建设工程结算及付款协议书

合集下载

支付工程款协议书范本(五篇)

支付工程款协议书范本工程合约编号：承判人：承判工程：经物业管理有限公司和承判人双方核对并同意：一、最终结算工程款项如下：1、完成合约工程金额：2、额外工程金额：3、代工金额：4、其它金额：共计总金额：二、总金额中应扣除的项目：1、公司代支付材料及垫付等金额：2、其它扣款：三、实际支付金额（总金额_____扣除金额）截至____年____月____日止支付承判金额：其中：第一次：第二次：尚有保固金额：上述保固金额将于____年____月____日保养期满验收后发还。

双方对上述结算数据今后不得提出异议，特立此据。

立协议人：物业管理有限公司代表：承判人：代表：日期：支付工程款协议书范本（二）_____公司（以下简称甲方）_____公司（以下简称乙方）住所：_____ 住所：_____ 法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 鉴于：____年____月____日，甲方与乙方就_____（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：_____），建设工程总价款为：_____万元整人民币。

该项目已于____年____月____日竣工，已经甲方、乙方及____方验收，并于____年____月____日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《_____工程结算协议书》。

按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计_____万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_____万元整，尚未支付的建设工程款_____万元整。

双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付_____万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计_____万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_____万元整，尚未支付的建设工程款_____万元整。

支付工程款协议书经典版(五篇)

支付工程款协议书经典版甲方：_____乙方：_____因乙方承包甲方工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下转账支票工程款合同：一、甲乙双方共同协议商定工程价款：双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为（￥：_____）。

二、工程款付款方式：甲方已支付乙方装饰工程,下欠工程款。

经双方协商确定甲方于____年____月____日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业（拟定月日试营业）一个月后的十日内一次性付清。

三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。

四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。

六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。

甲方：_____ 乙方：_____甲方代表签字：_____ 乙方代表签字：_____ ____年____月____日支付工程款协议书经典版（二）甲方：_____有限公司乙方：_____身份证号：____________________________________________________________ 身份证号：_____丙方：_____身份证号：_____甲乙丙三方依据《民法典》的相关规定，在自愿、平等的基础上，就工程款支付及房屋抵押事宜，经过充分协商，达成如下协议：一、本协议中的甲方系____市集宁区“_____”B—33#楼项目的施工单位，_____系“_____”B—33#楼的重包方，和内蒙古建筑安装工程有限公司系挂靠关系。

乙方_____和_____系集宁区“_____”B—33#楼的劳务大清包，丙方系集宁区“_____”B—33#楼的木工劳务承包方。

乙方从甲方处承包了“_____”B—33#楼的劳务（大清包），丙方又从乙方处承包了木工劳务。

建设工程款结算协议书

建设工程款结算协议书
一、【甲方】
【乙方】
经甲方委托，乙方承接了【工程项目名称】的建设工程，根据双方
愿意，特签订本协议：
二、结算方式
1. 工程款结算采用【一次性付清/分阶段付款】方式，具体结算时间为【具体时间】。

2. 工程款总额为【具体金额】，具体结算金额为【具体金额】，不
得出现任何增减。

三、支付方式
1. 工程款支付方式为【支付方式】，甲方应在结算日起【具体天数】内将款项直接支付至乙方指定账户。

2. 若逾期支付，甲方需向乙方支付滞纳金，滞纳金比例为应付金额
的【具体比例】。

四、工程款使用范围
1. 工程款仅限用于【具体用途】，不得挪作他用。

2. 乙方须提供工程款使用情况报告，接受甲方审查监督。

五、结算单据
1. 乙方应在结算日起【具体天数】内向甲方提交工程款结算申请，提供相关完整的结算单据。

2. 甲方应在【具体天数】内进行审核，出具签字确认的结算单据，便于后续支付。

六、违约责任
1. 若一方未按本协议约定履行义务，应承担违约责任，并支付对方造成的损失。

2. 违约方应按照约定赔偿违约金，违约金比例为工程款总额的【具体比例】。

七、协议生效
本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为【具体时间】，届时需重新协商签订新的协议。

甲方（签字/盖章）：__________ 日期：__________
乙方（签字/盖章）：__________ 日期：__________。

工程结算协议书范本6篇

工程结算协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲乙双方已经签订了关于__________工程的建设施工合同，并已完成该工程的实际施工及竣工验收，现就该工程的结算事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方为明确工程结算的相关事宜，保证工程款项结算的公正、公平、合理，经过友好协商，共同制定本协议。

二、工程概况工程名称：_____________________工程地点：_____________________工程内容：_____________________开工日期：_____________________竣工日期：_____________________三、结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款，遵循公平、公正、诚信的原则进行工程结算。

2. 结算依据为甲乙双方确认的工程量清单、合同单价、变更签证及补充协议等。

3. 结算过程中，应充分考虑工程实际完成情况、合同约定的质量标准和工期要求等因素。

四、结算金额经甲乙双方确认，本工程结算总金额为：人民币________元（大写：_____________________）。

该金额包含但不限于工程本身费用、变更费用、签证费用等。

五、支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款，不得无故拖欠。

2. 工程款支付方式：分期支付。

具体支付时间和金额如下：（1）本协议签署后______日内支付工程结算总金额的______%；（2）工程竣工验收合格并交付使用后______日内支付工程结算总金额的______%；（3）质量保证金为工程结算总金额的______，在工程质量保修期满无质量问题后______日内支付。

3. 乙方应提供合法有效的发票。

六、工程保修1. 乙方应按照合同约定承担工程保修责任，保修期限为______年。

2. 保修期间，因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方应负责免费维修。

工程款项结算协议书

工程款项结算协议书甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）为明确双方在工程款项结算方面的权益与义务，经双方友好协商，特订立本协议，共同遵守并执行，以确保工程款项结算的顺利进行。

一、结算基础1.1 工程名称：（工程名称）1.2 工程地点：（工程地点）1.3 工程合同金额：（工程合同金额）1.4 工程开工日期：（工程开工日期）1.5 工程完工日期：（工程完工日期）二、结算方式2.1 工程款项结算采用分期结算方式，具体分期结算比例及结算时间如下：第一期结算比例：（具体比例）结算时间：（具体时间）第二期结算比例：（具体比例）结算时间：（具体时间）第三期结算比例：（具体比例）结算时间：（具体时间）2.2 工程款项结算应及时进行，结算过程中如有异议，双方应协商解决，确保结算准确无误。

三、结算标准3.1 工程款项结算应按照国家相关规定执行，严格按照工程实际完成情况进行结算。

3.2 工程进度款、质量款、安全款及其他相关款项应根据合同约定结算，不得存在任何形式的违约行为。

四、结算时间4.1 工程款项结算应在每期结算时间到达后的5个工作日内完成，如遇节假日顺延。

4.2 结算完毕后，双方应共同签字确认结算情况，并据此进行后续工程款项支付。

五、违约责任5.1 如甲乙方任何一方违反本协议规定导致工程款项结算无法顺利进行，应承担相应的法律责任。

5.2 如因不可抗力等客观原因影响工程款项结算，应及时通知对方并协商解决，双方共同承担责任。

六、争议解决6.1 本协议履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请协助解决。

6.2 双方一致同意不得擅自解除本协议，如需解除应经双方书面确认并按照约定程序办理。

七、其他条款7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程款项结算完成之日；7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：签署日期：签署日期：。

工程款支付简单协议书范本(16篇)

工程款支付简单协议书范本（16篇）工程款支付简单协议书范本（精选16篇）工程款支付简单协议书范本篇1甲方（管理方）：__________法定代表人：_______乙方（挂靠方）：__________法定代表人：_______为发挥甲方（管理方）的宏观调控职能，提高企业的经济效益，甲方（管理方）经与乙方（挂靠方）充分协商，一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书：一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行黄陵县梨园新区建筑工程的经营，乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。

工程任务自行承揽。

二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目，所以甲方有责任对工程负责，凡以甲方名义签订的施工协议，乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。

三、挂靠期间乙方实行大包干施工，包质量，包工期，包安全，包材料采购，包人员与施工组织。

施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工。

四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质，向乙方提供工程报建所需要的有关资料，协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发，凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。

甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。

甲方为乙方提供“黄陵县梨园新区工程项目部”印鉴壹枚，用于工程资料。

并为乙方设立单独的银行账户，本工程竣工验收合格后，乙方应将该印鉴交还甲方。

五、甲方正在施工的工程项目和施工地盘进行的监督指导。

对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的，甲方有权责令停工整顿。

六、乙方挂靠甲方下经营期间，对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例；严格按照规定用工，依法办理所聘员工各种手续，特殊工程要持证上岗。

七、为规范施工现场的管理，乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员，即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工，施工现场要配足持证上岗的管理人员。

全面版工程款项支付协议书

全面版工程款项支付协议书一、背景本协议书是根据双方自愿、平等和互利的原则，就工程款项支付事宜达成的协议。

双方均同意遵守本协议的约定。

二、支付方式1. 工程款项将通过银行转账的方式进行支付。

2. 受款方应提供有效的银行账户信息，包括账户名称、账号、开户行等，以确保款项能够及时、准确地到达受款方指定账户。

三、支付条件1. 受款方应在工程进展达到一定阶段或完成指定工作后，向付款方提供符合约定的工程进展报告或验收报告。

2. 付款方在收到符合约定的报告后，应在合理时间内进行款项支付，双方应共同确认支付金额及具体支付日期。

3. 若工程进展未达到约定阶段或工作未按要求完成，付款方有权暂停支付款项，直到问题得到解决并符合约定要求为止。

四、支付时间和金额1. 双方应在签署本协议后的五个工作日内确定工程款项的支付时间和金额，并在协议中明确记录。

2. 工程款项的支付应按照双方约定的支付时间进行，如遇特殊情况需调整支付时间，应提前书面通知对方并得到对方同意。

五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议时，应通过友好协商解决。

2. 若协商未能解决争议，双方同意将争议提交至所在地人民法院裁决。

六、协议生效与终止1. 本协议自双方签署之日起生效，并持续有效直至工程款项支付完毕。

2. 双方可协商一致解除本协议，解除协议应采取书面形式，并通知对方。

七、其他事项1. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本协议的任何修改或补充应经双方书面协商一致，并以书面形式作出补充协议。

双方确认，已充分理解并同意遵守本协议的所有条款。

甲方（付款方）：___________________签字：日期：乙方（受款方）：___________________ 签字：日期：。

工程结算三方简单协议书范本(8篇)

工程结算三方简单协议书范本（8篇）工程结算三方简单协议书范本（精选8篇）工程结算三方简单协议书范本篇1甲方：乙方：一、甲乙双方自友好合作以来，截至_______年_______月_______日，乙方尚欠甲方投资本金￥_______元（大写：_______），现关于该欠款的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第_______种方案解决：第一种：甲方同意乙方偿还人民币_______元整（￥_______元）以解决上述欠款问题，但须：一次性以银行转账的.方式支付给甲方；第二种：乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下：1、_______年_______日前支付_______元；2、_______年_______日前支付_______元；3、_______年_______日前支付_______元；二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。

三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。

四、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的向甲方支付滞纳金。

若乙方未按照本协议第一条的约定付款，甲方将保留向乙方追究全部欠款，即_______元（大写_______）本金及利息的法律责任。

五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。

传真件有效。

甲方：_____________________乙方：_____________________日期：_____________________工程结算三方简单协议书范本篇2甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方共同参与投标的（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。

经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。

双方结算简单的协议书范本(通用5篇)

双方结算简单的协议书范本（通用5篇）双方结算简单的协议书1甲方：__房地产开发有限公司乙方：1、__市建筑工程有限公司2、__建筑工程有限公司甲方因“__生态村”建设需要，于__月将庭院式房屋建设工程发包给__市建筑工程有限公司施工，于1月将公寓式房屋的建设工程发包给__建筑工程有限公司公司施工。

现经结算，双方就建设工程款支付事宜经协商一致，签订协议如下，必须严格遵守。

一、建设工程施工情况：乙方已经于__月完成了全部承包范围内的施工项目，并已经作竣工验收。

二、工程价款：乙方已经向甲方提交了《工程结算书》，甲方也作了审核，现双方经协商一致确认工程总造价为人民币壹亿零叁佰陆拾万元整（103600000.00元），至12月6日止甲方已经支付了工程价款人民币柒仟伍佰壹拾万元整（75100000.00元），尚未支付的工程余款为人民币贰仟捌佰伍拾万元整（28500000.00元）。

三、工程款支付：对应支付乙方的工程余款人民币贰仟捌佰伍拾万元整（28500000.00元）甲方不作现金支付，而是以销售商品房形式支付乙方，即甲方将商品房销售给乙方，乙方不支付购房价款。

用作冲抵工程价款的商品房建筑面积为5514.26平方米，具体房号及测绘面积见附件一。

乙方两家公司应得的商品房份额，由乙方两家公司自行协商解决，与甲方无关。

四、房屋转让：本协议签署后，乙方对所冲抵工程款的商品房可以自用，也可向第三方转让。

但无论转让金高低，乙方都必须按甲方的实际销售平均价格将购房款支付到甲方账户，甲方开具购房《发票》，再由甲方以支付工程款方式返回乙方，返回时间为叁个工作日内。

五、工程结算：本协议所确认工程结算价为双方最终的工程造价。

为完善财务管理，甲方委托有权机构作竣工结算，无论结算金额高低，但乙方必须配合完善。

六、建安税费：建筑工程余款的建安税由甲方承担，并向乙方出具税票。

七、税、费承担：按国家法律规定，甲方承担商品房卖方应承担的全部税、费。

工程款支付协议书标准版8篇

工程款支付协议书标准版8篇基于平等、自愿、有偿原则，为确保工程结算准确性，甲方将工程造价结算工作交由乙方完成。

双方经商定达成共识条款。

此合作旨在规范结算流程，保障双方权益，以专业与负责的态度完成结算工作，为工程建设画上圆满句号，为后续合作奠定良好基础。

下面是本店铺给大家分享的一些有关于工程款支付协议书的内容，希望能对大家有所帮助。

工程款支付协议书篇1甲方：____乙方：____本着平等、自愿、有偿的原则，保证工程结算的准确性，甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成，经双方商定，达成如下共识条款：一、结算编制内容：奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。

二、承包方式：乙方按与甲方签订的施工合同完成奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算编制，采用按总价承包形式包干，总价款为20000.00元（大写：贰万元整）。

三、结算费用的支付方式：乙方编制完成的结算与建设单位（甲方）核对认定结算报告后，乙方向甲方提供全套结算书电子文件（EXCEL格式）并交付全套纸质资料2份。

移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。

四、甲方责任：1、按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料：合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。

2、原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善，并负责所发生的资料费用。

3、按约定时间付给乙方费用报酬。

五、乙方责任：1、必须保证编制结算的准确性，按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。

2、负责结算备查资料的收集装订。

3、保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。

六、其他：乙方领到甲方支付的费用报酬，以出据收条为准;若甲方要求开正规发票，所缴的税费由甲方负责支付。

七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份，签字生效，具有同等法律效力，希共同遵守执行;双方帐款结清后，本协议自然失效。

工程结算协议书范本3篇

工程结算协议书范本3篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就本工程结算事宜，经过友好协商，达成如下协议：一、协议背景本协议基于甲乙双方签订的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”）而制定。

在原合同基础上，双方经过友好协商，就工程结算相关事宜进行进一步明确和约定。

二、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________承包范围：_________________________承包内容：_________________________三、结算原则1. 甲乙双方应按照原合同及国家相关法律法规的规定进行工程结算。

2. 结算依据：原合同条款、施工图纸、变更签证、现场签证、技术核定单等。

3. 结算方式：按照实际完成的工程量及约定的单价进行结算。

四、结算金额及支付方式1. 结算金额：经甲乙双方确认，本工程结算金额为人民币（大写）_________________________元整（￥_________元）。

2. 支付方式：甲方按照原合同约定支付工程款，具体支付时间、金额如下：（1）本协议签订后______日内支付结算金额的______%；（2）工程竣工验收合格后______日内支付结算金额的______%；（3）质量保证金______%，自工程竣工验收合格之日起______年后无质量问题一次性支付。

五、工程保修1. 保修期限：本工程保修期为______年。

2. 保修范围：乙方应对其承包范围内的工程承担保修责任。

3. 保修内容：因乙方施工质量原因造成的工程缺陷、损坏等，乙方应无偿修复。

六、违约责任1. 若甲方未按本协议约定支付工程款，每逾期一日，应按逾期支付金额的______%向乙方支付违约金。

工程施工结算工作协议书样本(5篇)

工程施工结算工作协议书样本发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目1、工程名称：__________________________________________.2、工程地点：__________________________________________.3、承包方式：__________________________________________.第二条工程期限合同工期总日历天数_____天。

第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_____元/组（一组_____块电池板）。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_____安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。

第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。

由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=_____元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2024年支付工程款协议书范文

2024年支付工程款协议书范文【协议编号】：XXXX-XXXX-XXXX【协议书类型】：支付工程款协议书【协议签署地点】：XX市【协议签署日期】：XXXX年X月X日甲方：（以下简称甲方）单位名称：单位地址：联系人：联系电话：开户银行：银行账户：乙方：（以下简称乙方）单位名称：单位地址：联系人：联系电话：开户银行：银行账户：鉴于甲方与乙方在工程项目（以下简称“本工程”）的施工与支付将进行合作，并就工程款的支付事宜进行协商，现甲方与乙方达成如下协议：一、支付方式1.1 本工程的工程款支付方式采用分期付款方式，具体支付比例和时间节点如下：支付比例时间节点首期支付款工程签订合同后的10个工作日内支付清楚二期支付款工程进度达到30%时支付三期支付款工程进度达到60%时支付四期支付款工程进度达到90%时支付最终支付款工程完工后的10个工作日内支付清楚1.2 在每一期工程款支付前，乙方应向甲方提供工程进度报告，并经甲方确认后方可进行支付。

1.3 工程款的支付将直接汇入乙方在指定的银行账户中，乙方应确保该账户的正确性和可用性。

如银行账户信息有变动，乙方须及时通知甲方。

1.4 除非有特殊情况，任何款项不得以现金或其他形式支付。

二、支付凭证2.1 甲方在支付工程款时，乙方应提供以下凭证：（1）乙方提供的签证工程量计算表及相关单据，包括但不限于施工记录、材料出入库记录、成本核算等。

（2）乙方提供的经甲方检验合格的工程进度报告。

（3）乙方提供的完工报告及相关验收单据。

2.2 如乙方未能按照协议约定提供凭证，甲方有权拒绝支付款项，直到乙方提供完整的凭证为止。

三、税务处理3.1 在支付工程款时，甲方应按照国家税务法规，根据工程款支付金额和支付比例扣除税款。

乙方应配合甲方及其税务代理机构提供所需的税务证明文件，并按时缴纳相关税款。

3.2 甲方将在每一期支付款项后向乙方提供发票，并根据国家税务法规复核税金，以确保税金的合规性和准确性。

建设工程款结算协议书

建设工程款结算协议书一、甲方：XXX建筑工程有限公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX乙方：XXX工程监理有限公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX鉴于甲方与乙方就XXX项目的建设工程款结算事宜达成一致意见，为明确双方权利义务，特制定本协议。

二、结算范围1. 结算范围包括甲方支付给乙方的工程款及其他相关费用。

2. 工程款的结算以工程进度及质量验收为依据，具体结算金额由双方协商确定。

三、结算方式1. 工程款结算采用阶段性结算方式，即按照工程进度分期结算。

2. 乙方应在每个结算期限内提交结算报告及相关证明材料，包括但不限于工程进度表、工程量清单、质量验收报告等。

3. 甲方应在收到乙方提交的结算报告及相关证明材料后的十个工作日内进行审核，并支付相应的结算款项。

四、结算标准1. 工程款的结算标准为按照合同约定的工程量及单价计算。

2. 如发生工程变更或增减项，应按照变更后的工程量及单价进行结算。

五、结算时间1. 结算期限为每个结算期届满后的十个工作日内。

2. 如因乙方原因导致结算延迟的，乙方应承担相应的违约责任。

六、结算争议解决1. 如在结算过程中发生争议，双方应友好协商解决。

2. 若协商不能解决争议，可提交至XXX仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。

七、违约责任1. 如甲方未按时支付结算款项，甲方应按照应付金额的千分之五支付违约金。

2. 如乙方未按时提交结算报告及相关证明材料，乙方应按照应付金额的千分之五支付违约金。

八、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为XXX年。

2. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

以上为建设工程款结算协议书的内容，旨在明确双方的权利义务，确保工程款的合理结算和支付，以促进双方合作的顺利进行。

建设工程代付款协议书范本

建设工程代付款协议书范本
甲方（以下简称“委托方”）：
乙方（以下简称“受托方”）：
丙方（以下简称“供应商”）：
鉴于委托方与供应商之间存在建设工程合同，为明确委托方、受托方和供应商之间的代付款事宜，经三方协商一致，达成如下协议：
一、代付金额及用途
1. 委托方委托受托方代为支付供应商在建设工程合同项下的货物及服务款项，总金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。

2. 受托方应按照委托方的指示，将代付款项支付给供应商。

二、代付期限
1. 受托方应在【】年【】月【】日前，将代付款项支付给供应商。

三、代付条件
1. 受托方在代付款项时，应确保款项的来源及用途合法。

2. 受托方在代付款项后，应向委托方提供代付款项的凭证。

四、保密义务
1. 委托方、受托方和供应商应对本协议的内容保密，未经对方许可，不得向第三方披露。

五、违约责任
1. 若受托方未按照约定时间代付款项，应向委托方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=代付款项金额×1%。

2. 若委托方未按照约定时间向受托方支付代付款项，应向受托方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=代付款项金额×1%。

六、争议解决
本协议履行过程中，如发生争议，各方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定
1. 本协议一式三份，委托方、受托方和供应商各执一份。

2. 本协议自三方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（签字/盖章）：
乙方（签字/盖章）：
丙方（签字/盖章）：
签订日期：【】年【】月【】日。

建设工程结算协议书

建设工程结算协议
甲方：
乙方：
根据甲乙双方签订的《建设工程施工合同》，由乙方承建甲方工程，现工程现已全部完工，通过双方对乙方所完成的工程数量进行认真清算，达成以下最终结算协议，供双方共同遵守执行。

第一条经双方对乙方已完工程量进行清算：
①乙方工程款为￥元，大写。

②调增乙方钢材、混凝土款￥元，大写。

A.乙方工程款最终结算总价（①+②）为￥元，大写。

第二条以下项目由乙方承担，甲方从乙方总工程款中直接扣除：
①乙方应承担税金￥元，大写。

②乙方应承担的水电费￥元，大写。

③乙方应承担的管理费￥元，大写。

④乙方应承担的其他费用￥元，大写。

B.乙方应承担税、费合计总额（①+②+③+④）为￥元，大写。

第三条经结算甲方实际应向乙方支付工程款（A-B）￥元，大写。

甲方已向乙方支付的工程款为￥元，大写。

第四条甲方从乙方工程总款中扣留工程质量保证金￥元，
大写，待质量保修期满支付。

第六条本协签订后,如出现工程质量问题,由乙方负责修缮；如乙方在接到甲方通知后七天未进行工程修缮的,由甲方代处理,所发生的费用由乙方承担，从质保金中扣除。

第七条本协议签订后,属乙方发生的各种欠款（包括但不限于民工工资、材料款、设备租赁费等）由乙方自行负责。

第八条双方已对该项目工程量进行详实清理并结算,本协议为最终结算协议。

第九条本协议自甲乙双方签字或者盖章之日起生效；本协议一式五份,甲方四份、乙方一份。

甲方（公章）：乙方：
年月日年月日。

建设工程价款结算合同协议书

建设工程价款结算合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！建设工程价款结算合同协议书甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方为乙方提供建设工程，现甲乙双方就工程价款的结算事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：（填写工程名称）1.2 工程地点：（填写工程地点）1.3 工程内容：（填写工程内容）1.4 工程总价款：（填写工程总价款）第二条付款方式2.1 甲方按照工程进度分阶段支付工程价款。

具体支付比例和时间如下：（1）工程开工后15日内，支付工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付工程总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，支付工程总价款的30%。

2.2 甲方支付工程价款时，乙方应提供等额的发票。

第三条质量保证3.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。

3.2 工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期，质保期内出现的质量问题由乙方负责修复并承担相应费用。

第四条违约责任4.1 乙方未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价款×0.05%×逾期天数。

4.2 甲方未按照约定时间支付工程价款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。

第五条争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六条其他约定6.1 双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更、解除合同。

6.2 合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格并办理完毕工程价款结算手续之日止。

甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________请根据您的实际情况修改和完善上述合同内容，以确保合同的合法性和有效性。

详尽版工程款项结算协议书

详尽版工程款项结算协议书1. 总则1.1 本协议书（以下简称“本协议”）由以下双方签订：- （甲方）：【甲方全称】- （乙方）：【乙方全称】1.2 本协议的签订目的是为了明确双方在【工程名称】工程（以下简称“本工程”）中的款项结算事宜，确保双方权益的合法性和有效性。

1.3 本协议的签订依据是中华人民共和国相关法律法规，以及甲乙双方的委托合同、工程合同等文件。

2. 款项结算2.1 工程款项的支付- 甲方应按照双方签订的工程合同约定的付款方式和付款时间，向乙方支付工程款项。

- 乙方应当按照合同约定，完成工程进度和质量要求，接受甲方的付款。

2.2 工程款项的结算- 本工程的款项结算采用实际完成工程量与合同约定单价相结合的方式。

- 乙方应当按照甲方的要求，定期提供工程进度报告和工程量清单，甲方根据实际完成的工程量和合同约定单价进行付款。

- 工程款项的结算具体计算方法和流程，详见附件一。

2.3 工程质量保证金- 甲方预留合同总价款的5%作为工程质量保证金。

- 工程完成后，乙方按照甲方的要求进行质量保证期的维护和修复，如无质量问题，甲方应在质量保证期结束后一次性支付剩余的款项。

3. 违约责任3.1 甲方未按照约定时间支付工程款项的，应向乙方支付迟延付款的违约金，违约金计算方式为：迟延付款金额 × 0.05% ×迟延付款天数。

3.2 乙方未按照合同约定完成工程进度和质量要求的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：未完成工程总价款 ×0.05% ×未完成工程天数。

4. 其他4.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

4.2 本协议的修改和补充，应由双方协商一致，并以书面形式签订。

4.3 本协议的履行发生争议的，应提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

甲方（盖章）：日期：____年__月__日乙方（盖章）：日期：____年__月__日（以下无正文）。