建设工程施工承包合同(园建)(2023范文免修改)

建设工程施工承包合同（园建）
1. 引言
本合同由甲方（承包人）和乙方（发包人）签订，为建设工程施工承包合同（园建）的约定。

双方本着平等、自愿、公正的原则，依法订立合同，共同遵守并履行合同条款，维护双方的合法权益。

2. 甲方的责任和义务
甲方承诺按照合同规定承担责任和义务：
2.1 工程规划和设计
甲方负责对建设项目进行规划和设计，并确保其符合国家有关法律法规和技术标准的要求。

甲方要提供完整的设计文件予以乙方审核和批准。

2.2 施工组织
甲方负责组织施工，包括劳动力的调配、施工设备的准备和使用、材料采购等。

甲方需要合理安排施工流程，确保工程进度按照合同规定完成。

2.3 施工质量
甲方承诺按照国家有关施工质量标准进行施工，确保工程质量符合合同和设计要求。

甲方应严格遵守验收和检测程序，确保工程的安全稳定。

2.4 安全措施
甲方负责制定和执行安全生产措施，确保施工过程中的工人和设备安全。

甲方应提供必要的安全培训和装备，并保证施工现场的安全管理。

3. 乙方的责任和义务
乙方承诺按照合同规定承担责任和义务：
3.1 合同支付
乙方按照合同约定的支付方式和时间，按时足额支付工程款项。

乙方需向甲方提供开票资料和银行账户信息，以便甲方对付款进行核对。

3.2 合作配合
乙方需向甲方提供必要的施工场地和设备，确保施工能顺利进行。

乙方要配合甲方进行施工计划制定和安排，及时提供必要的协助和支持。

3.3 现场监理
乙方有权派遣监理人员对施工现场进行监管和检查，确保工程质量和进度符合合同要求。

乙方要对监理人员的工作给予必要的配合和便利。

3.4 合同变更
乙方如需对合同内容进行变更，需提前与甲方协商并签订书面变更协议。

双方达成一致后方可进行变更，但变更后的工程费用和工期需重新确定。

4. 合同履行
4.1 合同履行期限
本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并经甲方验收合格后终止。

合同履行期限以工程竣工日期计算。

4.2 合同解除
在合同履行期间，若发生情况之一，双方有权解除合同：
一方违约且经催告后仍不能履行合同义务的；
发生不可抗力事件，致使合同无法继续履行的。

4.3 争议解决
双方如发生纠纷和争议，应通过友好协商解决。

若协商不成，可提交有关仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。

5. 合同变更和终止
5.1 合同变更
合同变更需双方协商一致，并以书面形式进行变更协议的签订。

变更协议应明确变更的内容、原因、金额及影响的范围等。

5.2 合同终止
合同在工程竣工经验收合格后终止。

除此之外，双方可协商一致决定终止合同，但需提前三十天以书面形式通知对方。

6. 其他条款
6.1 法律适用
本合同的成立、解释、变更、履行和争议解决均适用的法律。

6.2 合同生效
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

合同经双方签字、盖章后生效。

6.3 附则
本合同的附件为不可分割的组成部分，与主文具有同等效力。

附件包括但不限于工程规划图纸、设计文件、变更协议等。

为《建设工程施工承包合同（园建）》的主要条款，甲乙双方均应严格遵守合同规定，并按照约定履行各自的责任和义务。

如有争议，应通过友好协商解决。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：
日期：
乙方（盖章）：
日期：。