2015年上半年贵州公路造价师理论与法规：工程索赔技巧考试题
贵州2015年上半年公路造价师《理论与法规》城市规划法试题
贵州2015年上半年公路造价师《理论与法规》城市规划法试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、签署工程施工开工令的人是__。
A．项目总监理工程师B．总监代表C．业主D．上级主管部门领导2、隧道工程中风水电作业及通风防尘工作应__。
A．按实际数量计量B．以监理工程师认可数量计量C．以施工方所报数量计量D．不另行计量3、用滑模摊铺水泥混凝土路面的试验路段长度应不小于（）。
A．200mB．100mC．50mD．150m4、在工程建设过程中如果提高工程质量标准，一般会导致__。
A．投资增加，工期延长B．投资增加，I期缩短C．投资减少，工期延长D．投资减少，工期缩短5、工程索赔计算时最常用的一种方法是______。
A．总费用法B．修正的总费用法C．实际费用法D．协商法6、因不可抗力不能履行合同，当事人的义务为__。
A．通知B．继续履行C．赔偿损失D．不必继续履行或赔偿损失，但约定定金的，应损失定金或双倍返还，7、项目监理机械人员数量并不取决于__。
A．工程类别B．工程建设强度C．工程复杂程度D．监理单位资质等级8、行车干扰工程施工增加费是以__为基数，乘以相应费率计算而得。
A．现场管理费B．受行车影响部分的工程的定额直接费之和C．受行车影响部分的工程的直接费之和D．受行车影响部分的工程的直接工程费之和9、为合同价格__的定金；设计方无任何正当理由，不履行合同规定的设计任务，依据合同法有关履约违约的规定，委托方可以有权要求设计方返还的金额是80万元人民币。
A．10%B．20%C．30%D．40%10、钢筋、锚固杆、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积__。
A．按实际所占体积扣除B．按统一估算体积扣除C．只对管道和桩所占体积进行扣除D．不予扣除11、重力式挡土墙若向外移动，墙身承受的主动土压力__。
A．不变B．增大C．减小D．增大或减小12、对于受要约人延误的承诺，该承诺__。
2015年内蒙古公路造价师《理论与法规》工程索赔的处理考试题
2015年内蒙古公路造价师《理论与法规》工程索赔的处理考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、桥梁一般由5大部分组成，下列说法正确的是__。
A．栏杆、主梁、桥墩、基础、护坡B．主梁、支座系统、桥台、基础、护坡C．桥跨结构、支座系统、桥墩、桥台、基础2、二级监理机构是指__。
A．工程质量监督部门，社会监理单位B．甲级监理单位，乙级监理单位C．总监办公室，驻地监理办公室D．乙级监理单位3、《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为__个月。
A．12B．24C．18D．304、法人的法定代表人超越权限订立的合同，__。
A．该代表行为一律无效B．除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效C．该代表行为一律有效D．除相对人知道或者应当知道者超越权限以外，该代表行为有效5、标底是建筑安装工程造价的表现形式之一，是建设项目的__。
A．合同价格B．结算价格C．预期价格D．评比价格6、《公路工程国内招标文件范本》中合同通用条款规定，承包人在收到中标通知书后__天之内，并在签订合同协议书之前，应向业主提交履约担保。
A．14B．21C．15天D．287、现金流量图的三要素包括A．资金数额，方向，期间B．资金数额，流入，时间点C．大小，流向，时间点D．大小，流出，时间8、具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起__内没有行使撤销权，撤销权消失。
A．3个月B．6个月C．1年D．2年9、水泥稳定土路面基层碾压应在混合料（）状态下进行。
A．处于或略大于最佳含水率B．处于或略小于最佳含水率C．小于最佳含水率D．处于最佳含水率10、对于大型复杂的项目，应用价值工程的重点应放在__。
A．项目投资决算阶段B．项目研究设计阶段C．项目制造运行阶段D．项目后评估阶段11、技术规范和其他技术资料2份。
A．7B．42C．21D．2812、__施工时，应严格控制各工序材料温度。
2015年造价工程师考试真题及答案解析汇总
2015年造价工程师考试真题及答案解析汇总2014年造价工程师考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完一、单项选择题(共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意)1、玻璃幕墙施工工艺的说法不正确的是()。
A. 避雷设施与主体结构均压环连接B. 玻璃幕墙钢连接件可以采用后置钢锚板加膨胀螺栓方法C. 全玻幕墙按照构造方式分为吊挂式、坐落式D. 拉索式点式幕墙注意消除系统组成里面的应力答案：D2、对于以下说法不正确的有()。
A. 箱形基础减少了基础底面的附加应力B. 无梁板的方形柱网较经济，跨度一般不超过6mC. 井字肋形楼板肋与肋的间距一般为5m左右D. 墙下单独基础是砖墙砌在单独基础上的钢筋混凝土地梁上答案：C3、以下说法正确的有()。
A. 沥青碎石路面属于高级路面B. 填隙碎石可以做高级公路的基层C. 停车场出入口宽度一般不小于6mD. 黑色路面、水泥混凝土路面的分类的说法适用于定额管理答案：d分析：沥青碎石路面属于次高级路面(二、三级公路);填隙碎石可以做二级公路以下的基层;停车场出入口宽度一般不小于7m4、道路选线尽可能使路线( )。
A.处于顺向坡上方B.裂隙倾向与边坡倾向一致C.与岩层面走向接近正交D.与岩层面走向接近平行答案：C分析：只有正交，受影响才最小。
5、以下说法正确的有A.黄土年代和湿陷性关系不大。
B.一般粉土颗粒比粘土小C.粘性土的塑性指数大于10D.变质岩多呈现块结构答案：C分析：A---年代长，湿陷性大;B---粘土最小;D---多呈片理结构6、关于地下水说法正确的有( )A.承压水对基坑的作用采用压力平衡计算时候安全系数取1.5—2.0B. 动水压力大会导致潜蚀，压力小会导致流沙C.采用井点降水形成的降水漏斗是对称的D. 包气带水不受季节影响答案：A.7、以下说法正确的有( )A. 对裂隙发育的岩层影响地基承载能力的可以用锚杆支护B. 对于深层的淤泥层，可以用振冲的方法用沙砾置换C. 滑坡体的稳定与否与水的关系不大D. 风化的破碎带一般用水泥灌浆加固。
2015年上半年贵州公路造价师《计价与控制》：间接费考试题
2015年上半年贵州公路造价师《计价与控制》：间接费考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按照规定评标原则和评标方法应在__说明。
A．招标文件中B．投标预备会C．开标会D．中标函中2、施工中的费用索赔出现的原因是__。
A．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿B．只限定当事人违约而提出的赔偿C．只限定事件引起的补偿D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿3、违反《中华人民共和国招标投标法》规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额__的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行或者暂停资金拨付；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。
A．5%以上15%以下B．10%以上15%以下C．5%以上10%以下D．5%以下4、对路基的基本要求是具有足够的__。
A．压实度、平整度、强度B．强度、水温稳定性和整体稳定性C．刚度、稳定性D．标高及合格的几何尺寸5、隧道工程中风水电作业及通风防尘工作应__。
A．按实际数量计量B．以监理工程师认可数量计量C．以施工方所报数量计量D．不另行计量6、索赔和反索赔是（）的索赔。
A．同一事件中业主与承包商相互间B．承包商对业主C．业主对承包商D．业主对承包商和承包商对业主7、某建设工程，当折现率ic＝10%时，财务净现值FNPV=200万元；当ic＝13%时，FNPV＝-100万元，用内插公式法可得其财务内部收益率大约为（）。
A．11%B．12%C．13%D．14%8、按混凝土路面接缝的用途可将其分为__。
A．纵缝、横缝、工作缝B．胀缝、横缝、缩缝C．胀缝、缩缝、工作缝D．纵缝、胀缝、工作缝9、对生态环境的主要影响因素有__。
A．水土流失B．取砂冲洗引起水质混浊C．施工人员的生活污水D．扬尘10、对于质量控制点，一般要__，再制订对策和措施进行预控。
2015年上半年贵州公路造价师工程索赔技巧模拟试题
2015年上半年贵州公路造价师工程索赔技巧模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、法定代表人越权的情形下所签订的合同属于__。
A．无效合同B．有效合同C．可撤销合同D．效力待定合同2、__是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。
A．中间支付证书B．工程交工证书C．缺陷责任终止证书D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单3、索赔费用的计算方法不包括__。
A．总费用法B．修正的总费用法C．实际费用法D．修正的实际费用法4、评标应当由评标委员会负责评审。
评标委员会应由__负责组建。
A．招标代理机构B．招标人C．公证机构D．交通主管部门5、工程变更总费用超过__时，需要在合同价格中加上或扣除一笔调整金额。
A．10%B．15%C．20%D．25%6、某公路工程项目水泥原价300元/t，采用10t人工装卸载重汽车运输，运距10km。
查预算定额每100t水泥第一个1km运距需要2.19台班，定额基价为486元；每增运1km需0.11台班，定额基价为24元。
水泥场外运输损耗率1%，采购保管费率为2.5%。
问每吨水泥的采购保管费应是__元(分析时忽略装卸费)。
A．8.32B．7.85C．7.75D．7.587、我国公路项目现行建筑安装工程费用中，按规定税金的计税基数为__。
A．营业额B．直接工程费+间接费C．计划利润D．直接费+间接费+利润8、混凝土的最大水灰比为__。
A．0.50B．0.45C．0.40D．以上都不正确9、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是__。
A．由业主负责B．由承包商负责C．由设计单位负责D．由业主与承包商各负责一半10、路面施工场界噪声限值为昼间70dB，夜间__dB。
当敏感区域噪声不能达标时，应采用控制作业时间等措施，保证居民的夜间休息不受打扰。
A．60B．55C．50D．4511、承包人在隐蔽工程覆盖之前应该__。
造价案例：工程索赔考试题
造价案例：工程索赔考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、现有甲、乙，丙、丁四种方案，其功能评价系数分别为0.24、0.18、0.22、0.36；其成本指数分别为0.285、0.126、0.146、0.422，则最优的方案为__。
A．甲B．乙C．丙D．丁2、概算定额与预算定额的不同之处，主要在于__。
A．表达的主要内容B．表达的主要方式C．基本使用方法D．项目划分和综合扩大程度3、建设项目投资偏差分析中，已完工程实际投资=__。
A．计划单价×拟完工程量B．实际单价×实际工程量C．计划单价×实际工程量D．实际单价×拟完工程量4、最有利于设计优化的方式是__。
A．指定设计单位B．建设单位与设计单位协作C．分批设计D．设计方案竞选5、__只适用于蒸汽、空气和清洁水等清净介质。
A．节流阀B．减压阀C．安全阀D．旋塞阀6、流动比率越高，表明__。
A．企业偿付长期负债的能力越差B．企业偿付长期负债的能力越强C．企业偿付短期负债的能力越差D．企业偿付短期负债的能力越强7、在我国建设产品价格的市场化进程中，国家指导价阶段工程招标投标价形成的特征之一是__。
A．国家定价B．计划控制C．自发波动D．自发调节8、砖基础的砌筑过程中如不能同时砌起时，应留置斜槎，斜槎的长度不应（）。
A．大于其高度的2/3B．小于其高度的2/3C．大于其高度的1/2D．小于其高度的l/29、下列费用中，不属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是__。
A．按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用B．为项目提供设计参数所进行的试验费C．为项目验证设计参数所进行的试验费D．按设计规定在施工中必须进行的试验、验证所需费用10、工艺设备费是指主要设备、辅助设备及零配件的购置费用，包括__。
A．海运包装费用B．设备安装费C．管道系统费用D．税金11、确定基准收益率时，以__和机会成本为基础。
2015年上半年上海公路造价师《理论与法规》：施工索赔策略及案例模拟试题
2015年上半年上海公路造价师《理论与法规》：施工索赔策略及案例模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《公路工程国内招标文件范本》规定，承包人应在签订合同协议书后__天内向监理工程师提交开工报告，监理工程师将在投标书附录规定的期限内发布开工令。
A．14B．21C．28D．352、材料预算价格是指A．材料出厂价B．材料供应价C．材料出厂价与采购保管费之和D．从其地运到工地仓库后的出库价格3、下列关于工程师对施工进度的监督的描述，错误的是__。
A．承包商每天应向工程师提交进度报告B．工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度C．工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任D．工程师有权批准合同工期顺延4、某银行年贷款利率为r，一年计算利息m次，如果折算为一年计算一次，则对应的年计息率i为__。
A．mrB．rmC．(1+mm-1D．(1+r/m-15、价值工程的核心是__。
A．总功能提高B．使用成本下降C．生产成本下降D．功能分析6、根据担保法，在以下几种担保中，法律规定需要订立书面合同的是__。
①保证，②抵押；③留置；④质押；⑤定金A．①②④⑤B．①②③C．②④⑤D．③④⑤7、下列合同不适用于《合同法》的是__。
A．买卖合同B．借款合同C．委托合同D．收养合同8、建设工程勘察合同法律关系的客体是指__。
A．行为B．物C．财D．智力成果9、可行性研究属于项目__主要工作之一。
A．计划阶段B．施工准备阶段C．实施阶段D．决策阶段10、下列选项中，乙的哪种行为构成我国合同法规定的承诺__A．甲向丙发出要约，乙得知后向甲表示接受甲在要约中规定的条件B．甲向乙发出要约，要求乙在接到要约后日内给予答复，逾期未答复则视为承诺。
乙未按期答复C．甲在报纸上刊登广告称：本公司有圣诞礼物出售，欲购者请速与本公司联系，乙打电话给甲订购若干D．甲在报纸上刊登标有价目表的广告称：本书店新到图书若干，欲购者可在一个月内汇款，款到寄书。
贵州2015年上半年公路造价师：工程费用的组成考试试题
贵州2015年上半年公路造价师：工程费用的组成考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指__的酬金。
A．正常监理工作B．附加监理工作C．额外监理工作D．包括正常、附加和额外监理工作2、工程一切险中的意外事故，包括火灾和__或飞机坠毁。
A．地震B．雷击C．地崩D．飞行物体坠落3、对路基的基本要求是具有足够的__。
A．压实度、平整度、强度B．强度、水温稳定性和整体稳定性C．刚度、稳定性D．标高及合格的几何尺寸4、下列价值工程一般工作程序的具体工作步骤中，不属于创新阶段工作步骤的是__。
A．方案创新B．方案评价C．成果鉴定D．提案编写5、监理工程师与业主的关系是__。
A．监理和被监理关系B．委托与被委托关系C．雇佣与被雇佣关系D．相当于业主代表关系6、在概预算的费用组成中，规费的计算基数是__。
A．建筑安装费B．材料费C．机械费D．人工费7、第三者责任险是指__。
A．由于灾害或事故造成第三者受到伤害，被保险人获得赔偿的险种B．被保险人受到第三者的伤害，被保险人获得赔偿的险种C．被保险人有意或无意伤害到第三者，被保险人获得赔偿的险种D．由于第三者的责任，造成工程损失，被保险人获得赔偿的险种8、下列选项中，乙的哪种行为构成我国合同法规定的承诺__A．甲向丙发出要约，乙得知后向甲表示接受甲在要约中规定的条件B．甲向乙发出要约，要求乙在接到要约后日内给予答复，逾期未答复则视为承诺。
乙未按期答复C．甲在报纸上刊登广告称：本公司有圣诞礼物出售，欲购者请速与本公司联系，乙打电话给甲订购若干D．甲在报纸上刊登标有价目表的广告称：本书店新到图书若干，欲购者可在一个月内汇款，款到寄书。
乙汇款给甲9、__的大小，反映了工程质量的稳定性。
A．平均值B．中位数C．标准偏差D．极差10、单位工程施工组织设计技术经济分析重点，应围绕三个主要方面，即__。
2015公路造价师基础理论及相关法规真题
2015年公路工程造价人员资格过渡考试公路工程造价基础理论及相关法规试卷（甲级）本试卷共13页，满分100分，考试时间150分钟。
一、单项选择题：下列各题四个选项中，只有一个选项是正确的，请将正确选项选出并填写在题卡中（每题1分，共60分）。
1.总包企业将工程分包时，计算营业税的计税营业额是（）。
A.全部承包额减去付给分包单位价款后的余额B.全部承包额C.实行包工包料的，用全部承包额减去付给分包单位劳务费用（不含材料费）后的余额D.实行包工包料的，用全部承包额减去付给分包工程材料费后的余额2.下列方法中不属于常用的寿命周期成本评价方法的是（）。
A.费用效率法 B.固定效率法和固定费用法C.OE 法 D.权衡分析法3.申请施工许可证可以不具备的条件是（）。
A.已经确定建筑施工单位B.有保证工程质量和安全的具体措施C.建设资金已经落实D.建筑材与设备料采购到位4.不能独立发挥生产能力（或效益），但能单独进行设计、具备独立施工条件、能单独作为成本计算对象的工程是（）。
A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程5.在采用格式条款的合同中，提供格式条款的一方免除自己责任、加重对方责任、排除对方权利的，该条款（）。
A.有效B.经公证后有效C.无效D.经过仲裁机构认定后无效6.若甲、乙、丙、丁四个部件的价值系数分别为V 甲=0.96，V 乙=0.67，V 丙=1.0，V 丁=0.95，则应重点研究改进的对象是（）。
A.部件甲B.部件乙C.部件丙D.部件丁7.合理确定工程造价，就是要求工程造价的确定要具有（）。
A.动态性、经济型、操作性B.科学性、先进行、合理性C.能动性、可控性、适用性D.预见性、可控性、适时性8.下列计划中，属于施工方企业并在投标前编制的是（）。
A.工程项目前期工作计划B.项目管理规划大纲C.项目管理实施规划D.工程项目建设总进度计划9.EPC模式是（）的简称。
A.设计-采购-施工总承包模式B.交钥匙总承包模式C.设计-施工模式D.采购-施工模式10.某企业年初向银行贷款100万元。
2015年上半年贵州公路造价师《案例分析》工程量的确认考试试卷
2015年上半年贵州公路造价师《案例分析》工程量的确认考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列价值工程一般工作程序的具体工作步骤中，不属于创新阶段工作步骤的是__。
A．方案创新B．方案评价C．成果鉴定D．提案编写2、某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还__万元。
A．100B．150C．200D．2503、填方路堤上层的压实度应比下层的压实度__。
A．大B．小C．相等D．可大可小4、数量、质量；②合同价款或者报酬；③合同履行期限、履行地点和方式；④违约责任；⑤解决争议方法A．①②③B．①③④⑤C．②③⑤D．①②③④⑤5、当混凝土抗压试件少于10组时，合格的抗压强度标准应是__。
A．所有各组强度均大于设计强度B．平均强度大于设计强度，最小强度大于0.85倍C．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.95倍D．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.85倍6、不属于工程计量的方法有__。
A．现场记录B．室内按图纸计量C．实地测量D．共同计量7、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务，或留作不可预见费用的一项金额。
A．保留金B．定金C．暂定金额D．违约金8、按照《公路工程国内招标文件范本》规定，公路工程缺陷责任期的期限是__个月。
A．6B．12C．24D．369、无效经济合同的确认权属于__。
A．法院或仲裁机关B．法院C．工商局D．建设管理部门10、发包模式的缺点是__。
A．进度控制难度大B．投资控制难度大C．业主选择承包单位范围小D．质量控制难度大11、进度计划一般应包括：总体进度计划；年月日进度计划和（）。
A．用款进度计划B．材料进度计划C．关键工程进度计划D．机械设备进度计划12、我国公路工程计算监理服务费用一般使用的方法是__。
贵州2015年上半年公路造价师计价与控制：项目合理规模试题
贵州2015年上半年公路造价师计价与控制：项目合理规模试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。
由于某甲怠于行使自己到期的债权，则__。
A．如果某丙行使代位权，由此发生的必要费用由某乙承担B．某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务C．只有某甲的这种行为对某丙造成损害，某丙才可以行使代位权D．某丙可以行使代位权，代替某甲向某乙主张债权2、《公路工程国内招标文件范本》规定，承包人应在签订合同协议书后__天内向监理工程师提交开工报告，监理工程师将在投标书附录规定的期限内发布开工令。
A．14B．21C．28D．353、根据《公路工程施工监理规范》(JTG G10—2006)规定，签订__后监理工作即进入施工准备阶段。
A．施工合同B．监理合同C．设计合同D．施工分包合同4、我国公路项目现行建筑安装工程费用中，按规定税金的计税基数为______。
A．营业额B．直接工程费+间接费C．计划利润D．直接费+间接费+利润5、桥涵工程中模板，拱架和支架工作应__。
A．按实际工作量计量和支付B．以监理工程师认可的工作量计量和支付C．按施工方所报工作量计量和支付D．不作计量与支付6、监理工程师的计量权力本质上是对计量结果的__。
A．确认权B．变更权C．委托权D．监督权7、水泥砂浆强度的合格标准为同强度试件的平均强度不低于设计强度等级，但其中任一组试件的强度最低值不低于强度等级的（）。
A．85％B．80％C．75％8、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由__的人员组成。
A．仲裁委员会指定B．政府管理机构指定C．业主与承包商协商选定D．行业协会指定9、工程量清单上，路基清表工程量是按平均20cm厚度估算的。
开工后，承包人提出对于超过20cm厚度的清表工作应予以计量。
为保证清表质量，监理工程师认定，__。
A．不予计量B．为确保工程质量可予以计量C．安排承包人与业主协商解决D．给予计量。
2015造价考试真题及答案
2015造价试题1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过( )小时。
A.4B.8C.12D.242.在工程索赔的实践中，以下( )费用允许索赔。
A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用C.承包商进行索赔工作的准备费用D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时3.工期索赔的计算方法有( )。
A.总费用法B.分项法C.因素分析法D.网络分析法4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生不可抗力时间致使开工日期推迟 30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为( )万元。
A.0.7B.3.7C.4.7D.5.25.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为( )个月。
A.1.5B.0.9C.1.2D.3.66.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为( )元。
A.1260B.1263.6C.1372.2D.1474.27.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000㎡，合同期为16天。
合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。
施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200m3则施工方可提出的工期索赔为( )天。
A.1B.4C.17D.148.某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同，合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价为800元/台班，折旧费100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工工费10元/工日，合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日，因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5000元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为( )元。
2015年注册造价工程师《工程造价管理基础理论与相关法规》精准试题
注册造价工程师《工程造价管理基础理论与相关法规》精准试题一、单项选择题（每题1分）第1题在工程网络计划中，关键线路是指（）.A.单代号网络计划中总的工作持续时间最长的线路B.双代号网络计划中由关键节点组成的线路C.单代号搭接网络计划中总的工作持续时间最长的线路D.双代号时标网络计划中无虚箭线的线路正确答案：A,第2题我国工程造价管理组织的三个系统是（）．A.政府行政管理系统、企事业单位管理系统、行业协会管理系统B.国务院建设行政管理系统、省级行政管理系统、行业协会管理系统C.国务院建设行政管理系统、省级行政管理系统、企事业单位管理系统D.国务院建设行政管理系统、企事业单位管理系统、行业协会管理系统正确答案：A,第3题下列关于代理的说法中，正确的是（）A.代理人所实施的行为的法律后果由被代理人承担B.代理人在代理权限范围内有权独立地进行意思表示C.被代理人对代理人的代理行为不承担民事责任D.代理人的代理活动不能产生民事法律后果正确答案：B,第4题进行独立型投资方案经济效果评价时，认为方案在经济上可行、能够通过绝对经济效果检验的条件是（）。
A.增量投资收益率不小于基准投资收益率B.静态投资回收期不超过基准投资回收期C.投资收益率非负D.增量投资回收期不超过基准投资回收期正确答案：B,第5题美国有关工程造价的定额、指标、费用标准等一般是由（）制订.A.政府建设主管部门B.土木工程师学会C.大型工程咨询公司D.建筑师学会正确答案：C,第6题根据《合同法》，下列关于格式条款合同的说法中，正确的是（）。
A.格式条款合同类似于合同示范文本，应由政府主管部门拟定B.格式条款有两种以上解释的，应当遵循提供格式条款一方的解释C.格式条款和非格式条款不一致的，应采用格式条款D.对格式条款的理解发生争议的，应按通常理解予以解释正确答案：D,第285题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:第四章工程项目管理 > 单项选择题 > 建设工程项目实施CM承包模式时，代理型合同和非代理型合同（）.A.均由业主与分包商直接签订B.均由CM单位与分包商签订C.分别由CM单位和业主与分包商签订D.分别由业主和CM单位与分包商签订正确答案：D,第8题根据我国现行规定，在甲级和乙级工程造价咨询企业中.注册造价工程师人数在企业出资人的总人数中的比例分别不得低于（）．A.80％和60％B.60%和50％C.50％和50％D.60％和60％正确答案：D,第9题下列税种中，属于流转税的是（）A.企业所得税B.营业税C.房产税D.城镇土地使用税正确答案：B,第10题根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价 ( )万元以下各类建设项目的工程造价咨询业务。
2015年公路造价师考试 公路工程造价基础理论与相关法规 关键得分点
2015年公路造价师考试《公路工程造价基础理论与相关法规》关键得分点第一章公路工程造价管理及其基本制度1、工程造价通常是指工程的建造价格。
有两种含义：①项目从立项到交付使用的全部费用（建安、设备、其他费、预备）；②指工程价格，即承发包价格（建安费，最典型的价格形式，最活跃的部分，）。
这一含义有着现实意义。
2、区别工程造价的两种含义的理论意义：为投资者和承包人为代表的供应商在工程建设领域的市场行为提供理论依据。
这是市场运行机制的必然，不同的利益主体绝不能混为一谈。
现实意义：为实现不同的管理目标，不断充实工程造价的管理内容，完善管理方法，更好地为实现各自的目标服务，从而有利于推动经济增长。
3.企业管理费由基本费用、主副食运费补贴、职工探亲路费、职工取暖补贴和财务费用组成。
4.可研经批准后，其投资估算是决策、筹资和控制造价的主要依据；初步设计概算经批准后是项目投资的最高限额，是签订总承包合同的依据。
5.工程造价的计价特点：单件性、多次性、组合性、多样性、复杂性。
6.计价依据不同，计价精确度不同，计价方法有多样性特征。
计算和确定概（预）算造价有两种基本方法即单价法和实物量法。
公路项目预算造价采用实物量法。
7.建设项目投资估算的方法有设备系数法、生产能力指数估算法等。
8.工程造价管理的含义：①建设工程投资费用管理；②建设工程价格管理。
9.全面造价管理（TCM）：全寿命期造价管理、全过程造价管理、全要素造价管理、全方位造价管理。
10.工程造价管理的基本内容是合理确定和有效地控制工程造价。
11.工程造价控制的关键在于施工前的投资决策和设计阶段，而在项目作出投资决策后，控制造价的关键就在于设计。
12.高速公路标段路基工程一般应不少于10km，路面工程一般应不少于15km，其他等级公路标段工作量一般情况不少于5000万元。
13.设计概算主要作用：1）国家确定和控制基本建设总投资的依据；2）确定工程投资的最高限额；3）工程承包、招标的依据；4）核定贷款额度的依据5）考核分析设计方案经济合理性的依据14.工程预算是对工程项目在未来一定时期内的收入和支出情况所做的计划。
2015年上半年青海省公路造价师理论与法规：工程索赔的意义模拟试题
2015年上半年青海省公路造价师理论与法规: 工程索赔的意义模拟试题一、单项选择题（共25 题, 每题 2 分, 每题的备选项中, 只有 1 个事最符合题意）1、根据规定, 由承包人采购的钢材在使用前, 承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验, 不合格的不得使用, 检验费或试验费用由__承担。
A．发发包人与承包人共同B．承包人C．监理工程师D. 承包人2、《公路工程国内招标文件范本》规定的“开工预付款”的支付办法是, 业主在收到工程师签发动员预付款支付证书后__内核批, 并支付开工预付款的70％, 待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后, 再支付其余部分。
A．5天B．7天C．10天D. 14天3、下列评价指标中, 属于动态指标的是__。
A．投资利润率B．投资利税率C．内部收益率D．流动比率4、价值工程的核心是__。
A. 系统分析B. 方法分析C. 技术分析D. 功能与成本进行系统分析和不断创新5、__不属于工程变更范围。
A. 合同所列出的工程项目中任何工程数量的增加或减少B. 取消合同中任何部分的工作细目的工作C. 改变合同中任何工作的性质、质量及种类D. 为完成工程进度而增加资源投入6、施工合同订立后, 业主有确切证据证明承包人经营状况严重恶化, 拒绝支付开工预付款, 这是业主行使__。
A．同时履行抗辩权B．代位权C．撤销权D. 不安抗辩权7、大型复杂的项目, 其项目组织形式宜采用__。
A．直线式组织B．职能式组织C．矩阵式组织D. 指挥部制8、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象, 一般包括__。
①建筑物；②工资表；③劳务行为：④建设资金；⑤工程量；⑥构筑物A．①②③B．①③④C．③④⑤D. ⑤⑥9、路基土方开挖不论工程量多少和开挖深度大小, 均应__进行。
A．自上而下B．自下而上C．上下同时D．上下均可10、命令源最多的组织结构是__组织结构。
A. 直线式B. 职能式C. 矩阵式D. 直线职能式11、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定：项目总投资额在__人民币以上的必须进行招标。
2015年上半年贵州公路造价师理论与法规施工计划索赔技巧大全考试-题
2015年上半年贵州公路造价师理论与法规：工程索赔技巧考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、业主选定指定分包商的基本原则是__。
A．必须保护承包商合法利益不受侵害B．保证业主的工程质量C．保证投资减少D．与业主有合作关系的承包商2、钻孔灌注桩的水下混凝土的含砂率宜为__。
A．20%～30%B．30%～40%C．40%～50%D．50%～60%3、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起__，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A．15日内B．30日内C．40日内D．50日内4、利用世行贷款建设的公路工程，其施工招标必须采用__。
A．国内竞争性招标(公开招标)B．国内有限招标(邀请招标)C．国际竞争性招标D．国际有限招标5、标准属于__。
A．工程外部环境资料B．工程建设的法律、法规C．政府批准的工程建设文件D．工程实施过程中的有关信息6、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在__到达对方。
A．要约到达对方之前B．对方发出承诺之前C．对方承诺到达要约人之前D．对方承诺生效之后7、当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人__时合同成立。
A．签字加盖章B．签字或盖章C．只能签字，不能盖章D．只能盖章，不能签字8、在网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，应选择的压缩对象分别是这两条关键线路上__的工作。
A．持续时间最长B．资源消耗最少C．直接费最少D．直接费用率最小9、《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时，对方有权__。
A．撤回合同B．撤销合同C．解除合同D．中止履行义务10、钢筋混凝土或预应力混凝土简支梁桥属于__。
A．静定结构B．超静定结构C．系杆结构D．排架结构11、法人的法定代表人超越权限订立合同，__。
A．该代表行为一律有效B．该代表行为一律无效C．除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效D．除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效12、工程成本是由__组成。
贵州2015年公路造价师《理论及法规》：沥青路面早期破损成因考试试卷
贵州2015年公路造价师《理论及法规》：沥青路面早期破损成因考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某建筑公司总经理由于临时去外地出差，不能亲自参加施工合同的签字，于是他在上火车前给公司合同部经理张某打了个电话，委托他去签字，则下面说法正确的是__。
A．这种代理属于委托代理，签字无效B．这种代理属于法定代理，签字有效C．这种代理属于指定代理，签字无效D．这种代理属于委托代理，签字有效2、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位__的选择。
A．报价B．能力C．资历、信誉D．规模和经济实力3、根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是__。
A．政府机关B．银行C．公民个人D．学校4、同一地点同一根标志柱上，最多不应超过（）标志。
A．两种B．三种C．四种D．五种5、承包人在隐蔽工程覆盖之前应该__。
A．请业主检查B．请监理工程师检查C．自我检查D．请质监站监督人员检查6、根据《合同法》规定，应当选(先)履行合同义务的一方当事人有确切的证据证明对该当事人缺乏履行合同的能力，可以先__。
A．终止履行合同B．解除合同C．中止履行合同D．要求赔偿损失7、施工组织的基本单元是__。
A．分部工程B．分项工程D．施工过程8、承包人按合同条款办理的工程一切风险和__，按总额计量。
A．营业税B．第三方责任险C．施工设备保险费D．城市建设维护税9、法规、标准、规范等，对公路工程施工过程中污染环境、破坏生态等行为进行监督管理，这称之为__。
A．生态安全监理B．环保工程监理C．环保达标监理D．污染防治监理10、水泥混凝土路面常用的养护方法有（）。
A．湿覆盖养护B．蒸汽养护C．真空脱水D．以上三种11、因不可抗力使合同不能履行时，__。
A．一方提出解除合同需经对方同意B．双方就能解除合同C．需双方协商一致才能解除合同D．当事人一方可单方提出解除合同12、在工程建设过程中如果提高工程质量标准，一般会导致__。
2015年贵州公路造价师《理论与法规》：注重结算工作提高索赔意识考试试题
2015年贵州公路造价师《理论与法规》：注重结算工作提高索赔意识考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、重力式挡土墙若向外移动，墙身承受的主动土压力__。
A．不变B．增大C．减小D．增大或减小2、对建设项目实施全过程控制时，应以__为主。
A．事前控制B．事中控制C．事后控制D．系统控制3、价值工程工作步骤的正确顺序是__。
A．提出改进方案、方案的评价与选择、功能分析、功能评价B．功能分析、功能评价、提出改进方案、方案的评价与选择C．功能评价、功能分析、提出改进方案、方案的评价与选择D．方案的评价与选择、功能评价、功能分析、提出改进方案4、监理工程师签发《中期支付证书》时，发现付款净金额小于合同中规定的临时支付的最小限额，应__。
A．签发中期支付证书B．通知承包人调整C．通知业主决定D．不签发中期支付证书5、承包人按合同条款办理的工程一切风险和__，按总额计量。
A．营业税B．第三方责任险C．施工设备保险费D．城市建设维护税6、《公路工程国内招标文件范本》中规定投标人将所投工程总工程量的__以上进行分包的投标不予考虑。
A．80%B．50%C．30%D．60%7、与半刚性基层施工程序相比，沥青混凝土路面施工不需要__。
A．拌和B．摊铺C．碾压D．养生8、在确定监理费用中，__适用于小型或中等规模的工程项目。
A．费率法B．固定价格法C．按时计费法D．成本加固定费用法9、监理工程师在对桥台混凝土体积进行计量时，应以__。
A．现场实际测量尺寸为准B．图纸净尺寸为准C．与业主协商结果为准D．与承包人共同确认为准10、公路工程施工监理的性质不包括__。
A．服务性B．公开性C．独立性D．科学性11、机械开挖时应留出（）距离人工开挖。
A．200cmB．200mmC．100mmD．100cm12、抽样检验中出现的合格品错判将给__带来损失。
A．监理方B．检验者C．业主D．生产者13、工程索赔计算时最常用的一种方法是__。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2015年上半年贵州公路造价师理论与法规：工程索赔技巧考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、业主选定指定分包商的基本原则是__。
A．必须保护承包商合法利益不受侵害B．保证业主的工程质量C．保证投资减少D．与业主有合作关系的承包商2、钻孔灌注桩的水下混凝土的含砂率宜为__。
A．20%～30%B．30%～40%C．40%～50%D．50%～60%3、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起__，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A．15日内B．30日内C．40日内D．50日内4、利用世行贷款建设的公路工程，其施工招标必须采用__。
A．国内竞争性招标(公开招标)B．国内有限招标(邀请招标)C．国际竞争性招标D．国际有限招标5、标准属于__。
A．工程外部环境资料B．工程建设的法律、法规C．政府批准的工程建设文件D．工程实施过程中的有关信息6、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在__到达对方。
A．要约到达对方之前B．对方发出承诺之前C．对方承诺到达要约人之前D．对方承诺生效之后7、当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人__时合同成立。
A．签字加盖章B．签字或盖章C．只能签字，不能盖章D．只能盖章，不能签字8、在网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，应选择的压缩对象分别是这两条关键线路上__的工作。
A．持续时间最长B．资源消耗最少C．直接费最少D．直接费用率最小9、《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时，对方有权__。
A．撤回合同B．撤销合同C．解除合同D．中止履行义务10、钢筋混凝土或预应力混凝土简支梁桥属于__。
A．静定结构B．超静定结构C．系杆结构D．排架结构11、法人的法定代表人超越权限订立合同，__。
A．该代表行为一律有效B．该代表行为一律无效C．除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效D．除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效12、工程成本是由__组成。
A．直接费、其他直接费、现场经费B．直接费、管理费、利润、营业税C．直接费、其他直接费、现场经费、间接费D．直接费、其他直接费、现场经费、间接费、利润、营业税13、企业法定代表人授权该企业合同部刘经理对外签订合同，属于__的法律行为。
A．法定代理B．指定代理C．代表企业D．代表部门14、甲计算机公司总经理口头答应乙建设公司以4000元/台的价格购买30台某型号计算机的要求，但数天后又以当时没有签订合同书为由拒绝履行口头承诺。
以上事实应认定为__。
A．未采取要约、承诺方式，不构成合同，但应负侵权责任B．未签订书面买卖合同，不构成合同，但应负侵权责任C．未签订书面买卖合同，不构成合同，但应负缔约过失责任D．构成有效合同，应负违约责任15、工程总费用由直接费和间接费组成，随工期的缩短，其变化是__。
A．直接费、间接费都增加B．直接费、间接费都减少C．直接费增加，间接费减少D．直接费减少，间接费增加16、某路基工程在施工过程中，某天下午天下小雨，为了保证施工质量，监理工程师下达暂时停工的指令，结果工程停工一天，承包人就此停工提出费用索赔和工程延期的要求，对此要求，监理工程师应__。
A．予以受理B．拒绝受理C．与承包人协商后再作决定D．请示业主后再作决定17、技术规范和其他技术资料2份。
A．7B．42C．21D．2818、施工准备阶段的环境保护监理内容是__。
A．审查施工单位编制的分部(分项)工程施工方案中的环保措施是否可行B．审查施工单位的环保管理体系是否责任明确，切实有效C．监测各项环境指标，出具检测报告或成果D．编写环保监理月报19、推动PDCA循环转动的关键阶段是__。
A．P阶段B．D阶段C．C阶段D．A阶段20、在施工技术规范中，对石油沥青混合料的碾压温度规定为：正常施工，开始碾压的温度为110～140℃，碾压终了的温度不低于__。
A．70℃B．60℃C．50℃21、当工程变更减少了工程量或工作内容时，实际完工所需天数也相应缩短，则__合同工期。
A．不能缩短B．应缩短C．应延长D．重新签订22、围堰施工时基础施工应尽量安排在__。
A．气候温暖的季节B．秋季雨水较多的时候C．枯水期D．由施工时间确定，无须另行安排23、公路工程施工监理招标，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人__的选择。
A．经验多少B．能力强弱C．财务状况和社会信誉D．报价高低24、法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的__。
A．自然人B．个体经营户C．领导者D．组织25、发包模式的缺点是__。
A．进度控制难度大B．投资控制难度大C．业主选择承包单位范围小D．质量控制难度大二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、实际进度与计划进度图形的跟踪比较方法有__。
A．进度前锋线法B．横道图比较法C．S形曲线比较法D．排列图法E．香蕉线曲线比较法2、《中华人民共和国保险法》共8章152条，主要内容包括__。
A．总则、保险合同B．总则、保险委托C．保险公司，保险经营规则D．保险业的监督管理、保险代理人和保险经纪人E．法律责任、附则3、热拌沥青混合料的压实机械应符合下列规定（）。
A．双轮钢筒式压路机为6～8tB．三轮钢筒式压路机为8～12t或12～15tC．轮胎压路机为6～8tD．轮胎压路机为12～20t或20～25t4、预应力混凝土连续刚构桥主要施工阶段为__。
A．下部结构施工B．0号块施工C．悬臂梁段施工D．临时固结解除及体系转换E．合龙施工5、确定桥面标高需要考虑哪些因素__。
A．排水的要求B．桥下交通的要求C．桥的外观D．桥型及跨径的影响6、以下关于“承诺”的说法符合合同法的规定的是__。
A．凡是承诺都一律要用通知的方式B．承诺可以用“通知”的方式做出也可以用“行动”的方式做出C．当“受要约人”发出的承诺到达要约人，或者“受要约人”做出承诺行动时，该承诺生效D．承诺生效时产生“合同成立”的结果E．承诺生效时产生“合同生效”的结果7、承包人应交纳的税金为__。
A．营业税B．增值税C．所得税D．城市建设维护税E．教育附加8、水泥混凝土路面上垂直于行车方向的横向接缝有__。
A．缩缝B．胀缝C．施工缝D．企口缝9、工程变更主要原因有__。
A．新的施工规范或质量验收标准出台B．由于设计、监理、承包人事先没有很好的理解业主的意图导致图纸修改C．工程环境变化预定的工程条件不准确，要求实施方案或实施计划变更D．由于合同出现问题，必须调整合同目标或修改合同条款E．业主新的变更指令、对建筑进行修改10、下列关于预应力混凝土桥梁施工的规定正确的是__。
A．混凝土的水泥用量不宜超过500kg/m3，最大不超过550kg/m3。
B．悬臂施工中挂篮行走时和混凝土浇注时的稳定系数不小于1.5C．预应力束张拉实际伸长量与理论伸长量之差应在6%以内D．后张法施工中，每个断面断丝之和不超过该断面钢丝总数的2%E．孔道压浆所用水泥浆的泌水率不超过4%11、支架安装完毕后应对__进行全面检查，符合要求后，方可进行下一步工序。
A．平面位置B．顶部标高C．节点连接D．纵横向稳定性E．强度12、资金使用成本包括以下__。
A．支付股息和红利B．贷款利息C．资信评估费D．公证费E．担保费13、改善沥青混合料高温稳定性的措施有__等。
A．加强基层结构强度B．提高黏结力C．提高内摩阻力D．采用稠度较低的沥青14、监理技术建议书主要描述__。
A．监理组织机构B．工程质量C．具体承担的监理工作D．执行监理工作的方法E．要求承包人提交的资料和向业主提交哪些监理报告15、监理单位的义务包括__。
A．选择承担工程项目建设的实施单位B．与承包人签订施工合同C．公正地维护有关各方的合法利益D．不得泄露与本工程有关的保密资料E．不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动16、路面施工中环境保护监理工作包括（）。
A．开工前审批施工方案的环保措施B．规定沥青拌和料废料的处置方法C．注意沥青烟气的污染防治D．对施工过程中不符合环保要求的行为责令改正17、材料组成类型以及结构强度、稳定性的不同，将路面分成__。
A．超高级路面B．高级路面C．次高级路面D．中级路面E．低级路面18、施工机械使用费的索赔包括__。
A．完成额外工作增加的机械使用费B．恶劣天气引起机械降效增加的机械使用费C．由于施工组织设计原因造成机械停工的窝工费D．监理工程师原因造成机械停工的窝工费E．业主原因造成工效降低增加的机械使用费19、设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工，__。
A．负责设计变更B．负责修改预算C．参加隐蔽工程验收D．参与施工组织E．参加工程竣工验收20、应由监理工程师签发的文件包括__。
A．临时支付证书B．竣工结算支付证书C．最终报表D．最终支付证书E．结算清单21、调整合同价格时依据的“有效合同价”，是扣除了__后的合同价格。
A．暂定金额B．计日工费C．因物价因素调整的费用D．预付款E．保留金22、沥青三大指标是：__。
A．针入度B．含水量C．延度D．软化点23、监理工程师对施工单位提交的合同工程交工验收申请进行审查时，应重点检查__等。
A．合同约定的各项内容的完成情况B．施工自检结果C．各项资料的完整性D．工程数量核对情况E．工程现场清理情况24、对__，宜选用阳离子乳化沥青。
A．碱性石料B．潮湿的石料C．低温季节施工D．高温季节施工25、层铺法施工单层式沥青表面处治的基本工序有（）。
A．清理基层B．洒布沥青C．铺撒矿料D．碾压E．初期养护。