合同管理模拟16
青海省2016年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证模拟试题
青海省2016年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证模拟试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。
承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给审核。
A：发包人B：设计文件的审批机构C：监理工程师D：担当工程初步设计的设计院E：专业监理2、建设工程托付监理合同的终止日为之日。
A：监理合同内注明的监理工作完成B：监理的工程竣工验收通过C：监理的工程完成工程移交手续并收到监理酬劳尾款D：监理的工程保修期届满E：专业监理3、【例1．单选题】下列监理收费可以不实行政府指导价的是。
A：国家重点建设工程B：大中型公用事业工程C：利用外商救济资金的工程D：利用外国政府或者国际组织贷款、救济资金的工程E：工程保险金4、仲裁协议是实行仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的。
A：自愿原则B：公允合理原则C：依法独立进行原则D：一裁终局原则E：专业监理5、【例1．单选題】下列属于监理单位工程进度限制內容的是。
A：参与工程竣工验收B：编写工程质量评估报告C：对实际完成量与安排完成量进行比较分析D比较分析工程施工实际进度与安排进度，预料实际进度对工程总工期的影响D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息E：工程保险金6、企业投资建设《政府核准的投资项目书目》中的项目时，需向政府提交。
A：项目申请报告B：项目建议书C：可行性探讨报告D：开工报告E：工程保险金7、FIDIC《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。
该“基本竣工”是指；__。
A．完成扫尾、清理施工现场工作B．完成全部缺陷修复工作C．能按预定目的交给业主占用或运用D．完成主体工程的施工任务8、依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以__。
建设工程合同管理模拟66_1含答案
建设工程合同管理模拟66一、单项选择题(每题的备选项中，只有一个最符合题意)1. 招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是。
A.行政机关B.国家机关隶属机构C.依法成立的组织D.依法成立的协会答案：C2. 担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为。
A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证代为履行债务C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务答案：C[解答] 本题是考核保证的概念。
保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
3. 承包人于某日收到了竣工结算价款，则应当在内将竣工工程交付发包人。
A.7日B.14日C.28日D.42日答案：B4. 法律法规不要求具备一定形式和手续的合同，称为合同。
A.诺成B.实践C.要式D.不要式答案：D[知识点] 合同的分类5. 材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。
如果交货数量少于订购数量，。
A.由供货方承担全部责任B.由运输部门承担全部责任C.属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任D.先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任答案：C6. 设计合同约定于某日发包人向设计人提供设计依据文件和相关资料。
在实际实施过程中，发包人提供相关文件和资料延迟了11天，则设计人。
A.交付设计文件的时间顺延11天B.可以重新确定提交设计文件的时间C.可以主张追究发包人违约责任D.可以要求终止合同答案：A[解答] 发包人向设计人提交设计依据文件和相关资料超过规定期限15天以内的，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延。
7. 合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或完全履行时，当事人双方依法经过协商对合同的进行修订或调整所达成的协议。
企业内部控制应用指引第16 号合同管理
企业内部控制应用指引第16 号合同管理摘要：一、总则二、合同的订立三、合同的履行四、合同管理的风险关注五、企业内部控制与合同管理的关系六、结论正文：一、总则为了促进企业加强合同管理，维护企业合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，我国制定了《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》。
本指引旨在指导企业规范合同管理，降低合同纠纷风险，提高合同履行效率。
二、合同的订立企业在订立合同时，应确保合同内容真实、合法、完整、明确。
合同的订立应遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方当事人对合同条款充分协商，达成一致。
企业应当加强对合同订立过程的监督，确保合同合法有效。
三、合同的履行企业在合同履行过程中，应按照合同约定全面履行自己的义务。
同时，企业应加强对合同履行情况的监督，确保合同顺利执行。
当合同履行发生问题时，企业应及时采取措施予以解决，维护企业合法权益。
四、合同管理的风险关注企业合同管理至少应关注以下风险：1.未订立合同、未经授权对外订立合同、合同对方主体资格未达要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈，可能导致企业合法权益受损。
2.合同履行过程中，对方违反合同约定，可能导致企业承担法律责任。
3.合同变更、解除和终止过程中，企业未按照规定程序操作，可能导致合同纠纷。
五、企业内部控制与合同管理的关系企业内部控制是保障企业财产安全、提高经营效率、促进合规经营的有效手段。
合同管理作为企业内部控制的重要组成部分，对企业内部控制的有效性具有重要影响。
企业应将合同管理纳入内部控制体系，确保内部控制制度健全、有效。
六、结论加强合同管理，对提高企业内部控制水平、防范经营风险具有重要意义。
企业内部控制应用指引第16 号合同管理
企业内部控制应用指引第16 号合同管理
摘要：
1.引言
2.合同管理的重要性
3.企业内部控制应用指引第16 号合同管理的主要内容
4.合同管理中的风险控制
5.企业内部控制应用指引对企业合同管理的意义
6.结论
正文：
企业内部控制应用指引第16 号合同管理为企业提供了一个全面的合同管理框架。
在现代商业环境中，合同管理对于企业的健康发展至关重要。
一个完善的合同管理制度不仅可以帮助企业防范潜在的法律风险，还可以提高企业的管理效率和经济效益。
企业内部控制应用指引第16 号合同管理从以下几个方面对企业合同管理进行了详细的规定：首先，企业应该明确合同的定义和范围，以便正确识别和管理合同。
其次，企业应该建立健全的合同管理制度，包括合同的起草、审核、签订、履行和解除等环节。
再次，企业应该关注合同管理中的风险控制，如合同主体资格未达要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈等。
最后，企业应该加强对合同管理的监督和评价，以确保合同管理的有效性和合规性。
在实践中，企业内部控制应用指引第16 号合同管理可以帮助企业规避许多潜在的法律风险。
例如，通过明确合同的签订程序和要求，企业可以避免因
合同签订不当而产生的法律纠纷。
此外，通过加强对合同履行过程的监督和评价，企业可以及时发现和纠正合同履行中的问题，避免因合同履行不当而产生的法律风险。
总之，企业内部控制应用指引第16 号合同管理为企业提供了一个全面、系统的合同管理框架，对于提高企业的管理效率和防范法律风险具有重要的意义。
财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第16号—合同管理》
财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第16号—合同管理》10月18日，财政部会计司在网站上发布了《关于贯彻执行企业内部控制标准及应用指引的通知》。
通知中，针对最近发布的《企业内部控制应用指引第16号—合同管理》进行了解读和解释。
以下是本文对此的详细解读。
一、背景《企业内部控制应用指引第16号—合同管理》是财政部会计司和中国注册会计师协会共同制定的。
为了深入贯彻企业内部控制标准和应用指引，推动企业内部控制管理水平的不断提高，该指引对合同管理进行了全面规范。
二、主要内容该指引从合同的签订、履行、变更、收款及纠纷解决等方面，详细规定了企业内部控制的要求。
其中，合同管理要素的建立、执行、监督和反馈，合同文件的审批和备案，合同的变更和解除等都有具体细则。
三、突出亮点1.合同分类：将合同分为产品、工程和服务类，从而更全面全面考虑不同合同的特点及管理要求。
2.内控要素细化：在其他内部控制要素的基础上，进一步明确了合同管理要素的建立、执行、监督和反馈等内容。
3.建立清单备案制度：对公司合同签署时应建立清单，并建立备案制度，确保所有合同都能够得到规范执行和有效监管。
四、对企业的意义该指引是对企业内部控制管理要求的全面规范，能够帮助企业更好地实现有效的合同管理。
通过规范合同的签订、履行、变更、收款及纠纷解决环节，能够提升企业合同管理的规范化水平，有效防范风险和减少纠纷。
对于大型集团公司、事业单位和国有企业等，也能够在合同管理方面提供更明确的管理标准，规范内部控制体系。
五、具体操作1.加强学习：企业应认真学习《企业内部控制应用指引第16号—合同管理》的内容及相关规定。
2.合同清单制度：在签订新合同时，建立清单制度，做好审批和备案工作，并对现有合同进行规范管理。
3.合同管理制度：建立完备的合同管理制度，从合同管理的建立、执行、监督和反馈等方面入手，确保控制措施科学合理，后果可控。
综上，该指引虽然涉及的领域狭小，但在企业内部控制方面具有重要意义，能够促进企业合同管理的规范化、专业化和科学化，实现有效的风险防范和内部管理。
工程建设合同管理模拟考试试卷(一)
2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(一)参考答案一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.A2.A3.C4.B5.D6.D7.D8.A9.C 10.B 11.A 12.A 13.A 14.D 15.D16.C17.A 18.C 19.A 20.D 21.C 22.A 23.C24.B25.C 26.D 27.C 28.C 29.A 30.B 31.D32.C33.C 34.A 35.D 36.B 37.D 38.B 39.B40.B41.B 42.D 43.A 44.B 45.C 46.D 47.D48.D49.D 50.D2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(一)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.合同法律关系( )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体B.客体C.内容D.事实2.监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求( )赔偿损失。
A.建设单位B.监理单位C.监理工程师D.项目经理3.下列哪些财产可以抵押( )。
A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.抵押人所有的房屋D.有争议的财产4.下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是( )。
A.公证一般实行自愿申请原则，签证反之B.签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为C.公证与签证的效力等同D.公证和签证在我国域内和域外都有法律效力5.可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求( )撤销。
A.建设行政主管部门B.设计单位C.监理单位D.人民法院6.在下列几种情形中，( )合同是可变更的合同。
A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的7.在下列解决合同纠纷的方式中，( )是不以双方自愿为前提的。
管理咨询服务合同范本(16篇)
管理咨询服务合同范本（16篇）管理咨询服务合同范本（16篇）管理咨询服务合同范本篇1 甲方(管理咨询服务委托方)：乙方(管理咨询服务提供方)：甲方因企业经营管理需要，委托乙方就甲方提供全程咨询：在平等互利的原则下，通过友好协商，甲乙双方就有关咨询合作事项达成如下协议：第一条：双方合作关系：甲方委托乙方为甲方所属并地处(甲方项目) 的全程工作提供管理与策划咨询，由乙方组织相关咨询人力负责为该项目的全程筹备提供全套方案的设计与策划，并协助和指导甲方执行全程工作。
第二条：合作时间与咨询服务期限：全部咨询合作时间为天，自年月日至年月日止。
如合同期满后，甲方需要乙方提供委托管理，双方商议后另行签订。
第三条：工作开展方式：一、甲方应指派项目专员协助乙方开展工作，除甲方法人代表外，主要由项目专员负责甲乙方之间的沟通、联络和咨询方案的组织执行。
项目专员由甲方出具委托书以书面形式指定(可以变更)，并将委托书原件提供给乙方做为法律文件。
二、全部咨询与策划工作以乙方为主导，并与甲方协作进行;而咨询及策划方案的组织执行工作则以甲方为主导，乙方提供适当的协助。
三、乙方的咨询服务工作分为文案咨询和口头咨询。
文案咨询工作以咨询方案书做为工作成果体现方式;口头咨询根据需要开展，亦计为咨询服务成果。
四、乙方主要安排咨询人力和时间开展相关咨询工作，并按需要安排驻地(甲方所在地)开展工作;乙方规划设计的重大经营管理方案应与甲方共同审议，审议后由甲方组织实施，乙方督导和协作执行。
第四条：乙方管理咨询的工作职责：一、充当甲方的参谋顾问，受甲方委托对的全程筹备，进行科学务实的方案设计和策划、提供相关管理和业务操作技术，建立完善的管理模式和管理制度，促进其后续日常经营管理的稳定、高效运行。
二、乙方规定设计的咨询方案应与甲方共同审议，由甲方签字确认后组织执行。
三、协助和指导甲方执行策划咨询方案。
四、廉政奉公，敬业爱岗，团结甲方工作伙伴，维护甲方的各项利益。
2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)
2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。
A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同【答案】 D2、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前，以书面形式提出。
招标人将在收到异议之日起（）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。
A.14日，7日B.10日，5日C.10日，3日D.14日，5日【答案】 C3、按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。
A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费C.仍应无偿负责处理有关设计问题D.不再负责处理有关设计问题【答案】 B4、依据标准施工合同通用条款的规定，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）承担。
A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人按比例【答案】 A5、保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议，保险合同一般是以（）的形式订立的。
A.保险单B.合同C.电子文件D.邮件【答案】 A6、儿童维生素C缺乏时的临床表现不包括（）。
A.腹泻B.易激惹C.呕吐D.体重增加【答案】 D7、在设计施工总承包合同中，关于缺陷责任期管理，下列说法不正确的是( )。
A.承包人承担修复工程缺陷的义务，费用和工期由责任方负责B.由于承包人原因造成某项缺陷修复，相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年C.大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行D.工程缺陷的责任属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，但不包括合理利润【答案】 D8、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()A.自愿原则B.公平合理原则C.依法独立进行原则D.一裁终局原则【答案】 A9、根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。
广西监理工程师《合同管理》：施工质量控制的工作程序模拟试题
广西监理工程师《合同管理》：施工质量控制的工作程序模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。
经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。
下列关于处理此事件的说法中，正确的是。
A：给承包人顺延工期并追加合同价款B：给承包人顺延工期，但不追加合同价款C：给承包人追加合同价款，但不顺延工期D：工期延误和费用损失均由承包人承担E：专业监理2、我国区分工程监理企业不同资质等级的标准不包括__。
A．对单位负责人的任职要求B．对技术负责人的资格要求C．注册资金数额D．对技术管理人员素质、数量、结构的要求3、建筑工程施工质量不符合要求，经返工重做或更换器具、设备的检验批应进行验收。
A：协商B：有条件C：专门D：重新E：工程变更单4、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过共同清点。
A：发包人与工程师B：工程师与承包人C：发包人与承包人D：工程师与供货人E：专业监理5、某混凝土结构工程，合同计划价为1000万元。
5月底拟完成合同计划价的80％，实际完成合同计划价的70％，5月底实际结算工程款750万元，则5月底的投资偏差和进度偏差分别为。
A：超支100万元、超前50万元B：超支50万元、拖后100万元C：节约50万元、拖后100万元D：节约100万元、超前50万元E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、施工过程中，对出现的工程质量缺陷，监理工程师首先应。
A：签发《监理通知单》B：签发《工程暂停令》C：报告业主D：判断其严重程度E：工程变更单7、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，不予注册。
A：1年内B：5年内C：8年内D：终身E：工程保险金8、某二层现浇钢筋混凝土建筑结构的施工，其主体工程由支模板、绑扎钢筋和浇筑混凝土3个施工过程组成，每个施工过程在施工段上的延续时间均为5天，划分为3个施工段，则总工期为天。
管理人员劳动合同范本(16篇)
管理人员劳动合同范本（16篇）管理人员劳动合同范本（通用16篇）管理人员劳动合同范本篇1甲方名称：乙方（管理人员）根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家有关规定，为了安全文明施工，保护职工人身安全，健康合法权益，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同。
一、本合同期限类型为__一年__ 期限合同。
本合同期限从______ 年月____ 日起至 ______ 年农历自然年年底或提前完成工程任务付清工资后自动失效，其中试用期从 ____年 ___月____日起至____年____月______ 日止，试用期为______个月。
二、工作内容和地点：乙方同意根据甲方工作需要在第项目部（项目部名称）担任 _____________岗位（工种）工作。
乙方兹保证有能力及意愿从事上述工作，所为之工作成果符合甲方工作需要。
乙方必须按照甲方确定的岗位责任，按时、按质、按量完成工作。
甲方有权根据生产任务和工作需要以及乙方的工作表现随时调动乙方的工作地点和工作岗位，乙方无充分理由必须服从公司正常工作调动，否则按旷工论处，并视为违约，承担违约责任。
三、劳动（工作）条件：为保证乙方完成合同要求的生产（工作）任务，保障乙方的安全和健康，甲方应根据国家有关生产安全、劳动保护、卫生健康等规定，为乙方提供必要的生产（工作）条件。
四、工作、报酬及保险和福利待遇：公司的薪酬制定标准为满勤月薪制及单价承包制；按满勤月薪工资标准或按单价承包的，内均含所有法定节假日、休假等各种假期及所有社会保险及养老保险待遇等所有补贴津贴。
如有需要公司办理养老保险的需书面申请，费用从工资中扣除。
保险金按国家规定的比例分别由单位和个人承担，由单位承担的部分已补贴在工资内。
公司为所有管理人员及工人统一购买工伤保险，具体按工伤保险管理制度办理。
1、乙方必须遵守甲方的工作时间规定；2、乙方的劳动报酬依照甲方的人事管理及薪酬制度执行，乙方标准满勤月薪为：元，试用期间的满勤月薪为元。
劳务合同范本（精选16篇）
劳务合同劳务合同范本（精选16篇）随着法律观念的深入人心，合同起到的作用越来越大，签订合同也是最有效的法律依据之一。
那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编整理的劳务合同范本，欢迎阅读与收藏。
劳务合同篇1甲方（聘方）：地址：电话：乙方（受聘人）：住址：电话：鉴于甲方工作需要，聘请乙方从事_________项目的专家指导工作，根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，以资共同遵守。
风险提示：工作岗位及工作时间雇员从事的工种和工作实践。
从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作，如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工（因为工种不同工资差别很大）；工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止；每周工作多少天，每天工作多少小时；一般每周至少有一天的休息日；按国际惯例，在节假日，雇员应享受所在国家规定的节假日，如所在国国庆、春节等。
建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位，工作时间以及劳务报酬等问题，避免之后因履行合同发生纠纷。
第一条、合同期限1、合同有效期：自______年______月______日至______年______月______日止，合同期满聘用关系自然终止。
乙方的工作时间为弹性工作时间，但需保持通讯畅通。
甲方提前通知乙方讲课地点，乙方无特殊原因，须按时出席。
2、本合同期满前______个月，经双方协商同意，可以续订合同。
3、本合同期满后，任何一方认为不再续订合同的，应在合同期满前______个月书面通知对方。
第二条、工作岗位1、甲方根据工作需要及乙方的岗位意向，与乙方签订岗位聘用合同，明确乙方兼职担任专家顾问岗位及职责。
2、甲方根据工作需要及乙方的工作能力和表现，可以与乙方协商调整乙方的工作岗位，重新签订岗位聘任合同。
第三条、工作条件、劳动保护1、甲方根据乙方工作岗位的实际情况，实行灵活的工作方式，不限制乙方每天工作时间，但乙方需保证讲课内容的质量。
委托管理合同简单(16篇)
委托管理合同简单（16篇）委托管理合同简单委托管理合同简单（精选16篇）委托管理合同简单篇1甲方：乙方：甲方为促进学校的发展，创造良好的办学环境，推动学校后勤服务改革，更好地服务师生，服务学校教育教学工作，甲方将学校后勤服务委托乙方经营管理，甲方监督管理。
经甲乙双方协商一致，达成如下协议。
一、资金垫付：1、乙方可垫付后勤服务设备设施增添的资金，甲方在一年内付清全部资金，或在承包费用中扣除。
(也可转为风险保证金)。
二、托管时间：托管期限6年，自20_年9月1日至20_年7月20日止，其中试用期为壹年，一年后，经校方认可，并无安全事故的发生，合同继续履行，否则合同中止。
(甲方师生对乙方所提供的服务不满意或满意度较低，可随时终止合同)三、权利与义务：1、甲方将后勤服务项目委托给乙方经营、管理，并无偿提供上述项目营业所需的证照、服务用房及场地。
2、在运作期间乙方承包的后勤服务项目，所产生的营运性质的，所有师生全部使用校园一卡通。
乙方不收取现金。
若遇特殊情况(停电，一卡通系统出故障，可收取现金)。
当天营业额按当月学生在校平均值计算。
3、乙方按总营业额的5% 交纳给甲方作承包费。
于每期期末结算。
4、凡乙方有能力承接的甲方对内外招待均由乙方办理，包括高考时学生统一配餐等。
5、甲方保证学生就餐人数每餐不低于600人。
6、大型设备，设施的增添及食堂内外改造由甲方负责，乙方负责日常的维护，及小的设施设备投入。
7、食堂内外所产生的水费由甲方负责。
8、甲方采取半封闭式管理，住校生在行课期间，原则上不得出校，乙方负责做好后勤服务工作，确保师生在校正常秩序。
9、乙方用工自主，遵守国家相关法规。
10、学校放假，甲方应提前一天通知乙方，否则造成的一切损失由甲方全承担。
11、乙方在托管经营期内，应本着信誉至上，质量第一、服务师生、让利于师生的宗旨。
按照国家法律政策的要求,合法经营,严格执行国家食品卫生标准，遵纪守法、遵守上级和相关各部门的相关规定，遵守学校规章制度及就餐时间，不得干扰甲方正常教学秩序。
2021年监理工程师合同管理模拟试题十六
监理工程师《合同管理》模仿试题(十六)一、单项选取题(共50题，每题l分。
每题备选项中，只有1个最符合题意)1.法律规范是由( )制定或承认，并由国家强制力保证明行行为规则。
a.国家机关b.统治阶段c.社会公众d.司法机关2.公正和鉴定重要区别之一是( )。
a.只有进行公证后，才干满足经济合同有效条件b.只有进行鉴证后，才干满足经济合同有效条件c.通过公证合同，在国内和国际均具备法律效力d.通过鉴证合同，在国内和国际均具备法律效力3.FIDIC合同规定，计算承包商施工期是发布开工令之日起到监理工程师签发( )之日止。
a.工程移送证书b.工程移送证书指明竣工c.解除缺陷责任证书d.最后支付证书4.FIDIC合同条件规定，当颁发工程移送证书时发现，由于工程变更导致有效合同价下降超过15%，此时合同价应( )。
a.上调b.下调c.不变d.仲裁决定5.FIDIC合同条件规定“指定分包商”是指( )承包商。
a.由业主选定，与业主订立合同b.由总包商选定，与业主订立合同c.由监理工程师选定，与业主订立合同d.由业主选定，与监理工程师订立合同6.采购工程急需少量特殊材料，宜采用( )方式拟定贷货商。
a.公开招标b.邀请招标c.国际竞争性招标d.直接定购7.专业性较强设备安装工程招标普通宜采用( )方式进行。
a.公开招标b.邀请招标c.议标d.评标8.FIDIC合同条件中规定保存金(滞留金)应在签发( )时退还给承包商一半。
a.“工程移送证书”b.“暂时支付证书”c.“解除缺陷责任证书”d.“停工指令”9.FIDIC合同条件规定，承包商自有施工机具运入现场后，若其她工程施工中需用时，( )。
a.可自行运出工地b.不能运出工地c.需业主批准后运出工地d.需监理工程师批准后运出工地10.某工程建设施工合同商定，建设单位应于1995年4月10日支付工程款，但建设单位始终未按商定支付。
1996年8月10日发生了持续1个月阻碍施工公司提起诉讼不可抗力事件，则该欠款纠纷诉讼有效期限至( )。
陕西省2024年上半年注册监理工程师合同管理：进度管理模拟试题
陕西省2024年上半年注册监理工程师合同管理：进度管理模拟试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、对招标文件供应的清单，投标人必需逐一计价且对所列内容不允许有任何更变更动的是。
A：分部分项工程量清单B：措施项目清单C：其他项目清单D：零星工作项目表E：由于传染病的影响而短暂停止的施工2、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。
A．理解了业主对该工程的建设意图B．包括了全部托付的工作任务C．与合同要求和建设意图相一样D．适合工程的特点3、某工程合同价的确定方式为：发包方不需对工程量做出任何限定，承包方在投标时只需按发包方给出的分部分项工程及工程范围提出报价，而工程量则按实际完成的数量结算，这种合同属于。
A：纯单价合同B：可调工程量单价合同C：不行调值单价合同D：可调值总价合同E：由于传染病的影响而短暂停止的施工4、依据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由。
A：行业协会指定B：仲裁委员会指定C：业主与承包商协商选定D：工程师和承包商协商选定E：专业监理5、关于建设工程风险对策的说法，正确的是。
A：风险回避是应对技术风险的最佳策略B：风险回避是必要的、有时甚至是最佳的风险对策C：风险转移对被转移者都是不利的D：非支配性风险自留也是经过风险评价后作出的风险对策决策E：工程保险金6、GB／T19001--2025idt IS09001：2000《质量管理体系要求》标准应用了以“过程为基础的质量管理体系模式”，激励组织在建立、实施和改进质量管理体系及提高其时，采纳“过程方法”，通过满足顾客要求提高顾客满足度。
A：科学性B：完整性C：有效性D：确定性E：工程变更单7、【例3·单选题】Project Controlling与Partnering模式的共同之处是。
A：信息共享B：协调机制C：长期协议D：不能独立存在E：工程保险金8、平安生产事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于小时内向事故发生地县级以上人民政府平安生产监督管理部门和负有平安生产监督管理职责的有关部门报告。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同管理模拟16一、单项选择题1. 组织办理竣工验收的费用由 ______ 承担A. 承包人B监理C业主D.上级主管部门答案：C2. ____ 属于工程变更范围。
A. 合同中所列出的工程项目中任何工程数量的增加或减少B取消合同中任何部分的工作细目的工作C改变合同中任何工作的性质、质量及种类D.为完成工程进度而增加资源投入答案：D3. FIDIC合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人原因的外部客观条件影响不能进行竣工检验，对该部分工程监理工程师应认为。
A. 已经竣工不需再进行竣工检验B. 需经检验后才能判定是否竣工C. 已经竣工但还需进行竣工检验D. 尚未竣工答案：C4. 工程一切险中的意外事故，包括火灾和 _______ 或飞机坠毁。
A地震B. 雷击C地崩D.飞行物体坠落答案：D5. 依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在以下哪个报刊上发布? ______A. 中国经济导报B. 中国建设报C. 中国日报D. 中国交通报答案：C6. 专业监理工程师应按工程量清单的分项工程进行系统的检查验收。
检查合格后，提请高级驻地监理工程师签发_______ 。
A. 中间交工证书B. 分项工程交工证书C部分工程交工证书D.单项工程交工证书答案：A7. 暂定金额由______ 批准使用。
A.业主B总承包人C监理工程师D.上级主管部门答案：A8. 《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指。
A. 根据本工程的设计提供的预计工程量B. 根据投标要求估算的报价工程量C合同履行过程中完成的实际工程量D.工程结账依据的结算工程量答案：A9. 招标投标法规定评标工作应由_______ 负责。
A.业主B业主组建的评标委员会C上级主管部门指定的评标小组D.代表国家的常设评标机构答案：B10. 由于承包人的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于A. 正常工作B. 附属工作C额外工作D.意外工作答案：B11. 依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于________ 。
A. 10 日B. 15 日C. 20 日D. 25 日答案：C12. 《工程变更令》由______ 下达。
A. 业主B. 监理工程师C现场监理D.上级主管部门答案：B13. 根据合同通用条件，如果在_______ 以后，由于国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法令、规章或条例出现修改或变更，因采用上述法律、法令、规章或条例等导致承包人成本上升，承包人由此增加的开支，业主应予补偿。
A. 投标截止日期前的28天B. 投标截止日期前30天C授标D投标答案：A14. 合同通用条件中规定的合同文件中最优先的文件是________ 。
A.技术规范B.中标通知书C合同协议书D.有标价的工程量清单答案：C15. 根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是 _______A.政府机关B银行C公民个人D学校答案：B16. 根据FIDIC条件，索赔通知是由 _____ oA. 工程师发给承包人B. 承包人发给工程师C工程师发给业主D.业主发给承包人答案：B17. 某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于______ oA. 不具有法律效力B. 被代理人的追认权C被代理人不履行委托代理协议D.被代理人的拒绝权答案：B18. 下列对工程保险性质与作用的描述不正确的是 _______ 。
A. 工程保险是强制性的B. 进行各种保险可使业主和承包人转移和减轻风险C保险后仍需预防灾害和事故，尽量避免和减少风险危害D.工程保险险种的选择是由承包人自行选定的答案：D19. 施工合同的担保合同属于 ______ 。
A.从合同B主合同C分包合同D.有偿合同答案：A20. 因不可抗力致使监理合同不能履行或部分履行，责任和损失的担负原则是。
A. 业主负全责B. 监理负全责C各负其责D.施工方负全责答案：A二、多项选择题1. 代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应________A. 以自己的名义签订合同B. 与第三方商签过程中独立地表现自己的意志C在授权范围内单独与第三方谈判合同D.在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务E在合同内约定业主和第三方的权利义务答案：BCE2. 下列哪种工作属于监理工程师的附加工作? _______A.业主供应材料拖期，导致工程延期期间的工作量B监理工程师自身原因引起的工作时间延长C承包人的质量事故引起的工作时间延长D.监理工程师自身原因与业主终止合同E原为业主义务后来交给监理工程师去做答案：ACE3. 订立合同可采用的形式有 ______ 。
A.承诺B要约C要约邀请D.书面E 口头答案：DE4. 承包人延期申请能够成立并获得监理工程师批准应具备的条件是 ________ <A. 工程延期事件是否有文字材料作依据B. 延期事件是否发生在关键线路上C延期是由承包人自身原因引起D.由于分包人的失职造成的工期延长E是否符合合同F延长天数计算是否正确答案：ABEF5. 总价合同必须满足的条件是 _____ 。
A. 设计图纸和说明书详细全面B. 工程量不大C工程风险不大D.在合同条件允许的范围内给承包人以各种方便答案：AC6. FIDIC施工合同条件规定，给予承包人延长工期的权利，可以由下列原因引起。
A. 获得施工现场占有权的延误B. 因承包人责任引起的暂时停工C不利自然条件的影响D.业主提前占用导致施工延误答案：AD7. 要约和承诺是订立合同的主要程序，要约在下述情况下不得撤销 ________ 。
A. 要约人确定承诺期限或以其他形式明示要约不可撤销B. 受要约人对要约的内容作出实质性变更C受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已为履行合同做了准备答案：AC8. 合同内容包括_____A标的B.标的数量C标的质量D.合同法答案：ABC9. _________________________________ 应由监理工程师签发的文件包括<A. 临时支付证书B. 竣工结算支付证书C最终报表D.最终支付证书E结算清单答案：ABD10. 《公路工程国内招标文件范本》规定，工程承包合同中，解决合同争议的途径和方式有_________ 。
A. 对合同进行公证B. 提交工程师处理C仲裁或诉讼D.当事人友好协商E忍让答案：BCD11. 公路工程施工招标，可以对某个建设项目一次招标，也可以根据招标，不得将招标工程化整为零或者以其他方式规避招标。
A.不同专业、不同实施阶段B分标段、分阶段C按施工队伍多少分阶段D.按施工队伍规模大小分阶段答案：AB12. FIDIC合同条件下，监理工程师的权力有______ 。
A. 任命工程师代表B. 批准承包人授权的驻工地代表C根据需要中止承包人的某些义务D.批准设计图纸或变更E 批匕准或拒绝合同的转包答案：ABD13. 合同是平等民事主体的 ______ 之间订立、变更、终止民事权利、协议。
A. 法人B. 自然人C其他组织D.当事人答案：ABC14. 当事人承担违约责任的方式有 _______ 。
A.变更合同B 撤销合同C 赔偿损失D.继续履行合同E 采取补救措施 答案： CDE15. ____________________________________ 下列哪些工程项目可以使用暂定金? _________________________A. 施工过程中可能增加的工程细目B. 零星工程在招标时未能确定的C 指定分包工程D.分包工程答案： ABC16. 受要约人变更的项目 _____ ，被视为对要约的实质性变更。
A. 合同标的、数量、质量B. 合同价款或者报酬C 合同履行期限、履行地点和方式D.违约责任E 解决争议方法 答案： ABCDE17. 合同的订立应具备的条件有 ______ ，合同依法订立才具有法律效力A. 当事人要有合法的资格B. 内容要合法_____ 进行义务关系的C形式和程序要合法D.主管部门的同意和批准答案：ABC18. 保证合同的当事人是_____ 。
A.权利人B义务人C保证人D.公证部门答案：ABD19. 监理单位的义务包括 _____ oA. 选择承担工程项目建设的实施单位B. 与承包人签订施工合同C公正地维护有关各方的合法权益D.不得泄露与本工程有关的保密资料E不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动答案：CDE20. 委托监理合同应具备的条款结构包括 _______ oA. 合同内所涉及的词语定义和遵循的法规B. 监理人和业主的义务、权利和责任C合同生效、变更与终止，以及监理报酬D.争议的解决及其他E合同日期、署名答案：ABCD三、判断题A对B错1. 标有单价的工程量清单是办理中期支付和结算的依据。
答案：A2. 合同分为有效合同、无效合同和可撤销合同，无效合同同样具有法律效力。
答案：B3. 对于任何分包人、分包人的代理人、分包人的雇员或工人，其行为违约或疏忽，承包人可以不负责。
答案：B4. 采用评标价法评标时应以投标价最低为最优投标书。
答案：B5. FIDIC合同条款是针对总价合同编制的标准化文件。
答案：B6. 未经法定代表人或其授权的代理人签字，或未加盖投标人印章的资格预审申请文件是无效的。
答案：A7. 保留金待竣工验收合格时一次发还。
答案：B8. 答疑会上招标单位对投标者所提问题的书面答复将构成招标文件的组成部分。
答案：A9. 工程一切险的保险费用应由业主单方面承担。
答案：A10. 属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于工程师批准承包人施工进度计划的关键线路上，则一定不批准承包人顺延合同工期。
答案：B四、简答题1. 根据《合同法》的规定，合同一般应包括哪些主要内容? 答案：有如下主要内容：(1) 当事人的名称或者姓名；(2)当事人的住所；(3)标的；(4)标的数量；(5)标的质量；(6)价款或者报酬；(7)履约期限；(8)履约地点和方式；(9)违约责任；(10) 解决争议的方法。
2. 简述合同纠纷处理的方式有哪些?其处理原则是什么?答案：(1)合同纠纷处理的方式有四种：①协商；②调解；③ 仲裁；④诉讼。
(2) 处理的原则是：① 协商解决为主；② 调解优先。
五、论述题1. 某工程项目，合同价为3856 万元人民币，工期为两年。
业主通过招标选择了某承包人进行该项目的施工。
在签订工程施工承包合同前，业主委托了一家工程监理公司协助业主完善和签订工程施工承包合同，并承担该建设工程项目施工阶段的监理任务。
监理工程师看过了业主(甲方)和承包人(乙方)草拟的工程施工合同条款后，认为以下条款不妥：(1)监理工程师应对乙方提交的施工组织设计进行审批或提出修改意见。