建设工程施工劳务分包合同书简易版_1
建设工程劳务分包合同的范本5篇
建设工程劳务分包合同的范本5篇第1篇示例：建设工程劳务分包合同甲方：（委托方）：___________（单位名称）、法定代表人：___________（姓名）、职务___________，住所：___________；根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就__建设工程劳务分包事宜达成如下协议。
一、工程名称及地点：___________二、工程内容及标准：三、工程阶段性进度安排：五、劳务报酬及结算方式：1. 乙方对所提供的劳务，甲方按照___________标准支付报酬。
3. 劳务报酬的结算由双方共同确认后，乙方提供发票，甲方进行支付。
六、安全生产保障措施：1.甲、乙双方应认真执行国家有关安全生产法律、法规及工作规程，共同维护工程现场的安全和秩序。
2.工程发生安全事故的责任由乙方承担。
如有人员伤亡或财产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
七、违约责任：1.因甲方原因导致的工程延误、变更，甲方应支付相应的违约金。
3.如违约一方未履行相关责任，则应赔偿对方因此受到的损失。
八、合同变更和解除：1.如需变更合同内容，应经双方协商一致，签订补充协议。
2.因不可抗力等特殊情况需要解除合同的，应提前______天通知对方，并经双方协商一致。
九、法律适用和争议解决：1.本合同的订立、执行、解释和争议的解决适用中华人民共和国法律。
2.因履行合同所产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交______仲裁委员会仲裁。
仲裁裁决是终局的，对双方当事人有约束力。
十、其他约定：1.本合同共有______份，甲、乙双方各执______份，具有同等法律效力。
2.本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工达到验收标准并结清最后一笔款项之日止。
甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________合同附件：______（本合同一式两份，甲乙双方各执一份）第2篇示例：建设工程劳务分包合同范本甲方（总包方）：（单位名称）法定代表人：（姓名）地址：（单位地址）电话：（联系电话）为了保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就建设工程劳务分包事项达成以下协议，共同遵循并履行：一、分包工程内容1.1 甲方委托乙方承担（工程名称/范围），具体工程内容包括（详细工程内容描述）。
建筑施工劳务简易合同范本（通用5篇）
建筑施工劳务简易合同范本（通用5篇）建筑施工劳务简易合同范本（通用5篇）随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同是对双方的保障又是一种约束。
那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家整理的建筑施工劳务简易合同范本（通用5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
建筑施工劳务简易合同1发包人：______(以下称甲方)承包人：______(以下称乙方)遵照建设部、省、市建委关于加强建筑市场管理和改革用工制度的有关文件精神。
根据______(发包人：甲方)与业主签定的“工程名称”项目《建设工程施工合同》的有关条款规定，经甲乙双方协商一致，达成如下分包合同条款：第一条：工程概况与承包范围1、工程名称：2、工程地点：3、工程工期：4、承包范围：主桥及接线工程的土建、安装工程(沥青路面、园林绿化工程、照明工程、交通工程等专业工程除外详图纸。
第二条：结算方法本工程由已方实行包工不包料方式承包，结算方法按本合同项下第三条约定执行。
第三条：结算方法1、本合同价款暂定为人民币______元(暂定为人民币______元整)(含税包干价)。
2、本工程涉及的税费除另有约定外，均由乙方负责交纳并按规定向甲方提供有关凭证。
另按税法规定由甲方代扣代缴的按有关规定执行，代扣代缴金额从工程款中扣除。
第四条：付款方法1、甲方根据业主拨付的进度款扣除有关税费后余额，全部付给乙方，并结合乙方实际结算款付款，每次付款前乙方必须先提供正式。
2、工程竣工验收达到约定要求后，乙方须及时完成该项目的各种要求资料后，方可办理工程结算。
第五条：施工工期1、开工日期：______年______月______日2、竣工日期：______年______月______日3、工期顺延、延误按原合同相应条款执行。
第六条：工程质量乙方必须严格按照本工程施工图纸(含设计单位提供的设计变更通知)、图纸会审纪要、施工组织设计等技术资料和现行的国家、建设部、本地区有关建筑施工规定、规程、质量验收规范等文件组织施工及验收、并工程质量达到原合同中业主要求的质量标准，若达不到原合同中业主要求的质量标准，乙方应予以返工，直至达到原合同中业主要求的质量标准为止，由于达不到原合同中业主要求的质量标准引起的一切费用和责任由乙方负责，且工程质量安全管理及奖罚办法就符合甲方的有关规定。
工程施工分包劳务合同范本(推荐10篇)
工程施工分包劳务合同范本（推荐10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!工程施工分包劳务合同范本（推荐10篇）劳务分包是指建设单位或专业分包人将其承担的劳务工作转包给有资质的劳务分包人进行的行为。
建设工程施工劳务分包合同范本6篇
建设工程施工劳务分包合同范本6篇篇1建设工程施工劳务分包合同范本甲方（承包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）乙方（分包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》及其他相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上，就甲方承包的建设工程施工劳务分包事宜，达成如下协议：第一条项目名称及位置甲方承包的建设工程项目名称为______________，位于______________。
第二条范围及内容1. 乙方承担甲方工程施工劳务分包工程的______________工作，具体工作内容详见附件《分包工程范围及内容清单》。
2. 乙方须按照劳务分包合同约定的工作范围、工期、施工质量标准及其他有关要求，按时、按质完成工程施工。
第三条工程价款及结算方式1. 工程施工总价款为______________元，根据实际工程施工情况，由双方商定分期结算，结算方式为______________。
2. 工程施工总价款的支付方式为______________。
3. 若发生工程变更，需另行商议支付方式。
第四条时间节点1. 工程施工期限为______________，自______________年______________月______________日起算。
2. 如乙方无故延误工程进度，每延误一天，甲方有权按照合同约定向乙方追加赔偿款______________元。
第五条施工安全与质量1. 乙方承包施工过程中，应切实加强安全管理，保障工程施工现场安全，确保不发生事故。
2. 乙方应遵守国家有关建筑工程质量管理法规和标准，确保工程质量符合要求。
建筑工程施工劳务分包合同书范本5篇
建筑工程施工劳务分包合同书范本5篇篇1甲方（总承包方）：_________________________乙方（劳务分包方）：_________________________鉴于甲方需要就某建筑工程项目的劳务施工任务交由乙方完成，为明确双方权利义务，保障工程顺利进行，特订立本合同。
一、工程概况与分包内容1. 工程名称：_________________________。
2. 工程地点：_________________________。
3. 劳务分包内容：包括但不限于结构施工、装修施工、设备安装及其他辅助工程。
二、合同工期与进度要求1. 劳务分包总工期为：自合同签订之日起至工程竣工验收合格日止，共计______日历天。
2. 进度要求：乙方必须严格按照甲方制定的施工进度计划执行，确保各阶段工期目标的实现。
如遇特殊情况需调整进度计划，应事先与甲方协商并取得同意。
三、质量与验收标准1. 乙方必须按照施工图纸、技术规范和操作要求组织施工，保证施工质量达到国家或地方规定的验收标准。
2. 施工过程中，乙方应接受甲方的质量检查和监督。
如因乙方施工质量问题导致的返工、整改等损失，均由乙方承担。
3. 工程完工后，乙方应组织内部验收并通知甲方进行验收。
验收合格后，方可进行下一道工序或办理竣工结算。
四、工程造价与支付条款1. 工程造价：根据分包工程的实际发生量，按照甲方提供的单价表计算，具体金额根据竣工结算确定。
2. 支付方式：甲方按照施工进度分阶段支付劳务费用，每个阶段完成后______天内支付该阶段劳务费用的______%。
剩余款项在工程竣工验收合格后______天内付清。
3. 乙方需提供正规的劳务发票，否则甲方有权拒绝支付款项。
五、安全施工与责任承担1. 乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
2. 如因乙方违反安全规定导致安全事故发生，乙方应承担全部责任并赔偿因此造成的损失。
建设工程劳务作业分包协议书简单版(五篇)
建设工程劳务作业分包协议书简单版甲方（发包单位）：_____乙方（承包单位）：_____根据《中华人民共和国》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。
一、工程名称：_____二、工程地点：_____三、工程内容、性质及数量：_____四、工程工期：_____五、工程质量要求：_____六、工程造价：_____七、工程承包方式及取费标准：_____八、工程价款的拨付及结算方式：_____九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。
其中：_____十、考核验收：_____本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：_____1、安全生产：_____乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。
2、工程质量：_____坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。
3、工程工期：_____4、文明施工：_____加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工十一、甲方责任：_____1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
十二、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。
甲方（发包单位）：_____乙方（承包单位）：_____签订日期：_____建设工程劳务作业分包协议书简单版（二）建设工程劳务合同雇主（甲方）：代表人：雇员（乙方）：负责人：甲乙双方根据《民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
建筑工程施工劳务分包合同书范本5篇
建筑工程施工劳务分包合同书范本5篇第1篇示例：建筑工程施工劳务分包合同书范本甲方（施工总承包商）：____________乙方（劳务分包商）：____________鉴于甲方拟进行建筑工程施工，并需要进行劳务分包合作，双方本着平等互利、诚实守信的原则，就有关事项达成如下协议：一、项目名称：____________二、施工内容：本合同所述的劳务分包工程内容包括但不限于____________。
四、分包价格：根据实际工程进度和工程量的情况，乙方应按照____________的单价报价，合计款项为____________。
五、付款方式：甲方应按照工程进度与完成情况，自乙方提交开具相应发票后，支付相应款项。
六、安全责任：乙方应加强安全生产管理，保障劳务分包工程的安全施工，确保零事故发生。
如有安全责任事故的，乙方应承担相应的法律责任。
七、质量标准：乙方应按照国家相关规定和甲方的施工要求，保证劳务分包工程的质量达到相应标准。
八、保密义务：乙方应对甲方提供的涉密信息和技术资料保密，不得擅自泄露给第三方。
九、违约责任：若一方违反合同约定，致使对方损失的，应承担相应的违约责任。
十、合同解除：若因不可抗力等原因致使无法继续履行合同的一方，可通过书面形式通知对方解除合同。
十一、争议解决：双方应友好协商解决合同履行过程中出现的问题和争议；如果协商不成，应提交有关仲裁机构进行仲裁。
十二、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签名）：________ 乙方（签名）：________签订日期：年月日以上是建筑工程施工劳务分包合同书范本，希望双方能够遵守合同规定，共同完成工程，谨记互相信任、互相理解，共同促进项目的顺利进行。
第2篇示例：建筑工程施工劳务分包合同书范本甲方（发包方）：____________________（单位名称）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方的建筑工程项目进行劳务分包合作，签订如下合同：三、工程内容：详见《工程量清单》五、工程工期：自________________月________日开始，至____________月____________日，历时________天。
建设工程施工劳务分包合同5篇
建设工程施工劳务分包合同5篇篇1建设工程施工劳务分包合同一、合同双方甲方（总承包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx乙方（劳务分包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx二、合同目的为了明确工程施工过程中各方责任，保证工程质量和工期，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，达成如下合作协议。
三、合同内容1. 工程名称：xxx工程2. 工程地址：xxx3. 工程范围：根据双方共同商定，乙方承担施工工程中的劳务分包工作，包括但不限于人工、材料运输等。
4. 工程工期：根据施工计划，工期为xx个月/天。
5. 工程质量：乙方承诺按照国家相关标准和甲方要求完成工程，保证工程质量符合规定。
6. 施工组织：乙方负责施工组织、人员安排、材料采购等事项。
7. 价格及支付方式：甲乙双方商定施工总价为xxx元，支付方式为xx%预付款，xx%进度款，余款xxx天内结清。
8. 违约责任：如一方违约，需向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的xx%。
9. 其他约定：双方在合同履行过程中如有其他约定，可另行协商，并签订书面补充合同。
四、合同变更如双方因不可抗力等因素需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更合同。
五、合同争议解决如因合同履行发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交仲裁机构处理。
六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收并结清尾款之日终止。
七、其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：建设工程施工劳务分包合同签订，旨在规范双方在工程施工过程中的权利义务关系，提高施工效率，确保工程质量和安全。
双方应严格按照合同约定执行，共同完成工程目标。
希望双方能够携手合作，共同努力，顺利完成工程。
篇2建设工程施工劳务分包合同是建筑施工中常见的一种合同形式，通常由总包方与分包方签订。
在建设工程中，总包方通常是建设工程的主体承包商，负责项目的整体管理和实施，而分包方则是由总包方雇佣的劳务承包商，承担具体的施工工作。
建筑工程劳务分包合同简单版【最新7篇】
建筑工程劳务分包合同简单版【最新7篇】(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如主题班会、教案大全、教学反思、教学设计、工作计划、文案策划、文秘资料、活动方案、演讲稿、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, our store provides various types of practical materials for everyone, such as theme class meetings, lesson plans, teaching reflections, teaching designs, work plans, copywriting planning, secretarial materials, activity plans, speeches, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please stay tuned!建筑工程劳务分包合同简单版【最新7篇】在人民愈发重视法律的社会中，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。
建筑工程施工劳务分包合同范本(3篇)
建筑工程施工劳务分包合同范本甲方：_____劳务公司(以下简称甲方)乙方：_____班组(以下简称乙方)根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将模板制作、安装、拆除以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。
为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。
具体条款如下：_____工程名称：_____模板安装、拆除工程地址：_____结构类型：_____建筑面积：_____承包方式：包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工。
承包内容及要求：模板工程：1、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水平标高(配合除轴线外的施工放线)。
多层顶板支撑板带。
2、根据设计图纸或模板翻样图加工模板，安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理，浇砼时护模。
按施工图纸及验收规范进行模板安装，安装完毕模板内垃圾的清理，墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。
主体结构的剔打，修补等。
模板每两层刷一次隔离剂。
3、拆除模板的清理、校正，材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。
砼导墙模板的支、拆、零星构件模板(含所有小模板、构造柱模板等)的安装、拆除，按图纸设计交底予留孔洞的留设，及安装所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、烟道洞口等);予埋铁件的安放等工作(含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装;对拉螺杆的制作等;楼梯踏步的保护模板制作、安放等);4、所有模板工程必须达到市优质结构要求。
模板的最大接缝宽度控制在_____以内，模板的周转使用时要将表面清洁干净，以保证砼的外观质量。
5、工作范围内的文明标化、清理卫生等。
6、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。
7、承包工程范围内的安全、文明施工等。
甲方:_____乙方:__________年_____月_____日建筑工程施工劳务分包合同范本（二）建筑工程劳务分包承包合同发包方：_____承包方：_____根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程合作事宜协商一致，订立本合同。
建设工程施工劳务分包合同范本5篇
建设工程施工劳务分包合同范本5篇篇1甲方（总承包方）：_________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________乙方（劳务分包方）：_______________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承揽甲方建设工程施工劳务分包事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况与承包范围1. 工程名称：____________________________。
2. 工程地点：____________________________。
3. 承包范围：具体工程内容（如混凝土浇筑、砌筑、钢筋加工等）详见附件《工程量清单》。
第二条合同工期与进度要求1. 工程开工日期：自甲方发出开工通知之日起算。
2. 工程竣工日期：按照甲方要求的工期完成全部工作。
进度计划见附件《施工进度计划表》。
第三条劳务报酬及支付方式1. 劳务报酬计算方式：按照实际完成的工程量计算劳务报酬。
具体单价详见附件《工程量清单》。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付劳务费用，具体支付时间和金额按照双方约定的《支付计划表》执行。
工程竣工验收合格后支付至总劳务费用的XX%，剩余款项作为质保金，待工程保修期满后支付。
第四条质量与安全要求1. 乙方必须按照国家和地方现行的有关施工质量验收规范和要求进行施工，确保工程质量。
若因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方承担全部责任。
工程施工劳务分包合同模板(通用5篇)
工程施工劳务分包合同模板〔通用5篇〕工程施工劳务分包合同模板〔通用5篇〕工程施工劳务分包合同篇1(以下简称甲方)(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉原那么，结合本工程详细情况，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：开工日期：20xx年08月15日开工日期：20xx年08月30日质量等级：优良工作内容：1、新立12米电杆7根，架设120导线4x7档；2、敷设4x120电缆一根，4x50电缆7根，安装电缆分支箱6台，沿墙敷设50导线4x100米；合同价款：180000元，大写：拾捌万圆整双方义务1、甲方负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目的，组织编制施工方案、物资需用量方案表，施行对工程质量、工期、平安消费、文明施工，监视、检查和验收。
2、甲方负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的搜集整理及交工验收。
3、甲方负责按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、平安设施，保证施工需要。
4、甲方负责向乙方支付合同价款。
5、甲方负责与发包人、监理、设计及有关部门联络，协调现场工作关系。
6、乙方应对本合同劳务分包范围内的工作质量向甲方负责，提供具有相应资格证书的纯熟工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
7、乙方应加强工作人员平安教育，认真执行平安技术标准，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安；按照甲方工作安排，投入足够的人力保证工期；加强现场管理，严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故造成的损失。
8、乙方应自觉承受甲方及有关部门的管理、监视和检查；承受甲方随时检查其有效证件及作业人员的持证上岗情况。
9、乙方应按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
建筑工地劳务分包合同范本（精选5篇）
建筑工地劳务分包合同建筑工地劳务分包合同范本（精选5篇）在当今不断发展的世界，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。
拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家收集的建筑工地劳务分包合同范本（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
建筑工地劳务分包合同1甲方：__________________乙方：__________________依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称：______________工程地点：______________第二条工程承包范围________________________第三条工程工期1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天；2.主要节点工期：___________________________________3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同；2.本合同附件；3.招投标文件；4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范本合同适用标准规范：____________________________第七条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
建筑工程施工劳务分包合同书范本5篇
建筑工程施工劳务分包合同书范本5篇篇1建筑工程施工劳务分包合同书范本甲方（发包方）：______公司地址：______法定代表人：______联系电话：______乙方（承包方）：______公司地址：______统一社会信用代码：______法定代表人：______联系电话：______鉴于甲方拟对______项目施工劳务实施分包（以下简称“工程”），经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，以资证明：第一条总包范围1.1 分包范围包括甲方指定的______项目中的工程内容，分包范围具体详见工程分包清单。
1.2 乙方需按照工程设计文件、规范标准、甲方和政府有关要求，并依法加工施工，并保证工程质量。
第二条分包报价及支付方式2.1 分包总价款为______万元，应在工作完成后______天内支付给乙方。
2.2 乙方须向甲方提供分包款项开票资料，开具发票，如无合格发票，甲方有权拒绝支付分包款项。
第三条安全生产规定3.1 乙方在工程实施过程中，应切实做好安全生产工作，保障工程现场作业人员的安全。
3.2 乙方应按照相关法律法规做好员工劳动保护，为员工购买劳动保险和参加工伤保险。
第四条工程质量承诺4.1 乙方承诺所提供的劳务应符合国家建筑工程质量标准，保证工程质量。
4.2 如乙方所提供的劳务有质量问题，甲方有权要求乙方进行重新施工或修正，所有费用由乙方承担。
第五条违约责任5.1 任何一方因违反本合同约定而引起的任何损失，应依法承担违约责任。
5.2 若乙方未能按照本合同约定时间完成工程或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方支付违约金，每延期一天，违约金为合同价款的______%。
第六条法律适用及争议解决6.1 本合同的签订、履行、变更、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 本合同因各种原因引发争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交______仲裁委员会仲裁。
第七条其他约定7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格、结清款项之日终止。
建设工程施工劳务分包合同范本7篇
建设工程施工劳务分包合同范本7篇篇1甲方（总承包方）：__________乙方（劳务分包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程施工劳务分包事宜，达成如下协议：一、工程概况与分包范围（一）工程名称：__________。
（二）工程地点：__________。
（三）分包范围：具体包括但不限于__________等施工内容。
二、合同工期（一）开工日期：以甲方发出的开工通知为准。
（二）竣工日期：按照甲方要求的工期完成。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。
三、劳务报酬及支付方式（一）劳务报酬计算方式：按照实际完成的工程量乘以约定的单价计算。
具体单价详见附件《劳务分包单价表》。
（二）支付方式：每月按完成的工程量结算一次，甲方在次月的前五个工作日内支付乙方劳务费用的XX%，剩余款项在工程竣工验收合格后一个月内付清。
四、工程质量及验收标准（一）乙方必须按照甲方提供的设计图纸、施工方案和国家相关施工规范进行施工，确保工程质量达到合同约定及国家相关标准。
（二）验收标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关规范进行验收。
五、安全生产与文明施工（一）乙方应严格遵守安全生产规范，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
（二）乙方应遵守甲方的施工现场管理规定，确保文明施工。
施工结束后，应及时清理现场，保持施工现场整洁有序。
如因乙方原因造成的环境问题，由乙方负责处理并承担相关费用。
如因甲方原因导致环境问题，双方协商解决。
六、材料管理1. 电击疗法的并发症：* 皮肤烧伤：由于电流通过皮肤时可能产生热量，可能导致皮肤烧伤或灼伤。
* 神经系统反应：电流刺激可能导致神经系统出现过度兴奋或抑制的反应，如抽搐或肌肉痉挛等。
* 心律失常：在某些情况下，电击疗法可能导致心律失常或心跳过速等问题。
精选建设工程施工劳务分包合同范本5篇
精选建设工程施工劳务分包合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1精选建设工程施工劳务分包合同范本一、甲方（承包方）：__________（单位名称、地址、法定代表人）乙方（分包方）：__________（单位名称、地址、法定代表人）二、根据《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定，甲、乙双方就____（工程名称）、____（工程位置）的施工劳务分包事宜，经友好协商，于_____年____月____日签订本合同。
三、工程范围：乙方承办____工程的部分（包括但不限于以下施工项目）：1.____________________________________________________2.____________________________________________________3.____________________________________________________四、工程质量：乙方应按照甲方工程质量验收标准，对工程进行严格管理，并保证工程质量符合国家相关标准和规定。
若出现质量问题，乙方应承担相应责任。
五、工期：1._____工程工期约为___月，其中乙方承包工程的施工工期约为___天/月。
2.如果乙方因自身原因导致工程延误，应按照约定向甲方支付违约金。
六、资金支付：1.乙方应提供施工劳务所需的人工、材料和设备，并保证施工进度。
2.甲方应按照约定支付乙方相应款项，具体支付方式和标准另行约定。
七、安全保障：1.乙方应制定安全生产方案，并配备专职安全员进行监督管理。
2.甲方应提供必要的安全保障措施和培训支持，确保工程施工过程安全无事故。
八、保密协议：双方应对工程的相关资料、设计方案和施工计划等保密，不得泄露给任何第三方。
九、争议解决：双方如发生争议，应友好协商解决。
协商不成的，可向相关行政部门或仲裁机构申请协助解决。
十、其他约定：1.双方应遵守国家法律法规和工程施工相关规定，保证合同的有效性和履行。
建筑工程劳务分包合同范本(3篇)
建筑工程劳务分包合同范本发包人：以下简称甲方承包人：以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和甲方就工程所签订的《建设工程施工合同》，通过劳务招标，甲方将本工程劳务分包给乙方。
遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，本着对业主负责的精神，为了实现甲方和乙方约定的质量目标，切实加强在施工过程中对工程质量、安全、环境保护、职业健康安全、材料使用、文明施工的控制和管理，双方进一步协商，达成以下协议,供双方遵照执行。
第一章普通条款第一条工程概况和分包范围：1、工程名称：2、工程概况：(1)建设地点：(2)结构形式：结构(3)建筑面积：平方米(包括地下室平方米)上述面积作为双方结算的依据。
因设计变更导致上述面积增加或减少，结算时按本章第四条 .3中执行。
(4)层数：地下3层，地上16层。
(5)檐高：米。
3、承包方式：(1)本工程实行固定综合单价承包，结算时单价详见附件一，单价为乙方在本合同约定工期内完工的结算依据，乙方充分考虑到施工期间各类材料及劳动力市场的价格风险，以及国家政策性调整风险系数，一并计入综合单价里，以后不作任何调整，但若乙方未在约定工期内完成施工任务，除承担违约金外，结算综合单价下调为清单报价单价的___%。
(2)本合同固定综合单价为乙方完成合同工程内容及修复缺陷所需的一切费用及隐含风险在内的费用总和。
4、分包工作内容：第二条劳务人员1、乙方根据分包工程需要指派的作业人员不得低于甲方施工组织设计中按进度规定的劳动力需用计划数量，且符合北京市建委关于现场施工人员配备的有关规定，满足质量、安全、进度、文明施工、环境保护等方面的需要，具体管理人员的岗位清单和需要持证上岗人员的名单作为合同附件，另行上报给甲方。
2、本合同签订之时，乙方须提供：(1)管理人员岗位清单(相关证件复印件)(2)需要持证上岗人员清单(相关证件复印件)(3)相关工伤保险交纳单据凭证复印件(4)乙方资质证书、营业执照复印件和授权委托书原件。
建筑劳务分包合同范本简单版(精选5篇)
建筑劳务分包合同范本简单版〔精选5篇〕建筑劳务分包合同范本简单版〔精选5篇〕建筑劳务分包合同简单版1发包人：(简称甲方)分包人： (简称乙方)甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，按照本工程主合同(即甲方与业主签订的合同)的要求，结合本工程施工详细情况，经甲乙双方充分协商，就循环水泵房(含取水头、排水口)建筑施工工程进展劳务分包事项达成如下协议，以资共同遵守。
第一条分包工程概况1.1 工程名称：补水泵房(含进水间、取水头、栈桥、栈桥桩基、取水钢管)建筑施工工程1.2 工程地点：湖南省常德市德山经济开发区1.3 工程内容：以甲方日工作安排为准1.4 工程承包范围：劳务1.5 工期要求：开工日期：2023年3月(详细开工日期以乙方人员到达时间为准)完工日期：以甲方通知为准1.6工程平安、质量和进度指标：平安指标：以甲方与业主签订的主合同要求为准。
质量指标：按甲方与业主签订的主体合同标准执行。
进度指标：满足甲方的劳务投入需要。
1.7资信资料：在签订合同时，乙方应提供有效的企业法人营业执照(原件验证后留下复印件)、企业资质证书(原件验证后留下复印件)、平安消费答应证(原件验证后留下复印件)、法人受权委托书(原件)、税务登记证、特种作业人员的有效资格证(原件验证后留下复印件)等作为本工程分包合同的附件，以上附件资料均需加盖乙方公章。
第二条承包方式、工程量及合同价格2.1 承包方式：本工程采取劳务总价承包方式(工程施工消费所需机械设备、材料、配件、能、工器具、其他设施及必要的劳动防护用品等由甲方提供)。
2.2 合同价款：按照每人5000元/月包干，每天正常工作时间为 9小时，超出9小时按照加班计算，加班按20元/小时计(中午午餐1小时不计入正常工作时间内)。
2.3计量及合同单价包含的费用组成：(1)每1工日工作时间为9小时。
建设工程施工分包简单的合同范本（精选10篇）
建设工程施工分包简单的合同建设工程施工分包简单的合同范本（精选10篇）随着人们法律意识的加强，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。
相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编收集整理的建设工程施工分包简单的合同范本（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
建设工程施工分包简单的合同1承包人（甲方）：分包人（乙方）：为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将________工程承包给乙方施工。
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的职责，经双方协商，签订如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：二、工程期限1、开工日期：________年_______月_______日。
2、竣工日期：________年_______月_______日。
3、总工期为：共________个日历天。
三、工程造价1、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。
2、本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。
3、单价：______________；工程量：__________________；合同总价：___________________。
四、工程结算1、施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70%。
乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90%，甲方工程全部完成进入保修期后支付至95%，扣留的总造价的5%转为质量保证金。
甲方每期向乙方支付款项时均应扣除：甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用；乙方向甲方所借的费用；甲方向乙方开据的罚款票据金额；合同规定扣除的其他款项。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance.编订：XXXXXXXX20XX年XX月XX日建设工程施工劳务分包合同书简易版建设工程施工劳务分包合同书简易版温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。
文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于_____(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同“)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1.劳务分包人资质情况资质证书号码：_____发证机关：_____资质专业及等级：_____复审时间及有效期：_____2.劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：_____工程地点：_____分包范围：_____提供分包劳务内容：_____3.分包工作期限开始工作日期：_____结束工作日期：_____总日历工作天数：_____4.质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
5.合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本合同;(2)本合同附件;(3)本工程施工总承包合同;(4)本工程施工专业(分)包合同。
6.标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：_____。
7.总(分)包合同7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
8.图纸8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。
9.项目经理9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_____，职务：_____，职称：_____。
9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_____，职务：_____，职务：_____。
10.工程承包人义务10.1 组建与工程相适应的项目经理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;10.2 除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：(1)在_____年_____月_____日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：_____;(2)在_____年_____月_____日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;(3)在_____年_____月_____日前完成向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;(4)在_____年_____月_____日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外)：_____;(5)在_____年_____月_____日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：_____;(6)在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：_____，其交验要求与保护责任为：_____。
10.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物质需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;10.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理交工验收;10.5 统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;10.6 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;10.7 按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬;10.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
11.劳务分包人义务11.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;11.2 劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施;11.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力，物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;11.4 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;11.5 按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;11.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收;11.7 做好施工现场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;11.8 妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转资料及其他设施;11.9 劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令;11.10 除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
12.安全施工与检查12.1 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。
12.2 工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。
因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
13.安全防护13.1 劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。
13.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全保护措施费用。
13.3 劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。
14.事故处理14.1 发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故处理。
14.2 劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
15.保险15.1 劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
15.2 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
15.4 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害必须，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
劳务分包人自行投保的范围(内容)为：_____。
15.5 保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
16.材料、设备供应16.1 劳务分包人应在接到图纸后_____天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件一);经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。
如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。
16.2 劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。
因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
16.3 工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求)：_____。
16.4 工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭采购凭证，另加%的管理费向工程承包人报销。
17.劳务报酬17.1 本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：(1)固定劳务报酬(含管理费);(2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时计算;(2)约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量。
17.2 本工程的劳务报酬，除本合同17.6固定的情况外，均为一次包死，不再调整。
17.3 采用第(1)种方式计价的，劳务报酬共计_____元。
17.4 采用第(2)种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：_____，单价为_____元;_____，单价为_____元;_____，单价为_____元。