建设工程合同合同管理试题

合集下载

建设工程合同管理试题大题

建设工程合同管理试题大题
一、案例分析题
某建筑工程公司与甲方签订了一项建设工程施工合同，合同规定了工程的范围、质量要求、工期以及相应的违约责任等。

在施工过程中，由于设计变更导致原计划的部分材料无法使用，需要更换新的材料。

新材料的供应周期较长，可能会对整个项目的进度造成影响。

问题：
1. 在这种情况下，建筑公司应该采取哪些措施来保证工程进度？
2. 如果因材料延迟导致工程延期，建筑公司是否需要承担违约责任？请说明理由。

3. 如何通过合同管理预防此类问题的发生？
二、论述题
阐述建设工程合同管理的重要性，并结合实例说明在合同管理过程中应如何处理合同争议。

三、应用题
假设你是某建筑公司的合同管理专员，公司即将与乙方签订一份建设工程合同。

该工程涉
及多个子项目，每个子项目都有不同的施工队伍参与。

你需要制定一个合同管理计划，以
确保项目的顺利进行。

问题：
1. 你将如何组织和管理各个施工队伍，确保他们能够按照合同要求履行职责？
2. 如果其中一个子项目出现延误，你将如何协调资源，以最小化对整体项目的影响？
3. 描述一种有效的合同管理流程，以确保所有参与方都能及时了解合同变更和更新。

四、判断题
阅读以下情景，判断其中的做法是否正确，并说明理由。

情景：在一次大型工程建设中，项目经理发现原定的设计方案存在潜在的安全隐患。

为了
不影响工期，他决定不经过甲方同意，直接采用了另一种他认为更安全的设计方案。

五、简答题
1. 简述建设工程合同的主要类型及其特点。

2. 描述在合同执行过程中，如何处理额外工程量的确认和计价。

《建设工程合同管理》题库

《建设工程合同管理》题库
一、选择题
1. 建设工程合同中，当事人应当遵循以下哪项基本原则？
A. 公平原则
. 诚信原则
C. 平等原则
D. 自愿原则
答案：
2. 根据我国《民法典》，下列哪个不是构成有效合同的必要条件？
A. 合法的目的
. 明确的标的
C. 双方真实意愿表示
D. 合理的价格
答案：D
二、判断题
1. 在建设工程合同中，若因不可抗力导致一方不能履行合同，则该方必须承担违约责任。

（错）
2. 合同变更或解除应当得到双方当事人的一致同意，并依法办理相关手续。

（对）
三、简答题
1. 请简述建设工程合同的主要条款通常包括哪些内容？
答案：建设工程合同的主要条款通常包括：合同双方的名称和住所、建设地点、建设规模和标准、工程质量、工期、合同价款及支付方式、违约责任等。

2. 如何处理建设工程合同中的索赔问题？
答案：处理建设工程合同中的索赔问题时，首先应明确索赔的原因和依据，然后按照合同约定或相关法律法规的规定进行协商解决。

如果无法协商一致，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

四、案例分析题
某建筑工程公司与开发商签订了一份建设工程施工合同，但在施工过程中，由于开发商提供的施工图纸存在严重错误，导致工程延期。

请问，在这种情况下，建筑工程公司应该如何维护自己的权益？
参考答案：建筑工程公司首先应与开发商进行沟通，指出图纸错误并要求其纠正。

如果开发商不配合，公司可以根据合同条款和《民法典》的有关规定，要求开发商承担因图纸错误导致的延期责任，并根据实际情况索赔工期延误损失。

如协商不成，可通过法律途径解决。

监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)

监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。

A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。

A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。

A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。

A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。

施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。

承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。

承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。

A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。

A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。

建设工程合同管理试题6篇

建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中，下列哪种合同形式是最常见的？A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中，承包商应当对下列哪些事情负责？A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中，合同管理人员的主要职责是？A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险？A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中，下列哪项属于合同的付款方式？A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中，合同管理的目的是_________ 。

2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。

3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。

4. 建设工程合同中，合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。

5. 建设工程合同管理中，预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。

三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。

2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。

3. 在建设工程合同管理中，项目风险管理的重要性是怎样的？4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。

四、综合题1. 请结合实际案例，分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。

2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案，包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。

以上是建设工程合同管理试题，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。

祝大家顺利通过考试！篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。

《建设工程合同管理》综合习题(单选、多选、简答、案例分析)

一、单选题1．合同法律关系的客体是指（ D ）。

A.合同的当事人B.合同双方的权利C.合同双方的义务D.合同的标的2．债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为（ C）。

A.保证B.抵押C.质押D.留置3．当事人将财或物作为担保而不需转移对方的是（B ）。

A.定金B.抵押C.质押D.保证4．担保合同是属于（B ）。

A.主合同B.从合同C.分包合同D. 无偿合同5．我国《民法通则》规定，在诉讼时效期间的最后六个月内，由于（C ），阻碍时效进行，诉讼时效中止。

A.提起诉讼B.当事人一方提出权利要求C.出现不可抗力事件 D 义务人同意履行6．根据被代理人的委托授权而产生的代理权被称为（B ）。

A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务性代理7．法人的行为能力与其权利能力（C ）。

A.同时产生，不同时消灭B.不同时产生，同时消灭C.同时产生，同时消灭D.不同时产生，不同时消灭8．我国《民法通则》规定，委托书授权不明的，（B ）。

A.被代理应当向第三人承担民事责任，代理人不负责任B.被代理应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任C.代理人应当向第三人承担民事责任，被代理人不负责任D.代理人应当向第三人承担民事责任，被代理人负连带责任9．我国《民法通则》规定（C ）属于短期诉讼时效。

A.货物购买合同争议B.侵犯专利权C.延付或者拒付租金D.经济合同争议10、甲欠乙1万元到期未还，2003年4月，甲得知乙准备起诉索款，便将自己价值3万元的全部财物以1万元卖给了知悉其欠乙款未还的丙，约定付款期限为2004年底。

乙于2003年5月得知这一情况，于2004年7月决定向法院提起诉讼。

乙提出的下列哪一项诉讼请求能够得到法院支持？（A）A、请求宣告甲与丙的行为无效B、请求法院撤销甲与丙的行为C、请求以自己的名义行使甲对丙的1万元债权D、请求丙承担侵权责任11、甲公司于6月5日以传真方式向乙公司求购一台机床，要求“立即回复”。

2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案

2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。

A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承（江南博哥）担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。

对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。

固定总价合同中也可约定，在工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下可以对合同价格进行调整。

固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划，施工期较短、价格波动不大的项目。

综上，ABD适用于固定总价合同。

单价合同特点是单价优先，多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况，发包单位可以在设计工作尚未完成、工程量清单尚未确定、工作内容无需完整详尽约定的情况下就开始施工招标，投标人只需对所列工程内容报出单价，从而缩短招标投标时间，利于尽早开工。

1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。

A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。

对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。

建设工程合同与合同管理试题

建设工程合同与合同管理试题一、单项选择题1、公开招标是指（）。

A．招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C．发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为D．有限招标2、招标人与中标人应当自中标通知发出之日（）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.40天B.30天C.50天D.20天3、按照承包工程计价方式分类不包括（）。

A．总价合同B．单价合同C．成本加酬金合同D．预算合同4、下列不是合同价款应规定的内容的是（）。

A．计算方式B．结算方式C．价款的支付期限D．价款支付日期5、建设工程总承包合同的履行不包括（）。

A．合同应明确双方责任B．建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行C．总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包D．建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可6、建设工程项目一般应采用（）。

A．公开招标方式B．邀请招标C．有限招标D．其他组织招标7、资格预审程序中应首先进行（）。

A．资格预审资料分析B．发出资格预审通知书C．发布资格预审通告D．发售资格预审文件8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（），并标明排列顺序。

A．l－2人B．l－3人C．1－4人D．1－5人9、招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

A．2 B．3C．5 D．610、建设工程合同的最基本要素是（）。

A．标的B．承包人和发包人C．时间D．地点11、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（）。

A．总价合同B．单价合同C．成本加酬金合同D．邀请合同12、下列不属于工程合同的付款阶段的是（）。

A．预付款B．工程进度款C．退还保留金D．价格调整条款13、下列不属于完善合同条件问题的是（）。

建设工程合同管理题库

建设工程合同管理题库
一、选择题
1. 建设工程合同中，以下哪项不是合同双方必须遵守的原则？
A. 公平原则
. 诚实信用原则
C. 等价有偿原则
D. 损害填补原则
2. 关于建设工程合同的履行，以下说法正确的是：
A. 承包方可以随意变更合同约定的工程质量标准
. 发包方有权随时终止合同，不需承担任何责任
C. 因不可抗力导致不能履行合同时，应及时通知对方
D. 工程延期的责任一律由承包方承担
二、判断题
1. 在建设工程合同中，若发生争议，双方应首先通过协商解决。

2. 合同中的违约责任条款，只有在一方实际发生违约时才具有约束力。

三、简答题
1. 请简述建设工程合同中变更工作程序的基本步骤。

2. 描述在建设工程项目中，如何有效进行风险管理和控制。

四、案例分析题
某建筑工程项目在施工过程中遭遇不可预见的地质条件变化，导致原计划的工期延长，成本增加。

请根据合同管理的相关法律知识，分析在此情况下，发包方和承包方应如何合理分担额外成本，并说明理由。

五、论述题
1. 论述在建设工程合同中，如何平衡发包方与承包方的利益关系。

2. 探讨在当前的法律环境下，如何提高建设工程合同管理的有效性。

通过上述题库范本的学习和思考，可以帮助从业者更好地掌握建设工程合同管理的核心要点，提高解决实际问题的能力。

无论是从事建筑工程管理的专业人员，还是相关法律服务的提供者，都可以通过这种形式的训练来强化自己的专业知识和实践技能。

建设工程合同管理试题

建设工程合同管理试题
1. 单项选择题
下列哪项不是建设工程合同的基本特征？
A. 标的物为工程建设项目
. 合同金额通常较大
C. 履行期限较短
D. 涉及多方主体
2. 判断题
建设工程合同一旦签订，任何一方都不得擅自变更或解除合同。

（错）
3. 简答题
简述建设工程合同管理的重要性，并举例说明。

4. 案例分析题
某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同，合同约定了工程的范围、质量标准、工期和合同价款。

在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，双方协商一致决定调整合同价款。

请分析此情况下合同管理的要点。

5. 多项选择题
在建设工程合同管理中，以下哪些行为可能导致合同纠纷？（多选）
A. 未按约定支付工程款
. 工程质量不符合约定标准
C. 未经同意擅自变更工程设计
D. 未按时提交竣工资料
6. 论述题
论述如何在建设工程合同管理中有效预防和解决合同纠纷。

7. 应用题
假设你是某建筑公司的合同管理人员，你所在的公司即将与一家房地产开发商签订一份建筑施工合同。

请列出你在合同签订前需要准备的工作清单，并解释每项工作的意义。

8. 填空题
在建设工程合同中，通常将__________作为合同的标的物，而合同的主要内容包括工程的范围、质量要求、工期、合同价款以及__________等。

9. 实务操作题
根据给定的建设工程合同条款，分析该合同可能存在的风险点，并提出相应的风险控制措施。

10. 综合题
某工程项目在实施过程中出现了延期交付的情况，作为承包方的合同管理人员，你应该如何与发包方沟通，以减少可能产生的违约责任？。

《建设工程合同管理》习题及答案解析

《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。

（ )A、是B、否2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。

( )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格（ )A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还。

（ )A、是B、否5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了（ )A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15％,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理.( ）A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。

（）A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率（ )来源：学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。

（ )A、是B、否10、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( )A、是B、否11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员（ )A、是B、否转自学易网 www。

12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险.( )A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人( )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率（）A、是B、否15、《合同法》规定:承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。

( ）A、是B、否16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人（ )A、是B、否17、招标是要约，投标是承诺。

( )A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更。

( )A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同。

（）A、是B、否20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( ）A、是来源：学易网B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险"的目的是为了（）。

建设工程合同管理题目

《建设工程合同管理》练习题一、单项选择题1、施工单位的合同管理要从（A )开始。

A、编制投标文件B、收到中标通知书C、取得施工许可证D、开工之日2、对于合同工期短且工程合同总价较低的工程,可采用（C )合同。

A、成本加酬金合同B、固定单价C、固定总价D、可调单价3、在下列合同文件中，（ A ）具有优先的解释效力。

A、工程洽商协议书B、施工合同通用条款C、图纸D、施工合同专用条款4、根据我国《施工合同文本》规定,对于具体工程的一些特殊问题，可通过( B ）约定承发包双方的权利和义务。

A、通用条款B、专用条款C、监理合同D、协议书5、在工程施工中由于（ B ）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任.A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化6、承包人在索赔意向通知提交后的( B ）天内递交正式的索赔报告。

A、14 B。

、28 C。

、7 D、567、某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用( D ）合同。

A、可调价的总价B、不可调价的总价C、单价 D.成本加酬金8、某建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当（ D ）。

A、认定合同有效B、认定合同无效C。

、认定合同成立D、认定合同不成立9、以下不具有签订合同资格的是（ B ）A、总公司B、总公司的经营处C、母公司D、子公司10、质量缺陷责任期最长不超过（ D ）。

A、6个月B、12个月C、1年D、2年二、多项选择题1、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于( BDE )造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。

A、承包人未能及时调配施工机械B、发生不可抗力C、雨季天数增多D、工程量变化和设计变更E、一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时2、在安全施工方面，( AE ）等应当由发包人承担。

A、安全防护措施费用B、提出安全防护措施C、实施安全措施D、因承包人措施不力造成的事故责任E、因发包人原因导致的安全事故责任3、施工过程中,工程师根据工程的需要，可以就（ABD )情况发布变更指令。

建设工程合同管理试卷5篇

建设工程合同管理试卷5篇篇1一、单项选择题（共XX题，每题XX分，共XX分）（在此部分插入关于建设工程的单选题目及其答案）二、多项选择题（共XX题，每题XX分，共XX分）（在此部分插入关于建设工程的多选题目及其答案）三、简答题（共XX题，每题XX分，共XX分）请简要回答下列关于建设工程合同管理的问题。

1. 简述建设工程施工合同的主要内容。

答：建设工程施工合同是明确建设单位与施工单位之间权利和义务的协议。

其主要内容包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价、合同价格形式、项目经理、合同文件组成、承诺与确认、双方权利和义务、施工组织设计和工期顺延、质量与检验等条款。

2. 简述合同变更的处理程序。

答：合同变更的处理程序包括：提出变更申请，经过双方协商并达成一致意见后，签订书面变更协议。

变更协议应明确变更的内容、范围、实施细节和变更后的合同价格等事项。

双方应按照变更协议履行各自的义务。

四、案例题（共XX题，每题XX分，共XX分）请结合实际情况分析下列案例中的法律问题。

案例：某建筑公司承建了一栋商业大楼的建设工程，并与业主签订了施工合同。

在施工过程中，由于业主提供的施工图纸存在设计缺陷，导致施工进度受到影响。

建筑公司多次与业主沟通并要求修改图纸，但业主一直未能及时回应。

导致建筑公司无法按时完成工程并交付使用。

请问在此案例中，建筑公司可以采取哪些措施来维护自己的合法权益？并简述相关法律依据。

答：在此案例中，建筑公司可以采取以下措施来维护自己的合法权益：首先，建筑公司可以与业主协商解决，要求业主及时修改图纸并顺延工期；其次，如果协商无果，建筑公司可以依据合同约定向业主发出索赔通知，要求业主承担因图纸设计缺陷导致的损失；最后，如果业主仍然不积极解决问题，建筑公司可以寻求法律途径解决纠纷。

相关法律依据包括《合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规中关于合同变更、履行和纠纷解决的规定。

五、论述题（共XX题，共XX分）请结合实践论述下列主题：建设工程合同管理的重要性及其在现代企业管理中的地位和作用。

建设工程合同管理考试题及答案

建设工程合同管理考试试题及答案篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。

A:该施工企业B:该外地的分公司C:项目经理部D:项目经理答案:A解析:参见教材P4法人资格2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。

A:经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证B:法律规定强制实施合同鉴定C:合同鉴定的效力不限于我国国内D:合同鉴定由工商行政管理机关作出答案:D解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别3、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。

合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。

采购方暂停支付设备货款的行为行使的是（）。

A:同时履行抗辩权B:后履行抗辩权C:不安抗辩权D：先诉抗辩权答案:C解析:参见教材P39 实行先履行抗辩权的情形之（1 ）经营状况严重恶化。

4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是（）。

A:和解B:民间调解C:行政调解D:诉讼答案:D解析:参见教材P47 倒数第1行5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。

该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。

后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。

A、B银行债权的分配数额应为（）。

A:A银行1000万元，B银行XX万元B:A银行1800万元，B银行1200万元C:A , B银行各项工作1500万元D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A解析:参见教材P11 抵押物登记的先于未登记的受偿6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。

A:留置担保B:保证担保C:抵押担保D:质押担保答案:B解析:参见教材P12 施工投标保证7、要约与要约邀请的共同特征是（）。

A:内容具体明确B：具备合同的一般条款C:明示订立合同的意思表示D:对行为人具有约束力答案:C解析:参见教材P27 要约和要约邀请的概念8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是（）。

建筑工程合同管理题库及答案

建筑工程合同管理题库及答案建筑工程合同管理是指在建筑工程项目中，通过合同的形式，对工程建设过程中的各个环节进行规范和控制，以达到保障工程建设目标实现的目的。

以下是一份建筑工程合同管理题库及答案，供大家参考学习。

一、单选题1. 建筑工程合同管理的目的是（）。

A. 确保工程质量B. 控制工程成本C. 保障工程建设目标的实现D. 提高工程建设效率答案：C2. 下列不属于建筑工程合同管理的内容的是（）。

A. 合同的签订与履行B. 工程变更管理C. 工程结算管理D. 工程建设过程中的监督与管理答案：D3. 在建筑工程合同中，发包人应按照合同约定，向承包人支付工程款。

工程款支付的方式一般有（）。

A. 按工程进度支付B. 按月支付C. 按工程质量支付D. 一次性支付答案：AB4. 下列关于建筑工程合同履行期限的说法，正确的是（）。

A. 履行期限是指承包人完成工程建设任务的期限B. 履行期限可以由双方协商确定，也可以在合同中约定C. 履行期限是指发包人支付工程款的期限D. 履行期限是指承包人向发包人交付工程成果的期限答案：A5. 建筑工程合同中，承包人应按照合同约定，完成工程建设任务。

下列关于承包人义务的说法，正确的是（）。

A. 承包人应按照发包人的要求，选用合格的材料和设备B. 承包人应自费办理工程建设所需的各种手续和证件C. 承包人应承担工程建设的全部风险和责任D. 承包人应按照合同约定的时间，完成工程建设任务答案：D二、判断题1. 建筑工程合同管理的核心是合同的签订与履行。

（）答案：正确2. 建筑工程合同中，发包人应承担工程建设的全部风险和责任。

（）答案：错误3. 建筑工程合同的履行期限是指承包人完成工程建设任务的期限。

（）答案：正确4. 建筑工程合同中，承包人可以选择不符合合同要求的材料和设备进行工程建设。

（）答案：错误5. 建筑工程合同管理的目的在于确保工程质量、控制工程成本和提高工程建设效率。

（）答案：错误三、案例分析题某建筑工程合同约定，承包人应按照发包人的要求，完成一座办公楼的建设任务。

建设工程合同管理试题

《建设工程合同管理》试题一、单项选择题1.由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同的情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，（ C ）。

A、不在承担其他赔偿责任B、返还设计合同规定的定金C、免受直接损失部分的设计费D、双倍返还设计合同规定的定金2.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。

按照设计范本的规定，设计人应（ D ）。

A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%3.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（ D ）。

A、在合同协议书内应明确注明开工日期B、在合同协议书内应明确注明竣工日期C、在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数D、招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数4. 发包人按照合同约定采购门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库报关员负责保管，施工使用时发现部分门窗损坏，则应由（ A ）A、发包人承担损失责任B、保管员负责赔偿损失C、承包人负责赔偿损失D、发包人和承包人各承担损失的50%5.不属于委托监理合同监理人义务的内同是（ B ）。

A、在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作B、负责建设工程外部协调工作C、按合同约定派驻人员D、不得泄露申明的秘密6. 由于承包商的原因是监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于( B )A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作7. 设计合同正常履行情况下，应在（ D ）时终止合同A、提交设计文件B、设计文件通过审批C、设计人向施工单位完成设计文件D、工程施工完成竣工验收8. 在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺的处理是（ A ）。

A、如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用B、如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用C、若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用D、若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用9. 监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由（ D ）A、监理单位自费收集B、向委托人付费索取C、向设计单位付费索取D、委托人免费提供10. FIDIC施工合同条件规定，用从（ D ）之日止的持续时间与合同工期比较，判定承包商的施工时提前还是延误竣工A、合同签字日起至颁发接收证书B、合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工之日C、开工令要求的开工日起至颁发接收证书D、开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工之日11. 钢材采购合同现场交货时发现，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应（ A ）A、按订购数量及时支付货款B、按实际交货数量及时支付货款C、待供货方补齐短少的数量后在支付D、按订购数量支付，供货方受到货款后补足数量12. 业主接收了承包商提出的对原设计的变更建议。

建设工程合同管理试题及答案

建设工程合同管理
单选题：
1、从建设单位考虑，搞好合同管理，必须从 (A)开始
A.招标文件的编制
B.投标文件的编制
C.工程开工
D.工程验收
2、固定单价合同属于(C )
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.成本加酬金合同
3、可调单价合同属于(B)
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.固定价合同
4、总价合同对业主的风险表现为（A）
A.承担工程变更引起的价格变动
B.承担管理、技术、价格变动等大部分风险
C.主要承担工程量清单缺项、描述不清
D.承担报价不准的风险
多选题:
5、工程项目合同管理应用的范围包括:（ABCD）
A.投资决策阶段
B.项目设计阶段
C.项目施工阶段
D.后期运营阶段
6、确定招标范围时的注意点包括(ABCD)
A.确定招标范围时必须考虑各承包范围内的工作协调，避免各承包范围承包商之间的相互干扰
B.各招标范围要求描述清楚
C.不同招标承包范围界面划分清楚
D.做好上下工序或相邻承发包商之间工作界面的质量、成本、工期和安全责任划分
7、风险分担的基本原则(ABCD )
A.风险分配给容易控制的一方
B.谁承担风险责任更经济、方便、更合理就由谁来承担
C.对于难以预计的风险应该由业主承担
D.符合工程惯例的要求
判断题:
8、主要合同条款约定应清楚对
9、本项目的工程设计费已包括项目施工过程中的设计服务费和项目变更等任何原因发生的施工图修改产生的费用，发包人不再另行支付对
10.合同当事人主体合格，是合同得以有效成立的前提条件之一对。

建设工程合同管理题库含答案解析

第一章建设工程合同管理概述一、单项选择题1、依法加强（）管理，可以保障建筑市场的资金、材料、技术、信息、劳动力的管理，保障建筑市场有序进行。

A、工程质量B、工程投资C、工程进度D、建设工程合同2、我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革制度中，核心内容是（）。

A、招标投标制B、合同管理制C、工程监理制D、项目法人负责制3、计划经济主要是依靠（）来规范财产流转关系。

A、行政手段B、合同C、诚信D、道德4、在市场经济条件下，主要是依据（）规范当事人的交易行为。

A、行政手段B、合同C、诚信D、道德5、下列关于建设工程合同管理的目标，描述不正确的是（）。

A、计划经济主要是依靠行政手段来规范财产流转关系B、完善建筑市场，必须有规范的建设工程合同管理制度C、市场经济条件下，主要是依靠行政手段来规范当事人的交易行为D、合同的内容是实施建设工程行为的主要依据6、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。

A、项目法人责任制B、招标投标制C、工程监理制D、合同管理制7、建设工程合同要求合同主体一般是法人，体现了（）。

A、合同主体的严格性B、合同标的的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的严格性8、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具备相应的承包资质，是由建设工程合同（）决定的。

A、合同主体的严格性B、合同标的的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的严格性9、建设工程的结构复杂、体积大、建筑材料类型多，体现了建设工程合同的（）。

A、严格性B、特殊性C、履行期限长期性D、计划和程序的严格性10、由于工程建设对国家的经济发展、公民的生活和工作都有重大影响，因此要求合同具有（）。

A、严格性B、标的特殊性C、履行长期性D、计划和程序的严格性11、某工程在施工过程中遇到百年不遇的暴雨，导致施工无法进行，使得工期延长了1个月，这是由（）决定的。

建设工程合同合同管理试题

建设工程合同管理试题一、单项选择题1、公开招标是指（ B ）。

A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为D.有限招标2、招标人与中标人应当自中标通知发出之日（ B ）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.40天B.30天C.50天D.20天3、按照承包工程计价方式分类不包括（ D ）。

A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.预算合同4、下列不是合同价款应规定的内容的是（ D ）。

A.计算方式B.结算方式C.价款的支付期限D.价款支付日期5、建设工程总承包合同的履行不包括（ A ）。

A.合同应明确双方责任B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可6、建设工程项目一般应采用（ A ）。

A.公开招标方式B.邀请招标C.有限招标D.其他组织招标7、资格预审程序中应首先进行（ C ）。

A.资格预审资料分析B.发出资格预审通知书C.发布资格预审通告D.发售资格预审文件8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（ B ），并标明排列顺序。

A.l－2人B.l－3人C.1－4人D.1－5人9、招标人与中标人签订合同后（ C ）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

A.2B.3C.5D.610、建设工程合同的最基本要素是（ A ）。

A.标的B.承包人和发包人C.时间D.地点11、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（ D ）。

A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.邀请合同12、下列不属于工程合同的付款阶段的是（ D ）。