三通一平合同
住宅小区三通一平合同范本
住宅小区三通一平合同范本《住宅小区三通一平合同》甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拟对其住宅小区进行三通一平工程建设，乙方具备相关资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：住宅小区三通一平工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括场地平整、通水、通电、通路等工作。
二、工程期限1. 开工日期：______年______月______日。
2. 竣工日期：______年______月______日。
三、工程质量标准乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量合格。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）：____________________元整（小写：￥______元）。
2. 支付方式：双方另行约定具体的支付节点和金额。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：提供工程所需的相关资料和文件。
按合同约定支付工程价款。
协助乙方解决施工过程中的相关问题。
2. 乙方的权利和义务：按照合同要求进行施工，确保工程进度和质量。
遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。
负责施工过程中的环境保护工作。
六、工程验收1. 工程竣工后，乙方应及时通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后______日内组织验收，如逾期未验收视为验收合格。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同要求施工，导致工程质量不合格或延误工期，应承担相应的违约责任。
建设项目必备三通一平工程承包合同
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX建设项目必备三通一平工程承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 三通一平工程第二条合同范围及内容2.1 工程承包范围2.2 工程质量标准2.3 工程进度要求第三条合同价格及支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 支付进度第四条工程变更及调整4.1 工程变更条件4.2 工程变更程序4.3 工程变更费用第五条工程质量及验收5.1 工程质量要求5.2 验收程序5.3 验收标准第六条工期延误及违约责任6.1 工期延误责任6.2 违约责任第七条争议解决及法律适用7.1 争议解决方式7.2 法律适用第八条保密条款8.1 保密内容8.2 保密期限第九条合同的生效、变更和解除9.1 合同生效条件9.2 合同变更程序9.3 合同解除条件第十条合同的履行及监督10.1 合同履行主体10.2 履行监督第十一条合同的转让及继承11.1 合同转让11.2 合同继承第十二条不可抗力12.1 不可抗力事件12.2 不可抗力后果第十三条税收及费用13.1 税收承担13.2 其他费用第十四条合同的解除及终止14.1 合同解除条件14.2 合同终止条件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 三通一平工程第二条合同范围及内容2.1 工程承包范围乙方承包的范围包括：道路工程、给水工程、排水工程、供电工程和土地平整工程，具体内容详见附件。
2.2 工程质量标准乙方向甲方承诺，工程质量应符合国家及行业相关标准，具体质量标准详见附件。
2.3 工程进度要求乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成，具体进度要求详见附件。
第三条合同价格及支付3.1 合同总价合同总价为本合同约定的工程范围、工程质量标准和工程进度要求所确定的金额，具体金额详见附件。
3.2 支付方式甲方支付乙方工程款项的方式为：进度付款和验收付款，具体支付方式详见附件。
2024版三通一平施工合同
2024版三通一平施工合同合同编号：_______第一条工程内容（1）场地平整（2）道路施工（3）供水管道施工（4）排水管道施工第二条工程质量标准2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。
2.2 乙方应严格按照约定的施工进度进行施工，确保工程按时完成。
第三条工程造价3.1 乙方向甲方提供的工程造价为人民币____元（大写：_________________________元整），包括但不限于施工人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。
3.2 乙方应向甲方提供工程造价明细，甲方有权对乙方的造价明细进行审核。
第四条工程进度及工期4.1 乙方向甲方承诺工程自开工之日起____个日历天内完工。
4.2 乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工，如乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第五条付款方式及时间（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总造价的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总造价的30%；（3）工程完工并验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期为工程完工后一年，质保期内无质量问题，甲方支付给乙方。
5.2 乙方向甲方开具等额的正规发票。
第六条工程验收6.1 工程完工后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、验收报告等。
6.2 甲方应组织相关单位对工程进行验收，如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。
第七条违约责任7.1 如乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为工程总造价的0.5%。
7.2 如甲方未按照约定时间支付工程款项，甲方应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为应付款项的0.5%。
第八条争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
建设工程施工三通一平合同
建设工程施工“三通一平”合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行建设工程施工“三通一平”工程的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____建设工程施工“三通一平”工程1.2 工程地点：____1.3 工程内容：包括但不限于通水工程、通电工程、通路工程、平整场地等施工内容。
具体工程量及施工要求详见施工图纸及工程量清单。
二、合同价格2.1 本工程合同价格为人民币____元（大写：____元整），包括但不限于人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有的费用。
2.2 合同价格内乙方已充分考虑各种环境及技术因素，如因设计变更、工程量增减等导致合同价格变动，双方应按照实际情况进行调整，并签订补充协议。
三、合同的履行3.1 乙方应按照施工图纸、工程量清单及甲方要求进行施工，保证工程质量符合国家及行业标准。
3.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程施工。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
3.3 乙方应严格按照国家及地方有关安全生产的法律、法规和规章进行施工，确保工程施工安全。
3.4 乙方应按照甲方要求提供工程进度报告、工程质量报告等相关资料。
四、合同价款的支付4.1 工程完工后，经甲方初验合格，甲方应支付合同总价款的95%。
4.2 剩余的5%作为质保金，质保期为1年。
质保期结束后，如工程无质量问题，甲方将质保金无息退还乙方。
4.3 甲方支付价款时，应支付到本合同约定的对公账户。
乙方要求付款时，应按照甲方的要求提供合法的正式发票。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 若乙方施工过程中出现质量问题，乙方应负责修复并承担由此产生的费用。
若因乙方原因导致工程安全事故，乙方应承担全部责任。
住宅小区三通一平合同范本
住宅小区三通一平合同范本《住宅小区三通一平工程合同》甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：[住宅小区名称]三通一平工程2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：通水：负责将市政供水管道接入小区，并在小区内设置合理的供水设施，确保小区内各用水点正常供水。
通电：负责将市电接入小区，并在小区内设置配电室和配电箱，确保小区内各用电点正常供电。
通路：负责修建小区与外部市政道路连接的道路，以及小区内的主要道路和次要道路，道路标准符合相关规范要求。
场地平整：负责对小区建设用地进行平整，达到设计标高和坡度要求。
二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期天数]天三、工程质量及验收1. 工程质量标准：符合国家及地方相关标准和规范要求，确保工程质量合格。
2. 验收方式：工程竣工后，乙方应提交书面验收申请，甲方组织相关部门和人员进行验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2. 支付方式：合同签订后[具体时间]内，甲方向乙方支付工程价款的[百分比]作为预付款；工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程价款的[百分比]；工程竣工验收合格后[具体时间]内，甲方向乙方支付工程价款的[百分比]；剩余工程价款的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时一次性无息支付。
工程三通一平士方合同
工程三通一平士方合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：工程项目1.2 工程地点：1.3 工程规模：1.4 工程内容：主要包括三通一平（即水通、电通、道路通和土地平整）及士方工程。
二、合同金额2.1 双方经协商一致，本工程合同总金额为人民币（大写）：元整（小写）：￥元。
2.2 合同金额包括：土方开挖、运输、回填、压实、排水、降水等一切与此相关的费用。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为天，自开工之日起计算。
3.2 工期延误的违约责任按《中华人民共和国合同法》及本合同有关条款执行。
四、质量标准4.1 工程质量应符合国家、行业及地方相关规范、标准的要求。
4.2 乙方应严格按照设计文件和施工技术规范进行施工，确保工程质量。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件，并确保乙方施工过程中所需的水、电、道路等基础设施畅通。
5.2 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程进度、质量、安全。
5.3 甲方应按照合同约定支付工程进度款及尾款。
六、合同价款的支付6.1 双方约定本工程采用按工程进度分阶段支付的方式。
具体支付方式如下：（1）工程进度达到 30% 时，支付合同价的 30%；（2）工程进度达到 60% 时，支付合同价的 60%；（3）工程进度达到 90% 时，支付合同价的 90%；（4）工程验收合格后，支付合同价的 10%。
6.2 甲方支付价款时，应出具相应的付款凭证。
七、违约责任7.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
7.2 违约金计算方式为：违约金额× 违约天数× 1%。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程施工三通一平合同
建设工程施工三通一平合同一、合同背景本合同为建设工程施工三通一平合同，是指在建设工程施工过程中，对工程监理、施工单位及施工方之间的责任进行规范和约束的一种合同。
二、合同目的本合同的目的是明确工程监理、施工单位和施工方在建设工程施工过程中的权责，促进工程施工的顺利进行，确保施工质量和进度，并保护各方的利益。
三、合同内容3.1 三通三通是指：质量通、进度通和安全通。
3.1.1 质量通双方应共同保证施工质量符合法律法规及工程设计、施工规范和验收标准的要求。
工程监理应对施工方的施工过程进行监督和检查，提出合理的质量要求和建议，施工方必须积极落实。
3.1.2 进度通双方应共同努力确保工程施工按照工程进度计划进行，尽量避免施工延误。
工程监理应及时提供工程进度信息，施工方应合理调配资源，加快施工进度，保证按时完成工程。
3.1.3 安全通施工方应依法做好施工安全工作，严格遵守相关安全规定，采取必要的安全措施，确保施工现场的安全。
工程监理应对施工方的安全工作进行监督，并提供必要的安全指导和帮助。
3.2 一平一平是指：工程款平、责任平和纠纷平。
3.2.1 工程款平双方应按照约定的工程款支付方式进行支付，工程监理应核实工程进度和完成情况，及时提供支付证明和相关文件，施工方应按时申请支付款项。
双方应确保工程款按照约定时间和金额支付。
3.2.2 责任平双方应根据法律法规和合同约定，明确各自的责任和义务，发生工程质量问题或纠纷时，应积极协商解决，共同承担相应责任。
3.2.3 纠纷平双方发生纠纷时，应首先通过友好协商解决。
如协商不成，可根据合同约定采取仲裁或诉讼等方式解决。
四、合同履行4.1 合同签订本合同自双方在合同上签字并盖章之日起生效，具有法律约束力。
4.2 合同变更对于本合同的任何变更，双方应通过书面协议进行，变更的内容必须经过双方协商一致，并在合同上签字并盖章。
4.3 合同解除本合同的解除需要经过双方协商一致，并采取书面形式，解除原因必须符合法律法规的要求。
三通一平的工程合同范本
三通一平的工程合同范本第一条工程内容及范围1. 供水：乙方负责将水源引至施工现场，并保证水质、水量满足施工需求。
2. 供电：乙方需确保施工现场有稳定的电力供应，包括临时用电设施的搭建和安全使用。
3. 通路：乙方负责修建连接主要道路至施工现场的道路，确保材料、设备运输畅通无阻。
4. 场地平整：乙方需对施工现场进行必要的平整工作，以满足施工设备的布置和操作。
第二条工程质量标准所有三通一平工作必须符合国家及地方相关法规和行业标准，确保工程质量达到设计要求。
第三条工程进度要求1. 乙方须在合同签订后XX天内完成三通一平工作。
2. 如遇不可抗力因素导致延误，乙方应及时通知甲方，双方协商解决。
第四条合同价款及支付方式1. 合同总价为人民币XXXX元，包含所有三通一平工作的费用。
2. 甲方在合同签订后XX天内支付预付款XX%，即XXXXX元。
3. 剩余款项在三通一平工作完成并经甲方验收合格后XX天内支付。
第五条双方权利与义务1. 甲方有权监督乙方的工作进度和质量，并提出合理建议。
2. 乙方必须按照合同约定的时间、质量完成工程，并对所承担的工作负责。
3. 双方应遵守国家法律法规，不得损害对方利益。
第六条违约责任1. 如乙方未按合同约定完成工作，需支付违约金给甲方，并承担由此造成的损失。
2. 如甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，并承担由此造成的损失。
第七条争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构或法院解决。
第八条其他约定本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
第九条生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至三通一平工程验收合格且双方结清所有款项后终止。
房屋折除加三通一平合同
房屋折除加三通一平合同甲方（拆除方）：____________________乙方（被拆除方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方对乙方房屋进行拆除及三通一平工程达成以下合同协议：一、工程概况1. 工程地点：____________________。
2. 工程内容：房屋拆除及三通一平（包括道路通行、电力通、给水通、排水通及场地平整）。
二、合同工期本工程自合同签订之日起XX天内完成。
三、合同价格及付款方式1. 本工程总价为人民币____万元（大写：____元整）。
2. 甲方在工程开工前支付乙方工程总价的XX%作为预付款。
3. 工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工程要求1. 甲方应确保房屋的拆除工作符合国家和地方的相关安全规定。
2. 乙方需提供相关房屋权属证明，确保甲方顺利拆除房屋。
3. 三通一平工程需符合相关规定，保证周边道路、电力、给水、排水等设施的正常使用。
4. 甲方需按照环保要求进行施工，防止扬尘、噪音等污染。
五、违约责任1. 若甲方未能按照合同约定完成工程，需支付乙方违约金。
2. 若乙方未能提供必要的权属证明或相关资料，导致甲方无法顺利施工，乙方需承担违约责任。
3. 若因甲方原因导致工程延期，甲方需承担违约责任。
六、争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（拆除方）：____________________（签字/盖章）日期：____年__月__日乙方（被拆除方）：____________________（签字/盖章）日期：____年__月__日签名处需要甲乙双方单位名称及授权代表亲笔签名并加盖公章。
三通一平工程执行细则：2024年施工合同范本
编号：__________三通一平工程执行细则：2024年施工合同范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日三通一平工程执行细则：2024年施工合同范本合同编号_________一、合同主体名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1 背景和目的鉴于甲方拟实施三通一平工程，为确保工程顺利进行，甲乙双方经友好协商，达成一致，签订本合同。
本合同的目的是明确双方在三通一平工程中的权利和义务，确保工程按照约定的时间、质量和安全标准完成。
2.2 合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及甲乙双方的真实意愿，签订而成。
三、定义与解释3.1 专业术语三通一平：指水、电、路三通及场地平整。
工程：指甲方委托乙方施工的三通一平工程。
3.2 关键词解释（1）水通：指工程范围内的给水、排水系统畅通，满足施工及甲方使用需求。
（2）电通：指工程范围内的电力系统畅通，满足施工及甲方使用需求。
（3）路通：指工程范围内的道路畅通，满足施工及甲方使用需求。
（4）场地平整：指工程范围内的场地达到设计要求的平整度，满足甲方使用需求。
四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务（1）甲方负责提供工程所需的资料、图纸、设计文件等，并对资料的准确性、完整性负责。
（2）甲方有权对工程进度、质量、安全等进行监督，并提出合理建议。
（3）甲方应按合同约定支付工程款。
（4）甲方应协调与工程相关的政府部门、企事业单位及个人的关系，确保工程顺利进行。
三通一平基础工程合同
三通一平基础工程合同鉴于甲方拟进行一项三通一平基础工程，现委托乙方负责该工程的施工。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就三通一平基础工程的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：三通一平基础工程2. 工程地点：________________3. 工程规模：________________4. 工程内容：包括道路通畅、给排水通畅、电力通信通畅以及场地平整等。
二、工程质量要求1. 乙方必须严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和甲方的要求。
2. 乙方应保证所使用的材料、设备符合国家相关标准和规定，不得使用不合格的材料和设备。
3. 乙方应建立健全的质量管理体系，对工程质量进行全程监控和管理，确保工程质量稳定可靠。
三、工程进度要求1. 乙方应根据甲方提供的工程计划和进度要求，合理安排施工进度，确保工程按时完成。
2. 如遇不可抗力因素导致工程进度延误，乙方应及时向甲方报告，并采取有效措施减少损失。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元整（￥______）。
2. 甲方应按合同约定向乙方支付工程款项，具体支付方式如下：（1）预付款：甲方在合同签订后___日内支付乙方预付款人民币______元整（￥______）。
（2）进度款：根据工程进度，甲方按月支付乙方进度款，每月支付金额为人民币______元整（￥______）。
（3）竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款项人民币______元整（￥______）。
五、工程变更与索赔1. 如需变更工程设计或施工方案，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。
2. 因甲方原因导致工程变更，甲方应承担相应的费用和责任；因乙方原因导致工程变更，乙方应承担相应的费用和责任。
3. 如发生索赔事件，甲乙双方应本着公正、合理的原则进行处理，并签订书面索赔协议。
三通一平施工合同
7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。
7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条其他约定
8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方向甲方支付完毕合同价款后终止。
2.3乙方应按照本合同约定的工程内容和施工标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及国家标准。
第三条施工期限
3.1乙方应在本合同约定的工程范围内，按照双方约定的施工进度和时间安排，完成施工。
3.2乙方如因自身原因导致施工进度滞后，应按照甲方要求采取措施加快施工进度，并承担相应违约责任。
第四条质量保修
第六条违约责任
6.1乙方未按照本合同约定的工程内容和施工标准进行施工，甲方有权要求乙方立即整改，并承担相应违约责任。
6.2乙方未按照约定时间完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×日违约金比例。
6.3甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式同上。
1.2工程地点：____________________
1.3工程内容：乙方按照甲方的要求，进行土地平整、铺设排水管道、供电管道、供水管道及通讯管道等三通一平施工。
第二条合同价格
2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2乙方报价包括但不限于：材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。
三通一平施工合同
甲方（以下简称“甲方”）：
乙方（以下简称“乙方”）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行三通一平施工的相关事宜，经充分协商，达成一致，订立本合同。
三通一平合同规定2024年通用
三通一平合同规定2024年通用合同编号：__________甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方提供三通一平工程服务事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：甲方负责将工程地点的供水、供电、排水、通信等基础设施达到施工要求，即完成“三通一平”（供水、供电、排水及场地平整）工程。
二、工程期限2.1 工程启动日期：__________2.2 工程完工日期：__________三、甲方义务3.1 甲方应按照合同约定的时间和质量要求完成三通一平工程。
3.2 甲方应确保工程期间的水、电、通信等基础设施畅通，满足乙方施工需要。
3.3 甲方应协助乙方办理工程所需的各类审批手续。
四、乙方义务4.1 乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成工程。
4.2 乙方应遵守国家法律法规，不得擅自改变工程用途，不得损坏甲方提供的基础设施。
4.3 乙方应按照约定支付工程款项。
五、工程质量及验收5.1 甲乙双方应按照相关法律法规和行业标准，保证工程质量。
5.2 工程完工后，甲乙双方应共同进行验收，验收合格的，甲方应将工程交付乙方使用。
六、工程款项6.1 乙方向甲方支付工程款项的总额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
6.2 乙方应按照合同约定的付款时间向甲方支付工程款项。
七、违约责任7.1 甲方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程款×逾期天数×日利率。
7.2 乙方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×日利率。
八、争议解决8.1 甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程前期三通一平合同
建设工程前期“三通一平”合同甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建设项目的前期“三通一平”工程达成如下协议：一、工程内容1. 水通工程：乙方负责将水源接入施工现场，满足施工用水需求。
2. 电通工程：乙方负责将电源接入施工现场，满足施工用电需求。
3. 路通工程：乙方负责将场外道路铺设至施工现场入口处，满足车辆出入条件。
4. 场地平整工程：乙方负责对施工现场进行平整，使地面达到基本平整状态，无需机械平整，人工简单平整即可进入施工状态。
二、工程质量标准1. 水通工程：水质应符合国家相关标准，供水压力和流量满足施工需求。
2. 电通工程：供电电压稳定，线路安全可靠，满足施工用电负荷需求。
3. 路通工程：道路宽度、平整度、转弯半径等满足车辆通行需求，路面结构符合设计要求。
4. 场地平整工程：施工现场地面高差不应超过±50mm，地面坚实、平整、无障碍物。
三、工程进度乙方应按照甲方提供的施工进度计划，确保“三通一平”工程按时完成。
具体工程进度安排由甲乙双方协商确定。
四、工程费用1. 工程总价：人民币（大写）（元）。
2. 费用支付方式：双方协商确定。
五、违约责任1. 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×日违约金比率。
日违约金比率由双方协商确定。
2. 甲方未按照约定时间支付工程款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付款项×日滞纳金比率。
日滞纳金比率由双方协商确定。
六、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、合同的生效、变更和解除1. 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 合同的变更和解除应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。
住宅小区三通一平合同模板
住宅小区三通一平合同模板甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，就住宅小区三通一平工程（以下简称“本工程”）的施工达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：本工程包括但不限于道路、给排水、电力、通讯等基础设施的建设，确保住宅小区的基本使用功能。
第二条工程范围及标准2.1 工程范围：乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术要求，完成本工程的全部施工内容。
2.2 工程标准：乙方应保证工程质量符合国家及地方相关工程建设标准和规范。
第三条合同价款及支付方式3.1 合同总价款为人民币（大写）____________________元整（￥____________________）。
3.2 支付方式：甲方按照工程进度分阶段支付工程款，具体支付节点及比例由双方另行商定。
第四条工程期限4.1 工程开工日期：_____________________4.2 工程竣工日期：_____________________4.3 因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任。
第五条工程质量与验收5.1 乙方应严格按照施工图纸及技术规范进行施工，确保工程质量。
5.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程验收申请，甲方应在收到申请后____天内组织验收。
第六条双方权利与义务6.1 甲方有权对工程进度、质量进行监督，并提出整改意见。
6.2 乙方应按照合同约定完成工程任务，保证工程质量，按时交付使用。
第七条违约责任7.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第八条争议解决8.1 双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
三通一平建设工程合同
三通一平建设工程合同
甲方（业主）与乙方（承包商）就某地块的三通一平建设工程项目达成如下协议：
1. 工程范围和内容
本工程包括但不限于以下内容：确保施工区域内道路畅通，供水系统完善，电力供应稳定，以及场地达到预定的平整标准。
乙方需按照甲方提供的设计方案和技术要求，完成所有相
关建设工作。
2. 工程质量要求
乙方必须保证工程质量符合国家现行的相关标准和规范，不得有任何偷工减料的行为。
所
有材料和工艺都应达到甲方的要求，并接受甲方或甲方委托的第三方机构的监督检查。
3. 工期和进度安排
工程应在签订合同后的30天内开工，并在约定的工期内完成。
具体进度安排由双方协商
确定，乙方需定期向甲方报告工程进展情况。
4. 价格和支付方式
工程总价根据实际完成的工程量进行结算，支付方式为分期付款。
首期款项在合同签订后
支付，后续款项根据工程进度逐步支付。
5. 违约责任
如乙方未能按合同约定的时间、质量完成工程，将承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
同样，如甲方未按时支付工程款，也应承担相应的违约责任。
6. 争议解决
双方因执行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至
甲方所在地人民法院诉讼解决。
7. 其他条款
本合同自双方签字盖章之日起生效，任何一方未经另一方书面同意，不得擅自更改或解除
本合同。
本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
三通一平建筑工程合同
三通一平建筑工程合同在建筑工程中，"三通一平"是指水、电、路通和场地平整。
这是工程建设前必须完成的基础工作，对整个工程的顺利进行至关重要。
下面，我们将提供一个关于三通一平建筑工程的合同范本，以供参考。
---甲方（发包方）： ___________________乙方（承包方）： ___________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供三通一平工程服务事宜，经友好协商，达成如下协议：1. 工程内容：乙方负责为甲方完成三通一平工程，具体包括水电通路、道路通路和场地平整等工作。
2. 工程质量：乙方应保证工程质量符合国家相关规定和标准，确保工程的安全、稳定和持久性。
3. 工程时间：乙方应在签订本合同后的____天内开始施工，并在____天内完成全部工程。
如因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方并协商解决。
4. 工程费用：乙方完成的三通一平工程总费用为人民币____元。
甲方应在工程完成后的____天内支付全部费用。
5. 违约责任：如果一方违反本合同的任何条款，违约方应对守约方承担违约责任，并赔偿其因此遭受的所有损失。
6. 争议解决：对于因执行本合同而引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院进行诉讼。
7. 其他：本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商确定。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_________ 日期：_________乙方（盖章）：_________ 日期：_________---。
建设工程施工三通一平合同
建设工程施工三通一平合同
建设工程施工三通一平合同，是指在建设工程施工中，建设单位与施工单位之间签订的一种合同形式。
它是指施工单位在施工过程中，负责通水、通电、通风和平整土地等工作，确保建设工程顺利进行。
1. 通水：施工单位负责安装和接通建筑物的给水管道系统，确保建筑物正常供水。
2. 通电：施工单位负责安装和接通建筑物的电气系统，包括配电箱、照明设备、电力设备等，确保建筑物正常供电。
3. 通风：施工单位负责安装和调试建筑物的通风系统，确保建筑物内部空气流通，符合舒适和安全要求。
4. 平整土地：施工单位负责对建筑工地进行平整处理，确保建筑物基础平稳，并按照设计要求进行土方开挖与填充。
在签订三通一平合，建设单位和施工单位需要明确双方的权责、支付方式、工程进度、质量要求、变更管理、索赔处理等事项，以
确保双方的合作顺利进行。
双方应遵守合同约定，按照合同要求完
成工作，并对工程质量进行监督和管理。
需要注意的是，三通一平合同仅涵盖施工过程中的部分工作内容，针对具体的建设工程，还需要根据实际情况签订其他相关合同，如土建工程施工合同、安装工程施工合同等。
三通一平施工合同协议书
甲方（以下简称“甲方”）：[甲方名称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]地址：[甲方地址]乙方（以下简称“乙方”）：[乙方名称]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]地址：[乙方地址]根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方拟在[项目名称]项目实施的三通一平工程，经友好协商，达成如下协议：第一条工程建设内容1.1 三通一平工程包括以下内容：（1）通水工程：铺设自来水管道，安装自来水表，满足甲方用水需求。
（2）通电工程：架设电力线路，安装配电箱，满足甲方用电需求。
（3）通路工程：a. 新修道路：长度为[具体长度]米，包括路基修整、路面夯实。
b. 整修道路：长度为[具体长度]米，包括路基填补、路面夯实。
（4）平整场地：对施工现场进行平整，厚度为[具体厚度]米。
第二条承包方式2.1 合同价款：本工程采用固定单价承包方式，含人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有费用。
2.2 合同总价：人民币[大写金额]元整。
2.3 付款方式：工程完工后，甲方初验合格后支付95%的合同价款，剩余5%作为质保金，质保期为一年。
质保期满后，甲方将质保金无息退还乙方。
第三条工程工期及进度3.1 开工日期：[具体日期]。
3.2 合同工期：[具体工期]天。
3.3 乙方应按照甲方要求，按时完成工程，确保工程质量和进度。
第四条双方责任4.1 甲方责任：（1）负责办理工程项目所需的各项审批手续；（2）提供施工现场，确保乙方施工安全；（3）按合同约定支付工程款；（4）对乙方施工过程中出现的问题，应及时予以协调解决。
4.2 乙方责任：（1）严格按照合同约定进行施工，确保工程质量；（2）负责施工过程中的安全生产，确保施工人员安全；（3）按合同约定完成工程，保证工程进度；（4）对施工过程中出现的问题，应及时与甲方沟通解决。
第五条违约责任5.1 如甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付[具体金额]的违约金。
2024三通一平建设项目施工责任合同
2024三通一平建设项目施工责任合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 发包方名称及地址1.2 承包方名称及地址1.3 工程地点1.4 工程内容第二条：合同金额2.1 合同总价2.2 付款方式及进度2.3 价款调整条件第三条：合同工期3.1 计划开工日期3.2 计划竣工日期3.3 工期延误责任第四条：施工质量标准4.1 工程质量要求4.2 质量验收程序4.3 质量问题处理第五条：施工安全责任5.1 安全施工要求5.2 安全事故处理5.3 安全防护措施第六条：合同的履行6.1 承包方的义务6.2 发包方的义务6.3 合同变更程序第七条：合同的解除7.1 合同解除条件7.2 解除合同的程序7.3 解除合同后的处理第八条：违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任承担8.3 违约金计算第九条：争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁机构9.3 诉讼管辖第十条：合同的生效、变更和终止10.1 合同生效条件10.2 合同变更程序10.3 合同终止条件第十一条：保密条款11.2 保密期限11.3 泄密责任第十二条：不可抗力12.1 不可抗力事件12.2 不可抗力后果12.3 不可抗力责任第十三条：合同附件13.1 附件清单13.2 附件效力第十四条：其他约定14.1 合同的解释14.2 合同的补充14.3 合同的修改第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 发包方名称及地址：发包方：（发包方全称），地址：（发包方地址）。
1.2 承包方名称及地址：承包方：（承包方全称），地址：（承包方地址）。
1.3 工程地点：工程地点：（具体工程地点）。
工程内容：三通一平建设项目，包括（具体工程内容）。
第二条：合同金额2.1 合同总价：合同总价：人民币（大写）（合同总价），小写：（合同总价）。
2.2 付款方式及进度：付款方式：合同签订后，发包方按工程进度分阶段支付。
付款进度：工程开工后，每完成工程进度的一定比例，发包方按合同约定的金额支付给承包方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件：三通一平合同编号：01 建设工程施工合同
建设单位：吉林松原石油化学工业循环经济园区建设局
施工单位：吉林省松江路桥建筑有限责任公司松原分公司
三通一平承包合同
发包方：吉林松原石油化学工业循环经济园区建设局
承包方：吉林省松江路桥建筑有限责任公司松原分公司
成吉思汗大街、前炼南路、阿阑豁阿大街道路及排水工程，工程承包施工有关事宜，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，经双方协商达成如下协议：
一、工程概况
工程名称：成吉思汗大街、前炼南路、阿阑豁阿大街道路及排水工程工程地点：吉林松原石油化学工业循环经济园区前郭县炼油厂南大墙工程造价：2505229元
承包方式：包工包料
二、工程承包范围
承包范围：便道新建、维修、维护、场地回填、机械台班、人工等。
三、工期
工期：发包方批准的开工报告之日起，发包方在工程竣工前完工。
四、发包方、承包方代表
发包方代表：
承包方项目经理或委托代理人：
五、发包方工作
1、负责全过程监督乙方的现场施工、管理和协调工作。
2、负责按合同拨付乙方工程款。
3、组织人员进行验收、评定及办理竣工决算。
六、工程质量及验收
1、工程质量标准：达到国家现行验收规范标准合格等级。
2、承包方应该认真按照标准、规范和图纸要求及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受检查检验。
3、按照市政工程施工规范标准执行，工程质量要求达到合格。
七、工程价款及支付
1、工程量的确认：工程量按实结算。
2、本工程付款：工程完工后并结算完十天内一次性付清，付款前承包方应提供等额的税务发票。
八、其他
1、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效。
发包方：承包方：
委托代理人：委托代理人：
签订日期：年月日。