《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
第一章总则
第一条【立案要求】本合同的立案要求是指根据国家建设工程监理管理的相关法规和政策，进行申请并获得资质，并依法成立监理机构，方可开展建设工程监理活动。
第二条【目的和基本原则】本合同旨在明确委托方和监理方在建设工程监理过程中的权利和义务，确保建设工程的质量、安全、进度和合同约定的其他要求的实现，维护委托方和监理方的合法权益。
第三条【定义和解释】根据本合同的要求，以下术语的定义和解释如下：
1. 建设工程：指按照法律法规和合同要求，在土地上修建、改建、扩建、装饰、拆除建筑物、构筑物和其他工程设施的活动。
2. 监理：指对建设工程的施工过程和工程质量进行全过程的监督 inspection, 检验 testing 和评审 review 的活动。
3. 委托方：指依法与监理方签订本合同，委托监理方开展建设工程监理活动的单位。
4. 监理方：指取得了合法资质的监理机构，具有从事建设工程监理活动的能力和经验。
......
第二章建设工程监理任务
第五条【监理范围】监理方应按照合同约定，对建设工程的各个阶段进行监理。监理范围主要包括但不限于以下内容：
1. 工程设计阶段的审查和确认；
2. 施工企业资质、技术、质量等方面的审核；
3. 施工过程的监督检验；
4. 变更设计和施工方案的审查和确认；
......
第三章建设工程监理报告
第十二条【监理日志】监理方应当按照合同约定，及时记录和整理建设工程的监理日志。监理日志内容应包括但不限于以下内容：
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
建设工程监理合同(示范文本)
GF-2012-0202
甲方（委托人）：【甲方名称】
乙方（监理人）：【乙方名称】
鉴于甲方拟进行以下工程的设计、施工等工作，甲乙方根据有关法律、法规和管理办法，通过友好协商，就工程监理事宜达成如下协议：
一、监理范围及任务
1.1 监理范围：【详细描述监理范围，包括但不限于工程的设计、施工、验收、质量控制、安全管理等内容】
1.2 监理任务：【具体监理任务，例如审核设计文件、检查施工过程、监督质量验收等】
二、监理工作方式及要求
2.1 工作方式：【详细描述监理工作方式，包括但不限于现场检查、资料审查、会议讨论等】
2.2 工作要求：【监理工作的具体要求，例如按时提交报告、保密工程信息等】
三、费用及支付方式
3.1 监理费用：【详细列明监理费用的计算方法和金额】
3.2 支付方式：【描述监理费用的支付方式和时间节点】
四、保密条款
4.1 保密义务：【明确甲乙双方对工程信息及商业秘密的保密义务】
4.2 违约责任：【说明违反保密义务的责任承担方式及赔偿标准】
五、争议解决
5.1 争议解决方式：【列明争议解决方式，例如友好协商、仲裁等】
5.2 仲裁委员会：【指定仲裁机构及其联系方式】
5.3 法律适用：【适用的法律法规】
六、协议变更和终止
6.1 协议变更：【明确协议变更的方式和条件】
6.2 协议终止：【协议终止的情况及终止方式】
七、其他条款
7.1 附则：【补充说明其他相关事宜】
附件列表：
1. 工程设计文件
2. 施工合同
3. 质量验收记录
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
第一章总则
第一条合同目的
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为明确建设工程监理服务方与甲方之间的权利义务关系，规范建设工程监理服务，保障工程质量和安全，依法独立公正进行监理，特制订本合同。
第二条合同定义
1.建设工程监理：指甲方雇佣监理人员，对建设工程的施工进行全程监督、检查和控制，确保工程按照合同约定的质量、安全、进度和造价要求进行。
2.监理人员：指由甲方委托的具有相应资质和条件的机构或个人，负责承担建设工程监理的全过程工作。
3.甲方：本合同中指建设工程的业主或者委托代表甲方的单位。以下简称“甲方”。
4.监理服务方：指甲方在本合同中承担监理工作的单位或个人。以下简称“监理服务方”。
第三条合同补充
本合同的所有附件和补充文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第二章服务内容
第四条监理范围
1.监理服务方应对建设工程施工过程中的质量、安全、进度和造价等进行全程监理。
2.监理服务方应根据本合同的约定，进行监理计划、监理文件的编制和监理报告的撰写。
3.监理服务方应及时向甲方提出建议和意见，并配合乙方解决在工程实施过程中出现的问题和纠纷。
第五条监理义务
1.监理服务方应按照“对事不对人”的原则，履行监理职责，保持独立性和公正性。
2.监理服务方应及时到场，对建设工程的施工情况进行监理，并提供监理意见和建议。
3.监理服务方应配合甲方对工程质量和进度进行定期检查和验收。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
建设工程监理合同 (示范文本) (GF-2012-0202)
甲方：（合同项目乙方）
乙方：（监理机构甲方）
鉴于乙方具备资质，并能够满足甲方的监理需求，双方经友好协商，就甲方的建设工程项目进行监理合作，达成以下协议：
一、监理任务范围
乙方作为甲方的监理机构，负责对以下建设工程项目进行全过程监理：
1. 项目名称：
2. 项目地点：
3. 工程规模：
4. 工程内容：
二、监理报酬
甲方将按以下方式支付监理报酬给乙方：
1. 监理费用总额：
2. 支付方式：
3. 支付时间节点：
三、监理义务
乙方作为甲方的监理机构，应履行以下监理义务：
1. 监督工程质量，确保施工符合相关法律法规和标准；
2. 检查施工图纸和设计文件，提出合理的修改建议；
3. 监督工程进度，及时发现并解决施工延误问题；
4. 检查材料质量和进场验收；
5. 检查施工现场的安全措施；
6. 协助甲方与施工单位协调沟通；
7. 撰写监理报告，记录工程进展和问题解决情况；
8. 提供工程技术咨询和解答。
四、甲方责任
甲方应履行以下责任：
1. 合理提供施工图纸和设计文件；
2. 按照监理要求提供相关工程材料；
3. 保障监理人员的施工现场进入权利；
4. 及时支付监理费用。
五、保密条款
双方在履行合同过程中应保守对方的商业秘密和技术资料，并在合同解除后继续保持保密。
六、争议解决
双方在执行本合同过程中产生的争议应友好协商解决，如协商不能解决，则提交相关仲裁机构解决。
七、附件
所涉及附件如下：
1. 施工图纸和设计文件：
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202) 建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
一、合同概述
本合同由监理方（以下简称“甲方”）与被监理方（以下简称“乙方”）订立，旨在规范并约束双方在建设工程监理过程中的权利和义务。
二、合同条款
2.1 服务内容
1. 乙方作为甲方的监理人员，将按照国家法律法规、建设工程监理规范和本合同约定，对甲方承建的工程进行监督、检查、管理和协调，并提供相关技术咨询与服务。
2.2 合同期限
1. 本合同有效期自双方签订之日起，至工程竣工验收合格之日止。
2.3 工作内容与要求
1. 乙方应全程参与甲方工程的施工过程，对工程质量、安全、进度、合同履行等进行监督和检查，提出必要的修改和改进意见，并向甲方提供技术支持与咨询。
2.4 工作报告与验收
1. 乙方每季度向甲方提交工作报告，报告内容应包括工程进展、质量问题、安全管理情况、工程变更等，以及对工程施工进行的监
督和检查情况。
2.5 合同变更
1. 如工程发生变更，双方应及时与合同约定的程序进行协商和
变更，并签订书面补充协议。
2.6 质量及安全责任
1. 乙方应对工程施工过程中出现的质量问题负责，对施工工序
进行把关和检验，并及时提出处理意见。对工程安全事故负有举报
和预警责任。
2.7 合同费用
1. 甲方按照合同约定向乙方支付合理的监理费用，并按时支付。
2.8 违约与解除
1. 任何一方违反本合同约定的条款，应承担相应的违约责任；
违约方在收到相应违约通知后，应立即纠正违约行为，如无法纠正，则守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约损失。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本
合同编号：GF-2012-0202
甲方：（以下简称“甲方”）
乙方：（以下简称“乙方”）
鉴于甲方拟进行建设工程，为确保工程质量和进度的监督管理，双方经友好协商，达成以下合同：
第一条合同目的
本合同的目的是规定甲方与乙方之间，关于建设工程的监理服务的权利义务、服务内容和合同期限等方面的约定，以确保工程质量和进度的监督管理。
第二条服务内容
乙方作为建设工程监理机构，提供以下监理服务：
1. 监督管理工程施工过程，确保建设工程按照批准的设计文件进行；
2. 监督工程质量，确保符合国家相关标准和规范；
3. 监督工程进度，及时纠正工期延误；
4. 监督合同约定的支付情况，确保合同履行的合法性和及时性；
5. 提供必要的技术支持和咨询服务；
6. 完成监理报告的编制和提交。
第三条合同期限
本合同自签订之日起生效，有效期为建设工程的施工周期。
第四条合同价款
甲方按照合同实际工程量向乙方支付约定的监理服务费，具体
金额和支付方式如下：
1. 监理服务费总额为合同实际工程造价的百分之X（具体比例
根据实际情况商定）；
2. 监理服务费按照工程进度进行分期支付，每个支付节点支付比例为X%（具体比例根据实际情况商定）。
第五条保密责任
双方在履行合同期间应保守商业秘密，不得向第三方泄露或使用。
第六条违约责任
任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿
对方因此造成的损失。
第七条争议解决
因本合同发生的争议，双方应友好协商解决。如协商不成，可提交相关仲裁机构或法院解决。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
建设工程监理合同
合同编号：GF-2012-0202
甲方：_________（以下称甲方）
地址：_________
乙方：_________（以下称乙方）
地址：_________
鉴于，甲方拟在______（地点）进行______（工程性质）的建设工程，甲乙双方经友好协商，达成以下监理合同：
第一条合同目的
1.1 本合同的目的是明确并规定乙方作为监理人员，按照相关法律法规、规划设计文件及其他有关规定，对甲方的建设工程进行监理，并协助甲方管理该工程。
1.2 乙方应根据合同约定向甲方提供工程监理服务，确保工程质量、工期和安全达到法定要求，维护甲方的合法权益。
第二条工程基本情况
2.1 工程名称：_________
工程地址：_________
工程规模：_________
工程总造价：_________
2.2 工程建设内容：_________
2.3 工程计划开工日期：_________
工程计划竣工日期：_________
第三条乙方的权利和义务
3.1 乙方有权依法监督、检查、核定、验收工程建设文件、施工图纸、施工方案等相关文件，并对工程建设过程进行监理。
3.2 乙方有权对施工单位、设计单位提出补充设计、修改方案等要求，并及时报告甲方。
3.3 乙方有义务保守甲方的商业秘密和其他保密事项，不得泄露给第三方。
3.4 乙方有义务按照合同约定的监理工作期限和要求，协助甲方完成工程建设。
3.5 乙方有义务及时向甲方提供工程质量及工程进度的监理意见报告。
3.6 乙方有义务及时向甲方汇报工程建设中的问题、隐患和风险，并提出相应的解决措施。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
甲方：（委托人）_________
乙方：（监理人）_________
为了保障建设工程的质量及安全，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚信的基础上，经协商一致，签订本建设工程监理合同，共同遵守如下条款：
第一条监理范围
乙方应对建设工程实行全过程监理。具体监理内容包括但不限于以下方面：
1. 对建设工程的设计文件进行复核，并提出意见和建议；
2. 对施工图纸进行评审，并提出意见和建议；
3. 对建设单位选派的建设单位的施工、质量、安全、文明施工等方面进行监督检查，发现问题及时提出整改意见；
4. 对建设单位承担的防雷、防水、隔音等工作进行监督检查，及时提出意见和建议；
5. 对建设单位进行工程质量验收，并制定相应的验收标准和程序。
第二条监理期限
本建设工程监理合同的监理期限为____个月/天，自合同生效之日起计算，到监理任务结束为止。
第三条监理报酬
根据本合同约定，甲方应支付给乙方的工程监理报酬为____万元/元；具体支付方式及时间如下：
1. 在本合同生效后_____日内，甲方向乙方支付预付款人民币____元；
2. 按照工程进度安排及监理任务完成情况，乙方在每个月底向甲方提交工程监理进度报告和工作量结算单，甲方应在_____日内向乙方支付相应的工程监理报酬；
3. 在监理任务结束后，乙方向甲方提交工程监理终了报告并经过审核确认后，甲方应在_____日内向乙方支付最后一期工程监理报酬。
第四条违约责任
1. 如果甲方未能按本合同规定的时间向乙方支付工程监理报酬，甲方应向乙方支付逾期履行费用，费用计算标准为逾期履行金额的____%；
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
合同编号：GF-2012-0202
甲方（建设单位）：_____________________
乙方（监理单位）：_____________________
一、合同目的和原则
本合同是为了对建设工程进行监理，保证工程质量和进度，确保建设工程按照相关法律法规和合同要求进行。
1.1 合同目的
本合同的目的是明确甲乙双方的权利和义务，并约定相关责任和互动关系，确保建设工程过程中的监理工作顺利进行。
1.2 合同原则
本合同依据相关法律法规制定，遵循公平、公正、互利、诚实信用的原则，维护建设工程的合法权益。
二、合同内容
2.1 工程概况
甲方承担建设工程的主要责任，包括工程的设计、施工、材料供应等。乙方作为监理单位，负责对建设工程的施工过程进行监督、检查和评估。
2.2 监理职责
（1）监督工程施工过程，确保施工符合设计要求和施工规范。
（2）检查工程质量，及时发现和纠正施工中的问题。
（3）评估施工进度，确保按计划进行工程施工。
（4）监督材料的供应和使用，确保符合相关标准和要求。
（5）提出建设工程改进和优化意见。
（6）编写监理报告，向甲方提供工程现场情况。
2.3 合同期限
本合同有效期为____________________，自合同签订之日起计算。
2.4 付款方式
甲方按照约定的工程进度和质量验收情况进行付款，付款金额、时间及方式详见合同附件。
三、合同附件
本合同附件包括但不限于：
附件一：建设工程施工图纸及设计文件
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
建设工程监理合同(示范文本)
合同编号：GF-2012-0202
甲方: [甲方名称]
地址: [甲方地址]
联系人: [甲方联系人]
: [甲方]
传真: [甲方传真]
乙方: [乙方名称]
地址: [乙方地址]
联系人: [乙方联系人]
: [乙方]
传真: [乙方传真]
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：
第一条合同目的及范围
1. 本合同的目的是为确保建设工程的监理质量，明确甲乙双方的权利和义务。
2. 本合同适用于甲方与乙方之间的建设工程监理合作。
第二条建设工程监理服务内容
1. 乙方将根据甲方的委托，负责对建设工程进行监理。
2. 监理服务范围包括但不限于：工程质量监督、工程进度监控、合同履约监督等。
第三条合同期限
1. 本合同自双方签字之日起生效，至工程竣工验收结束。
2. 如需延长合同期限，甲乙双方应提前书面协商达成一致。
第四条收费方式及标准
1. 乙方对监理服务向甲方收取费用，收费方式为：[具体收费
方式]。
2. 监理服务的收费标准为：[具体收费标准]。
3. 如遇工程变更等情况，乙方有权对费用进行调整，但应经甲方同意。
第五条违约责任
1. 在合同履行过程中，一方未履行或不完全履行其在本合同中的义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同或延期履行。
第六条争议解决
本合同在履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规制定的，在双方平等自愿的基础上订立，旨在规范建设工程监理服务行为。
第一章总则
第一条【合同目的】
根据委托人（以下简称“甲方”）的要求，监理人（以下简称“乙方”）接受甲方委托，按照甲方的要求，对建设工程进行监理服务。
第二章监理义务
第二条【监理范围】
乙方应根据甲方的委托，对建设工程的施工过程、施工质量、施工安全等进行全面监理。包括但不限于以下内容：
1. 确定监理标准和规范；
2. 监督施工单位的施工行为，确保其按照合同要求进行施工；
3. 监督建设工程质量，提出合理的质量改进意见；
4. 报告建设工程进度、质量、安全等情况；
5. 协助甲方处理与施工单位的纠纷；
6. 其他甲方委托的监理工作。
第三条【监理报告】
乙方应定期向甲方提交监理报告，内容包括但不限于：
1. 建设工程进度情况；
2. 建设工程质量情况；
3. 建设工程安全情况；
4. 施工单位合规情况；
5. 其他与建设工程监理相关的事项。
第四章甲方权利与义务
第四条【支付监理费用】
甲方应按照合同约定，及时支付监理费用给乙方。
第五章乙方权利与义务
第五条【提供监理服务】
乙方应按照合同约定，提供专业的建设工程监理服务，并保证监理质量。
第六章法律责任
第六条【违约责任】
任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担违约责任，并赔偿相应的损失。
第七章附则
第七条【争议解决】
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
第一章总则
第一条【立案要求】本合同的立案要求是指根据国家建设工程监理管理的相关法规和政策，进行申请并获得资质，并依法成立监理机构，方可开展建设工程监理活动。
第二条【目的和基本原则】本合同旨在明确委托方和监理方在建设工程监理过程中的权利和义务，确保建设工程的质量、安全、进度和合同约定的其他要求的实现，维护委托方和监理方的合法权益。
第三条【定义和解释】根据本合同的要求，以下术语的定义和解释如下：
1. 建设工程：指按照法律法规和合同要求，在土地上修建、改建、扩建、装饰、拆除建筑物、构筑物和其他工程设施的活动。
2. 监理：指对建设工程的施工过程和工程质量进行全过程的监督 inspection, 检验 testing 和评审 review 的活动。
3. 委托方：指依法与监理方签订本合同，委托监理方开展建设工程监理活动的单位。
4. 监理方：指取得了合法资质的监理机构，具有从事建设工程监理活动的能力和经验。
......
第二章建设工程监理任务
第五条【监理范围】监理方应按照合同约定，对建设工程的各个阶段进行监理。监理范围主要包括但不限于以下内容：
1. 工程设计阶段的审查和确认；
2. 施工企业资质、技术、质量等方面的审核；
3. 施工过程的监督检验；
4. 变更设计和施工方案的审查和确认；
......
第三章建设工程监理报告
第十二条【监理日志】监理方应当按照合同约定，及时记录和整理建设工程的监理日志。监理日志内容应包括但不限于以下内容：
建设工程监理合同(示范文本)(GF-2012-0202)
建设工程监理合同 (示范文本) (GF-2012-0202)
本合同由甲方和乙方在平等自愿、协商一致的基础上，依据《建设工程质量管
理条例》、《建设工程监理暂行规定》及相关法律、法规订立，合法、有效。本合同标的为：甲方聘请乙方为其建设工程的监理单位，在建设工程的全过程中提供监理服务，共同维护建设工程质量，保证建设工程按照设计要求、技术标准和施工方案进行施工，达到预定的使用要求和经济效益。
第一条监理服务
1.乙方应按照国家有关法律、法规、标准及行业规范，在监理范围内提
供建设工程监理服务。
2.乙方应对建设工程进行全过程监理，并对设计文件、施工图纸是否符
合规定和规范进行审查、查证。
3.乙方应对建设工程施工计划、施工质量、机械设备、材料、工程质量
检验、验收及竣工验收等进行监理。
4.乙方应主持施工现场的监理工作，对施工质量和安全生产状况进行检
查，督促施工单位进行质量控制和安全管理。
第二条监理费用
1.监理费用由甲方承担。监理费用总额为建设工程合同价款的 2%。监
理费用总额不得超过 1000 万元。
2.监理费用应在下列各项工程款项支付中，优先列支：
–第一批货款
–设备安装款
–主体工程结算款
–余额结算款
第三条监理报告
1.乙方应在监理过程中，按照监理合同约定，及时向甲方提供监理报告。
监理报告要求真实、准确、详实、完整，对施工过程中的问题提出建设性意见，并提出整改意见。
2.乙方应在下列情况下向甲方提供监理报告：
–施工现场质量状况差，或者超出设计要求的允许范围。
–施工单位或者施工人员存在违反法律、法规和工程质量监督管理要求的行为。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
（ＧＦ－2012－0202）
建设工程监理合同
（示范文本）
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第一部分协议书
委托人（全称）：
监理人(全称)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同.
一、工程概况
1。工程名称：；
2。工程地点：；
3。工程规模： ;
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：。
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
1。协议书;
2。中标通知书（适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程)；
3。投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6。附录，即：
附录A 相关服务的范围和内容
附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分.
四、总监理工程师
总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。
五、签约酬金
签约酬金（大写）： (¥）。
包括：
1. 监理酬金： .
2。相关服务酬金：。
其中:
(1）勘察阶段服务酬金：。
(2）设计阶段服务酬金： .
（3）保修阶段服务酬金： .
（4）其他相关服务酬金: .
六、期限
1。监理期限：
自年月日始，至年月日止。
2. 相关服务期限:
（1）勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止.
（2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止.
（3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
建设工程监理合同(示范文本) 编号：GF-2012-0202
甲方：[监理单位名称]
地址：[监理单位地址]
电话：[监理单位联系电话]
乙方：[建设单位名称]
地址：[建设单位地址]
电话：[建设单位联系电话]
丙方：[施工单位名称]
地址：[施工单位地址]
电话：[施工单位联系电话]
鉴于甲方与乙方、丙方共同承担建设工程的监理工作，为明确双方之间的权利义务，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙、丙三方本着平等、自愿、互利、友好的原则，经协商一致，达成如下监理合同：
第一条监理服务内容
1.1 甲方依据本合同约定，对工程项目进行全过程监理，负责监督施工单位执行设计文件，保证工程质量符合国家法律、法规和工程建设标准。
1.2 甲方应当协助乙方、丙方开展施工现场管理，发现工程质量问题及时提出整改意见。
1.3 具体监理服务内容包括但不限于以下方面：（1）协助乙方编制工程质量管理计划；（2）审核工程施工图纸及技术文件，提出修改
意见；（3）监督施工单位按照设计要求进行施工；（4）检验施工单位所提交材料和施工质量验收资料等。
1.4 甲方应当在监理服务期间，对乙、丙双方因监理服务失职而造成的损失承担相应的赔偿责任。
第二条工程建设合同的履行
2.1 工程建设合同的履行应当符合国家法律、法规和行政法规的规定，包括但不限于《建设工程质量管理条例》等相关规定。
2.2 乙、丙双方应当保证按照本合同约定的时间节点及要求，及时提交相关材料和质量验收资料等，并积极配合甲方开展监理工作。
2.3 乙、丙双方未经甲方书面同意，不得擅自变更施工计划、施工图纸及其他施工方案。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2022-0202)
建设工程监理合同(示范文本) (GF-2022-0202)
第一章总则
第一条合同目的
本合同是为监理我国建设工程项目而订立的合同。
第二条合同范围
本合同适合于建设工程监理的各个环节和阶段，包括但不限于工程前期准备、施工过程、工程竣工验收等。
第三条合同双方
甲方：建设工程项目的业主
乙方：建设工程监理机构
第四条合同基础
本合同的订立基于双方的商议一致，并遵守相关法律法规以及有关监理规范和标准。
第二章服务内容
第五条监理任务
乙方应根据合同约定，全面负责建设工程的监理工作，包括但不限于工程进度控制、质量监督、安全检查等。
第六条施工文件审核
乙方应对施工方提交的施工文件进行审核，确保其与设计文件和相关法规的一致性。
第七条工程质量控制
乙方应对工程施工的过程进行质量控制，包括但不限于材料验收、工艺检查等。
第八条工程安全监督
乙方应对工程施工的过程进行安全监督，确保施工过程中的安全措施得到有效执行。
第九条竣工验收
乙方应协助甲方进行工程竣工验收，并提供相应的监理报告和意见。
第三章权责义务
第十条甲方权利
甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理责任，提供相关监理文件和报告。
第十一条乙方权利
乙方有权要求甲方提供工程施工的相关文件和信息，并按时付款。
第十二条甲方责任
甲方应按时支付监理服务费用，并向乙方提供必要的支持和协助。
第十三条乙方责任
乙方应认真履行监理职责，确保工程施工按照设计文件和相关规范进行。
第四章合同价款
第十四条监理服务费
甲方应按照合同约定向乙方支付监理服务费用。具体费用标准将在合同中约定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（ＧＦ－2012－0202）
建设工程监理合同
（示范文本）
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第一部分协议书
委托人（全称）：
监理人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1. 工程名称：；
2. 工程地点：；
3. 工程规模：；
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：。
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：
附录A 相关服务的范围和内容
附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师
总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。
五、签约酬金
签约酬金（大写）：（¥）。
包括：
1. 监理酬金：。
2. 相关服务酬金：。
其中：
（1）勘察阶段服务酬金：。
（2）设计阶段服务酬金：。
（3）保修阶段服务酬金：。
（4）其他相关服务酬金：。
六、期限
1. 监理期限：
自年月日始，至年月日止。
2. 相关服务期限：
（1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。
七、双方承诺
1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立
1. 订立时间：年月日。
2. 订立地点：。
3. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执
份。
委托人：（盖章）监理人：（盖章）住所：住所：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人或其授权法定代表人或其授权
的代理人：（签字）的代理人：（签字）
开户银行：开户银行：
账号：账号：
电话：电话：
传真：传真：
电子邮箱：电子邮箱：
第二部分通用条件
1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（3）专用条件及附录A、附录B；
（4）通用条件；
（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；