工程合同转让协议范本5篇
在建工程转让协议书5篇
在建工程转让协议书5篇篇1甲方（出让方）：____________________乙方（受让方）：____________________鉴于甲方与乙方经友好协商，就甲方将在建工程转让给乙方事宜达成一致，特订立本协议。
第一条转让标的1.1 本协议所指的转让标的为位于____________________（地址）的在建工程，具体为____________________（项目名称）。
第二条转让价格及支付方式2.1 甲方将本协议第一条所述在建工程以____________________（转让价格）转让给乙方。
2.2 乙方应按照以下方式支付转让价款：（1）本协议签署后____日内，乙方向甲方支付定金人民币________元；（2）在双方办理完毕相关转让手续后____日内，乙方向甲方支付剩余款项。
第三条转让相关事宜3.1 甲方应保证对所转让的在建工程拥有完全合法的所有权及处分权，并保证该工程无任何形式的抵押、查封、冻结等限制处分情形。
3.2 双方应在本协议签署后____日内，共同委托评估机构对在建工程进行评估，以确定最终的转让价格。
3.3 甲方应协助乙方办理相关转让手续，包括但不限于土地使用权变更、规划许可变更、施工许可变更等。
第四条工程现状及责任划分4.1 本协议所涉在建工程的现状应由双方共同确认，并作为本协议的附件。
4.2 在建工程转让后，因该工程产生的所有风险及责任由乙方承担。
4.3 若因甲方原因导致无法完成转让手续的办理，甲方应退还乙方已支付的款项并承担违约责任。
第五条违约责任5.1 若乙方未按照本协议约定支付款项，应支付逾期违约金。
若逾期超过____日，甲方有权解除本协议。
5.2 若甲方未能按照本协议约定履行相关义务，导致乙方无法顺利取得在建工程的所有权，甲方应退还乙方已支付的款项并承担违约责任。
第六条保密条款6.1 双方应对本协议的内容以及本次转让事宜采取保密措施，不得泄露给第三方。
第七条争议解决7.1 本协议的履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
工程转让协议书范本6篇
工程转让协议书范本6篇第1篇示例：工程转让协议书范本甲方：（转让方）身份证号码：地址：联系电话：鉴于甲方拥有某项工程项目的权利，为了转让该工程项目的所有权和相关权益，双方经友好协商，达成如下协议：第一条项目描述甲方拥有的工程项目具体情况如下：（在此描述工程项目的名称、内容、范围、价值等）第二条转让事由甲方因个人原因（如：资金需求、时间安排等）需要将该工程项目进行转让，乙方愿意接受转让，并承担相应的权利和义务。
第三条转让价格及支付方式1. 乙方同意以（具体金额）的价格购买该工程项目的所有权及相关权益。
2. 转让款项应在签署本协议后（具体时间）内支付完毕。
3. 乙方应自行承担转让过程中的相关费用（如过户费、税费等）。
第四条交割与过户1. 乙方支付全部转让款项后，甲方应及时向乙方交付工程项目的所有权证书或相关文件。
2. 双方应共同到有关部门进行工程项目的过户手续，过户费用由乙方承担。
3. 乙方应在过户完成后，自行承担工程项目的相关管理和运营责任。
第五条附条件与保密1. 本协议的履行受其他法律、法规的限制，双方应遵守相关法律法规的规定。
2. 本协议内容属于商业机密，双方不得向第三方透露及转让。
3. 如因不可抗力或其他不可抗力事件造成协议无法履行的，双方应及时协商解决方案。
第六条协议的解除及争议解决1. 任何一方在本协议履行过程中出现争议，应友好协商解决；协商不成的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 经双方协商，可提前解除本协议，但须书面协商一致。
第七条附则1. 本协议自签署之日起生效，对双方具有法律约束力。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方：（签章）日期：以上为工程转让协议书范本，甲方与乙方应在明确了解协议内容的情况下签署，确保双方权益不受损害。
希望双方能够遵守协议内容，顺利完成工程项目的转让。
第2篇示例：工程转让协议书范本甲方：（转让方）地址：电话：根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，就甲方拟将其持有的项目工程的全部权利及利益转让给乙方，经友好协商达成如下协议：一、转让项目1.1 甲方同意将其持有的项目工程（以下简称“工程”）全部权利及利益转让给乙方，包括但不限于工程的施工权、开发权、设计权等。
转让工程合同范本大全
转让工程合同范本大全转让方（以下简称甲方）：受让方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方遵循自愿、公平、诚实信用原则，就甲方将其拥有的某项工程转让给乙方事宜，达成一致意见，签订本合同。
一、转让标的1. 甲方将其拥有的某项工程全部或部分转让给乙方。
2. 甲方应保证其所转让的工程符合国家相关法律法规，具备相应的审批手续和资质条件。
3. 甲方应将其拥有的工程资料、技术文件、施工图纸等全部提供给乙方。
二、转让价格1. 双方本着平等、自愿、有偿的原则，协商确定工程转让价格为人民币【】万元。
2. 乙方应在合同签订之日起七个工作日内支付转让款【】万元作为定金，剩余款项【】万元在工程转让完成后支付。
三、违约责任1. 若乙方未能按时支付转让款，应以每日未付部分的万分之五作为滞纳金支付给甲方。
2. 如乙方未能按时付款超过十个工作日，视同终止履行本协议，甲方有权处置已付定金。
3. 若甲方未能按照约定提供工程资料、技术文件、施工图纸等，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为转让价格的【】%。
四、合同的生效、变更和解除1. 本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一经生效，甲乙双方应严格履行合同约定的义务。
3. 本合同的变更或解除应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。
五、争议解决1. 本合同在履行过程中发生的争议，甲乙双方应首先协商解决。
2. 如协商无效，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：代表：日期：年月日乙方（盖章）：代表：日期：年月日以上内容仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整。
在签订合同时，请务必仔细阅读合同条款，确保双方权益。
如有需要，请咨询专业律师。
工程转让协议书之三5篇
工程转让协议书之三5篇篇1甲方（出让方）：_________________________乙方（受让方）：_________________________鉴于甲乙双方同意就甲方在建设工程中所持有的相关权益进行转让，为明确双方权益及职责，达成如下协议：一、协议目的甲方将其所持有的工程转让给乙方，乙方同意受让该工程，并承担相应权益与义务。
通过本次转让，实现工程建设的顺利推进及双方共赢的目标。
二、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程建设规模：_________________________工程进度：_________________________工程质量要求：_________________________三、转让内容1. 甲方将其在该工程中的所有权益（包括但不限于设计、施工、管理等相关权益）转让给乙方。
2. 转让后，乙方将承担该工程的全部责任，包括但不限于工程质量、安全、进度等方面的责任。
3. 甲方应确保工程的合法性，并承担因工程转让前所产生的所有法律责任。
四、转让价款及支付方式1. 转让价款为人民币________元。
2. 支付方式：本协议签订后，乙方应按照以下比例支付转让款项：（1）本协议签署后X个工作日内支付定金________元；（2）工程交接完成后X个工作日内支付________元；（3）工程竣工验收合格后X个工作日内支付尾款________元。
五、工程交接1. 甲方应在本协议签订后X日内将工程相关文件、资料等移交给乙方，并协助乙方完成工程交接工作。
2. 交接过程中，双方应共同确认工程现状，并对存在的遗留问题进行处理。
交接完成后，由双方签署交接确认书。
六、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）确保工程的合法性，并承担转让前因工程产生的所有法律责任；（2）及时移交工程相关文件、资料等；（3）协助乙方完成工程交接工作；（4）其他约定责任与义务。
工程承包权转让协议5篇
工程承包权转让协议5篇篇1工程承包权转让协议甲方（转让方）：身份证号码：联系地址：电话：乙方（受让方）：身份证号码：联系地址：电话：鉴于甲方是工程承包领域的专业人士，具有丰富的施工经验和技术实力；且甲方拥有某工程（项目名称）的承包权，现欲转让该承包权；乙方对该项目具有浓厚的兴趣，希望成为该项目的承包方。
为此，双方经友好协商一致，达成如下协议：一、转让标的1.1 甲方同意将其拥有的（项目名称）项目的工程承包权转让给乙方。
1.2 转让的工程承包权包括该项目的施工管理、技术服务以及其他相关权益。
1.3转让标的的所有权归甲方所有，乙方仅享有承包权利益。
二、转让条件2.1 乙方同意向甲方支付转让费用（具体数额为：XX万元）作为转让该承包权的价款。
2.2 转让费用应在本协议签订之日起（具体时间为：XX个工作日）内支付至甲方指定账户。
2.3 乙方须具备开展该项目的相关资质，并能够按照工程合同要求完成工程建设。
2.4 乙方保证无不良信用记录，且具备良好的企业信誉。
三、转让方式3.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至乙方支付转让费用并办理相关手续完成工程承包权转让手续之日终止。
3.2 乙方在签署本协议之前需提供相关资质证明材料以供甲方核查。
3.3 转让后，乙方应及时办理有关手续，确保工程承包权的合法性。
四、保密条款4.1 双方保证在履行本协议的过程中，对于获知的商业秘密及个人隐私信息予以严格保密，未经对方书面同意不得向第三方泄霩。
4.2 若因一方违反保密义务导致对方需要承担相应的法律责任的，违约方应负担赔偿责任。
五、解决争议5.1 本协议在履行过程中如出现争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交相关仲裁机构处理。
5.2 若因本协议引发的一切争议应在协商无果的情况下先行进行仲裁。
六、其他事项6.1 本协议一式两份，自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本协议项下未尽事宜，双方可另行签订补充协议予以规定。
6.3 本协议一经签署生效即不可撤销，除非双方经协商一致达成书面协议。
工程项目转让合同5篇
工程项目转让合同5篇工程项目转让合同 (1) 甲方：乙方：甲、乙双方本着公平互惠、诚实信用的原则，就甲方向乙方转让甲方的房地产事宜，经双方协商一致，达成如下转让协议：一、甲方转让的标的：土地使用权：位于地块 1亩，合1 0平方米商住用地。
二、转让价款及支付方法1、转让价款：双方确定甲方上述房地产项目按占地面积计算，每平方米1150元(包括报建费在内)，转让面积亩，计平方米，共计转让总价款为：壹亿零玖佰叁拾玖万伍千元(109395000元)。
如果新增加容积率和报建费，费用由乙方承担;甲方无条件协助办理相关手续。
2、支付方式：2.1：自本合同签订之日起五个工作日内、并在甲方提供合法委托手续及相关的法律文件后，乙方向甲方支付定金人民币100万元。
为确保交易的顺利进行，该款由乙方先交付给律师事务所转付给甲方。
2.2：自乙方将定金交给律师事务所转付给甲方之日起45天内，乙方应再将上述土地使用权转让款总额的60%，计为人民币陆仟伍佰陆拾叁万柒仟元支付给甲方。
但该款只能划入律师事务所的帐号，并由该所监管，只许甲方使用于办理上述土地使用权过户所需费用，待甲方办理好上述土地使用权转让手续并过户到乙方名下之日及以后，该款项才可由甲方自行支配使用。
2.3：在甲方全部办妥上述土地使用权转让手续并过户到乙方名下之日计起，乙方应在一年内将受让上述土地使用权的全款(即扣除首期60%之后剩余的40%)如数付清给甲方。
三、履行条款3.1：自乙方将转让款的60%转到律师所的提存监管帐户之日起，甲方承诺在80天内负责办妥产权权属变更登记手续。
并在甲方收取定金时，必须交一套土地证、规划许可证等“五证”的正本给乙方。
3.2：有关权证转让手续由甲方负责办理，乙方配合，办理权属转让所需的税费和其他费用按国家规定各自承担。
甲方应付部分可在定金及乙方首期付款中支付。
乙方应付部分，由乙方接到交易中心缴付通知之日起2天内支付，以免延误交易日期。
3.3：律师法律服务费、提存代理费共计人民币100万元，由甲、乙双方各承担50%，在甲方收到定金时先支付5万元律师服务费，余款95万元在乙方付首期转让款并办妥产权转让过户手续之日付清。
转让工程协议书(5篇)
转让工程协议书（5篇）转让工程协议书（精选5篇）转让工程协议书篇1甲方：_____乙方：_____经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，现双方就岱岳区徂徕镇宽店村秀水山庄小区建设工程转让事宜，达成如下条款，以便共同遵守。
一、转让项目名称、位置转让项目：_____区_____镇_____小区二、转让项目的土地面积及基本状况（一）、该小区建设总土地面积41.6亩（扣除本协议第二项第五条甲方前期所建工程）。
（二）、基本状况1、已由甲方与宽店村委签订了合作开发建设协议书，并建设一阶段；2、甲方向村委交纳了部分土地款；3、甲方支付了地面以上旧村住户搬迁及地面以上所有附属物补偿款，现基本清理。
尚有个别住户已支付补偿款待搬迁。
4、甲方向泰安市国土资源局交纳土地罚款16万元，占地约16亩。
5、前期已由甲方开工建设住宅楼一栋，面积4200平方米，建设别墅楼2排12套，计_____平方米，合计6144平方米，占地约5亩左右，所建工程由于种种因素制约均未竣工（注：该甲方所建工程不在转让项目之内）。
三、前期事宜约定1、甲方现已在建工程，由甲方继续建设完成，不在本协议约定的转让范围之内。
2、自本协议签订之日起，原甲方前期所建工程所产生的一切债权、债务全部由甲方承担。
四、转让事宜1、甲方承诺并保证，无第三方对转让项目提出任何权利要求。
2、乙方承诺并保证，按甲方与宽店村签订的合作开发协议约定的内容履行合同。
3、乙方承诺并保证，本协议签订一个月内一次性支付甲方转让费叁佰万元人民币。
五、双方未尽事宜，协商解决。
六、本协议一式三份，双方各执一份，报宽店村备案一份。
甲方：_____乙方：_________年____月____日____年____月____日转让工程协议书篇2甲方（盖章）：乙方（盖章）：经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，现双方就岱岳区徂徕镇宽店村秀水山庄小区建设工程转让事宜，达成如下条款，以便共同遵守。
一、转让项目名称、位置转让项目：岱岳区徂徕镇宽店村秀水山庄小区二、转让项目的土地面积及基本状况（一）、该小区建设总土地面积41、6亩（扣除本协议第二项第五条甲方前期所建工程）。
在建工程转让协议5篇
在建工程转让协议5篇篇1甲方（出让方）：____________________乙方（受让方）：____________________鉴于甲方与乙方经友好协商，就甲方在建工程的转让事宜达成一致，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，特订立本转让协议。
一、工程概况本项目为____________________（具体工程名称），位于____________________（详细地址），工程规模、建设内容等详见工程规划许可证及相关文件。
二、转让内容1. 甲方将其在该在建工程上的所有权益（包括但不限于建设权、土地使用权等）转让给乙方。
2. 转让后，乙方将承担本工程的后续建设事宜，包括但不限于完成工程建设、办理相关手续等。
三、转让价格及支付方式1. 转让价格：人民币______元整。
2. 支付方式：双方约定，乙方在签订本协议后______日内支付定金人民币______元整给甲方。
余款在办理完成相关手续并交接完毕后______日内支付完毕。
四、工程现状的陈述与保证1. 甲方保证，该工程权属清晰，不存在权属纠纷。
2. 甲方承诺，该工程未设定抵押、质押等担保权益，未涉及法院查封、冻结等法律限制。
3. 甲方对该工程的建设内容、工程进度、工程质量等负全部责任，确保工程转让前和转让后的顺利过渡。
五、工程转让的审批与手续1. 双方应共同配合，办理工程转让的审批手续。
2. 甲方应提供该工程的全部相关文件，并保证其真实性、完整性。
3. 工程转让手续完成后，相关权益证书等应移交乙方保管。
六、风险承担与违约责任1. 双方应严格按照本协议履行各自义务。
如因甲方原因导致工程转让无法完成，甲方应退还乙方已支付的款项并赔偿乙方由此产生的损失。
2. 如乙方未按约定支付款项或完成相关手续的办理，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此产生的损失。
3. 在工程转让过程中，因政策、法律调整等不可抗力因素导致工程转让无法完成，双方均不承担违约责任。
在建工程转让合同5篇
在建工程转让合同5篇篇1甲方（出让方）：____________________乙方（受让方）：____________________鉴于甲方与乙方经友好协商，就甲方在建工程的转让事宜达成一致，为明确双方权利义务，特订立本合同。
一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在在建工程转让过程中的权利与义务，确保双方权益得到合法保护，并促进工程的顺利进行。
二、工程概况1. 工程名称：____________________。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程进度：____________________。
4. 工程规模及主要结构：具体说明工程的总体规模、设计的主要结构及特色。
三、转让条件1. 转让标的：甲方将其拥有的在建工程（包括但不限于土地使用权、已完成的建筑物、配套设施等）的全部权益转让给乙方。
2. 转让价格及支付方式：双方约定转让总价为________元人民币。
支付方式包括________。
3. 转让税费的承担：明确由哪一方承担本次转让所产生的税费。
4. 交接事项：双方应办理交接手续，交接内容包括________等。
四、工程所有权及风险转移自本合同签订之日起，工程的所有权及风险转移至乙方。
五、工程进度及保证1. 甲方应确保工程在转让前达到________标准。
2. 乙方受让后应按照法律规定继续完成工程建设，确保工程质量和安全。
3. 若因甲方原因导致工程进度受阻或无法完成，甲方应承担相应责任。
六、工程文件及手续1. 甲方应提供与工程相关的所有文件资料，包括但不限于规划许可证、施工许可证等。
2. 乙方受让后应及时办理相关工程转让手续，确保工程的合法性和顺利进行。
七、违约责任1. 若甲方违反合同约定，未能在约定时间内完成工程或提供相关资料，应承担违约责任。
2. 若乙方违反合同约定，未按时支付转让费用或未完成工程建设，亦应承担违约责任。
八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决；协商不成的，可提交至________（指定地点）人民法院诉讼解决。
建工程施工合同转让三方协议5篇
建工程施工合同转让三方协议5篇建工程施工合同转让三方协议1转让方(甲方)____身份证号码：住址：受让方(乙方)____身份证号码：住址：出租方(丙方)____身份证号码：住址：依据合同法的有关规定，经甲、乙、丙三方友好协商，就下述门面房转让事宜达成以下协议：一、转让门面房1、转让门面房位于__，建筑面积__平方米;2、丙方为上述转让门面的所有权人和出租方。
现对甲、乙双方根据本协议约定转让上述门面承租权的行为，丙方同意。
3、原甲、丙双方所签门面租赁合同的.权利与义务转由乙方享有和履行，乙方与丙方不再另行签订租赁合同。
本合同生效和门面交接完毕后，甲、丙双方之间原门面租赁合同终止履行，权利义务自行解除。
二、租金的结算与支付1、丙方与甲方原租赁合同，约定的租赁期间为________年，即自________年____月____日起________年____月____日止，月租金为__元人民币，现甲方剩余租期为____月。
2、门面转让乙方后，甲、丙双方原门面租赁合同中所约定的租金转由乙方根据该合同约定(指有关金额、时间、付款方式和违约责任等条款)向丙方支付，甲方不再负有支付义务。
三、门面设施、设备的归属1、转让门面现有装修设施在转让后归乙方所有。
2、转让门面租赁期(含门面租赁合同续签期限)届满后，该门面装修设施的不动产归丙方所有，营业设备等动产归乙方(动产与不动产的划分按原有租赁合同执行)所有。
3、乙方在接收该门面后，有权根据经营需要，在保证房屋安全使用的情况下进行再次装修。
四、门面转让费的支付1、乙方于本合同签订之日内，向甲方支付转让费共计人民币__元整，上述费用已包括第3条所述的装修、装饰、设备及其它相关费用，此外甲方不得再向乙方索取任何其它费用。
五、债权债务的处理乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。
六、交接条件及方式1、甲方在本合同签订之日内进行门面交接，向乙方腾让门面并交付钥匙。
建设工程合同转让
建设工程合同转让建设工程合同转让是指承包方将其在建设工程合同中的权利和义务全部或部分转让给第三方的法律行为。
为确保转让过程的合法性、有效性，以下是一个建设工程合同转让的范本：甲方（转让方）：___________乙方（受让方）：___________鉴于甲方与___________（以下简称“业主”）签订了编号为___________的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现基于经营需要，甲方拟将其在原合同项下的全部权利和义务转让给乙方，甲乙双方达成如下转让协议：一、合同转让内容1. 甲方同意将其在原合同中的权利、义务和责任无条件转让给乙方。
2. 乙方接受甲方的转让，并同意承担原合同中规定的所有义务和责任。
二、转让价格及支付方式1. 甲乙双方约定转让价格为人民币_________元整。
2. 转让价格的支付方式为_________（一次性支付/分期支付等）。
三、权利义务的承接1. 自本合同生效之日起，乙方将完全承接原合同中甲方的所有权利和义务。
2. 甲方应协助乙方完成与业主的合同变更手续，确保乙方的合法权益不受侵害。
四、违约责任1. 如甲方未能按约定完成合同转让手续，应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。
2. 如乙方未能按约定支付转让价格，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。
五、争议解决甲乙双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方（盖章）：_____________法定代表人或授权代表签字：_____________日期：_____________乙方（盖章）：_____________法定代表人或授权代表签字：_____________日期：_____________。
施工合同转让协议书范本(9篇)
施工合同转让协议书范本（9篇）施工合同转让协议书范本（精选9篇）施工合同转让协议书范本篇1甲方：乙方：丙方：经各方友好协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则，就土地转让事宜达成协议如下：一、地块概况二、转让方式三、违约责任四、其他甲方(盖章)：乙方(盖章)：丙方(盖章)：年月日施工合同转让协议书范本篇2发包方：______________承包方：______________根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1、工程名称________________;2、工程地点________________;3、工程计划批准单位及文号______________;4、工程范围和内容：全部工程建筑面积______平方米。
(各单项工程详见工程项目一览表)第二条工程期限1、本工程合同总工期为___天(日历天从开工之日算起)。
2、本工程开工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。
3、如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
(1)发包方在合同规定开工日期前__天，不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。
(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。
(3)不属包干系数范围内的重大设计变更;提供的工程地质资料不准，使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。
(4)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。
(5)发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。
(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。
甲方转让工程合同模板
甲方转让工程合同模板合同编号： [填写合同编号]本合同由甲方（以下简称“转让方”）与乙方（以下简称“承接方”）就工程转让事项达成如下协议：一、合同签署日期：[填写日期]二、工程转让内容：（一）转让方同意将其拥有的工程项目 [填写工程项目名称] 的全部权益转让给承接方。
（二）工程转让范围包括但不限于工程项目所有权、使用权、利益权以及与工程项目相关的一切权益。
三、工程转让条件：（一）转让价款：[填写转让价款金额] 人民币（以下简称“元整”），承接方应在工程转让完成后[填写支付期限，如7天] 内支付给转让方。
（二）转让方式： [填写转让方式，如一次性支付、分期支付等]。
（三）转让手续：双方同意在本合同生效之日起 [填写天数] 内完成工程项目的过户和相关手续，包括但不限于办理不动产权证书变更、土地使用权转移等手续。
（四）其他附加条件： [根据实际情况填写其他附加条件，如保证金交纳，违约责任等]。
四、交付和验收：（一）转让方应在本合同生效之日起 [填写天数] 内，配合承接方进行工程项目的交付和验收工作。
（二）工程项目应符合现行法律法规标准以及建设项目规划要求，且在交付时应完好无损。
（三）承接方应在交付完成后自行负责工程项目的后续管理和运营。
五、保密条款：双方同意在本合同有效期内以及解除或终止合同后的 [填写年限] 内，对于在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术特有信息和商业关系等保密内容予以保密。
六、违约责任：（一）如果一方违反本合同的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。
（二）如因一方的违约行为导致另一方无法履行合同，另一方有权解除合同，并有权要求违约方支付违约金。
七、争议解决：双方因本合同的履行发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、附则：（一）本合同的有效期为自双方签字或盖章之日起至 [填写合同有效期限]。
（二）本合同以中文书写，以双方签字盖章为证。
工程合同转让协议范本
工程合同转让协议范本甲方：（转让方名称）乙方：（受让方名称）鉴于甲方与丙方就（工程项目名称）签订的施工合同于（合同签订日期），合同金额为（合同金额），合同约定工程竣工日期为（竣工日期），现甲方因（转让原因），有意将该工程合同转让给乙方，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：一、转让事项1.1 甲方同意将上述工程合同的全部权利和义务转让给乙方，乙方同意接受该转让。
1.2 工程合同的转让包括但不限于合同金额、工程内容、竣工日期等全部内容，乙方应承担根据合同需要履行的一切义务和责任。
二、转让条件2.1 乙方应在签署本协议后的（转让时间）内向甲方支付工程合同转让的转让款，转让款金额为合同金额的（转让比例）。
2.2 乙方应在接受工程合同转让后依约履行合同，确保工程顺利进行并按时竣工，并保证工程质量符合相关标准，承担由此产生的任何风险和责任。
三、转让手续3.1 甲乙双方应在签署本协议后立即通知丙方，向丙方提交工程合同转让的书面申请，并经丙方确认同意后办理相关手续。
3.2 甲乙双方应配合丙方进行工程合同转让的相关手续，确保转让顺利完成。
四、协议变更4.1 本协议内容经甲乙双方确认后生效，对双方具有约束力。
未尽事宜，可以另行协商补充协议。
4.2 本协议任何内容的修改或补充，须经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出确认后方能生效。
五、争议解决5.1 本协议的履行和解释均适用中华人民共和国法律。
5.2 本协议因履行过程中产生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。
六、其他事项6.1 本协议自双方签署之日起生效，有效期为工程合同履约完毕之日止。
6.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）日期：乙方：（盖章）日期：以上为《工程合同转让协议范本》，请甲乙双方仔细阅读并在充分理解的情况下签署本协议。
愿双方合作愉快，顺利完成工程合同转让手续。
工程转让协议书范本
工程转让协议书范本甲方（转让方）：__________有限公司乙方（受让方）：__________有限公司鉴于甲方因__________原因，拟将其所承包的工程项目全部或部分转让给乙方，现双方本着平等自愿、公平互利的原则，就有关工程转让事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________________2. 工程地点：___________________________3. 工程内容：___________________________4. 工程造价：人民币_____________________5. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日二、转让条款1. 甲方同意将其承包的上述工程项目的全部/部分权利义务转让给乙方。
2. 转让价格为人民币____________元整（¥_____________）。
3. 转让价格的支付方式及期限：_________________________________三、权利与义务1. 自本协议生效之日起，乙方享有该工程项目的全部/部分权利，并承担相应的义务。
2. 甲方保证其转让的工程项目权属清晰，无任何法律纠纷。
3. 乙方应按照约定的期限和金额支付转让价款。
四、违约责任1. 如甲方违反本协议约定，未能按时交付工程项目或存在隐瞒权属不清等情况，应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的一切损失。
2. 如乙方未按约定支付转让价款，应向甲方支付违约金，数额为未付款项的____%。
五、其他事项1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
3. 本协议未尽事宜，由双方协商解决或补充协议。
甲方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日注：以上仅为范本，实际签订时需根据具体情况调整，建议在专业法律顾问的指导下进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程合同转让协议范本5篇在当今社会，人们对合同愈发重视，合同起到的作用越来越大，它也是减少和防止发生争议的重要措施。
那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编为大家精心整理的工程合同转让协议范本5篇，希望对大家有所帮助，欢迎阅读与借鉴，感兴趣的朋友可以了解一下。
工程合同转让协议范本1出让方(下称甲方)：受让方(下称乙方)：中介方(下称丙方)：甲乙双方就购买位于房产，面积平方(实际面积以售楼部为准)，达成如下协议：1、乙方已实地察看了该房屋并明白甲方目前中拥有《诚意金预约单》，合同上标明认购单价为￥元/平方。
2、乙方自愿购买上述房产并在签订本协议时，乙方下定金人民币贰万元整于丙方监管。
乙方承诺于办理甲方名下的《诚意金预约单》变更手续前将剩余定金人民币壹拾万元整补齐至丙方处监管。
在乙方取得开发商开具的《诚意金预约单》后的当天，丙方将乙方所下的定金转入甲方帐户。
3、甲乙双方约定于日至年月陪同下到开发商售楼部办理甲方名下的《诚意金预约单》变更手续，逾期属于违约行为。
4、若不能办理，本协议解除，甲乙丙三方互不承担违约责任，中介方退件退款。
5、甲方支付中介方佣金(含服务费)人民币元。
6、乙方支付中介方佣金(含服务费)人民币。
7、乙方于办理甲方名下的《诚意金预约单》变更手续前将人民币元整[即合同的转让费(差价款)]打入丙方帐户。
在乙方取得开发商开具的预收款发票(收据)后的当天，丙方将此款项转入甲方帐户，甲方同意。
8、本协议一式叁份，甲乙丙三方各执壹份，签字盖章后生效。
9、在乙方取得开发商开具的预收款发票(收据)后，本协议自动失效。
10、甲方须配合乙方去开发商处办理甲方名下的《诚意金预约单》变更手续。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日工程合同转让协议范本2甲方(转租方)：身份证号码：乙方(承租方)：身份证号码：丙方(房东)：身份证号码：经甲乙丙双三方在平等、自愿的基础上，通过协商一致达成以下房屋转租协议。
1、甲方将_________________________________房屋转租给乙方使用。
2、原甲丙双方所签订的《房屋租赁协议》，自本协议签订之日起，除甲方将其权利义务转让予乙方及本协议另有约定的条款外，合同项下的其它条款不变，对乙方与丙方均具有约束力。
3、甲方转让前经营所发生的责任、事故需由甲方承担，甲方必须付清原租赁所有应该缴纳费用(包括水电费等)后再将房屋移交给乙方使用。
4、转让费为___________ 元(包括从20年月日到20年月日止的租金和现有设施转让费)，现有设施归乙方自行处理和使用。
5、在本协议生效之前，甲方依原甲丙双方合同已向丙方支付房租，则自本协议生效之日起，该款项视同乙方支付，丙方不得要求乙方另行支付。
转让期到期后，丙方不得再向乙方收取转让费，乙方如若继续租赁，丙方需优先与乙方签订租房合同。
6、转让期间乙方需承担水电费以及装修费。
7、本协议经三方签字、转让费交清即有法律效力。
本协议一式三份，甲乙丙方各执一份。
甲方：乙方：丙方：年月日工程合同转让协议范本3甲方：_______________乙方：_______________鉴于：甲方与______公司于______年______月______日签订"__________协议"，确定其双方的____。
甲方经重组于____年____月____日成立乙方，并在此等重组中已将其____等业务全部投入乙方。
据此，甲、乙双方在此签订转让"____协议"权益的协议，将该协议项下甲方的权利义务全部转让予乙方。
并且该等转让已商得____公司同意。
一、甲方同意将"____协议"中就甲方项下的全部权利义务无偿转让给乙方，由乙方作为"____协议"的一方享有权利，并履行义务。
二、乙方同意完全接受"____协议"中甲方的权利、义务，继续作为"____协议"的一方与____公司共同遵守贴水协议的各项约定。
三、甲、乙双方均承诺并保证，就"____协议"之权利义务的转让与受让安排，均已取得其各自有效充分的批准和授权。
同时，双方授权代表均已取得签署本协议必要的授权。
四、本协议生效后，乙方与____公司可就有关的____作随时的协商，以利"____协议"的具体执行。
五、凡因本协议发生的争议，由甲乙双方协商解决，如协商不成，应提交____仲裁委员会仲裁解决，仲裁裁决将为终局裁决。
六、本协议自签字之日起生效执行，其效力追溯至乙方成立之日，并报"____协议"之审批部门(国家计委)备案。
七、本协议之附件为本协议之有效组成部分，与本协议有同等效力。
八、本协议一式____份，双方授权代表签署并加盖公章，并____公司确认后生效，各份协议具有同等效力。
甲方(盖章)：__________授权代表(签字)：___________年_____月____日乙方(盖章)：__________授权代表(签字)：__________年____月____日工程合同转让协议范本4甲方：_____________________乙方：_____________________鉴于：甲方与_________公司于_________年_________月_________日签订“_________协议”，确定其双方的_________。
甲方经重组于_________年_________月_________日成立乙方，并在此等重组中已将其_________等业务全部投入乙方。
据此，甲、乙双方在此签订转让“_________协议”权益的协议，将该协议项下甲方的权利义务全部转让予乙方。
并且该等转让已商得_________公司同意。
一、甲方同意将“_________协议”中就甲方项下的全部权利义务无偿转让给乙方，由乙方作为“_________协议”的一方享有权利，并履行义务。
二、乙方同意完全接受“_________协议”中甲方的权利、义务，继续作为“_________协议”的一方与_________公司共同遵守贴水协议的各项约定。
三、甲、乙双方均承诺并保证，就“_________协议”之权利义务的转让与受让安排，均已取得其各自有效充分的批准和授权。
同时，双方授权代表均已取得签署本协议必要的授权。
四、本协议生效后，乙方与_________公司可就有关的_________作随时的协商，以利“_________协议”的'具体执行。
五、凡因本协议发生的争议，由甲乙双方协商解决，如协商不成，应提交_________仲裁委员会仲裁解决，仲裁裁决将为终局裁决。
六、本协议自签字之日起生效执行，其效力追溯至乙方成立之日，并报“_________协议”之审批部门(国家计委)备案。
七、本协议之附件为本协议之有效组成部分，与本协议有同等效力。
八、本协议一式_________份，双方授权代表签署并加盖公章，并_________公司确认后生效，各份协议具有同等效力。
甲方(盖章)：______________授权代表(签字)：___________________年_________月____日签订地点：__________________乙方(盖章)：______________授权代表(签字)：___________________年_________月____日工程合同转让协议范本5转让方(以下简称甲方)：身份证号码：受让方(以下简称乙方)：身份证号码：根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定，甲、乙双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，甲方向乙方转让其对第三方______拥有的部分债权，以此来抵偿甲方所欠乙方________元(大写：______)的到期债务，就相关事宜达成一致意见，签订本债权转让协议(以下简称“本协议”)。
第一条转让标的清单(具体说明)第二条转让标的上设置的担保物权等状况说明(具体说明)第三条甲方的承诺1、本协议生效后，及时就本债权转让事宜向该转让债权的债务人________出具债权转让通知书;2、本协议生效前，转让标的从未转让给任何第三方，并对转让标的拥有合法、有效的处分权;本协议生效后，也不会再转让给任何第三方;3、本协议生效前，向乙方移交与转让标的有关的各项证明文件及资料的原件(包括但不限于借款协议、担保协议、担保物的他项权利证书等)，且对真实性、完整性负责，并承担因隐瞒、虚报所引起的一切法律责任;4、本协议生效后的_____日内，应积极、认真地配合乙方办理与转让标的相关的手续(包括但不限于变更担保物的他项权利人等)，迟延履行或拒不履行的，承担甲方由此受到的一切损失。
第四条乙方的承诺1、本协议生效后，所拥有的对甲方的到期债务将归于消灭;2、本协议生效后，本协议项下的该转让债权不能实现，甲方不承担对乙方的清偿责任;3、本协议生效后，当通过诉讼判决强制执行第三人(该转让债权的债务人)的担保物时，甲方对担保物享有的部分担保物权优先于自身的受偿。
第五条争议的解决方式第六条违约责任第七条其他事项1、本协议自甲、乙双方签字之日起生效;2、本协议一式两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份;3、本协议生效后，甲、乙双方对本协议内容的变更或补充应采用书面形式订立，并作为本协议的附件，附件与本协议具有同等法律效力。
转让方：受让方：签约时间：。