工程监理延期补充协议
监理合同补充协议范本6篇
监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）经甲、乙双方友好协商达成如下补充协议：一、监理服务内容及标准1.甲方要求乙方按照原监理合同的要求，对工程进度、质量、安全等进行全面监理服务。
2.乙方要对工程进行每周至少一次的现场指导，确保工程施工质量符合相关规定。
3.乙方要对施工过程中出现的问题及时提出整改意见，协助解决施工难题。
4.乙方要对施工单位进行监督，确保其严格按照设计图纸和施工标准进行工作。
二、监理服务费用1. 根据原合同，乙方监理服务费用为（具体数额），甲方应于每月（具体日期）向乙方支付。
2. 本补充协议中如有其他费用产生，将在双方协商一致后进行支付。
三、监理服务期限1. 本补充协议自双方签字生效，服务期限至原合同规定的工程完工验收之日止。
2. 若工程延期，乙方需与甲方协商延长监理服务期限。
四、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并进行赔偿。
2. 如因甲方原因导致监理服务无法继续，甲方应承担相应的违约责任。
五、其他事项1. 本补充协议未尽事宜，可由双方协商修改，修改后以书面形式确认才生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为监理合同补充协议范本，供参考使用。
如需具体操作，请咨询相关法律专业人士。
篇2监理合同补充协议范本甲方：监理单位（全称）乙方：建设单位（全称）为进一步明确监理工作责任、加强监理服务质量管理，经甲、乙双方友好协商，特制定本监理合同补充协议。
一、监理单位应依法独立、公正地履行监理职责，对工程施工过程进行全程监理，保障工程质量，促进工程平稳进行。
二、监理单位应指导建设单位及施工单位严格按照施工图纸、招标文件和监理计划等相关规定进行施工。
对不符合工程标准的施工行为及时提出整改意见。
三、监理单位应制定监理计划、监理报告等相关文件，及时向建设单位提交，做好相关记录和归档工作。
2024年度监理补充协议：工程延期与赔偿细则
2024年度监理补充协议：工程延期与赔偿细则本合同目录一览1. 协议范围1.1 协议主体1.2 协议范围说明2. 工程延期2.1 延期情况说明2.2 延期申请流程2.3 延期批准流程2.4 延期相关责任3. 工程赔偿3.1 赔偿情况说明3.2 赔偿申请流程3.3 赔偿审批流程3.4 赔偿金额计算方式4. 延期与赔偿计算方式4.1 延期天数计算4.2 赔偿金额计算5. 工程进度管理5.1 工程进度报告5.2 工程进度监控5.3 工程进度调整6. 合同变更6.1 变更情况说明6.2 变更申请流程6.3 变更批准流程7. 违约责任7.1 延期违约责任7.2 赔偿违约责任8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决机构9. 合同解除9.1 解除条件9.2 解除流程10. 合同效力10.1 合同生效条件10.2 合同有效期11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限12. 法律适用12.1 适用法律12.2 法律解释13. 合同签署13.1 签署日期13.2 签署地点13.3 签署主体14. 附件14.1 附件清单14.2 附件内容说明第一部分：合同如下：1. 协议范围1.1 协议主体甲方：工程有限公司乙方：监理有限公司1.2 协议范围说明本补充协议适用于2024年度监理合同，主要内容包括工程延期与赔偿细则。
2. 工程延期2.1 延期情况说明工程延期指因乙方原因导致工程进度延期的情况。
2.2 延期申请流程乙方应在延期情况发生后的5个工作日内向甲方提出书面延期申请。
2.3 延期批准流程甲方应在收到乙方延期申请后的10个工作日内审批，并将审批结果通知乙方。
2.4 延期相关责任乙方应承担因延期导致的直接经济损失，并向甲方支付违约金。
3. 工程赔偿3.1 赔偿情况说明工程赔偿指因乙方原因导致工程质量、安全等问题，需要向甲方支付的赔偿。
3.2 赔偿申请流程乙方应在赔偿情况发生后的5个工作日内向甲方提出书面赔偿申请。
工程延期补充协议（通用5篇）
工程延期补充协议（通用5篇）工程延期补充协议篇1甲方：________________乙方：________________甲乙双方于________年________月________日签订了一份金额为________________元，编号为________________的服务合同(以下简称原合同)。
现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从________年________月________日至________年________月________日)更改为乙方将向甲方提供______个月的服务(服务时间分为两段从________年________月________日至________年________月________日，以及从年月日至年月日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方：________________乙方：________________日期：________年________月________日工程延期补充协议篇2工程总监补充甲方：乙方：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款，以明确双方当事人的权利和义务，并共同遵守。
1、经甲、乙双方协商一致，乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身的能力及表现，调整乙方具体工作部门和岗位及劳动报酬。
乙方如不同意的，甲乙双方签订的劳动合同自然终止，双方不承担违约及经济补偿、赔偿责任。
2、甲方与乙方协商一致后确定乙方月工资为人民币元(其中月基本工资为人民币元，基本工资作为计算加班工资、其他假期工资以及社保等核算的基数。
工程监理补充协议范本
1.本补充协议的监理期限自双方签订之日起至本工程竣工验收合格之日止。
2.如本工程因特殊情况需延长监理期限，双方应协商一致，并签订补充协议。
五、甲乙双方的权利与义务
1.甲方应：
（1）按照国家及地方相关法律法规、规范标准，及时提供本工程所需的全部资料；
（2）保障乙方在监理过程中的工作条件，为乙方提供必要的办公和生活设施；
工程监理补充协议范本
一、协议背景
鉴于__________工程（以下简称“本工程”）的建设项目已经正式立项，并依法完成招投标程序，甲方与乙方签订了《__________工程监理合同》（以下简称“原合同”），现双方就本工程监理有关事宜达成以下补充协议。
二、监理范围及内容
1.在原合同约定的监理范围及内容基础上，乙方增加以下监理内容：
2.双方同意，如因乙方原因导致本工程出现质量问题、安全生产事故等，乙方应承担相应的法律责任。
七、争议解决
1.双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。
2.如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
八、附则
1.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等的法律效力。
（1）施工过程中的环境保护措施落实情况；
（2）工程材料、设备的质量及供应商的售后服务；
（3）施工过程中的安全生产管理。
2.乙方应按照国家及地方相关法律法规、规范标准，对监理范围内的工程进行全过程、全方位的监理。
三、监理费用
1.双方同意，乙方增加的监理内容，监理费用按照原合同约定的计费标准执行。
2.甲方应按照本补充协议约定的时间和方式向乙方支付监理费用。
工程延期监理合同补充协议
工程延期监理合同补充协议甲方：__________乙方：__________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《工程监理合同》（以下简称“原合同”）约定事项，现因工程延期，甲乙双方经友好协商，就原合同的延期事宜达成如下补充协议（以下简称“本补充协议”）：第一条工程延期1.1 鉴于原合同约定的工程竣工日期为____年__月__日，现因工程实际情况，工程竣工日期需延期至____年__月__日。
1.2 延期后，原合同中约定的监理服务期限相应顺延，监理服务终止日期为____年__月__日。
第二条监理服务费用2.1 乙方应按照原合同约定的监理服务费用标准，继续提供监理服务。
2.2 鉴于工程延期，乙方应根据实际情况，对监理服务费用进行合理调整。
具体调整办法由甲乙双方另行协商确定。
第三条合同的生效、变更和解除3.1 本补充协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
3.2 本补充协议的变更或解除，应由甲乙双方协商一致，并签订书面协议。
第四条违约责任4.1 甲乙双方应严格按照原合同和本补充协议的约定履行各自的权利和义务。
如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
4.2 若乙方未按照本补充协议的约定提供监理服务，甲方有权按照原合同约定追究乙方的违约责任。
第五条其他约定5.1 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
5.2 本补充协议的签订地为准则，如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年__月__日。
工程监理延期补充协议范本
工程监理延期补充协议范本甲方：（委托人名称）乙方：（监理公司名称）根据《中华人民共和国合同法》及双方原订的《工程监理合同》（以下简称“原合同”），经双方友好协商，就项目延期一事达成如下补充协议：一、延期原因及背景根据双方原合同约定，乙方应按期完成工程监理服务。
然而，在工程实施过程中，因以下原因导致项目延期：1.（具体描述项目延期的原因，例如：自然灾害、政府政策变动、工程设计方案变更等）2.（继续描述项目延期的原因）3.（继续描述项目延期的原因）上述原因导致工程进度受到影响，无法按照原计划完成，因此需对工程监理服务的时间予以调整。
二、延期期限及调整根据双方协商，原计划工程监理服务截止日期将顺延至（具体时间），即延长（具体天数）天。
三、延期补偿1.甲方同意按照延期天数向乙方支付相应的延期补偿费用。
延期补偿费用计算公式如下：延期补偿费用 = (工程延期天数× 每日监理服务费用) × （1+税率）其中，每日监理服务费用为双方原合同中约定的费率。
税率按照国家相关税法执行。
2.乙方同意在合同结束后的15个自然日内，向甲方提供相关发票，以便甲方进行支付。
四、其他约定事项1.除本补充协议外，双方原合同其他条款及条件仍然有效。
2.本补充协议一经签订，就具有与双方原合同同等法律效力。
对于本补充协议的修改、解释均须经双方书面协商一致。
3.双方同意保持本补充协议内容的保密性，并不得向任何第三方透露、泄露相关信息。
4.本补充协议未尽事宜，双方可通过书面协商解决。
五、争议解决凡因本补充协议产生的争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
补充协议的签署甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人/授权代表：法定代表人/授权代表：签订日期：签订日期：。
监理延期补充合同协议书
监理延期补充合同协议书甲方：监理单位乙方：施工单位丙方：建设单位为了规范双方在工程施工过程中的合作关系，确保项目顺利进行，特就延期补充合同事宜作出如下约定：一、延期原因1.1 由于工程施工过程中出现不可抗力等特殊情况，造成工期延误。
1.2 由于建设单位设计变更、拨款延期等原因导致工程进度受阻。
1.3 其他因素导致工程无法按原计划完成。
二、延期规定2.1 双方同意将原定完成日期延期至（具体日期），延期期间为（具体天数）。
2.2 在延期期间，双方应共同努力，协调解决导致工期延误的原因，尽快恢复工程施工进度。
2.3 延期期间，监理单位应加强对施工单位的监督，确保施工质量和安全。
三、延期补偿3.1 由于延期原因造成的额外工程费用，应由建设单位支付，具体费用由各方协商确定。
3.2 如果因其他原因导致延期，责任方应承担相应的经济损失。
3.3 双方同意在签订本协议后的工程款支付顺序中，将工程延期造成的费用列为优先支付项目。
四、工程完工验收4.1 延期期满后，双方应及时进行工程完工验收。
4.2 如发现工程存在质量问题或安全隐患，双方应及时沟通并协商解决方案。
五、其他约定5.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
5.2 本协议自签订之日起生效，至工程竣工验收日止。
5.3 本协议如有争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：日期：年月日以上为监理延期补充合同协议书，特此签订并遵守各项约定。
希望双方能够共同努力，顺利完成工程建设任务。
监理合同延期补充协议书
监理合同延期补充协议书
---
标题：监理合同延期补充协议书范本
随着工程项目的推进，我们不可避免地会遇到一些影响项目进度的情况。
为了确保工程质
量和安全，同时也为了保证监理工作的顺利进行，当出现需要延长监理合同期限的情形时，双方应当签订延期补充协议。
以下是一个监理合同延期补充协议书的范本：
甲方（业主）： [业主名称]
乙方（监理单位）： [监理单位名称]
鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]签订了编号为[原合同编号]的《建设工程监理合同》，
现因[简述延期的原因，如“不可抗力”、“设计变更”等]，导致工程进度延后，经双方协商一致，同意对原合同进行如下补充：
1. 合同延期时间：原合同规定的监理服务期限由[原截止日期]延长至[新截止日期]。
2. 监理费用调整：根据延期的时间和服务内容，双方同意将监理费用由原合同的[原金额]
调整为[新金额]。
3. 其他条款：除上述延期时间和监理费用调整外，原合同的其他条款继续有效。
4. 争议解决：任何因本补充协议引起的或与本补充协议有关的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，提交[指定的仲裁机构]进行仲裁。
5. 生效条件：本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
6. 附则：本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）： _______________
乙方代表（签字）： _______________
签订日期： [签订年份]年[签订月份]月[签订日]日
---。
监理服务延期补充协议2024年通用
监理服务延期补充协议2024年通用合同编号：__________协议日期：____年__月__日甲方（委托方）：单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（监理方）：单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________一、监理服务延期1.1 甲乙双方一致同意，原合同约定的监理服务期限延长至____年__月__日。
1.2 监理服务延期后的费用，双方协商一致调整为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。
1.3 乙方应在合同延期签订之日起____个工作日内，向甲方提交延期后的监理服务计划和费用预算。
甲方应在收到乙方提交的监理服务计划和费用预算后____个工作日内审批。
1.4 乙方应按照经甲方审批的监理服务计划和费用预算，提供延期后的监理服务。
二、费用支付2.1 甲方应按照原合同约定的付款方式和付款期限，向乙方支付延期后的监理服务费用。
2.2 乙方提供监理服务期间，如有额外费用发生，双方可按照原合同约定的方式进行协商解决。
三、其他约定3.1 甲乙双方应严格遵守原合同的各项规定，包括但不限于保密条款、知识产权保护、争议解决等。
3.2 监理服务延期期间，如遇国家法律法规、政策调整，影响合同的履行，双方应按国家法律法规、政策的规定执行，并及时协商解决。
3.3 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（委托方）：____________________乙方（监理方）：____________________签订日期：____年__月__日。
监理合同延期补充协议书
监理合同延期补充协议书甲方（委托方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（监理方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______鉴于甲乙双方于_____年_____月_____日签订了编号为_______的《监理合同》（以下简称"原合同"），现因_______原因，双方经友好协商，就原合同的延期事宜达成如下补充协议：第一条延期期限1.1 原合同约定的监理服务期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
1.2 经双方协商一致，同意将监理服务期限延长至_____年_____月_____日。
第二条延期监理服务内容2.1 延期期间，乙方应继续按照原合同约定的监理服务范围和标准，为甲方提供监理服务。
2.2 延期监理服务的具体内容、要求及标准，仍按照原合同的相关条款执行。
第三条延期监理费用3.1 延期监理服务的费用计算方式按照原合同约定执行。
3.2 延期监理服务的费用总额为_______元（大写：_______）。
3.3 甲方应于本补充协议签订之日起_______个工作日内，一次性支付延期监理服务费用。
第四条延期监理服务的质量保证4.1 乙方应保证延期监理服务的质量不低于原合同约定的标准。
4.2 如因乙方原因导致监理服务质量不符合约定标准，乙方应承担相应的违约责任。
第五条延期监理服务的变更与解除5.1 延期期间，如遇不可抗力或其他特殊原因，导致监理服务无法继续履行，双方可协商变更或解除本补充协议。
5.2 任何一方需变更或解除本补充协议，应提前_______天书面通知对方，并说明理由。
第六条违约责任6.1 如甲方未按本补充协议约定支付延期监理服务费用，应按未支付金额的_______%向乙方支付违约金。
6.2 如乙方未按本补充协议约定提供监理服务，应按延期监理服务费用的_______%向甲方支付违约金。
项目监理延期补充协议
项目监理延期补充协议
本协议由以下各方于XXXX年XX月XX日签订，有效期自签署之日起生效。
协议背景
1. 甲方为项目建设的业主，乙方为项目监理方；
2. 根据项目监理合同（以下简称“原合同”），乙方承担对项目的监督、管理和质量控制等职责；
3. 由于不可预见的原因，项目建设工期无法按原计划完成，需要延期；
4. 双方经协商一致，决定签订本补充协议，对项目监理工期进行相应调整。
协议内容
1. 项目监理工期延长至原合同规定的工期之后的XX天（具体延长天数根据实际情况确定）；
2. 延期期间内，乙方仍然需按照原合同的约定，履行项目监理职责；
3. 对于因工期延长而产生的额外费用，甲方按照双方协商的费用标准给予乙方合理补偿；
4. 其他关于项目监理的条款和条件仍然有效，不受本补充协议的影响。
协议生效及解释
1. 本补充协议经双方签字盖章后即刻生效；
2. 本补充协议的效力范围仅限于项目监理工期的延期，其他方面不做变更；
3. 对于本补充协议的解释和履行，双方应本着诚实守信和平等互利的原则进行。
甲方（业主）：
____________________
乙方（项目监理方）：
____________________
日期：XXXX年XX月XX日。
监理延期补充协议
监理延期补充协议1. 协议背景本监理延期补充协议（以下简称“本补充协议”）由甲方（建设单位）和乙方（监理单位）根据已签订的监理合同（以下简称“原合同”）签署。
鉴于原合同中存在一定的时间限制，为保证工程的顺利进行，双方经充分协商达成以下补充协议。
2. 协议内容•原合同中规定的监理期限将根据双方的协商和确定的原因进行延期，具体延期期限如下：–监理期限延长 xx 天，即从原监理期限结束之日起向后延长 xx 天。
延期期间甲方将根据双方协商的情况相应支付乙方监理延期费用。
•原合同中约定的监理工作内容和标准不受影响，乙方仍需按照原合同的约定履行监理职责，确保工程质量和进度的控制。
•本补充协议签署后，乙方应向甲方提供一个详细的监理延期计划，包括具体的工程延期原因、工程进度调整方案等，并经甲方确认后方可执行。
3. 协议条款•延期期限和费用a.延期期限为 xx 天。
b.延期费用为 xx 元，甲方应在签署本补充协议后 xx 日内支付给乙方。
•责任和义务a.甲方需按照本补充协议的约定支付延期费用，并提供必要的合作和支持，确保监理工作的顺利进行。
b.乙方需按照原合同的约定履行监理职责，根据本补充协议的约定编制延期计划并执行，确保工程质量和进度的控制。
•违约责任a.若乙方未按照本补充协议的约定提供延期计划或延期执行监理工作，甲方有权要求其承担违约责任，并提供相应的赔偿。
b.若甲方未按照本补充协议的约定支付延期费用，乙方有权要求其承担违约责任，并要求甲方支付相应的违约金。
4. 协议生效本协议自双方签署之日起生效，并作为原合同的补充文件。
若对原合同中其他内容有影响的，应在本补充协议生效后由双方协商确定具体措施。
5. 协议变更和解除本补充协议的变更和解除应经双方协商一致，并书面确认。
任何一方未经对方同意单方面解除本补充协议的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此而遭受的损失。
6. 其他事项本补充协议未尽事宜，双方可以另行协商具体规定，并根据需要签订补充协议。
监理服务延期补充协议(一)
监理服务延期补充协议（一）协议编号：日期：甲方：（委托人）地址：电话：传真：联系人：身份证号码：乙方：（监理人）地址：电话：传真：联系人：身份证号码：鉴于，甲方与乙方于（日期）签订了监理服务合同（以下简称“原合同”），经双方协商一致，为解决因不可抗力或其他特殊情况导致监理服务延期的问题，特制定本监理服务延期补充协议（以下简称“本补充协议”）。
一、违约责任1.1 原合同第（）条第（）款规定了对延期履约方的违约责任，本补充协议不改变原合同中的相关约定。
1.2 如果甲方延期履行监理服务合同，应按原合同约定支付延期期间内的监理服务费用。
1.3 如果乙方延期履行监理服务合同，乙方应向甲方支付延期期间内甲方因乙方延期履行而发生的额外费用，并按原合同约定支付违约金。
二、延期事由2.1 乙方延期履行监理服务合同的事由为：（描述乙方延期履行监理服务合同的具体原因，例如：不可抗力、特殊情况等。
）2.2 延期期限为（具体的延期时间，例如：30天）。
三、费用支付3.1 甲方应按原合同约定支付延期期间内的监理服务费用。
具体费用为（费用金额）。
3.2 乙方应向甲方支付延期期间内甲方因乙方延期履行而产生的额外费用。
具体费用为（费用金额）。
3.3 甲方和乙方应分别在本补充协议签订之日起（具体时间）前完成费用的支付。
四、协议变更4.1 本补充协议一经签署即生效，并成为原合同的一部分，具有同等法律效力。
4.2 本补充协议的任何修改或补充事项，双方应在书面形式上达成一致，并经双方的授权代表签字确认后生效。
五、其他约定5.1 本补充协议未约定事项，适用原合同的相关条款。
5.2 本补充协议的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本补充协议正本一式两份，甲、乙双方各持一份，自签字之日起生效。
甲方：乙方：(签字) (签字)日期：日期：。
监理合同延期补充协议
监理合同延期补充协议背景介绍近年来，监理工作在建筑项目中的重要性日益凸显。
监理合同作为建设项目中的一项重要合同，规定了监理工作的相关内容和责任，对于确保项目的质量和进度具有重要作用。
然而，在建设项目过程中，由于各种不可抗力因素的影响，项目可能会出现延期的情况。
为了保证监理工作的顺利进行，在监理合同约定的期限到期前，可以通过补充协议的方式对合同进行延期处理。
协议概述本补充协议是根据原监理合同的约定，对合同期限进行延期的协议，旨在明确双方对于延期事宜的约定和责任分配。
本协议适用于原监理合同未约定延期事宜而需要进行延期处理的情况。
协议内容1. 延期期限双方约定将监理合同的期限延长至原期限结束后的[延期天数]内。
延期开始日期为本补充协议生效之日。
2. 延期原因双方确认延期的原因为[延期原因]。
3. 相关责任3.1 监理方在项目延期期间，应继续履行合同约定的监理职责，并采取一切合理措施保证项目监理工作的顺利进行。
3.2 建设方应将项目延期产生的费用合理向监理方支付，并确保监理方的合法权益不受损害。
4. 协议变更除非经双方书面协商一致，本协议的任何变更都必须以书面形式进行，并由双方正式代表签字确认。
5. 合同解释本补充协议与原监理合同具有同等效力，对双方具有约束力。
6. 法律适用与争议解决本补充协议的解释和适用以法律为准。
双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成，应提交有管辖权的人民法院进行裁决。
生效与终止本补充协议自双方共同签字生效，并终止于监理合同的期限延长后。
注：本文档为补充协议范本，具体内容根据实际情况进行修改。
监理合同延期补充协议
监理合同延期补充协议
1. 协议背景
2. 协议目的
为确保原合同项目的顺利进行，在满足相关法律法规的前提下，通过本补充协议对原合同项目进行延期处理，达成一致意见。
3. 协议内容
3.1 延期原因
【具体原因1】
【具体原因2】
【具体原因3】
3.2 延期期限
根据延期原因的复杂程度和具体情况，双方达成一致意见，将原合同项目的工期延长【延长的天数】天。
3.3 责任与义务
甲方（监理单位）承诺按照原合同中的相关约定，继续履行其监督、检验、咨询等职责，并提供必要的技术支持和建议；
乙方（被监理单位）承诺提供与项目延期相关的所有必要资料，并在延期期间按照相关法律法规、项目标准和合同约定保证项目的安全施工。
3.4 条款变更
本协议一经签署即视为对原合同约定的部分条款进行变更，变更内容以本协议为准。
双方应予以配合并按照此补充协议的约定执行。
4. 协议签署
本协议共 2 份，双方各持 1 份，具有同等法律效力。
甲方：____________________
签署日期：________________
乙方：____________________
签署日期：________________
5. 其他事项
本补充协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至项目竣工验收后。
本协议未约定事项，可由双方另行协商解决。
6. 附则
本补充协议适用相关法律法规，如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可提交有管辖权的人民法院解决。
本补充协议正本一式两份，双方各自持一份，具有同等法律效力。
监理合同延期补充协议
监理合同延期补充协议背景监理合同是指政府、企事业单位或个人与施工单位签订的，由监理机构对工程项目进行监督管理的合同。
在工程项目施工过程中，有时会因各种原因导致工期延迟，需要对监理合同进行延期补充协议的签订。
本文档旨在规范监理合同延期补充协议的内容和程序，确保双方权益，维护工程项目的顺利进行。
协议内容1.延期原因：详细描述工程项目延期的原因，包括但不限于：不可抗力因素、合同变更等。
2.延期期限：明确工程项目的延期期限，包括开始日期和结束日期。
3.监理费用调整：根据延期所带来的监理服务延长，对监理费用进行调整。
具体调整方式可以根据双方协商确定，包括但不限于按天数计费、按阶段计费等。
4.违约责任：如因施工单位原因导致工程项目延期，施工单位需要承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿监理机构的延期费用、赔偿业主的损失等。
违约责任需要在协议中明确并保留法律追诉的权利。
5.协议变更：对监理合同延期补充协议的内容变更，需要双方书面协商并签订变更协议。
协议签订程序1.提出协商申请：一方认为工程项目存在延期情况时，需要向另一方提出协商申请，明确延期原因和延期期限。
2.协商讨论：双方需要进行充分的协商和讨论，就延期原因、延期期限、监理费用调整等事项达成一致。
3.编写协议草案：双方协商确定后，由协商双方共同编写监理合同延期补充协议草案。
4.签订协议：双方在协商一致后，正式签署监理合同延期补充协议，并保留协议副本以备后续使用。
注意事项1.建议在发现工程项目延期情况时，及时与对方进行沟通，确保问题得到及时解决。
2.在协议草案编写过程中，要确保协议内容简洁明了，避免产生歧义。
3.如遇到争议，建议通过友好协商解决。
如协商不能解决，则可以寻求法律途径解决争议。
结论监理合同延期补充协议是确保工程项目顺利进行的重要文件，双方应在延期发生时及时协商并签署补充协议。
协议内容应明确定义延期原因、延期期限、监理费用调整等事项，同时要注意保留追究违约责任的权利。
监理服务延期补充协议(二)2024
监理服务延期补充协议（二）协议编号：XXX-XXX-XX-XX签订日期：XXXX 年 X 月 X 日本协议由以下各方就监理服务延期事宜达成以下协议，并根据有关法律法规执行：甲方： ______________（以下简称“甲方”）地址： ______________联系人： ______________电话： ______________乙方： ______________（以下简称“乙方”）地址： ______________联系人： ______________电话： ______________鉴于：1. 根据双方之前签订的监理服务合同（以下简称“原合同”），乙方应承担甲方在项目中的监理工作。
2. 原合同约定乙方的监理服务期限为XXXX年X月X日至XXXX年X月X日。
3. 由于项目进展需要以及特殊原因，双方商议同意延长乙方的监理服务期限。
本着互惠互利、友好协商的原则，双方就延期事宜达成以下协议：一、延期期限1. 根据本协议，延长乙方的监理服务期限为XX天，延期后的监理服务期限为XXXX年X月X日至XXXX年X月X日。
二、延期原因1. 由于 ______________（具体详述延期原因，例如项目工期延长、特殊事件发生等），导致监理服务期限需延长。
2. 经双方充分协商和沟通，商定延期服务期限以实际情况为准，并在此达成一致。
三、其他约定1. 延期期间，乙方将继续履行原合同中的监理职责，并为甲方提供相应的监理服务。
2. 双方确保在延期期间保持定期沟通，及时了解项目情况和进展，有效解决项目中遇到的问题和困难。
3. 延期期间的费用按照原合同的约定执行。
4. 本协议签订后，成为原合同的组成部分，并具有与原合同相同的法律效力。
五、争议解决本协议的解释和争议解决适用于中华人民共和国法律。
对于由协议引起或与之相关的任何争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
此协议一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
监理合同延期补充协议
监理合同延期补充协议1. 引言本合同为监理合同的延期补充协议，由甲方（监理方）和乙方（被监理方）共同订立。
鉴于双方就监理合同的延期事宜达成一致意见，为确保工程顺利进行，特制定本补充协议。
2. 背景根据原监理合同约定，监理期限为 XX 日期。
然而，由于工程进展受到了多方面的因素限制，导致工程的完工时间延迟。
为了适应工程进展情况，双方商定对原监理合同进行延期补充，以确保监理工作的正常进行。
3. 延期细节根据双方协商一致，原监理合同的期限将延长 XX 个月。
新的监理期限为延长前的期限加上 XX 个月。
延期开始日期为本补充协议签署之日起生效。
4. 监理费用双方协商一致，对于本次延期的监理工作，甲方将按照原监理合同约定的费用标准继续支付监理费用，费用支付方式和周期不变。
5. 条款和条件本补充协议的条款和条件与原监理合同保持一致，除非在本补充协议中特别说明。
6. 其他事项双方确认，除上述内容外，原监理合同中的其他条款和条件仍然有效，未尽事宜由双方协商解决。
本补充协议对原监理合同没有修改和变更。
7. 协议生效与解除本补充协议自双方签字之日起生效，并与原监理合同具有同等法律效力。
在履行本补充协议期间，任何一方不得擅自解除本补充协议，如需解除，须经双方协商一致，并签署解除协议。
8. 争议解决双方在执行本补充协议过程中，如发生争议，应通过友好协商解决。
如协商不能解决，则提交相关仲裁组织进行仲裁，并按照仲裁裁决执行。
以上为监理合同延期补充协议的内容，本补充协议一式两份，甲方和乙方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方签字：_________________ 日期：___________________乙方签字：_________________ 日期：___________________。
监理合同延期补充协议书
甲方（以下简称“委托方”）：_________________________乙方（以下简称“监理方”）：_________________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《建设工程监理合同》（以下简称“原合同”），现因以下原因，经双方友好协商，就原合同中关于监理期限的约定进行延期，特订立本监理合同延期补充协议（以下简称“本协议”）。
一、延期原因1. 由于甲方原因，如设计变更、工程进度调整等，导致原合同约定的监理期限无法按时完成。
2. 由于不可抗力因素，如自然灾害、政府政策调整等，导致原合同约定的监理期限无法按时完成。
3. 其他经双方协商一致认为需要延期的原因。
二、延期期限1. 延期期限为____个月，自原合同约定的监理期限届满之日起计算。
2. 本协议约定的延期期限届满后，如因甲方原因或不可抗力因素导致监理工作仍未完成的，双方应另行协商确定延期期限。
三、监理费用1. 延期期间，监理费用按照原合同约定的标准执行。
2. 如因延期原因导致监理工作增加工作量或增加工作难度的，双方应协商确定合理的监理费用调整方案。
四、监理工作内容1. 延期期间，监理方应继续按照原合同约定的监理工作内容，对工程进行全过程、全方位的监理。
2. 如因延期原因导致监理工作内容发生变更的，双方应协商确定变更后的监理工作内容。
五、违约责任1. 甲方如未按约定支付监理费用，应向监理方支付____%的违约金。
2. 监理方如未按约定履行监理职责，应向甲方支付____%的违约金。
3. 因双方原因导致监理工作无法正常进行的，双方应承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本协议作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
2. 本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
工程监理延期补充协议
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与
义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改，使用
时请详细阅读内容。
根据20xx年10月11日株洲大和房地产开发有限公司与监理方株洲诚信建设监理有限公司签订的 <<建设工程委托监理合同 >> 的规定，合同日期为20xx年9月4日-20xx年8月4日止，经双方协商，继续聘请株洲诚信建设监理有限责任公司对工程进行监理，经双方协商一致，签订本协议。
委托人（甲方）：株洲大和房地产开发有限公司监理人（乙方）：株洲诚信建设监理有限责任公司工程名称：臻品•仙居岭项目
工程规模：臻品•仙居岭项目1、2、3、4栋砖混结构，5、6、7栋剪力墙结构，总建筑面积为48811nf。
一. 乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责，直至本项目完工.必
须继续执行甲、乙双方签订的 <<建设工程委托监理合同 >>的具体规
*
二. 本协议为双方签订的 <<建设工程委托监理合同 >>的延续，直至整个项
目的竣工验收完毕，包括原合同规定的内容。
绿化、道路等工程不再另行聘请监理。
三. 本协议有效日期为:20xx年8月4日至本项目竣工验收，费用按月包干
结算的方式。
四. 监理费用：按月计算，包干价格为2.4万/月.乙方必须保证监理人员5 人
以上，如遇工程进度加快，乙方必须机动增加监理人员，以保证工程质量。
委托人（甲方）：法定代表人：
20xx年月日监理人（乙方）: 法定代表人：
20xx 年日。