监理合同示范文本
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)第一章总则第一条【立案要求】本合同的立案要求是指根据国家建设工程监理管理的相关法规和政策，进行申请并获得资质，并依法成立监理机构，方可开展建设工程监理活动。
第二条【目的和基本原则】本合同旨在明确委托方和监理方在建设工程监理过程中的权利和义务，确保建设工程的质量、安全、进度和合同约定的其他要求的实现，维护委托方和监理方的合法权益。
第三条【定义和解释】根据本合同的要求，以下术语的定义和解释如下：1. 建设工程：指按照法律法规和合同要求，在土地上修建、改建、扩建、装饰、拆除建筑物、构筑物和其他工程设施的活动。
2. 监理：指对建设工程的施工过程和工程质量进行全过程的监督 inspection, 检验 testing 和评审 review 的活动。
3. 委托方：指依法与监理方签订本合同，委托监理方开展建设工程监理活动的单位。
4. 监理方：指取得了合法资质的监理机构，具有从事建设工程监理活动的能力和经验。
......第二章建设工程监理任务第五条【监理范围】监理方应按照合同约定，对建设工程的各个阶段进行监理。
监理范围主要包括但不限于以下内容：1. 工程设计阶段的审查和确认；2. 施工企业资质、技术、质量等方面的审核；3. 施工过程的监督检验；4. 变更设计和施工方案的审查和确认；......第三章建设工程监理报告第十二条【监理日志】监理方应当按照合同约定，及时记录和整理建设工程的监理日志。
监理日志内容应包括但不限于以下内容：1. 施工过程中的关键环节和节点；2. 施工现场的实际情况和问题；3. 施工进展和工期控制的情况；4. 施工质量的检验、评估和指导意见；......第四章合同变更和索赔第十七条【变更设计和施工方案】如需进行建设工程的设计变更或施工方案变更，应按照合同约定和法律法规的要求进行。
监理合同空白模板
监理合同空白模板合同编号：甲方（监理单位）：地址：法定代表人：电话：乙方（被监理单位）：地址：法定代表人：电话：为了规范监理工作，确保工程质量和工程进度，根据《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲、乙双方经友好协商一致，签订本监理合同。
一、监理工作内容1.1 甲方应对乙方施工过程进行全程监理，保障施工质量和工程进度。
1.2 甲方应定期向乙方提交监理报告，包括但不限于每周工作计划、工程检查结果、问题及解决方案等内容。
1.3 甲方应在乙方施工现场设立监理办公室，并配备必要的监理人员和设备。
1.4 甲方应负责制定监理计划，并与乙方及相关各方沟通协调，确保监理工作的顺利进行。
1.5 甲方应向乙方提供必要的监理建议和指导，协助乙方解决施工中遇到的问题。
1.6 甲方应对乙方施工地点和施工过程进行实时监控，确保施工质量和安全。
1.7 甲方应定期组织施工质量检查，及时发现并解决施工质量问题。
1.8 甲方应根据合同约定，对乙方的款项支付进行监督和核实。
二、监理报酬2.1 乙方应按照约定的监理报酬支付方式，按时足额支付监理服务费用。
2.2 甲方应根据实际监理工作量和质量，及时向乙方出具监理服务费用清单。
2.3 如因乙方原因导致监理工作量增加或延长监理时间，乙方应支付额外的监理费用。
2.4 如监理工作不符合要求，乙方有权要求甲方退还相应的监理费用。
三、监理责任3.1 甲方应严格履行监理职责，做到公正、客观、专业。
3.2 甲方应保护乙方的合法权益，维护工程质量和工程进度。
3.3 甲方应严格遵守相关法律法规，确保监理工作合法合规。
3.4 如因甲方过失导致监理工作质量问题或监理延误，甲方应承担相应的责任。
四、保密条款4.1 双方应对监理过程中获得的商业秘密、技术机密等保密信息进行保护，不得向第三方透露。
4.2 如有违反保密约定的情况发生，违约方应承担相应的法律责任。
五、争议解决5.1 双方在履行本合同过程中如发生争议，应友好协商解决。
监理合同示范文本
监理合同示范文本监理合同示范文本【篇1】委托单位：_________监理单位：_________本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。
根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担_________工程建设监理服务。
兹就以下事项签订本合同。
1、工程概况：工程名称：_________工程地点：_________工程规模为：_________2、合同总价_________元。
其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。
3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。
4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。
未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决。
（1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款；（2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款；（3）本合同附件，即：*附件a-监理服务范围；*附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他；*附件c-报酬和支付。
（4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。
7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。
乙方临建拆除保证金为合同价款的1％（包含在质量保证金之中），施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。
8、乙方拉运材料，设备离开_________时，应经甲方批准同意；甲方材料节余部分应完全归还甲方。
9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建拆除后，必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2024-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2024-0202)附件：第一条定义与解释(1) "工程"指本合同附件一所列明的工程项目；(2) "监理"指甲方对乙方在工程建设过程中的监督和管理；(3) "合同价款"指甲方应支付给乙方的监理费用；(4) "监理期限"指本合同约定的监理起始日至监理结束日。
第二条监理范围和内容2.1乙方应按照甲方的要求，对工程进行全过程监理，包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等阶段；2.2乙方应对工程的质量、安全、进度、成本等方面进行监督和管理，确保工程符合法律法规、技术规范和甲方的要求；2.3乙方应定期向甲方报告监理情况，及时处理工程中出现的问题，并提出改进意见和建议。
第三条监理费用3.1监理费用包括固定费用和可变费用两部分，具体金额见附件二；3.2固定费用自本合同签订之日起支付；可变费用根据工程实际进度和监理情况按月支付；3.3乙方开具符合国家税务规定的增值税专用发票，甲方支付监理费用。
第四条监理期限4.1监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止；4.2 如因不可抗力等原因导致工程延期，监理期限相应顺延。
第五条甲方的权利和义务5.1 按照本合同约定支付监理费用；5.2提供与工程有关的资料、图纸、技术规范等，为乙方提供必要的监理条件；5.3 按照乙方的建议和意见及时处理工程中出现的问题；5.4 不得无故干涉乙方的监理工作。
第六条乙方的权利和义务6.1 按照本合同约定履行监理职责，确保工程质量和安全；6.2 及时向甲方报告监理情况，提出改进意见和建议；6.3 保守甲方的商业秘密和技术秘密；6.4 不得将监理工作转包或分包给第三方。
第七条违约责任7.1如甲方未按照本合同约定支付监理费用，应按照逾期支付金额的日万分之五向乙方支付违约金；7.2如乙方未按照本合同约定履行监理职责，导致工程质量、安全等问题，应承担相应的法律责任。
工程建设委托监理合同示范文本(5篇)
工程建设委托监理合同示范文本（5篇）工程建设委托监理合同示范文本（篇1）发包人（全称）：_____________________________承包人（全称）：______________________________根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部，国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规，自愿、平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就_____________工程协商签订合同，共同信守。
第一条、工程事项1.1工程名称：_______________________________________；1.2工程地点：_______________________________________；1.3工程内容：_______________________________________；1.4工程开竣工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。
第二条、工程承包范围2.1承包范围：乙方包工，包料。
第三条、发包人工作3.1甲方向乙方提供设计图纸，核定乙方的施工方案。
3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿，方便乙方施工。
第四条、承包人的权利和义务4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工，保证按期完工。
4.2施工中做到文明施工，严格按照安全标准组织施工。
4.3乙方编制施工方案，由甲方审定后实施。
4.4乙方保证按图施工，不得私自变更甲方图纸，如需更改必须与甲方沟通协商。
第五条、工程造价和结算5.1工程总价：大写_________________________________。
5.2结款方式：合同签订之日，甲方付给乙方__________元为预付款。
5.3乙方材料及工人进场再付工程款_______%大写__________元5.4工程全部结束验收合格后，甲方向乙方付清余款。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)第一章总则第一条合同目的根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为明确建设工程监理服务方与甲方之间的权利义务关系，规范建设工程监理服务，保障工程质量和安全，依法独立公正进行监理，特制订本合同。
第二条合同定义1.建设工程监理：指甲方雇佣监理人员，对建设工程的施工进行全程监督、检查和控制，确保工程按照合同约定的质量、安全、进度和造价要求进行。
2.监理人员：指由甲方委托的具有相应资质和条件的机构或个人，负责承担建设工程监理的全过程工作。
3.甲方：本合同中指建设工程的业主或者委托代表甲方的单位。
以下简称“甲方”。
4.监理服务方：指甲方在本合同中承担监理工作的单位或个人。
以下简称“监理服务方”。
第三条合同补充本合同的所有附件和补充文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第二章服务内容第四条监理范围1.监理服务方应对建设工程施工过程中的质量、安全、进度和造价等进行全程监理。
2.监理服务方应根据本合同的约定，进行监理计划、监理文件的编制和监理报告的撰写。
3.监理服务方应及时向甲方提出建议和意见，并配合乙方解决在工程实施过程中出现的问题和纠纷。
第五条监理义务1.监理服务方应按照“对事不对人”的原则，履行监理职责，保持独立性和公正性。
2.监理服务方应及时到场，对建设工程的施工情况进行监理，并提供监理意见和建议。
3.监理服务方应配合甲方对工程质量和进度进行定期检查和验收。
4.监理服务方应及时向甲方报告建设工程施工中出现的问题和纠纷。
5.监理服务方应确保建设工程合同的履行情况，并向甲方提供法律咨询和法律支持。
第三章合同履行第六条合同变更1.合同变更应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
2.若因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同无法履行，双方应及时通知对方，并采取合理措施解决。
建设工程监理合同(示范文本)
建设工程监理合同（示范文本）全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程监理合同（示范文本）甲方（监理单位）：____________________（Name of the Supervision Unit）乙方（被监理单位）：____________________（Name of the Supervised Unit）为了加强对建设工程质量的监督和管理，保障项目的顺利进行，特订立本监理合同，共同遵守相关法律法规和监理规范，确保工程质量和工期的合理实现。
第一条监理内容1.1 乙方委托甲方对其负责的工程进行监理，包括但不限于对施工过程、工程质量、工程计划的审核监督。
1.2 甲方应按照国家有关规定和标准进行监理工作，保障工程质量和工程进度的安全顺利。
1.3 乙方必须配合甲方的监理工作，提供必要的资料、条件和协助。
第二条监理费用2.1 乙方应按照合同约定支付甲方的监理费用，费用标准为_____________（具体金额），支付方式为_____________。
2.2 如乙方违约或导致监理费用增加的，应当照价赔偿。
第三条监理时限3.1 监理工作应与工程建设同时进行，不得迟滞或耽误工程的进度。
3.2 如乙方需要延长工期，应提前向甲方提出书面申请，并经双方协商确定延期时间。
3.3 若因甲方原因导致监理工作不能按时完成，应适当延长监理时限。
第四条监理报告4.1 甲方应每周向乙方提交监理报告，报告内容包括但不限于工程质量、施工进度、安全生产、环境保护等方面的情况。
4.2 如发现重大安全隐患或工程质量问题，甲方应及时向乙方报告，并协助乙方解决。
第五条监理结果5.1 甲方应按照国家有关规定出具监理报告，对工程质量及时进行评估，并提出合理的建议和改进措施。
5.2 如乙方对监理结果有异议，应及时向甲方提出并提交相关证据，双方协商解决。
第六条违约责任6.1 如一方违约，应承担相应的法律责任，并赔偿对方造成的损失。
6.2 如因不可抗力导致无法履行合同的，应及时通知并协商解决。
监理合同示范文本
监理合同示范文本甲方，（委托人名称）。
乙方，（监理人名称）。
鉴于甲方拟建设项目，为了保障工程质量、保证工程安全、合理控制工程造价，甲、乙双方经友好协商，就甲方拟进行的建设项目的监理工作事宜，达成如下协议：第一条项目名称。
甲方委托乙方对（项目名称）进行监理工作，具体地址为（详细地址）。
第二条项目概况。
甲方拟进行的建设项目为（项目概况），包括工程范围、工程内容、工程建设规模等。
第三条监理范围。
乙方接受甲方的委托，负责对上述建设项目进行全程监理，包括但不限于施工图设计审查、施工合同履行监督、施工过程质量监督、工程安全监督、工程造价监控等工作。
第四条监理费用。
1. 甲方应按照乙方提出的监理费用标准，按月支付监理费用。
2. 监理费用包括乙方的工作人员工资、差旅费、办公费以及其他因监理工作发生的费用。
第五条监理期限。
本监理合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
第六条甲方的权利和义务。
1. 甲方应按照国家有关规定提供建设项目的相关资料，并配合乙方开展监理工作。
2. 甲方应按时足额支付监理费用。
第七条乙方的权利和义务。
1. 乙方应按照国家有关规定开展监理工作，保障工程质量、工程安全和工程造价合理控制。
2. 乙方应按时完成监理工作，并根据实际情况及时向甲方提出建设项目的相关意见和建议。
第八条合同变更。
1. 本监理合同经双方协商一致，可进行变更。
2. 变更事项包括但不限于监理范围、监理费用、监理期限等。
第九条违约责任。
1. 若一方未按照本监理合同的约定履行义务，应承担违约责任。
2. 一方违约给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第十条争议解决。
本监理合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
第十一条其他。
本监理合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
第十二条合同生效。
本监理合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上是一个监理合同的示范文本，双方在签订合同时应仔细阅读，确保合同内容符合双方的意愿，并签字盖章生效。
监理合同示范文本6篇
监理合同示范文本6篇篇1监理合同示范文本监理合同范本甲方：（委托人）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（监理单位）地址：法定代表人：联系方式：为明确监理双方之间的权利和义务，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、项目基本信息项目名称：所在地点：建设单位：设计单位：施工单位：监理单位：二、监理服务范围1. 甲方委托乙方对上述项目进行全过程监理服务，具体内容包括但不限于：工程设计、施工单位的选择、工程施工、工程变更、工程竣工验收等方面的监理工作。
2. 监理单位应当遵守国家有关建筑监理规定，保证服务质量、服务标准。
三、价格及支付方式1. 甲方应当按照合同约定支付监理费用，具体费用如下：监理报酬：人民币（大写）（小写）元整。
2. 支付方式：乙方每月向甲方开具监理费用明细清单，甲方应当在接到清单后的10个工作日内支付相应费用。
四、监理责任1. 乙方应当认真履行监理职责，依法监督施工单位的施工行为，发现工程存在安全隐患或质量问题时，应当及时向甲方报告并提出整改意见。
2. 乙方应当保证监理报告的真实性和客观性，不得故意隐瞒或歪曲事实，不得为不法利益谋取个人私利。
五、甲方责任1. 甲方应当依法提供项目建设相关文件和资料，配合监理单位的工作。
2. 甲方应当按照监理合同约定支付监理费用，否则视为违约，应承担相应的法律责任。
六、保密条款1. 双方在合作过程中可能会接触到对方的商业秘密，双方应当保密，不得泄露。
2. 监理合同及相关文件、资料在未经双方书面同意的情况下，不得向第三方披露。
七、变更和解除1. 双方如需变更合同内容，应当经过书面协商并签订书面变更协议。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应当及时协商解除合同，并根据实际情况承担相应的责任。
八、法律适用和争议解决1. 监理合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
2. 在履行监理合同过程中发生争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
监理合同 示范文本(最新4篇)
监理合同示范文本（最新4篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、合同协议、规章制度、条据文书、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, planning plans, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!监理合同示范文本（最新4篇）辛弃疾教学模式，学习方法报告：近义词诗歌竞选简章团结：文化建设公司简介计划读书三字经，辞职信意见书仿写卷首论文，策划书个人介绍方案。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同（示范文本）5篇第1篇示例：建设工程监理合同（示范文本）甲方：（委托方）地址：电话：鉴于甲方拟开展下列建设工程项目，为了确保工程质量，保障工程进度，特邀请乙方作为本项目的工程监理方，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以便共同遵守：一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托，负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作：项目名称：项目地址：工程规模：工程内容：1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规，履行监理职责，确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工，并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录，并定期向甲方提供监理报告，对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用，具体金额为：监理费用总额：（大写）（￥）（小写）2.2 监理费用支付方式：甲方应分批支付监理费用，具体分期支付时间及金额约定如下：第一期：（时间）（金额）元第二期：（时间）（金额）元第三期：（时间）（金额）元2.3 如有变更或调整，需经双方协商一致，并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效，监理的具体开始和结束时间如下：开始时间：结束时间：3.2 在监理期间，乙方应按照约定时间完成监理工作，并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密，未经对方书面许可，不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料，不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的，双方可以协商解决，并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
国家监理合同示范文本4篇
国家监理合同示范文本4篇国家监理合同示范文本1本合同书由____________（以下简称“业主”）为一方，与____________（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。
鉴于业主已委托监理单位为____________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。
兹就以下事项达成合同：一、本合同书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本合同书的组成部分，应作为合同书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函2、公路工程施工监理合同通用条件3、公路工程施工监理合同专用条件4、《公路工程施工监理规范》（JTJ077-95）5、公路工程施工监理招、投标文件6、双方签认的补充或修正文件7、其它文件8、附件：附件A——监理服务的形式、范围与内容附件B——业主提供的监理工作条件附件C——监理服务的费用与支付其它附件三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本合同书经双方签字盖章后，自_________年_______月______日生效，至_________年_______月______日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本合同书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
合同书副本_________份，双方各执_________份。
业主：（盖章）____________监理单位：（盖章）_________法定代表人：（签字）______法定代表人：（签字）_______单位________________单位_________________邮编：____________________邮编______________________电话：____________________电话：_____________________传真：____________________传真：_____________________开户银行：________________开户银行：_________________帐号：____________________帐号：_____________________国家监理合同示范文本2本合同书委托方为：______（以下称"甲"方）被委托监理方为：_______工程咨询监理公司（以下称"乙"方）甲方委托乙方，按本合同书要求进行：______工程项目的施工监理，监理范围___质量控制、进度控制和投资控制工作。
建设工程委托监理合同示范文本(5篇)
建设工程委托监理合同示范文本第一部分建设工程委托监理合同委托人____与监理人____经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称：__________工程地点：__________工程规模：__________总投资：__________二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分：①监理投标书或中标通知书；②本合同标准条件；③本合同专用条件；④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
本合同自____年____月____日开始实施，至____年____月____日完成。
本合同一式____份，具有同等法律效力，双方各执____份。
委托人：__________（签章）监理人：__________（签章）住所：__________ 住所：__________法定代表人：__________（签章）法定代表人：__________（签章）开户银行：__________ 开户银行：__________账号：__________ 账号：__________邮编：__________ 邮编：__________电话：__________ 电话：__________本合同签订于：____年____月____日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。
（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
建设工程监理合同(示范文本)(GF-2012-0202)
建设工程监理合同 (示范文本) (GF-2012-0202)本合同由甲方和乙方在平等自愿、协商一致的基础上，依据《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理暂行规定》及相关法律、法规订立，合法、有效。
本合同标的为：甲方聘请乙方为其建设工程的监理单位，在建设工程的全过程中提供监理服务，共同维护建设工程质量，保证建设工程按照设计要求、技术标准和施工方案进行施工，达到预定的使用要求和经济效益。
第一条监理服务1.乙方应按照国家有关法律、法规、标准及行业规范，在监理范围内提供建设工程监理服务。
2.乙方应对建设工程进行全过程监理，并对设计文件、施工图纸是否符合规定和规范进行审查、查证。
3.乙方应对建设工程施工计划、施工质量、机械设备、材料、工程质量检验、验收及竣工验收等进行监理。
4.乙方应主持施工现场的监理工作，对施工质量和安全生产状况进行检查，督促施工单位进行质量控制和安全管理。
第二条监理费用1.监理费用由甲方承担。
监理费用总额为建设工程合同价款的 2%。
监理费用总额不得超过 1000 万元。
2.监理费用应在下列各项工程款项支付中，优先列支：–第一批货款–设备安装款–主体工程结算款–余额结算款第三条监理报告1.乙方应在监理过程中，按照监理合同约定，及时向甲方提供监理报告。
监理报告要求真实、准确、详实、完整，对施工过程中的问题提出建设性意见，并提出整改意见。
2.乙方应在下列情况下向甲方提供监理报告：–施工现场质量状况差，或者超出设计要求的允许范围。
–施工单位或者施工人员存在违反法律、法规和工程质量监督管理要求的行为。
–建设工程发生重大质量事故。
–其他建设工程发生重大问题。
第四条保密协议1.双方在本合同项下执行的全部业务活动及相关的商业信息，必须严格保密，不得对外泄露。
2.本合同涉及的所有技术、商业、财务、管理、客户等信息以及双方共享的其他信息，均视为保密信息。
甲方和乙方对保密信息应进行明确规定。
3.双方未经另一方事先书面同意，不得向任何第三方透露保密信息的全部或部分内容。
建设工程监理合同示范文本GF20170201
建设工程监理合同示范文本GF20170201
1. 合同目的
本合同旨在规范建设工程监理服务的约定和责任，确保建设工程的质量、进度和安全。
2. 合同双方
甲方：[填写甲方信息]
乙方：[填写乙方信息]
3. 合同内容
3.1 监理服务范围
乙方按照法律法规和相关标准，对甲方指定的建设工程进行监理服务。
监理服务包括但不限于：
- 审查和监督施工图纸、设计文件等相关资料；
- 监督施工过程，确保施工质量符合相关标准；
- 定期检查施工现场，发现问题及时提出处理建议；
- 监督工期进度，确保按计划完成工程；
- 对施工单位的工艺、材料、设备等进行审核和监督；
- 协助甲方处理与建设工程相关的投诉、纠纷等事宜。
3.2 合同期限
本合同自[填写起始日期]起生效，有效期为[填写合同期限]。
3.3 服务报酬
甲方向乙方支付的监理服务报酬为[填写具体金额]，支付方式为[填写支付方式]。
3.4 保密条款
在履行本合同期间和合同终止后，双方应保守工程相关信息的机密性，不得泄露给任何第三方。
4. 违约责任
任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
5. 合同变更和解除
本合同的变更和解除应经双方协商一致，并书面确认。
6. 争议解决
本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
7. 其他
本合同经双方签字盖章后生效，附件与正文具有同等法律效力。
以上仅为建设工程监理合同示范文本，具体可根据实际情况进
行修改和补充。
2023监理合同示范文本(监理合同附录a和b内容)
监理合同示范文本监理合同附录A 监理人和建设单位之间的权利和义务第一条监理人的权利和义务1. 监理人的权利包括但不限于：1.1 监督施工过程，确保施工过程符合相关法律法规和技术标准；1.2 执行工程监理职责，包括设计文件审核、工程计划审核、工程质量检查等；1.3 监察施工资金使用情况，确保合理、合法使用；1.4 要求建设单位提供施工相关信息和资料；1.5 要求建设单位在监理合同约定的期限内支付监理费用；1.6 对违反法律法规或合同约定的行为，监理人有权提出整改要求，并作出相应处理。
2. 监理人的义务包括但不限于：2.1 严格按照相关法律法规和技术标准进行监理，确保工程质量；2.2 及时向建设单位提供工程监理报告，报告内容包括但不限于工程进展情况、质量问题和处理措施等；2.3 提出关于工程施工中存在的问题和风险的意见，并提出相应的整改建议；2.4 合理安排监理人员，确保监理工作的正常进行；2.5 对建设单位提供的工程资料进行审核和检查；2.6 严格保守工程施工过程中涉及的商业机密和技术秘密。
第二条建设单位的权利和义务1. 建设单位的权利包括但不限于：1.1 委托监理人对工程施工进行监督，确保工程质量和进度；1.2 接受监理人提出的问题和建议，并按照要求进行整改；1.3 要求监理人提供工程监理报告和相关资料；1.4 要求监理人按照合同约定的期限提供监理服务；1.5 对监理费用提供按时支付。
2. 建设单位的义务包括但不限于：2.1 提供工程施工所需的相关设计文件和资料；2.2 配合监理人的监理工作，积极回应监理人的问题和要求；2.3 配合监理人对施工合同的履行情况进行审查和检查；2.4 按照监理人提出的整改要求，及时整改；2.5 按照合同约定的期限支付监理费用；2.6 保护监理过程中的商业机密和技术秘密。
监理合同附录B 监理费用支付方式与标准第一条监理费用支付方式1. 监理费用的支付方式为：1.1 按照工程进度支付，根据已完成的工作量和相应比例进行支付；1.2 按照阶段性支付，根据工程施工的不同阶段进行支付；1.3 其他经监理人和建设单位双方协商确定的支付方式。
监理合同示范文本3篇
监理合同示范文本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1监理合同示范文本监理合同甲方：（监理单位）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（被监理单位）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方具有相关监理资质，并愿意接受乙方委托进行工程的监理工作，乙方同意委托甲方进行监理工作，双方经友好协商，达成以下协议：第一条监理范围1.1 甲方作为乙方的独立第三方监理单位，负责对乙方的工程项目进行监理，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的监管工作。
1.2 本合同约定的监理范围为（具体描述监理内容）。
第二条监理费用2.1 乙方应按照约定支付甲方监理费用，监理费用为（具体金额），支付方式为（一次性支付/分期支付），支付时间为（具体时间）。
2.2 如果工程项目发生超出监理范围的变更或额外工作，应经双方协商确定额外费用。
第三条监理义务3.1 甲方应按照国家相关标准和规定，对工程项目进行全程监理，确保工程质量和工期按照约定进行。
3.2 甲方应及时向乙方提供监理报告，包括但不限于工程质量、安全情况等方面的监理情况。
3.3 甲方有权随时进入工程现场进行监理工作，并对工程发现的问题提出整改意见。
第四条保密义务4.1 双方应对在履行本合同过程中获悉的对方的商业秘密和技术信息等保密，未经对方同意不得向第三方透露。
第五条违约责任5.1 若一方未能履行本合同约定的义务，应依法承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第六条合同解除6.1 在下列情况下，本合同可被解除：（1）经双方协商一致；（2）本合同的履行不符合法律法规。
第七条争议解决7.1 本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁机构解决。
第八条其他8.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为监理合同示范文本，具体内容如有变动，以签署的正式合同为准。
希望双方能够遵守合同内容，共同维护工程项目的顺利进行。
篇2监理合同示范文本监理合同甲方(监理单位)：_________公司地址：________________法定代表人：_______________电话：_________________乙方(被监理单位)：_________公司地址：________________法定代表人：_______________电话：_________________鉴于甲、乙双方为依法独立签订合同，为了明确各自责任，保证工程质量和工程规范的实施，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程监理条例》等法律法规和相关规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，经双方友好协商，就_______工程的监理工作，达成如下协议，以供办理有关手续和参考：第一条任务范围1.1甲方是依法设立的建设工程监理机构，将对乙方_______工程进行全程监理工作。
《工程建设监理合同(示范文本)
《工程建设监理合同(示范文本)》第一章总则第一条本合同遵循《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律、法规的规定，并参照国家建设部、国家工商行政管理局联合发布的《建设工程监理合同（示范文本）》的要求，结合本工程的具体情况，经双方协商一致后签订。
第二条本合同适用于各类建设工程的监理活动，包括新建、扩建、改建、维修、拆除等工程。
第三条监理合同双方应当遵守合同约定，履行各自的权利和义务，共同维护建设工程的合法性和安全性。
第四条监理合同双方应当遵循公平、公正、诚信的原则，严格按照合同约定和法律法规的规定履行职责。
第五条监理合同双方应当尊重社会公德，保护环境，确保建设工程的质量和安全。
第二章定义与术语第六条本合同中所称的“建设单位”是指具有法人资格，依法承担建设工程投资、组织、管理、使用等职责的单位。
第七条本合同中所称的“监理单位”是指依法取得监理资质，承担建设工程监理业务的单位。
第八条本合同中所称的“建设工程”是指建筑物、构筑物、市政公用设施、园林绿化、装饰装修等工程。
第九条本合同中所称的“监理”是指监理单位依法对建设工程的质量、安全、进度、投资等方面进行监督检查的活动。
第十条本合同中所称的“监理人员”是指监理单位派驻建设工程现场，负责监理工作的人员。
第三章监理合同双方的权利与义务（一）建设工程的批准文件、设计文件、施工图纸等；（二）建设工程的投资、进度、质量、安全等方面的要求；（三）建设工程的施工组织设计、施工方案等；（四）其他与建设工程有关的资料。
第十二条监理单位应当根据建设单位提供的资料，制定监理规划和监理实施细则，并报建设单位批准。
第十三条监理单位应当对建设工程的质量、安全、进度、投资等方面进行监督检查，发现问题及时向建设单位报告，并提出处理意见。
第十四条监理单位应当对建设工程的施工组织设计、施工方案等进行审核，确保其符合法律法规和技术规范的要求。
第十五条监理单位应当对建设工程的材料、构配件、设备等进行检查，确保其质量符合法律法规和技术规范的要求。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同（示范文本）5篇篇1甲方（业主）：_________________________乙方（监理单位）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模：_________________________二、监理范围及内容乙方承担甲方建设工程的监理任务，具体内容包括但不限于：1. 监督管理施工单位施工质量、进度和安全问题。
2. 审查施工单位的施工组织设计、施工方案等。
3. 对工程设计变更、技术核定等进行审核。
4. 监督工程材料的选用及施工质量检验。
5. 协调甲方与施工单位之间的关系，处理有关问题。
三、监理期限监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用：人民币________元整。
2. 支付方式：监理费用分________次支付。
第一次支付________%，计________元；第二次支付________%，计________元；工程竣工验收合格后支付剩余款项。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应按时支付监理费用。
3. 甲方应向乙方提供必要的工作条件，协助乙方履行职责。
4. 甲方应及时提供工程相关文件、资料。
六、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得约定的监理费用。
2. 乙方应按时进场履行监理职责，确保工程进度和质量。
3. 乙方应按照合同约定进行工程监理，严格执行国家有关工程建设的法律、法规和标准。
4. 乙方应客观公正地履行监理职责，对工程质量承担监理责任。
5. 乙方应妥善保管甲方提供的文件、资料，并承担保密责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（ＧＦ－2012－0202）建设工程监理合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人（全称）：监理人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：；2. 工程地点：；3. 工程规模：；4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1. 协议书；点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd，注册开森2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；4. 专用条件；5. 通用条件；6. 附录，即：附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。
五、签约酬金签约酬金（大写）：（¥）。
包括：1. 监理酬金：。
2. 相关服务酬金：。
其中：（1）勘察阶段服务酬金：。
（2）设计阶段服务酬金：。
（3）保修阶段服务酬金：。
（4）其他相关服务酬金：。
点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd，注册开森六、期限1. 监理期限：自年月日始，至年月日止。
2. 相关服务期限：（1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。
七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1. 订立时间：年月日。
2. 订立地点：。
3. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。
委托人：（盖章）监理人：（盖章）住所：住所：邮政编码：邮政编码：点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd，注册开森法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人：（签字）的代理人：（签字）开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：第二部分通用条件1. 定义与解释1.1 定义除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd，注册开森全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd，注册开森程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。
除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：（1）协议书；（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；（3）专用条件及附录A、附录B；（4）通用条件；（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务2.1 监理的范围和工作内容2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。
根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd，注册开森（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；（8）检查施工承包人的试验室；（9）审核施工分包人资质条件；（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd，注册开森证材料及相关验收标准；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据2.2.1 监理依据包括：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的标准；（3）工程设计及有关文件；（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。
项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd，注册开森2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。
监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：（1）严重过失行为的；（2）有违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的；（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。
当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。
如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd，注册开森在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。
工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。
除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。