土木工程类公路工程监理工程师综合考试分类模拟试题与答案3
土木工程类公路工程监理工程师综合考试分类模拟试题与答案3
土木工程类公路工程监理工程师综合考试分类模拟试题与答案3（一）某公路工程，建设单位通过公开招标与施工单位签订了施工合同。
施工合同约定：工程签约合同价为200万元，工期6个月；开工预付款为签约合同价的15%；工程进度款按月结算；质量保证金总额为签约合同价的3%，按每个月进度款(含工程变更和索赔费用)的10%扣留，扣完为止；开工预付款在工程的最后3个月等额扣回。
施工合同还约定：施工进程中发生设计变更时，增添的工程量采用以直接费为计算基础的工料单价法计价，间接费费率为8%，利润率为5%，综合税率为3.41%；发生窝工时，按人工窝工费50元/工日，施工机械设备闲置费1000元/台班补偿。
工程实施进程中发生以下事件：事件1：基础工程施工中，遇勘探中未探明的地下障碍物。
施工单位处理该障碍物导致直接工程费增添10万元，其他工程费增添2万元，人工窝工60工日，施工机械设备闲置3台班，影响工期3天。
事件2：为了维持总工期不变，建设单位请求施工单位加快基础工程的施工进度。
施工单位同意依照建设单位的请求赶工，但需增添赶工费5万元。
为此，施工单位提出了费用补偿请求。
事件3：主体结构工程施工时，施工单位为了保证工程质量，采用了相应的技术措施，为此增添了工程费用2万元。
项目监理机构收到施工单位主体结构工程验收申请后，及时组织了验收，验收结论合格。
施工单位以通过验收为由向项目监理机构提交申请，请求建设单位支付增添的2万元工程费用。
事件4：经项目监理机构审定的施工单位各月实际进度款(含工程变更和索赔费用)如下表所示。
经项目监理机构审定的施工单位各月实际进度款时间(月) 1 2 3 4 5 6实际进度款(万元) 40 50 40 35 30 25[问题]1. 事件1中，施工单位应得到多少费用补偿?说明理由。
答案：事件1中，施工单位应得到的费用补偿为10+2×(1+8%)×(1+3.41%)+60×50+3×1000=14.00(万元)。
交通部公路工程监理工程师考试《综合考试》题3及答案
交通部公路工程监理工程师考试《综合考试》题3及答案综合考试试题3一、简析题1、由于承包人的原因或责任，致使工期延误，监理工程师签发指令要求承包人采取组织措施和技术措施加快施工进度。
试问：①这里所指的组织措施和技术措施包括哪些内容？（6分）②采取上述措施所发生的费用如何处理？(4分)2、根据《公路工程施工监理规范》的要求，试述公路工程质量控制的基本程序。
（10分）3、某公路施工项目，业主与某监理单位签定了监理合同，合同签字日期为2000年1月1日，合同内写明的完成日期为2000年12月30日，由于征地拆迁工作的影响，至2000年12月30日时工程仅完成80%。
①监理单位未能在监理合同约定的期限内完成规定的全部监理任务，是否应承担拖期违约赔偿责任，为什么？（4分）②监理责任期应作何种理解？为什么？（3分）③监理服务费是否维持不变？为什么？（3分）4、根据《公路工程施工监理规范》，若现场监理人员发现工程项目存在技术规范不容许的质量缺陷，应采取哪些方式处理？（10分）二、案例分析题1、某高速公路施工项目，实行公开招标，以预算价作标底。
其中第一合同段（起止桩号K0+000~K10+000）由G公司中标，中标价比标底价下浮15%，合同总价为1.32亿。
该合同段设计图中A区（K0+000~K1+200）路基需作为软基处理，路基底宽40m，淤泥厚度平均为1.5m，采取清淤回填石碴方案，综合价为40元/m3。
进场后，经监理、业主、施工三方组织的联合调查，发现A区的淤泥平均厚度达到2 m，B区（K8+000~K8+200）也存在软基，但平均深度达8 m。
经报告设计单位，由设计单位确定如下处理方案：A区采取清淤回填石碴方案不变，B区采取粉喷桩处理方案。
现承包人根据合同有关规定，认为原清淤换填投标单价太低，粉喷桩没有投标报价，要求重新确定单价。
试问：①A、B区施工前，监理工程师在合同管理方面应作如何处理？（6分）②根据《公路工程国内招标合同范本》（通用合同条件）的有关规定，A区路基的清淤换填是否可以重新商定单价？（3分）为什么？（6分）③第一合同段软基处理单价应如何确定？（5分）2、某高速公路特大桥，其中0#桥台的桩基础为4根水中钻孔灌注桩，依次为0#—1、0#—2、0#—3、0#—4，设计为摩擦桩，地面标高为▽100m，设计桩尖标高为▽80m。
2024公路监理工程师考试真题及答案解析
选择题某工程项目发生主体结构垮塌，造成直接经济损失1500万元，该事故属于（）。
A. 特别重大B. 重大C. 较大D. 一般答案：C解析：较大质量事故指造成直接经济损失1000万元以上5000万元以下的事故。
在公路工程中，拌合站应安置在（）的位置。
A. 地势较低B. 地势较高C. 紧邻水源D. 靠近村镇答案：B解析：拌合站应安置在地势相对较高的位置，以防止施工期间污水外流。
监理工程师对承包商的施工质量进行监督，主要依据是（）。
A. 业主的口头指令B. 监理合同C. 施工合同D. 监理规划答案：C解析：监理工程师依据施工合同对承包商的施工质量进行监督。
公路工程一般项目的合格率应不低于（），否则该检查项目为不合格。
A. 85%B. 80%C. 75%D. 70%答案：C解析：公路工程一般项目的合格率应不低于75%。
下列关于公路工程分项工程检查的说法，正确的是（）。
A. 只需检查基本规定B. 只需检查实测项目C. 需分别检查基本规定、实测项目、外观质量和质量保证资料D. 只需检查外观质量和质量保证资料答案：C解析：公路工程分项工程应按基本规定、实测项目、外观质量和质量保证资料等检查项目分别检查。
高速公路项目中，水泥料仓应配备（）来计量水泥添加量。
A. 电机转速计B. 计重装置C. 流量计D. 目测法答案：B解析：对高速公路，水泥料仓应配备计重装置，不宜通过电机转速计量水泥的添加量。
判断题FIDIC施工协议条件规定，承包商应作为投保方，为工程、生产设备、材料和承包商文献投保。
（）答案：A（对）解析：FIDIC施工协议条件确实规定承包商应作为投保方，为相关项目投保。
公路工程分项工程竣工后，隐蔽工程在隐蔽前无需检查。
（）答案：B（错）解析：隐蔽工程在隐蔽前应检查合格。
监理协议签订之日至工程交工验收申请受理之日为施工阶段。
（）答案：B（错）解析：施工阶段通常指的是从工程开工到竣工验收的整个过程，不仅仅是监理协议签订之日至工程交工验收申请受理之日。
2024年监理工程师土建考试真题答案
2024年监理工程师土建考试真题答案建设工程质量管理中，以下哪项不属于质量控制的重点？A. 施工人员素质B. 施工材料质量C. 施工进度安排D. 施工方法选择监理工程师在审查施工组织设计时，应重点关注哪项内容？A. 施工单位财务状况B. 施工安全保证措施C. 施工现场环境状况D. 施工机械设备型号根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程变更的说法，正确的是？A. 变更指令必须由总监理工程师发出B. 承包人必须无条件接受所有变更C. 变更引起的费用变化由承包人承担D. 变更超过一定范围可调整合同价格建设工程中，关于工程预付款的支付，下列哪项说法不正确？A. 预付款应在合同签订后支付B. 预付款的比例应在合同中约定C. 预付款应在工程进度款中逐步扣回D. 预付款应无条件退还给发包人防水工程施工中，出现质量问题时，监理工程师应首先采取的措施是？A. 要求施工单位停工B. 立即组织整改C. 报告建设单位D. 发出监理通知单关于工程竣工验收，以下哪项说法不符合规范要求？A. 验收应依据合同约定的标准进行B. 验收应由建设单位组织C. 验收合格后，即可交付使用D. 验收不合格，应立即拆除重建在施工合同管理中，关于索赔的说法，正确的是？A. 索赔是单向的，只有承包人可以向发包人提出B. 索赔必须在合同约定的时间内提出C. 索赔金额必须得到监理工程师的完全认可D. 索赔只能针对工程质量问题提出下列哪项不属于监理工程师在工程质量控制中的主要职责？A. 审查施工单位的质量管理体系B. 监督施工过程中的质量控制活动C. 审批施工单位的施工组织设计D. 编制工程项目的质量控制计划。
土木工程建设监理试题及答案
土木工程建设监理复习题一、单项选择题（每小题2分，共40分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1．建设工程监理的实施需要( )委托和授权。
A．政府部门B．总承包单位C．项目业主D．监理单位2．项目的最终决策文件和设计依据是( )。
A．项目可行性研究报告B．监理大纲C．建设合同D．招标文件3．征地、拆迁、平整场地等方面工作属于下列哪个阶段的工作( )。
A．项目设计B．建设准备C．施工和动用前准备D．竣工验收4．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满( )。
A.1年B．2年C．3年D．5年5．项目监理机构操作层的代表人物是( )。
A．项目总监理工程师B．项目总监理工程师代表C．专业监理工程师D．监理员6．监理工程师与监理员的主要不同点在于( )。
A.从事的工作内容不同B．监理工程师有岗位签字权C．要求的具有的学历高低不同D．从事工程项目建设年限不同7．收集、加工、整理工程经济信息和数据，对各种实现目标的计划进行资源、经济、财务诸方面的可行性分析等工作属于目标控制综合措施中( )的范畴。
A.组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施8．《担保法》规定，下列财产可以作为抵押的是( )。
A．国有土地使用权B．学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施C．依法被查封、扣押、监管的财产D．所有权、使用权不明或有争议的财产9．《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( )的行为。
A．解除合同B．变更合同C．转让合同D．中止履行合同义务10．施工合同中，下列哪项属于承包人的工作范畴( )。
A．办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作B．办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通等工作C．协调处理施工现场周围地下管线和临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用D．按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫11．下列那种措施不是发包人承担违约责任的方式( )。
土木工程类公路工程监理工程师综合考试分类模拟试题与答案1
公路工程监理工程师综合考试分类模拟试题与答案1（一）某工程项目建设单位与施工单位依法签订了施工合同，合同中估算工程量为5300m3，单价为180元/m3。
合同工期为6个月。
合同中有关支付条款如下：(1)开工前，建设单位向施工单位支付估算合同价20%的预付款；(2)建设单位从第1个月起，从施工单位的工程款中，按5%的比例扣保留金；(3)当累计实际完成工程量超过(或低于)估算工程量的10%时，价格应予调整，调价系数为0.9(或1.1)；(4)每月签发付款证书最低金额为15万元；(5)预付款从施工单位获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起至第5个月均匀扣除。
施工单位每月实际完成并经监理工程师签认认可的工程量如下表所示：签订工程量月份 1 2 3 4 5 6 完成工程量(m3) 800 1000 1200 1200 1200 500 累计完成工程量(m3) 800 1800 3000 4200 5400 5900 [问题1. 估算合同总价是多少?答案：估算合同总价为：5300m3×180元/m3=95.4(万元)。
2. 预付款是多少?预付款从哪个月起扣回?每月扣回预付款是多少?答案：预付款为：95.4×20%=19.08(万元)；第1个月和第2个月累计工程款为：1800m3×180元/m3=32.4(万元)；估算合同价的30%为：95.4×30%=28.62(万元)；因为：32.4(万元)＞28.62(万元)，所以，应从第3个月起开始扣回预付款，即在第3、第4、第5个月三个月均匀扣回，每个月应扣回预付款为：19.08/3=6.36(万元)。
3. 每月工程量价款是多少?应签证的工程款是多少?应签发的付款凭证金额是多少?答案：(1)第1个月工程量价款为：800m3×180元/m3=14.40(万元)；本月应扣保留金为：14.40×5%=0.72(万元)；本月签证的工程款为：14.40-0.72=13.68(万元)(14.40-14.40×5%=13.68)。
XX公路监理工程师考试综合模拟题及答案
XX公路监理工程师考试综合模拟题及答案1.简述桥面铺装的一般要求和混凝土桥面铺装的详细要求。
2.沥青混凝土配合比设计按阶段分为哪几局部?各阶段主要工作是什么?3.试述沥青用量的变化对沥青混合料马歇尔试验结果有何影响?4.试述影响混凝土抗压强度的主要因素。
5.水泥稳定土基层裂缝的主要防治措施?(1)一般要求1)预制板或现浇桥面板与桥面铺装混凝土的混凝土龄期相差应尽量缩短，以防止两者之间产生过大的收缩差。
2)为使桥面铺装与下面的混凝土构件严密结合，应对桥面铺装下面的混凝土凿毛，并用高压水冲洗干净。
3)当进展混凝土铺装时，应按图纸所示预留好伸缩缝工作槽。
当进展沥青混凝土铺装所占的伸缩缝预留工作槽，而在安装伸缩缝前先行切割沥青混凝土铺装所占的伸缩缝的位置。
4)桥面铺装宜采取全桥宽同时进展，或者分车道进展，或根据监理指示办理。
(2)混凝土桥面的铺装1)混凝土的铺设要均匀，铺设的高度应略高于完成的桥面标高，要用振动器压实，并用整平板整平2)混凝土面铺装的最终修整工作，应包括镘平及清理。
在修整前要清理所有的外表自由水，但不能用如水泥、石粉、砂子来吸干外表水分。
3)在一段桥面铺装修整完成后的15min内，要采用有效的措施保护混凝土外表免受风吹日晒。
4)当混凝土桥面铺装之上另有一层沥青混凝土铺装时;该混凝土桥面铺装除按上述要求外，其外表应予以适当粗糙。
沥青混凝土配合比分为三个阶段：(1)目标配合比设计;(2)生产配合比设计;(3)生产配合比验证。
各阶段的主要工作为：(1)目标配合比阶段：用工程实际使用的材料计算各种材料的用量比例，配合成符合规定的矿料级配，进展马歇尔试验，确定最正确沥青含量，以及矿料级配及沥青用量作为目标配合比，供拌合机确定各料仓供料比例，进料速度及试拌使用。
(2)生产配合比阶段：对间歇式拌合机，必须分两次筛分后进入各热料仓的材料进展筛分，以确定热拌仓的材料比例，供拌合机控制完使用。
同时反复调整料仓进料比例到达供料均衡，并取目标配合比的最正确沥青用量及最正确沥青用量±0.3%作马歇尔试验，确定生产配合比。
监理工程师之土木建筑目标控制综合提升练习试题附答案
监理工程师之土木建筑目标控制综合提升练习试题附答案单选题（共20题）1. 下列各项工作中，属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是()A.编制单位工程施工进度计划B.协助承包单位确定工程延期时间C.调整施工总进度计划D.定期向业主提供工程进度报告【答案】 D2. 关于工程实体质量控制，下列说法不正确的是（）。
A.预留钢筋的位置应符合设计要求，预留钢筋的中心线位置允许偏差为5mm 内B.现浇结构模板安装的表面平整度偏差为5mm，预制构件模板安装的表面平整度偏差为3mmC.严禁将洒落的混凝土浇筑到混凝土结构中D.可以把模板、预制构件等集中堆放在楼层上【答案】 D3. 对于由质量事故调查组处理的质量事故，（）应积极配合，客观地提供相应证据。
A.建设单位B.项目监理机构C.质量监督机构D.质量检测机构【答案】 B4. 下列费用中，属于工程建设其他费用的是（）。
A.设备及工器具购置费B.建设期利息C.基本预备案D.勘察设计费【答案】 D5. 对用于工程的主要材料，在材料进场时( )应核查厂家生产许可证、出厂合格证、材质化验单及性能检测报告，审查不合格者一律不准用于工程。
A.专业监理工程师B.总监理工程师C.项目经理D.总监理工程师代表【答案】 A6. 编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（）的单位工程为主导。
A.工程量大、工期短B.工程量大、工期长C.工程量小、工期短D.工程量小、工期长【答案】 B7. 设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂家和供应商的，处以下列哪一项罚款？( )A.10万元以上30万元以下B.指定建筑材料或建筑构配件合同价款2%以上4%以下C.5万元以上10万元以下D.指定建筑材料或建筑构配件合同价款5%以上10%以下【答案】 A8. 以下关于BIM技术在设计阶段的应用说法错误的是()A.空间形式的思考是B.IM技术在概念设计中应用的体现B空间造型设计就是对建筑进行空间流线的概念化设计C.室内装饰的色彩选择不属于B.IM技术在概念设计中应用的体现D.空间形式及研究的初步阶段在概念设计中称其为区段划分，是设计概念运用中首要考虑的部分【答案】 C9. 生产性建设工程项目总投资和非生产性建设工程项目总投资的区别在于（）。
土木工程类公路工程监理工程师综合考试分类模拟试题与答案5
公路工程监理工程师综合考试分类模拟试题与答案5（一）1. 某高速公路建设项目，施工单位、监理单位都是通过公开招标产生的。
甲施工单位为第四合同段承包人(以下称甲承包人)，经业主同意、监理工程师批准甲承包人把部分工程(预制空心板构件)分包给乙方施工单位(以下称乙分包人)。
在分包工程施工前，乙分包人把施工技术方案提交给甲承包人，甲承包人进行了修改和补充，并以自己的名义上报项目总监办，得到了项目总监的批准。
乙分包人虽按批准的施工方案组织施工，但首批预制出的两块构件出现同样的质量问题。
监理工程师口头指令乙分包人暂停施工。
于是，乙分包人停工整改。
事后，甲承包人认为施工技术方案是经项目总监批准的，监理工程师应承担连带责任。
经整改后，同样的质量问题仍然存在，项目总监责令甲承包人更换分包人，甲承包人经与乙分包人协商终止了分包合同。
业主考虑到甲承包人对工程所在地的建设市场不了解，推荐丙施工单位承担空心板的预制工作。
甲承包人和丙施工单位协商达成协议，经监理批准后签订了分包合同。
试问：1．本案例中存在哪几个合同关系?分别列出各合同关系的当事人。
2．在上述合同关系中，哪个单位采取了什么措施进行风险转移?3．甲承包人关于“监理工程师应承担连带责任”的看法是否正确?为什么?4．监理工程师的做法是否妥当?为什么?5．丙施工单位属于特殊分包人吗?为什么?答案：1.业主与甲施工单位签订的是施工承包合同，业主和监理单位签订的是监理服务合同，甲施工单位与乙施工单位签订的是分包合同，甲施工单位与丙施工单位签订的是分包合同。
2．甲施工单位采取了分包的方式，先后把风险转移给乙施工单位和丙施工单位。
3．不正确。
根据施工合同条款规定，监理工程师对施工方案的批准，不能因此而解除承包人根据合同规定应负的责任和义务。
4．不妥当。
乙施工单位是分包人，监理工程师不应直接向乙施工单位发出指令，而应通过甲施工单位向乙施工单位发布指令。
5．不是。
丙施工单位是业主推荐的，通过和甲施工单位协商而签订协议，并不是业主指定而与甲施工单位签订协议的分包人。
道路监理工程师试题及答案
道路监理工程师试题及答案
1. 在道路施工过程中，监理工程师应该如何保证施工质量和安全？
答案：监理工程师应该严格执行工程监理程序，对施工方案、材料、设备等进行检查和验收，确保符合规范要求。
同时要加强对施工现场的安全检查，发现和排除安全隐患，确保施工安全。
2. 在道路施工过程中，监理工程师如何判断路面材料的质量是否符合要求？
答案：监理工程师可以通过观察、触摸、测量等方法来判断路面材料的质量是否符合要求。
例如，观察材料的颜色、颗粒大小、均匀程度等，触摸材料的硬度和光滑度，测量材料的密度、强度等指标，以确定其是否符合规范要求。
3. 在道路施工过程中，监理工程师如何保证施工进度按计划进行？
答案：监理工程师应该根据施工合同、图纸和计划，制定详细的监理计划，明确各阶段的工程进度和目标。
在施工过程中，要定期检查和记录工程进度，及时发现和解决问题，确保施工进度按计划进行。
4. 在道路施工过程中，监理工程师如何与施工单位进行沟通和协调？
答案：监理工程师应该与施工单位保持良好的沟通和协调，及时解决施工中的问题和矛盾。
可以通过会议、书面文件、口头沟通等方式进行沟通和协调，确保施工顺利进行。
5. 在道路施工过程中，监理工程师如何进行质量验收？
答案：监理工程师应该按照工程验收规范和标准，对工程进行质量验收。
验收内容包括路面的平整度、抗滑性能、强度等指标，以及沟槽、检查井等细节部分。
监理工程师应该仔细检查每一项内容，确保符合规范要求，并在验收记录上做好记录。
公路监理工程师考试模拟试题及答案XX
公路监理工程师考试模拟试题及答案XX1.后张法预应力施工控制要点，伸长量、锚塞回缩计算方法。
2.拱架和支架的预拱度应考虑的因素?3.撤除模板有哪些要求?4.采用梁式支架方案设计应注意哪些问题?(1)张拉时，构件的混凝土强度应符合设计或标准要求;(2)张拉顺序应符合设计要求;(3)预应力筋在张拉控制力到达稳定前方可锚固;(4)预应力筋张拉管孔道应尽早压浆;(5)张拉采用张拉力与伸长量双控法施工;(6)伸长量采用安装控制应力时油缸总伸长量减去10%初应力时油缸的伸长量，再减去张拉时工具锚与工作锚之间钢绞线长度(即工作长度)的回弹值，即10%-100%张拉应力的伸长量。
锚塞回缩采用安装应力时油缸伸长量减去回油到10%初应力时即时读到的油缸伸长量，再减去工作长度钢绞线的回弹值。
(1)脚手架承受施工荷载后引起的弹性变形;(2)超静定构造由于混凝土收缩及徐变而引起的挠度;(3)由于杆件接头的挤压和卸落设备的压缩而产生的塑性变形;(4)脚手架根底在受载后的塑弹性沉降;(5)梁、板、拱的底模板的预拱度设置。
模板撤除期限要掌握的原那么如下：(1)模板、支架和拱架的撤除应根据构造特点、部位和所到达的强度来决定。
(2)非承重模板的撤除应保证混凝土强度到达2。
5MPa以上。
(3)承重模板、支架和拱架的撤除，应使混凝土强度到达能承受自重和其他可能叠加的荷载。
(4)构件跨度小于4m时，强度须到达设计强度的50%以上。
(5)构件跨度大于4m时，强度须到达设计强度方可撤除。
(6)如采用早拆模板体系应遵守有关规定。
(1)一般的梁式支架可采用型钢、万能杆件、贝雷片等材料和设备，选用时应优先考虑利用本单位现有的材料和设备。
(2)施工前对梁式支架、构件、支座、地基根底均应进展设计计算，确保在施工过程中支架、根底、地基有足够的强度、刚度和稳定性，且变形值应在允许范围内。
(3)设计时要满足：1)施工期间周围环境对临时承重构造的要求，如，通航高度、冰凌汛、风载、流水压力、施工水位、净高等。
国家开放大学土木工程建筑监理形考模拟题目及答案
一、单项选择题1、建设监理任务的受托方是（工程监理单位）2、《土木工程施工合同条件》要求监理工程师不偏不倚地处理施工合同中的有关问题，因此建设工程监理的性质具有（公平性）3、下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是（同时在两个监理单位注册和从事监理活动）4、注册监理工程师继续教育分为必修课和选修课，在每一注册有效期内各为（48学时）5、项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活动称为（巡视）6、直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（只有一个顶头上司的一元化领导）7、相比较而言，公开招标较邀请招标的缺点是（准备招标、资格预审和评标的工作量大）8、合同的主体是（合同签约双方的当事人）9、建筑工程中的“交钥匙合同”指的是（设计—材料供应合同）10、工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（外部的、横向的控制）11、负责组织施工图纸会审的一方为（监理方）12、质量检验的方法不包括（掐算法）13、工程造价控制的基本内容就是（准确地计价和有效地控制造价）14、为了确保在施工阶段，或在缺陷责任期间，由于承包商未能履行合同义务.由业主（或工程师）指定他人完成应由承包商承担的工作所发生的费用指的是（保留金）15、影响建设工程项目进度最大的干扰因素是（人为因素）16、关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是（工程延误与工程延期是同一概念）17、安全管理的中心问题是（保障人的安全和生产的顺利进行）18、下列关于安全生产相关说法有误的一项是（项目安全员不需要进行安全培训和安全教育）19、对原始信息去粗取精、去伪存真的加工过程称为（信息处理）20、为了提高检索，传递和使用效率，监理信息储存宜采用的形式为（电子计算机及其他微缩系统）21、建设工程监理任务的委托方是（业主）22、受建设单位委托为其提供管理和技术服务的独立法人或经济组织称为（工程监理单位）23、工程建设企业资质证书的有效期为（5年）24、为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，明确各级目标控制人员的任务和职责分工应属于（组织方面）25、项目监理机构在施工单位自检的同时，按照有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动称为（平行检查）26、监理实施细则的作用是（有助于监理合同的签订）27、赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同指的是（赠与合同）28、施工合同当事人是（发包人和承包人）29、工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中政府方面质量控制的特点是（外部的、纵向的控制）30、设计交底完成的时间应为（工程施工前）31、工程质量检验的程度可分为全面检验、抽样检验和免检，对于关键部位的检验应采取（全部检验）32、按工资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用称为（人工费）33、按照FIDIK合同条件进行工程费用支付，第一步应由（承包单位提出付款申请）34、在网络图上加注工作时间参数而编制成的进度计划指的是（网络计划）35、工期延误造成的损失的承担方应为（承包单位）36、下列关于高处作业安全管理制度说法有误的一项是（高处作业是指在坠落高度离基准面20m以上（含20m），有可能坠落的高处进行的作业）37、宏观的安全管理包括（劳动保护、安全技术和职业健康安全）38、工程建设信息管理的最终目的是（信息使用）39、监理信心中自上而下的信息流指的是（由上级管理机构向下级管理机构流动的信息）40、项目业主与监理方的关系是（委托与被委托）41、在工程项目建设过程中，超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的责任方为（项目业主）42、监理工程师与监理员的主要不同点在于（监理工程师有岗位签字权）43、为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，对各种技术数据进行审核、比较应属于（技术方面）44、项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动称为（旁站）45、工程项目的监理实践中的总负责人是（总监理工程师）46、委托监理合同签订后，由总监理工程师的主持在详细占有工程项目有关资料的基础上编制的开展监理工作的指导性文件通常是指（监理规划）47、出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同指的是（买卖合同）48、解决建筑合同纠纷的方式有协商、调解、仲裁和诉讼等方式，其中在第三者的参与下，以事实、合同条款和法律为依据，通过对当事人的说服，使合同双方自愿地、合理地达成解决协议的方式称为（诉讼解决）49、工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中承建商方面质量控制的特点是（内部的、自身的控制）50、设计交底程序的第一步应为（设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施及关键问题）51、影响工程项目质量的施工环境因素较多，主要有（技术环境、施工管理环境和自然环境）52、施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或其租赁费称为（施工机具使用费）53、目前，我国工程监理单位对工程造价控制主要集中在（施工阶段）54、最常用的调整施工进度的方法有（降低费用支出或降低工程质量）55、单代号网络中箭线表示（工作之间连接）56、下列关于职工伤亡事故报告制度说法有误的一项是（施工现场发生死亡或重伤事故时，应在48小时内逐级上报）57、重大和特大伤亡事故上报主管部门的时间不超过（2小时）58、监理信息中自下而上的信息流指的是（由下一级管理机构向上一级管理机构流动的信息）完整的竣工资料应由承包商收集整理，经监理工程师及有关方面审查后，移交（建设单位）59、工程建设过程的最后一环是（竣工验收）60、项目建议书的主要作用是（为推荐拟建项目做出说明，论述项目建设的必要性、条件的可行性和获利的可能性）61、明确各级目标控制人员的任务和职责分工应属于（组织方面）62、下列关于直线制监理组织形式说法有误的一项是（直线制监理组织形式通常不设职能机构，只设职能人员协助主管人工作）63、工程建设强度可用来衡量（工程建设的紧张程度）64、工程建设强度越大，需投入的监理人员（越多）65、单位时间内投入的工程建设资金的数量称为（工程建设强度）66、委托监理合同签订后，由总监理工程师的主持在详细占有工程项目有关资料的基础上编制的开展监理工作的指导性文件通常是指（监理规划）67、监理规划编写的主持人是（项目总监理工程师）68、经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师指的是（总监理工程师）69、下列关于建设工程监理的招标方式说法有误的一项是（相比公开招标，邀请招标的准备招标、资格预审和评标的工作量大）70、通常所说的FIDIC 指的是（国际咨询工程师联合会）71、合同的主体是（合同当事人的权利义务共同指向的对象）72、在没有施工图的情况下，或虽有施工图而对工程的某些条件尚不完全淸楚的情况下，不能比较精确地计算工程量，但又不使双方承担过大的风险，宜采用的合同形式是（单价合同）73、合同管理目标是指（合同管理活动应当达到的预期结果和最终目的）74、当事人一方（要约人）希望和他人（受约人）订立合同的意思表示称为（要约）75、下列关于承诺说法有误的一项是（承诺应当以通知的方式作出，禁止通过行为表示承诺）76、合同的履行是指（当事人双方依据合同的条款，实现各自享有的权利，并履行各自应负的义务）77、债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式指的是（抵押）78、合同当事人在签订合同之后，在没有履行或没有完全履行前，经双方协商一致，对合同的内容进行修订和调整所达成的协议，此种情况称为（合同变更）79、当事人双方就合同履行过程中出现的问题和未按合同规定履行的后果而发生的分歧意见和争议称为（合同纠纷）80、下列关于合同仲裁说法有误的一项是（若选择仲裁为解决纠纷的方式，终局栽决后，仍可以再向法院起诉）81、根据我国现阶段的建设工程监理的工作特点，监理工程师合同管理的主要内容是（建设工程监理合同的管理）82、监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行，如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，赔偿的负责方应为（监理人）83、施工过程中出现的变更包括两类，分别是（监理人指示的变更和承包人申请的变更）监理人合同管理的核心工作是（质量控制）84、下列关于索赔说法有误的一项是（解决索赔的方法最通常的方式为协商、谈判和调解）85、缺陷责任期的计算日期为（实际竣工日）86、工程项目质量控制即（为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动）87、根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中工作的重点应是（事前控制）88、工程质量控制按其实施主体不同，分为自控主体和监控主体，下列均为监控主体的是（监理单位和勘察单位）89、质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等，其中对混凝土、钢筋、砖石的强度检验时，应采用（实验检查）90、设计交底程序的第一步应为（设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施及关键问题）91、关于见证点、停止点描述不正确的一项是（见证点的重要性高于停止点）92、根据一定的质量标准，借助一定的检测手段来评估工程产品、材料或设备等性能特征或质量状况的工作指的是（质量检验）93、下列关于监理工程师对材料的质量控制说法有误的一项是（对主要装饰材料及建筑配件，应在订货后要求厂家提供样品）94、项目质量的施工环境因素较多，主要有（技术环境、施工管理环境和自然环境）95、下列关于建设项目投资相关说法有误的一项是（静态投资是指完成一个建设项目预计所需投资的总和）96、一般把建筑安装工程费，设备工器具费用，预备费中的基本预备费和其他费用（不含建设期投资贷款利息）之和，称为（静态投资）97、建设项目的投资控制贯穿于项目建设的全过程，但重点应放在（决策和设计阶段）98、建设项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于（设计）99、编制资金使用计划过程中最重要的步骤，就是（项目投资目标的分解）100、投资控制的目标是（力求工程实际投资不超过计划投资）101、建设工程可行性研究的核心是（项目的经济评价）102、下列关于工程建设投资偏差的分析相关说法有误的一项是（进度偏差对投资偏差分析的结果影响很小）103、建设工程进度控制的最终目的是（确保建设项目按预定的时间动用或提前交付使用）104、用来确定建设工程项目中所包含的各单位工程的施工顺序、施工时间及相互衔接关系的计划，称为（施工总进度计划）105、单位工程施工进度计划的编制时，第一步应（划分工作项目）106、工程进度表可采用横道图比较法绘制，下列关于横道图比较法相关说法有误的一项是（横道图比较法由于其以横道计划为基础，因而几乎没有什么局限性）107、对于一个工程项目的网络计划来说，如果以其中各项工作的最早开始时间安排进度而绘制S曲线，称为（ES曲线）108、单代号网络中箭线表示（工作之间连接）109、在网络图中，对于某工作而言，与该工作无工艺约束关系并同时进行的工作即为该工作的（平行工作）110、生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为（工艺关系）111、在网络图上加注工作时间参数而编制成的进度计划指的是（网络计划）112、下列关于工期相关说法有误的一项是（计算工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期）113、下列关于关键线路相关说法有误的一项是（在一个网络计划中，只能有一条关键线路）114、网络计划的优化主要包括（工期优化、费用优化和资源优化）115、在安全生产措施控制失效情况下，为避免或减少可能引发的伤害或其他影响而采取的补救措施和抢救行为，称为（应急救援）116、安全管理的中心问题是（保障人的安全和生产的顺利进行）117、下列关于安全生产相关说法有误的一项是（项目安全员不需要进行安全培训和安全教育）118、下列关于信息的概念和特征相关说法有误的一项是（数据是信息的载体，任何数据都是信息）119、对原始信息去粗取精、去伪存真的加工过程称为（信息处理）120、为了提高检索，传递和使用效率，监理信息储存宜采用的形式为（电子计算机及其他微缩系统）二、多项选择题1、工程监理企业按资质分为（综合资质, 专业资质, 事务所资质）2、建设工程的三大控制目标为（投资, 质量, 进度）3、完整的建设工程施工合同管理应包括（施工招标的策划与实施, 合同计价方式及合同文本的选择, 合同谈判及合同条件的确定, 合同协议书的签署, 合同履行检查）4、总监理工程师应履行的职责涉及（确定项目监理机构人员的分工和岗位职责, 审核分包单位的资质, 签发开工、停工令, 主持或参与工程质量施工调查, 审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算）5、成本加酬金合同主要适用于开工前对工程内容尚不十分清楚的情况，在实践中的做法主要有（成本加固定百分数酬金, 成本加固定酬金, 成本加浮动酬金, 目标成本加奖罚）6、根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中下列属于事前控制内容的有（确定质量标准，明确质量要求, 建立本项目的质量监理控制体系, 审查承建商的资质, 督促承建商建立并完善质量保证体系, 审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案）7、工程支付的条件包括（质量合格, 符合合同条件, 承包商的工作使工程师满意, 变更项目必须有工程师的变更通知, 支付金额必须大于临时支付证书规定的最小限额）8、编制施工总进度计划的依据包括（施工总方案, 资源供应条件, 合同文件, 工程项目建设总进度计划, 建设地区自然条件、各类定额资料）9、建设工程安全生产管理监理工作的原则有（“安全第一，预防为主”的原则, 以人为本、关爱生命，维护作业人员合法权益的原则, 职权与责任一致的原则）10、建设工程监理信息的来源包括（建设单位, 施工承包单位, 设计单位, 监理组织内部各个部门,材料供应单位）11、建设工程监理的性质可以概括为（服务性, 科学性, 独立性, 公平性）12、工程项目三大目标间的对立关系表现在（提高质量标准就增加投资, 提高质量标准就延长工期,缩短工期就、增加投资）13、在工程项目的监理实践中，把监理人员分为（总监理工程师, 总监理工程师代表, 专业监理工程师, 监理员）14、监理规划审核的内容主要包括（监理范围、工作内容及监理目标, 项目监理机构, 工作计划, 工程质量、造价、进度控制方法, 监理工作制度）15、建设工程合同的特征主要包括（合同主体的严格性, 合同标的的特殊性, 合同履行期限的长期性, 计划和程序的严格性, 合同形式的特殊要求）16、根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中下列属于事中控制内容的有（隐蔽工程检查验收, 做好设计变更及技术核定的处理工作, 行使质量监督权，下达停工指令, 定期向总监、业主报告有关工程质量动态情况, 组织现场质量协调会）17、监理工程师对施工方案的审核主要包括（施工顺序安排, 施工机械选择, 主要项目施工方法）18、工序控制一般包括（施工机械、物资供应计划, 技术组织措施计划, 施工进度计划控制, 工程施工过程控制）19、建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，其工作内容主要包括（编制施工进度控制工作细则, 编制或审核施工进度计划, 下达工程开工令, 协助承包单位实施进度计划, 监督施工进度计划的实施）20、施工过程中需要收集的主要信息有（业主提供的信息, 承包方提供的信息, 监理方提供的信息,与工地相关的其他信息）21、建设工程监理的意义在于（有利于提高建设工程投资决策科学化水平, 有利于规范工程建设参与各方的建设行为, 有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全, 有利于政府加强对工程建设领域的监督管理, 实行监理制度，是对外开放、加强国际合作，与国际惯例接轨的需要）22、建设工程动态体系的PDCA动态控制的步骤包括（计划, 执行, 检查, 纠偏）23、工程项目监理人员数量的确定一般应考虑（工程的建设强度, 工程的复杂程度, 工程的专业种类, 监理人员的业务素质）24、总监理工程师代表的职责涉及（负责总监理工程师指定或交办的监理工作, 按监理工程师授权，行使监理工程师的部分职责和权力）25、建设工程合同的内容由当事人约定，下列包含在建设合同的条款有（当事人的名称或者姓名和住所, 数量和质量, 价款或者报酬, 履行期限、地点和方式, 违约责任）26、根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中下列属于事中控制内容的有(组织单位、单项工程竣工验收, 组织对工程项目进行质量评定, 审核竣工图及其他技术文件资料, 整理工程技术文件资料并编目建档)27、索赔的费用可包括（人工费, 材料费, 机械施工使用费, 利息, 工地管理费）28、实际进度和计划进度的比较方法有（横道图比较法, S曲线比较法, 香蕉曲线比较法, 前锋线比较法, 列表比较法）29、安全事故处理的“四不放过”原则主要指（坚持事故原因未查清不放过, 责任人员未处理不放过,领导职务未降级不放过）30、信息管理的环节主要有（信息收集, 信息加工整理, 信息传递, 信息储存, 信息使用）31、项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括（征地、拆迁和场地平整．完成施工用水、电、路等工程．组织设备、材料订货．准备必要的施工图样．组织施工招标投标，择优选定施工单位）32、建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同等，下列各项属于法律法规的是（《建筑法》．《建设工程质量管理条例》．《合同法》、．《招标投标法实施条例》）33、下列属于建设工程监理招标工作内容的有（招标准备．发出招标公告或投标邀请书．组织资格审查．编制和发售招标文件．开标、评标和定标）34、在公路工程中，监理组织应具备的专业人员包括（公路专业．桥梁专业．测量专业．给排水专业）35、现场监理组织人员数量的确定，一般应考虑的因素包括（工程建设强度．工程复杂程度．工程的专业种类．监理人员的业务素质）36、下列属于专业监理工程师工作职责的是（全面负责和主持项目监理业务工作．负责编制本专业的监理实施细则．根据本专业监理工作实施情况做好监理日志．负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证．负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收）37、监理规划审核的内容主要包括（ABCDE ）38、合同的三要素主要有（主体．客体．内容）39、合同双方的当事人在构成合同时必须遵循一定的基本原则，下列属于平等、自愿原则的有（当事人依自己意愿自主决定是否订立合同．在订立合同时，有权选择对方当事人．合同内容由当事人在不违法的情况下自思约定．在合同履行过程中，当事人可以协议补充或变更有关内容．双方可以协议解除合同完整的建设工程施工合同管理应包括（施工招标的策划与实施．合同计价方式及合同文本的选择．合同谈判及合同条件的确定．合同协议书的签署）40、建设工程合同的特征主要包括（合同主体的严格性．合同标的的特殊性．合同履行期限的长期性．计划和程序的严格性．合同形式的特殊要求）41、建设工程合同的内容由当事人约定，下列包含在建设合同的条款有（当事人的名称或者姓名和住所．数量和质量．价款或者报酬．履行期限、地点和方式．违约责任）42、建设工程合同成立的有效条件包括（订立合同必须有双方当事人（或代理人）参加．预付定金．依法订立．必须就合同的主要条款协商一致）43、狭义的工程险主要指的是（建筑工程一切险．安装工程一切险）44、施工阶段，监理工程师合同管理的主要内容有（工程变更管理．合同纠纷的调解．工程分包管理）45、索赔报告的编制原则有（实事求是．证据与资料须全面、准确、可靠．索赔费用计算准确、层次清楚．准确引用合同中相应的条款，或者法律条文，以及有关文件、协议、会议纪要等）46、项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原则主要有（坚持质量第一的原则．坚持以人为核心的原则．坚持以预防为主的原则．以合同为依据，坚持质量标准的原则．坚持科学、公平、守法的原则）47、近年来，我国建设行政主管部门先后颁发了多项建设工程质量管理规定，涉及的方面包括（工程质量监督．施工图设计文件审查．建设工程施工许可．工程质量检测．工程竣工验收与备案）48、建设工程竣工验收应当具备的条件包括（完成建设工程设计和合同约定的各项内容．有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告．有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件．有施工单位签署的工程保修书）49、人对工程质量的影响非常重要，在工程监理质量控制需考虑的方面有（人的理论、技术水平．人的生理缺陷和心理行为．人的错误行为．人的违纪违章）50、决策影响工程投资的主要因素有（项目的建设规模．项目的建设水平．建设地点）51、工程计量的依据包括（质量合格证书．工程量清单．技术规范的计量支付条款．设计图纸）52、竣工结算要有严格的审查，通常需做工作包括（核对合同条款．检查隐蔽工程验收纪录．落实设计变更签证．执行定额单价和防止各种计算误差）53、导致投资偏差的原因可能有（物价上涨．设计原因．业主原因．法律法规更改．施工原因）54、一般来说，项目方案相关因素的不确定性是项目投资风险的根源，从这一基本思想出发，为减小项目投资的风险，可采取的对策有（减小项目方案相关因素的不确定性．提高项目方案的经营安全性．严格控制负影响敏感因素的变动幅度．多方案中优选风险小的项目方案）55、工序控制一般包括（施工机械、物资供应计划．技术组织措施计划．施工进度计划控制．工程施工过程控制）56、网络计划的涉及到的时间参数有（最早开始时间．最迟完成时间．最早完成时间．总时差．自由时差）57、绘制双代号网络图时，一般应遵循的基本原则包括（网络图必须按照已定的逻辑关系绘制．网络图中严禁出现从一个节点出发，顺箭线方向又回到原出发节点的循环回路．网络图中。
监理工程师之土木建筑目标控制综合提升训练试卷附答案详解
监理工程师之土木建筑目标控制综合提升训练试卷附答案详解单选题（共20题）1. 监理工程师在审批工程延期时间时，应根据（）来确定是否批准。
A.工程延误时间B.合同规定C.承包单位赶工费用D.建设单位要求【答案】 B2. 某建设工程在保修范围和保修期限内发生了质量问题，经查是由于不可抗力造成A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.建设单位和施工单位共同【答案】 A3. 涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。
A.项目监理机构B.施工单位技术负责人C.施工单位项目负责人D.建设单位【答案】 D4. SDBIM软件中的5D包括()。
A.质量信息维度B.几何信息维度C.进度信息维度D.成本信息维度E.造价信息维度【答案】 B5. （）对施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料资料进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求（）意见。
A.总监理工程师，建设单位B.专业监理工程师，总监理工程师C.专业监理工程师，建设单位D.专业监理工程师，施工总承包单位【答案】 A6. 在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是（）。
A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工【答案】 C7. （2020年真题）工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。
A.资源有限，工期最短B.资源均衡，费用最少C.资源有限，工期固定D.资源均衡，资源需用量最少【答案】 A8. 持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标，该要点的基本内容不包括（）。
A.对组织不断的改进B.提高有效性和效率C.确定挑战性的改进目标D.确定关键、重要过程【答案】 D9. 工程施工中，因施工承包单位原因造成实际进度拖后而需要调整施工进度计划时，监理工程师批准施工承包单位调整的施工进度计划，意味着监理工程师的行为是（）。
A.解除了施工承包单位的责任B.认可施工进度计划的合理性C.批准了工程延期D.同意延长合同工期【答案】 B10. 发生工程质量缺陷后，施工单位按工程监理单位审查认可的处理方案实施处理，工程监理单位对处理过程进行（），对处理结果进行验收。
监理工程师考试公路工程道路与桥梁模拟试题三
监理工程师考试公路工程道路和桥梁模拟试题三一、单项选择题（分）1、填石路堤施工应接受（）。
A、强夯法B、振动碾压法C、水沉积法2、路基开挖前应全面复原中线并固定路途主要限制桩，对于高速公路、一级公路复原主要限制桩应接受（）。
A、导线法B、测角法C、坐标法3、材料的松铺厚度和达到规定压实度的压实厚度之比值称为（）。
A、压实系数B、松铺系数C、变形系数4、高速公路和一级公路接受石灰稳定粗粒土作底基层，其碎石或砾石的压碎值应符合（）。
A、≯30%B、≯35%C、≯40%5、沥青混合料的粗集料是指粒径大于（）的碎石、裂开砾石等A、9.5mmB、4.75mmC、2.36mm6、沥青混合料的分层压实厚度不得大于（）。
A、10cmB、8cmC、6cm7、强度等级≤C30混凝土气温不高于25℃的运输浇筑及间隙的全部允许时间（）A、210分钟B、180分钟C、150分钟8、装配式拱桥构件在脱模、移运、堆放、吊装时，混凝土的强度一般不得低于设计强度的（）。
A、70%B、75%C、80%9、块石砌筑岩石的层理面应和受力方向（）。
A、平行B、垂直C、不受限制10、水泥砂浆强度的合格标准为同标号试件的平均强度不低于设计强度等级，但其中任一组试件的强度最低值不低于设计强度等级的（）。
A、85%B、80%C、75%二、多项选择题（分）1、工程总体进度支配的内容包括（）。
A、工程项目的合同工期B、完成各单位工程及各施工阶段所须要的工期，最早起先和最迟结束的时间C、各单位工程及各施工阶段须要完成的工程量及现金流淌估算D、各单位工程及各施工阶段所须要配备的人力和机械数量E、各单位工程或分部工程的施工方案及施工方法等2、影响土石混填路基压实度的主要因素是（）。
A、粗颗粒含量B、含水量C、压路机质量D、碾压遍数3、零填挖路段含水量较高时路基施工应（）。
A、换填透水性良好的材料B、换填深度满足设计要求C、设置渗沟特地下水引出路外D、分层回填压实4、公路石方开挖风化较严峻、节理发育或岩层产状对边坡稳定不利的石方宜接受（）。
2024年公路监理工程师考试真题
选择题：公路工程中，路基施工的主要目的是什么？A. 提高路面的平整度B. 增强公路的结构稳定性（正确答案）C. 美化公路环境D. 减少交通噪音在进行公路勘察设计时，下列哪项不是必须考虑的因素？A. 地形地貌B. 气候条件C. 土壤类型D. 历史文化遗产（正确答案）公路监理工程师在施工现场进行质量控制时，主要依据是什么？A. 施工单位的经验B. 工程设计图纸和规范（正确答案）C. 监理工程师的个人判断D. 施工进度计划下列哪项不属于公路工程施工过程中的质量通病？A. 路基沉降B. 路面开裂（正确答案）C. 桥头跳车D. 排水不畅公路工程中，沥青混凝土路面的主要优点是什么？A. 造价低廉B. 行车舒适性好（正确答案）C. 施工简单D. 维修方便在公路工程施工中，监理工程师对隐蔽工程进行验收的主要目的是什么？A. 确保工程质量符合设计要求（正确答案）B. 控制施工进度C. 降低工程造价D. 减少工程变更公路工程施工中，下列哪项措施有助于减少环境污染？A. 大量使用化石燃料B. 采用环保型施工材料和工艺（正确答案）C. 随意排放施工废水D. 忽视施工噪音控制公路监理工程师在处理工程变更时，应遵循的主要原则是什么？A. 尽可能增加工程造价B. 确保工程质量和进度不受影响（正确答案）C. 随意变更设计方案D. 忽视工程变更的合理性分析在公路工程施工阶段，监理工程师进行进度控制的主要手段是什么？A. 不断修改施工进度计划B. 加强对施工单位的惩罚力度C. 定期检查施工进度并与计划进行对比（正确答案）D. 忽视施工进度与计划的偏差。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公路工程监理工程师综合考试分类模拟试题与答案3
（一）
某公路工程，建设单位通过公开招标与施工单位签订了施工合同。
施工合同约定：工程签约合同价为200万元，工期6个月；开工预付款为签约合同价的15%；工程进度款按月结算；质量保证金总额为签约合同价的3%，按每月进度款(含工程变更和索赔费用)的10%扣留，扣完为止；开工预付款在工程的最后3个月等额扣回。
施工合同还约定：施工过程中发生设计变更时，增加的工程量采用以直接费为计算基础的工料单价法计价，间接费费率为8%，利润率为5%，综合税率为3.41%；发生窝工时，按人工窝工费50元/工日，施工机械设备闲置费1000元/台班补偿。
工程实施过程中发生以下事件：
事件1：基础工程施工中，遇勘探中未探明的地下障碍物。
施工单位处理该障碍物导致直接工程费增加10万元，其他工程费增加2万元，人工窝工60工日，施工机械设备闲置3台班，影响工期3天。
事件2：为了保持总工期不变，建设单位要求施工单位加快基础工程的施工进度。
施工单位同意按照建设单位的要求赶工，但需增加赶工费5万元。
为此，施工单位提出了费用补偿要求。
事件3：主体结构工程施工时，施工单位为了保证工程质量，采取了相应的技术措施，为此增加了工程费用2万元。
项目监理机构收到施工单位主体结构工程验收申请后，及时组织了验收，验收结论合格。
施工单位以通过验收为由向项目监理机构提交申请，要求建设单位支付增加的2万元工程费用。
事件4：经项目监理机构审定的施工单位各月实际进度款(含工程变更和索赔费用)如下表所示。
经项目监理机构审定的施工单位各月实际进度款时间(月) 1 2 3 4 5 6 实际进度款(万元) 40 50 40 35 30 25 [问题1. 事件1中，施工单位应得到多少费用补偿?说明理由。
答案：事件1中，施工单位应得到的费用补偿为
10+2×(1+8%)×(1+3.41%)+60×50+3×1000=14.00(万元)。
理由：施工单位在施工过程中遇到地下障碍物或文物，招标文件和图纸均为说明时，施工单位可提出索赔，建设单位给予工期延长和成本补偿。
2. 事件2中，项目监理机构是否应批准施工单位的赶工费用补偿?说明理由。
答案：事件2中，项目监理机构应批准施工单位的赶工费用补偿。
理由：由于遇到地下障碍物，使实际进度滞后于计划进度，建设单位为了不耽误工期，要求施工单位加速施工，产生的赶工费可以得到补偿。
3. 事件3中，项目监理机构是否应同意增加2万元工程费用的要求?说明理由。
答案：事件3中，项目监理机构不应同意增加2万元工程费用的要求。
理由：属于施工单位采取的具体施工措施用于确保工程质量，属于施工单位的责任。
4. 该工程质量保证金总额为多少?根据上表，该工程每个月应扣留质量保证金是多少?监理工程师每个月应签发的实际付款金额是多少?
答案：该工程质量保证金总额为200×3%=6(万元)
第1个月扣留质量保证金为40×10%=4(万元)
第2个月扣留质量保证金为6-4=2(万元)
该工程开工预付款为200×15%=30(万元)
监理工程师第1个月应签发的实际付款金额为40-4=36(万元)
监理工程师第2个月应签发的实际付款金额为50-2=48(万元)
监理工程师第3个月应签发的实际付款金额为40万元
监理工程师第4个月应签发的实际付款金额为35-30/3=25(万元)
监理工程师第5个月应签发的实际付款金额为30-30/3=20(万元)
监理工程师第6个月应签发的实际付款金额为25-30/3=15(万元)
（二）
某高速公路沥青路面施工阶段，因B合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断，为了不延误工期，材料只能从A合同快完工的一段路上运进B合同段。
为此，业主公开两合同段开会，要求A合同段调整施工安排，于7月30日前完成该段施工。
8月1日起，B合同段从该段路运进材料。
A合同段至8月20日才完成该路段施工，致使B合同段工期延误，A合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏。
问题1. 业主做法是否妥当，为什么?
答案：业主做法不符合合同规定。
①调整施工安排即改变了工程已规定的施工顺序和时间安排是属“工程变更”，只有通过监理工程师才能作出变更工程的指示。
②工程完工后应通过完工(或竣工)验收，才能交付使用。
而A合同段该段路完成施工后未经授权提前使用。
2. B合同段工期延误由谁负责，B合同段是否可以获得延期或索赔。
为什么?
答案：B合同段工期延误不是该承包人原因造成的，可以获得延期，并且业主提供的运输通道受到破坏，改变的通道又未及时提供，延误是因为业主应负责的情况所造成的。
所以，B合同可以要求索赔。
3. A合同段该段路被损坏应由谁负责，由谁维修?
答案：A合同段该段路未经验收，提前使用，表示业主已接受并批准工程。
业主应按合同规定承担此类风险“所造成的损失或损害”。
承包人也应履行缺陷责任期义务、负责维修该段损坏路段，但维修费用由业主承担。
（三）
1. 某工程建设项目，需要购买一台设备，原值为5600万元，预计使用年限为5年，净残值率10%。
问题试分别按照平均年限法、双倍余额递减法和年数总和法计算每年应计提的折旧。
答案：按照平均年限法计算应计提的折旧：
年折旧额=固定资产原值×年折旧率=5600×18%=1008万元
(2)双倍余额递减法应计提的折旧：
第1～3年应计提折旧的计算见表。
第1～3年应计提折旧
第4～5年应计提的折旧额，应将第四年年初固定资产净值扣除净残值后的净额，在最后两年内平均分摊。
净残值=5600×10%=560万元第4～5年每年应计提的折旧额 =(第4年初的固定资产净值-第5年末的净残值)÷2 =(1209.6-560)÷2=324.8万元 (3)按年数总和法应计提的折旧见表。
按年数总和法应计提的折旧。