一级建造师法规的时间、数额、处罚
2023年一级建造师之一建工程法规题库综合试卷A卷附答案
2023年一级建造师之一建工程法规题库综合试卷A卷附答案单选题（共30题）1、当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后()内提出。
A.三个月B.六个月C.一年D.二年【答案】 B2、保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄，由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报（）备案。
A.全国人民代表大会B.最高人民法院C.文物保护主管部门D.国务院【答案】 D3、某政府投资工程预计于2009年1月1日开工，该工程的开工报告于2008年12月20日被批准。
根据我国《建筑法》的规定，建设单位最迟应当于（）前开工。
A. 2009年6月20日B. 2009年4月1日C. 2009年7月1日D. 2009年3月20日【答案】 A4、根据《环境保护法》，关于企业违法排放污染物，受到罚款处罚，承担按日连续处罚法律责任的说法，正确的是（）A.被责令改正，拒不改正的，应当按照原处罚数额按日连续处罚B.按日连续处罚的时间自责令改正之日起算C.被责令改正，拒不改正是按日连续处罚的前提D.罚款处罚按照执法成本确定【答案】 C5、按照上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中错误的是()。
A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》B.《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》C.《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》D.《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》【答案】 D6、甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。
由于甲不能按时偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的正确清偿顺序为()。
A.乙、丙、丁平均受偿B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿【答案】 D7、以下对国家的节能产业政策说法正确的是()。
A.国家实行有利于节能和消除环境污染的产业政策B.国家实行禁止发展高耗能、高污染行业的政策C.国家鼓励、支持开发和利用新能源、可再生能源的政策D.国家对企业降低单位产值能耗和单位产品能耗实行限制的政策【答案】 C8、工程建设中应当采取有效的消防安全措施，下列表述错误的是( )。
2023年一级建造师之一建工程法规题库附答案(基础题)
2023年一级建造师之一建工程法规题库附答案（基础题）单选题（共60题）1、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（）。
A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任D.提供物的提保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债【答案】 C2、某投标人中标后，招标人要求其压低报价10%，否则不签合同。
于是双方先按照中标人的投标报价签订了甲合同并备案。
接着，双方又根据施工单位同意压价后的价格签订了乙合同。
后来，双方因工程款结算产生纠纷。
关于工程款结算的合同依据，下列说法中，正确的是（）。
A. 甲合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理B. 乙合同是双方真实意思的表示，应当以乙合同作为结算依据C. 乙合同背离了中标合同的实质性内容，应当以甲合同作为结算依据D. 两份合同均不能作为结算依据，双方应当申请工程造价鉴定【答案】 C3、关于著作权的保护期限,下列说法正确的有()A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制B.公民的作品,其发表权、使用权和获得报酬权的保护期,为作者终生C.如果是合作作品,截止于最先死亡的作者死亡后第50年的12月31日D.法人或者其他组织的作品,其署名权的保护期为50年【答案】 A4、某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。
施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失, 则以下说法正确的是（）。
A. 建设单位可以向建筑公司索赔20万元B. 建设单位只能向安装公司索赔20万元C. 建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元D. 建设单位不可向安装公司索赔20万元【答案】 A5、根据法律是否明文规定了一定合同的名称，合同可以分为（）。
一级建造师法规一本通(去水印版)
《建设工程法规及相关知识》1Z301000 建设工程基本法律知识1Z301010 建设工程法律体系1Z301011 法律体系的基本框架我国法律体系的基本框架是由宪法及宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法、诉讼与非诉讼程序法等构成。
1Z301012 法的形式和效力层级《立法法》规定，设区的市的人大及常委会，根据本市的具体情况和实际需要，在不违反法律、行政法规、本省地方法规的前提下，可以对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。
二、法的效力层级（一）宪法至上（二）上位法优于下位法：《安全生产法》优于《安全生产管理条例》（三）特别法优于一般法（四）新法优于旧法（五）特殊情况1Z301020 建设工程法人制度1Z301021 法人应具备的条件1.依法成立；2.应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。
法人以其主要办事机构所在地为住所。
3.能够独立承担民事责任（核心差别）。
法人以其全部财产独立承担责任。
4.有法定代表人。
法定代表人以法人名义从事的民事行为或者其他执行职务的行为，其法律后果由法人承受。
法人的章程或者权力机构对法定代表人的代表权范围的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任。
法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
二、法人的分类法人分为营利法人、非盈利法人和特别法人三大类。
（1）营利法人经依法登记成立。
营业执照签发日期为营利法人的成立日期，包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人。
（2）非盈利法人包括：事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构。
依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有事业单位法人资格；依法需要登记的，自登记之日取得事业单位法人资格。
（3）特别法人：机关法人、农村集体、城镇农村合作经济组织法人、基层群众自治法人。
有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从成立之日起，具有法人资格（即：政府机关无需办理登记）。
2024一级建造师,应知应会知识点
2024一级建造师,应知应会知识点一、工程经济篇。
1. 资金时间价值。
这就像是钱会随着时间“长大”或者“缩水”呢。
比如说你现在有100块钱，如果放在银行能有利息，那过段时间就比100块多啦，这就是资金的时间价值。
单利计算就比较简单，就像你借了一笔钱，每年只按初始本金算利息。
而复利呢，那可就像滚雪球，利息会加入下一年的本金再算利息，可不得了。
在工程经济里，计算净现值（NPV）的时候，就把未来不同时间的钱都换算到现在这个时间点，看看这个项目到底值不值。
如果NPV大于零，那这个项目从经济角度看就有搞头。
2. 工程成本。
成本可分为直接成本和间接成本。
直接成本就是那些直接用在工程上的钱，像买材料的钱、给工人发的工资，这就好比你做饭，食材和厨师的工钱就是直接成本。
间接成本呢，就是那些不好直接算到工程里的，比如项目部的水电费、管理人员的工资。
就像你开餐馆，店里的灯油火蜡、经理的工资，虽然不是直接做饭的成本，但也是为了餐馆运营必须花的钱。
成本控制可重要了，要像守财奴一样盯着成本。
要做好成本核算，把每一笔钱都算清楚，不能糊涂。
比如说在施工过程中，发现某种材料浪费严重，就得想办法改进工艺或者加强管理，不能让钱白白流走。
3. 收入与利润。
工程收入可不止是工程款这么简单。
有建造合同收入，这里面分两种，一种是固定造价合同，就像你和甲方说好这个工程就是100万，除非有特殊情况，就按这个价算收入；还有一种是成本加成合同，就是成本加上一定的利润比例作为收入。
比如说成本是80万，加成20%，那收入就是80×(1 + 20%)=96万。
利润就更好理解啦，收入减去成本就是利润。
但是这个利润也不是能全装进腰包的，还要交税呢。
企业所得税一般是按利润的一定比例交的，所以要合理合法地降低成本、增加收入，才能让利润多一点，这样企业才能活得滋润。
二、工程法规篇。
1. 建设工程法人制度。
法人可不是真人哦，它是一个组织。
就像一个公司，它有自己的名字、财产，能独立承担责任。
2023年一建《法规》考前必背知识点整理
P4【法的效力层级】（1）宪法至上（2）上位法优于下位法（3）新法优于旧法（4）特别法优于一般法新的一般与旧的特别冲突谁制定谁裁决根据授权制定的法规与法律冲突全国人民代表大会常务委员会裁决部门规章与部门规章冲突国务院裁决部门规章与地方政府规章冲突地方性法规与部门规章冲突（国务院提出意见）国务院认为应当适用地方性法规，国务院裁决国务院认为应当适用部门规章，提请全国人大常委会裁决P5备案和审查行政法规报全国人大常委会备案省级人大及其常委会制定的地方性法规报全国人大常委会和国务院备案设区的市、自治州人大及其常委会制定的地方性法规由省级人大常委会报全国人大常委会和国务院备案自治州、自治县人大制定的自治条例和单行条例由省级人大常委会报全国人大常委会和国务院备案；备案时应当说明对法律、行政法规作出变通的情况；部门规章报国务院备案地方政府规章报地方人大常委会和国务院备案P9【法人应当具备的条件】1.依法成立；2.应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。
（法人以其主要办事机构所在地为住所）；3.能够独立承担民事责任（法人以其全部财产独立承担民事责任）；4.有法定代表人；法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任。
P13有下列情形之一的，委托代理终止：（1）代理期间届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。
P14【转代理】代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。
转委托代理经被代理人同意或者追认的,代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。
但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的，可以不经被代理人同意。
P15表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。
2023年一级建造师之一建工程法规精选试题及答案二
2023年一级建造师之一建工程法规精选试题及答案二单选题（共40题）1、事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,不得担任任何生产经营单位的主要负责人的期限为()。
A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 D2、根据《安全生产法》的规定，用于生产、储存危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行（）。
A.安全环境评估和安全条件论证B.安全条件论证和安全评价C.安全条件评价和安全论证D.安全环境条件论证和安全影响评价【答案】 B3、下列关于职务作品的说法,正确的是()。
A.职务作品的作者是公民个人B.一般情况下,职务作品的著作权由单位享有C.作者可以许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品D.职务作品的著作权一般由作者和单位共同享有4、关于专利申请的说法，正确的是（）。
A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日【答案】 A5、根据《绿色施工导则》，临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。
A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】 C6、（2019年真题）建设用地使用权自（）时设立。
A.土地交付B.支付出让金C.转让D.登记7、施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更去同要求。
在双方就变更内容协商期内合同应（）履行。
A.中止B.终止C.继续D.对要求变更的部分中止【答案】 C8、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
A.30B.25C.20D.15【答案】 C9、《劳动法》规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过()小时的工作制度。
一级建造师挂证行政处罚
一级建造师挂证，即指一级建造师将自己的执业资格证书挂靠在非实际工作单位，以获取报酬的行为。
根据中国相关法律法规，一级建造师挂证是违法行为，一旦被查出，将面临相应的行政处罚。
一级建造师挂证的行政处罚可能包括以下几个方面：
1. 吊销执业资格证书：一旦证实一级建造师存在挂证行为，其执业资格证书可能会被吊销，失去继续从事该行业工作的资格。
2. 罚款：根据《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规，违规挂证的一级建造师可能会被处以罚款。
3. 暂扣或吊销劳动合同：如果一级建造师是在职人员，其挂证行为可能会被认定为违反劳动合同，导致劳动合同被暂扣或吊销。
4. 其他行政处罚：根据具体情节，还可能包括警告、记过等行政处罚。
此外，如果一级建造师的挂证行为导致重大工程质量事故或安全事故，还可能涉及刑事责任，包括但不限于有期徒刑、拘役等刑事处罚。
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规通关题库(附答案)
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规通关题库(附答案)单选题（共45题）1、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.已签署的工程结算文件C.完整的技术档案和施工管理资料D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件【答案】 B2、关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。
A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业【答案】 B3、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。
A. 民事诉讼原告应当与本案有直接或间接利害关系B. 当事人超过诉讼时效期间起诉的，人民法院应当受理C. 涉及国家秘密的案件，人民法院应当实行不公开审理和不公开判决D. 当事人不服第一审判决上诉的，应当在判决作出之日起15 日内提出E. 二审法院处理上诉案件，仅对当事人上诉请求的范围进行审查【答案】 B4、建筑公司项目经理明知脚手架工程未经验收情况下，强令工人进行施工作业，而导致发生架体坍塌事故，造成严重后果，则该项目经理涉嫌（）。
A. 工程重大安全事故罪B. 重大劳动安全事故罪C. 重大责任事故罪D. 失职罪【答案】 C5、仲裁协议是合同的组成部分，仲裁协议无效的情况不包括（）。
A. 约定的事项超出法律规定的仲裁范围的B. 一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的C. 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议D. 在仲裁协议中，当事人对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确，但当事人达成补充协议的【答案】 D6、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。
后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。
一级建造师法规的时间、数 额、处罚
时间：1、行政法规、地方法规、条例、规章自公布后30日内备案，与宪法、法律发生抵触，制定机关2个月内研究是否修改；地方标准复审周期不超过5年。
2、物权的设立、变更、转让、消灭（1）不动产物权：登记时生效，未登记不生效；以合同为基础的物权变动，自合同成立时生效，未登记，不影响合同效力。
例外：地役权（登记对抗）（2）动产物权：交付时生效，未登记不得对抗善意第三人。
例外：机动车、船舶、航空器（登记对抗）3、知识产权（1）发明专利权：20年；实用新型、外观设计专利权：10年，自申请日起计算。
（2）商标权：10年，自核准注册日起计算，展期每次10年。
（3）著作权：1）公民作品：作者终生及死后50年；2）法人或组织作品：首次发表后50年。
4、保证担保的保证期间（1）一般保证：主债务履行期届满之日起6个月；（2）连带保证：有约定从其约定；未约定债权人自主债务履行期满6个月内；5、一切险保险期限（1）生效：工地动工或材料、设备运抵工地之时；（2）终止（以先发生者为准）：工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格或实际占用或使用或接受部分或全部工程；（3）保险期限不得超出保险单列明的生效日或终止日；（4）安装工程一切险对考核期的保险责任不超过3个月。
6、开工报告和施工许可制度期限（1）开工报告：1）开工期限：获批后6个月；2）不能按期开工：不予延期，重新办理；3）开工后暂停：报告后复工，不核验；（2）施工许可：1）开工期限：领证后3个月；2）不能按期开工：申请延期，两次，每次3个月；3）开工后暂停：不到1年，暂停起1个月内，报告后复工；超过1年，核验后复工。
7、主管部门收到申请15日内，颁发施工许可证。
8、建筑企业资质证书有效期5年，有效期届满60日前，申请延续；申请资质变更，自工商部门办理变更手续后30日内申请办理。
安全生产许可证有效期3年，有效期届满3个月前，申请延期；变更发生后10日内，办理变更手续；证书遗失后，立即向原颁发机构报告，在公众媒体上声明作废后，申请补办。
内部资料：2024年一级建造师《法规》考点梳理
内部资料：2024年一级建造师《法规》考点梳理宝马蓝色字体加粗（标题）状元红色字体加粗（一般考点）上岸绿色字体加粗（词眼、口诀、拓展及考情）第1章建设工程基本法律知识（22－25分）法律体系又称法的体系，由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体法律部门（七大法律部门）1.宪法及相关法根本大法2.民法商法（民－民）平等主体商事活动《民法典》《商标法》《专利法》《著作权法》《公司法》《招标投标法》3.行政法（官－民）行政监督《土地管理法》《城市房地产管理法》《行政处罚法》《行政复议法》《行政许可法》《城乡规划法》4.经济法国家在协调、干预的经济关系《统计法》《标准化法》《税收征收管理法》《预算法》《审计法》5.社会法劳动关系、社会保障和社会福利《无障碍环境建设法》《残疾人保障法》《矿山安全法》《劳动法》《职业病防治法》《劳动合同法》6.刑法犯罪《刑法》7.诉讼与非诉讼程序法诉讼程序《刑事诉讼法》《行政诉讼法》《民事诉讼法》法律形式名称特征制订单位举例宪法宪法全国人大---法律**法全国人大及其常委会《建筑法》行政法规**条例国务院《建设工程安全生产管理条例》地方法规（自治条例、单行条例）**（地）**条例省人大及常委会《北京市建设工程质量管理条例》设区的市人大及常委自治州、自治县部门规章规定、办法、实施细则国务院各部委《招标公告发布暂行办法》地方政府规章**（地）**规定、办法、实施细则省级和设区的市级人民政府《上海市生活垃圾处理管理规定》同一机关制定新的与旧的冲突按新的特别的与一般的冲突按特别新的一般和旧的特别冲突谁制定谁裁决知识点3物权的设立、变更、转让、消灭（1分）提示：不动产需登记（不动产所在地登记机构），但法律另有规定的除外（自然资源）【物权的设立（不动产）与合同效力（买卖合同）的关系】未办理物权登记的，不影响合同效力1.抵押权抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有（1）抵押人：可以是债务人，也可以是第三人；抵押权人：债权人。
一级建造师工程法规考试真题及答案(含解析)101
一级建造师工程法规考试真题及答案（含解析）1、根据《税收征收管理法》，税务登记内容发生变化的，纳税人应当办理工商变更登记之日起（）日内，向税务机关申报办理税务登记。
（2011）A.60B.15C.30D.45【答案】C【解析】略2、关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是()。
（2013）A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度C.对各类能源消耗实行分类计量和统计D.对能源消费应实行包费制【答案】D【解析】任何单位不得对能源消费实行包费制.3、使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低在（）万元人民币以上的，必须进行招标。
（2007）A.50B.100C.200D.3000【答案】B【解析】略4、关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是（）。
（2016）A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接作为强制性条文D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止【答案】D【解析】考点工程建设地方标准。
参见教材P288-299。
5、根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。
（2006）A.项目部B.施工企业C.监理单位D.建设单位【答案】D【解析】略6、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（）。
（2016）A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任D.提供物的提保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债【答案】C【解析】考点保证担保。
2021年关于一级建造师法规中时间_天数_处罚等大汇总简单好记
2021年关于一级建造师法规中时间_天数_处罚等大汇总简单好记根据《建设工程貭量管理条例》第49条关于竣工验收备案制度的有关规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备一般事故15天，特别重大，重大事故30天---批复；特殊情况可以延长30天案。
.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实集体合同订立后，应当１０日内报送劳动行政部门，劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集体合同即行生效建设工程承包人行使优先受偿权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算根据《劳动争议调解仲裁法》第27条的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为一年。
仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算跟税务登记及变更有关的是30日内。
回避申请的回复时间是3日内。
诉讼时效是两年，有特殊情况的是两年加上中断的时间。
劳动争议仲裁的时效是1年。
5天退招标保证金，仲裁5天受理决定，诉讼受理7天决定，回避申请3天.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。
自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。
道路交通事故、火灾事故自发生之日起(7)日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报收到竣工验收报告后２８天验收，２８天索赔，进度款１４天劳动仲裁是1年，诉讼是2年普通诉讼时效2年2、普通诉讼时效，涉及身体受到伤害、租金、出售质量不合格产品为声明、寄存的是1年。
3、涉外合同4年4、海上货物运输：1年5、最长20年，是从权利被侵害之日起（没有知道或应当知道）6、劳动仲裁诉讼时效：1年，劳动争议的裁决书，15天内不起诉才生效，不是自作出就生效；仲裁法的裁决书，自作出就生效根据《重大建设项目档案验收办法》规定，重大项目档案验收以验收组织单位召集验收会议的形式进行，项目档案验收应在项目竣工验收3个月之前完成。
【精华】一建法法规【时间】相关知识点总结
《建设工程法规》时间归纳0小时◆仲裁裁决和二审判决立即生效。
1小时◆安全生产事故：单位负责人接到报告后，应当于1小时内向县级以上政府安监部门和有关部门报告。
2小时◆安全质量事故安监部门逐级上报的时间：2小时。
24 小时◆建设工程发生质量事故：有关单位应当在 24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
◆在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。
48 小时◆建设工程工期：工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人；48小时内不答复视为同意承包人要求，工期顺延。
◆暂停施工：工程师认为有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见；承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内予以答复；48小时内未答复，承包人可自行复工。
◆隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。
承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查；监理人不能按时检查的，应在检查前24小时向承包人提出书面延期要求，但延期不能超过48小时；监理人未按时检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格。
◆诉讼证据保全：情况紧急的，必须在48小时内作出裁定；诉前证据保全：必须在48 小时内作出裁决。
2日：◆潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出。
3日/个：◆澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。
◆潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。
一建-法规-数字、时间、归纳总结
一建-法规-数字、时间、归纳总结201 7 年-法规-数字、时间、归纳总结便于记忆1、发明专利权的期限为20年，实用新型和外观设计专利权的期限为 10年，均自申请日起计算（国务院专利权主管部门收到专利申请文件之日为申请日，若果申请文件是邮寄的以寄出的邮戳之日为申请日）。
发明权、实用新型、外观设计专利权的授予自公告之日起生效。
P30.2、注册商标的有效期为10年，自核准之日起计算。
注册商标有效期满需继续使用的应在期满前 12 个月申请续展注册。
在此期间未提出申请的，可以给与6个月的宽限期。
P303、专利权的保护，侵犯行为的制止，在起诉前向人民法院申请责令停止，应当提供担保，不提供驳回；受理48h 作出裁决，特殊的可延长48h，裁定停止的，应当执行，不服的可以申请复议一次。
P324、一般保证的保证人未约定保证时间的，保证期间为主债务履行期界之日起6个月；连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期界满之日起6个月要求保证人承担保证责任。
（保证） P375、定金应当以书面形式约定，定金合同从实际交付定金之日起生效，定金数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的 20% P4 06、安装工程一切险的保险期，一般包括一个试车考核期，安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过3个月，若超过3个月，应另行加收保险费。
P447、限额以下小型工程：工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。
抢险救灾也可不办理施工许可证。
P518、建筑企业资质证书有效期为 5年，企业须在资质有效期界满 3 个月前，申办资质延续手续。
中外合资经营建筑企业，中方合营者出资总额不得低于注册资本的25% 。
P 63（下二）9、到位资金规定：合同价，工期不足1年的，原则上不得少于50%；超过1年的，不得少于30%。
P5610、施工许可证具备9个条件，发证机关应当收到申请之日起15发证；对于证明不齐全或者失效的，应当当场或者5日一次告知补正容；不符合条件的，15日书面通知，并说明理由。
一建法规时间记忆表
对于一级建造师考试中的法规部分，时间的记忆是非常重要的。
以下是一份时间记忆表，供您参考：1. 安全生产事故报告和调查处理：* 单位负责人接到报告后，应当于1小时内向县级以上政府安监部门和有关部门报告。
* 安监部门逐级上报的时间为2小时。
2. 安全质量事故：* 安监部门逐级上报的时间为2小时。
* 3小时加班时间限制：一般每日不超过1小时；特殊原因在保障劳动者身体健康的条件下每日不得超过3小时，但是每月不得超过36小时。
3. 非全日制用工：* 一般平均每日工作时间不超过4小时，每周累计不超过24小时。
4. 专利权期限：* 创造专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请之日起计算。
5. 注册商标有效期：* 注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。
6. 保证期间：* 一般保证未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。
* 连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。
7. 留置时间：* 留置的时间至少2个月。
8. 安装工程一切险对考核期的保险责任：* 一般不超过3个月。
9. 建设行政主管部门颁发施工许可证的期限：* 自收到申请之日起15日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。
10. 建设单位开工期限：* 建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月。
11. 在建建筑工程中止施工的报告和核验期限：* 在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告，并按规定做好建筑工程的维护治理工作。
中止施工的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
12. 重新办理开工报告的批准手续：* 对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
一级建造师注册程序法定办结时间
一级建造师注册程序法定办结时间一级建造师注册程序的法定办结时间是按照《中华人民共和国行政许可法》和《建筑业企业资质管理规定》等相关法律法规来确定的。
根据国家规定，一级建造师注册程序分为申请、受理、审查、决定等环节，每个环节都有相应的时限要求。
首先是申请环节。
一级建造师的注册程序一般是由建设主管部门负责受理，申请人需要提交一系列的资料和证明材料，包括个人id明、学历证书、从事相关工作经历证明等。
根据《中华人民共和国行政许可法》，一般行政审批程序的法定办结时间为20个工作日，对于一级建造师注册程序，如果所有申请材料齐全，依法受理后，申请人应在20个工作日内得到行政许可决定。
其次是审查环节。
在受理申请后，建设主管部门会对申请人提交的材料进行审查。
根据《建筑业企业资质管理规定》，建设主管部门应当在收到申请文件之日起60个工作日内完成对一级建造师的审查工作，并提交审查结果。
如果审查结果符合相关要求，建设主管部门应当在规定的时限内发放一级建造师注册证书，并进行相应的登记。
最后是决定环节。
如果在审查过程中发现申请人不符合相关条件或提供虚假材料，则建设主管部门将作出不予批准的决定，并告知申请人。
根据《中华人民共和国行政许可法》，行政许可机关应当自收到申请书之日起在20个工作日内作出批准或不予批准的决定，并书面通知申请人。
如果申请人对决定不服，可以依法申请行政复议或提起行政诉讼。
需要注意的是，以上所述的时限要求仅作为法定办结时间的参考，实际办理时间可能会因各地行政管理机关的工作效率、申请人提供材料的完整性和准确性等因素而有所变化。
此外，审批程序可能因特殊情况而延长或者提前，因此在具体办理过程中，需要根据相关法律法规的要求和行政管理机关的规定来确认办结时间。
总之，一级建造师注册程序的法定办结时间主要受到行政许可法和建筑业企业资质管理规定的影响，涉及到申请、审查和决定等环节。
申请人应在规定的时限内提交申请材料，建设主管部门应在规定的时限内完成审查和决定，并依法发放一级建造师注册证书。
一建法规各规定时间汇总情况
一建法规各规定时间汇总情况1、法律体系主要由7个法律部门组成：宪法及宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、刑法、诉讼与非诉讼法。
2、宪法相关法：是指《全国人民代表大会组织法》、《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国国籍法》、《中华人民共和国国务院组织法》、《中华人民共和国民族区域自治法》等。
民法商法：《民法通则》、《合同法》、《物权法》、《侵权责任法》、《公司法》、《招标投标法》。
行政法：《行政处罚法》、《行政复议法》、《行政许可法》、《环境影响评价法》、《城市房地产管理法》、《城乡规划法》、《建筑法》。
经济法：《统计法》、《土地管理法》、《标准化法》、《税收征收管理法》、《预算法》、《审计法》、《节约能源法》、《政府采购法》、《反垄断法》。
社会法：《残疾人保障法》、《矿山安全法》、《劳动法》、《职业病防治法》、《安全生产法》、《劳动合同法》。
※在我国，习惯法、宗教法、判例不是法的形式。
法人具备条件：1.依法成立 2. 有必要的财产或者经费 3. 有自己的名称、组织机构和场所4. 能够独立承担民事责任。
法人分类：分企业法人和非企业法人两大类。
非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人。
物权特征：1.物权是支配 2. 物权是绝对权 3. 物权是财产权 4. 具有排他性物权包括所有权、用益物权和担保物权。
建设工程债产生：根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。
建设工程最主要是合同之债。
（常见有：施工合同债、买卖合同债、侵权之债）知识产权包括：着作权(版权)、专利权、商标专用权、发现权、发明权以及其他科技成果权。
知识产权可以分为两大类:一类是着作权，包括邻接权；一类是工业产权，主要包括专利权和商标权。
知识产权特征：财产权和人身权的双重属性、专有性、地域性、期限性。
专利权：发明（20年）、实用新型和外观设计（均10年）：均自申请日计算国务院专利行政主管部门收到专利申请文件之日为申请日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
时间：1、行政法规、地方法规、条例、规章自公布后30日内备案，与宪法、法律发生抵触，制定机关2个月内研究是否修改；地方标准复审周期不超过5年。
2、物权的设立、变更、转让、消灭（1）不动产物权：登记时生效，未登记不生效；以合同为基础的物权变动，自合同成立时生效，未登记，不影响合同效力。
例外：地役权（登记对抗）（2）动产物权：交付时生效，未登记不得对抗善意第三人。
例外：机动车、船舶、航空器（登记对抗）3、知识产权（1）发明专利权：20年；实用新型、外观设计专利权：10年，自申请日起计算。
（2）商标权：10年，自核准注册日起计算，展期每次10年。
（3）著作权：1）公民作品：作者终生及死后50年；2）法人或组织作品：首次发表后50年。
4、保证担保的保证期间（1）一般保证：主债务履行期届满之日起6个月；（2）连带保证：有约定从其约定；未约定债权人自主债务履行期满6个月内；5、一切险保险期限（1）生效：工地动工或材料、设备运抵工地之时；（2）终止（以先发生者为准）：工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格或实际占用或使用或接受部分或全部工程；（3）保险期限不得超出保险单列明的生效日或终止日；（4）安装工程一切险对考核期的保险责任不超过3个月。
6、开工报告和施工许可制度期限（1）开工报告：1）开工期限：获批后6个月；2）不能按期开工：不予延期，重新办理；3）开工后暂停：报告后复工，不核验；（2）施工许可：1）开工期限：领证后3个月；2）不能按期开工：申请延期，两次，每次3个月；3）开工后暂停：不到1年，暂停起1个月内，报告后复工；超过1年，核验后复工。
7、主管部门收到申请15日内，颁发施工许可证。
8、建筑企业资质证书有效期5年，有效期届满60日前，申请延续；申请资质变更，自工商部门办理变更手续后30日内申请办理。
安全生产许可证有效期3年，有效期届满3个月前，申请延期；变更发生后10日内，办理变更手续；证书遗失后，立即向原颁发机构报告，在公众媒体上声明作废后，申请补办。
9、注册建造师变更聘用企业，签订聘用合同后1个月内，新企业办理注册变更。
10、建造师不予注册的情况（1）因执业活动受刑事处罚：处罚完毕后5年内；（2）因非职业活动受刑事处罚：处罚决定开始后3年内；（3）被吊销证书：处罚决定日开始后2年内；（4）年龄超过65岁；（5）其他：申请两个单位注册；未达到继续教育要求；刑事处罚未执行完毕；任项目经理期间，发生重大质量、安全事故；聘用单位不符合要求。
11、招标人时间（1）资格预审文件、招标文件发售期，不少于5日；（2）自资格预审文件停止发售至提交资格预审申请文件，至少5日；自招标文件开始发出之日至投标人提交投标文件截止之日，至少20日；（3）对资格预审文件或招标文件澄清、修改：提交资格预审文件截止时间3日前，或投标截止时间15日前；（4）中标候选人公示期：招标人收到评标报告起3日内，公示期不少于3日；（5）中标人确定后，向中标人发出中标通知书；招标人应自确定中标人起15日内，向监督部门提交招投标情况书面报告；（6）自中标通知书发出起30日内，签订书面合同；（7）签订合同后5日内，向中标人及未中标人退换投标保证金及同期存款利息。
12、投标人时间（1）对资格越深文件异议：提交资格预审文件截止前2日内；（2）对招标文件异议：提交投标文件截止前10日内；（3）对开标异议：开标现场当场提出；（4）对评标结果异议：中标候选人公示期间。
对招投标活动的起诉，自知道或应当知道起10日内，以上为投诉前置条件。
行政监督部门自收到投诉起3个工作日内决定是否受理，受理的30个工作日内作出处理决定。
13、市场诚信行为的公布（1）诚信不良行为记录：自处罚决定作出后7日内公布，公布期6个月至3年，最短不得少于3个月；（2）良好行为记录：3年；（3）招投标违法行为记录：自处理决定作出起20个工作日内公布，公布期6个月，如果行政处理认定期限长于6个月，从其决定。
14、要约和承诺（1）要约生效：要约到达受要约人；承诺生效：承诺通知到达要约人；（2）要约撤回：撤回要约的通知在要约到达受要约人前或同时到达；（3）要约撤销：撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人；（4）书面合同成立：双方当事人签字或盖章或一方已履行主要义务，对方接受。
15、欠付工程款利息计息时间已交付的为交付日；未交付的，提交竣工结算文件之日；未支付也未结算，当事人起诉之日。
16、建设工程价款优先受偿：承包人行使优先权期限为6个月，自工程竣工之日或约定竣工之日。
17、可撤销合同撤销权消灭（1）具有撤销权的当事人，自知道起1年内没有行使撤销权；（2）明确表示或行为放弃撤销权。
18、合同按约定或法定解除的，自通知到达对方时解除，对方有异议，异议期无约定的，最长期3个月。
19、无固定器劳动合同签订情形（1）在单位连续工作满10年；（2）单位初次实行劳动合同制度或国企改制重新订立合同，在单位连续工作满10年且距退休年龄不足10年；（连续工作满15年，距退休不足5年，不得辞退）（3）连续订立两次固定期合同，续订劳动合同；（4）自用工之日起满1年，不与劳动者订立书面劳动合同，视为订立。
20、试用期（1）3个月不满1年，试用期不超过1个月；（2）1年以上不满3年，试用期不超过2个月；（3）3年以上，试用期不超过6个月；（4）不满3个月不得约定试用期。
21、劳动者提前30日书面通知单位，或试用期内提前3天通知单位，可解除劳动合同。
22、劳动合同终止的经济补偿满1年支付1个月工资；6个月以上不满1年，按1年；不满6个月，按半个月。
月工资，按劳动者解除合同前12个月平均工资，最高不超过当地上年度平均工资3倍，最高补偿年限12年。
23、加班时间每日不得超过1小时，特殊原因不超过3小时，每月不得超过36小时。
24、劳动争议申请仲裁的时效为1年，拖欠劳动报酬争议时效，劳动关系终止之日起1年。
当事人对仲裁裁决不服，收到仲裁裁决书之日15日内起诉。
25、租赁合同期限不得超过20年，租赁期限6个月以上的采用书面形式。
26、企业负责人带班，每月不少于25%的工作日（约6d）；项目负责人带班，每月不少于80%的施工时间（约24d）。
27、特种设备安装、改造、修理的施工单位，施工前书面报告监督部门；特种设备的使用单位，投入使用前或使用后30日内，向监督部门办理使用登记，取得使用登记证书。
28、消防安全（1）建筑消防设施每年至少1次全面检测；（2）消防安全重点单位每季度、其他单位每半年自行或委托进行消防安全检查评估；（3）国家、省级重点工程施工现场每日进行防火巡查；（4）施工单位每半年组织1次演练。
29、职工事故鉴定为职业病，单位自鉴定之日起30日内提出工伤认定申请，单位不提出，职工近亲属、工会组织1年内可以提出申请。
30、应急演练：每年组织一次综合演练或专项演练，每半年组织一次现场处置演练。
应急预案每三年修订一次。
31、事故调查报告自事故发生之日起60日提交，特殊情况延长期限不超过60日。
事故调查报告：重大、较大、一般事故，收到报告15日批复；特大事故，收到报告30日批复，特殊情况延长期限不超过30日。
32、《建设工程质量管理条例》规定的工程发生质量事故，有关单位应在24小时内向当地主管部门报告。
（P295）33、建设单位在竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送工程档案；6个月内向主管部门报送竣工验收资料；竣工验收合格15日内，向主管部门备案；项目投入试生产之日起3个月内向环境主管部门申请环保验收。
工程监督机构在竣工验收5日内，向备案机关提交监督报告。
34、公安消防机关应自受理消防验收申请之日起20日内组织消防验收；环保主管部门应自收到环保验收申请之日起30日内完成验收。
35、最低保修期限：基础、主体结构，设计合理年限；防水、防渗，5年；供热、供冷系统，2个采暖期、2个供冷期；电气、给排水、设备、安装、装修，2年。
36、《建设工程质量管理条例》规定，工程保修期起始日是竣工验收合格之日；重新组织竣工验收的工程，自各方认可的重新组织竣工验收的日期。
（P306）37、《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计；因发包人原因导致工程无法按规定验收的，承包人提交验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。
38、《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，缺陷责任期满，发包人接到承包人返还质量保证金申请后14日内核实，发包人核实后14日内返还；发包人收到承包人申请14日不予答复，经催告14日内仍不答复，视为发包人认可返还。
39、民事诉讼（1）管辖权异议，在提交答辩状期间提出。
受诉人民法院在受理异议之日起15日内作出裁定。
（2）当事人向法院申请保全证据的，不得迟于期限届满前7日。
（3）举证期限不得少于30日，经双方当事人同意或简易程序审理的案件，可以少于30日。
（4）诉讼时效：1）普通诉讼时效：2年；2）短期诉讼时效：身体伤害、拒付延付租金、出售不合格商品、寄存财物丢失、损毁，1年；3）特殊诉讼时效：国际货物买卖、技术出口合同，4年；海上货物运输，1年；4）最长保护期限：20年。
（5）上诉期间：当事人不服一审判决，在判决书送达之日起15日内上诉；当事人不服一审裁定，在裁定书送达之日起10日内上诉。
（6）再审期限：当事人在判决、裁定发生法律效力后6个月提出；或6个月后发现新证据，自知道或应当知道之日起6个月提出。
（7）申请强制执行：从法律文书规定履行期间的最后1日计算；分期履行的，从规定的每次履行期限的最后1日计算。
法院收到申请执行书之日起超过6个月没执行，申请人可以向上一级法院申请执行。
40、仲裁制度（1）当事人达成仲裁协议，一方向人民法院提起诉讼未声明，法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应驳回起诉。
（2）申请财产、证据保全后30日内，申请人不依法申请仲裁，法院应解除保全。
（3）当事人提出回避申请，应在首次开庭前提出，回避事由在首次开庭后知道的，可在最后一次开庭结束前提出。
（4）申请仲裁裁决强制执行的，执行的期间为2年。
41、经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人可自调解协议生效之日起30日内共同向法院提出司法确认。
42、当事人在法定期间内不申请行政复议或行政诉讼，又不履行行政决定的，没有强制执行权的行政机关可自期限届满之日起3个月内，申请法院强制执行。
43、行政复议：知道具体行政行为之日起60日内提出行政复议；行政诉讼：知道具体行政行为之日起3个月内起诉，或收到行政复议决定书之日起15日内起诉。
数额：1、定金合同中定金数额不得超过主合同标的额的20%。
2、建设工期不足1年的，建设资金到位原则上不少于合同价的50%，安措费不低于该费用总额的50%；建设工期超过1年的，建设资金到位原则上不少于30%，安措费不低于该费用总额的30%。