怡馨大厦停工损失确认书

停工申请报告索赔

一、报告概述尊敬的[公司/项目名称]项目负责人：您好！我代表[施工单位/承包商名称]就[项目名称]工程因[停工原因]申请停工，并就相关索赔事宜向您提出以下报告。

一、停工原因1. [停工原因一]具体情况：[详细描述停工原因一，如：由于设计变更，导致施工方案需重新调整，原计划无法继续进行。

]2. [停工原因二]具体情况：[详细描述停工原因二，如：因原材料供应商未能按时供货，导致工程进度受阻。

]3. [停工原因三]具体情况：[详细描述停工原因三，如：因恶劣天气影响，施工现场无法正常作业。

]二、停工时间及影响1. 停工时间鉴于上述停工原因，我方计划自[停工开始日期]起暂停施工，预计停工时间为[预计停工天数]天。

2. 停工影响（1）工期延误：停工期间，我方将无法按原计划完成工程进度，预计工期延误[延误天数]天。

（2）人力、物力损失：停工期间，我方将产生人力、物力损失，具体损失如下：a. 人工费用：[人工费用损失金额]元；b. 设备租赁费用：[设备租赁费用损失金额]元；c. 材料采购费用：[材料采购费用损失金额]元；（3）信誉损失：停工将对我方在[公司/项目名称]工程中的信誉造成一定影响。

三、索赔要求鉴于上述停工原因及影响，我方提出以下索赔要求：1. 工期延误索赔根据我国《合同法》规定，因不可抗力等原因导致工期延误的，承包人有权要求延长工期。

我方请求贵方同意将[项目名称]工程工期延长[延误天数]天。

2. 人力、物力损失索赔（1）人工费用：[人工费用损失金额]元；（2）设备租赁费用：[设备租赁费用损失金额]元；（3）材料采购费用：[材料采购费用损失金额]元；请贵方按照实际损失金额给予赔偿。

3. 信誉损失赔偿由于停工对我方在[公司/项目名称]工程中的信誉造成一定影响，我方请求贵方给予一定的信誉损失赔偿，具体金额双方协商确定。

四、解决方案为尽快恢复工程进度，降低损失，我方提出以下解决方案：1. 积极与相关部门沟通，争取尽快解决停工原因，确保工程早日恢复正常施工。

工程停工赔偿合同范本

工程停工赔偿合同范本甲方（发包方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________乙方（承包方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程进度：截至停工之日，工程已完成的部分为[具体描述]二、停工时间及原因1. 停工时间：自____年__月__日起至____年__月__日止。

2. 停工原因：[详细说明停工的原因，如不可抗力、甲方原因、政策调整等]三、赔偿范围及金额1. 乙方因工程停工所遭受的直接经济损失，包括但不限于人员工资、设备租赁费、材料损失费、管理费等，经双方核算，共计人民币______元（大写：______________________）。

2. 乙方因工程停工所导致的预期利润损失，经双方协商，甲方同意给予乙方人民币______元（大写：______________________）的赔偿。

四、赔偿方式及时间1. 甲方应在本合同签订之日起__日内，向乙方支付赔偿款的__%作为预付款，计人民币______元（大写：______________________）；剩余赔偿款在工程复工后__日内一次性支付给乙方。

2. 乙方应在收到甲方预付款后，及时安排人员撤离施工现场，并妥善处理好与工程相关的各项事宜。

五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务有权要求乙方按照本合同的约定履行义务。

企业受灾停产报告证明

企业受灾停产报告证明一、灾害情况截至xxxx年xx月xx日xx时，我公司位于xxxx地区的xxx工厂遭受了xxxx 灾害，造成了严重的设施损坏和生产中断。

此次灾害主要包括xxx。

二、停产情况受灾后，为确保员工安全和最大限度减少损失，我公司立即启动了紧急预案，并在第一时间进行了停产操作。

停产期间，所有员工已撤离到安全地带，并接受了相关心理疏导和安抚。

三、设施损坏情况经初步核查，我公司xxx工厂的生产设施遭受了严重的损坏。

具体损坏情况如下：1. 厂房：部分厂房因灾受损，导致墙体倒塌、屋顶损坏等，无法正常使用。

2. 电力设备：大量电力设备受到淹水、漏电等损坏，无法正常供电。

3. 水源设备：灾害导致水源受到严重污染，饮水设备无法正常运作。

4. 生产设备：部分生产设备由于受到灾害的冲击而出现损坏，无法正常工作。

5. 仓储设施：灾害造成了仓储设施倒塌或受损，无法继续使用。

四、停产期间工作为了最大限度地缩短停产时间，我公司已经采取了以下措施：1. 与相关部门和供应商保持密切联系，加快恢复生产所需的设备和原材料的采购。

2. 对损坏的设施和设备进行初步修复和清理，以确保其正常运作。

3. 安排人员对受灾设施进行全面检查和评估，确保安全性和可用性。

4. 成立了专门的灾后恢复小组，制定了详细的恢复计划和时间表。

5. 发布了停产公告，通知相关供应商和客户，并与其进行紧急沟通和协调。

五、恢复计划经过初步评估，我公司计划在灾后xx天内完成设施修复和设备更换，并逐步恢复生产。

具体的恢复计划如下：1. 第一阶段（xx天）：对厂房进行修复和清理，确保安全和可用性。

2. 第二阶段（xx天）：对电力设备进行修复和更换，恢复正常供电。

3. 第三阶段（xx天）：对水源设备进行修复和清理，确保生产和员工饮水安全。

4. 第四阶段（xx天）：对生产设备进行修复和更换，逐步恢复生产能力。

5. 第五阶段（xx天）：对仓储设施进行修复和清理，恢复正常储存能力。

停工损失清单

按照12月14号杜克项目协调会精神，根据施工合同相关约定，经我公司项目部现场核定:
停工损失清单（机械租赁部分）
停工损失清单（临时设施租赁部分）
停工损失（管理人员工资部分）
停工损失清单（操作工部分）
违约索赔清单根据甲乙双方签订的施工《合同》专用条款第三条第九款第三条
由于发包方原因导致工期延误的，工期延误拾天以内甲方按每天万元整赔偿乙方，拾天以后甲方按每天0.5 万元整赔偿乙方，工期可顺延。

”规定，由于
重庆杜克高压密封件有限公司原因延误工期，从2012 年5 月1 日起至1012 年12 月31 日止，应赔偿重庆市渝航建筑有限责任公司大写人民币：壹佰贰拾柒万伍仟元整。

（小写：1275000.00 元）
计算式如下：（1 ）前拾天：10 *10000=100000 （元）
（2）后235 天：235*5000=1175000 （元）。

关于要求赔偿停工损失的报告终版

关于要求赔偿停工损失的报告终版要求赔偿停工损失的报告一、引言停工是指由于各种原因导致企业或项目无法正常运营的一种情况。

而停工造成的损失不仅是对企业经济利益的直接打击，更是对整个社会资源的浪费。

因此，为了维护企业的合法权益，我们在此向有关部门提出停工期间损失的赔偿申请。

二、背景和原因我们公司是一家从事制造业的企业，目前正处于一个新项目的施工阶段。

然而，由于施工地点不合适，政府要求我们停工进行迁址，这导致了项目的停工。

停工的主要原因是政府未按时提供迁址方案及相应的手续办理，使我们无法继续项目正常进展。

这一问题已经持续了超过5个月，严重影响了项目的进度和质量。

三、停工造成的损失1.人力资源方面：停工期间，我们不得不暂停招聘，导致了一定的用工缺口和用工成本的增加，同时也损失了一批精干的员工。

此外，原先负责项目的技术人员也因为停工而无法发挥其专业能力，造成人才浪费。

2.财务方面：停工期间，公司的资金流入受到严重影响，无法正常运营，导致了财务上的困境。

同时，已投入的资金无法得到有效利用，造成资金流失。

3.市场形象方面：停工期间，客户对项目进展的不确定性增加，由此带来的信任危机对我们公司的市场形象造成了很大的伤害。

我们的合作伙伴和供应商也遭受了停工的负面影响，损失了很多商机，经济利益受到严重损害。

四、要求赔偿鉴于以上停工造成的损失，我们要求有关部门承担相应的赔偿责任，具体要求如下：1.赔偿停工期间的工资和社会保险费用，包括失业保险、养老保险以及企业和员工分摊的部分。

2.赔偿停工期间由于影响招聘和员工流失所带来的造成用工短缺的成本，包括重新招聘成本和培训费用。

3.赔偿因资金停滞导致的财务损失，包括资金占用成本和利润损失。

4.赔偿停工期间对市场形象和商业合作伙伴造成的损害，包括根据市场形象损失的比例，进行适当的赔偿。

5.赔偿因停工导致的项目结构和进度调整所带来的额外成本，如重新设计和重复施工等。

充分考虑到有关部门的政策和具体情况，我们要求就停工期间的损失进行合理的和友好的协商，达成赔偿协议。

工程停工索赔意向书

工程停工索赔意向书工程停工索赔意向书篇一：工程停工造成损失费用补偿意向书工程停工造成损失费用索赔意向书致：大田县市政工程维护处索赔事项概述：2016年11月25日，当我司施工现场全面正规化、正常化，正在紧锣密鼓，井井有条的按贵司的施工质量和工期要求及我司的施工组织设计、施工进度计划组织施工，赤岩路二期边坡支护工程从进场2016年11月25日至2016年9月15日期间，由于土地征地赔偿纠纷问题迟迟不能解决，后业主放弃该工程的施工，给施工队进场造成严重的困扰，致使我司的所有计划必须重新调整，也导致我司在人、材、物等多方面的损失和众多合同构成违约而承担违约责任，造成多项直接和间接损失。

索赔要求：由于我司向贵单位索赔的事由是贵司单方终止工程施工内容，根据《工程施工合同》第22.2项和第23.1项，故索赔要求包括下列方面：1、投标费用2、保证金3、劳务保证金4、施工机械损失5、人工费6、材料费索赔要求的合同依据：1中标通知书；○2投标书及其附件；○3工程施工合同○索赔事件发生情况：我司从2016年11月25日正式进场施工至2016年9月15日，我司组织人员机械断断续续前后进场共计 17 次。

1、2016.11.25挖机、铲车进场2、2016.12.15挖机、铲车进场3、2016.01.20挖机、铲车进场4、2016.03.8挖机、铲车进场5、2016.04.12挖机、铲车进场6、2016.04.28挖机、铲车进场7、2016.05.13挖机、铲车进场8、2016.05.30挖机、铲车进场9、2016.06.10挖机、铲车进场10、2016.06.29挖机、铲车进场11、2016.07.14挖机、铲车进场12、2016.08.4挖机、铲车进场13、2016.08.20挖机、铲车进场14、2016.09.17挖机、铲车进场15、2016.11.26组织施工队进场16、2016.03.8组织施工队进场17、2016.5.28组织施工队进场18、2016.7.16组织施工队进场递交索赔意向书情况：我司除组织工作组到施工现场问题情绪外，也按照施工行业索赔普遍做法，在索赔事件发生后 28 天内，向贵司工程师发出了索赔意向通知，充分表明了我司的索赔要求，并列明了索赔的基本项目。

因停工导致的损失2024年补偿协议

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX因停工导致的损失2024年补偿协议本合同目录一览1. 协议背景与定义1.1 背景说明1.2 定义与术语解释2. 双方主体2.1 甲方主体信息2.2 乙方主体信息3. 停工情况说明3.1 停工时间3.2 停工原因3.3 停工期间措施4. 损失评估与计算4.1 损失类型4.2 损失计算方法4.3 损失证据提交5. 补偿金额与支付5.1 补偿金额确定5.2 补偿支付方式5.3 补偿支付时间6. 责任划分6.1 停工责任认定6.2 责任承担方式7. 合同的履行与监督7.1 履行合同的条件7.2 合同履行的监督8. 违约责任8.1 违约行为界定8.2 违约责任承担9. 争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁或诉讼地点10. 合同的解除与终止10.1 合同解除条件10.2 合同终止条件11. 保密条款11.1 保密信息范围11.2 保密义务与期限12. 合同的修改与补充12.1 修改条件12.2 补充内容生效条件13. 法律适用与管辖13.1 法律适用13.2 合同争议管辖14. 合同的签署与生效14.1 签署程序14.2 合同生效时间第一部分：合同如下：第一条协议背景与定义1.1 背景说明甲乙双方于2023年签署《某项目建设合同》，约定由乙方进行项目建设。

然而，由于不可抗力因素，项目于2024年遭遇停工，导致甲方遭受损失。

为公平合理地解决损失赔偿问题，双方达成此补偿协议。

1.2 定义与术语解释本协议中的“不可抗力因素”指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。

第二条双方主体2.1 甲方主体信息甲方：×××公司地址：××省××市××区××路××号联系人：×××联系电话：×××××××××2.2 乙方主体信息乙方：×××公司地址：××省××市××区××路××号联系人：×××联系电话：×××××××××第三条停工情况说明3.1 停工时间停工开始时间为2024年1月1日，结束时间为2024年6月30日。

楼房停工维权保证书

楼房停工维权保证书尊敬的业主们：我们共同购置的楼房项目，原本是我们对未来生活的期待和投资的希望，然而近期楼房停工的消息给我们带来了巨大的困扰和不安。

在这个关键时刻，我们作为业主，有权维护自己的合法权益，并寻求保证书来确保我们的权益得到保障。

首先，我们要明确停工的原因和责任方。

如果楼房停工是由于开发商的资金问题、违法建设或其他原因导致，那么开发商应当承担相应的责任。

开发商有义务向我们提供明确的停工原因和解决方案，并及时采取措施解决问题，以确保工程能够尽快恢复并进行下去。

其次，我们要确保开发商不会擅自变更规划或减少配套设施。

开发商必须按照原先约定的规划和设计进行施工，不得擅自变更楼房的面积、户型、绿化率等关键因素。

同时，开发商还应保证配套基础设施的完善，如交通、教育、医疗等资源，以确保我们的生活品质和便利性。

此外，我们要要求开发商提供资金保障和质量保障。

开发商应向我们提供可靠的资金保障措施，确保工程能够顺利进行，并及时支付工程款项。

同时，开发商还应保证楼房的质量，遵守相关法律法规和标准，确保我们的生命安全和财产安全。

如果开发商未能按照上述要求履行责任，我们将采取必要的法律手段来维护自己的权益。

我们将组织起来，与律师和相关机构合作，通过法律途径要求开发商承担责任，并寻求法院的公正裁决。

我们将坚决维护自己的合法权益，直到问题得到妥善解决。

最后，我们呼吁所有业主团结起来，共同参与维权行动。

只有我们团结一心，共同努力，才能使我们的权益得到充分保障。

我们将定期组织业主大会，分享信息、交流意见，并共同商讨维权策略。

我们相信，只有通过团结和合作，我们才能取得胜利，并实现我们的合法权益。

我们相信，正义和公正最终会战胜一切困难。

我们相信，通过我们的努力和坚持，我们能够维权成功，并拥有一个安心、舒适的家园。

让我们携手并肩，为我们的权益而奋斗！此致敬礼！业主们。

停工保证书样板

停工保证书
尊敬的XXX公司领导：
我，XXX，作为XXX公司的项目经理，特此向贵公司保证，我们将严格按照合同要求，保证工程质量，确保工程安全，全力以赴完成本次工程。

首先，我保证，在工程停工期间，我们将严格按照规定程序进行停工，并做好停工前的各项准备工作。

我们将对施工现场进行彻底清理，确保施工现场的安全，防止意外事故的发生。

同时，我们将对施工现场的设备、材料等进行妥善保管，防止损失和被盗。

其次，我保证，在工程停工期间，我们将积极与相关部门进行沟通，及时解决工程中出现的问题。

我们将认真听取相关部门的意见和建议，对工程进行认真检查，确保工程质量符合要求。

同时，我们将加强与相关部门的协调，确保工程能够按时恢复施工。

再次，我保证，在工程停工期间，我们将认真组织施工人员参加相关培训，提高施工人员的技能和安全意识。

我们将加强施工人员的安全教育，确保施工人员了解工程的安全要求，掌握安全操作规程，防止安全事故的发生。

最后，我保证，在工程停工期间，我们将认真履行合同义务，确保工程按时完成。

我们将严格按照合同规定的时间节点完成工程，确保工程质量和进度符合要求。

同时，我们将认真处理工程中出现的任何问题，确保工程能够顺利完成。

在此，我郑重承诺，我们将全力以赴，确保工程停工期间的各项工作得到妥善处理，为工程的顺利推进做出积极贡献。

我们相信，通过我们的共同努力，一定能够保证工程质量，确保工程安全，按时完成本次工程。

此致
敬礼！
项目经理：XXX
日期：XXXX年XX月XX日。

工程停工赔偿合同范本

工程停工赔偿合同范本合同编号：_______甲方（赔偿方）：_______乙方（受偿方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方因工程停工给乙方造成的损失，达成如下赔偿协议：一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程内容：_______4. 工程合同价款：_______5. 工程合同工期：_______二、停工原因1. 甲方原因：_______2. 乙方原因：_______3. 不可抗力原因：_______三、停工时间1. 停工开始时间：_______2. 预计复工时间：_______3. 实际复工时间：_______四、赔偿范围1. 人员窝工费：_______2. 设备闲置费：_______3. 材料价格上涨：_______4. 工期延误损失：_______5. 其他损失：_______五、赔偿金额1. 人员窝工费：_______2. 设备闲置费：_______3. 材料价格上涨：_______4. 工期延误损失：_______5. 其他损失：_______合计赔偿金额：_______六、赔偿方式1. 甲方一次性支付赔偿金额：_______2. 分期支付赔偿金额：_______七、违约责任1. 甲方未按照约定支付赔偿金额的，应支付乙方逾期付款违约金，违约金计算方式为：_______2. 乙方未按照约定接受赔偿金额的，应支付甲方逾期收款违约金，违约金计算方式为：_______八、争议解决1. 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：_______ 乙方（盖章）：_______签订日期：_______ 签订日期：_______附件：1. 工程停工证明：_______2. 赔偿金额计算依据：_______3. 相关法律法规：_______。

工程停工赔偿合同范本

工程停工赔偿合同范本甲方（发包方）：名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于[工程名称]工程因[停工原因]出现停工情况，为明确双方在停工过程中的权利和义务，保障双方合法权益，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程内容：__________________二、停工时间及原因1. 停工时间：自____年__月__日起至____年__月__日止。

2. 停工原因：[详细说明停工的具体原因]。

三、赔偿事项1. 乙方因工程停工遭受的直接经济损失，包括但不限于人员工资、设备闲置费用、材料损耗等，甲方应予以赔偿。

2. 乙方为履行本工程已发生的但尚未完成的合理费用，甲方应按照实际发生情况予以结算支付。

3. 甲方应给予乙方合理的工期顺延，顺延期限根据停工时间和工程实际情况确定。

四、赔偿金额及支付方式1. 经双方共同核算，甲方应赔偿乙方经济损失共计人民币____元（大写：____元整）。

2. 甲方应在本合同签订后的____日内，将赔偿金额一次性支付至乙方指定的银行账户。

乙方指定的银行账户信息如下：户名：__________________账号：__________________开户行：__________________五、工程复工及验收1. 双方应积极协商确定工程复工时间，并尽快组织复工。

2. 工程复工后，乙方应按照合同约定和工程标准，按时、保质、保量完成剩余工程施工任务，并确保工程质量符合要求。

停工免责协议书范本

停工免责协议书范本英文回答：Notice of Cessation of Work Exemption.This Notice of Cessation of Work Exemption (the "Notice") is given pursuant to [Applicable Law]. This Notice is to inform [Recipient Name] ("Recipient") that [Sender Name] ("Sender") is exercising its right to exempt itself from the obligation to perform work on the Project (as defined below) due to a force majeure event (as defined below).Force Majeure Event.A "force majeure event" is defined as any event or circumstance beyond the reasonable control of the party affected by the event or circumstance, which prevents or hinders the party from performing its obligations underthis Agreement, including, but not limited to:Acts of God, such as earthquakes, floods, hurricanes, and other natural disasters;Acts of war, terrorism, or civil unrest;Strikes, lockouts, or other labor disputes;Government actions, such as the issuance of travel bans or the closure of borders;Shortages of essential materials or equipment;Pandemics or other public health emergencies.Exemption from Work.Due to the occurrence of a force majeure event, Sender is exempt from the obligation to perform work on the Project for the period of time that the force majeure event continues. Sender shall not be liable for any damages or penalties for its failure to perform work during the periodof exemption.Obligations of Sender.During the period of exemption, Sender shall:Use reasonable efforts to mitigate the impact of the force majeure event on the Project;Notify Recipient of the occurrence and expected duration of the force majeure event as soon as reasonably practicable;Provide Recipient with regular updates on the status of the force majeure event and the expected resumption of work;Take all necessary steps to resume work on the Project as soon as the force majeure event is resolved.Obligations of Recipient.During the period of exemption, Recipient shall:Cooperate with Sender in mitigating the impact of the force majeure event on the Project;Provide Sender with any information or assistance that Sender may reasonably request to mitigate the impact of the force majeure event;Refrain from taking any action that may hinder or delay Sender's resumption of work on the Project.Resumption of Work.Sender shall resume work on the Project as soon as the force majeure event is resolved or the period of exemption expires, whichever occurs first. Sender shall notify Recipient of the expected resumption date as soon as reasonably practicable.Governing Law.This Notice shall be governed by and construed in accordance with the laws of [Applicable Jurisdiction].中文回答：停工免责协议书范本。

工程暂停施工补偿意向书(3篇)

第1篇致：工程业主方项目名称：[项目全称]项目地点：[项目具体地址]承包单位：[承包单位全称]日期：[填写日期]尊敬的业主方：我单位作为[项目全称]项目的承包单位，自[项目开工日期]以来，严格按照合同约定和施工规范进行施工。

然而，由于以下不可抗力或合同约定外的原因，导致项目施工被迫暂停，给项目进度和成本控制带来了不利影响。

为此，我单位特此向贵方提出工程暂停施工补偿意向书，具体内容如下：一、工程暂停施工原因1. 不可抗力因素：[列举具体不可抗力因素，如自然灾害、政府政策调整等]。

2. 合同约定外因素：[列举具体合同约定外因素，如设计变更、业主方提供的施工场地条件不满足要求等]。

3. 其他原因：[如有其他原因，请在此列举]。

二、工程暂停施工时间自[具体日期]起至[具体日期]止，共计[暂停施工天数]天。

三、工程暂停施工损失1. 人工费用：由于工程暂停，我单位在停工期间需支付施工人员的工资、福利等费用，共计人民币[具体金额]元。

2. 机械租赁费用：停工期间，我单位租赁的机械设备无法正常使用，产生租赁费用，共计人民币[具体金额]元。

3. 材料损失费用：停工期间，部分材料因保管不当导致损失，损失费用共计人民币[具体金额]元。

4. 其他损失：[如有其他损失，请在此列举]。

四、补偿要求1. 人工费用：我单位要求贵方支付停工期间的人工费用，共计人民币[具体金额]元。

2. 机械租赁费用：我单位要求贵方支付停工期间的机械租赁费用，共计人民币[具体金额]元。

3. 材料损失费用：我单位要求贵方支付停工期间的材料损失费用，共计人民币[具体金额]元。

4. 其他损失：[如有其他损失，请在此要求补偿]。

五、协商解决我单位愿意与贵方就工程暂停施工补偿事宜进行友好协商，以维护双方的合法权益。

如有需要，可指派专人负责此事，以便尽快达成共识。

特此函告，敬请予以关注和支持。

此致敬礼！[承包单位全称][承包单位法定代表人或授权代表签名][日期]第2篇致：[工程协调指挥部监理部]尊敬的工程协调指挥部监理部：我方[施工方名称]，受[业主名称]委托，负责[工程名称]的建设施工工作。

停工赔偿协议书(版)

停工赔偿协议书甲方（赔偿方）：________________________地质：____________________________法定代表人：______________________乙方（被赔偿方）：____________________地质：____________________________法定代表人：______________________鉴于：1.甲方因生产经营需要，雇佣乙方为其提供劳务；2.由于甲方原因导致乙方无法正常工作，乙方遭受了经济损失；3.双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方赔偿乙方停工期间的经济损失事宜达成一致。

双方经协商，达成如下协议：第一条停工原因及赔偿范围1.1停工原因：甲方因生产设备故障、原材料供应不足、安全生产问题等原因导致乙方无法正常工作。

1.2赔偿范围：甲方同意赔偿乙方停工期间的经济损失，包括但不限于工资、奖金、福利等。

第二条赔偿金额及支付方式2.1赔偿金额：甲方同意支付乙方停工期间的经济损失，具体金额为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

2.2支付方式：甲方应在签署本协议之日起____个工作日内，将赔偿款项一次性支付给乙方。

第三条权利与义务3.1甲方应确保赔偿款项的及时支付，并承担因延迟支付所产生的法律责任。

3.2乙方收到赔偿款项后，应积极配合甲方恢复正常生产经营，并保证不再就此事向甲方提出其他索赔要求。

3.3双方应严格遵守本协议的约定，履行各自的权利与义务。

第四条争议解决4.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。

4.2双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第五条附则5.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

5.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。

5.3本协议附件包括但不限于双方的联系明、劳动合同、工资发放证明等，与本协议具有同等法律效力。

工程暂停施工造成的损失费用补偿意向书范本

工程暂停施工造成的损失费用补偿意向书致：XX有限公司（监理项目部）由于压轴车间20XX年XX月XX日上午发生“XX”较大安全生产事故。

事故发后生，项目部立即组织人员对施工区和生活营地进行隐患排查、整改工作。

并于当日下午接到XXX建设委员会停工通知。

接到建委发的停工通知后，除施工区门卫值班外，其余的施工人员于20XX年XX 月XX日全部撤离施工现场。

项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失和工期拖延。

我部（缸盖车间）按程序特向监理机构表示费用及工期索赔意向，并将在适当时间向监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。

期间发生了如下费用及损失：1、施工人员窝工补偿费、进出场费用。

2、设备窝工补偿费用。

3、材料损失的补偿费用。

4、其他相关的企业管理费、现场经费等补偿费用。

以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件第款第项，合同文件第款第项的规定，业主应对我部（缸盖车间）上述发生的费用给予补偿，以利于我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。

报送：XX有限公司此！致！XX有限公司缸盖车间项目部20XX年XX月XX日关于缸盖车间项目停工后的补偿报告致：XX有限公司XX有限公司项目监理部我公司承建的缸盖车间项目，由于压轴车间20XX年XX月XX日上午发生“XX”较大安全生产事故，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失和工期拖延。

根据施工合同第条第项由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和增加费用，并支付合理利润。

我公司要求贵公司按合同及相关规定在正式复工前，赔付我公司由此造成的相关损失并顺延工期。

（具体损失材料、机械、人员数量附后）XX有限公司缸盖车间项目部20XX年XX月XX日关于缸盖车间项目停工造成人员、机械及材料损失记录XX有限公司缸盖车间项目部20XX年XX月XX日关于缸盖车间项目建设施工管理人员。

工程停工损失报告范文1000字(14篇)

工程停工损失报告范文1000字(14篇)关于工程停工损失报告范文，精选6篇范文，字数为1000字。

本月截止到年底，我项目部施工人员未发生工伤事故，在确保施工人员安全的情况下，本月累计完成工程质量万方，其中，完成了项目部下达的施工质量指标。

关于工程停工损失报告范文，精选6篇范文，字数为1000字。

本月截止到年底，我项目部施工人员未发生工伤事故，在确保施工人员安全的情况下，本月累计完成工程质量万方，其中，完成了项目部下达的施工质量指标。

1、本月截止到年底，我项目部施工人员未发生工伤事故，在确保施工人员安全的情况下，本月累计完成工程质量万方，其中，完成了项目部下达的施工质量指标。

2、工程质量方面：本月工程质量是保证施工质量，按照施工规范要求，严把质量关，确保工程质量符合设计和施工规范的施工要求。

工程主体结构施工基本完善，质量控制较好，达到了设计标准的要求。

但对于质量控制还存在不足，我们的质量控制工作还做得不够细致，在以后的工作中我们会不断改进和完善。

二、施工现场管理方面3、本月共有施工人员25人，其中，外加工人员8人。

施工工序：外墙、楼梯、地下室、屋面、门窗、吊具、防水等。

工程质量控制是施工的重中之重，在施工过程中要求施工方严格执行质量管理规范，确保施工质量达到设计标准和施工规范的要求。

对于外加工人员的管理，本月共有30人次，外加工人员出现过质量问题，对这些人员严禁其进行经济处罚，使其产生了一定的抵触情绪，这样就使我项目部的施工质量有了较大的提高，而且在工程建设的质量管理上也得到了进一步的提高。

4、在现场的管理上，工程施工的过程控制是施工的重点，要求施工单位严格按照图纸施工，杜绝在以下三个方面造成安全事故的发生：5.施工中，未发生安全事故;6.施工中，不按规范要求进行作业。

7、在现场管理上，没有严格按照规范、图纸、规定作业，施工时随意性大，现场施工人员随意性较大。

三、工程进度管理方面8、本月工程进度已完成的项目共有：a、项目部下达给我项目部的施工进度计划，施工人员未及时到位，施工单位对此类问题也不及时进行了整改。

工程停工赔偿合同范本

工程停工赔偿合同范本合同编号：_______甲方（赔偿方）：_______乙方（受赔偿方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方因工程停工给乙方造成的损失，达成如下赔偿合同：第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：_______1.4 工程合同价款：_______1.5 工程合同工期：_______第二条停工原因2.1 甲方因_______原因，导致工程停工。

2.2 工程停工时间：_______第三条赔偿范围3.1 甲方赔偿乙方因工程停工所造成的直接经济损失，包括但不限于人员工资、设备租赁、材料采购、现场管理等方面的损失。

3.2 甲方赔偿乙方因工程停工所造成的间接经济损失，包括但不限于预期利润、信誉损失、合同违约金等方面的损失。

第四条赔偿金额4.1 甲乙双方确认，根据停工原因、停工时间、赔偿范围等因素，甲方应向乙方支付赔偿金额为人民币_______元（大写：_______元整）。

4.2 赔偿金额的支付方式为：_______4.3 赔偿金额的支付期限为：_______第五条违约责任5.1 甲方未按合同约定支付赔偿金额的，应向乙方支付违约金，违约金金额为赔偿金额的_______%。

5.2 甲方未按合同约定履行赔偿义务的，乙方有权依法向甲方追偿。

第六条争议解决6.1 本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有关部门申请调解；调解不成的，可以向仲裁委员会申请仲裁。

6.2 本合同签订地人民法院管辖解决本合同争议。

第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（赔偿方）：_______乙方（受赔偿方）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1. 本合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况修改完善。