对业主合同工程结算事宜的会议纪要
工程结算会议纪要范文
工程结算会议纪要范文工程结算会议纪要范文篇一：工程结算审核会商纪要工程结算审核会商纪要编码:工程名称:梅苑新村4#楼及附属会办日期:20XX年月日第共页工程结算审核会商纪要编码:工程名称:梅苑新村4#楼及附属会办日期:20XX年月日第共页工程结算审核会商纪要编码:工程名称:梅苑新村4#楼及附属会办日期:20XX年月日第共页篇二：对业主合同工程结(:工程结算会议纪要范文)算事宜的会议纪要会议纪要时间：年月日地点：参加人员：业主单位：监理单位：咨询单位：内容：关于工程结算事宜为保证工程竣工验收交工工作的顺利进行，经甲、乙双方友好协商一致，共同就《工程总承包合同》的工程结算事宜达成如下意见：一、此会议前，经双方多次磋商，未能就工程结算的计算原则及计算方法等分歧达成一致意见，致使结算工作延误，给施工单位带来很大的资金运转压力。
二、施工单位年月日报送的该工程结算造价为：万元；业主单位核算部核算的该工程结算造价为万元；差额为：万元。
三、经双方协商，就该工程的结算事宜达成如下条款：1、按施工单位提出的95%完成工作量计，即*95%=万元；2、图纸增加工程造价为万元；3、桩基工程结算价为万元；4、工程变更签证增加造价为万元；以上为施工单位总计完成造价为万元。
经甲、乙双方就以上内容协商：施工单位就总承包工程的含税结算总造价为万元（大写人民币万元整）。
四、本工程通过国家有关质检部门验收合格后，乙方同意按照《工程总承包合同》条款的约定履行乙方承包范围内已完工程的保修义务；甲方同意按照《工程总承包合同》条款的约定及时支付工程结算款。
五、乙方须无条件地、及时完成合同约定的所有乙方未完全履行的义务（包括在本纪要签字后三日内完成《深圳市建筑工程竣工验收报告》、等技术资料需有关部门签字盖章事宜）。
工程结算会议纪要_会议纪要_
工程结算会议纪要时间：x年xx月xx日地点：港参加人员：港有限公司xx局第x工程有限公司：会议议题：港工程结算纪要内容：港堆场、道路、码头、卸车坑及大堤等项目结算本次会议由建设单位港有限公司召集，总经理主持，记录。
会议持续两个小时，会议听取施工单位xx局第x工程有限公司港项目部经理汇报，研究讨论了港结算工作的相关事宜，部署结算相关工作，现纪要如下：商议事项如下：一、工程量审核的问题由于工程量施工方已和业主相关人员核对完成，已达成一致，仅缺相关人员签字，甲方若需再重新审核，施工单位仅提供工程量清单，不再和业主一起核对。
如无需审核，需原审核人员(、)签字确认工程量。
二、单价调整商议及外工程量的确认1、码头部分单价基本无需调整，图纸中设计到项目在合同中都有体现;2、卸车坑单价调整 x年，卸车坑施工期间钢筋水泥原材料及商混价格上涨幅度较大，施工单位要求调整钢筋水泥材料及商混价格，经双方共同商议，仅调整市场材料价格上涨以后施工卸车坑部分钢筋、水泥及商混价格。
相关施工形象进度可参考施工月报资料，材料价格参照济宁市定额站颁发《造价信息》执行;3、堆场、道路单价调整1)、水稳、联锁块单价调整。
单价调整办法亦同卸车坑单价调整办法相同;2)、堆场、道路回填项目合同中单价已包含1km内挖运、整平、碾压费用，因现场为我方供料，材料运至施工方指定位臵，结算时需将该项目1km挖运予以扣除，仅计算现场实际发生整平、碾压费用。
因为原来是1km内取土，现在为开山石渣及大块石，业主进料采取晚上突击性的，增加了施工单位不同意。
后商议以铲运整平、碾压相关定额重新做价计算;3)、合同外工程量增加部分要有现场相关人员的签字资料;4)、防汛墙、码头接岸合同外部分单价的确认材料价格参照施工时xx市定额站颁发《造价信息》执行;5)、大堤单价调整，会议中施工单位提出要求调整大堤单价;三、工作安排1、需调价项目施工期间的《造价信息》提供，由二公司搜集该部分资料作为调价依据;2、需调价工程的工程量要细化，按工程进度划分，价格按工程月报相关形象进度调整，在调价时间以外的工程量不予调整;3、业主对施工单位提出误工问题施工单位无正确完整的依据不予确认;施工方不同意。
结算工作会议纪要
工程决算会议纪要第 01期计划发展部 2012年1月7日工程决算工作会议纪要2012年1月7日，在公司会议室，由总经理王树尧主持召开了新疆华电十三间房风电一期工程49.5MW风电项目工程竣工决算会议，申旭东、章敏、方疆、缪卫贞、苏梅、杨旭、朱志强、监理单位、各施工单位参加了会议，形成会议纪要如下：1、总经理王树尧介绍十三间房一期工程决算的重要性、结算原则及完成决算的时间安排为公司以后的风电工程建设提出投资依据，根据华电新疆公司的要求十三间房一期49.5MW风电工程竣工决要在3月31日之前全部完成；还确立了竣工决算主要以施工合同为决算原则。
2、计划发展部技经专责朱志强就十三间房一期工程决算具体实施细则进行了讲解A、会议确定了华电十三间房一期工程竣工决算审计流程（见附件一）；B、会议确定华电哈密十三间房风电一期项目工程竣工决算进度计划，定于2012年1月10日开始3月10日结束工程审计，3月10日把审计报告移交财务，财务开始财务决算，财务决算定于3月31日之前结束；C、会议确立了华电十三间房一期工程审计结算资料及送审要求。
定于2月2日单位上报所有的结算资料，超过规定的天数一概不再签收（见附件二）；D、会议确定了华电十三间房一期工程结算预算书格式，一式六份（三份原件三份复印件），要求施工单位严格按照要求上报结算书及结算资料。
3、计划发展部主任苏梅就华电十三间房一期工程竣工结算的工程及其他方面工作系统安排。
会议确定决算中各项工作的的责任人、完成时间及考核标准（见附表三）；通知审计单位人员在元月十日之前进入现场配合甲方开展审计工作。
4、公司总经理王树尧总结讲话：1、所有人员要鼓足干劲，用科学方法确保决算工作顺利进行；2、各施工单位要严格执行本次会议确定的决算细则。
参加会议人员：王树尧、申旭东、方疆、章敏、缪卫贞、苏梅、杨旭、朱志强、新疆新能监理有限责任公司项目经理郭建平、新疆电力建设公司项目经理、江苏江都建设集团有限公司资料员李娜、苇湖梁发电厂华源电力安装公司项目经理马海龙。
工程合同谈判会议纪要
工程合同谈判会议纪要在一项建设工程项目中，甲方（业主）与乙方（承包商）就工程项目的施工内容、工期、质量、价格等关键因素进行详细的谈判。
以下是该次谈判会议的纪要范本。
会议时间：[填写具体日期和时间]会议地点：[填写会议地点]参会人员：甲方代表[姓名]、乙方代表[姓名]以及其他相关人员会议议程：1. 项目概述及工程要求2. 工程质量标准与验收条件3. 工程造价与支付方式4. 工程进度计划与工期要求5. 违约责任与争议解决方式6. 其他相关事宜会议纪要：一、项目概述及工程要求甲方对工程项目的基本情况进行概述，明确了工程的规模、功能以及预期目标。
乙方对甲方的要求进行了确认，并提出了初步的施工方案。
二、工程质量标准与验收条件双方就工程质量标准达成一致，同意按照国家及行业标准执行，并明确了具体的验收流程和条件。
乙方承诺将遵守所有质量要求，确保工程质量达标。
三、工程造价与支付方式经过充分讨论，甲乙双方就工程造价达成共识，并详细约定了付款计划和支付方式。
双方同意按照合同约定的节点分期支付工程款。
四、工程进度计划与工期要求乙方提供了详细的工程进度计划，甲方对此进行了审查并提出了一些修改意见。
双方最终确定了合理的工期，并同意在保证质量的前提下尽量缩短工期。
五、违约责任与争议解决方式会议中，双方讨论了可能出现的违约情况以及相应的责任承担。
同时，双方约定如遇争议，将首先通过协商解决，协商不成时可依法申请仲裁或提起诉讼。
六、其他相关事宜甲乙双方还就其他一些细节问题进行了沟通，包括但不限于工程变更管理、安全生产责任等，并对这些问题的处理方式达成了一致。
会议总结：本次谈判会议是在友好和谐的氛围中进行的。
甲乙双方代表均表示，通过本次会议，双方对工程项目的合作有了更深入的了解和明确的期望。
双方同意，本次谈判的内容将作为后续签订合同的基础，并在合同中详细体现。
项目部结算工作会议纪要范文
项目部结算工作会议纪要范文时间:2xx年7月31日9时地点:xx项目部会议室主持人：与会单位及人员：上海xx建设有限公司：(1)关于“亲民社区”测评指标体系。
近期，衔接区委组织部，召集民生条线相关部门、各街道分管领导，集中会商指标体系完善事宜。
上海xx建设公司：xxxx建筑工程公司：江苏第一建筑工程有限公司：上海xx建筑工程有限公司：一：xx镍业项目经理高云贵对工程结算工作布置：县委组织部和乡镇换届领导小组办公室要加强对乡镇领导班子换届工作的指导，注意交流经验，搞好协调，遇到问题妥善处理，重大问题及时请示报告。
各乡镇党委分管副书记、组织委员(干事)要充分发挥参谋助手作用，做好具体工作，协调、联系有关部门积极配合，确保全县各乡镇换届工作的顺利进行。
本次会议主要针对xx镍业项目三家主要(预计分包产值在xx万元以上)的分包单位结算工作进行布置安排，后续其他分包单位会议另行安排。
1、根据项目部向各分包单位发送的通知函件要求，各分包单位须于2xx年8月9日前按通知要求上报全部交竣工资料，否则不予办理结算。
2、各家指派结算人员必须具备所在单位的法人委托身份，对参与办理结算审核的结果能给予认可。
会议强调，当前鼓励引导非公有制经济的健康发展，关键在于对个体、私营等非公有制经济一视同仁，为它们的发展提供平等的政策环境。
特别是在信贷等方面加大帮扶力度，切实解决其生产经营中的实际困难，努力为非公有制经济发展创造良好的环境。
更多会议纪要范文请点击：创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。
3、必须按照上海xx建设有限公司经营管理部相应结算表格及结算文件要求在规定时限内上报文本和电子版统一的结算资料，结算资料不齐全不予办理结算，超过规定时限上报的资料不予接收。
(结算表格及结算要求另行通知)4、结算审核程序主要分三个部分：会议明确，来料加工企业转让已解除海关监管的设备，按设备转让交易价格与海关报关单价格差额的25%单独计算缴纳企业所得税;若转让交易价格低于海关报关单价格，则该项交易免征企业所得税。
工程结算会议纪要范文
高层建筑用于脚手架卸载使用的槽钢、工字钢等及人工费安拆未包括在综合脚手架中，发生时按实计算。
6.固定式塔式起重机、施工电梯基础的问题
固定式塔式起重机、施工电梯混凝土基础按实际发生分别套用相应定额子目。20XX年建筑工程计价定额12-240、12-241定额子目暂停
篇二：对业主合同工程结(:工程结算会议纪要范文)算事宜的会议纪要
会议纪要
时间：年月日
地点：
参加人员：
业主单位：
监理单位：
咨询单位：
内容：关于工程结算事宜
为保证工程竣工验收交工工作的顺利进行，经甲、乙双方友好协商一致，共同就《工程总承包合同》的工程结算事宜达成如下意见：
一、此会议前，经双方多次磋商，未能就工程结算的计算原则及计算方法等分歧达成一致意见，致使结算工作延误，给施工单位带来很大的资金运转压力。
二、施工单位年月日报送的该工程结算造价为：万元；业主单位核算部核算的该工程结算造价为万元；差额为：万元。
三、经双方协商，就该工程的结算事宜达成如下条款：
1、按施工单位提出的95%完成工作量计，即*95%=万元；
2、图纸增加工程造价为万元；
3、桩基工程结算价为万元；
4、工程变更签证增加造价为万元；
以上为施工单位总计完成造价为万元。
你们，做为我省建设工程结算的依据，请认真贯彻执行，并将在执行中遇到的问题反馈给省建设工程造价管理总站。
二〇一一年十二月一日
20XX年辽宁省建设工程结算工作会议纪要
1.定制钢模板摊销问题
为一个建设工程项目特殊定制的钢模板，可按批准的施工组织设计模板投入量计算的模板费用，扣除残值后，一次性摊销在该项建设工程
工程造价结算会议纪要格式
工程造价结算会议纪要格式综合性问题一、关于我省执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20xx)和《建筑安装工程费用项目组成》(建标[20xx]44号)的问题。
国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20xx)及《房屋建筑与装饰装修工程工程量计算规范》(GB50854-20xx)等9本计算规范已经颁布，并于20xx年7月1日起开始实施。
根据我省情况，没有与之相配套的计价依据体系。
因此，目前我省工程量清单计价方式仍然执行20xx年《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20xx)的相关规定，及我省20xx年计价依据的项目划分、工程量计算规则、组价原则及相关的配套规定进行计价。
待我省根据国家修编计价定额的进度情况，形成我省与之配套的新计价体系后，一并贯彻执行。
新版本的《建筑安装工程费用项目组成》(建标[20xx]44号)与目前我省现行的建安费用组成标准变化较大，需要进行大量的测算工作，形成新的费率标准体系，并结合我省新的计价依据体系建立后执行。
二、关于如何执行20xx年国家《建设工程示范文本》的问题。
目前正在起草我省《建设工程施工合同管理办法》及建立配套的网上备案系统，为加强建设工程施工合同备案做好准备，争取在20xx年3月份前出台。
三、关于省市相关部门按工程项目通过施工企业收取费用的问题。
省市相关部门向施工企业收取本应由建设单位缴纳的费用。
建设单位应该根据施工企业代缴费的凭证，支付给施工企业费用。
例如，部分市地税局代缴的养老保险费，建设单位应该根据施工企业在建设项目上被扣缴社会养老保险费的凭证，向施工企业支付该项费用。
四、安全文明施工措施费中是否包括硬覆盖等问题。
安全文明施工措施费系数中未包括混凝土、钢筋混凝土、山皮石等施工道路或施工现场的硬覆盖，应按批准的施工组织设计中规定的覆盖范围和标准按实计算。
定额问题一、混凝土基础砌砖模如何执行定额按相应砖砌墙体定额项目执行。
工程业主方对工程结算的审核工作
首先工程结算书是由施工单位编制并报送给业主， 工程结算书应编制规
范， 施 工单 位 的相 关 编制 人 、 审核人、 项 目经理 应 签 字齐 全 且应 盖 公 章 ， 业 主
字 确认 ， 施工 单位 也应 签字 确认书应按合同内项 目和变更项 目分别分类编 制， 以便 于 审核 核对 项 目。
一
最后需 逐 项核 对各 分项 合价 、 各 单 元汇 总算 术 计算 是 否正 确 。 ５ 、 结算 审核 书 ： 审 核过程 中， 业 主方会 编 制结 算审 核书 ， 通常 以施 工单 位 结算 书 为 基础 ， 在施 Ｔ ＝ 单位 结算 申报栏 后 ， 对 应 列 出业 主方 审 核 意 见栏 ， 审核 意 见栏 中 电对 应列 明每个 分 项 的清 单编号 或 定 额编 号 、 １ ： 程量 、 单位 、 单价 和合 计 ， 使 结 算 审 核书 能 明了表 示 出每个 分项 工程 施 工单位 的 申报情 况 和 甲方 审核 情 况 ， 以
一
逐项 检查 核对 工程 量 签证单 ， 查看 签证 单 上是 否 签字 齐 全且 为两 人 以上 签证 ， 内容 是否 和实 物 相符 ， 各 签证 单 上的 工程 量计 算是 否 正确 ， 结算 书 中 的
般 按 国家要 求 结算 金额 超 出部 分不 应 超过 合 同金 额 的２ ０ ％， 如果 超 过应 对 ： ［ 程量汇总是否与签证单一致， 工程量计量的计算规则与清单规范或定额一 原因进行剖析并有专题报告对超过原因进行说明， 且变更审批程序按公司程 致且 和现 场 实物 一致 ， 工程 量计 算应 有 附有计 算式 ， 以便 核对 。 序签 批齐 全 ， 符合 公 司管 理规 定 。 审 核合 同 内项 目所 列 每 个分 项 及所 包 含 的 工作 内 容应 与 合 同后 附 工 程 结算 审核质量 的控 制 ： 量清单一致 ，应注意审核在合同内项 目中施工单位是否列报了新的分项 ， 对 四、 施 工单 位 新列 报 的分 项 应予 以仔 细 分 析 ， 询 问 施工 单 位 申报 的理 由 ， 除 确 有 分管 工程 结算 的 负责 人应对 审 核质量 进 行不 定期 检 查 ， 通 常投 资 较小 项 足 够充 分 的理 由外 ， 均 不应 同 意 ， 同时 与之 对应 的 工程 量不应 认 可 。 对 有设 计 目采 取 抽查 方式 ， 重 点抽 查 金额 大 的 子项 ， 投 资 较 大或 重 要项 目采 取重 点 审 变 更 的项 目， 首 先应 变 更依 据 是否 齐 全 ， 审核 变 更是 否 具 有经 业主 同意 并 下 核方 式 ，逐项 全 部审 核 。对 各结 算 审核 人 员要 求审 核误 差 率应 控 制在 ５ ％１ ２ 发 的设 计 变更 通 知单 ， 且 签章 齐全 ， 变 更 项 目所 列 分项 及 工 程量 计 算正 确 且 内。 在 部 门员 ． １ ： 考 核制 度 中 ， 对 结算 审核 质 量应有 明确条 款予 以体 现 ， 使 审核 与实物 相 符 。 人 员 更加 自觉并 注重 提高 自己的 审核 质量 ， 减 少审 核误 差 。
议标会议纪要格式
议标会议纪要格式
【篇一：工程议标会议纪要】
会议纪要
时间：2014 年9 月25 日
会议主题：对于合同事宜、工程结算事宜
会议内容：
一、施工单位确实定。
二、合同事宜、工程结算
算不实时出据等要素，会议研究经过以下决策：
3、以上工程不进行降点。
2014 年9 月25 日
参会人员署名：
【篇二：工程议标会议纪要】
xx 路工程议标会议纪要
时间：
参加人员：
参加单位：xx 市市政工程有限企业
记录人：
主持人：xxx （村党总支书记）
一、由村议标小组审察各参加议标单位资格。
经审察，议标单位具备报名资格，报名单位缴贰万元押金。
二、xxx 介绍施工路段有关状况及竞价说明。
三、组织进行议标。
四、宣布报价结果：
xx 市政工程有限企业：元／㎡。
依据竞价谈判方法和各方面综合评论，确立xx 市市政工程有限企业中标，中标价为元／㎡。
五、进行公示。
六、2012 年代日签署合同。
参加竞价谈判人员署名：
【篇三：议标会议纪要】议标会议纪要
时间：
地址:
主持人：
参加人员：
议题：
本次议标经过公然程序，xx 工程报名参加邀标、议标的施工单位有xx 建设工程有限企业、xx 建筑工程有限责任企业。
经会议研究，依据观察技术力量、施工设施、建设业绩、资本实力，决定择优录取xx 建设工程有限企业肩负该项工程建设任务。
xxxx
年代日。
《党委会第一次会议纪要》
《党委会第一次会议纪要》第一次会议纪要会议主要内容：本次会议由业主方某某主持。
首先由本项目总监理工程师代表某某对项目的监理程序及要求提出如下意见：一、施工单位开工后补齐有关工程的资料1、工程承包合同、中标通知书、投标预算。
2、施工单位要提供项目部成员名单及上岗证。
3、施工组织设计、施工单位的营业执照、资质证书。
4、主要工种负责人的姓名、职称及特殊工种的上岗证。
5、填报开工申请报告，首道工序施工及方案。
6、安全生产许可证。
二、工程质量控制1、原材料进厂必须有合格证书、质保书、检验报告。
2、需复试材料必须现场取样、送检。
3、不合格的材料必须退场。
4、合格的材料要堆放整齐，妥善保管。
5、实物质量控制，必须严格执行规范、规程，按设计图纸、设计变更施工，不得擅自变更修改图纸。
6、坚持工序检验程序，未经验收合格严禁进入下道工序施工，验收中发现的问题必须及时整改，必须先自检合格后填报分项工序质量报验单，提前通知验收。
7、如有违反监理程序，强行施工或出现严重质量问题的，监理部将下发《停工整改通知单》，停工整改合格后再出具《复工通知单》，造成的损失由施工方承担。
三、进度控制1、报审总进度计划和周进度计划。
2、严格按进度计划认真组织人员、材料设备从紧安排施工。
如因停水停电等因素造成局部进度滞后，必须采取赶工措施，合理的赶上进度，而不能一拖再拖，无法控制。
3、如因业主原因造成的损失，施工单位做好索赔工作及时报审。
四、合同管理1、认真熟悉合同条款，积极履行合同赋予的权力和义务，保质保量按时完成合同任务，如违反合同规定条款规定，将按合同法执行。
五、安全与文明施工管理项目部要安排一名专职安全员负责施工现场安全防范工作，施工人员安全监督与管理，经常性地安全检查，发现隐患及时整改，严格按照安全及文明施工管理标准进行管理，确保文明施工。
六、协调工作甲乙双方协调工作也是我们监理工作之一，相互之间的协调工作全部以书面形式呈报，以防造成不必要的扯皮现象，确保协调工作的顺利开展。
工程合同谈判会议纪要
工程合同谈判会议纪要【会议时间】xxxx年xx月xx日【会议地点】甲方公司会议室【参会人员】甲方代表：张三（项目经理）、李四（法务顾问）乙方代表：王五（销售经理）、赵六（技术总监）【会议议程】1. 确认合同草案中的基本条款；2. 讨论并确定工程的范围和标准；3. 商议工程进度计划及关键节点；4. 讨论质量保证措施和违约责任；5. 确定付款方式和条件；6. 其他未尽事宜的协商。
【会议内容】一、基本条款确认经过双方代表的仔细审阅，确认合同草案中的基本条款包括工程的名称、地点、合同金额、工期等基本信息无误，作为谈判的基础。
二、工程范围和标准甲乙双方就工程的具体范围进行了深入交流，明确了项目的起止点、主要工程量和质量标准。
乙方承诺将按照国家相关标准和甲方要求执行，确保工程质量。
三、工程进度计划及关键节点双方讨论了工程的整体进度计划，确定了关键节点的完成时间。
甲方强调了按时完成的重要性，并提出在关键节点设置相应的奖惩机制。
乙方表示将全力以赴，确保按时交付。
四、质量保证措施和违约责任就质量保证措施进行了详细的讨论，乙方提出了一系列质量控制措施，包括材料采购、施工过程监控等。
同时，双方明确了违约责任，包括违约金的计算方式和赔偿办法。
五、付款方式和条件财务相关的议题总是谈判中的焦点。
双方就付款方式和条件达成一致，包括预付款比例、进度款支付时机以及最终款项的结算方式。
甲方要求设立共管账户，以增强资金使用的透明度。
六、其他未尽事宜的协商会议双方就一些未尽事宜进行了协商，包括工程变更的处理、争议解决机制等，并对这些内容达成了初步共识。
【会议结论】通过本次谈判，甲乙双方在多个关键问题上达成了一致意见，为后续合同的签订奠定了坚实的基础。
双方同意，会后将对本次会议纪要进行整理，形成正式文档，并由双方授权代表签字确认。
【下一步行动计划】1. 根据本次会议的讨论结果，对合同草案进行修订；2. 双方法律顾问对修订后的合同进行审核；3. 安排下一次会议，签署最终合同。
工程结算会议纪要
工程结算会议纪要精选工程方案
文件编号：0 2021 年年6 6月
工程结算会议纪要
版本号：
A A
修改号：
1 1
页
次：
1.0
编
制：
会
签：
审
核：
批
准:
发布日期：
实施日期：
方案大全
方案整理
会
议
纪
要
工程名称：
会议名称工程造价结算审前协调会议时间
会议地点
会议主要议题送审资料确定、送审金额确定、结算形式确定、设计变更确定组织单位
主持人
参加单位
主要参加人员见会议签到表会议主要内容及结论会议内容：
1、为保证送审资料的严肃性，施工单位郑重申明送审资料没有遗漏，对自报的结算书负责，不再递送任何有关经济签证资料。
2、监理单位必须对施工单位提供的结算资料进行审查，根据工程监理合同、施工合同及招投标文件等相关要求复核施工单位实际完成工程量和工程款，对结算书中漏算，少算的金额不予增加。
3、本工程结算严格按照施工图纸、施工合同及招投标文件等相关规定执行，由监理单位对工程竣工结算资料进行初步审核，根据审核情况督促施工单位补充完善结算资料。
4、因设计变更等原因造成的增、减工程数量及单价若原合同及
招投标文件中有约定的，按约定情况执行，其余增、减工程数量及单价暂按县财政审核中心核定计量，按中标承诺降低率结算，最终以审计为准。
5、本工程的工程结算款以审计部门审计结论为准。
签订施工合同会议纪要
会议时间:2023年2月15日下午2点
会议地点:公司会议室
会议主持:张经理
会议记录:李秘书
会议参与人员:张经理、王工程师、李财务、赵律师、甲方代表、乙方代表
会议内容:
1. 张经理首先介绍了会议的议程和目的,即就甲乙双方签订施工合同的相关事宜进行讨论和决定。
2. 甲方代表介绍了工程的基本情况和要求,包括工程名称、工程地点、工程规模、工程内容、工程预算等,同时对工程的质量、安全、进度等方面也提出了明确的要求。
3. 乙方代表对甲方代表介绍的内容进行了详细的询问和了解,并对工程的技术方案、施工组织、工程报价等方面进行了详细的说明。
4. 王工程师和李财务分别就工程的技术方案和财务报价进行了详细的解释和说明,并对乙方代表提出的问题进行了回答和解释。
5. 赵律师对合同的法律条款进行了详细的解释和说明,包括合同的生效条件、合同的履行期限、合同的违约责任等方面,同时对甲乙双方的权利和义务也进行了详细
的说明。
6. 甲方代表和乙方代表对合同的内容进行了详细的讨论和协商,并达成了一致意见。
双方代表签署了合同,并交换了合同文本。
7. 张经理对会议进行了总结,对甲乙双方的积极合作表示了感谢,并要求双方在合
同签订后严格按照合同的约定履行各自的义务,确保工程的顺利进行和按时完成。
会议结束时间:2023年2月15日下午5点
备注:以上会议记录已经甲方代表和乙方代表确认无误,可以作为合同签订的依据。
工程合同交底纪要模板
工程合同交底纪要模板一、会议信息会议时间：【年】【月】【日】会议地点：【地点】参会人员：【参会人员名单】会议主持人：【主持人姓名】记录人：【记录人姓名】二、会议议程1. 工程概况及合同工作范围2. 合同工期3. 质量控制目标及合同规定执行的规范、标准4. 工程结算办法5. 合同履行过程中的风险与责任6. 合同双方的权益与义务7. 合同执行过程中的沟通与协调8. 其他需要交底的事项三、会议内容1. 工程概况及合同工作范围本次工程的名称为【工程名称】，工程地点位于【工程地点】。
工程主要包括【列举工程主要内容】等。
合同工作范围以补充条款中约定的施工范围为准。
因合同签订时无法准确详细地罗列工程范围，在合同口径留设中约定：承包范围或施工范围有增减，发包人在设计交底后详细施工界面的通知中具体明确调整，承包人不能因承包施工范围调整要求增加工程工期。
本合同暂未包含的其他附属工程，由发包人以补充协议的方式委托承包人施工，承包人不能拒绝。
2. 合同工期本合同的工期约定为【工期起止时间】。
竣工工期的确认标准以合同协议书为准。
3. 质量控制目标及合同规定执行的规范、标准工程质量标准按照补充协议及合同协议书约定的工程质量标准执行。
专用条款约定的质量与验收、通用条款约定的质量及检验均需遵守。
要求质量验收一次合格。
4. 工程结算办法工程结算主要涉及工程计价原则，甲供材料、认质认价材料、其他乙供材料的结算方法。
工程结算、材料结算、财务结算的区别及要求需明确。
预结算的报送要求、审核时限应在合同中约定。
5. 合同履行过程中的风险与责任合同双方应明确合同履行过程中的风险与责任，包括但不限于工期延误、质量问题、安全事故等。
对于因一方原因造成的损失，应承担相应的责任。
6. 合同双方的权益与义务合同双方应明确各自的权益与义务，包括但不限于工程进度、质量控制、安全生产、资料归档等方面。
7. 合同执行过程中的沟通与协调合同双方应保持良好的沟通与协调，遇到问题及时解决。
八民会议纪要工程合同
八民会议纪要工程合同工程合同协议书甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________鉴于甲乙双方就_________________项目（以下简称“本工程”）达成一致，现根据《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，订立如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：___________________________________2. 工程地点：___________________________________3. 工程内容：___________________________________4. 工程规模：___________________________________5. 工程造价：___________________________________6. 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止二、质量要求乙方必须按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到甲方要求及相关法规的标准。
三、工期要求乙方应根据合同约定的时间表，合理安排施工进度，确保按期完成工程任务。
如遇不可抗力因素影响工期，应及时与甲方沟通并协商解决。
四、付款方式1. 预付款：甲方在本合同签订后____天内支付总工程款的____%作为预付款。
2. 进度款：根据实际完成的工程量，按约定的支付比例定期支付。
3. 结算款：工程完工并通过验收后，根据实际完成的工程量进行最终结算。
五、违约责任若任何一方违反合同条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决方式因履行本合同所产生的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
七、其他事项本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商确定。
本合同的任何修改和补充均需以书面形式确认，并由甲乙双方授权代表签字盖章后方可生效。
工程合同管理例会
工程合同管理例会一、开场致辞尊敬的各位领导、项目经理以及合作伙伴，感谢大家在百忙之中参加本次工程合同管理例会。
本次会议的主要目的是回顾过去一段时间内的合同执行情况，分析存在的问题，并对接下来的工作进行规划和部署。
二、合同执行情况回顾在过去的季度中，我们的项目团队在合同管理方面取得了一定的成绩。
所有工程项目均按照合同约定的时间节点稳步推进，没有出现重大违约情况。
同时，我们也成功处理了几起合同变更请求，确保了项目的连续性和稳定性。
三、存在问题的分析尽管我们在合同管理上取得了进展，但仍存在一些亟待解决的问题。
例如，部分供应商的交付延迟问题影响了工程进度，还有的合同条款需要进一步明确，以避免未来的误解和争议。
我们将针对这些问题进行深入讨论，并寻求解决方案。
四、风险评估与控制在合同管理过程中，风险评估是一个不可忽视的环节。
本次会议将对当前项目面临的主要风险进行评估，包括潜在的成本增加、时间延误以及质量问题等。
我们将制定相应的风险控制措施，以降低这些风险对项目的影响。
五、合同变更与调整随着市场环境的变化和项目实际需求的调整，合同变更在所难免。
我们将讨论近期收到的变更请求，并根据项目的实际情况和合同条款，决定是否接受这些变更。
对于必要的变更，我们将确保变更流程的透明性和公正性。
六、合作方沟通与协调良好的沟通是合同管理的基础。
我们将加强与各合作方的沟通，确保信息的及时传递和准确理解。
对于合作方提出的疑问和需求，我们将耐心倾听并给予及时的反馈。
七、下一步工作计划我们将制定下一阶段的工作计划。
这包括具体的时间节点、责任分配、资源配置以及监督机制的建立。
我们将确保每一方都清楚自己的职责和期望，共同推动项目的顺利进行。
八、结束语感谢各位的积极参与和宝贵意见。
通过今天的会议，我们相信可以更好地管理工程合同，确保项目的成功。
让我们携手合作，共同迎接项目完工的那一天。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
会议纪要
时间：年月日
地点：
参加人员：
业主单位：
监理单位：
咨询单位：
内容：关于工程结算事宜
为保证工程竣工验收交工工作的顺利进行，经甲、乙双方友好协商一致，共同就《工程总承包合同》的工程结算事宜达成如下意见：
一、此会议前，经双方多次磋商，未能就工程结算的计算原则及计算方法等分歧达成一致意见，致使结算工作延误，给施工单位带来很大的资金运转压力。
二、施工单位年月日报送的该工程结算造价为：万元；业主单位核算部核算的该工程结算造价为万元；差额为：万元。
三、经双方协商，就该工程的结算事宜达成如下条款：
1、按施工单位提出的95%完成工作量计，即*95%= 万元；
2、图纸增加工程造价为万元；
3、桩基工程结算价为万元；
4、工程变更签证增加造价为万元；
以上为施工单位总计完成造价为万元。
经甲、乙双方就以上内容协商：施工单位就总承包工程的含税结算总造价为万元（大写人民币万元整）。
四、本工程通过国家有关质检部门验收合格后，乙方同意按照《工程总承包合同》条款的约定履行乙方承包范围内已完工程的保修义务；甲方同意按照《工程总承包合同》条款的约定及时支付工程结算款。
五、乙方须无条件地、及时完成合同约定的所有乙方未完全履行的义务（包括在本纪要签字后三日内完成《深圳市建筑工程竣工验收报告》、等技术资料需有关部
门签字盖章事宜）。
六、双方同意不再追究工期延误的责任。
甲方：乙方：
代表签字：代表签字：日期：日期：。