书样本一、合同双方：甲方（买方）：________________身份证号：________________乙方（卖方）：保利房地产集团有限公司统一社会信用代码：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方购买乙方开发的位于____________的房产事宜，经友好协商，达成如下协议：二、房产基本信息：1. 房产名称：________________2. 房产地址：________________3. 建筑面积：________________平方米4. 套内面积：________________平方米5. 房产性质：商品房6. 房产用途：住宅7. 房产权属：商品房产权8. 房产登记日期：________________三、房产交易价格及支付方式：1. 房产总价款：人民币（大写）________________元整（￥_________）。
2. 付款方式：一次性付款。
3. 付款时间：自本合同签订之日起____个工作日内，甲方将房款支付给乙方指定的账户。
四、房产交付：1. 乙方应在收到房款后____个工作日内，将房产交付给甲方。
2. 交付标准：乙方交付的房产应符合国家有关规定和质量标准，具备正常使用功能。
3. 交付手续：甲乙双方在交付房产时，应共同办理房产交付手续，包括但不限于签署《房屋交接确认书》等。
五、房产权属登记：1. 乙方应在收到房款后的____个工作日内，协助甲方办理房产权属登记手续。
2. 甲方应在收到乙方通知后的____个工作日内，携带相关证件和资料到指定部门办理房产权属登记手续。
六、违约责任：1. 如甲方未按照本合同约定的时间和方式支付房款，乙方有权解除本合同，已付房款中扣除违约金后退还给甲方。
2. 如乙方未按照本合同约定的时间和方式交付房产，甲方有权解除本合同，并要求乙方按照约定支付违约金。
保利预售房屋买卖合同模板
甲方（出卖人）：________________________乙方（买受人）：________________________鉴于甲方是位于________________________的房屋的合法所有者，并愿意将该房屋预售给乙方，乙方愿意购买该房屋，双方经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋地址：________________________2. 房屋用途：________________________3. 房屋结构：________________________4. 房屋面积：________________________平方米5. 房屋套内面积：________________________平方米6. 房屋产权证号：________________________7. 房屋预售许可证号：________________________二、预售价格及支付方式1. 预售总价：人民币________________________元整（大写：________________________元整）。
2. 付款方式：（1）首付款：乙方应在签订本合同之日起________________________日内支付首付款人民币________________________元整（大写：________________________元整）；（2）分期付款：乙方应在签订本合同之日起________________________日内支付分期付款人民币________________________元整（大写：________________________元整），具体付款时间及金额如下：________________________________________________________________________________________________________________________（3）尾款：乙方应在房屋交付使用前支付尾款人民币________________________元整（大写：________________________元整）。
保利购房合同模板
保利购房合同模板甲方（卖方）：[甲方全称]乙方（买方）：[乙方全称]鉴于甲方为房产所有者，乙方有意购买甲方所持有的房产，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下购房合同：第一条房产信息1. 房产位置：[详细地址]。
2. 房产面积：[建筑面积]平方米。
3. 房产性质：[住宅/商业/其他]。
4. 房产状态：[毛坯/精装修/其他]。
第二条交易价格1. 房产交易总价为人民币[总价]元整（￥[大写金额]）。
第三条付款方式1. 乙方应于本合同签订之日起[付款期限]内支付定金人民币[定金金额]元整（￥[大写金额]）。
2. 剩余房款乙方应于[具体日期]前一次性支付或按照以下分期付款方式支付：- 第一期：[支付金额]元，支付日期：[支付日期]。
- 第二期：[支付金额]元，支付日期：[支付日期]。
- 以此类推。
第四条房产交付1. 甲方应于乙方支付全部房款后[交付期限]个工作日内将房产交付给乙方。
2. 交付时，甲方应保证房产结构安全、设施设备完好。
第五条产权过户1. 甲方负责在房产交付后的[过户期限]个工作日内办理产权过户手续。
2. 乙方应协助甲方提供必要的过户文件和信息。
第六条违约责任1. 如甲方未能按时交付房产或办理产权过户，应按日支付乙方违约金，违约金为未履行部分金额的[违约金比例]%。
2. 如乙方未能按时支付房款，应按日支付甲方违约金，违约金为未支付部分金额的[违约金比例]%。
第七条争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他约定[双方可在此条款中约定其他未尽事宜]。
第九条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签章）：_____________________乙方（签章）：_____________________签订日期：____年____月____日[注：本模板仅供参考，具体合同内容应根据实际情况调整，并建议在签订前咨询专业法律人士。
保利购房合同补充协议
保利购房合同补充协议
---
甲方（卖方）：保利地产有限公司
乙方（买方）：[购房者姓名]
鉴于甲乙双方于[签订日期]签订了《保利地产购房合同》（以下简称“原合同”），现因[具体原因]，双方协商一致，达成如下补充协议：
一、关于交付时间
1. 原合同约定的房屋交付时间为[原交付时间]。
现经双方协商，同意将交付时间调整为[新交付时间]。
甲方应确保在新的交付时间内完成房屋建设并交付给乙方。
2. 如甲方未能在新的交付时间内完成交付，应按照原合同规定向乙方支付违约金。
二、关于装修标准
1. 原合同中约定的装修标准为[原装修标准]。
现经双方协商，同意将装修标准提升至[新装修标准]。
甲方应按照新的装修标准进行房屋装修。
2. 如甲方未能按照新的装修标准进行装修，应按照原合同规定向乙方支付违约金，并负责重新装修至符合新标准。
三、关于付款方式
1. 原合同中约定的付款方式为[原付款方式]。
现经双方协商，同意将付款方式调整为[新付款方式]。
乙方应按照新的付款方式向甲方支付房款。
2. 如乙方未能按照新的付款方式支付房款，应按照原合同规定向甲方支付违约金。
四、其他事项
1. 本补充协议是对原合同的补充和修改，与原合同具有同等法律效力。
如本补充协议与原合同有任何冲突之处，以本补充协议为准。
2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：保利地产有限公司
乙方（签字）：[购房者姓名]
签订日期：[签订日期]
---。
保利华府购房合同模板
保利华府购房合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！保利华府购房合同模板合同双方：买方（以下简称甲方）：卖方（以下简称乙方）：鉴于甲方愿意购买乙方开发的位于____市的保利华府项目（以下简称本项目）的房屋，现经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 房屋基本状况1.1 本项目位于____市____区____路____号，房屋编号为____，建筑结构为____，建筑面积为____平方米。
1.2 甲方购买的房屋为____室____厅____卫，建筑结构为____，套内面积为____平方米。
第二条 房屋价格与支付方式2.1 本合同约定房屋的总价为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2.2 甲方应按照以下方式支付房价款：（1）甲方于本合同签订之日起____个工作日内，向乙方支付房价款的____%；（2）甲方应于____年____月____日前，向乙方支付剩余的房价款。
第三条 交付及交付条件3.1 乙方应按照合同约定，将符合交付条件的房屋交付给甲方。
3.2 甲方应按照合同约定，按时接受房屋的交付。
第四条 质量及保修4.1 乙方应保证其所售房屋的质量符合国家相关法律法规及行业标准。
4.2 乙方应对房屋主体结构及附属设施进行保修，保修期限自房屋交付之日起计算，保修期限为____年。
第五条 违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同约定的房价款的____%。
5.2 因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。
第六条 争议解决本合同履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条 其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至房屋交付完毕之日终止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
保利商品房买卖合同
保利商品房买卖合同
甲方：卖方（姓名/公司名称）
住所（或营业场所）：（详细地址）
身份证明（或证件号码）：
联系电话：
乙方：购房人（姓名/公司名称）
住所（或营业场所）：（详细地址）
身份证明（或证件号码）：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，本着平等互利的原则，就甲方名下位于（楼盘名称）、（楼栋号）、（房号）的商品房买卖事宜达成如下协议：
一、房屋基本情况
1.1 房屋基本情况：该房屋所在楼盘为甲方开发的商品房项目，总楼层数为（楼层数），该房屋位于（楼层数）层，建筑面积（平方米）。
1.2 房屋权属证明：甲方将在签订本合同时，向乙方出示房屋
权属证明。
二、房屋交付和交付标准
2.1 房屋交付时间：双方约定，房屋交付时间为自本合同签订
之日起（具体天数）个工作日内交付乙方。
2.2 房屋交付标准：房屋应当符合国家规定的建筑工程标准，质量合格，能够正常使用。
甲方承诺提供不少于（安全起居标准）的住房质量标准给乙方。
三、房屋价格和支付方式
3.1 房屋总价：本次买卖房屋总价为人民币（具体金额）元。
3.2 首付款及分期付款：乙方应在签订本合同时向甲方支付首付款为人民币（具体金额）元，剩余款项应按以下方式支付：（1）乙方应自房屋交付之日起（具体天数）个工作日内支付剩余房款人民币（具体金额）元；
（2）乙方应自房屋交付之日起（具体天数）个工作日内支付剩余房款人民币（具体金额）元；
（3）乙方应自房屋交付之日起（具体天数）个工作日内支付剩余房款人民币（具体金额）元。
四、税费和其他费用
4.1 房屋交付之前的税费和其他费用由甲方承担，房屋交付之后产生的税费和其他费用由乙方承担。
4.2 预售税收补缴：如因政策调整导致房屋交付之前预售税收发生补缴情况，补缴部分由甲方向乙方收取。
五、房屋过户和权属变更
5.1 房屋过户：房屋交付后，双方应联合办理房屋过户手续，乙方自行承担过户费用。
5.2 房屋权属变更：房屋过户手续办理完毕后，房屋权属由甲方变更为乙方所有。
六、违约责任
6.1 乙方违约责任：如乙方未按规定时间支付房款的，应按未
支付部分金额的百分之（具体比例）向甲方支付违约金。
6.2 甲方违约责任：如甲方未按规定时间交付房屋的，应按未
交付日期计算，每延迟一天向乙方支付房屋总价千分之（具体比例）的违约金。
七、争议解决
7.1 本合同的解释、效力和履行，以及合同争议的解决，均适
用中华人民共和国法律。
7.2 如因履行本合同发生争议，甲乙双方应友好协商解决，协
商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
八、其他约定事项
8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）后生效。
8.3 本合同未尽事宜，双方另行协商。
甲方（卖方）：乙方（购房人）：
签约日期：签约日期：。