2024外墙砖粘贴劳务合同模板
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2024外墙砖粘贴劳务合同模板合同编号:__________
外墙砖粘贴劳务合同
甲方(发包方):__________
地址:__________
联系人:__________
联系电话:__________
乙方(承包方):__________
地址:__________
联系人:__________
联系电话:__________
鉴于甲方需要对外墙进行砖粘贴施工,乙方具备相应的施工资质和经验,经双方协商,就外墙砖粘贴劳务事项达成如下协议:
一、工程内容
1.1 工程名称:__________
1.2 工程地点:__________
1.3 工程规模:__________
1.4 工程单价:__________
1.5 工程总价:__________
二、劳务期限
2.1 本工程的劳务期限为__________天,自开工之日起计算。
2.2 乙方应按照双方约定的施工进度和时间节点完成施工。
三、劳务要求
3.1 乙方应按照甲方的要求和技术标准进行施工,确保施工质量符合相关法律法规和行业标准。
3.2 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。
3.3 乙方应保证施工过程中的人身安全和工程安全,防止安全事故的发生。
3.4 乙方应承担因施工原因造成的一切损失和责任。
四、劳务报酬
4.1 甲方应按照双方约定的单价和工程量支付乙方劳务报酬。
4.2 甲方应按时支付乙方劳务报酬,不得无故拖欠。
4.3 乙方应提供合法的税务发票,甲方据此报销。
五、违约责任
5.1 任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任。
5.2 甲方逾期支付劳务报酬的,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:逾期金额×逾期天数×0.05%。
六、争议解决
6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定
7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。
甲方(发包方):__________
乙方(承包方):__________
签订日期:__________
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定乙方使用的材料供应商,乙方应严格按照甲方指定
的供应商进行采购。
如乙方未经甲方同意,私自更换供应商,甲方有
权解除合同,并要求乙方赔偿因此造成的损失。
1.2 工程验收标准
甲方有权根据实际情况制定工程验收标准。
乙方应按照甲方提供
的验收标准进行自检和整改。
如乙方验收不合格,甲方有权要求乙方
整改,直至达到验收标准。
1.3 工程变更
如因设计或其他原因导致工程变更,甲方应提前通知乙方,并双
方协商一致后进行变更。
如甲方未提前通知乙方或乙方不同意变更,
甲方不得擅自变更工程。
1.4 工程进度管理
甲方有权对乙方的施工进度进行监督和管理。
如乙方施工进度严
重滞后,甲方有权要求乙方加快进度,直至达到合同约定的进度要求。
1.5 工程质量保障
乙方应保证施工质量,如乙方施工质量不符合约定,甲方有权要
求乙方拆除重新施工,并要求乙方承担因此产生的费用。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方自主采购材料
乙方有权自主采购施工所需材料,但应确保材料质量符合国家相
关标准和甲方要求。
如乙方使用的材料不符合标准,甲方有权要求乙
方更换,并要求乙方承担因此产生的费用。
2.2 乙方施工团队管理
乙方应保证施工团队的专业素质,如施工过程中出现质量问题,
乙方应承担相应责任。
乙方应加强对施工人员的培训和管理,确保施
工安全。
2.3 乙方保密义务
乙方应对在施工过程中获得的甲方商业秘密和个人信息予以保密,不得泄露给第三方。
如乙方违反保密义务,甲方有权要求乙方承担违
约责任。
2.4 乙方工程保险
乙方应自行购买工程保险,确保施工过程中的人身安全和工程安全。
如乙方未购买保险,甲方有权要求乙方购买,并要求乙方承担因
此产生的费用。
2.5 乙方工程维护
工程竣工验收合格后,乙方应承担一定期限的工程维护责任。
如
工程在维护期内出现质量问题,乙方应负责维修或更换,所产生的费
用由乙方承担。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介应负责协调甲乙双方的关系,确保合同顺利履行。
中
介应及时处理甲乙双方的诉求,并提供必要的协助。
3.2 第三方中介费用
中介费用由甲方支付。
甲方应在合同签订后日内支付中介费用。
如甲方未支付中介费用,乙方有权拒绝履行合同。
3.3 第三方中介违约
如中介未能履行协调职责,导致合同无法顺利履行,甲方有权解除合同,并要求中介承担因此造成的损失。
3.4 第三方中介保密义务
中介应对在合同履行过程中获得的甲方和乙方商业秘密和个人信息予以保密,不得泄露给第三方。
如中介违反保密义务,甲方有权要求中介承担违约责任。
3.5 第三方中介责任限制
中介对甲乙双方的行为不承担任何法律责任。
如甲乙双方因履行合同产生纠纷,中介不承担调解或仲裁职责。
一、附件列表:
1. 工程设计图纸和技术要求
2. 施工方案和安全措施
3. 材料采购清单和 specifications
4. 工程进度计划和时间表
5. 验收标准和方法
6. 工程保险证明文件
7. 施工人员资质证明文件
8. 保密协议和保密措施
9. 工程维护和服务协议
10. 中介服务协议和费用支付证明
二、违约行为及认定:
1. 甲方未按时支付劳务报酬
2. 乙方未按照约定时间和质量要求完成施工
3. 乙方使用未经甲方同意的材料供应商
4. 乙方擅自更换施工人员或降低施工标准
5. 乙方未按照约定购买工程保险
6. 中介未能履行协调职责,导致合同无法顺利履行
7. 任何一方泄露对方商业秘密和个人信息
8. 甲方未履行合同约定的义务,如提供设计图纸、施工条件等
9. 乙方未履行合同约定的义务,如保证施工质量、安全措施等
三、法律名词及解释:
1. 劳务合同:指一方(乙方)提供劳动力,另一方(甲方)支付报酬的合同。
2. 违约金:指当一方违反合同约定时,按照约定或法律规定向对方支付的赔偿金。
3. 工程保险:指为建筑工程提供风险保障的保险,包括火灾、爆炸、自然灾害等造成的损失。
4. 验收标准:指工程完成后,用于判断工程质量是否符合要求的准则。
5. 保密义务:指合同双方对获得的对方商业秘密和个人信息予以保密的义务。
6. 中介服务:指中介方协助双方签订合同,并协调双方关系,以确保合同顺利履行。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 施工进度延误:提前制定详细的施工计划,并严格按照计划执行。
如遇不可抗力因素导致延误,双方协商调整工期。
2. 材料质量问题:乙方应严格按照甲方要求采购材料,并进行质
量检查。
如材料不合格,乙方应立即更换,并承担因此产生的费用。
3. 工程质量纠纷:明确验收标准,双方共同参与验收。
如乙方施
工质量不符合要求,甲方有权要求乙方拆除重新施工,并要求乙方承
担因此产生的费用。
4. 信息安全问题:双方签订保密协议,明确保密义务和违约责任。
加强对施工过程中涉及的信息安全管理,防止泄露。
5. 合同履行过程中产生的其他纠纷:双方应积极沟通,协商解决。
如协商不成,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、所有应用场景:
1. 甲方为房地产开发商,乙方为建筑工程施工企业。
2. 甲方为公共设施管理单位,乙方为施工单位。
3. 甲方为个体业主,乙方为专业施工队伍。
4. 甲方为材料供应商,乙方为施工单位。
5. 甲方为中介服务机构,乙方为施工单位。
6. 甲方为政府相关部门,乙方为施工单位。