内销商品房预售合同(正式版)
内销商品房买卖契约书
内销商品房买卖契约书甲方：（出售方）身份证号码：住址：联系电话：乙方：（购买方）身份证号码：住址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，乙方与甲方经协商一致，达成如下买卖合约：第一条合同标的甲方同意出售，乙方同意购买位于（具体地址）的商品房，房屋建筑面积（平方米），房屋所有权归甲方所有。
第二条交付及验收1. 甲方在本合同签订之日起（具体时间），将商品房交付给乙方。
2. 乙方在商品房交付之日起（具体时间），有权对房屋进行验收，如有瑕疵或损坏，应及时通知甲方进行修复。
第三条交付价格1. 乙方同意购买该商品房的总价格为人民币（具体价格）。
2. 乙方应在本合同签订之日起（具体时间）将购房款支付给甲方，支付方式为（具体支付方式）。
第四条权利及义务1. 甲方保证所出售的商品房不存在任何法律纠纷，不侵犯第三方的合法权益。
2. 乙方在房屋交付之日起享有该商品房的所有权，可以合法使用、处置该商品房。
3. 甲方应向乙方提供与该商品房有关的所有权证书、房屋权属证明以及相关评估报告等文件材料。
第五条违约责任1. 若一方未履行本合同约定的义务，造成对方利益损失的，应承担违约责任。
2. 若甲方未按时交付商品房或交付商品房出现瑕疵，乙方有权要求退还已支付的款项，或要求甲方承担相应的赔偿责任。
3. 若乙方未按时支付购房款或违反本合同的其他约定，甲方有权终止合同，并要求乙方支付违约金。
第六条合同解除1. 本合同可由双方协商一致解除，解除时应以书面形式通知对方。
2. 若因不可抗力等不可预见的情况导致无法履行本合同，双方可以解除合同，并不承担违约责任。
第七条争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若因本合同引起的争议，双方应友好协商解决，协商不成时，任何一方均有权提交相关争议给人民法院解决。
第八条其他约定1. 本合同附件部分为不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体时间）。
商品房买卖合同示范文本(预售)4篇
商品房买卖合同示范文本（预售）4篇篇1商品房买卖合同示范文本（预售）甲方（开发商）：____________________乙方（购房人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》的规定，乙方自愿与甲方订立本合同，双方遵循自愿、平等、公平及诚实信用的原则，经协商一致，特订立如下条款：一、项目基本情况1. 甲方确认为合法拥有_________项目用地，并具有以该用地建设商品房的权益。
2. 该项目总建筑面积为__________平方米，各类房屋建筑总套数_______套。
3. 本次出售房屋的建筑面积及房屋户型如下表：序号楼层房号建筑面积（平方米）户型12.........二、房屋面积及总价1. 乙方购买的房屋面积为______平方米，单价为______元/平方米，总价为________元（人民币大写：________）。
2. 乙方应当按照以下比例进行首付：（1）签订购房合同当日，支付购房总价的____%作为首付款，即_______元（人民币大写：________）；（2）甲方交付我国政府的首付款的时间为___________年月日，如果乙方未按照前述约定支付首付款，则视为乙方违约，乙方所支付的首付款不予退还。
三、房屋交付及产权登记1. 甲方应在房屋竣工验收合格后__________个工作日内，将房屋地基、主体结构、屋面、电梯、管道、设备、装修及小区绿地、绿化设施和安装临时配套设施保养使用说明一并移交乙方。
2. 房屋交付日期为________年____月____日。
3. 甲方应负责办理该房屋的不动产权属登记，所发生的费用由甲方承担。
四、交房标准与承诺1. 甲方保证所售商品房符合国家有关规范和质量标准。
2. 甲方保证所售商品房系依法取得商品房预售许可证和《商品房买卖合同》签定前的其他相关许可文件。
五、违约责任1. 若乙方未能按照本合同约定的期限交纳购房款余款，甲方有权解除本合同，并无需向乙方支付任何违约金。
商品房预售合同范本5篇
商品房预售合同范本5篇篇1甲方（卖方）：__________________乙方（买方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买商品房事宜，达成以下协议：一、合同标的1. 甲方同意将其开发的位于__________________（地址）的商品房（以下简称“该房屋”）预售给乙方。
2. 该房屋的具体位置、户型、面积、结构、配套设施等信息详见本合同附件。
二、预售价格及支付方式1. 该房屋的总价为人民币________元（大写：__________________元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付房款：（1）在合同签订之日起______日内支付定金人民币______元；（2）在______年______月______日前支付房款余额人民币______元。
三、房屋交付1. 甲方应于______年______月______日前将符合本合同约定的房屋交付给乙方。
2. 房屋交付时，甲方应提供相关的证明文件，确保房屋质量符合国家相关标准。
四、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定交付房屋，应支付乙方违约金，违约金按照已支付房款的每日万分之______计算。
2. 若乙方未按照本合同约定支付房款，应支付甲方违约金，违约金按照未支付房款的每日万分之______计算。
五、产权登记及物业管理1. 甲方应在房屋交付后______个月内为乙方办理产权登记手续。
2. 房屋的物业管理由甲方指定的物业公司负责，乙方应按照相关规定缴纳物业管理费用。
六、保修责任1. 甲方对该房屋实行保修责任，保修期限为______年。
2. 在保修期限内，因房屋质量问题导致的损失，甲方应负责修复并承担相关费用。
七、其他约定事项1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式______份，甲、乙双方各执______份，具有同等法律效力。
商品房买卖合同(预售)示范文本5篇
商品房买卖合同(预售)示范文本5篇篇1商品房买卖合同(预售)示范文本甲方：（开发商名称）证书号码：（证书号码）地址：（开发商地址）联系电话：（联系电话）乙方：（购房人名称）证件号码：（身份证号码）地址：（购房人地址）联系电话：（联系电话）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方拟建设的商品房（项目名称）的预售事宜，达成如下合同：一、项目基本情况1. 项目名称：（项目名称）2. 项目地址：（项目地址）3. 商品房预售许可证号：（预售许可证号）4. 商品房的规划用途、总面积、套数、建筑总面积等相关信息详见商品房公示。
二、商品房交付标准1. 商品房按照《商品房交付标准》的要求进行交付，质量符合国家规定标准。
2. 商品房交付标准详见商品房销售公示。
三、商品房销售价格及付款方式1. 商品房销售总价为人民币（大写）（小写）元。
2. 付款方式：（具体付款方式详见合同附件）。
四、交付日期及交房标准1. 商品房预计交付日期为（日期），具体交房标准详见《商品房交付标准》。
五、特别约定1. 乙方支付订金后如不因个人原因要求解约，解约后订金不予退还；2. 本合同未尽事宜由双方协商解决；3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）开发商名称：（盖章）法定代表人（负责人）：（签名）日期：年月日乙方：（盖章）购房人名称：（签字）日期：年月日本合同经双方签字盖章后生效。
附件：商品房交付标准、付款方式等相关附件。
篇2商品房买卖合同(预售)示范文本（格式范本）甲方（出卖人）：_______________法定代表人（或委托代理人）：_______________联系地址：_______________电话：_______________开户行：_______________账号：_______________乙方（购买人）：_______________证件号码：_______________联系地址：_______________电话：_______________开户行：_______________账号：_______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方拟出售的商品房（预售）事宜，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋坐落地址：_______________2. 房屋建筑面积：_______________平方米（以下简称“建筑面积”）3. 房屋套内建筑面积：_______________平方米4. 房屋建筑结构：_______________5. 房屋用途：_______________二、交房时间及付款方式1. 本契约签订后，乙方将预交房款人民币_______________元（大写_______________元），用于认购上述商品房。
商品房预售合同(标准版)
商品房预售合同甲方（出卖人）：_______乙方（买受人）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方将其开发的位于_______的_______（以下简称“该房屋”）预售给乙方，乙方购买该房屋事宜，经充分协商，达成以下协议：第一条合同标的1.1 房屋基本信息该房屋的基本信息如下：•房屋坐落：_______•房屋结构：_______•房屋面积：_______平方米•房屋户型：_______室_______厅_______卫•房屋楼层：_______层•房屋朝向：_______•房屋预售许可证号：_______1.2 房屋价格该房屋的预售价格为人民币_______元整（大写：_______元整），其中包括：•房屋本身价值：_______元•附属设施费用：_______元•装修费用：_______元•其他费用：_______元第二条付款方式及进度乙方应按照下列付款方式和进度向甲方支付房价款：1.乙方于本合同签订之日起_______日内，向甲方支付人民币_______元整作为定金。
定金支付后，乙方有权按照本合同约定的条件退房，但甲方有权按照本合同约定不退房。
2.乙方应于_______年_______月_______日前，向甲方支付人民币_______元整作为首付款。
首付款支付后，乙方有权按照本合同约定的条件退房，但甲方有权按照本合同约定不退房。
3.乙方应于_______年_______月_______日前，向甲方支付人民币_______元整作为剩余房款。
剩余房款支付后，乙方有权按照本合同约定的条件退房，但甲方有权按照本合同约定不退房。
乙方未按照约定时间支付房价款的，甲方有权按照本合同约定不退房。
乙方逾期支付房价款的，乙方应按照逾期部分房价款的_______%向甲方支付滞纳金。
第三条交付及验收3.1 交付时间甲方应于_______年_______月_______日前，将该房屋交付给乙方使用。
住建部 商品房买卖合同(预售)示范文本
商品房预售合同模板甲方（出卖人）：●名称/姓名：●住所：●法定代表人/身份证号：●联系方式：乙方（买受人）：●名称/姓名：●住所：●法定代表人/身份证号：●联系方式：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就商品房预售事宜达成如下协议：第一条商品房基本状况1.项目名称：2.项目地址：3.房屋座落：具体门牌号、楼层、房号4.房屋结构：如砖混、钢混等5.房屋户型：如几室几厅几卫6.房屋面积：建筑面积、套内建筑面积、分摊公用建筑面积7.房屋楼层：8.房屋朝向：9.装修标准：毛坯/精装等第二条商品房价格及支付1.商品房预售价格（人民币元）：总价款，单价2.乙方支付房价款方式：a.一次性付款：具体时间及金额b.按揭付款：具体申请按揭时间及方式c.分期付款：具体分期时间及金额3.乙方支付房价款后，甲方应及时为乙方办理预售合同登记备案手续。
第三条商品房交付及质量保证1.交付时间：具体年月日2.交付条件：包括但不限于竣工验收合格、综合验收合格等3.质量保证：甲方保证房屋质量符合国家相关建筑规范及标准，提供《商品房质量保证书》和《商品房使用说明书》第四条双方权利义务1.甲方权利义务：a.保证房屋无权利瑕疵，未设定抵押等b.协助乙方办理产权登记手续c.交付时提供房屋质量保证等2.乙方权利义务：a.按时支付房款b.配合甲方办理相关手续c.在交付时验收房屋等第五条违约责任1.甲方违约：如未按时交付房屋、房屋质量不合格等，按合同约定承担违约责任2.乙方违约：如未按时支付房款等，按合同约定承担违约责任第六条争议解决双方因本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交至房屋所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他约定1.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力2.本合同一式几份，甲乙双方各执一份，其余送相关部门备案，均具有同等法律效力甲方（签章）：__乙方（签章）：__法定代表人/委托代理人（签字）：__法定代表人/委托代理人（签字）：__签订日期：__年月__日请注意，以上模板仅为参考，实际使用时需根据具体情况和当地法律法规进行调整和完善。
商品房买卖合同(预售)
商品房买卖合同（预售）商品房买卖合同（预售）甲方：（开发商/卖方）法定代表人或授权代表：地址：联系电话：乙方：（购房人/买方）身份证号码：联系地址：联系电话：经双方友好协商，甲乙双方本着平等、自愿、公平、合法的原则，就购买下列商品房的事宜达成如下合同：一、合同标的1.1 乙方通过楼盘预售平台了解到甲方所在项目中的预售商品房，并欲购买该商品房。
1.2 甲方同意将该商品房出售给乙方，并乙方同意购买该商品房。
1.3 商品房的具体信息如下：项目名称：楼栋号：房屋号：建筑面积：购房总价：首付款比例：交房时间：交房标准：二、房屋交付与交付标准2.1 甲方承诺按照约定的交房时间将房屋交付给乙方，具体交房标准参见商品房的《交房标准》。
2.2 乙方应根据甲方通知的交房时间，在规定的时间内到场验收，并在验收合格后办理过户手续。
三、物业管理使用3.1 乙方在收到房屋所有权证书后，应根据项目所属物业公司的要求，按时缴纳物业管理费。
四、购房款支付4.1 乙方应按照以下约定方式支付购房款项：（1）乙方首次支付购房款额为房屋总价的xx%作为首付款，在签署本合同时支付给甲方。
（2）乙方第二次支付购房款额为房屋总价的xx%作为第一期款，在房屋封顶时支付给甲方。
（3）乙方第三次支付购房款额为房屋总价的xx%作为第二期款，在内部工程全部完成验收时支付给甲方。
（4）乙方第四次支付购房款额为房屋总价的xx%作为第三期款，在房屋全部竣工时支付给甲方。
（5）乙方最后一次支付购房款额为房屋总价的xx%作为尾款，在房屋验收合格后支付给甲方。
五、违约责任5.1 若乙方未按照约定时间支付购房款项的，每日应支付剩余购房款项万分之五的违约金。
5.2 若甲方未按照约定时间交付房屋的，每日应向乙方支付剩余购房款项万分之五的违约金。
5.3 双方违约造成对方损失的，应负责赔偿对方的损失。
六、附加条款6.1 合同的修改、补充以及合同解释和执行均需双方书面协议。
6.2 其他未尽事宜由双方协商解决。
房屋买卖合同(商品房预售)范本正式版
YOUR LOGO房屋买卖合同（商品房预售）范本正式版After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find专业合同范本系列，下载即可用房屋买卖合同（商品房预售）范本正式版使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。
且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。
出售方（甲方）：地址：______________邮码：_______________电话：_____________购买方（乙方）：___________姓名：性别：出生：xx年xx月xx日国藉：身份证号码：地址：邮码：电话：分协议书第一条甲方经批准，取得位于____市用地面积____㎡的土地使用权。
地块编号：____使用年期____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。
甲方在上述土地兴建楼宇，系____定名____，由甲方预售。
第二条乙方自愿向甲方定购上述楼宇的第____幢____号（第__层）。
建筑面积____㎡，土地面积／㎡（其中：基底分摊____㎡、公用分摊____㎡、其他____㎡）。
第三条甲方定于____年__月__日交付乙方使用。
如遇下列特殊原因可延期交付使用，但不得超过____天：1.人力不可抗拒的自然灾害；2.施工中遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决；3.其他非甲方所能控制的因素。
上述原因必须凭____市有关主管部门的证明文件为依据，方能延期交付使用。
第四条甲乙双方同意上述订购之楼宇售价为：____单价元／㎡，总金额____币____千____百____十____万____千____百____十____元（小写_____万元）。
商品房买卖合同示范文本(预售)
商品房买卖合同示范文本（预售）全文共3篇示例，供读者参考篇1商品房买卖合同示范文本（预售）甲方：（甲方名称）法定代表人：（甲方代表人姓名）联系电话：（甲方联系电话）地址：（甲方地址）乙方：（乙方名称）法定代表人：（乙方代表人姓名）联系电话：（乙方联系电话）地址：（乙方地址）鉴于：1、甲方是本市合法经营的房地产开发商，拟出售其开发的商品房；2、乙方同意购买甲方开发的商品房，并支付相应的购房款；为了明确双方权利义务，双方本着平等、自愿的原则，经友好协商，就商品房的买卖事宜达成如下协议：第一条房屋基本情况1、商品房名称：（商品房名称）2、位置：（位置）3、套内建筑面积：（建筑面积）4、建筑结构：（建筑结构）5、交房时间：（交房时间）第二条房款及支付方式1、房款总价为（总价），其中：定金为（定金），首期款为（首期款），尾款为（尾款）。
2、乙方应于签订本合同后（天数）内向甲方支付定金（定金金额）元，逾期则视为违约。
3、乙方应于（时间）前向甲方支付首期款（首期款金额）元。
4、乙方应于交房时间前向甲方支付尾款（尾款金额）元。
5、房款支付方式：（支付方式）第三条房屋交付及验收1、甲方按照国家有关规定交付房屋，并提前（天数）通知乙方。
2、乙方应在（天数）内查验房屋的结构、设备、装修等情况，如有瑕疵应及时提出书面意见。
3、乙方应自行办理产权登记手续，并承担相关费用。
第四条其他约定1、甲方应在房屋交付前办理房屋产权证书，并将其原件交付给乙方。
2、如因不可抗力因素导致交付延迟，双方应友好协商解决。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同有效。
篇2商品房买卖合同示范文本甲方（出售方）：__________（委托销售单位名称）、______________（法定代表人或负责人）、__________（联系电话）乙方（购买方）：__________（姓名）、______________（身份证号码）、__________（联系电话）依据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就下列发包商品房的销售事宜达成如下协议并签订本合同：第一条商品房基本情况1、商品房名称：______________2、建设地点：______________3、建设单位：______________4、商品房配套设施和服务设施：______________5、商品房用途：______________6、商品房位置及面积、朝向等具体情况：______________第二条商品房价格及支付方式1、商品房总价为（大写）：______________（小写）：______________元整；2、本房屋定金为（大写）：______________（小写）：______________元整；3、首付款为（大写）：______________（小写）：______________元整；4、约定交付日期：______________第三条交付标准及质量要求1、商品房交付标准：按国家建筑法规及建筑标准，该建筑符合经国家质检部门检验合格；2、保修期：商品房交付后，乙方享有房屋质量（主体结构、屋面结构、防水保温工程及室内有效使用期限）的保修期为___年。
商品房买卖合同(预售)示范文本6篇
商品房买卖合同(预售)示范文本6篇篇1甲方（买方）：_____________________身份证号码：_____________________联系方式：_____________________乙方（卖方）：_____________________营业执照号码：_____________________联系方式：_____________________鉴于甲、乙双方就以下商品房买卖事宜，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经过友好协商，达成如下协议：一、标的物1. 甲方购买乙方位于_____________________（详细地址）的商品房，房屋具体信息详见本合同附件。
2. 房屋售价及相关费用已经双方确认，房屋总价为人民币________元（大写）。
甲方已充分了解该房屋的相关权益情况，愿意购买该房屋。
二、付款方式及期限1. 甲方应按照以下方式支付购房款项：（1）签订本合同时支付定金人民币________元（大写）；（2）在房屋过户前支付购房款项余额人民币________元（大写）。
2. 乙方应在收到全额购房款项后办理房屋过户手续。
三、房屋交付1. 乙方应当在甲方全额支付购房款项后的___个工作日内将房屋交付给甲方。
2. 交付时，乙方应与甲方共同核对房屋设施及附属物，并签署房屋交接确认书。
如发现有损坏或缺失，乙方应在双方协商后的合理期限内修复或补足。
四、房屋权属转移登记1. 乙方应当在房屋交付后___个工作日内办理房屋权属转移登记手续。
如因乙方原因导致无法按时办理权属转移登记，乙方应承担违约责任。
2. 甲方有义务协助乙方办理房屋权属转移登记手续。
在办理过程中如需缴纳相关税费，由双方按照法律规定各自承担相应部分。
如甲方未能履行相关义务，导致无法办理权属转移登记，甲方应承担违约责任。
五、违约责任1. 甲方如未按照约定时间支付购房款项，乙方有权解除本合同，甲方应承担违约责任。
如乙方同意继续履行合同，甲方应支付逾期付款违约金。
内销商品房买卖合同书模板
内销商品房买卖合同书模板合同范本专家建议：合同书模板。
甲方（卖方），（单位名称）/（个人姓名）。
住所地，（详细地址）。
证件类型及号码，（证件类型及号码）。
乙方（买方），（单位名称）/（个人姓名）。
住所地，（详细地址）。
证件类型及号码，（证件类型及号码）。
鉴于甲方是合法拥有该商品房产权的合法所有人，甲方同意将该商品房出售给乙方，乙方同意购买该商品房，并双方达成如下协议：一、商品房基本情况。
1. 商品房地址，（详细地址）。
2. 商品房建筑面积，（平方米）。
3. 商品房产权证号，（证号）。
4. 商品房售价，（数字）人民币（￥）。
二、交易方式。
1. 乙方应当在签署本合同之日起（数字）日内一次性支付商品房售价给甲方。
2. 甲方应当在收到商品房售价之日起（数字）日内办理商品房产权过户手续并交付商品房钥匙给乙方。
三、其他约定。
1. 商品房的装修及设施设备情况，（详细描述）。
2. 商品房的产权及使用情况，（详细描述）。
3. 商品房的相关税费由乙方承担/由甲方承担/双方分担，（具体约定）。
四、违约责任。
1. 任何一方违反本合同约定，应当承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若乙方未能按时支付商品房售价，甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿违约金。
五、争议解决。
本合同的履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律，如有争议，应当协商解决，协商不成的，提交甲方住所地人民法院诉讼解决。
六、其他事项。
（其他双方约定事项）。
七、附则。
1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章），__________ 日期，__________。
乙方（盖章），__________ 日期，__________。
合同范本专家提示：1. 在填写合同书模板时，应根据实际情况填写具体的房屋信息、交易方式和其他约定事项，确保合同的准确性和完整性。
2. 在合同起草过程中，建议甲乙双方咨询专业律师，以确保合同的合法性和有效性。
商品房买卖合同(预售) 示范文本
商品房买卖合同(预售)示范文本一、合同双方根据《民法典》、《城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方购买甲方预售的商品房事宜，达成如下合同：二、商品房基本情况2.1项目名称：【项目名称】2.2坐落位置：【坐落位置】2.3房屋建筑面积：【房屋建筑面积】2.4房屋套内面积：【房屋套内面积】2.5房屋结构：【房屋结构】2.6房屋用途：【房屋用途】2.7房屋交付日期：【房屋交付日期】2.8房屋价格：【房屋价格】2.9付款方式：【付款方式】三、甲方权利与义务3.1甲方应按照合同约定的时间、质量、标准向乙方交付房屋。
3.2甲方应保证房屋的质量符合国家规定的质量标准，并在房屋交付时向乙方提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。
3.3甲方应在房屋交付前，将房屋的权属证书办理完毕，并将房屋过户至乙方名下。
3.4甲方应在合同约定的房屋交付日期前，将房屋交付给乙方，并协助乙方办理房屋交接手续。
四、乙方权利与义务4.1乙方应按照合同约定的付款方式和时间向甲方支付房屋价款。
4.2乙方应按照甲方的要求，提供办理房屋过户手续所需的资料。
4.3乙方应在房屋交付后，按照甲方提供的《住宅使用说明书》正确使用房屋。
4.4乙方应在房屋交付后，按照国家法律法规和物业管理规定，遵守物业管理规定，维护小区的公共秩序。
五、违约责任5.1如果甲方未按照合同约定的房屋交付日期交付房屋，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金的计算方法为：违约金=逾期交付天数×房屋总价款×日万分之五。
5.2如果甲方交付的房屋不符合合同约定的质量标准，乙方有权要求甲方承担修复责任，并有权要求甲方支付违约金，违约金的计算方法为：违约金=房屋总价款×10%。
5.3如果乙方未按照合同约定的付款方式和时间向甲方支付房屋价款，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的计算方法为：违约金=逾期付款天数×应付款项×日万分之五。
住建部 商品房预售 合同
住建部商品房预售合同合同编号：[具体编号]甲方（卖方）：[甲方公司名称]乙方（买方）：[乙方姓名]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，经友好协商，就乙方购买甲方预售的商品房事宜，达成如下协议：一、项目基本情况1. 项目名称：[项目名称]2. 项目位置：[项目地址]3. 房屋类型：商品房4. 房屋用途：[房屋用途，如住宅、办公等]二、商品房基本情况1. 商品房地址：[详细地址]2. 房屋类型：[房屋类型，如公寓、别墅等]3. 房屋结构：[房屋结构类型]4. 房屋面积：[详细面积，包括建筑面积、套内面积等]5. 房屋附属设施：[列举房屋包含的附属设施，如电梯、停车位等]三、商品房预售价格及付款方式1. 预售价格：[具体金额]元。
2. 付款方式：[具体付款方式，如一次性付款、按揭付款等]。
如选择按揭付款，应明确约定首付和贷款金额的比例及贷款方式。
四、交付期限及条件1. 交付期限：[具体交付日期]。
2. 交付条件：[具体交付条件，如竣工验收合格、水电气三通等]。
五、违约责任1. 甲方逾期交付的违约责任：[具体条款]。
2. 乙方逾期付款的违约责任：[具体条款]。
3. 其他可能的违约责任及处理方式：[其他可能的违约情形及处理方式]。
六、产权登记与转移1. 甲方应在房屋交付后约定时间内办理房屋产权登记。
2. 产权转移的相关费用由[约定承担方]承担。
七、质量保证1. 甲方应保证商品房的质量符合相关标准及合同约定。
2. 如因甲方原因造成商品房质量问题，甲方应承担相应责任。
八、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可提交仲裁或向人民法院起诉。
九、其他约定事项[其他需要约定的内容]。
本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
商品房买卖合同示范文本(预售)5篇
商品房买卖合同示范文本（预售）5篇篇1甲方（卖方）：__________________乙方（买方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，为明确双方在商品房预售过程中的权利和义务，经友好协商，特订立本买卖合同。
第一条商品房基本情况乙方购买的商品房（以下简称该房屋）位于______市______区（县）______街道（乡镇）______路______号。
该房屋为【建筑面积】【套内面积】计量，预测建筑面积为______平方米，其中套内建筑面积______平方米，公共部位与公用房屋分摊面积______平方米。
具体面积以房屋竣工后实测为准。
第二条计价方式与价款甲乙双方同意采用【按套计价】【按建筑面积计价】的方式计算该房屋价款。
根据初步预测面积计算，该房屋单价为（人民币）每平方米______元，总金额（大写）______整。
房屋竣工后实测面积与预测面积发生误差的，按照相关规定处理。
第三条付款方式及期限乙方应按照以下第______种方式支付房款：1. 一次性付款；2. 贷款方式付款；3. 其他方式付款。
如选择贷款方式付款，甲乙双方应另行签订贷款协议。
具体付款时间和金额按照贷款协议约定执行。
第四条商品房交付条件与流程甲方应于______年______月______日前依照国家和地方人民政府的有关规定，将验收合格的商品房交付给乙方。
商品房达到交付条件后，甲方应当书面通知乙方办理交付手续。
具体交付流程详见本合同附件。
第五条规划变更的约定甲方不得擅自变更已规划好的公共设施、基础设施等规划内容。
若因规划变更影响乙方权益的，甲方应当在变更确立之日起10日内书面通知乙方，乙方有权选择是否退房。
乙方选择退房的，应书面通知甲方，甲方应无条件接受退房并退还已付房款及利息。
第六条产权登记与归属商品房预售后，甲方应在房屋交付使用之日起______日内办理房屋所有权初始登记。
商品房买卖合同(预售)
商品房买卖合同(预售)
合同范本专家建议书。
合同标题，商品房买卖合同(预售)。
根据客户的需求，我为您提供以下商品房买卖合同(预售)的范本，以确保您在房地产交易中的合法权益和合同有效性。
在起草合同过程中，需要特别注意以下几点：
1. 合同双方信息，确保合同中包含买方和卖方的详细信息，包括姓名、身份证号码、联系方式等。
2. 房屋信息，明确标注房屋的地址、面积、楼层、房号等相关信息，确保与房地产证、预售许可证等文件一致。
3. 交易价格和支付方式，明确约定商品房的总价款、首付款比例、分期付款方式、尾款支付时间等条款，以及相关的罚金和违约责任约定。
4. 房屋交付和验收，约定商品房的交付时间、验收标准、交付
后的维修责任等条款，以及相关的违约责任约定。
5. 其他条款，根据实际情况，约定关于过户手续、税费、违约
责任、争议解决方式等其他相关条款。
在起草合同过程中，如果您有任何疑问或需要进一步的法律建议，请随时与我联系。
我将竭诚为您提供准确、全面的法律指导，
确保您的权益得到有效保障。
希望以上范本能够满足您的需求，如有任何修改或补充，也欢
迎随时提出。
祝您在商品房买卖合同(预售)的交易过程中一切顺利！。
内销商品房买卖合同的范文
内销商品房买卖合同的范文内销商品房买卖合同范文第一章总则第一条合同双方为保障双方的合法权益，依照中华人民共和国相关法律法规制定本合同。
第二条本合同所称的内销商品房，是指由卖方依法取得的具备销售条件的商品房。
第三条本合同的目的是明确双方在商品房买卖过程中的权利和义务，保障交易的顺利进行。
第四条本合同的签订地点为卖方所在地。
第五条本合同的签订日期为年月日。
第二章商品房的基本情况第六条商品房的基本情况如下：1. 房屋坐落地：（详细地址）2. 房屋面积：（平方米）3. 房屋用途：（住宅/商业/办公等）4. 房屋结构：（平层/复式/别墅等）5. 房屋权属：（已取得不动产权证书/正在办理产权证书等）第七条商品房的交付标准及装修情况如下：1. 房屋交付标准：（按照国家相关标准）2. 房屋装修情况：（精装修/毛坯交付等）第三章价格和支付方式第八条商品房的总价为人民币（大写）。
第九条买方应当在签订本合同之日起（天数）内，向卖方支付商品房总价的（百分比）作为首期款。
第十条买方应当在商品房交付之日起（天数）内，向卖方支付商品房总价的（百分比）作为尾款。
第四章合同的履行第十一条卖方应当按照国家相关法律法规和本合同的约定，按时交付商品房，并保证商品房符合相关标准和质量要求。
第十二条买方应当按照本合同的约定，按时支付商品房的款项。
第十三条买方在商品房交付之日起（天数）内，应当办理相关产权过户手续，并承担相关费用。
第十四条买方在商品房交付之日起（天数）内，应当办理相关水、电、燃气等公共事业设施的过户手续，并承担相关费用。
第五章违约责任第十五条若卖方未按照本合同的约定按时交付商品房，买方有权要求卖方支付违约金，违约金的金额为商品房总价的（百分比）。
第十六条若买方未按照本合同的约定按时支付商品房的款项，卖方有权要求买方支付违约金，违约金的金额为商品房总价的（百分比）。
第十七条若一方违反本合同的其他约定，应当承担相应的违约责任。
第六章争议解决第十八条双方在履行本合同过程中发生争议，应当友好协商解决。
上海市内销商品房预售合同
上海市内销商品房预售合同
预售合同是开发商和购房者之间签订的一种合同，用于销售尚未建成或正在建设中的
商品房。
以上海市为例，下面是上海市内销商品房预售合同的一般内容和要点：
1. 合同双方：合同一方为开发商，另一方为购房者。
2. 合同标的：合同明确约定的商品房的具体信息，包括房屋的位置、面积、户型等。
3. 建设工期：合同约定商品房的建设工期，包括开工时间、竣工时间等。
4. 房屋交付：合同约定房屋的交付条件和时间，包括竣工验收合格后的交付时间和条件。
5. 房屋价格：合同明确约定的房屋价格，包括总价、单价等，并约定付款方式和时间。
6. 违约责任：合同约定双方因违约行为可能承担的责任和赔偿方式。
7. 保修责任：合同约定开发商对已交付的房屋的保修责任和期限。
8. 其他条款：合同中还可能涉及其他与商品房交易相关的条款，如房屋使用权的转让、产权登记等。
需要注意的是，上述内容仅为一般性描述，具体的上海市内销商品房预售合同内容可
能会因开发商和具体项目的不同而有所差异。
在签订合同之前，购房者应仔细阅读合
同条款，并在有需要时咨询专业人士对合同内容进行解读。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YOUR LOGO
如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE—
精诚合作携手共赢
Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
内销商品房预售合同(正式版)
The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared
注意事项：此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。
内销商品房预售合同
内销商品房预售合同
卖方（以下简称甲方）：____________
买方（以下简称乙方）：____________
甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，已依法取得北京市________区（县）____________地块的国有土地使用权，土地使用面积为____________平方米，土地使用年限____年，自____年____月____日至____年____月____日止，国有土地使用证号为____________。
甲方在上述地块上建设的_________，现已具备规定的预售条件，经北京市房屋土地管理局批准，准予上市预售，商品房销售许可证号为京房内证字第________号。
乙方自愿购买甲方的____________房屋，房屋用途为____________。
乙方预购房屋的定金为人民币____________元。
双方经协商，就该房屋的预售预购事项订立本合同。
第一条_______房屋，该房屋状况详见附件一。
房屋建筑面积为_______平方米（包括：套内建筑面积_______平方米，分摊的共有共用建筑面积_______平方米）。
共有共用部位详见附件二。
上述建筑面积为甲方暂测面积，房屋竣工后以测绘部门实测面积为准。
甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的土地使用权转让给乙方，土地使用面积（含分摊的共有共用面积）为__________平方米，该土地使用面积为甲方暂测面积，房屋竣工后以测绘部门实测面积为准。
土地使用期限自房屋产权过户之日起至_____年____月____日止。
第二条甲乙双方同意，结算房价款时，房屋的实测建筑面积与暂测建筑面积的误差不超过暂测建筑面
积的±______％（含）时，按照本合同第三条所述房屋单价据实结算；
房屋建筑面积误差超过上述约定幅度时，自甲方向乙方出示测绘部门实测面积数据之日起____日内，甲乙双方同意按下述第____种（大写）方式处理：1．乙方有权解除本合同，合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效，甲方除在合同解除之日起30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付房价款及利息全部退还乙方。
利息按________利率计算。
2．按照本合同第三条所述房屋单价据实结算。
3．_______________ ____________。
第三条双方同意上述预售房屋售价为每建筑平方米人民币_________元，价款合计为人民币（大写）____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写）元。
付款方式见本合同附件三。
乙方同意按双方签订的付款方式如期将购房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的银行。
乙方所支付的定金在乙方最
后一次付款时转为购房价款。
甲方售楼款监管银行____________，银行帐号为____________。
第四条乙方如未按本合同附件三付款方式规定的时间付款，甲方有权向乙方追索违约金。
违约金自本合同约定的付款期限第二日起至实际付款之日止。
每延期一日乙方按延期交付价款的万分之_______（大写数字）向甲方支付延期违约金。
逾期超过_______日（遇法定节假日顺延）乙方仍未付款的，甲方有权解除本合同。
合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。
乙方已交纳的定金甲方不予返还。
第五条甲方向乙方交付房屋时，应同时提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》和测绘部门实测面积数据；若双方约定交付初装修房屋的，须按照《北京市公共建筑工程实施初装修质量核定规定（试行）》、《北京市住房工程实行初装修竣工工质量核定规定（试行）》的要洋，提交建设工程质量监督部门验收合格证件和测绘部门实测面积数
据。
符合本条款所述条件后，甲方交付房屋的日期为____年____月____日。
甲方交付的房屋被建设工程质量监督部门认定不合格的，乙方有权解除本合同，甲方在合同解除之日起30日内除向乙方双倍返还定金外，还应全部退还乙方已付的房价款及利息，利息按____利率计算。
第六条甲方交付房屋的装修、设备与附件规定的标准不符的，甲方同意按_________向乙方补偿。
第七条除不可抗力外，甲方未按期将房屋交付给乙方的，乙方有权向甲方追索违约金。
违约金支付时间向本合同约定房屋交付之日第二日起至实际交付之日止，每延期一日，甲方按乙方已支付房价款金额的万分之________（大写数字）向乙方支付违约金。
逾期超过____日（遇法定节假日顺延）甲方仍未交付房屋的，乙方有权解除本合同。
合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。
甲方在解除合同之日起30日内须将乙方已支的房价款及利息全部退还乙方，
并向乙方双倍返还定金（利息计算同第五条）。
第八条本合同签订后，因甲方变更其建筑设计而影响乙方购买房屋的套内面积、平面布局和使用空间的，应于____日内书面通知乙方。
乙方于收到通知之日起____日内有权解除本合同。
合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。
甲方在解除合同之日起30日内须将乙方已付的购房价款及利息退还乙方（利息计算同第五条），并向乙方双倍返还定金。
甲方变更建筑设计不告知乙方的，乙方有权解除本合同，甲方除应退还乙方已付的房价款及利息（利息计算同第五条），并向乙方双倍返还定金外，还应承担补充协议中双方约定的违约责任。
第九条甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定，自竣工房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。
第十条乙方同意在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前，其购置的房屋由
甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。
第十一条双方同意在签订本合同后三十日内，持本合同和有关证件共同到北京市_________房地产交易管理部门办理预售、预购登记手续。
第十二条本合同签订后至房屋交用前，乙方不得转让所预购的房屋，如有特殊原因转让，须经甲方同意并签订预售转让书面协议，报市房屋土地管理局批准。
第十三条双方同意房屋符合交用条件时按规定共同到房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续，申领房地产权属证件，并按规定交纳有关税费。
第十四条本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决。
协商不能解决的，双方同意按以下第______种（大写）方式解决纠纷
1．提交北京仲裁委员会仲裁。
2．任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。
第十五条本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。
本合同的附件和双方签订的补充协议为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。
第十六条本合同正本一式两份，甲乙双方各执壹份，副本共____份，房地产交易管理部门壹份，____________。
请在此处输入公司或组织的名字
Enter The Name Of The Company Or Organization Here。