最新建设工程合同管理试题及答案
2024版建设工程合同管理题库

2024版建设工程合同管理题库合同目录第一章:合同概述1.1 合同定义与法律性质1.2 合同的基本原则1.3 合同的法律效力第二章:合同主体2.1 甲方资格与责任2.2 乙方资格与责任2.3 合同主体的权利与义务第三章:合同标的3.1 工程概况与范围3.2 工程质量要求3.3 工程验收标准第四章:合同价款与支付4.1 合同价款的确定4.2 支付方式与进度4.3 价款调整机制第五章:工程进度管理5.1 工程进度计划5.2 进度监控与调整5.3 进度延误的处理第六章:工程质量与安全管理6.1 质量管理体系6.2 安全生产责任6.3 质量与安全事故处理第七章:合同变更与解除7.1 合同变更的条件与程序7.2 合同解除的条件7.3 变更与解除的法律后果第八章:违约责任8.1 违约行为的认定8.2 违约责任的承担8.3 赔偿范围与计算方法第九章:争议解决9.1 争议解决机制9.2 协商与调解9.3 仲裁与诉讼第十章:合同的生效、履行与终止10.1 合同的生效条件10.2 合同履行的监督10.3 合同的终止条件第十一章:不可抗力与免责条款11.1 不可抗力的定义与影响11.2 免责条款的适用11.3 不可抗力发生时的通知与处理第十二章:合同的附则12.1 合同的解释权12.2 补充协议的效力12.3 其他约定事项第十三章:签字栏13.1 甲方签字13.2 乙方签字13.3 签订日期13.4 签订地点合同编号______第一章:合同概述1.1 合同定义与法律性质本合同是指甲乙双方就建设工程项目达成的具有法律约束力的协议。
1.2 合同的基本原则合同的订立、履行、变更、解除和终止均应遵循公平、公正、诚实信用的原则。
1.3 合同的法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效,对双方具有法律约束力。
第二章:合同主体2.1 甲方资格与责任甲方应是具备相应资质的法人或其他组织,对工程进度、质量等承担监督责任。
2.2 乙方资格与责任乙方应具备承接本工程所需的资质,并承担工程实施、质量保证等责任。
建设工程合同法规习题和答案

建设工程合同法规习题和答案一、单项选择题1. 下列关于建设工程合同的说法,正确的是()。
A. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的,由承包人完成工程建设任务的合同B. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的,由承包人完成工程建设任务的合同C. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的,由承包人完成工程建设任务的合同D. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的,由承包人完成工程建设任务的合同答案:A2. 下列关于建设工程合同的要约和承诺的说法,正确的是()。
A. 发包人向承包人发出的要约是指承包人完成工程建设任务的承诺B. 承包人向发包人发出的要约是指承包人完成工程建设任务的承诺C. 发包人向承包人发出的承诺是指承包人完成工程建设任务的要约D. 承包人向发包人发出的承诺是指承包人完成工程建设任务的要约答案:B3. 下列关于建设工程合同的履行的说法,正确的是()。
A. 承包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务B. 发包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务C. 承包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务D. 发包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务答案:A4. 下列关于建设工程合同的解除的说法,正确的是()。
A. 承包人完成工程建设任务后,发包人解除合同的,合同解除后,承包人应当退还发包人已支付的价款B. 发包人解除合同的,合同解除后,承包人应当退还发包人已支付的价款C. 承包人完成工程建设任务后,发包人解除合同的,合同解除后,承包人应当退还发包人已支付的价款D. 发包人解除合同的,合同解除后,承包人应当退还发包人已支付的价款答案:B5. 下列关于建设工程合同违约责任的说法,正确的是()。
A. 承包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的,应当支付违约金B. 发包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的,应当支付违约金C. 承包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的,发包人可以解除合同D. 发包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的,承包人可以解除合同答案:C二、多项选择题1. 下列属于建设工程合同的特征的有()。
建设工程合同管理试题6篇

建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中,下列哪种合同形式是最常见的?A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中,承包商应当对下列哪些事情负责?A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中,合同管理人员的主要职责是?A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险?A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中,下列哪项属于合同的付款方式?A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中,合同管理的目的是_________ 。
2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。
3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。
4. 建设工程合同中,合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。
5. 建设工程合同管理中,预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。
三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。
2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。
3. 在建设工程合同管理中,项目风险管理的重要性是怎样的?4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。
四、综合题1. 请结合实际案例,分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。
2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案,包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。
以上是建设工程合同管理试题,希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。
祝大家顺利通过考试!篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案

2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式,与固定总价合同相比,可变单价合同适用的条件是()。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承(江南博哥)担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案:C参考解析:采用固定总价合同,承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险,如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等,因此,承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言,在合同签订时就可以基本确定项目总投资额,有利于投资控制;通过把风险分配给承包商,业主承担的风险较小。
固定总价合同中也可约定,在工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下可以对合同价格进行调整。
固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确,工程设计图纸完整详细,承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划,施工期较短、价格波动不大的项目。
综上,ABD适用于固定总价合同。
单价合同特点是单价优先,多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况,发包单位可以在设计工作尚未完成、工程量清单尚未确定、工作内容无需完整详尽约定的情况下就开始施工招标,投标人只需对所列工程内容报出单价,从而缩短招标投标时间,利于尽早开工。
1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式,与固定总价合同相比,可变单价合同适用的条件是()。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案:C参考解析:采用固定总价合同,承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险,如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等,因此,承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言,在合同签订时就可以基本确定项目总投资额,有利于投资控制;通过把风险分配给承包商,业主承担的风险较小。
建设工程合同管理习题及解析

⼀、单项选择题 1.建设⼯程勘察合同法律关系的客体是指( B )。
A.物B.⾏为C.智⼒成果D.财产 2.保证⽅式没有约定或约定不明确的,按( B )承担保证责任。
A.保证B.连带责任保证C.违约D.合同 3.下列⼜称为不安抗辩权的是( B )。
A.同时履⾏抗辩权 B.先履⾏抗辩权 C.后履⾏抗辩权 D.不履⾏抗辩权 4.下列各项中,叙述正确的⼀项是(A )。
A.清偿仅限于债务⼈ B.抵消可以附条件,但不可以附期限 C.清偿的标的物必须是合同规定的标的物 D.合同的协商解除,必然导致合同的解除,⽽合同约定解除权的解除不⼀定 5.按照FIDIC《施⼯合同条件》规定,由于⼯程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度,承包商遵照⼯程师的指⽰对进度计划进⾏修改,所发⽣的费⽤由( C )。
A.业主额外⽀付B.⼯程师承担C.承包商⾃⾏承担D.业主与承包商协商补偿 6.施⼯中需要使⽤专利技术及特殊⼯艺时,按照施⼯合同⽰范⽂本的规定,如果是(A )。
A.发包⼈要求使⽤,由发包⼈办理相应⼿续,发包⼈承担相应费⽤ B.发包⼈要求使⽤,由承包⼈办理相应⼿续,发包⼈承担相应费⽤ C.承包⼈提出使⽤,由发包⼈办理相应⼿续,承包⼈承担相应费⽤ D.承包⼈提出使⽤,由承包⼈办理相应⼿续,发包⼈承担相应费⽤ 7.在签订施⼯合同时,要同时约定保修条款。
防⽔⼯程的保修期限应不低于( C )。
A.1年B.2年C.5年D.⼯程设计年限 8.FIDIC合同条件规定,( B )之后,⼯程师就⽆权再指⽰承包商进⾏任何施⼯⼯作。
A.颁发⼯程移交证书B.履约证书C.签发最终⽀付证书D.承包商提交结清单 9.业主的索赔主要根据( A )提出。
A.施⼯质量缺陷B.设计变更C.⼯程量减少D.施⼯进度计划修改 10.⼯程师确认增加的⼯程变更价款作为追加合同价款,此价款( A )。
A.竣⼯后⼀次⽀付B.与⼯程进度款同期⽀付C.确认后⼀次⽀付D.提前⽀付 ⼆、多项选择题 11.下列属于发包⼈的违约责任的是( AB )。
工程建设合同管理期末复习题(含答案)

工程建设合同管理期末复习题(含答案)一、填空题1. 工程建设合同是指()之间为完成一定的工程建设任务,明确相互权利义务关系的协议。
答案:发包人与承包人2. 工程建设合同按照承包的内容和方式不同,可以分为()、()和()。
答案:施工合同、设计合同、监理合同3. 工程建设合同管理的目的是确保()、()和()的实现。
答案:合同目标、合同履行、合同变更4. 工程建设合同的主要内容包括()、()、()和()。
答案:工程范围、工程价款、工程进度、工程质量二、选择题1. 以下哪种合同属于工程建设合同?()A. 买卖合同B. 借款合同C. 施工合同D. 劳动合同答案:C2. 工程建设合同管理的核心是()。
A. 合同签订B. 合同履行C. 合同变更D. 合同解除答案:B3. 在工程建设合同中,以下哪项属于发包人的义务?()A. 提供施工图纸B. 按约定支付工程款C. 负责工程监理D. 负责工程验收答案:B4. 以下哪种情况下,合同可以解除?()A. 当事人双方协商一致B. 一方当事人违约C. 因不可抗力导致合同无法履行D. 一方当事人死亡答案:A三、判断题1. 工程建设合同管理只涉及合同签订和履行两个阶段。
()答案:错误2. 在工程建设合同中,发包人有权对承包人的施工过程进行监督。
()答案:正确3. 合同变更必须经过当事人双方协商一致,并书面确认。
()答案:正确4. 工程建设合同纠纷的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。
()答案:正确四、简答题1. 简述工程建设合同管理的重要性。
答案:工程建设合同管理的重要性主要体现在以下几个方面:(1)确保合同目标的实现,维护当事人双方的合法权益。
(2)规范工程建设活动,提高工程建设质量。
(3)预防合同纠纷,降低合同风险。
(4)提高工程建设合同的履行效率。
2. 简述工程建设合同履行过程中应注意的问题。
答案:工程建设合同履行过程中应注意以下问题:(1)严格按照合同约定履行义务。
(2)加强合同履行过程中的沟通与协调。
建设工程合同管理试题及答案

建设工程合同管理试题及答案第一篇:建设工程合同管理试题及答案建设工程合同管理考核题1203批次前老平台学生,该门课程不用现场笔试考试(网上预约考试时间为虚设),请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上,于规定时间内交到学习中心,哈站交到班主任处。
未预约的学生提交的内容作废处理,预约后不按规定时间提交按旷考处理。
(答题纸附在第二页,所有答案必须写在答题纸上,标清题号)一、单选题(共30题,每题2分,共60分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.一个买卖合同执行的是政府定价,2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元,合同规定2000年4月1日交货,违约金为每千克10元,交货后10日内付款,但卖方直至2000年4月1日交货,而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元,买方直至2000年6月1日才付款,买方应当按照每千克(D)元向卖方付款。
A.100B.110C.120D.1302.对于合同当事人而言,所在国爆发罢工是一种(D)。
A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件3.合同法律关系(A),是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体B.客体C.内容D.事实4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由(B)承担。
A.乙项目经理B.甲施工企业C.建设单位D.具体施工人员5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是(B)。
A.法律关系主体B.法律事实C.法律关系客体D.法律关系内容6.在施工合同中,(D)是承包人的义务。
A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程现场D.工程施工期内对施工现场的照管负责7.承包人在索赔意向通知提交后的(B)天内递交正式的索赔报告。
A.14B.28第 1 页(共 7 页)C.7D.568.设备安装完毕进行试车检验的结果表明,由于工程设计原因未能满足验收要求。
承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。
2022年11月监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】

2022年11月监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题(共50题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.不同合同计价方式下承包商的风险不同,承包商的合同风险从大到小排序正确的是()。
A.总价合同—可变单价合同—固定单价合同—成本加酬金合同B.总价合同—固定单价合同—可变单价合同—成本加酬金合同C.成本加酬金合同—可变单价合同—总价合同—固定单价合同D.成本加酬金合同—固定单价合同—可变单价合同—总价合同【答案】B【解析】不同合同计价方式下承包商的风险从大到小:总价合同(固定>可调)>单价合同(固定>可变)>成本加酬金合同。
2.与施工招标合同、材料招标合同相比,工程设计招标合同反映了合同法律关系中的()。
A.物体B.事件C.智力成果D.行为【答案】C【解析】智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果,包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。
如专利权、工程设计等,都有可能成为合同法律关系的客体。
工程设计招标合同的客体是工程设计,属于智力成果。
3.根据施工合同履约担保规定,发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是()。
A.承包人遇不可抗力使施工受阻B.中标人拒绝签订施工合同C.承包人在施工中毁约D.承包人提出不合理的索赔【答案】C【解析】履约保证的担保责任,主要是担保投标人中标后,将按照合同规定,在工程全过程,按期限按质量履行其义务。
若发生下列情况,发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿:①施工过程中,承包人中途毁约,或任意中断工程,或不按规定施工;②承包人破产,倒闭。
4.根据《招标投标法实施条例》,勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的()。
A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】A【解析】《招标投标法实施条例》及国家发展改革委员会等九部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定,招标文件要求投标人提交投标保证金的,保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%,最多不超过10万元人民币。
建设工程合同管理试卷5篇

建设工程合同管理试卷5篇篇1一、单项选择题(共XX题,每题XX分,共XX分)(在此部分插入关于建设工程的单选题目及其答案)二、多项选择题(共XX题,每题XX分,共XX分)(在此部分插入关于建设工程的多选题目及其答案)三、简答题(共XX题,每题XX分,共XX分)请简要回答下列关于建设工程合同管理的问题。
1. 简述建设工程施工合同的主要内容。
答:建设工程施工合同是明确建设单位与施工单位之间权利和义务的协议。
其主要内容包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价、合同价格形式、项目经理、合同文件组成、承诺与确认、双方权利和义务、施工组织设计和工期顺延、质量与检验等条款。
2. 简述合同变更的处理程序。
答:合同变更的处理程序包括:提出变更申请,经过双方协商并达成一致意见后,签订书面变更协议。
变更协议应明确变更的内容、范围、实施细节和变更后的合同价格等事项。
双方应按照变更协议履行各自的义务。
四、案例题(共XX题,每题XX分,共XX分)请结合实际情况分析下列案例中的法律问题。
案例:某建筑公司承建了一栋商业大楼的建设工程,并与业主签订了施工合同。
在施工过程中,由于业主提供的施工图纸存在设计缺陷,导致施工进度受到影响。
建筑公司多次与业主沟通并要求修改图纸,但业主一直未能及时回应。
导致建筑公司无法按时完成工程并交付使用。
请问在此案例中,建筑公司可以采取哪些措施来维护自己的合法权益?并简述相关法律依据。
答:在此案例中,建筑公司可以采取以下措施来维护自己的合法权益:首先,建筑公司可以与业主协商解决,要求业主及时修改图纸并顺延工期;其次,如果协商无果,建筑公司可以依据合同约定向业主发出索赔通知,要求业主承担因图纸设计缺陷导致的损失;最后,如果业主仍然不积极解决问题,建筑公司可以寻求法律途径解决纠纷。
相关法律依据包括《合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规中关于合同变更、履行和纠纷解决的规定。
五、论述题(共XX题,共XX分)请结合实践论述下列主题:建设工程合同管理的重要性及其在现代企业管理中的地位和作用。
建筑工程合同管理题库及答案

建筑工程合同管理题库及答案建筑工程合同管理是指在建筑工程项目中,通过合同的形式,对工程建设过程中的各个环节进行规范和控制,以达到保障工程建设目标实现的目的。
以下是一份建筑工程合同管理题库及答案,供大家参考学习。
一、单选题1. 建筑工程合同管理的目的是()。
A. 确保工程质量B. 控制工程成本C. 保障工程建设目标的实现D. 提高工程建设效率答案:C2. 下列不属于建筑工程合同管理的内容的是()。
A. 合同的签订与履行B. 工程变更管理C. 工程结算管理D. 工程建设过程中的监督与管理答案:D3. 在建筑工程合同中,发包人应按照合同约定,向承包人支付工程款。
工程款支付的方式一般有()。
A. 按工程进度支付B. 按月支付C. 按工程质量支付D. 一次性支付答案:AB4. 下列关于建筑工程合同履行期限的说法,正确的是()。
A. 履行期限是指承包人完成工程建设任务的期限B. 履行期限可以由双方协商确定,也可以在合同中约定C. 履行期限是指发包人支付工程款的期限D. 履行期限是指承包人向发包人交付工程成果的期限答案:A5. 建筑工程合同中,承包人应按照合同约定,完成工程建设任务。
下列关于承包人义务的说法,正确的是()。
A. 承包人应按照发包人的要求,选用合格的材料和设备B. 承包人应自费办理工程建设所需的各种手续和证件C. 承包人应承担工程建设的全部风险和责任D. 承包人应按照合同约定的时间,完成工程建设任务答案:D二、判断题1. 建筑工程合同管理的核心是合同的签订与履行。
()答案:正确2. 建筑工程合同中,发包人应承担工程建设的全部风险和责任。
()答案:错误3. 建筑工程合同的履行期限是指承包人完成工程建设任务的期限。
()答案:正确4. 建筑工程合同中,承包人可以选择不符合合同要求的材料和设备进行工程建设。
()答案:错误5. 建筑工程合同管理的目的在于确保工程质量、控制工程成本和提高工程建设效率。
()答案:错误三、案例分析题某建筑工程合同约定,承包人应按照发包人的要求,完成一座办公楼的建设任务。
建设工程合同管理试题及答案

建设工程合同管理
单选题:
1、从建设单位考虑,搞好合同管理,必须从 (A)开始
A.招标文件的编制
B.投标文件的编制
C.工程开工
D.工程验收
2、固定单价合同属于(C )
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.成本加酬金合同
3、可调单价合同属于(B)
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.固定价合同
4、总价合同对业主的风险表现为(A)
A.承担工程变更引起的价格变动
B.承担管理、技术、价格变动等大部分风险
C.主要承担工程量清单缺项、描述不清
D.承担报价不准的风险
多选题:
5、工程项目合同管理应用的范围包括:(ABCD)
A.投资决策阶段
B.项目设计阶段
C.项目施工阶段
D.后期运营阶段
6、确定招标范围时的注意点包括(ABCD)
A.确定招标范围时必须考虑各承包范围内的工作协调,避免各承包范围承包商之间的相互干扰
B.各招标范围要求描述清楚
C.不同招标承包范围界面划分清楚
D.做好上下工序或相邻承发包商之间工作界面的质量、成本、工期和安全责任划分
7、风险分担的基本原则(ABCD )
A.风险分配给容易控制的一方
B.谁承担风险责任更经济、方便、更合理就由谁来承担
C.对于难以预计的风险应该由业主承担
D.符合工程惯例的要求
判断题:
8、主要合同条款约定应清楚对
9、本项目的工程设计费已包括项目施工过程中的设计服务费和项目变更等任何原因发生的施工图修改产生的费用,发包人不再另行支付对
10.合同当事人主体合格,是合同得以有效成立的前提条件之一对。
工程合同管理试题(带答案)

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分.共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙.签订了一份工程设计合同,该合同关系的内容是指【 d 】A.拟建办公楼B.甲单位和乙单位C.甲单位与乙单位签订合同的行为D.甲单位的权利和乙单位的义务2.要式合同必须采用【】A.口头形式B.法律规定的形式C.口头或书面形式D.书面形式3.根据我国合同法的规定,以下关于合同的表述不正确的是【 b 】A.合同是当事人意思表示一致的协议B.合同的签订也可以经由当事人一方完成C.合同的当事人具有平等的民事主体资格D.合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议4.合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人,称为【 c 】A.合同变更B.合同生效C.合同转让D.合同无效5.合同的保全发生在【c 】A.合同未生效时B.合同生效期间C.合同被判定为无效后D.合同被撤销后6.根据《合同法》规定,撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是【】A.l年内B.2年内C.3年内D.4年内7.下列表述中,不属于无效合同的是【】A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益B.损害社会公共利益C.以合法形式掩盖非法目的D.乘人之危订立的合同8.建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】A.完整的施工管理资料B.完整的施工技术人员资质证件C.施工单位签署的工程质量保修书D.主要建筑材料的进场试验报告9.按照《建筑工程施工合同》的规定,工程预付款的比例是( )A.安装工程一般不超过合同价的10% B.建筑工程一般不超过合同价的10% C.建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30% D.安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30% 10.工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求,若重新检验发现工程质量不合格时,则应【】A.由承包人承担其全部费用,工期不予以顺延B.由发包人承担其全部费用,工期不予以顺延C.由承包人承担其全部费用,工期应予以顺延D.由承包人和发包人共同承担其全部费用,工期应予以顺延11.在建设工程项目中,监理单位与施工单位之间的关系是【】A.代理与被代理关系B.雇佣与被雇佣关系C.委托与被委托关系D.监理与被监理关系12.依据施工合同示范文本规定,索赔事件发生后的28天内,承包人应向工程师递交【】A.索赔意向通知B.现场同期记录C.索赔报告D.索赔证据13.下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中,说法正确的是【】A.工期不顺延,业主承担与工程有关的损失B.工期不顺延,承包商承担与工程有关的损失C.工期顺延,损失按一定比例由双方共同分担D.工期顺延,各自的损失各自承担,工程的损失由业主承担14.被工程师要求暂停施工的工程,承包人要求复工时,应书面向工程师提出复工要求,工程师应当【】A.立即给予答复B.在24小时内给予答复C.在48小时内给予答复D.提出处理意见15.根据《建设工程施工合同文本》中相关条款,关于延期开工,下列表述正确的是【】A.承包人不能按时开工,应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请B.工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人C.承包人的延期开工申请得到同意后,可延期开工,但工期不能顺延D.承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延16.FIDIC合同条件在传统上主要适用于【】A.国内工程施工B.国际工程施工C.国际和国内询价采购D.有限国际招标17.在FIDIC合同条件下,有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是【】A.总包单位B.承包商C.雇主D.设计单位18.签订保证合同的当事人应该是【】A.债权人与债务人B.保证人与被保证人C.债权人与保证人D.保证人与债务人19.在解决建设工程施工合同争议的四种方式中,实行一裁终审制的是【】A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼20.建筑工程合同信息管理具有的特点不包括【】A.准确性B.综合性C.时效性D.复杂性二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
建设工程施工合同管理试题

建设工程施工合同管理试题试题一:选择题1. 以下哪项不属于建设工程施工合同的主要内容?A. 工程概况. 工程质量要求C. 工程造价D. 设计变更流程答案解析:建设工程施工合同通常包含工程概况、工程质量要求、工程造价等关键条款,而设计变更流程通常是在合同执行过程中根据实际情况另行约定的,因此不属于合同的主要内容。
试题二:判断题2. 施工合同中的违约金条款是对双方违约行为的一种经济补偿。
正确错误答案解析:违约金条款确实是对违约行为的一种经济制裁,但它不是补偿性质的,而是惩罚性质的。
其目的是为了保证合同的严肃性和约束力,防止任意一方轻易违约。
试题三:简答题3. 请简述施工合同管理中变更管理的基本流程。
答案解析:变更管理的基本流程包括变更申请、变更评估、变更批准、变更实施和变更结算五个步骤。
由变更提出方提交书面变更申请;项目管理团队对变更的必要性和可行性进行评估;由项目负责人或合同双方共同批准变更;按照批准的变更内容进行实施;根据变更实施的结果进行结算。
试题四:案例分析题4. 某建筑工程在施工过程中,由于地质条件不符合预期,导致基础工程无法按原计划进行。
承包商提出了工程变更请求,但遭到业主拒绝。
请问在这种情况下,承包商应如何应对?答案解析:在这种情况下,承包商首先应重新评估地质条件,并与设计单位沟通,看是否可以调整设计方案来适应实际地质条件。
同时,承包商应收集相关证据,如地质勘探报告等,与业主进行沟通,说明变更的必要性。
如果业主仍然拒绝,承包商可以依据合同约定的争议解决机制,寻求第三方调解或仲裁来解决争议。
在此过程中,承包商应确保所有沟通和协商都有书面记录,以备不时之需。
建设工程合同管理题库含答案解析

第一章建设工程合同管理概述一、单项选择题1、依法加强()管理,可以保障建筑市场的资金、材料、技术、信息、劳动力的管理,保障建筑市场有序进行。
A、工程质量B、工程投资C、工程进度D、建设工程合同2、我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制,在这些改革制度中,核心内容是()。
A、招标投标制B、合同管理制C、工程监理制D、项目法人负责制3、计划经济主要是依靠()来规范财产流转关系。
A、行政手段B、合同C、诚信D、道德4、在市场经济条件下,主要是依据()规范当事人的交易行为。
A、行政手段B、合同C、诚信D、道德5、下列关于建设工程合同管理的目标,描述不正确的是()。
A、计划经济主要是依靠行政手段来规范财产流转关系B、完善建筑市场,必须有规范的建设工程合同管理制度C、市场经济条件下,主要是依靠行政手段来规范当事人的交易行为D、合同的内容是实施建设工程行为的主要依据6、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。
A、项目法人责任制B、招标投标制C、工程监理制D、合同管理制7、建设工程合同要求合同主体一般是法人,体现了()。
A、合同主体的严格性B、合同标的的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的严格性8、建设工程合同的承包人必须具备法人资格,并具备相应的承包资质,是由建设工程合同()决定的。
A、合同主体的严格性B、合同标的的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的严格性9、建设工程的结构复杂、体积大、建筑材料类型多,体现了建设工程合同的()。
A、严格性B、特殊性C、履行期限长期性D、计划和程序的严格性10、由于工程建设对国家的经济发展、公民的生活和工作都有重大影响,因此要求合同具有()。
A、严格性B、标的特殊性C、履行长期性D、计划和程序的严格性11、某工程在施工过程中遇到百年不遇的暴雨,导致施工无法进行,使得工期延长了1个月,这是由()决定的。
建设工程合同管理选择题及答案

监理工程师试题建设工程合同管理(三)一、单项选择题(每题的备选答案中,只有一个最符合题意)1.《招标投标法》规定,可不进行招标的项目是()。
A.救灾工程项目B.外国政府贷款项目C.国家融资项目D.大型基础设施项目答案A2.招标人如果不具备自行办理招标能力的,可以()。
A.请求上级主管部门进行B.临时组建机构进行招标C.委托招标代理机构进行D.聘请专家顾问指导进行答案C3.招标人选择招标代理机构时,()不是必须满足的条件。
A.招标代理机构必须是法人B.有从事招标代理业务的营业场所C.有能够编制招标文件的能力D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”答案A4.下列有关招标代理机构的说法错误的是()。
A.招标代理机构与行政机关无隶属关系B.招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜C.上级主管部门可以指定招标代理机构D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定答案C5.对已完成施工图设计的小型工程,进行施工招标时,可采用()合同。
A.单价B.总价C.成本加酬金D.综合单价答案B6.招标人向建设行政主管部门办理()手续认可后才可进行招标工作。
A.立项批准B.征地许可C.安全许可D.申请招标答案D7.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑,而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时,应以()为准。
A.现场考察时招标人口头解释B.招标文件规定C.书面函件D.仲裁机构裁定答案C8.采用综合评分法评标时,以()为最优。
A.报价最低标书B.报价最高标书C.报价接近标底标书D.得分最高的投标书答案D9.作为评审标书优劣的方法中,评标价法是以()为准。
A.投标价B.标底价C.评标价D.中标价答案C10.定标的主要依据是()。
A.评标报告B.投标文件C.招标文件D.投标价格答案A11.通常将勘察任务包括在()范围内。
A.设计招标B.监理招标C.施工招标D.前期准备答案A12.关于设计招标下列说法错误的是()。
《建设工程合同管理》习题及答案

《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作,致使工程暂停,承包商均有权索赔。
(B )A、是B、否2、应当先履行债务的当事人,只要发现对方经营状况严重恶化,就可以行使不安抗辩权。
(B )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( B)A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还.(B )A、是B、否5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了(B )A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15%,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的,则该报价作废标处理。
(A )A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。
( A)A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率(A )来源:学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释。
( B)A、是B、否10、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标(A )A、是B、否11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( B)A、是B、否12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任,义务和一般风险。
(A )A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人(A )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率(B )A、是B、否15、《合同法》规定:承揽合同中没有规定的,适用于建设工程合同的有关规定。
(A )A、是B、否16、根据“担保法‘的规定,医院、学校不能作为保证合同的担保人(A )A、是B、否17、招标是要约,投标是承诺。
(B)A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更.( A)A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同.( B)A、是B、否20、业主指定的分包商,在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时,他应向监理工程师提交索赔报告(B )A、是B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险"的目的是为了( C)。
建设工程合同管理习题集答案

建设工程合同管理习题集答案一、单项选择题1. 建设工程合同管理的核心是()。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除答案:B解析:建设工程合同管理的核心是确保合同的履行,使项目目标得以实现。
2. 下列不属于合同管理任务的是()。
A. 合同的签订与履行B. 合同的变更与解除C. 合同的转让与终止D. 合同的审计与评估答案:D解析:合同的审计与评估不属于合同管理任务,而是合同执行后的一个环节。
3. 下列关于合同订立的说法中,错误的是()。
A. 合同订立应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当采取要约、承诺的方式C. 合同订立过程中,当事人应当遵循诚实信用原则,履行告知义务D. 合同订立后,当事人不得擅自变更或者解除合同答案:D解析:合同订立后,当事人应当遵循合同约定,不得擅自变更或者解除合同。
4. 下列不属于合同履行原则的是()。
A. 实际履行原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 严格履行原则答案:C解析:合同履行原则包括实际履行原则、诚实信用原则、公平原则和严格履行原则。
5. 合同的担保方式包括()。
A. 保证、抵押、质押、留置B. 保证、抵押、质押、定金C. 保证、抵押、留置、定金D. 保证、质押、留置、信用证答案:B解析:合同的担保方式包括保证、抵押、质押和定金。
6. 合同的变更情形包括()。
A. 合同当事人协商一致B. 合同当事人单方面要求变更C. 合同订立后,合同标的发生了重大变化D. 合同履行期限届满答案:A解析:合同的变更是指合同订立后,在合同履行过程中,合同当事人协商一致对合同的内容进行修改或补充。
二、多项选择题1. 合同管理的主要内容包括()。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的审计与评估答案:ABCD解析:合同管理的主要内容包括合同的签订、履行、变更和解除。
2. 合同履行过程中,当事人应当遵循的原则包括()。
建设工程合同管理考试试题及答案

建设工程合同管理考试试题及答案篇一:建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标,其投标书中投标人的名称应为()。
A:该施工企业B:该外地的分公司C:项目经理部D:项目经理答案:A解析:参见教材P4法人资格2、关A:经过鉴定的合同,在诉讼中不需要进行质证B:法律规定强制实施合同鉴定C:合同鉴定的效力不限于我国国内D:合同鉴定由工商行政管理机关作出答案:D解析:参见教材P20合同公证于鉴证的区别3、某通用设备采购合同中约定,采购方付款后,供货方交货。
合同订立后,采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由,暂停支付设备货款。
采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()。
A:同时履行抗辩权B:后履行抗辩权C:不安抗辩权D:先诉抗辩权答案:C解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之(1)经营状况严重恶化。
4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中,具有强制执行法律效力的是()。
A:和解B:民间调解C:行政调解D:诉讼答案:D解析:参见教材P47倒数第1行5、某施工企业拥有一处办公楼,评估价为5000万元。
该施工企业从A银行贷款3000万元,从B银行贷款XX万元,并与B银行办理了抵押登记。
后该施工企业无力还款,经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款3000万元用于清偿A B银行债务。
A、B银行债权的分配数额应为()。
A:A银行1000万元,B银行XX万元B:A银行1800万元,B银行1200万元C:A,B银行各项工作1500万元D:A银行XX万元,B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿6、在施工招投标中,银行为投标人出具的投标保函属于()。
A:留置担保B:保证担保C:抵押担保D:质押担保答案:B解析:参见教材P12施工投标保证7、要约与要约邀请的共同特征是()。
A:内容具体明确B:具备合同的一般条款C:明示订立合同的意思表示D:对行为人具有约束力答案:C解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念&关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法,正确的是()。
建设工程合同管理试题答案

建设工程合同管理试题答案1. 问:建设工程合同的特点有哪些?答:建设工程合同的特点主要包括:- 具有明确的建设目的和任务;- 合同标的物为特定的建筑工程;- 合同金额通常较大,风险较高;- 合同期限较长,涉及多个阶段;- 需要遵循严格的法律法规和技术标准;- 合同双方通常具有较强的专业性。
2. 问:建设工程合同的订立应当遵循哪些原则?答:建设工程合同的订立应当遵循以下原则:- 平等自愿原则;- 公平公正原则;- 诚实信用原则;- 遵守法律和行政法规的原则;- 不得损害社会公共利益的原则。
3. 问:如何处理建设工程合同中的变更?答:建设工程合同中的变更应当遵循以下步骤:- 双方协商一致,明确变更的内容和范围;- 对变更可能产生的影响进行评估;- 调整合同价格和工期;- 签订书面的变更协议;- 按照新的约定执行合同。
4. 问:建设工程合同的履行过程中,如何确定工程质量?答:确定工程质量应当依据以下几个方面:- 符合国家和行业的相关质量标准;- 符合合同约定的质量要求;- 通过第三方质量检测机构的检验;- 经过业主或其代表的验收。
5. 问:如果发生合同争议,应当如何解决?答:合同争议的解决可以采取以下途径:- 双方协商解决;- 请求行业协会或其他中介机构调解;- 提交仲裁机构进行仲裁;- 向人民法院提起诉讼。
6. 问:在什么情况下可以解除建设工程合同?答:在以下情况下可以解除建设工程合同:- 双方协商一致解除合同;- 因不可抗力导致合同无法履行;- 一方严重违约,经催告后仍不履行合同义务;- 法律法规规定的其他解除情形。
7. 问:如何确定违约责任?答:确定违约责任应当考虑以下因素:- 违约的性质和程度;- 违约造成的损失大小;- 违约方的过错程度;- 是否存在免责事由。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程合同管理考核题1203批次前老平台学生,该门课程不用现场笔试考试(网上预约考试时间为虚设),请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上,于规定时间内交到学习中心,哈站交到班主任处。
未预约的学生提交的内容作废处理,预约后不按规定时间提交按旷考处理。
(答题纸附在第二页,所有答案必须写在答题纸上,标清题号)一、单选题(共30题,每题2分,共60分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.一个买卖合同执行的是政府定价,2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元,合同规定2000年4月1日交货,违约金为每千克10元,交货后10日内付款,但卖方直至2000年4月1日交货,而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元,买方直至2000年6月1日才付款,买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。
A. 100B.110C. 120D. 1302.对于合同当事人而言,所在国爆发罢工是一种( D )。
A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件3.合同法律关系( A ),是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体B.客体C.内容D.事实4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。
A.乙项目经理B.甲施工企业C.建设单位D.具体施工人员5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。
A.法律关系主体B.法律事实C.法律关系客体D.法律关系内容6.在施工合同中,( D )是承包人的义务。
A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程现场D.工程施工期内对施工现场的照管负责7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。
A. 14B. 28C. 7D.568.设备安装完毕进行试车检验的结果表明,由于工程设计原因未能满足验收要求。
承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。
按照合同责任应( C )。
A.追加合同价款但工期不予顺延B.由承包人承担费用和工期的损失C.追加合同价款并相应顺延合同工期D.工期相应顺延但不补偿承包人的费用9.发包人按照合同约定采购的门窗,现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点,单方与供货人检验接收后,口头指示承包人的仓库保管员负责保管。
施工使用时发现部分门窗损坏,则应由( A )。
A.发包人承担损失责任B.保管员负责赔偿损失C.承包人负责赔偿损失D.发包人和承包人各承担损失的50%10.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是( B )。
A.工程师未能按规定时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人可自行组织验收,该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收B.工程师没有参加验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验C.无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验D.重新检验表明质量不合格,承包人承担由此发生的费用和工期损失11.在工程建设的过程中,( C )是最为常用的一种担保方式。
A.抵押B.留置C.保证D.定金12.工程具备竣工验收条件,承包人应当向发包人申请工程竣工验收,递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。
实行监理的工程,工程竣工报告还必须经( A)签署意见。
A.总监理工程师B.监理工程师C.发包人代表D.质量监督机构负责人13.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。
如果实际影响了施工的正常进行,检查检验合格时,影响正常施工的追加合同价款和工期处理为( A )。
A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担C.追加合同价款由承包商承担,工期给予顺延D.工期不予顺延,但追加合同价款由业主给予补偿14.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于( B )。
A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.意外工作15.下列关于合同生效的时间说法不正确的是( C)。
A.一般说来,依法成立的合同,自成立时生效B.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效C.附解除条件的合同,自条件成就时生效D.附生效条件的合同,自条件成就时生效16. FIDIC施工合同条件规定,用从( B)之日止的持续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的义务。
A.开工日起至颁发接收证书B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工C.颁发接收证书日起至颁发履约证书D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书17.在施工合同中,项目经理是( B)授权的,派驻施工场地的承包人的总负责人。
A.发包人单位法定代表人B.承包人单位法定代表人C.总监理工程师D.发包人代表18.承包商对工程师变更工程的估价不满意,将此争议提交争端裁决委员会。
争端裁决委员会作出处理决定后,承包商对结果仍不满意。
按照施工合同条件的规定,承包商( C )。
A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定19.设计合同履行过程中,( A)属于设计人的责任。
A.确定设计参数的取值B.组织对设计成果的鉴定C.办理设计成果的报批手续D.为现场的设计人员提供必要的工作条件20.无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向( D)撤销。
A.建设行政主管部门B.质量监督机构C.监理单位D.仲裁委员会21.在工程施工中由于( B)原因导致的工期延误,承包方应当承担违约责任。
A.不可抗力B.承包方的设备损坏C.设计变更D.工程量变化22.在合同权利义务终止的原因中,( A )是最主要和最常见的原因。
A.债务清偿B.合同解除C.免除债务D.债务抵消23.施工合同范本规定,图纸会审和设计交底应由( D )组织。
A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人24.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆,开展监理业务时监理单位使用自备车辆,则在监理服务期间的车辆使用费用应由( A )。
A.监理单位承担B.承包商承担C.委托人补偿,属于附加监理费用D.委托人补偿,属于额外监理费用25.双方恶意串通,损害国家或者第三人利益的合同,应当采取( C)的措施。
A.将财产返还给对方B.赔偿损失C.继续履行D.追缴财产26.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是(D )。
A.在合同协议书内应明确注明开工日期B.在合同协议书内应明确注明竣工日期C.在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数D.招标选择承包人的,工期总日历天数也就是招标文件要求的天数27.不属于委托监理合同监理人义务的内容是( B )。
A.在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作B.负责建设工程外部协调工作C.按合同约定派驻人员D.不得泄露申明的秘密28.承包商对工程师变更工程的估价不满意,将此争议提交争端裁决委员会。
争端裁决委员会作出处理决定后,承包商对结果仍不满意。
按照施工合同条件的规定,承包商( C)。
A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定29.设计人完成了规定设计任务的25% 时,发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。
发包人向设计人发出终止合同的通知后,其后果处理应为( C )。
A.设计人没收发包人支付的定金B.设计人没收定金,发包人再支付合同价25% 的设计费C.发包人应支付合同价50% 的设计费D.设计人没收定金,发包人再支付合同价50% 的设计费30.组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释,互为说明。
当出现含糊不清或矛盾时,具有第一优先解释顺序的文件是( C)。
A.合同专用条款B.投标书C.协议书D.合同通用条款二、多项选择题(共15题,每题2分,共30分。
每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。
)1.下列哪些合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销( ABCD )。
A.因重大误解而订立的合同B.显失公平的合同C.以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D.乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同E.以合法形式掩盖非法目的的合同2.建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括( AE )。
A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停,事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作3.为了保证设计工作的正常进行,发包人应提供的资料和文件包括( BCDE )。
A.设计方案B.规划许可文件C.工程勘察资料D.限额设计要求E.高于设计规范要求的标准4.在施工合同中,( ABE)属于发包人应当完成的工作。
A.使施工现场具备施工条件B.提供施工场地的工程地质资料C.提供工程进度计划D.向工程师提供在施工现场办公的设施E.开通施工场地与城乡公共道路的通道5.下列关于竣工验收说法正确的是( ABE )。
A.工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段,工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用B.发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由发包人承担责任C.竣工验收是指整体工程的竣工验收D.对符合竣工验收要求的工程,发包人收到工程竣工报告后14天内,组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案E.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。
发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可6.索赔按目的划分包括( CE)。
A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔7.在下列行为中,( ABD)属于要约邀请。
A.价目表的寄送B.招标公告C.投标D.招股说明书E.不含价格的商业广告8.在下列几种情形中,( DE )合同是可变更的合同。
A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的D.因重大误解而订立的E.在订立合同时显失公平的9.因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失,计算监理单位赔偿费的原则是( CE)。
A.按工程实际受到的损害计算B.按委托人认为所受到的损害计算了C.按实际损害计算一定比例的赔偿金D.监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额E.监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额10.设计合同履行过程中,设计人应负责情况包括(CE)。
A.收集设计依据文件和现场地质、水文资料B.施工现场必要的工作和生活条件C.采用先进的设计方案D.向设计审批部门完成报批手续E.审查工程项目外商提供设计部分的设计资料11.施工过程中,工程师根据工程的需要,可以就( ABD)情况发布变更指令。