《工程合同与索赔管理》 课程设计任务书(姜珉)

合集下载

合同管理课程设计任务书-页word资料

合同管理课程设计任务书-页word资料

合同管理课程设计任务书-页word资料甲方(教师):[教师姓名]乙方(学生):[学生姓名]1. 任务背景本合同旨在明确甲乙双方在合同管理课程设计过程中的权利和义务,确保课程设计进展顺利,达到预期目标。

2. 任务目标甲方的任务是为乙方提供合同管理课程设计指导,包括但不限于合同文件的编写和管理技巧的培训。

乙方的任务是按照甲方的指导,完成规定的课程设计任务,并在指定时间内提交相关成果。

3. 任务内容甲方和乙方共同完成以下任务:•学习合同管理课程设计基本知识和理论;•学习合同文件编写规范和样式要求;•进行合同管理案例分析和讨论;•完成合同管理课程设计任务;•撰写课程设计报告;•参与课程设计答辩。

4. 任务进度安排甲方和乙方将按照以下进度安排执行任务:•第1周:学习合同管理课程设计基础知识;•第2周:掌握合同文件编写规范和样式要求;•第3周:进行合同管理案例分析和讨论;•第4-8周:完成合同管理课程设计任务;•第9周:撰写课程设计报告;•第10周:参与课程设计答辩。

5. 任务成果提交乙方在指定时间内提交以下成果:•合同管理课程设计任务书;•合同管理课程设计报告;•其他指定的成果文档。

6. 任务验收甲方将根据乙方提交的成果文档进行评估和验收。

如果乙方未能按时完成任务或成果不符合要求,甲方有权根据实际情况进行相应的处理,包括但不限于延期、扣分或作废成果。

7. 互动与沟通甲方和乙方将通过 [指定的沟通方式,如面谈、邮件或在线平台等] 进行任务相关的互动和沟通。

8. 保密条款甲乙双方承诺在合同管理课程设计过程中遵守保密义务,不得将相关资料、内容和信息透露给未经授权的第三方。

9. 争议解决甲乙双方如发生任何争议,应首先通过友好协商解决。

如协商无果,可以提交至 [指定的仲裁机构、法院等] 进行解决。

10. 合同生效与终止本合同自双方签字之日起生效,任务完成并通过验收后终止。

甲方:乙方:签字:签字:日期:日期:附件列表1.合同管理课程设计任务书2.合同管理课程设计报告3.其他指定的成果文档法律名词解释•保密义务:双方在合同管理课程设计过程中承诺不透露相关资料、内容和信息给第三方。

建设工程合同管理与索赔》课程教学大纲

建设工程合同管理与索赔》课程教学大纲

《建设工程合同管理与索赔》课程教学大纲一、课程名称:建设工程合同管理与索赔二、学分:2三、先修课程:了解《中华人民共和国合同法》的基本原则及精神四、课程的性质、目的和任务:《建设工程合同管理与索赔》课程是网络教育考试的一门必修专业课。

这门课程的主要特点是应用法律的思想方法作为经济活动的行动指南。

设立本门课程的目的是:在法律精神的指导下科学地管理建设工程合同、维护当事人的权利和义务及社会公众利益、促进社会经济的有序、健康发展。

掌握有关的经济法律精神及中心内容并应用于建设工程实践是其最终目的和任务。

五、课程的教学基本要求及主要内容:第一章合同法律基础一、学习要求通过本章的学习,要求学生对合同法律基础有基本的认识。

了解该课程的基本框架。

本章要了解有关经济法律的基本精神。

理解经济法律的有关基本概念。

重点掌握经济法律的几大基本制度。

二、课程内容经济法、经济法的效力、经济法律关系的构成要素、法人制度、代理制度、财产所有权和债权制度、担保制度、实效制度。

第二章合同法总则一、学习要求通过本章的学习,要求学生体会《中华人民共和国合同法》的基本精神。

了解合同的基本框架。

本章要了解《中华人民共和国合同法》的法律精神。

理解合同的基本内容及原则。

重点掌握合同的订立、成立及履行。

二、课程内容《中华人民共和国合同法》、合同、合同的订立、成立、合同的效力、合同的履行、合同的变更、合同的转让、违约的责任。

第三章建设工程合同概述一、学习要求通过本章的学习,要求学生具有建设工程合同的综和观念。

本章要了解建设工程合同的法律依据。

理解建设工程合同的构成及特征。

重点掌握建设工程合同订立要点。

二、课程内容建设工程合同的概念及特征、合同的种类、合同订立的基本程序及内容、分辨几种典型的违法合同。

第四章建设工程勘察、设计合同及管理一、学习要求通过本章的学习,要求学生具有建设工程勘察、设计合同的综和观念。

本章要了解建设工程勘察、设计合同的概念及特征。

工程合同管理课程实验任务书

工程合同管理课程实验任务书

工程合同管理课程实验任务书一、实验目的工程合同管理是工程项目管理的重要组成部分,对于保障工程项目的顺利进行、控制项目成本、确保工程质量和维护各方的合法权益具有重要意义。

通过本实验课程,使学生熟悉工程合同管理的基本流程和方法,掌握工程合同的起草、审查、签订、履行、变更、索赔和争议解决等环节的操作技能,提高学生分析和解决工程合同管理实际问题的能力。

二、实验要求1、学生应认真阅读实验指导书,明确实验目的、内容和要求。

2、学生应独立完成实验任务,不得抄袭他人成果。

3、实验过程中应严格遵守实验室的各项规章制度,注意安全。

三、实验内容1、工程合同的分类与特点了解不同类型工程合同的适用范围和特点,如总价合同、单价合同、成本加酬金合同等。

分析各类合同在风险分担、价格确定、合同管理等方面的差异。

2、工程合同的起草与审查根据给定的工程项目背景资料,起草一份工程合同。

对起草的合同进行审查,指出其中存在的问题和不足,并提出修改意见。

3、工程合同的签订与履行模拟工程合同的签订过程,了解合同签订的程序和注意事项。

跟踪工程合同的履行情况,记录合同履行过程中的关键事件和问题。

4、工程合同的变更管理分析工程合同变更的原因和影响。

掌握工程合同变更的程序和处理方法,起草工程合同变更协议。

5、工程合同的索赔管理学习工程索赔的基本概念和分类。

分析工程索赔的原因和依据,制定索赔策略,起草索赔报告。

6、工程合同的争议解决了解工程合同争议的常见类型和解决方式,如协商、调解、仲裁和诉讼。

模拟工程合同争议的解决过程,培养学生的谈判和沟通能力。

四、实验步骤1、实验准备学生分组,每组 3-5 人。

教师讲解实验目的、内容和要求,介绍相关法律法规和合同范本。

学生收集工程项目背景资料,熟悉工程合同管理的基本知识。

2、实验操作学生根据实验内容和要求,分组完成各项实验任务。

在实验过程中,学生应做好记录,包括实验数据、分析过程和结果等。

教师对学生的实验操作进行指导和答疑,及时纠正学生的错误和不足之处。

工程合同管理课程设计范本

工程合同管理课程设计范本

工程合同管理课程设计范本一、课程设计目的工程合同管理课程设计旨在帮助学生系统地掌握工程合同管理的基本理论、方法和实践,提高学生在工程合同管理方面的综合素质和能力,为今后从事工程建设管理工作奠定基础。

通过课程设计,使学生熟练掌握合同文件的编制、合同的签订、合同的履行、合同的变更和解除、合同纠纷的处理等环节,培养学生的实际操作能力和解决问题的能力。

二、课程设计任务1. 了解工程合同管理的基本概念、原则和任务。

2. 掌握工程合同的类型、内容和格式。

3. 学会工程合同的签订和履行方法。

4. 掌握工程合同的变更、解除和终止条件。

5. 熟悉工程合同纠纷的处理方式。

6. 学会工程合同管理的现代化手段和技术。

7. 完成一个工程合同案例的分析、设计和评价。

三、课程设计内容1. 工程合同管理概述:介绍工程合同管理的基本概念、原则和任务,分析工程合同管理的重要性。

2. 工程合同类型与内容:分析不同类型的工程合同,如勘察设计合同、施工合同、监理合同等,以及各类合同的主要内容。

3. 工程合同的签订:讲解工程合同签订的基本程序,如招标投标、合同谈判等,以及合同签订应注意的问题。

4. 工程合同的履行:阐述工程合同履行的原则和方法,分析合同履行中可能出现的问题及处理方式。

5. 工程合同的变更与解除:介绍工程合同变更与解除的条件、程序和应注意的问题。

6. 工程合同纠纷处理:分析工程合同纠纷的解决途径,如协商、调解、仲裁和诉讼等,以及各类解决途径的适用范围和优缺点。

7. 工程合同管理现代化:探讨工程合同管理现代化的发展趋势,如信息化、标准化等,以及如何运用现代化手段提高合同管理水平。

8. 案例分析与评价:选取一个工程合同案例,分析其合同管理过程中的优点和不足,提出改进措施。

四、课程设计要求1. 内容完整,涵盖工程合同管理的主要方面。

2. 论述清晰,逻辑性强,便于学生理解和掌握。

3. 注重实践,案例分析充分,培养学生的实际操作能力。

合同管理课程设计任务书

合同管理课程设计任务书

#合同管理课程设计任务书1. 任务背景和目的合同是商业活动中不可或缺的一部分,合同管理对于保证合同的有效执行和减少纠纷具有重要的作用。

合同管理课程旨在培养学生对合同管理的理论知识和实践技能,使其能够在实际工作中有效地管理合同。

本任务书旨在提供合同管理课程的设计任务,包括课程目标、教学内容、教学方法和评估方式等。

2. 课程目标本课程的目标是培养学生对合同管理的理论知识和实践技能,使其具备以下能力:•理解合同管理的重要性和原则;•掌握合同管理的基本流程和方法;•能够分析合同中的重点条款和风险点;•能够有效管理合同的执行过程;•能够解决合同执行过程中的纠纷和问题。

3. 教学内容本课程的教学内容主要包括以下方面:3.1 合同管理基础•合同管理的定义和重要性•合同管理的原则和流程•合同管理的组织结构和职责3.2 合同分析和评估•合同条款的解读和分析•合同中的风险点与控制措施•合同的履行义务和违约责任3.3 合同管理与执行•合同管理与采购管理的关系•合同履行过程中的监督和控制•合同执行过程中的纠纷解决和问题处理3.4 合同管理案例分析•运用合同管理理论和方法分析实际案例•探讨案例中的合同管理问题和解决方案4. 教学方法本课程采用以下教学方法:•理论讲解:教师通过课堂讲解介绍合同管理的基本理论和方法;•案例分析:学生通过实际案例分析,运用合同管理理论和方法解决案例中的问题;•讨论研究:学生通过课堂讨论,分享经验和观点;•实践操作:学生通过模拟合同管理的实际操作,提高实践技能。

5. 评估方式学生的学习成果将通过以下评估方式进行评价:•课堂参与和讨论:对学生在课堂讨论中的表现进行评价;•个人作业:学生根据教师布置的作业完成合同管理相关题目;•案例分析报告:学生根据实际案例,撰写合同管理案例分析报告;•期末考试:对学生对合同管理理论和方法的掌握程度进行考核。

6. 参考教材•《合同管理原理与实务》,作者:XXX,出版社:XXX•《商务合同管理与纠纷处理》,作者:XXX,出版社:XXX7. 时间安排本课程将持续12周,每周2学时,共计24学时。

工程合同管理课程设计指导书

工程合同管理课程设计指导书

《工程合同管理》课程设计指导书一、课程设计的目标工程合同管理是工程管理专业一门主要专业课,着重讲述了与建设工程合同管理相关的合同管理法律知识、合同管理的基本原理,工程建设中主要合同的基本内容、国际通用FIDIC土木工程施工合同条件的规定以及工程索赔方法和应用。

课程设计环节主要是要求学生应用合同管理的知识解决实际问题,提高动手能力,理论联系实际更好的吸收所学的知识。

二、课程设计的内容本课程设计分为两部分内容:1. 自行选择一个工程项目,以施工单位的身份策划和编制工程项目施工承包合同。

调研搜集相关资料数据,参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201),综合运用本课程所学的知识和方法,编制合同文本,完成施工合同文件中的前五项即可(即本合同协议书、中标通知书、投标函及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款),其余内容可不做。

2. 根据教材P179第二题的材料,完成一份工程索赔报告,包括索赔事件描述(发生的原因、责任或风险承担的分析与认定)、索赔要求(费用与工期索赔值)、奖罚情况、要求附上详细计算过程及依据。

三、课程设计的进度安排本课程设计分为布置任务、调查研究、分析设计、编写报告、汇报答辩等环节,安排时间1周(5天),进度安排如下:1.布置任务(确定课题、分组、明确任务及要求等)0.5天2.调查研究(收集数据、资料)1天3.分析设计(完成施工合同方案设计、工程索赔计算分析等)2天4.编写课程设计报告1天5. 汇报答辩 0.5天四、课程设计的组织形式1. 指导教师向每名学生下达设计指导书,同时进行课程设计动员,并强调设计中的关键点和注意的问题,通过案例展示引导学生对设计有一个整体认识和把握;2. 在课程设计中,指导教师定期检查设计进度,及时进行指导,并对学生提出的问题进行答疑(现场答疑、网上在线答疑),根据具体情况开展专题辅导讲座;3. 就学生提交的课程设计成果,对每名学生进行答辩考查。

五、课程设计的要求1. 设计成果要求书写认真,图表清晰,装订规范(合同文件在前,索赔文件在后);2. 统一用A4纸打印,正文用小四号宋体字,1.25倍行距,页边距为:上2.5cm,下2.5cm,左3.0 cm,右2.5cm,左装订;3. 封面上应标明课程名称、设计题目、专业、班级、学生姓名、学号、指导教师、成绩、日期等。

工程合同管理课程设计任务书

工程合同管理课程设计任务书

工程合同管理课程设计任务书工程合同管理课程设计任务书一、双方基本信息甲方:名称:地址:电话:法定代表人:营业执照号码:税务登记号码:乙方:名称:地址:电话:法定代表人:营业执照号码:税务登记号码:二、甲方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1.甲方身份:建设工程业主2.甲方权利:在工程合同规定的期限内,拥有向乙方要求按照约定完成建设工程的权利。

3.甲方义务:(1)按照工程合同的约定按时向乙方支付工程进度款;(2)提供符合工程施工要求的土地、资金和材料;(3)配合乙方进行工程施工,如有变更应及时通知乙方,并承担因变更而产生的费用增加等费用;(4)保证所提供的资料、资金和材料的真实性和合法性。

4.甲方履行方式:书面通知或者发出命令。

5.期限:工程合同规定的期限为准。

6.违约责任:(1)未按约定支付工程进度款的,应按照合同约定支付违约金;(2)未按期限提供土地、资金和材料的,应承担因迟延施工而产生的相关费用;(3)提供的资料、资金和材料不合法或者不真实的,应承担相应的赔偿责任。

三、乙方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1.乙方身份:建设工程承包商2.乙方权利:在工程合同规定的期限内,拥有按照约定完成建设工程的权利。

3.乙方义务:(1)严格按照工程合同规定的标准和程序进行建设工程;(2)按照工程合同规定的期限完成建设工程;(3)保证所使用的材料和设备的质量符合国家标准和工程建设要求;(4)按照工程合同的约定按时提交工程报告;(5)在施工过程中遵守相关国家法律法规和环保要求;(6)承担工程质保期内因工程质量问题产生的维修费用。

4.乙方履行方式:书面通知或者发出命令。

5.期限:工程合同规定的期限为准。

6.违约责任:(1)未按约定完成建设工程的,应按照工程合同的约定支付违约金;(2)获取相关证书和资格不真实的,应承担相应的赔偿责任;(3)在工程施工过程中发生违法行为或违反环保要求的,应承担相应的赔偿责任。

工程合同课程设计任务书

工程合同课程设计任务书

工程合同课程设计任务书一、任务背景工程合同是指在工程建设活动中,由建设业主与施工单位或其他相关参与方签订的合同。

工程合同的签订和执行对于保障工程建设的顺利进行具有重要意义。

为了帮助学生更好地理解和掌握工程合同的相关知识和技能,设计了本课程,旨在提供实践性的研究和训练机会。

二、任务目标本课程设计的主要目标是培养学生对工程合同的理解和应用能力,具体包括以下方面:1. 熟悉工程合同的基本概念、要素和分类;2. 掌握工程合同的主要内容和特点;3. 理解并能够运用法律原则和规定解决工程合同中的纠纷;4. 能够编写和分析工程合同中的条款和条件;5. 能够设计和建立有效的工程合同管理体系。

三、任务要求1. 学生需要研究相关的法律法规和合同管理理论知识,掌握工程合同的基本原则和规定;2. 学生需要参与实际工程合同案例分析和讨论,加深对工程合同的理解和应用;3. 学生需要完成一份工程合同的编写任务,要求包括必要的条款和条件;4. 学生需要参与小组讨论和展示,分享自己的研究心得和体会;5. 学生需要进行个人总结和反思,总结课程研究成果和经验。

四、任务安排五、考核方式1. 平时表现(30%):包括研究态度、课堂参与、作业完成情况等;2. 课堂笔记(20%):记录研究过程中的重点知识和关键内容;3. 合同编写任务(30%):完成的工程合同编写任务质量和创新程度;4. 小组讨论展示(10%):参与小组讨论和展示的质量和表现;5. 个人总结反思(10%):个人总结和反思的全面性和深度。

六、备注本课程设计任务书仅供参考,实际任务和安排以授课教师的要求为准。

学生应严格按照相关要求完成任务,并及时向教师反馈学习进展和困难。

祝愿各位同学在课程中取得优异的成绩和进步!。

《工程合同管理》课程设计任务书

《工程合同管理》课程设计任务书

工程管理级《工程合同管理》课程设计任务书一、设计题目①工程建设案例分析报告②编制一份施工合同③编制一份施工招标文献。

二、设计目旳通过课程设计,使学生掌握建筑法规与合同管理旳基本概念、基本理论,培养学生具有一定分析问题、解决问题旳能力,为学生将来从事专业工作打下良好旳基本。

通过案例练习掌握案例分析旳措施和环节,培养学生较为精确地运用法律法规解决工程建设纠纷旳能力。

三、设计资料1、给出 5—7 个工程建设方面旳案例。

2、参照资料:教材。

四、设计环节1.阅读案例,熟悉案情2.拟定解决该案例旳法律根据,指出根据哪条法律、哪些条款。

3.拟定案例所波及旳法律问题,及该案例需要解决旳问题。

4.分析解决:对旳运用上述法律根据来分析案情,解决所波及旳具体法律问题,一一得出结论。

5.根据指引教师给出旳条件,按照国内建设工程施工合同示范文本旳格式编制一份施工合同。

6.编制一份施工招标文献。

五、设计成果1、根据所给旳工程建设案例,对案例进行分析。

2、按照规定编制一份建设工程施工合同。

3、按照规定编制一份建设工程招标文献。

六、设计规定1、严禁抄袭,有雷同者,成绩按不及格计。

2、缺勤超过三分之一者,成绩按不及格计。

3、设计成果不符合实际规定旳,成绩按不及格计。

一、案例分析案例11.背景某办公楼工程在施工招标文献中规定:工程预付款数额为合同价款旳10%,在合同签订并生效后10天内支付,当进度款支付合计达到合同总价旳60%时一次性全额扣回。

工程进度款按季度支付。

某承包商通过资格预审后,购买了招标文献。

根据图纸测算和对招标文献旳分析,拟定该项目总估价为9000万元,总工期为24个月,其中:基本工程估价为1200万元,工期为6个月;上部构造工程估价为4800万元,工期为12个月;装饰和安装工程估价为3000万元,工期为6个月。

该承包商为了既不影响中标,又能在中标后获得较好旳收益,决定采用不平衡报价法对原估价作合适调节,基本工程调节为1300万元,构造工程调节为5000万元,装饰和安装工程调节为2700万元。

合同管理与索赔课程设计

合同管理与索赔课程设计

湖南城市学院新校区实验楼B区工程索赔分析
工期索赔:3天索赔概率:100%
索赔事件4:
索赔概率:费用:20000元 50%
工期:5天 100%
索赔事件7:
6月5日,施工单位提出第二层框架梁板配筋设计不合理,并向建设单位、
索赔依据:合同专用条款中规定:因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。

可索赔的工期:5天
可索赔的费用:直接损失A元
索赔概率:100%
索赔通知书
(索赔事件1)
尊敬的赵运林先生:
根据合同专用条款第8条规定:发包人的工作:发包人应当按约定的时间和
湖南城市学院实验楼B区基础工程的索赔报告
索赔报告说明:本报告为湖南城市学院新校区实验楼B区工程基础施工阶段中的索赔事件1,索赔事件3,索赔事件4,索赔事件2和索赔事件5见索赔分析。

附录。

工程索赔课程设计(11工管专升本)

工程索赔课程设计(11工管专升本)

青岛理工大学琴岛学院《工程索赔》课程设计任务书工程管理专业(专升本)土木工程系2012年9月编《工程索赔》课程设计任务书一、适用班级11级工程管理二、设计课题施工索赔报告书三、设计任务1、概述干扰事件,计算索赔的工期和费用2、根据索赔报告书的组成部分,以承包商的立场编写索赔报告书,向业主寻求索赔四、设计依据1、FIDIC合同条款、建筑工程施工合同(示范)文本2、合同法、建筑法等相关法系3、选定的施工索赔案例五、设计完成应提交的文件及图表施工索赔报告书(若是打印需提交电子版,打印版计算部分可手写)包括内容:总论部分、合同引证部分、索赔款额计算部分、工期延长论证部分及证据部分六、时间安排:本课程设计为1--16周(分散实践)。

青岛理工大学琴岛学院《工程索赔》课程设计指导书工程管理专业(专升本)土木工程系2012年9月编《工程索赔》课程设计指导书(一)设计目的与要求1、培养学生正确的设计思想,理论联系实际,通过编写索赔报告书熟悉承包商的索赔工作;2、培养学生综合运用所学知识与技能分析、解决实际问题的能力;3、通过设计索赔报告书,训练并提高学生在理论计算、方案分析与设计、获取信息和综合处理信息、运用标准与规范、应用计算机及文字和语言表达的能力;4、巩固、深化和扩展学生的理论知识与初步的专业技能。

5、学生在规定的时间内,按设计任务书的要求逐项完成后,评定学生的成绩。

(二)设计步骤1、准备工作①、寻找发现可行案例,做好索赔报告编写的准备工作②、熟悉建筑工程施工合同、FIDIC条款③、搜集证据资料2、合同引证部分3、索赔款额计算:展示具体的计价过程和计算说明(请用分项法计算费用损失)4、工期延长计算论证:①网络技术法(必用方法)②横道图法(可选方法)③进度评估法(可选方法)④香蕉图法及其他(可选方法)5、证据部分(三)主要参考资料1、FIDIC合同条款、建筑工程施工合同(示范)文本2、建筑法、合同法国家其他法系3、国际工程施工索赔(四)设计要求采用统一封面字数6000字以上,全部用A4规格的纸完成正文采用五号宋体字。

合同管理与工程索赔课件 2014

合同管理与工程索赔课件 2014

法律关系主体的权利和义务所指向的对象
(2)客体的种类 ①行为 ②物 ③智力成果
3、合同法律关系内容: 即是合同主要条款所规范的主体的权利和义务。
案 例 2.1
东方纺织厂 神州贸易公司 建设沙厂
2001.8 合同 供给21支纱20吨,2000元/吨
2001.12底 货到付款
合同:1800元/吨 事由:原材料上涨 2002.4东方纺织厂以神州贸易公司及建设纱厂违约为由,提起诉讼
3.合同履行中约定不明情况的处置
(1)质量要求不明确的,按照国家标准、行业标准履行;没有国家
标准、行业标准的,按照同类的交易中,产品应当达到的质量标准或
根据合同的目的、产品的性能产品的用途等因素确定质量标准。
(2)价款或者报酬不明确的,按照订立合同时随行地市场价格履行
;依法执行政府定价者政府指导价的,按照规定执行:此处所指的市
合同管理与工程索赔
主讲人:姜珉
第一章 中的地位与作用
第三节 工程合同管理的发展过程
第一节 合同概述
《中华人民共和国合同法》中关于合同关系作出了如下描述: 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、 变更、终止民事权利、义务关系的协议。
二、第三人履行合同 1、债务人向第三人履行债务 是指债务人本应向债权人履行义务,但由于债权人与债务人经过约 定由债务人向第三人履行债务,但原债权人的地位不变。 2、第三人向债权人履行债务 指经当事人约定由第三人代替债务人履行债务。当事人约定由第三 人向债权人履行债务的,第三人不履行债务或者履行债务不符合约定 的,债务人应当向债权人承担违约责任。第三人向债权人履行债务, 第三人也不是合同的当事人。但这种代替履行的行为必须征得债权人 的同意,并且对债权人没有不利的影响。

工程合同管理(索赔文件)讲义课件

工程合同管理(索赔文件)讲义课件

索赔文件(报告)一、索赔文件的一般内容索赔文件也称索赔报告, 它是合同一方向对方提出索赔的书面文件, 它全面反映了一方当事人对一个或若干个索赔事件的所有要求和主张, 对方当事人也是通过对索赔文件的审核、分析和评价来作认可、要求修改、反驳甚至拒绝的回答, 索赔文件也是双方进行索赔谈判或调解、仲裁、诉讼的依据, 因此索赔文件的表达与内容对索赔的解决有重大影响, 索赔方必须认真编写索赔文件。

在合同履行过程中, 一旦出现索赔事件, 承包人应该按照索赔文件的构成内容, 及时地向业主提交索赔文件。

单项索赔文件的一般格式如下:1)题目。

索赔报告的标题应该能够简要准确地概括索赔的中心内容。

如: 关于……事件的索赔。

2)事件。

详细描述事件过程, 主要包括: 事件发生的工程部位、发生的时间、原因和经过、影响的范围以及承包人当时采取的防止事件扩大的措施、事件持续时间、承包人已经向业主或工程师报告的次数及日期、最终结束影响的时间、事件处置过程中的有关主要人员办理的有关事项等。

也包括双方信件交往、会谈, 并指出对方如何违约, 证据的编号等。

3)理由。

是指索赔的依据, 主要是法律依据和合同条款的规定。

合理引用法律和合同的有关规定, 建立事实与损失之间的因果关系, 说明索赔的合理合法性。

4)结论。

指出事件造成的损失或损害及其大小, 主要包括要求补偿的金额及工期, 这部分只须列举各项明细数字及汇总数据即可。

5)详细计算书(包括损失估价和延期计算两部分)。

为了证实索赔金额和工期的真实性, 必须指明计算依据及计算资料的合理性, 包括损失费用、工期延长的计算基础、计算方法、计算公式及详细的计算过程及计算结果。

6)附件。

包括索赔报告中所列举事实、理由、影响等各种编过号的证明文件和证据、图表。

对于一揽子索赔, 其格式比较灵活, 它实质上是将许多未解决的单项索赔加以分类和综合整理。

一揽子索赔文件往往需要很大的篇幅甚至几百页材料来描述其细节。

工程合同管理与索赔课程设计

工程合同管理与索赔课程设计

工程合同管理与索赔课程设计课程背景与目标随着建筑行业的不断发展,工程项目的规模日益扩大,合同管理的复杂性也随之增加。

在此背景下,工程合同管理与索赔课程应运而生,旨在帮助学员掌握工程合同的基本知识、管理技巧以及索赔流程和策略。

课程目标是使学员能够:1. 理解工程合同的基本概念、类型和特点;2. 掌握合同管理的原则、流程和方法;3. 熟悉索赔的概念、条件和程序;4. 学会风险评估和控制,预防和解决合同争议;5. 提高处理合同变更、延期和索赔的能力。

课程内容第一部分:工程合同基础- 民法典的基本原则- 工程合同的类型与结构- 合同条款的解读与应用- 合同签订前的准备工作第二部分:合同管理实务- 合同管理的组织架构- 合同履行的监督与控制- 合同变更的管理- 分包合同的管理- 案例分析:成功的合同管理实践第三部分:索赔策略与实务- 索赔的基本概念与条件- 索赔的类型与计算方法- 索赔报告的编写技巧- 交叉索赔与多方索赔的处理- 案例分析:有效的索赔策略第四部分:风险管理与争议解决- 风险识别与评估- 风险分配与应对策略- 争议的预防与调解- 仲裁与诉讼程序- 案例分析:风险控制与争议解决教学方法- 采用讲授与讨论相结合的方式,鼓励学员积极参与;- 安排实际案例分析,提高学员的实践操作能力;- 通过角色扮演、模拟谈判等形式,增强学员的体验感;- 定期组织小组讨论和研讨,促进知识的交流与分享。

课程评估课程结束时,将通过以下方式对学员进行评估:- 平时成绩:包括课堂参与度、小组讨论贡献等;- 案例分析报告:要求学员提交个人或小组的案例分析报告;- 期末考试:涵盖课程主要内容的书面考试。

结语。

工程合同管理课程设计

工程合同管理课程设计

工程合同管理课程设计一、教学目标本课程的学习目标主要包括知识目标、技能目标和情感态度价值观目标。

知识目标要求学生掌握工程合同管理的基本概念、原则、流程和关键环节。

技能目标要求学生能够运用工程合同管理的方法和技巧,分析和解决实际工程合同管理问题。

情感态度价值观目标要求学生树立正确的工程合同管理意识,注重职业道德和诚信,提高团队合作和沟通能力。

通过本课程的学习,学生将能够理解工程合同管理的重要性,掌握相关的基本知识和方法,提高工程合同管理能力和职业素养。

同时,学生将能够运用所学的知识和技能,解决实际工程合同管理问题,提高工程项目的成功率和效益。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括工程合同管理的基本概念、原则、流程和关键环节。

首先,将介绍工程合同管理的基本概念和定义,使学生了解工程合同管理的重要性和作用。

然后,将讲解工程合同管理的原则和基本要求,包括公平性、合法性、诚信性等。

接着,将介绍工程合同管理的流程和关键环节,包括合同的起草、谈判、签订、履行和变更等。

最后,将结合实际案例,分析工程合同管理中的常见问题和解决方案,提高学生的实际操作能力。

三、教学方法为了激发学生的学习兴趣和主动性,将采用多种教学方法进行教学。

首先,将采用讲授法,系统地传授工程合同管理的基本知识和方法。

同时,将采用讨论法,学生进行分组讨论和交流,促进学生思考和分析问题。

此外,将采用案例分析法,提供实际案例供学生分析和解决,提高学生的实际操作能力。

最后,将采用实验法,学生进行模拟实验和操作,增强学生的实践经验。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,将选择和准备适当的教学资源。

教材方面,将选择权威、实用的工程合同管理教材,提供全面、系统的知识框架。

参考书方面,将推荐一些经典的工程合同管理著作,供学生深入学习和研究。

多媒体资料方面,将制作课件、教案等教学资料,以图文并茂的形式呈现教学内容,提高学生的学习兴趣和效果。

实验设备方面,将准备相关的实验设备和工具,供学生进行模拟实验和操作,增强学生的实践能力。

工程合同的课程设计

工程合同的课程设计

工程合同的课程设计工程合同的课程设计是一个涉及法律、工程管理和商业实践的复杂项目。

以下是一份详细的工程合同课程设计草案,包括课程目标、内容、教学方法和评估方式。

### 课程名称:工程合同管理与法律基础### 课程目标:1. 理解工程合同的基本概念和类型。

2. 掌握合同法的基本原则和工程合同的法律要求。

3. 学习如何起草、审查和修改工程合同。

4. 了解工程合同中的风险管理和争议解决机制。

5. 培养分析和解决工程合同问题的实际能力。

### 课程内容:#### 第一模块:工程合同概述- 工程合同的定义和类型- 合同的法律环境和基本原则#### 第二模块:合同的起草- 合同结构和条款- 合同起草的技巧和注意事项- 案例研究:分析和讨论实际工程合同#### 第三模块:合同审查与风险管理- 审查合同的重要性和方法- 风险识别和管理策略- 保险和担保在工程合同中的作用#### 第四模块:合同执行与监督- 合同执行过程中的监督和管理- 合同变更和修正的流程- 合同违约和补救措施#### 第五模块:争议解决- 争议解决机制和方法- 谈判、调解、仲裁和诉讼- 国际工程合同中的争议解决#### 第六模块:案例分析与模拟练习- 分析历史工程合同案例- 模拟合同起草、审查和谈判练习### 教学方法:- 讲座:介绍理论和法律框架。

- 研讨:促进学生之间的互动和讨论。

- 案例分析:使用真实案例来加深理解。

- 模拟练习:通过角色扮演和模拟活动提高实践技能。

- 小组项目:鼓励团队合作和项目管理能力。

### 评估方式:1. 参与度:包括课堂参与和研讨贡献(20%)。

2. 小组项目:团队合作完成的合同起草和审查报告(30%)。

3. 模拟练习:模拟合同谈判和争议解决的表现(20%)。

4. 期末考试:涵盖所有课程内容的理论考试(30%)。

### 课程资源:- 教科书:工程合同管理相关书籍。

- 法律文献:合同法和相关案例法。

- 在线资源:访问法律数据库和工程管理在线课程。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

附件一
湖南城市学院课程设计任务书
2015—2016学年第二学期
城市管理学院工程管理专业班级
课程名称:工程合同与索赔管理课程设计
设计题目:工程合同与索赔管理
完成期限:自2016年5月16日至2016年5月27日共2周
内容及任务一、设计的主要技术参数
1.工程施工合同;
2.《工程合同管理》
二、设计任务
1.综合《工程施工情况说明书》,根据所学的理论知识,分析索赔机会(事件),编写一份索赔分析书(索赔事件、索赔依据、索赔成功的概率)供决策者决策。

2.从《工程施工情况说明书》中分析并找出2~3个索赔事件(要求包括工期索赔与费用索赔),并结合相关合同条款编写一份索赔文件(包括索赔信、索赔报告、索赔计算、附件)。

三、设计工作量
1.编制一份索赔分析书,要求字数不少于3000字;索赔分析结合《工程施工合同》、《工程施工情况说明书》和国家有关的政策文件精神;索赔分析时条理清楚,逻辑严密、证据确凿。

索赔分析书应采用A4纸打印稿。

2.从索赔分析书中,抽2到3个事件编制一份完整的索赔文件。

一份完整的索赔文件,应含索赔信、索赔报告、索赔计算、附件等。

其形式和内容严格按实际工程的要求。

索赔文件应采用A4纸打印稿。

进度安排
起止日期工作内容2016.5.17-2016.5.22 索赔分析书
2016.5.22-2016.5.27 索赔文件
主要参考资料
⒈《工程合同管理》教材
⒉施工合同
指导教师(签字):年月日教研室主任(签字):年月日。

相关文档
最新文档