新疆2016年监理工程师考试《合同管理》：合同担保模拟试题
2016年上半年四川省监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试卷
2016年上半年四川省监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于的管理职能。
A：业主B：政府C：监理单位D：施工单位E：工程变更单2、根据施工合同示范文本规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承担。
A：发包人B：承包人C：监理工程师D：发包人与承包人共同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、下列关于合同公证的说法中，正确的是。
A：合同公证只能确认合同的真实性B：合同公证由工商行政管理机关作出C：合同公证的效力只能限于国内D：经公证的合同，法律效力高于经过鉴证的合同E：专业监理4、加快工程进度，会导致施工效率下降，单位产品的费用上升，从而使整个工程的总投资增加，这表明__。
A．进度目标与投资目标之间存在统一关系B．进度目标与投资目标之间存在对立关系C．进度目标与质量目标之间存在对立关系D．进度目标与质量目标之间存在统一关系5、下列关于劳务分包的说法错误的是。
A：施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B：劳务分包人在全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任C：劳务施工分包人需要编制单独的施工组织计划D：劳务分包人不需要单独办理保险E：专业监理6、编制工程竣工决算的单位及其部门是。
A：承包商单位的预算部门B：业主单位的预算部门C：承包商单位的财务部门D：业主单位的财务部门E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、在施工阶段投资控制中，进行工程计量属于方面的措施。
A：组织B：经济C：技术D：合同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、下列属于监理工程师的常规工作方法的是。
A：支付控制手段B：监理通知C：指令文件D：见证取样E：工程保险金9、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。
监理工程师考试模拟试题汇总及参考答案
Ａ发包人
Ｂ工程师
Ｃ承包人
Ｄ项目经理
２７采用 ＦＩＤＩＣ 《施工合同条件》 时，应当由（ ）投保建筑工程一切险。
Ａ发包人
Ｂ工程师
Ｃ承包人
Ｄ项目经理
２８一般保证 的 保 证 人 未 约 定 保 证 期 间 的，保 证 期 间 为 主 债 务 履 行 期 届 满 之 日
起（ ）。
Ａ３个月
Ｂ６个月
Ｃ１２个月
企业应当向（ ）人民法院提出诉讼申请。
Ａ施工企业所在地
Ｂ工程所在地
Ｃ合同签订地
Ｄ建设单位所在地
４３根据我国合同法的有关规定，下列（ ）情形的要约可以撤销。
Ａ主要约已经到达受要约人
Ｂ要约人确定了承诺期限
Ｃ要约人明示要约不可撤销
Ｄ受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作
４４下列可以构成一个有效的承诺是（ ）。
Ａ建设行政主管部门
Ｂ设计单位
Ｃ监理单位
Ｄ人民法院
５１在下列几种情形中，（ ） 合同是可变更的合同。
Ａ损害公共利益的
Ｂ以合法活动掩盖非法目的的
Ｃ恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
Ｄ以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的
５２在下列合同中，（ ） 合同是可撤销的合同。
Ａ造成对方人身伤害而免责的
后应当采用（ ）确定。
Ａ补充协议
Ｂ合同有关条款
Ｃ交易习惯
Ｄ在不动产所在地履行
５５一个买卖合同执行的是政府定价，２０００年 ２月 １日订立合同时价格为每千克
１００元，合同规定 ２０００年 ４月 １日交货，违约金为每千克 １０元，交货后付款，但卖方
直至 ２０００年 ６月 １日交货，而政府定价于 ２０００年 ５月 １日调整为每千克 １２０元，买方
新疆2016年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试卷
新疆2016年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。
经监理人、承包人复核同意的修正，应在支付或扣除。
A：竣工结算B：下一次进度款中C：本次进度付款中D：以上都不正确E：专业监理2、根据质量管理体系理论，质量管理体系的目的就是要__。
A．提高企业经济效益B．帮助组织增进顾客满意C．持续改进产品质量D．提高组织的声誉和效率3、因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，推迟开工日期。
A：承包人以书面形式通知工程师B：工程师以书面形式通知承包人C：承包人征得工程师同意D：工程师征得承包人同意E：专业监理4、某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米／台班，其流水节拍应为天。
A：20B：10C：5D：4E：自我评定5、施工进度控制工作细则是对建设工程中有关进度控制内容的进一步深化和补充。
A：施工组织设计B：监理规划C：总进度计划D：施工方案E：自我评定6、作为指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件。
A：监理规划B：监理大纲C：监理实施细则D：监理工作总结E：工程保险金7、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，已完工程及设备保护费是指在，对已完工程及设备进行保护所需的费用。
A：施工过程中B：施工结束后C：竣工验收前D：竣工验收后E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是。
A：地下埋藏文物的处理B：施工承发包模式的选择C：设计合同的计价方式D：设计各专业之间的协调配合程度E：自我评定9、为了防止偷工减料，应该采取监理方式。
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
2016年下半年新疆监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺模拟试题
2016年下半年新疆监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则。
A：发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B：承包人承担费用和延误的工期C：发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D：发包人和承包人共同承担费用，并延长工期E：专业监理2、合同解除__而使债权债务关系提前归于消灭的行为。
A．必须经双方的协议B．必须因为当事人一方的意思C．是因不可抗力D．是因当事人一方的意思或双方的协议3、某项目有甲、乙、丙、丁四个方案，依次计算得知各方案的盈亏平衡点生产能力利用率分别为68％、87％、45％和52％，则风险最小的是。
A：方案甲B：方案乙C：方案丙D：方案丁E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、实行施工总承包的，施工现场安全由负责。
A：业主B：监理单位C：设计单位D：总承包单位E：工程保险金5、招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过。
A：80万B：100万C：招标项目合同价的2％D：招标项目估算价的2％E：工程保险金6、关于Project Controlling模式的说法，正确的是。
A：Project Controlling模式的核心是以工程物质流控制工程信息流B：Project Controlling模式是适应建设工程总承包方管理需要而产生的C：Project Controlling模式是工程咨询和信息技术相结合的产物D：Project Controlling模式可以按服务对象分为多种不同的类型E：工程保险金7、【例2·单选题】监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。
A：7B：14C：15D：28E：专业监理8、某项目建筑安装工程费为1000万元，设备工器具购置费为700万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为100万元，涨价预备费为150万元，建设期利息为60万元，则该项目的静态投资为万元。
监理工程师《工程建设合同管理》模拟试题(1)
监理工程师《工程建设合同管理》模拟试题(1)一、单选1.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由（）来承担。
a.委托方b.设计单位c.监理工程师d.主管部门2.监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（）。
a.业主承担b.业主从监理费中扣除，转付给承包方c.承包方承担，因他执行的是无效指令d.监理单位给予支付3.采用fidic合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（）控制。
a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商4.监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（）。
a.向业主支付使用费并归还业主b.将设备免费带走c.向业主支付折旧费后带走d.不须向业主支付费用将设备归还业主5.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。
按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（）。
a.1万元b.2万元c.3万元d.4万元6.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，（）。
a.另一方可请求法院强制执行b.仲裁机构可强制执行c.另一方可以请求公安机关强制执行d.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款7.设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（）。
a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回c.每次阶段支付时均不许扣减定金d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。
a.总价合同b.单价合同c.成本加酬金合同d.成本加奖惩合同9.进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（）。
新疆2016年下半年监理工程师：担保合同考试试卷
新疆2016年下半年监理工程师：担保合同考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建立最终的风险清单应采用__。
A．风险调查法B．专家调查法C．流程图法D．经验数据法2、按我国目前的建设程序，大中型项目的建设过程大体分为__和项目实施两大阶段。
A．可行性研究B．项目建设方案C．编制可行性研究报告D．项目决策3、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A．施工单位B．监理单位C．项目经理D．监理工程师4、建设工程档案是指__。
A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录B．建设工程中各种文件的总称C．建设工程中的文件档案资料D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录5、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是__的作用。
A．监理大纲B．监理规划C．监理实施细则D．监理目标6、某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为1100万元。
依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程__。
A．可以不实行监理B．必须实行监理C．仅建筑安装工程实行监理D．设备制造实行监理7、下列对工程档案移交的描述错误的是__。
A．对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案B．所有工程文档都要向城建档案馆移交C．移交文档时应办理移交手续，填写移交目录，双方签章D．移交在工程完工后的3个月内8、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。
A．如何去控制目标B．如何才能取得效益C．如何做好决策和承担风险D．如何去实现建设项目9、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的__来决定。
A．实施阶段B．性质C．范围D．规定10、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A．适用性B．耐久性C．可靠性D．安全性11、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是__。
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(二)
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解（二）一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。
A．物B．行为C．智力成果D．货币【参考答案】A【参考解析】合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，合同法律关系客体主要包括物、行为、智力成果。
其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。
如建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。
2．下列关于代理的叙述，不正确的是（）。
A．代理的民事责任由被代理人承担B．代理人以自己的名义实施代理行为C．被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D．代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示【参考答案】B【参考解析】代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
代理具有以下特征：①代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；②代理人以被代理人的名义实施代理行为；③代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志，它具体表现为代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示，或者是否接受第三人的意思表示；④被代理人对代理行为承担民事责任。
被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。
3．下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。
A．抵押人所有的房屋B．抵押人有权使用的集体土地所有权C．依法被查封的财产D．抵押人所有的支票【参考答案】A【参考解析】《物权法》第一百八十条规定，债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：①建筑物和其他土地附着物；②建设用地使用权；③以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；④生产设备、原材料、半成品、产品；⑤正在建造的建筑物、船舶、航空器；⑥交通运输工具；⑦法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。
2016年上半年新疆监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试题
2016年上半年新疆监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，人工费不包括。
A：计时工资B：奖金C：加班工资D：管理人员工资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、在建立和完善建设工程数据库的过程中。
确定数据库结构之后面临的最主要任务是。
A：编制用户使用手册B：修正数据的“时间差”C：积累与分析工程数据D：培训数据库的使用人员E：工程保险金3、根据FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应。
A：全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还B：返还总额的40％C：返还总额的50％D：全部返还E：专业监理4、【例3·单选题】某大型群体工程项目的施工任务分期分批分别发包给若干个承包单位时，该项目的施工总进度计划应当由负责编制。
A：施工总包单位B：施工联合体C：监理工程师D：工程业主E：自我评定5、土建工程基础定额与安装工程预算定额都属于。
A：其他直接费定额B：直接费定额C：间接费定额D：现场经费定额E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、适当提高建设工程功能要求和质量标准，虽然会造成一次性投资的增加和建设工期的延长，但能够节约工程项目动用后的运行费和维修费，从而获得更好的投资效益，这表明。
A：投资目标与进度目标之间存在统一关系B：投资目标与进度目标之间存在对立关系C：质量目标与投资目标之间存在统一关系D：质量目标与投资目标之间存在对立关系E：工程保险金7、某被告人又聋又哑，受审判前要求其懂哑语的胞妹当辩护人或翻译人，法院应当：A．允许当辩护人B．允许当翻译人C．既允许当辩护人又允许当翻译人D．都不允许8、影响工程进度的因素中，施工安全措施不当属于。
A：业主因素B：施工技术因素C：组织管理因素D：社会环境因素E：自我评定9、下列合同属于按照完成承包的内容进行划分的是。
新疆2016年下半年监理工程师合同管理：合同终止概述考试试卷
新疆2016年下半年监理工程师合同管理：合同终止概述考试试卷一、单项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意）1、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是__。
A．发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延B．发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期C．承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款D．承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期2、建设工程质量保修书应由__出具。
A．建设单位向建设行政主管部门B．建设单位向用户C．承包单位向建设单位D．承包单位向监理单位3、材料采购合同履行过程中，检验硬度试验的质量检验方法是。
A：化学分析B：理论换算法C：物理试验D：经验鉴别法E：专业监理4、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。
关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是。
A：由供货商承担供货的全部运费B：由采购方承担自行运到目的地所需费用C：由供货商承担货物转运增加的保险费用D：由采购方和供货方共同承担转运费用E：专业监理5、【例1·单选题】下列要求，不属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是。
A：具有独立订立合同的能力B：良好的业绩C：完善的质量保证体系D：相应的资金来源E：专业监理6、【例2·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，未达到固定资产标准的测绘、消防用具的购置、维修费用，应列入。
A：企业管理费B：材料费C：固定资产使用费D：工具用具使用费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。
工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由。
新疆2016年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试卷
新疆2016年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、监理例会的参加人一般不要求__参加。
A．总监理工程师代表B．承包商项目经理C．专业监理工程师D．建设单位负责人2、监理实施细则的作用主要在于__。
A．指导工程监理全面实施B．发挥工程监理的“施工图”作用C．起监理工作“初步设计”作用D．承接监理任务3、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。
A．监理员B．专业监理工程师C．总监理工程师D．项目业主负责人4、建设工程监理规划应由__审定批准后执行。
A．监理单位技术负责人B．监理单位行政负责人C．政府建设行政主管部门D．总监理工程师5、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。
A．如何去控制目标B．如何才能取得效益C．如何做好决策和承担风险D．如何去实现建设项目6、第三方担保在风险对策中属于__。
A．保险转移B．非保险转移C．风险回避D．损失控制7、在工程档案资料进行分级管理中，建设工程项目各单位的__负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核。
A．部门负责人B．技术负责人C．档案室负责人D．档案管理员8、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用__予以确认。
A．联系单B．变更单C．通知单D．回复单9、检查、指挥灵活，达到指令传递快、信息反馈及时。
A．横向B．管理人员C．纵向D．管理部门10、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。
A．地基基础工程B．主体结构C．装修工程D．一半以上工程量11、按我国目前的建设程序，大中型项目的建设过程大体分为__和项目实施两大阶段。
A．可行性研究B．项目建设方案C．编制可行性研究报告D．项目决策12、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。
A．重新参加监理工程师资格考试B．向本地区或部门注册机关重新申请注册C．重新进行监理工程师资格考试和注册D．人事调动13、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的__来决定。
黑龙江2016年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试题
黑龙江2016年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分,每题的备选项中，只有1个事最符合题意)1、项目监理大纲、监理规划、监理细则是相互关联的.它们在制定的时间上具有先后顺序。
下面顺序中，正确的是。
A：监理规划→监理大纲→监理细则B:监理大纲→监理规划→监理细则C：监理大纲→监理细则→监理规划D:监理细则→监理大纲→监理规划E:工程保险金2、【例1·单选题】发包人应在收到承包人进度款支付申请后的天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。
A：7B：14C：28D：30E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、在不影响施工总工期的前提下，有利于业主降低资金成本的工作安排方式是。
A：所有工作均按最早开始时间安排B：所有工作均按最迟开始时间安排C：早期工作按最早时间安排,后期工作按最迟时间安排D：早期工作按最迟时间安排，后期工作按最早时间安排E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、下列关予监理文件档案资料传阅要求的说法中．正确的是.A：传阅人阅后应在文件封面上签名，并加盖个人私章B:传阅人阅后应在文件封而上签名，并注明日期C：传阅人阅后应在文件传阅纸上签名，并加盖个人私章D：传阅人阅后应在文件传阅纸上签名,并注明日期E：工程保险金5、【例2．单选题】根据《招标投标法实施条例》,下列说法错误的是。
A：履约保证金不得超过中标合同金额的15%B:招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性內容的其他协议C：评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息E：工程保险金6、某项目投资中，建筑安装工程费用为560万元，设备及工、器具购置费为330万元，工程建设其他费用为110万元，基本预备费为100万元，涨价预备费为55万元,建设期贷款利息为59万元,则静态投资为万元。
2016年陕西省监理工程师考试《合同管理》：合同担保试题
2016年陕西省监理工程师考试《合同管理》：合同担保试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
A：7B：14C：28D：56E：专业监理2、当采取某项投资控制措施时，如果该项措施会对进度目标和质量目标产生不利影响，就应考虑选择其他更好的措施。
这是建设工程投资控制的。
A：系统控制B：动态控制C：全过程控制D：全方位控制E：工程保险金3、某工程对首层第三施工段的墙体混凝土强度进行了回弹试验，所得强度数据见下表：不考虑极端数据的舍弃，则该组强度数据的中位数是__。
A．点位B．1C．2D．3E．4F．5G．6H．7I．8J．9K．强度/MPaL．30M．35N．32O．37P．39Q．38R．35S．33T．314、建设工程文件档案资料由__组成。
A．建设工程文件B．建设工程监理文件C．建设工程验收文件D．建设工程文件，建设工程档案和建设工程资料5、勘察、设计单位资质实行分级管理审批，甲级资质由__审批。
A．国务院建设行政主管部门B．各省、自治区、直辖市建设行政主管部门C．国家技术监督局D．工商管理部门6、某宗房地产未来第一年的净收益为20万元．此后每年的净收益会在上一年的基础上增加3万元，该类房地产的报酬率为8%。
该房地产的价格为__万元。
A．695.83B．681.25C．715.83D．718.757、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。
乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由承担。
A：乙承包人B：发包人C：甲承包人D：工程师E：专业监理8、生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试的人员，其工资、工资性补贴等费用应从中支付。
A：建筑安装工程费B：设备及工、器具购置费C：建设单位管理费D：生产准备费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
新疆2016年监理工程师考试《合同管理》：合同担保模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、建设工程监理规划应由__审定批准后执行。
A．监理单位技术负责人B．监理单位行政负责人C．政府建设行政主管部门D．总监理工程师2、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。
A．要素有用性B．动态相关性C．主观能动性D．规律效应性3、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。
A．7B．10C．15D．204、加快工程进度，会导致施工效率下降，单位产品的费用上升，从而使整个工程的总投资增加，这表明__。
A．进度目标与投资目标之间存在统一关系B．进度目标与投资目标之间存在对立关系C．进度目标与质量目标之间存在对立关系D．进度目标与质量目标之间存在统一关系5、在矩阵制监理组织中，对于操作层的监理人员来说有__个命令源。
A．1B．2C．3D．大于36、__负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。
A．国务院建设行政主管部门B．国务院C．国家发展与改革委员会D．工商行政管理部门7、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。
A．管理层次B．管理跨度C．管理部门D．管理职能8、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是__。
A．有大量的隐蔽工程B．施工中未及时进行质量检查C．工程质量的评价方法具有特殊性D．工程质量具有较大的波动性9、建设工程风险的特点之一是__。
A．风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大B．风险因素的发生概率大，风险事件的发生概率小C．风险因素和风险事件的发生概率均较大D．风险因素和风险事件的发生概率均较小10、第三方担保在风险对策中属于__。
A．保险转移B．非保险转移C．风险回避D．损失控制11、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是__。
A．主动控制B．被动控制C．反馈控制D．事后控制12、建设工程档案是指__。
A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录B．建设工程中各种文件的总称C．建设工程中的文件档案资料D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录13、下列不属于监理工作中质量控制具体措施的是__。
A．组织措施B．技术措施C．安全措施D．经济措施及合同措施14、组织构成因素包括__工作。
A．确定管理层次B．确定工作内容C．制定信息流程D．制定工作流程15、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是__。
A．可行性研究阶段B．决策阶段C．设计阶段D．保修阶段16、在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为__。
A．风险可以忽略不计B．主动控制是不可能的C．主动控制是不经济的D．被控制的效果比主动控制好17、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门__方可任职。
A．评审后B．考核合格后C．推荐D．资质检验后18、《建设工程监理规范》规定，监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的__，确定具体的监理工作。
A．工作目标B．总监理工程师C．工作内容D．工作方法19、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量__。
A．与分包单位承担连带责任B．与建设单位承担连带责任C．承担监理责任D．与设计单位承担连带责任20、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。
A．从现金净收人中支出B．建立非基金储备C．自我保险D．母公司保险21、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。
A．权责一致B．总监理工程师负责制C．严格监理，热情服务D．公正、独立、自主22、第一次工地会议应在__举行。
A．开工时B．开工后C．总监理工程师下达开工令之时D．总监理工程师下达开工令之前23、在制定监理规划时，应将关于会议制度和报告制度的内容放在__中。
A．组织协调B．合同管理C．信息管理D．目标控制24、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为__。
A．终身保修B．30年C．50年D．设计文件规定的年限25、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，__合同约定的工期。
A．只能在范围内压缩B．与其协商C．不得压缩D．不得延长二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1、财务评价的基本报表有（）。
A．财务现金流量表B．资金来源与运用表C．损益与利润分配表D．外汇平衡表E．借款偿还计划表2、为适应监理工作的需要，组织结构形式选择的基本原则有__。
A．有利于合同管理B．有利于决策指挥C．有利于目标控制D．有利于信息沟通E．有利于目标规划3、施工单位可以在其资质等级许可的范围内__。
A．将其承接的工程转包B．允许其他单位以本单位的名义承揽工程C．按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工D．将其承接的工程合理分包E．将其承接的工程肢解后转包给其他分包商4、质量控制点是施工质量控制的重点，（）应作为质量控制点的对象。
A．隐蔽工程B．主体工程C．施工条件困难或技术难度大的工序或环节D．采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节E．基础工程5、施工过程根据工艺性质的不同可分为制备类，运输类和建造类三种施工过程，以下（）施工过程一般不占有施工项目空间，也不影响总工期，不列入施工进度计划。
A．砂浆的制备过程B．地下工程C．主体工程D．混凝土制备过程E．层面工程6、影响建设工程进度的不利因素很多，其中属于组织管理因素的有__。
A．地下埋藏文物的保护及处理B．临时停水停电C．施工安全措施不当D．计划安排原因导致相关作业脱节E．向有关部门提出各种申请审批手续的延误7、建设工程施工阶段投资控制时，根据投资控制目标和要求的不同，投资目标的分解可以划分为__等类型。
A．按子项目分解B．按投资构成分解C．按时间分解D．按净现值分解E．按终值分解8、施工进度计划审核的内容包括（）。
A．进度安排是否符合总目标和分目标的要求B．施工顺序的安排是否符合工艺要求C．施工进度控制目标实现的风险分析D．审批工程延期E．总包和分包单位编制的施工进度计划是否相协调9、建设单位管理费包括（）。
A．工程招标费B．建设单位采购及保管材料费C．合同契约公证费D．工程质量监督检测费E．竣工验收费10、在建设工程施工阶段，监理工程师对施工进度计划审核的内容包括__。
A．施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求B．业主负责提供的施工条件安排得是否合理、明确C．是否有进度控制人员的职责分工D．生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现E．进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定11、限额设计控制工作的内容包括__。
A．重视初步设计的方案选择B．配合施工单位，制定合理的施工计划，确保投资不被突破C．加强设计变更管理D．加强合同管理E．严格控制施工图预算12、标底与标价的编制可以采用__。
A．工料单价法B．综合单价法C．工程量清单法D．市场价格法E．成本加酬金法13、工艺性质和复杂程度不同，属于（）施工过程。
A．主导的B．穿插的C．连续的D．间断的E．复杂的14、建设工程投资控制原理是一种动态的控制，在这一动态控制过程中应着重做好__。
A．对计划目标值的论证和分析B．收集实际数据C．进行项目计划值与实际值的比较D．不断地与质量目标进行对比E．采取控制措施以确保投资目标的实现15、工程监理企业规章制度一般包括__等几个方面。
A．组织管理制度B．人事管理制度C．财务管理制度D．经营管理制度E．医疗保险制度16、非节奏流水施工的特点是__。
A．相邻专业队的流水步距不尽相等B．各施工过程在各个施工段流水节拍不尽相等C．流水节拍较大的施工段可增加专业队D．各专业队在施工段上能够连续作业E．每个施工段上由不同专业队连续作业17、下列属于施工单位职责的是__。
A．应有完整的施工文件移交建设单位B．实行技术负责人负责制C．负责对城建档案工作进行业务指导，监督有关城建档案法规的实施D．工程项目的施工文件应设专门的部门(专人)负责收集、整理E．按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕18、工程监理企业在处理建设单位与承建单位之间的矛盾时，应当__。
A．维护建设单位的合法权益B．不损害承建单位的合法权益C．维护承建单位的合法权益D．不损害建设单位的合法权益E．维护监理单位的合法权益19、监理工程师在现场施工准备阶段的质量控制主要是对（）的控制。
A．工程定位和标高基准B．施工平面布置C．材料构配件采购订货D．施工机械配置E．见证取样送检20、常用的投资估算方法有（）。
A．生产能力指数法B．加权平均法C．资金周转率法D．比例估算法E．综合指标投资估算法21、某分部工程双代号网络计划图如下图所示，图中错误为（）。
A．多个起点节点B．多个终点节点C．存在循环回路D．工作代号重复E．节点编号有误22、在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的技术措施有__。
A．采用更先进的施工方法B．增加劳动力和施工机械的数量C．改进施工工艺和施工技术D．改善劳动条件E．采用更先进的施工机械23、横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，它们的特点是__。
A．时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期B．时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系C．横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系D．横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间E．横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象24、《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续的情形是__。
A．进行爆破作业的B．临时占用规划批准范围以外场地的C．需要临时停水的D．可能损坏道路的E．需要设计变更的25、工程质量事故处理报告的主要内容有（）。
A．质量事故处理的依据B．质量事故技术处理方案C．实施技术处理施工中有关问题和资料D．对处理结果的检查鉴定和验收E．事故发生原因的初步分析。