青海省2015年监理工程师：建设工程合同管理概述试题
青海省2015年下半年监理工程师合同管理：竣工验收的条件试题
青海省2015年下半年监理工程师合同管理：竣工验收的条件试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程项目竣工投产后，新增的无形资产是。
A：建设单位管理费B：研究试验费C：建设期利息D：土地使用权E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、在工程建设程序中，建设单位进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货是阶段的工作。
A：建设准备B：施工安装C：生产准备D：竣工验收E：工程保险金3、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差，则该工作__。
A．不会影响其紧后工作的最迟开始B．不会影响其后续工作的正常进行C．必定影响其紧后工作的最早开始D．必定影响其后续工作的正常进行4、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。
下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是。
A：对方当事人降低注册资金B：对方当事人银行贷款数额激增C：对方当事人的法定代表人变更D：对方当事人经营状况严重恶化E：专业监理5、《建设工程质量管理条例》规定的必须实行监理的工程项目是__。
A．利用国外政府贷款的工程B．中外合资工程C．政府投资兴建的办公楼D．国外赠款建设的工程6、【例2·单选题】当编制完施工进度计划初始方案后需要对其进行检查。
下列检查内容中不属于解决可行与否问题的是。
A：主要工种的工人是否能满足连续、均衡施工的要求B：主要机具、材料等的利用是否均衡与充分C：工程项目的总成本是否最低D：各工作项目的平行搭接和技术间歇是否符合工艺要求E：自我评定7、建造类施工过程是指。
A：将建筑材料、各类构配件、成品、制品和设备等运到工地仓库或施工现场使用地点的施工过程B：在施工对象的空间上直接进行砌筑、安装与加工，最终形成建筑产品的施工过程C：为了提高建筑产品生产的工厂化、机械化程度和生产能力而形成的施工过程D：为了满足人民的各种社会需求而形成的施工过程E：自我评定8、招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。
青海省监理工程师：建设工程合同管理概述考试试题
青海省监理工程师：建设工程合同管理概述考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A．15B．30C．45D．602、我国区分工程监理企业不同资质等级的标准不包括__。
A．对单位负责人的任职要求B．对技术负责人的资格要求C．注册资金数额D．对技术管理人员素质、数量、结构的要求3、在工程档案资料进行分级管理中，建设工程项目各单位的__负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核。
A．部门负责人B．技术负责人C．档案室负责人D．档案管理员4、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。
A．经济人员B．管理人员C．工程监理人员D．工程技术人员5、建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的__。
A．耐久性B．安全性C．可靠性D．适用性6、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。
A．项目设计阶段B．项目投资决策阶段C．施工阶段D．施工招投标阶段7、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。
A．重新参加监理工程师资格考试B．向本地区或部门注册机关重新申请注册C．重新进行监理工程师资格考试和注册D．人事调动8、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。
A．权责一致B．总监理工程师负责制C．严格监理，热情服务D．公正、独立、自主9、下列属于《工程监理企业资质管理规定》的乙级资质等级的标准是__。
A．取得监理工程师注册证书的人员不少于5人B．企业负责人应具备8年以上专业工作经历C．企业技术负责人应具备10年以上从事专业工作的经历D．承担过2个以上房屋建筑工程项目10、工程项目建设监理实行__负责制。
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案解析
2014年监理工程师《合同管理》考试真题一、单选题1、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
答案：CA、施工合同B、监理合同C、勘察合同D、仓储合同解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。
合同签订3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费用的20%作为定金。
参考教材P67。
2、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
答案：BA、主体B、客体C、权利D、义务解析：本题考查的是合同法律关系的构成。
货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同。
参见教材P6。
3、下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
答案：CA、建筑材料B、建筑设备C、勘察设计D、知识产权解析：本题考查的是合同法律关系的构成。
法律意义上的行为是指人的有意识的活动。
在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。
参见教材P6。
4、招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
答案：DA、招标代理机构B、招标监管部门C、投标人D、招标人解析：本题考查的是代理关系。
被代理人对代理行为承担民事责任。
参见教材P8。
5、根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
答案：AA、建设用地使用权B、股权C、注册商标专用权D、专利权解析：本题考查的是担保方式。
选项A适用于抵押。
参见教材P12。
6、某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
答案：AA、60B、80C、350D、300解析：招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。
投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。
投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的2%。
参见教材P13。
7、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
答案：CA、台风导致脚手架坍塌B、雷电引起火灾C、建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D、洪灾引起的沉降解析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。
青海省监理工程师：建设工程合同管理概述考试试卷
青海省监理工程师：建设工程合同管理概述考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元／件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系。
若使该项目盈亏平衡，则产品销售价格应为元／件。
A：1400B：1650C：2100D：2400E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、收受定金的一方不履行约定的债务的，应当倍返还定金。
A：1B：2C：3D：4E：工程保险金3、【例3·单选题】某方案的建设投资为25000万元，流动资金为5000万元，铺底流动资金为1000万元，项目资本金为15000万元。
其试运行阶段的年平均息税前利润和净利润分别为5000万元、3000万元，运营阶段的年平均息税前利润和净利润分别为6000万元、4500万元，则其总投资收益率(ROI)为。
A：13％B：15％C：20％D：30％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、影响工程进度的因素中，汇率浮动和通货膨胀等属于。
A：材料设备因素B：资金因素C：施工技术因素D：社会环境因素E：自我评定5、合同解除生效后，合同约定的条款仍然有效。
A：专用条件B：通用条件C：协议书D：有关结算、清理E：工程保险金6、为了有效地进行投资控制，可采取的经济措施是。
A：采取节约投资的奖励B：深入技术领域研究节约投资的可能性C：严格审核施工图设计D：明确管理职能分工E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、【例2·单选题】世界银行关于应急费的规定中，有一项费用是作为费用储备，可能动用，可能不动用。
这项费用被称为。
A：不可预见准备金B：建设成本上升费C：预备费D：未明确项目准备金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、按GB/T 19000—2000族标准的要求，系统识别和管理组织内使用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，其目的是__。
2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版)
2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版) 一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
A．施工合同B．监理合同C．勘察合同D．仓储合同2.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
A．主体B．客体C．权利D．义务3.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
A．建筑材料B．建筑设备C．勘察设计D．知识产权4.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人5.根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
A．建设用地使用权B．股权C．注册商标专用权D．专利权6.某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A．60B．80C．350D．3007.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降8.关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D．标准施工招标文件具有强制性9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A．两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B．第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C．第一阶段投标的实施方案允许附带报价D．第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。
A．若招标项目设有标底，开标时应当公布B．设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C．评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D．可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。
2015年上半年青海省注册监理师：建设工程设计施工总承包合同管理考试题
2015年上半年青海省注册监理师：建设工程设计施工总承包合同管理考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。
工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。
承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。
关于该事件的说法，正确的是。
A：虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B：虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C：由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效D：由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间E：专业监理2、招标人对施工投标保函的正确处理方式是。
A：未中标的投标人不退还B：中标的投标人在中标的同时退还C：在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D：投标人在投标有效期内撤销投标书后退还E：专业监理3、【例2·单选题】监理规划编制完成后，须经审核批准。
A：总监理工程师B：监理单位经营部门负责人C：监理单位技术负责人D：监理单位负责人E：工程保险金4、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)编制的分部分项工程量清单，其工程数量是按照计算的。
A：工程实体量和损耗量之和B：实际施工完成的全部工程量C：设计文件图示尺寸的工程量净值D：设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、设计文件、施工组织计划和施工方案等发生重大变化时，重新审批监理规划的负责人是A：总监理工程师B：总监理工程师代表C：监理单位技术负责人D：建设行政主管部门E：工程保险金6、__不是仲裁协议的内容。
A．请求仲裁的意思表示B．仲裁事项C．选定的仲裁委员会D．选定的仲裁7、在可行性研究中“组建工作小组”后应当进行的是。
A：编写可行性研究报告B：项目评价C：市场调查与预测D：制定工作计划E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同，甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限，该合同的效力状态为。
青海省2015年监理工程师合同管理：验收情况试题
青海省2015年监理工程师合同管理：验收状况试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符A题意）1、下列费用中，属于生产打算费的是。
A：试运转所需的原料费B：生产职工培训费C：办公家具购置费D：生产家具购置费E：由于传染病的影响而短暂停止的施工2、经审查批准的施工组织设计，不得擅自随意改动。
若需进行实质性的调整、补充或变动，应报审查同意。
A：施工单位工程技术负责人B：项目经理C：项目监理机构D：建设单位E：工程变更单3、作为建设工程建设合同的主体，其承包人的具有的资质等级不能低于所承包合同要求的资质等级，这是由建设工程合同确定的。
A：合同主体的严格性B：合同标的的特别性C：合同履行期限的长期性D：安排和程序的严格性E：专业监理4、某建设工程划分为4个施工过程，3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4天、6天、4天和2天，则流水步距为天。
A：2B：3C：4D：6E：自我评定5、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循—的原则，择优选择承包单位。
A.报价最低B.报价合理C.公允、公正、独立D.公开、公正、平行竞争6、某工程双代号时标网络安排如下图所示，其中工作E的总时差为周。
A：B：1C：2D：3E：自我评定7、依据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列施工合同履行中发生的事务，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是。
A：地方税费发生改变B：工程造价管理部门公布的价格调整C：施工作业导致停水2天D：一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日E：专业监理8、关系社会公共利益、公众平安的基础设施项目不包括。
A：煤炭B：铁路C：邮政D：商品住宅E：工程保险金9、在工程施工组织方式中.平行施工方式具有的特点是。
A：各工作队实现了专业化施工B：施工现场的组织、管理比较困难C：没有充分利用工作面进行施工D：单位时间内投入的资源量较为均衡E：自我评定10、在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发觉问题刚好处理。
2015年下半年青海省监理工程师合同管理：缺陷责任试题
2015年下半年青海省监理工程师合同管理：缺陷责任试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建筑工程管理(CM)方法的特点是。
A：待施工图设计全部完成后，分阶段施工，分批交付使用B：待施工图设计全部完成后，分阶段施工，全部工程竣工后一并交付使用C：分阶段进行施工图设计，全部工程竣工后一并交付使用D：分阶段进行施工图设计，分阶段施工，分批交付使用E：自我评定2、在前锋线比较法中工作实际进度点位置在检查日时间坐标左侧，则两者之间的差值表示。
A：该工作实际进度超前的天数B：该工作实际进度拖后的天数C：该工作的实际投资超额量D：劳动量投入的多余量E：自我评定3、FIDIC合同条件下，工程费用支付的必要条件之一是__。
A．工程施工已经全部完成B．承包商的工作使工程师满意C．工程进度符合工程师的要求D．变更项目已经工程师审核4、在设计和施工阶段，监理工程师为了有效控制建设工程进度，不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，更要，以确保进度控制目标的实现。
A：编制施工总进度计划B：编制监理进度计划C：进行进度控制决策D：编制施工组织设计E：自我评定5、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作__。
A．总时差和自由时差必然相等B．自由时差必然为零C．总时差必然为零D．一定为关键工作6、下列有关不合格设备的处理，描述错误的是。
A：通用设备整机检验不合格，该设备不能出厂B：小型设备出厂前装配不合格，该设备不得进行整机检验C：一般通用设备试车不合格，该设备不得投入使用，并由监理单位组织相关部门进行研究处理D：大型或专用设备合格与否要经过试运转及一定时间的运行方能进行判断E：工程变更单7、如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为__。
A．仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B．仲裁条款有效，由人民法院解决争议C．仲裁条款无效，由人民法院解决争议D．仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式8、由于发包人不及时支付工程进度款，又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以。
青海省2015年监理工程师：建设工程合同管理概述试题
青海省2015年监理工程师：建设工程合同管理概述试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工__。
A．经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位B．经建设单位批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位C．可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位D．必须由总承包单位自行完成2、其目的是要通过搜集、分析已有资料，进行现场踏勘：A：详细勘察B：初步勘察C：可行性研究勘察D：试验勘察E：工程变更单3、建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府申请领取施工许可证。
A：房管局B：税务局C：工商管理部门D：建设行政主管部门E：工程保险金4、已知工程网络计划中某工作的自由时差为2天，总时差为4天。
监理工程师在检查进度时发现只有该工作的实际进度拖延，且影响工期1天，则该工作实际进度比计划进度拖延天。
A：2B：3C：4D：5E：自我评定5、【例1·单选题】在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是。
A：收集有关资料B：现场调查研究C：进行必要的计算D：分析、比较可能的因素E：工程变更单6、依据有关“建筑工程—切险”的规定，下列描述中正确的是。
A：投保人和被保险人是保险合同的当事人B：保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程C：发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D：保险合同的有效期至工程保险期满为止E：专业监理7、某建设项目计算期为10年。
各年的净现金流量如下表所示，该项目的行业基准收益率为10％，则其财务净现值为万元。
A：476．01B：394．17C：485．09D：432．64E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、当实际工程量与报价工程量没有实质性差异时，由承包方承担工程量变动风险的合同是。
2015年监理工程师考试《合同管理》真题与参考答案解析
2015年监理工程师考试《合同管理》真题与参考答案解析DC．指定代理D．职务代理【答案】B【解析】在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人。
参见教材P8.12．《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）A．资格预审公告B．申请人须知C．资格审查方法和办法D．资格预审申请文件【答案】A【解析】公开招标项目，应当发布资格预审公告。
对于依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。
资格预审公告具有代替招标公告的功能。
参见教材P26、35.18．工程设计招标采用的开标形式是（）A．由招标单位直接宣读各投标人报价B．由招标单位宣布按报价高低排定的顺序C．由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D．由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】C【解析】投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价，而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。
参见教材P48.22．关于《建设工程勘察合同（一）（GF-2000-0203）》和《建设工程勘察合同（二）（GF-2000-0204）》两个示范文本的说法，正确的是（）。
A．两个文本的主要内容是致的B．两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C．两个文本适用的勘察任务不同D．两个文本均不应包括任何设计任务【答案】C【解析】建设工程勘察合同（）和建设工程勘察合同（二）适用范围分别是为设计提供勘察工作的委托任务和委托任务仅涉及岩土工程。
参见教材P62。
23．根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A．发包人应在合同生效生支付预付款B．工程建设期间的概算调整不影响设计费C．施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5%的质量保证金D．发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另行支付费用【答案】D【解析】设计合同采用定金担保，没有预付款。
青海省2015年下半年监理工程师：建设工程合同管理法律基础试题
青海省2015年下半年监理工程师：建设工程合同管理法律基础试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。
工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是。
A：顺延合同工期，给予费用补偿B：顺延合同工期，不给予费用补偿C：不顺延合同工期，给予费用补偿D：缩短合同工期，给予费用补偿E：专业监理2、某建设工程设备购置费为500万元，基本预备费90万元，涨价预备费20万元，建筑安装工程投资1200万元，建设期利息55万元，土地使用费800万元，铺底流动资金为100万元，则上述投资中属于动态投资的为万元。
A：75B：145C：165D：175E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、建设工程设计阶段进度控制的最终目标就是按质、按量、按时间要求提供文件。
A：初步设计B：技术设计C：施工图设计D：建筑设计E：自我评定4、某分部工程由4个施工过程组成，分为3个施工段组织流水施工，其流水节拍(天)见下表。
则流水施工工期为天。
A：23B：22C：21D：20E：自我评定5、下列关予监理文件档案资料传阅要求的说法中．正确的是。
A：传阅人阅后应在文件封面上签名，并加盖个人私章B：传阅人阅后应在文件封而上签名，并注明日期C：传阅人阅后应在文件传阅纸上签名，并加盖个人私章D：传阅人阅后应在文件传阅纸上签名，并注明日期E：工程保险金6、【例3·单选题】建设工程组织依次施工时。
其特点之一是。
A：没有充分地利用工作面进行施工，工期长B：施工现场的组织管理工作比较复杂C：可组织专业化施工队提高劳动生产率D：各专业工作队能够连续施工E：自我评定7、资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于。
A：技术难度较大B：投标人数量多C：标准化项目D：公开招标E：专业监理8、某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。
施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。
青海省2015年下半年监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试试题
青海省2015年下半年监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额等于。
A：分包商的报价B：承包商对分包商的管理费C：业主对分包商的管理费D：分包商报价及相应总包管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某新建项目，建设期为2年，共从银行贷款960万元，每年贷款额相等。
贷款年利率为6％，则该项目建设期利息为万元。
A：44．06B：58．46C：88．13D：116．93E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、项目总工期允许拖延的时间有限，则以作为规定工期进行网络计划调整。
A：总工期B：总工期加上拖延的时间C：总工期的限制时间D：总工期减拖延时间E：自我评定4、某进口设备按人民币计算，离岸价830万元，到岸价920万元，银行财务费4．15万元，外贸手续费13．8万元，增值税198．72万元，进口设备检验鉴定费3万元，进口关税率20％，则该进口设备的抵岸价为万元。
A：1212．67B：1215．67C：1320．67D：1323．67E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、关于供货方代运货物的说法错误的是。
A：采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货B：采购方接收后，运输部门不再负责C：在交运前出现的问题，由供货方负责D：在采购方提货前出现的问题，由供货方负责E：专业监理6、在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成协议时，项目监理机构应。
A：提出一个暂定的价格，作为临时支付工程款的依据B：不予签发付款凭证C：下达停工通知D：暂不签付变更项目的工程款，未变更部分工程款照常签付E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在退还。
A：发出中标通知书后B：完成评标后C：提交履约担保后D：合同履行完毕后E：专业监理8、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。
青海省2016年监理工程师：建设工程合同管理概述模拟试题
青海省2016年监理工程师：建设工程合同管理概述模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按合同条款支付工程款，防止过早、过量的支付，属于工程造价控制的。
A：组织措施B：技术措施C：经济措施D：合同措施E：工程保险金2、【例2·单选题】某承包商承揽了一大型建设工程的设计和施工任务，在施工过程中因某种原因造成实际进度拖后，该承包商能够提出工程延期的条件是。
A：施工图纸未按时提交B：检修、调试施工机械C：地下埋藏文物的保护、处理D：设计考虑不周而变更设计E：自我评定3、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是。
A：行使权利的时间要求相同B：行使权利的条件要求相同C：通知到达对方的时间要求相同D：行为生效的条件不同E：专业监理4、见证取样不涉及行为。
A：施工方B：见证方C：试验方D：设计方E：工程保险金5、开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，其中分析阶段主要应回答的问题是。
A：价值工程的对象是什么B：价值工程对象的用途是什么C：提高价值是否有替代方案D：提高价值的方案成本是多少E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当__。
A．编制工程设计作业进度计划B．审查设计进度计划的合理性和可行性C．检查工程设计人员的专业构成情况D．编制工程设计阶段进度计划7、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，人工费不包括。
A：计时工资B：奖金C：加班工资D：管理人员工资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、【例1·单选题】工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是阶段。
A：工程设计B：工程施工C：工程决策D：工程竣工验收E：工程变更单9、工程发生的质量问题，不论是由于哪一单位的原因造成，通常都是先由负责实施处理。
A：建设单位B：施工单位C：设计单位D：监理单位E：工程变更单10、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由承担。
青海省2015年注册监理师：建设工程合同管理法律概述试题
青海省2015年注册监理师：建设工程合同管理法律概述试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商。
A：可以拒绝索赔B：应承担全部责任C：先行赔偿再向业主追索D：代替分包商向工程师递交索赔报告E：专业监理2、通过缩短某些工作持续时间的方式调整施工进度计划时，可采取的经济措施是。
A：实行包干奖励B：采用更先进的施工方法C：增加每天的施工时间D：改善劳动条件E：自我评定3、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是__。
A．施工合同的发包人B．施工合同的承包人C．施工合同的发包人和承包人D．工程项目的代建方和施工合同的发包人4、当采用匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧，该端点与检查日期的距离表示工作。
A：拖欠的任务量B：实际少投入的时间C：进度超前的时间D：实际多投入的时间E：自我评定5、建设工程采用流水施工方式的特点是。
A：施工现场的组织管理比较简单B：各工作队实现了专业化施工C：单位时间内投入的资源量较少D：能够以最短工期完成施工任务E：自我评定6、组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量属于职权。
A：项目总经理B：项目总工程师C：项目董事会D：总监理工程师E：工程保险金7、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法，正确的是。
A：合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效B：合同需要重新登记备案后继续有效C：合同需要双方重新签字盖章后继续有效D：合同的效力不受影响E：专业监理8、某新建项目，建设期为2年，每年贷款额相等，共从银行贷款960万元。
贷款年利率为6％，则该项目建设期利息为万元。
A：44．O6B：58．46C：88．13D：116．93E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、采用工程量清单招标的工程，工程量清单的准确性和完整性由__负责。
2015年下半年青海省注册监理工程师《合同管理》教材模拟试题
2015年下半年青海省注册监理工程师《合同管理》教材模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、计算建设工程投资时，按顺序计算，并逐级汇总。
A：分项、分部、单位、单项工程B：土建、安装设备工程流动资金C：分部、分项、单项、单位工程D：设备、土建、安装工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、建设工程投资中的积极投资部分是指。
A：建筑安装工程费B：设备工器具购置费C：工程建设其他费D：固定资产投资方向调节税E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容是__。
A．编制阶段性设计进度计划B．定期检查设计工作实际进展情况C．协调设计各专业之间的配合关系D．建立健全设计技术经济定额4、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。
A．7B．10C．15D．205、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法，正确的是。
A：合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效B：合同需要重新登记备案后继续有效C：合同需要双方重新签字盖章后继续有效D：合同的效力不受影响E：专业监理6、同时适用于平行承发包、施工总承包、工程总承包模式的委托监理模式是业主。
A：按不同合同标段委托多家监理单位B：按不同建设阶段委托监理单位C：委托一家监理单位D：委托多家监理单位E：工程保险金7、在工程量清单计价模式下，关于确定分部分项工程项目综合单价的说法，正确的是。
A：若分部分项工程量清单项目特征的描述与设计图纸不符，投标人应按设计图纸确定综合单价B：综合单价中不需要考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用C：综合单价中应考虑招标人和投标人承担的所有风险费用D：招标文件中提供了暂估单价的材料，应按暂估单价计入综合单价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、以下专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
A：高空作业工程B：地下暗挖工程C：大爆破工程D：深水作业工程E：专业监理9、设备采购方案最终需获得__的批准。
青海省2015年下半年注册监理工程师《合同管理》教材考试试卷
青海省2015年下半年注册监理工程师《合同管理》教材考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。
A．管理层次B．管理跨度C．管理部门D．管理职能2、设计招标的特点是。
A：让设计的技术和成果作为有价值的商品进入市场的竞争B：投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争C：设计投标书的竞争D：设计费用的竞争E：专业监理3、建筑安装工程费构成中，住房公积金属于。
A：规费B：措施费C：直接费D：利润E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、按施工层次划分工程质量控制的系统过程时，最基本的控制对象是。
A：原材料和构配件B：施工机械与设备C：施工作业过程D：分部工程E：工程变更单5、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是招标。
A：设计B：施工C：设备采购D：材料采购E：专业监理6、在建设工程三大目标控制中，__对进度控制的作用最为突出。
A．合同管理B．组织协调C．全方位控制措施D．全过程控制措施7、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则。
A：项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B：项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C：项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D：项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效E：专业监理8、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。
A．要素有用性B．动态相关性C．主观能动性D．规律效应性9、下列工程建设各环节中，决定工程质量的关键环节是。
A：工程设计质量B：项目决策C：工程施工D：工程竣工验收E：工程变更单10、在建设工程施工阶段，按项目组成分解建设工程施工进度总目标是指。
A：明确各承包商之间的工作交接条件和时间B：确定各单位工程的开工及交工动用日期C：明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志D：确定年度、季度、月(旬)工程量及形象进度E：自我评定11、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
青海省2015年监理工程师：建设工程合同管理概述试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工__。
A．经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位B．经建设单位批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位C．可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位D．必须由总承包单位自行完成2、其目的是要通过搜集、分析已有资料，进行现场踏勘：A：详细勘察B：初步勘察C：可行性研究勘察D：试验勘察E：工程变更单3、建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府申请领取施工许可证。
A：房管局B：税务局C：工商管理部门D：建设行政主管部门E：工程保险金4、已知工程网络计划中某工作的自由时差为2天，总时差为4天。
监理工程师在检查进度时发现只有该工作的实际进度拖延，且影响工期1天，则该工作实际进度比计划进度拖延天。
A：2B：3C：4D：5E：自我评定5、【例1·单选题】在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是。
A：收集有关资料B：现场调查研究C：进行必要的计算D：分析、比较可能的因素E：工程变更单6、依据有关“建筑工程—切险”的规定，下列描述中正确的是。
A：投保人和被保险人是保险合同的当事人B：保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程C：发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D：保险合同的有效期至工程保险期满为止E：专业监理7、某建设项目计算期为10年。
各年的净现金流量如下表所示，该项目的行业基准收益率为10％，则其财务净现值为万元。
A：476．01B：394．17C：485．09D：432．64E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、当实际工程量与报价工程量没有实质性差异时，由承包方承担工程量变动风险的合同是。
A：估算工程量单价合同B：固定总价合同C：纯单价合同D：成本加酬金合同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、在建设工程进度控制工作中，监理工程师所采取的合同措施是指。
A：建立进度协调会议制度和工程变更管理制度B：协调合同工期与进度计划之间的关系C：编制进度控制工作细则并审查施工进度计划D：及时办理工程预付款及工程进度款支付手续E：自我评定10、关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不包括。
A：煤炭B：铁路C：邮政D：商品住宅E：工程保险金11、编制物资需求计划的关键是。
A：确定需求量B：确定物资的来源C：有足够的资金D：确定材料的品种、型号、规格、数量和时间E：自我评定12、建筑工程一切险的保险期限开始。
A：自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B：自工地动工C：自主要材料、设备运抵工地D：保险公司中约定日期E：专业监理13、是决定项目经济效果的关键时期，是研究和控制的重点。
A：建设时期B：招标投标时期C：项目前期D：生产时期E：由于传染病的影响而暂时停止的施工14、某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复工程缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》，此时承包人应。
A：继续等待工程师的进一步指示B：再次书面提出复工申请C：视为工程师已同意复工D：向发包人书面申请复工E：专业监理15、建设工程目标控制包括：①收集工程实际状况资料、②采取纠偏措施、③形成工程状况报告、④实际状况与计划目标比较等主要工作环节，其正确的工作流程是。
A：①—②—③—④B：①—③—④—②C：②—①—③—④D：①—④—③—②E：工程保险金16、项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表后，在熟悉本工程的试验项目及其要求后对施工试验室进行考核。
A：总工程师B：总实验师C：专业监理工程师D：专业工程师E：工程变更单17、委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备是的内容。
A：专用条件B：通用条件C：附录AD：附录BE：工程保险金18、【例2·单选题】下列不属于基本预备费的计算基数的是。
A：设备及工器具购置费B：建筑安装工程费C：流动资金D：工程建设其他费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工19、下列关于分部分项工程量清单的说法中，正确的是。
A：清单为可调整的开口清单B：投标人不必对清单项目逐一计价C：投标人可以根据具体情况对清单的列项进行变更或增减D：投标人不得对清单中内容不妥或遗漏的部分进行修改E：由于传染病的影响而暂时停止的施工20、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置方面的状态参数是。
A：施工段B：流水强度C：流水节拍D：施工过程E：自我评定21、下列监理工作措施中，属于进度控制技术措施的是。
A：完善职责分工及有关制度B：确保资金的及时供应C：建立多级网络计划体系D：正确处理工程索赔事宜E：工程保险金22、监理实施细则编写的依据不包括。
A：监理规划B：与专业工程相关的标准C：施工组织设计D：专项施工方案E：工程保险金23、由总包单位或设备安装单位采购的设备，要对总承包单位或安装单位编制的采购方案进行审查。
A：总设备工程师B：监理工程师C：总工程师D：设备安装工程师E：工程变更单24、【例1．单选题】下列应当公开招标的是。
A：受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择B：采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大C：技术复杂、有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择D：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目E：工程保险金25、工程建设其他费用中的研究试验费包括。
A：对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用B：自设实验室进行试验所使用的材料和化学药品等费用C：设计规定在施工中必须进行试验、验证所需费用D：新产品试制费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、建设工程流水施工的特点包括。
A：有利于提高工程质量B：各专业工作队能够连续施工C：有利于提高技术水平和劳动生产率D：尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短E：单位时间投入的资源量大，不利于资源供应组织2、【例3·多选题】下列有关确定变更价款的做法，正确的有。
A：变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告B：工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复C：确定的价款报送造价管理部门备案D：工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准E：承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额3、【例1.多选题】工程监理企业组织形式中，股份有限公司的设立条件有。
A：发起人符合法定人数B：有公司住所C：股份发行、筹办事项符合法律规定D：有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构E：股东共同制订公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过4、【例5·多选题】工程保险费是指建设工程在建设期间根据需要，实施工程保险部分所需费用，包括。
A：建筑工程一切险B：财物保险C：人身意外伤害保险D：安装工程一切险E：机器损坏保险5、成本加酬金合同因为对投资控制不利，只有出现的情况，才有可能采用此类合同形式。
A：施工图纸齐备，工程量能准确计算B：施工图纸不全，工程量不能准确计算C：施工技术简单D：工程急于开工E：工程采用新技术、新结构6、在开标时，如果发现投标文件出现__等情况，应按无效投标文件处理。
A．未按招标文件的要求予以密封B．投标函未加盖投标人的企业公章C．联合体投标未附联合体协议书D．明显不符合技术标准要求E．完成期限超过招标文件规定的期限7、工程质量监督机构的主要任务有。
A：接受委托部门报送的质量监督报告B：受理建设工程项目的质量监督C：检查施工现场各方主体的质量行为D：检查工程实体质量E：监督工程质量验收8、下列产生投资偏差的原因中，属于监理工程师纠偏的重点有。
A：物价上涨原因B：设计原因C：业主原因D：施工原因E：客观原因9、建设工程组织依次施工时，其特点包括。
A：没有充分地利用工作面进行施工，工期长B：如果按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业C：施工现场的组织管理工作比较复杂D：单位时间内投入的资源量较少，有利于资源供应的组织E：相邻两个专业工作队能够最大限度地搭接作业10、工程监理实施依据包括。
A：法律法规B：工程建设标准C：初步设计文件D：施工合同E：勘察设计文件及合同11、关于合同担保方式的说法正确的是__。
A．履约担保是由业主提供的B．履约担保和支付保函是在签合同时提供C．预付款担保的保证期限至预付款全部扣回止D．履约担保的保证期限至完成施工和保修义务止E．支付保函的保证期限至缺陷责任期满后6个月12、在确定建设工程数据库结构后，数据库管理的主要任务有。
A：数据编码B：数据积累C：数据分析D：数据整合E：数据修正13、诉讼时效法律制度规定，诉讼时效期间的起算自__起。
A．诉讼时效中断事由消除之日B．权利人的权利受到侵害之日C．权利人知道权利受到侵害之日D．权利人应当知道权利受到侵害之日E．权利人义务人订立合同之日14、进度控制的经济措施包括。
A：建立进度信息沟通网络B：实施工期提前奖励和延期罚款C：及时办理工程预付款支付手续D：加强风险管理E：及时办理工程进度款手续15、报考监理工程师的条件有__。
A．从事工程建设工作B．具有一定的专业学历C．取得高级职称D．具有一定管理经验E．具有一定年限有工程实践经验16、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是清偿。
A：按抵押物登记的先后顺序B：按债权比例C：按合同生效顺序D：按债权的价款多少顺序E：抵押物已登记的先于未登记的17、质量管理体系的特征，包括下列。
A：符合性B：系统性C：全面有效性D：准则性E：短暂受控18、《建没工程施工合同(示范文本)》中规定的固定价格合同__。
A．是在约定的风险范围内价款不冉调整的合同B．是绝对不可调整合同价款的一种计价方式C．是约定范围内的风险由承包人承担D．包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同E．无需约定风险范围19、下列关于争端裁决委员会的说法正确的是__。
A．其性质属于个人委托，具有强制性和法律效力的行为B．保证公正处理合同争议是其最基本义务C．委员会到现场考察和处理合同争议的时间按日酬金计算D．离开现场时，不必向业主和承包商提交考察报告E．付给委员会的酬金应由业主承担20、质量问题处理完毕，监理工程师写出的质量问题处理报告应报__存档。
A．建设行政主管部门B．工程质量监督机构C．建设单位D．设计单位E．监理单位21、工程质量事故处理完成后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上，应进行验收。