深圳市建设工程勘察合同范本正式版
深圳市建设工程勘察合同范本
深圳市建设工程勘察合同范本引言：深圳市作为中国改革开放的前沿城市，经济发展迅速，建设工程如雨后春笋般涌现。
而建设工程的顺利进行，离不开勘察工作的精确和准确。
因此，深圳市建设工程勘察合同范本的制定，对于规范建设工程勘察行业的发展具有重要意义。
一、背景介绍：建设工程勘察是指在建设工程前期，通过对土地、地质、水文等相关要素的调查和研究，为工程设计提供准确的基础数据和信息。
而深圳市建设工程勘察合同范本的制定，旨在规范勘察工作的程序和规定，保障勘察工作的质量和效益，促进建设工程的可持续发展。
二、合同主要内容：1. 合同的订立：合同的订立应当遵循自愿、平等、公平和诚实信用原则。
双方应当在充分了解合同内容和风险的基础上达成一致意见，并签订书面合同。
2. 服务内容：勘察单位应当按照国家和地方有关规定，对建设工程的土地、地质、水文等要素进行全面调查和研究，提供准确的勘察报告和数据。
3. 服务期限：双方应当约定勘察工作的开始和结束时间，并按照约定的时间节点完成勘察任务。
4. 服务费用：勘察单位应当按照合同约定的方式和标准收取勘察费用。
双方应当明确勘察费用的支付方式和时间，避免发生纠纷。
5. 服务质量：勘察单位应当保证勘察工作的质量和准确性，并按照国家和地方相关规定进行验收。
如发现勘察工作存在质量问题，勘察单位应当承担相应的责任并进行修复。
6. 保密条款：双方应当对勘察工作涉及的技术和商业机密进行保密，并明确保密期限和范围。
如有违反保密条款的行为，应当承担相应的法律责任。
7. 合同变更和解除：如双方需要变更合同内容或解除合同，应当经过书面协商一致，并按照相关法律法规和合同约定进行处理。
三、合同履行过程中的注意事项：1. 勘察单位应当严格按照合同约定的时间节点和内容进行勘察工作，确保工作的顺利进行。
2. 建设单位应当提供必要的支持和配合，如提供相关资料和信息，并按时支付勘察费用。
3. 如发生争议，双方应当通过友好协商解决。
深圳市建设工程勘察合同书通用版
深圳市建设工程勘察合同书通用版合同编号：【填写合同编号】甲方：【填写甲方名称】地址：【填写甲方地址】电话：【填写甲方电话】传真：【填写甲方传真】乙方：【填写乙方名称】地址：【填写乙方地址】电话：【填写乙方电话】传真：【填写乙方传真】鉴于甲方拟进行建设工程的勘察项目，并根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方经友好协商一致，达成以下合同：第一条合同目的本合同的目的是为了规范甲乙双方在建设工程勘察方面的权利与义务，明确勘察项目的内容、要求和支付标准，确保工程勘察的顺利进行。
第二条勘察内容1. 甲方委托乙方进行以下勘察项目：【填写具体勘察项目名称】，包括但不限于调查报告、施工图设计、勘察设计等工作。
2. 勘察项目完成后，乙方应向甲方提供完整的勘察报告，报告内容应真实、可行并符合相关法律法规要求。
第三条合同价款1. 乙方完成勘察项目后，甲方应按照以下支付标准向乙方支付相应的勘察费用：（1）总勘察费用为人民币【填写总勘察费用】元；（2）支付方式：【填写支付方式】；（3）支付时间：【填写支付时间】。
2. 如甲方未按时支付勘察费用，乙方有权收取逾期付款的利息，按照中国人民银行同期同类型贷款利率的【填写逾期利率】倍计算。
第四条质量保证乙方应保证所提供的勘察报告真实、可行，并且符合国家建设工程勘察质量标准。
如发现勘察报告存在问题或不符合要求，乙方应承担相应的责任并及时进行修正。
第五条违约责任1. 如甲方未按照合同约定支付勘察费用或逾期付款，甲方应向乙方支付违约金，违约金为未支付金额的【填写违约金比例】倍。
2. 如乙方未按照合同约定完成勘察项目或勘察报告质量存在问题，乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同总勘察费用的【填写违约金比例】倍。
第六条保密条款1. 双方应对涉及本合同内容的商业秘密和技术机密保密，不得向第三方泄露或披露。
未经一方同意，对方不得将其作为参考或依据进行其他工程的勘察活动。
2. 乙方应对甲方的业务和技术秘密予以保密，不得泄露给与合同无关的人员或机构。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。
甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。
（2）工程地点：_____________。
（3）工程性质：_____________。
2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。
（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。
第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。
2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。
第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。
2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。
第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。
2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。
第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。
2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。
第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。
2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。
第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。
深圳市建设工程勘察合同(完整版)
合同编号：YT-FS-8054-33深圳市建设工程勘察合同(完整版)Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.互惠互利共同繁荣Mutual Benefit And Common Prosperity深圳市建设工程勘察合同(完整版)备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
工程名称：_______工程地点：_______合同编号：_______勘察证书等级：_____发包人：_______勘察人：_______签订日期：_______深圳市规划与国土资源局监制发包人：______勘察人：______发包人委托勘察人承担_____任务根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1．1 工程名称：______1．2 工程建设地点：______1．3 工程规模、特征：______1．4 工程勘察任务委托文号、日期：____1．5 工程勘察任务（内容）与技术要求：____ 1．6 承接方式：______1．7 预计勘察工作量：____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2．1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
建设工程勘察设计合同书通用范本5篇
建设工程勘察设计合同书通用范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方需要就[具体工程项目名称]进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，按照有关法律法规的规定，就本次工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察设计范围（一）工程名称：[具体工程名称]。
（二）工程地点：[具体地点]。
（三）勘察设计的范围和内容：（详见附件）。
（四）勘察设计的阶段和要求：（按照项目实际情况填写）。
二、合同价款及支付方式（一）本合同总金额为人民币（大写）[金额汉字大写]（小写）[金额数字小写]。
此费用为甲方支付给乙方进行本次工程勘察设计的全部费用。
支付方式根据工程进展情况分期支付。
具体支付时间和金额如下：1. 合同签订后XX日内，甲方向乙方支付总金额的XX%作为预付款；2. 勘察设计工作完成并经甲方确认后XX日内，甲方向乙方支付剩余款项。
（二）如因甲方原因导致工程勘察设计工作无法按时完成，甲方应按实际完成的工作量支付相应费用。
（三）乙方在完成勘察设计工作后应提供正规发票，甲方在收到发票后按照约定支付款项。
三、勘察设计周期及进度安排（一）乙方应根据甲方的要求，制定详细的勘察设计周期和进度计划，并提交甲方确认。
（二）乙方应按照确认后的进度计划进行勘察设计，确保按时完成。
如遇特殊情况需调整进度计划，应提前与甲方协商并取得甲方的同意。
（三）甲方有权对乙方的进度计划进行调整和修改提出建议和要求，乙方应积极响应并配合实施。
（四）由于乙方原因导致勘察设计工作未能在约定时间内完成，乙方应承担违约责任。
四、技术标准及质量要求（一）乙方应按照国家和地方现行的相关工程技术规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。
建设工程勘察设计合同(1) 范文范本8篇
建设工程勘察设计合同（1）范文范本8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体数据、规模和范围详见附件）。
二、合同目的和任务本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计中的权利与义务，保证勘察设计工作的顺利进行，确保工程质量、安全和进度。
主要任务包括但不限于地形勘察、工程测量、工程设计等。
乙方应按照相关法律法规、技术规范以及甲方的要求进行勘察设计。
三、服务范围与内容1. 勘察服务范围：包括地质勘察、环境评估等。
乙方需提供详细的勘察报告，为工程设计提供准确依据。
2. 设计服务内容：根据勘察结果和甲方要求，乙方负责完成工程设计方案、施工图纸等。
设计应满足安全、经济、合理的要求。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币________元整（大写：_________________________元整）。
具体金额根据实际勘察工作量及设计难度进行协商确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下比例支付乙方费用：（比例明细）合同签订后支付预付款，勘察设计工作完成后支付尾款。
具体支付时间和金额详见附件。
五、工期与进度安排乙方应根据甲方要求的工期进行勘察设计，确保按时完成。
具体进度安排如下：（详细进度安排）。
如遇特殊情况，双方应协商解决。
六、质量要求和技术标准乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术规范进行勘察设计，确保工程质量和安全。
甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督与检查。
如因乙方原因导致工程存在质量问题，乙方应承担相应责任。
七、保密条款双方应对在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
建设工程勘察合同范本6篇
建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程勘察单位）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（建设工程位置）进行（建设工程名称）的工程，为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性，经双方协商一致，签订本合同。
第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求，进行（建设工程名称）的勘察工作，提供勘察成果报告给甲方。
1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。
第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容，为甲方提供相应的设计资料，确保设计方案的可行性。
2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考，不得用于未经乙方同意的其他用途。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为（具体金额）。
3.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后的（天数）内支付合同总价款的（具体金额）作为预付款，剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。
第四条调整和变更4.1 在勘察过程中，如有需要调整勘察范围或变更勘察方案，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定，并作出相应的补偿或退还。
第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密，并不得向第三方透露。
5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途，包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。
第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。
6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏，乙方应当立即进行整改，不得以任何理由拒绝。
第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。
7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定，应当承担相应的违约责任。
第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。
深圳市建设工程勘察合同(正式版)范本
YOUR LOGO如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE—精诚合作携手共赢Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation深圳市建设工程勘察合同(正式版)范本The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared注意事项：此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。
工程名称：__________工程地点：__________合同编号：__________勘察证书等级：_____________发包人：____________勘察人：____________签订日期：__________深圳市规划与国土资源局监制发包人：_____________勘察人：_____________发包人委托勘察人承担____________任务根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1．1工程名称：_______________1．2工程建设地点：_______________1．3工程规模、特征：_______________1．4工程勘察任务委托文号、日期：__________1．5工程勘察任务（内容）与技术要求：_____________1．6承接方式：_______________1．7预计勘察工作量：___________第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)
2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称：____（以下简称“项目”）1.2 项目位置：1.3 勘察设计内容：___1.4 工作范围：____第二条工作期限2.1 开始日期：____年____月____日2.2 完成日期：____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于：___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料，可能影响工作进度和质量，由此造成的后果由甲方承担。
第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。
具体费用包括但不限于：勘察设计费、出差费用等。
4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用，并及时提供支付凭证。
第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作，确保勘察设计工作达到规定的质量标准。
5.2 如发现工作中存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。
第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露。
6.2 协议终止后，乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任。
7.2 未经对方同意，一方不得擅自解除合同，否则应当承担违约责任。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工作完成且经双方确认验收后终止。
8.2 本合同双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本（2）工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
深圳市建设工程勘察合同书通用版
深圳市建设工程勘察合同书通用版（word模板——可以编辑）甲方：乙方：签订日期：深圳市建设工程勘察合同书通用版工程名称：_______________________________工程地点：_______________________________合同编号：_______________________________勘察证书等级：___________________________发包人：_________________________________勘察人：_________________________________签订日期：_______________________________深圳市规划与国土资源局监制发包人：__________________________________勘察人：__________________________________发包人委托勘察人承担___________________任务根据《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________________________________1.2 工程建设地点：____________________________________1.3 工程规模、特征：____________________________________1.4 工程勘察任务委托文号、日期：________________________1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求：____________________1.6 承接方式：____________________________________1.7 预计勘察工作量：__________________第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
深圳市建设工程勘察合同范本
深圳市建设工程勘察合同范本工程名称：_______________________________工程地点：_______________________________合同编号：_______________________________勘察证书等级：___________________________发包人：_________________________________勘察人：_________________________________签订日期：_______________________________深圳市规划与国土资源局监制发包人：__________________________________勘察人：__________________________________发包人委托勘察人承担___________________任务根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1、1 工程名称：____________________________________1、2 工程建设地点：____________________________________1、3 工程规模、特征：____________________________________1、4 工程勘察任务委托文号、日期：________________________1、5 工程勘察任务（内容）与技术要求：____________________1、6 承接方式：____________________________________1、7 预计勘察工作量：__________________第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YOUR LOGO深圳市建设工程勘察合同范本正式版After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find专业合同范本系列，下载即可用深圳市建设工程勘察合同范本正式版使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。
且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。
工程名称：__________工程地点：__________合同编号：__________勘察证书等级：_____________发包人：____________勘察人：____________签订日期：__________深圳市规划与国土资源局监制发包人：_____________勘察人：_____________发包人委托勘察人承担____________任务根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1．1工程名称：_______________1．2工程建设地点：_______________1．3工程规模、特征：_______________1．4工程勘察任务委托文号、日期：__________1．5工程勘察任务（内容）与技术要求：_____________ 1．6承接方式：_______________1．7预计勘察工作量：___________第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2．1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2．2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2．3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2．4提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2．5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。
4．1开工及提交勘察成果资料的时间。
4．1．1本工程的勘察工作定于______年______月______日开工，______年______月______日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4．1．2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4．2收费标准及付费方式。
4．2．1本工程勘察按国家规定的现行收费标准____________计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4．2．2本工程勘察费预算为____________元（大写____________），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金，计____________元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____________%时，向勘察人支付预算勘察费的_______%的工程进度款，计_____元；勘察工作外业结束后______天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____________%，计____________元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条发包人、勘察人责任5．1发包人责任5．1．1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5．1．2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5．1．3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
5．1．4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5．1．5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5．1．6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5．1．7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_____元。
5．1．8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。
发包人应支付停、窝工费（计算方法见6．1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付____________元计算加班费。
5．1．9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5．1．10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5．2勘察人贡任5．2．1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5．2．2出于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的____________%。
5．2．3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5．2．4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
5．2．5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5．2．6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条违约责任6．1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
6．2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。
6．3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人己付定金；己进行勘察工作的；完成的工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额50％的勘察费计____________元；完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额100％的勘察费。
6．4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6．5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
6．6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条其它约定事项：___________第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，协商或调解不成的，可以由____________仲裁委员会仲裁。
第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式_________份，发包人________份、勘察人________份。
发包人名称：_________勘察人名称：_________（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）________法定代表人：（签字）________委托代理人：（签字）________委托代理人：（签字）________住所：_______________住所：_______________邮政编码：___________邮政编码：___________电话：_______________电话：_______________传真：_______________传真：_______________开户银行：___________ 开户银行：___________银行帐号：___________银行帐号：___________建设行政主管部门备案：______鉴证意见：___________ （盖章）（盖章）备案号：_____________经办人：_____________备案日期：____年____月____日鉴证日期：____年____月____日可在本位置填写公司名或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION。