工程授权委托函
工程项目验收授权委托书
工程项目验收授权委托书尊敬的各位工程项目验收委员会成员：您好！我代表项目业主单位，特此向各位成员致以诚挚的问候和感谢！根据我国相关法律法规和工程建设合同约定，工程项目竣工后需进行验收。
为确保验收工作的顺利进行，经项目业主单位研究决定，特此授权委托贵委员会负责组织并实施该工程项目的竣工验收工作。
一、工程项目概况工程项目名称：XXXXXXXXXXXX工程项目地点：XXXXXXXXXXXX工程项目规模：XXXXXXXXXXXX工程项目投资：XXXXXXXXXXXX工程开工日期：XXXXXXXXXXXX工程竣工日期：XXXXXXXXXXXX项目业主单位：XXXXXXXXXXXX施工单位：XXXXXXXXXXXX设计单位：XXXXXXXXXXXX监理单位：XXXXXXXXXXXX二、授权范围1. 贵委员会有权对工程项目进行全面检查，包括工程质量、安全、环保、进度等方面。
2. 贵委员会有权组织专家对工程项目进行评审，并提出验收意见。
3. 贵委员会有权要求项目业主单位、施工单位、设计单位和监理单位提供相关资料和文件。
4. 贵委员会有权对工程项目进行不定期抽查，以确保工程质量的稳定。
5. 贵委员会有权对验收过程中发现的问题进行处理，并要求相关单位进行整改。
三、授权期限本授权委托书有效期自签署之日起至工程项目竣工验收合格之日止。
四、其他事项1. 项目业主单位应积极配合贵委员会开展验收工作，并提供必要的协助。
2. 施工单位、设计单位和监理单位应严格按照法律法规和合同约定，确保工程质量、安全、环保等方面符合相关要求。
3. 验收过程中如出现争议，各方应友好协商解决，必要时可依法申请仲裁或提起诉讼。
4. 本授权委托书一式肆份，项目业主单位、贵委员会各执一份，施工单位、设计单位和监理单位各执一份。
再次感谢各位验收委员会成员对工程项目验收工作的支持和关心！敬请予以函复，以便我们做好相关准备工作。
顺祝商祺！项目业主单位：（盖章）法定代表人：（签名）年月日。
工程施工授权委托书
工程施工授权委托书委托人（甲方）：地址：电话：法定代表人：身份证号码：受托人（乙方）：地址：电话：法定代表人：身份证号码：鉴于委托人拥有一定的工程项目，并希望委托受托人进行施工管理，经双方友好协商，特签订本授权委托书，并遵照以下条款执行：一、委托内容委托人委托受托人为其负责（项目名称）工程的施工管理工作，具体包括但不限于设计评审、施工招投标、施工合同签订、工程监理等工作。
委托人授权受托人在施工过程中代表委托人与工程相关方进行协商，制定工程计划及执行方案，确保工程按时按质完成。
二、工作范围受托人应按照委托人的指示和要求，全面负责工程施工管理工作，包括但不限于：1. 制定施工方案：根据委托人的要求和实际情况，制定详细的施工方案，包括施工进度、质量要求、安全措施等。
2. 施工招投标：组织工程的施工招投标工作，选定合适的承包商，并与承包商签订施工合同。
3. 施工监督：监督施工过程，确保施工按照设计要求和合同约定进行，及时发现和解决施工中出现的问题。
4. 质量验收：进行工程质量验收，确保工程质量符合相关标准要求，接受监理单位的监督。
5. 安全管理：建立安全管理制度，加强施工安全管理工作，确保工程施工过程中的安全。
三、工作报酬委托人应按照受托人所提供的服务和完成的工作支付相应的报酬。
双方应在签订本委托书时明确约定工作报酬的数额和支付方式，以确保受托人得到应有的报酬。
四、保密责任受托人应对委托人提供的相关资料和信息严格保密，未经委托人允许不得向任何第三方透露相关信息。
受托人违反保密责任将承担相应的法律责任。
五、违约责任若受托人未按照委托书约定的要求履行工程施工管理工作，则应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿委托人的经济损失、停止工程管理等。
六、争议解决本委托书所引起的一切争议，双方应友好协商解决，若协商不成则提交有管辖权的人民法院解决。
七、其他事项1. 本委托书经委托人、受托人签字或盖章即生效，具有法律效力。
工程分包授权委托书范本
工程分包授权委托书范本本授权委托书系甲乙双方就工程项目分包事宜达成的一致协议，由甲方（以下简称“委托方”）授权乙方（以下简称“受托方”）在一定范围内代表委托方处理相关工程分包事项。
一、授权范围1. 受托方有权代表委托方参与工程项目的分包投标、中标过程，并就相关一切事宜进行确认。
2. 受托方有权代表委托方参与分包合同的谈判，有权确认分包合同以及相关之所有合同文件（包括但不限于备忘录、会议纪要等）的全部内容。
3. 受托方有权代表委托方签订分包合同以及相关之所有合同文件，合同一经签订，委托方即依法严格履行。
4. 受托方有权代表委托方就分包合同履行相关之一切文件资料（包括但不限于工作联系单、工作签证单、往来函件、决算文件、结算文件）进行制定、提交、签认等，进行施工管理，并特别授权代表委托方收取相应工程款。
5. 受托方有权代表委托方就分包的谈判、签订、履行、决算、结算以及其他方面所发生之一切事务，进行处断、决策、执行。
二、授权期限本授权委托书的有效期自签署之日起至工程项目分包合同履行完毕之日止。
三、其他事项1. 受托方在行使委托书上的合法权力时，委托方不承担任何法律责任。
2. 受托方不得将授权事项转委托给第三方。
3. 委托方在授权范围内，对受托方签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，予以承认。
4. 本授权委托书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
四、法律适用及争议解决本授权委托书适用中华人民共和国法律，就本授权委托书所引起的或与本授权委托书有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、签署委托方（盖章）：____________法定代表人（签字）：____________身份证号码：____________受托方（盖章）：____________法定代表人（签字）：____________身份证号码：____________签署日期：____________注：本范本仅供参考，具体内容请根据实际情况和需求进行修改和完善。
工程委托函范文3篇
工程委托函范文3篇工程委托函范文篇一：工程施工委托函甲方：(委托方)：乙方：(受托方)：自愿将工程建设任务委托给(以下简称乙方)，由乙方进行配电工程建设。
乙方应严格按照设计方案和国家相关施工标准进行施工。
如甲方或供电部门对未按设计方案施工提出整改意见，乙方应立即按设计方案进行整改，直至合格。
本委托书一式两份，双方各执一份。
自签字之日起生效，项目完成后，本委托书自动终止。
未尽事宜，双方协商解决。
甲方(签章)：乙方(签章)：日期：日期：工程委托函范文篇二：工程施工委托函XX市二建集团：兹委托贵单位承建XX市XX单位业务用房修缮工程施工，具体工程委托约定如下：一、工程范围：X大楼楼层内间改病房及其它零星工程维修二、施工依据:由于修补工程零碎，无法出图，施工过程中双方要对隐蔽工程进行签证。
三、工期：20天，开工日期自20xx年x月x日开始。
四。
工程验收:工程完工后，双方对维修工程进行验收，并出具验收报告。
五、工程结算依据：委托XX市财政投资评审中心审核。
6.支付:结算审核后，按相关程序支付工程款。
七。
保修:所有建筑工程的保修期为一年。
八、违约：由于施工方原因导致工期延误的，每延期1天，按主体工程总施工费10%扣罚;由工程委托方原因导致延误的，工期相应顺延。
委托单位：被委托单位：XX市二建集团 (盖章) (盖章)签约代表：签约代表：签约日期：年月日工程委托函范文篇三：致：深圳团股份兹委托贵单位承建海南儋州沙盘模型底座施工，具体工程委托约定如下：1. 工程范围：海南儋州沙盘模型底座2. 施工依据：配合营销部顺利开放3. 工期： (填写工期及开工日期)4.工程质量验收标准:按国家现行工程质量验收标准执行。
5. 工程结算依据：本工程计价办法采用全费用总价包干：82293.16元(人民币：捌萬贰仟贰佰玖拾叁点壹陆);计价项目及单价见报价单。
6.保修：按照合同第五条有关条款7.付款：工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的80%，办理完毕结算后14天内支付至结算造价的95%，余款待保修期满后14天内一次付清。
授权委托书标准版10篇
授权委托书标准版10篇授权委托书标准版1委托人：________________被委托人：_______________委托事项：本人同意委托_______________代为办理该项事项，由此委托而产生一切后果和带来相关损失由本人承担。
特此!委托人(签名)：被委托人(签名)：年月日授权委托书标准版2委托方(甲方)：受托方(乙方)：甲方委托乙方工程项目为_______双湖泊岸6、7、8楼外墙油漆涂料工程_______，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：一、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的工程项目施工要求及说明。
二、委托授权内容：1、材料要求：腻子粉、潭涂、底面漆全部为邱氏;2、施工流程：满刮腻子一遍→打磨→潭涂→底漆一遍→面漆二遍;3、所有外墙涂料工程造价为每平方米_______元。
4、工程款结算：工程完工后甲方及时组织验收，验收合格后由新七集团相关部门出具工程量，经三方(新七集团、甲方、乙方)确认后按每平方米_______元结算。
5、安全文明：施工现场如发生安全文明事故所产生的费用在_______元以内由乙方负责。
三、双方的责任和义务(一)、甲方的责任和义务(1)甲方负责考核工程进度，并按进度拨付工程款。
(2)甲方负责派技术人员进行现场指导施工、技术监督。
(二)、乙方的责任和义务(1)乙方责任组织施工队伍于规定时间进场施工，并保证到规定竣工时间前全面完成施工任务。
(2)乙方负责按照有关技术规范进行施工，并服从甲方技术人员的现场指导及质量监督。
(3)除不可抗拒自然灾害以外，乙方责任工程质量，确保顺利通过验收。
(4)乙方必须严守信誉，确保按时完成。
若乙方不按时、按质、按量完工，甲方有权终止合同。
(5)工程竣工及时向甲方申请收验。
(6)乙方必须为施工工人办理工伤保险后方可施工。
(7)因工程需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。
(8)甲方需满足乙方的施工要求，因甲方原因未达到乙方施工要求所产生的费用全部由甲方承担。
工程委托书范文4篇
【工程招标代理授权委托书】本授权书规定：我系的法定代表人，现授权委托为的招标代理，代理事项为：1.拟定投标方案；2、拟定招标公告或者发出投标邀请书;3.审查潜在投标人的资格；4、编制招标文件;5.组织现场踏勘和答疑；6、组织开标、评标;7.项目合同草案；8、与招标有关的其它事宜。
我确认招标代理机构在委托事项范围内签署的所有文件以及与之相关的所有事项。
本委托有效期限为：委托签署之日至招标办发放备案表止。
授权委托人无转委托权，特此委托。
(公司盖章)法定代表人： XX 年月日【工程项目授权委托书】客户(甲方)：受托方(乙方)：甲方委托乙方保质保量完成任务。
经甲乙双方商议一致，达成如下协议：一、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的工程项目设计任务书，明确项目设计应达到标准及性能等;该任务书作为乙方设计该工程项目的依据。
二、授权内容：项目要求：三、双方的责任和义务(一)、甲方的责任和义务(1) 甲方负责评估项目进度，并根据进度分配项目资金。
(2)甲方负责派技术人员进行现场指导施工、技术监督。
(3) 征地拆迁由甲方配合乡镇办理。
(4)工程竣工，甲方及时组织综合验收。
(二) 乙方的责任和义务(1)乙方责任组织施工队伍于规定时间进场施工，并保证到规定竣工时间前全面完成施工任务，向甲方提交工程成果及竣工文图板材和其他材料。
(2)乙方所承包的工程建设项目不得分包或者转包。
(3) 乙方必须自觉遵守当地的村规民约，否则，任何矛盾和事故均由乙方负责。
(4)由乙方造成的工程质量事故及施工安全事故责任由乙方全部承担。
(5) 乙方应按照像关技术规范负责施工，并服从甲方技术人员的现场指导和质量监督。
(6)除不可抗拒自然灾害以外，乙方责任工程质量，确保顺利通过验收。
(7) 乙方必须严格遵守其信誉，确保按时完成。
如果乙方未能按质量和数量按时完成工程，甲方有权终止合同，而不接受违约方并收到余款。
(8)工程竣工及时向甲方申请收验。
(9) 乙方必须在施工前为施工人员办理工伤保险。
对接工程授权委托书
对接工程授权委托书尊敬的XXX先生/女士：我代表XXX公司（以下简称“委托方”），特此致函，就我公司（以下简称“受托方”）承担的XXX项目（以下简称“项目”）相关事宜，授权您作为我方的全权代表，处理该项目的一切合法事宜。
项目概述：项目名称：XXX项目项目地点：XXX项目内容：XXX项目金额：XXX授权范围：根据项目的需要，我方现授权您作为我方的全权代表，处理项目合同签订、履行、变更、解除及争议解决等一切合法事宜。
您有权以我方名义签署相关文件，包括但不限于合同、协议、补充协议、修正案、验收报告、付款申请等。
您在授权范围内签署的文件，我方将予以认可，并承担相应的法律后果。
授权期限：本授权自签署之日起生效，至项目全部工作完成并验收合格止。
授权条件：1. 在授权期限内，您应严格遵守国家的法律法规，确保项目合法合规进行。
2. 在授权期限内，您应全面履行项目合同约定的义务，确保项目按期完成。
3. 在授权期限内，您应确保项目质量符合相关标准和要求，确保项目安全。
责任与义务：1. 您在授权范围内行事，代表我方处理项目事宜，我方承担相应的法律后果。
2. 您应遵守国家的法律法规，不得利用本项目进行任何违法行为。
3. 您应全面履行项目合同约定的义务，确保项目顺利进行。
4. 您应保守项目相关的商业秘密，不得泄露给第三方。
特别声明：1. 本授权委托书仅限于授权范围内的项目事宜，不得转让给第三方。
2. 您在授权期限内，如发生与我方利益冲突的事宜，应立即向我方报告，并按照我方的指示处理。
3. 如您在授权期限内丧失授权条件，我方有权随时撤销您的授权。
以上内容，敬请予以确认。
此致敬礼！委托方：（盖章）法定代表人：（签字）联系电话：地址：年月日。
(委托书)施工单位授权委托书样本
(委托书)施工单位授权委托书样本 (委托书)施工单位授权委托书样本
一、委托方基本信息
委托单位名称：
法定代表人/授权代表：
单位地址：
联系方式：
邮箱地址：
二、被委托方基本信息
受委托人姓名：
单位名称：
联系方式：
邮箱地址：
地址：
三、委托内容
根据双方协商一致，委托方授权受委托方进行如下事项：
1. 工程项目名称：
2. 工程项目地点：
3. 委托内容：
4. 委托期限：
5. 工作要求及标准：
四、委托方授权
委托方授权受委托方代表委托单位进行相关事项，并有权签署相关文件、协议等。
五、受委托方权利
受委托方有权依法处理委托事项，并有权代表委托方与第三方进行相关协商、签署合同等。
六、其他
1. 本授权委托书自双方签署之日起生效，至委托事项完成之日止。
2. 双方一致同意如有争议，应协商解决；协商不成的，应向有管辖权的仲裁机构申请仲裁解决。
3. 本授权委托书一式两份，委托方和受委托方各持一份，具有同等法律效力。
以上为《(委托书)施工单位授权委托书样本》内容，自委托方和受委托方签字盖章生效。
未完待续
参考资料
[公司授权委托书范本参考]()
[授权委托书样本]()。
办理工程款授权委托书（2篇）
办理工程款授权委托书尊敬的工程方：授权委托人（项目业主）：[委托人姓名]联系地址：[委托人联系地址]联系电话：[委托人联系电话]邮编：[委托人邮编]被授权人（工程方）：[被授权人姓名]联系地址：[被授权人联系地址]联系电话：[被授权人联系电话]邮编：[被授权人邮编]根据《中华人民共和国合同法》及相关法规，为确保项目的顺利实施以及双方权益的合法保护，特通过书面形式，向被授权人授权办理工程款的相关事宜。
现将授权事项及相关内容约定如下：一、授权内容1、委托人授权被授权人处理与工程款有关的一切事宜，包括但不限于：（1）与工程款款项的收付、结算、保管等相关事宜；（2）与施工进度、质量等相关的款项支付条件的确认；（3）与施工单位、监理单位等相关的合同约定进行确认、变更等；（4）与工程款款项的争议解决及相关法律问题的处理；（5）与工程款退还、抵扣等相关事宜。
2、被授权人可委托其名下的工程部门、财务部门或专业律师等相关人员协助办理上述事宜。
二、授权期限该授权委托书自双方签字盖章之日起生效，授权期限为合同约定的工程款的支付期限至完工验收合格或[委托人名称]确认完工。
三、授权方式1、被授权人可根据委托人通过书面、传真、电子邮件等方式发出的授权指示进行办理，委托人委托方式以书面形式为主。
2、委托人授权被授权人在预估工程款项支付期限前提前办理相关事宜。
四、授权范围被授权人享有的权限为充分授权，包括但不限于与工程款款项的处理相关的文件签署、款项收付等事宜。
五、授权条件1、委托人应提供真实、准确的资料和证明文件，确保授权事项的真实性和合法性。
2、委托人应按时向被授权人提供工程款相关的款项支付条件和支付计划。
3、被授权人应妥善保管委托人的资料和证明文件，并按照相关约定处理工程款款项。
六、其他约定1、本授权委托书一式两份，委托人和被授权人各执一份，具备同等效力。
2、本授权委托书经双方签字盖章后生效，授权期限届满或完成授权事项后自动失效。
工程项目授权委托函范文3篇
工程项目授权委托函范文3篇为工程项目的基本建设施工作中委托函，文中是我为大伙儿梳理的工程项目授权委托函的范文，仅作参考。
工程项目授权委托函范文篇一：建筑施工委托函招标方：(受托人)：承包方：(委托方)：同意将建筑施工每日任务授权委托给 (下称承包方)，由承包方开展配电设备工程项目的工程施工工作中。
承包方应严苛依照方案设计和相关法律法规工程施工规范开展工程施工，未按方案设计开展工程施工，由招标方或供电系统单位明确提出整改方案的，承包方应该马上按方案设计开展整顿，直到达标。
本委任书一式两份，彼此各执一份。
自签署之日起起效，工程项目结束后，该委任书自主停止。
解释权，彼此商议处理。
招标方(签名)：承包方(签名)：日期：日期：工程项目授权委托函范文篇二：建筑施工委托函XX市二建集团公司有限责任公司：兹授权委托贵企业修建XX市XX企业业务流程用地整修建筑施工，实际工程项目授权委托承诺以下：一、工程项目范畴：XXXXX大厦楼房内间改医院病房以及它零星工程检修二、工程施工根据：因整修工程项目较为零碎，没法出示工程图纸，在工程施工全过程中彼此搞好隐敝新项目签证办理。
三、施工期：20天，动工日期自20xx年x月x日逐渐。
四、工程竣工验收：工程项目进行后，彼此对检修工程项目开展工程验收，出示竣工验收报告。
五、工程决算根据：授权委托XX市财政局项目投资审查管理中心审批。
六、支付：清算审批后，按有关程序流程把工程进度款付款。
七、质保：工程施工所有工程施工质量质保期为一年。
八、毁约：因为施工单位缘故造成施工期耽误的，每推迟1天，按主体结构总工程施工费10%扣罚;由工程项目受托人缘故造成耽误的，施工期相对应延期。
授权委托企业：XXXXXXXXXX 被授权委托企业：XX市二建集团公司有限责任公司 (盖公章) (盖公章)签订意味着：签订意味着：签订日期：年月日工程项目授权委托函范文篇三：致：深圳市xxxxxxxx团股权有限责任公司兹授权委托贵企业修建海南儋州市xxxxxxxx沙盘模型制作基座工程施工，实际工程项目授权委托承诺以下：1. 工程项目范畴：海南儋州市xxxxxxxx沙盘模型制作基座2. 工程施工根据：相互配合市场部顺利对外开放3. 工期： (填好施工期及动工日期)4. 工程施工质量验收标准：依照我国现行标准的施工质量验收标准实行。
工程项目授权委托书公函
工程项目授权委托书公函尊敬的各位领导、合作伙伴：您好！鉴于我国经济发展进入了新常态，为适应市场需求，提高企业竞争力，我公司决定对某工程项目进行投资建设。
为确保项目的顺利实施，经过充分协商，我公司决定将该工程项目的部分工作委托给具有良好信誉和专业能力的贵公司承担。
现将有关事项明确如下：一、工程项目概况1. 项目名称：XXXX工程项目2. 项目地点：XXXX地区3. 项目规模：总投资约XX亿元4. 项目内容：主要包括XXX、XXX、XXX等方面的建设二、委托内容1. 贵公司负责本工程项目的施工图设计、设备采购、施工组织及管理等前期工作。
2. 贵公司应按照合同约定，确保工程项目质量、安全、进度等目标的实现。
3. 贵公司应承担工程项目实施过程中的一切风险和责任。
三、授权委托书有效期本授权委托书自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程项目竣工验收合格止。
四、双方责任及义务1. 我公司承诺按照合同约定支付工程款项，及时提供项目实施所需的各项资料和条件。
2. 贵公司应严格按照合同约定履行各项义务，确保工程项目顺利进行。
3. 双方应共同配合，及时解决项目实施过程中出现的问题，确保项目按期完成。
五、争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本授权委托书一式肆份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
2. 本授权委托书的修改、补充必须经双方协商一致，并以书面形式作出。
特此函告。
敬请予以关注。
我公司（盖章）年月日。
道路工程施工授权委托
道路工程施工授权委托甲方：（单位名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（单位名称）地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国建筑法》、《施工单位安全生产许可证》等相关法律法规规定，为了明确双方在道路工程施工中的责任和权利，特签订本授权委托书，共同遵守以下条款：一、甲方授权乙方对道路工程进行施工，具体包括但不限于道路铺设、路面修复、交通标志安装等相关工作。
二、本次施工的具体地点为：（工程地址）、施工内容为：（工程内容），工程负责人：（姓名），联系方式：（联系方式）。
三、乙方应当按照相关法律法规和施工标准进行施工，确保工程质量和安全，保障施工现场的安全生产。
四、乙方应当向甲方提交施工计划、资质证书、施工人员名单、安全生产措施等相关资料，经甲方审核后方可进行施工。
五、乙方应当严格遵守施工现场管理规定，保障周边环境的整洁和安全，确保施工期间不影响周边居民的生活和交通。
六、乙方施工期间产生的噪音、粉尘等污染物应当及时清理，确保周边环境的卫生和安全。
七、乙方应当保证施工期间的安全生产，加强施工现场的安全管理，做好防护工作，预防施工事故的发生。
八、乙方应当按照合同约定的工期和质量要求进行施工，确保工程按时完工，达到设计要求。
九、如因乙方原因导致工程质量不达标或施工延期等问题，乙方应承担相应责任，并按照法律法规进行赔偿。
十、本授权委托书自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：年月日以上为双方在道路工程施工授权委托书上签字的内容，双方在签署前应仔细阅读并遵守以上条款。
希望双方能够合作愉快，共同完成工程，达到预期目标。
工程授权委托书样本 (2)
工程授权委托书样本本授权委托书声明：我，[委托人全名]，身份证号码**[委托人身份证号]，系[委托人住址]的合法所有人/法定代表人，现授权委托[被委托人全名]，身份证号码[被委托人身份证号]，在[具体工程项目名称]**工程的实施过程中，代表我单位进行工程相关事宜的处理。
一、授权范围被委托人有权代表我单位与工程项目相关的各方进行沟通、协商和签署文件。
被委托人有权处理与工程项目相关的技术、质量、安全、进度、成本等事务。
被委托人有权代表我单位与供应商、承包商等进行商务谈判并签署相关合同。
被委托人有权处理工程项目中出现的突发事件和紧急事务，并及时向我单位报告。
被委托人有权代表我单位接收、审核并支付与工程项目相关的款项。
二、授权期限本授权委托书的授权期限为**[具体授权期限，如：自XXXX年XX 月XX日起至XXXX年XX月XX日止]**。
在此期限内，被委托人应严格依照授权范围履行职责，确保工程项目的顺利进行。
三、被委托人的义务被委托人应忠诚、勤勉地履行授权范围内的职责，维护我单位的合法权益。
被委托人应定期向我单位报告工程项目的进展情况，确保信息的及时、准确。
被委托人应妥善保管与工程项目相关的文件、资料，防止泄露和丢失。
被委托人应遵守国家法律法规和工程项目的相关规定，不得利用授权从事违法违规活动。
四、法律效力本授权委托书自签署之日起生效，具有法律效力。
被委托人在授权范围内所签署的文件、合同等，均视为我单位的真实意思表示，我单位将承担相应的法律责任。
若被委托人超越授权范围或违反本授权委托书的约定，我单位有权撤销授权，并要求被委托人承担相应的法律责任。
五、其他本授权委托书一式两份，委托人和被委托人各执一份。
如有未尽事宜，可另行协商补充。
六、特别声明我单位对被委托人在授权范围内的行为承担全部法律责任。
被委托人应严格遵守本授权委托书的约定，不得擅自超越授权范围或滥用授权。
若因被委托人的不当行为导致我单位遭受损失或产生纠纷，我单位有权追究被委托人的法律责任。
项目授权委托书(15篇)
项目授权委托书(15篇)项目授权委托书1兹授权___为我公司承建的____工程项目经理，其在公司授权职责范围内行使下列职权：1、作为公司委派施工现场的法定代理人，是工程质量、进度、安全、成本、人力资源管理的第一责任人。
2、组建项目经理部，主持项目经理部的日常管理工作。
3、严格执行国家有关法律、法规及各级建设主管部门和公司的各项规章管理制度，对违反国家(或行业)有关规范、标准、规程及强制性标准条文的行为予以纠正。
4、参与民工队组、材料供应商、专业分包队伍的选择及合同谈判，在合同签订前报项管中心审批，并根据施工需要与民工队组、材料供应商、专业分包商签订管理责任书，有权对不服从指挥的民工队组、不合格材料以及专业分包队伍作出清退的决定。
5、组织工程各阶段的质量验收工作，确保工程质量一次验收合格。
6、保证安全文明费用专款专用，对安全生产、文明施工不达标的'项目，有权通知公司财务部门直接划拨资金用于整改，有权对各民工队组的违章行为作出处罚决定。
7、有权对工伤事故按有关规定进行处理，在工程发生紧急事故时，有权采取紧急措施避险。
8、根据《工程施工合同》有关条款，及时做好工程进度报量和结算工作，在存在拖欠工程款时，有权向建设单位催收。
9、是项目部技术资料专用章保管、使用的唯一指定责任人，在工程建设设期间对项目部技术资料专用章的雕制、保管、使用负全面责任。
本授权书自签发之日起生效。
授权单位(盖章)：__有限公司法定代表人(签章)：___签发日期：20__年__月__日被授权项目经理姓名：___项目授权委托书2委托单位：法人代表：性别：年龄：职务：住址：受委托人：性别：年龄：职务：我系_________的法定代表人，现委托_____________为我的代理人，并以我的名义参加_________________工程的投标活动。
代理人在开标、评标过程中所签署的`一切与之有关的文件，我均予以承认，(不包含债权、债务)，特此证明。
建设方授权委托书发函
致：尊敬的XX公司主题：关于授权委托书的函尊敬的XX公司：我方（全称：XXX公司，以下简称“甲方”）经研究决定，同意将位于XX市的XX 项目（以下简称“项目”）的施工任务全权委托给贵公司（以下简称“乙方”）。
为此，特此致函贵公司，就项目施工任务的授权委托事宜明确如下：一、授权范围甲方授权乙方在遵守国家法律法规、行业规范和本项目合同的前提下，全权负责项目的施工组织、协调和管理。
包括但不限于：1. 按照项目合同约定的工程内容、规模、标准和技术要求，组织施工；2. 负责项目施工进度、质量、安全、环保等方面的管理工作；3. 负责项目施工过程中与各参建单位、政府部门及社会各界沟通协调；4. 按照甲方要求，提交项目施工相关资料，包括但不限于施工计划、进度报告、质量报告、安全报告等；5. 负责项目施工过程中的合同履行及违约处理。
二、授权期限本授权委托书有效期自双方签订之日起至项目竣工验收合格止。
三、授权代表乙方指派下列人员作为本项目施工任务的授权代表，负责项目施工过程中的具体事宜：1. 姓名：XXX2. 职务：XXX3. 联系方式：XXX四、责任与义务1. 乙方应严格按照甲方授权范围开展施工工作，确保项目顺利进行；2. 乙方应确保项目施工质量、安全、进度等方面符合国家法律法规、行业规范和甲方要求；3. 乙方应承担因施工过程中产生的所有法律责任和经济责任；4. 乙方应按照甲方要求，及时提交项目施工相关资料，确保甲方掌握项目动态；5. 乙方应遵守廉洁从业规定，不得利用本项目谋取不正当利益。
五、其他事项1. 本授权委托书一式两份，甲乙双方各执一份；2. 本授权委托书的修改、补充必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订；3. 本授权委托书未尽事宜，按国家法律法规、行业规范和双方签订的其他合同文件执行。
特此函告。
敬请予以关注并严格遵守。
敬请予以确认。
甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________签订日期：_____________（注：本授权委托书仅供参考，具体内容请根据实际情况调整，并以双方签字盖章的书面文件为准。
授权委托担保函样本
授权委托及担保函样本
本函由[乙方公司名称]（下称“本公司”）专致zz置业有限公司（下称“需方”）。
针对需方之[项目名称]工程配套所需的[产品名称]，本公司授权[乙方授权公司名称]（下称“供应商”）为（□提供产品的供应商；
□该工程的投标及供应单位），经需方审核接纳后，由该供应商直接与需方签署相关采购（供应/销售）合同（下称“合同”），作为合约履行之主体。
对该供应商，本公司确保其供应的产品质量、供货时间、免费保养及维修义务均按合同要求或投标文件执行。
凡该供应商涉及的与工程项目和合同相关的行为和债务，本公司将承担监管责任及连带保证责任。
在需方认为由于该供应商拒绝或无能力履行合同或发生相关违约行为时，需方有权直接要求本公司更换授权供应商，本公司将无条件执行并承担相应责任。
并且，本公司确保此更换不会对工程进度、质量、合约价格以及维保有任何影响，否则亦将由本公司承担相应责任。
本公司对该授权供应商承担的是不可撤销的无任何附加条件的连带保证责任，保证期限自相关采购
合同生效时起至合同履行完毕（包含交房后两年维保期及善后处理期）时止。
乙方公司名称（公章）：
法定代表人（签名）：
或授权代理人。
工程施工委托函正式
工程施工委托函正式尊敬的施工公司：根据双方协议，我们委托贵公司进行以下项目的施工。
本委托函为正式文件，将详细说明工程项目的相关要求以及双方的责任和义务。
请认真阅读并执行下文所述的内容。
一、项目概况项目名称：XXX工程项目项目地点：XXXXX委托方名称：XXXX公司委托方联系人：XXX施工公司名称：XXX施工公司施工公司联系人：XXX二、工程内容本次委托的项目为XXX工程项目，主要包括但不限于以下内容：1. 土建工程：包括地基处理、基础施工、建筑结构等相关工作。
2. 设备安装：包括设备的搬运安装、调试等工作。
3. 管道工程：包括管道的安装、保温、试压等工作。
4. 电气工程：包括电缆敷设、开关箱安装、电气设备调试等工作。
5. 装饰工程：包括室内装修、墙面粉刷、地面铺设等工作。
在施工过程中，要严格按照相关规范要求进行工艺施工，并确保施工质量满足委托方的要求。
三、施工要求1. 施工公司应当派遣具备相应资质和经验的施工人员进行工程施工，保证施工人员的工作质量和安全。
2. 施工公司应当严格按照工程施工图纸、设计要求和合同规定进行施工，确保工程进度和质量。
3. 施工公司应当合理安排工程进度，严格按照施工计划开展工程施工，及时汇报施工进展情况。
4. 施工公司应当做好现场安全管理工作，保障施工期间的安全生产。
5. 施工过程中若出现问题，应当及时与委托方进行沟通协商，共同解决问题。
6. 施工完成后，应当清理施工现场，整理好施工资料并提交给委托方。
四、委托方责任1. 提供工程所需的图纸、设计要求、相关资料等，确保施工公司有充分了解工程项目，并能按照要求进行施工。
2. 提供施工所需的场地和设施，并确保施工现场的安全。
3. 对施工公司提出的合理建议和要求要予以积极配合。
五、合同期限和支付方式1. 本次工程施工合同期限为XXX年XX月XX日至XXX年XX月XX日。
2. 施工公司应当在预付款到账后，按合同约定的进度进行施工，并在工程竣工后提交验收资料，委托方确认后支付尾款。
委托书代理建设工程施工
委托书代理建设工程施工尊敬的建设工程部门：兹授权并委托我方代理进行建设工程施工相关事宜，具体授权内容如下：一、项目概述本建设工程项目位于[项目地址]，旨在[项目目的]。
项目总投资为[总投资金额]，工程规模预计为[工程规模]。
随函附上详细的项目设计图纸和有关文件。
二、代理授权我方特此授权[代理方公司或个人名称]作为我方的代理，代为处理建设工程施工相关事宜，包括但不限于以下事项：1.协助办理有关工程施工的审批手续，并代为与建设工程部门进行沟通、协调，确保项目依法合规；2.组织、协调并监督工程施工进展，并保证工程进度和质量符合相关法规和标准要求；3.就施工过程中发生的问题、争议等与建设工程部门进行沟通、协商，并代表我方提出解决方案；4.汇报工程进展情况，并定期向我方提供相关工程项目的进度报告、财务报表等。
三、权力与义务1. 代理方有权根据施工的实际情况，经合理评估后调整施工方案，并及时与我方进行沟通和协商；2. 代理方有义务严格遵守建设工程相关法规、标准要求，并确保工程施工的安全性、质量性和环境保护性；3. 如代理方不履行或不完全履行上述职责，导致我方损失的，代理方应当承担相应的法律责任。
四、费用与支付代理方将根据合同约定的费用标准收取代理费用，并根据实际工作量和完成情况向我方出具发票。
双方协商一致后，我方将按照约定的支付方式和时间支付代理费用。
五、保密条款代理方在履行本委托书期间，将获取一些涉及我方商业机密和技术机密的信息，代理方应严格保守这些信息，未经我方书面许可，不得向第三方透露或使用这些机密信息。
六、法律适用与争议解决1.本委托书受中华人民共和国法律的管辖，并按照该法律解释，如双方产生争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，争议提交中华人民共和国有管辖权限的法院裁决；2. 本委托书自双方签字盖章后生效，并在有效期届满后自动终止。
特此委托书，以便建设工程施工能顺利进行。
望贵部门予以审慎处理，并请告知受理情况。
洽谈工程合同的授权委托书
洽谈工程合同的授权委托书
【公司名称/个人姓名】兹授权【被授权人姓名】，身份证号码为【被授权人身份证号】，作为我方合法代表，就【工程项目名称】与【合作方名称】进行合同谈判，并代表我方签
署相关工程合同文件。
授权内容包括但不限于以下几点：
1. 参与工程项目的前期调研、方案讨论及优化建议；
2. 协商确定工程合同的主要条款，包括工程量、质量标准、工期要求、造价预算等；
3. 讨论并确定付款方式、违约责任以及争议解决机制；
4. 在双方达成一致后，代表我方签订正式的工程合同文本；
5. 根据合同约定，监督工程进度，验收工程质量，并处理合同履行过程中可能出现的相关
事宜。
本授权自【授权书签发日期】起生效，有效期至【授权终止日期】。
在此期间，被授权人
有权在授权范围内行使职权，其行为视同我方行为，我方将承担由此产生的一切法律责任。
本授权书仅限于上述授权事项，被授权人在未经【公司名称/个人姓名】书面同意的情况下，不得擅自扩大理解授权范围或进行其他任何形式的委托。
若贵方在验证被授权人身份或授权范围时有任何疑问，欢迎随时与我方联系确认。
此致
敬礼！
【公司名称/个人姓名】（盖章）
法定代表人签字：【法定代表人姓名】
联系电话：【联系电话】
地址：【联系地址】
邮编：【邮政编码】
【被授权人签字】
姓名：【被授权人姓名】
身份证号：【被授权人身份证号】
签字日期：【签字日期】。
授权公函范文
授权公函范文
公司：
我单位承建的东航西安维修基地新机库配套工程项目，因业务需要，现委托浙江快达
建设安装工程集团有限公司代收本项目消防工程结算款
特此委托!
委托单位：xx建设集团有限公司
代理单位：浙江xx建设安装工程
集团有限公司
日期：xx年x月x日
浙江律师事务所
地址/Add：杭州市上城区***大厦***号
邮编/P.C：310009
电话/Tel：0571- 传真/Fax：0571- 公函浙*律字第号
人民法院：
贵院受理———与————一案，本所接受本案——原告、被告、第三人、上诉人、
被上诉人、原审原告、原审被告、原审第三人、再审申请人申诉人、再审被申请人被申诉人、执行申请人、执行被申请人的委托，指派————————————————————————为其代理人，代理权限见授权委托书。
特此函告。
xx律师事务所
年月日
公函
xxx女士：
您好!您与我司北京东方xxxx国际减肥有限公司所签订的特许加盟合同自xxxx始至xxxx到期，该特许加盟合同已经履行完毕，且我司在合同到期前后已数次询问您是否续约，您均未续约。
既然您已自动放弃续约权利，双方特许加盟合同已于xxxx终止。
我司发现
您至今还在使用我司的注册商标及相关物品，您的行为已经构成侵权。
现我司正式通知您，
接到本函7日内摘除所有与我司相关的一切物品，如门牌、LOGO、上墙文化、商标商号及不得再使用和销售我公司指定的产品和仪器，逾期不予拆除和停止销售，我司将追究您相关法律责任。
北京东方xxxx国际减肥有限公司
xxxx
感谢您的阅读，祝您生活愉快。