木工承包施工合同样本
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
木工承包合同
甲方:_______________________________
乙方:______________________________ 身份证号:________________________________ 甲方在公司内部对__________________ 目实施内部承包,乙方作为施工
班组负责人,表示愿意承包。甲乙双方友好协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规,为明确甲乙双方的权利义务,本着自愿、平等、诚信的原则,经协商签订本合同。
1 乙方按照业主签字,盖章确认的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行
业现行的标准及规范,负责 _______________________ 的施工。
1.1 清单项目内容详见清单附件二。
1.2 包干单价:是指按照现场现行基层开始到完成图纸规定的基层工程内容所需的
所有费用并考虑风险因素,实行交钥匙工程。
2 工程地点:___________
3 工程工期:具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起,合同总工期按照业主、
项目部要求执行。
3.1 乙方应按约定的竣工时间,完成工程的施工和验收,并且无条件地交付给甲方,
不得以任何理由和借口拖延交付。签证变更资料必须经项目经理、造价工程师及相
关人员签认,由于设计变更而引发的增减工程量,只能作为办理设计变更调整工程
结算的依据,乙方不能因一般设计变更而要求甲方延长工程合同工期。工程竣工验
收合格并且全部交付甲方后,才能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算
合同价款 本合同对施工图纸范围内的全部木作工程内容实行单价包干(包干价清单见附 件二),该包干单价包括但不限于人工费、机械费、安装费、辅料费、安全防护 费、成品及半成品保护费、赶工补偿费、等所有费用及本工程的所有风险及责 任。结算时综合包干价不作任何调整。
在工程实施过程中,本合同的综合包干价不因市场价格(含设备及人工)的变 化及
工程量的增减而调整。
工程变更
乙方不得拒绝甲方提出的任何工程变更,否则甲方有权委托第三方完成该项工 程变
更,且甲方按照实际发生费用的 2倍从乙方的工程款中扣除作为违约金, 不足部
分由乙方补足,乙方不得持有异议。 工程变更的办理
施工过程中乙方因图纸理解错误所引起的费用增加,甲方一律不承担。
付款方式
工程进度款按月支付。经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是
否满足计划要求进行考核,并签署同意支付的意见后方能申报。 乙方每月25日申报形象进度情况,甲方下月10日前按上月完成产值的80%向 乙方支付上月工程进度款。
工程竣工经甲方及业主单位验收合格并移交业主单位后,甲乙双方办理完工程
结算,甲方向乙方支付至结算总价的 95%。
余结算总价5%作为本工程的质保金,按照 附件一中的约定执行。
安全文明施工
4
4.1 4.2 5
5.1 6
6.1
7
7.1 7.2 7.3
7.4
8
8.1 本工程施工过程中,乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等
规范、条例,遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定,做到文明施工,并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事故,由乙方承担经济和法律责任。
8.2 乙方须接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查,如达不到安全文明工地标
准,甲方可勒令乙方停工整改,由此造成的损失由乙方承担。
8.3 乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工作。乙
方所派往工程现场之人员的保险由乙方自行完善。乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财产损害情况的,由乙方自行解决,与甲方无关。
8.4 乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的,由乙方承担全部责任。
如果发生第三方以甲方为被告起诉的,乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等
额款项至甲方处,甲方不得动用,待诉讼生效或经调解、和解结案后,甲方再按照届时确定的数额支付给原告,如有剩余,返还给乙方。
8.5 乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场,将实施本工程产生的所有垃圾
堆放至甲方每层指定地点,甲方统一清理。
8.6 乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理,严格遵守国家及地方相关规
范、规程及管理条例,同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有关管理制度及办法,防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为,预防人员伤亡事故的发生,因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担相应的责任和费
用。乙方现场人员必须提供购买的人身意外综合保险,复印件交于甲方。
9 工程质量保修:按照附件一中的约定执行。
10 违约责任
10.1 因甲方原因未按本合同约定向乙方支付合同款,每延迟一天,甲方向乙方支付
本次应付合同款2 %。的违约金。
10.2 因乙方原因导致工期延误的,每延迟一天,乙方向甲方支付人民币500.00元的
违约金。延迟工期达10日历天的,甲方有权解除本合同,未支付的工程款不再予
以支付,且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价30%的违约金,并承担由此
给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。
10.3 乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的,每发现一
处,乙方向甲方支付违约金人民币1000元,且由乙方负责更换、重作,承担所有
费用,并承担由此给甲方造成的全部损失,包含由此产生的甲方对第三
方产生的责任。
10.4 乙方不按约定的竣工时间,完成工程施工和验收,无条件交付给甲方,或以任
何理由和借口拖延交付,如发生乙方拖延工期或借口拖延交付竣工工程,甲方
有权采取一切必要的措施保证甲方按时验收接管全部工程,并顺利向购买人移
交。甲方除处罚乙方本合同结算总价款的3%违约金外,同时乙方还须承担甲
方采取必要措施过程中发生的全部费用和乙方自身的一切损失。
10.5 乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善,或未能在
合同约定的工期内完成本工程,甲方有权安排第三方实施乙方未能完成的工作内
容,由此发生的费用甲方可从乙方的工程款中直接扣除,无需乙方签字认可,且乙方须向甲方支付本工程结算总价5%的违约金。
10.6 乙方不履行本合同约定的应由乙方承担的义务,乙方应承担违约责任,每出现
一次,乙方向甲方支付违约金人民币200元-2000元