工程施工保证金协议
工程施工保证金范本
工程施工保证金范本
保证金编号：__________
为了保证施工单位按时、按质、按量完成合同约定的工程，并履行合同约定的其他义务，特订立本合同。请甲方和乙方认真阅读以下内容，并确认签字。
一、保证金的数额和支付方式
1. 甲方和乙方约定的合同总价为__________万元，乙方应当向甲方支付__________万元作为施工保证金。乙方应当在__________天内一次性向甲方支付全部保证金。
2. 保证金支付方式：__________
二、保证金的用途
1. 保证金用途包括但不限于以下几种情形：
（1）乙方违约，甲方依据《合同》主动解除合同的，甲方有权在合同约定的履约期限届满后，向乙方扣除违约金，并从保证金中扣除违约金并退还剩余部分给乙方。
（2）乙方未按照《合同》约定的履约期限交付保证金的，甲方有权解除合同，并要求乙方扣除违约金，同时从保证金中扣除违约金并退还剩余部分给乙方。
2. 乙方应严格依照约定的履约条件履行合同义务，未发生乙方违约的情况下，甲方应在合同约定的工程竣工验收合格，并确认无任何损害时，将保证金返还给乙方。
三、保证金的管理
1. 保证金应由甲方存入______银行，作为专门账户。乙方同意在办理保证金手续时一并办理相关的保证金银行账户开立手续。
2. 甲方应履行定期对该账户资金状态的监督管理，把握资金的流向，保证乙方保证金的安全性。
四、违约责任
1. 乙方未能按期支付保证金的，甲方有权解除合同，乙方应当赔偿甲方因此受到的一切损失。
2. 在合同约定之外，乙方违反《合同》的履约义务的，甲方有权利用保证金抵消因此受到的一切损失。
工程施工协议书中的保证金约定与履约保证
工程施工协议书中的保证金约定与履约保证保证金约定是指在工程施工协议书中，双方约定一定金额的保证金作为履约保证的一种方式。保证金的支付和使用对于工程项目的顺利进行具有重要意义。本文将针对工程施工协议书中的保证金约定与履约保证进行详细探讨，包括保证金的支付方式、使用范围和返还条件等。
一、保证金的支付方式
在工程施工协议书中，双方可以约定保证金的支付方式。常见的支付方式有一次性支付和分期支付两种。
1. 一次性支付：根据协议约定，施工方在合同签订后一定时间内需一次性支付全部保证金金额给业主方。这种方式简单明了，方便双方进行财务管理，但对施工方而言可能造成一定财务压力。
2. 分期支付：双方可以约定保证金的分期支付方式，即按照工程进展的不同阶段，施工方逐步支付一定比例的保证金给业主方。这种方式有助于减轻施工方的经济压力，同时也确保了业主方在工程进行过程中能够及时获得履约保证。
二、保证金的使用范围
保证金的使用范围主要包括合同违约的赔偿和工程质量保证两个方面。
1. 合同违约的赔偿：若施工方在履行工程施工协议书过程中存在违约行为，如延期交工、未按要求完成工程等，业主方可以依据协议约定从保证金中扣除相应的赔偿金额。这种方式可以有效地保护业主方的权益，促使施工方按时、按质完成工程。
2. 工程质量保证：在工程施工协议书中，施工方通常需要承诺对工程的质量负责，若工程存在质量问题需要修复或重做时，业主方可以要求施工方从保证金中支付修复费用。这一约定有助于确保工程的质量和可靠性，提高施工方的责任意识和工程品质。
三、保证金的返还条件
保证金协议(工程施工) (2)
保证金协议（工程施工）保证金协议（工程施工）
甲方（委托方）：（以下简称“甲方”）身份证件号码：地址：联系电话：电子邮箱：
乙方（承包方）：（以下简称“乙方”）法定代表人姓名：地址：联系电话：电子邮箱：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，甲、乙双方在充分协商的基础上，达成如下协议：
第一条保证金金额
1、乙方应当在本协议签订后7个工作日内向甲方缴纳保证金，保证金金额为人民币_________元整（大写：
____________元），保证金以现金形式缴纳。
第二条保证金的用途
1、如乙方在履行本合同中发生违约行为，甲方有权在保证金中扣除相应的违约金。
2、本合同期限届满，乙方已经完成所承诺的工程质量、工期及交付移交等，并经过甲方验收合格，甲方应当将保证金全部退还乙方。
第三条保证金存放方式
1、甲方将所收到的保证金存放在合法的银行账户，并在乙方退还保证金时，应当在3个工作日内将保证金全部退还乙方。
2、在保证金存放期间，产生的存款利息归甲方所有。
第四条甲方权利及义务
1、甲方应当按照合同约定将所承诺的工程款项按照约定支付给乙方。
2、如乙方发生违约行为，甲方有权扣除相应的违约金。
3、甲方应当在合同期限届满时，按照约定退还保证金。
第五条乙方权利及义务
1、乙方应当按时、按质完成所承诺的工程质量、工期及交付移交等。
2、如乙方未能按照约定完成合同，应当支付相应的违约金。
3、本合同期限届满，甲方检验合格后，乙方应当及时向甲方提出退还保证金的申请。
第六条违约责任
1、一方违反本合同约定，应当自行承担相应的违约责任。
小区工程施工保证金协议
小区工程施工保证金协议
甲方：小区业主委员会
乙方：施工单位
为了确保小区工程施工顺利进行，保障小区居民的利益，甲、乙双方达成如下协议：
一、施工保证金的目的和范围
1.1 施工保证金的缴纳是为了确保施工单位能按照合同要求完成小区工程施工，并保证工程质量，保证小区居民的利益不受损害。
1.2 施工保证金包括工程质量保证金和安全保证金两部分。其中，工程质量保证金用于保证工程质量符合标准要求，安全保证金用于保证工程施工过程中的安全。
二、施工保证金的缴纳和退还
2.1 施工单位应在合同签订后的3个工作日内向甲方缴纳工程质量保证金和安全保证金，保证金金额为合同总价的10%。
2.2 在工程竣工验收合格后，施工单位有权向甲方提出工程质量保证金的退还申请，甲方应在收到申请后的10个工作日内将保证金退还给施工单位。
2.3 安全保证金应在工程施工期间保持冻结状态，直至工程竣工，并确保工程施工期间的安全生产。
2.4 如因施工单位在工程施工过程中发生质量问题或安全事故，甲方有权扣除安全保证金进行赔偿，直至问题得到解决。
三、施工保证金的使用和管理
3.1 施工保证金应由甲方财务部门进行专门管理，建立相应的账户，确保保证金的安全和有效利用。
3.2 施工单位应提供详细的施工计划和工程进度计划，保证按照计划完成工程，并确保工程质量符合标准要求。
3.3 施工单位应按照合同规定的质量标准和安全要求进行施工，确保施工过程中的安全和质量。
3.4 如施工单位未按照合同要求完成工程或发生质量问题或安全事故，甲方有权要求施工单位提供相应的赔偿，直至问题得到解决。
建设工程“质量保证金”监管协议书4篇
建设工程“质量保证金”监管协议书4篇
篇1
建设工程“质量保证金”监管协议书
协议书编号：XXXXX
甲方（监管方）：_______________________，统一社会信用代码：
_______________________
乙方（建设单位）：_______________________，统一社会信用代码：_______________________
丙方（施工单位）：_______________________，统一社会信用代码：_______________________
鉴于，甲方是由政府机构或者行业协会指定的建设工程质量监管
部门，负责对建设工程的质量进行监督和检验；乙方是具有相关建设
工程资质的建设单位，负责委托丙方进行具体的施工工作；丙方是具
有相关建设工程资质的施工单位，负责具体的施工任务。为保障建设
工程的质量，特对质量保证金进行监管，制定如下协议：
第一条质量保证金数额及支付方式
1.1 乙方应按照相关规定，将质量保证金存入指定的监管账户中，金额为______________________________________元。
1.2 乙方支付质量保证金的方式为一次性支付，应在协议签订之日起7个工作日内完成支付。
1.3 如需变更质量保证金数额，需经双方协商一致，并办理相关手续。
第二条质量保证金的用途
2.1 质量保证金用于建设工程施工过程中可能发生的质量问题，如工程质量不达标、违反相关规定等情况。
2.2 质量保证金不得用于其他用途，一经发现，乙方应返还相应金额并承担相应责任。
第三条质量保证金的监管
安全文明施工保证金协议
安全文明施工保证金协议
协议编号： [协议编号]
协议签订日期： [签订日期]
甲方： [甲方名称]
乙方： [乙方名称]
背景
为了加强施工现场的安全管理和文明施工，保障施工过程中相关的责任和权益，甲方与乙方就安全文明施工保证金事宜达成以下协议。
一、保证金的缴纳
1.乙方应在本协议签订之日起 [缴纳期限] 将保证金支付至甲方指定账
户。
2.保证金的缴纳金额为人民币 [缴纳金额] 元整。
二、保证金的用途
1.保证金用于保障施工现场的安全管理和文明施工。
2.保证金主要用途包括但不限于：
–紧急事件的应急处置费用；
–未遵守安全施工规范造成的损失赔偿；
–乙方提前退出或解除合同造成的损失赔偿；
–原材料及设备的采购和运输费用；
–其他与施工安全管理和文明施工相关的费用。
三、保证金的退还
1.在甲方验收合格的情况下，保证金将在 [退还期限] 内退还给乙方。
2.甲方在验收合格的条件下，可根据实际施工情况适当扣除一定比例的保证金。
3.若乙方存在以下情况之一，甲方有权扣除相应保证金并在退还金额中进行补偿：
–未遵守相关施工安全规范及文明施工要求；
–未按合同约定的施工进度完成工程；
–乙方提供虚假材料或信息；
–乙方恶意违约或解除合同。
4.保证金扣除及退还金额应在扣款事项发生或合同解除后 [退还期限] 内完成。
四、协议的变更和解除
1.双方一致同意，在不违反国家法律法规的前提下，协议的内容可以随时变更。
2.双方一致同意，在以下情况下，协议可以提前解除：
–乙方未缴纳保证金或未按时足额缴纳保证金；
–乙方严重违反安全管理和文明施工规范；
–乙方未按合同约定履行责任。
工程施工保证金模板
工程施工保证金模板
尊敬的甲方：
为了保障工程施工的安全和质量，确保工程顺利进行，甲乙双方达成协议，特制定本施工保证金协议。
一、保证金的缴纳
1. 甲方保证金：甲方应在合同签订后五日内，按照合同总金额的5%缴纳施工保证金到乙方指定的账户。合同总额超过500万元的工程，保证金可调整为3%。
2. 保证金账户：乙方指定的保证金账户信息如下：
收款户名：xxxx公司
银行名称：xxxx银行
账号：xxxxxxx
二、保证金的使用
1. 未按时交工：如因甲方原因导致工程延迟交付，乙方有权在甲方违约的情况下使用保证金进行赔偿，包括但不限于工程延期的经济损失和违约金。
2. 工程质量问题：如工程中出现严重质量问题，乙方有权使用保证金进行修复和整改，保证工程质量符合合同约定。
3. 其他违约行为：甲方如违反合同规定，导致工程施工中出现问题，乙方有权使用保证金进行相应的处理和补偿。
三、保证金的返还
1. 工程交付验收合格，甲方无欠款、纠纷等问题，乙方将在收到甲方书面申请后，将全部保证金返还给甲方。
2. 如工程交付验收合格后，甲方仍有欠款或纠纷问题，乙方有权根据实际情况扣除相应的款项后将剩余的保证金返还给甲方。
3. 在合同履行完结后，双方还应及时对保证金进行结算，确保各项款项的清晰流转，解除保证金的义务与责任。
四、保证金的管理
1. 乙方对保证金应进行专门账户管理，确保资金的安全和透明。
2. 乙方不得擅自挪用保证金，不得将保证金用于非约定用途。如因乙方原因导致保证金受到损失，乙方应负责赔偿甲方的损失。
3. 甲乙双方有权对保证金的使用和返还情况进行监督和审计，确保保证金的合理使用和返还。
工程维修保证金协议书范本
工程维修保证金协议书范本
甲方（业主）：__________
乙方（施工方）：__________
鉴于甲方与乙方就__________项目签订了施工合同，为确保工程质量，甲乙双方经协商一致，就工程维修保证金事宜达成如下协议：
一、乙方向甲方支付工程维修保证金，保证金金额为人民币__________元整（大写：__________元整），乙方应于合同签订后七个工作日内将保证金支付至甲方指定的银行账户。
二、工程维修保证金的退还：
1. 工程竣工验收合格后，甲方应在验收合格证书签发之日起七个工作日内退还乙
方50%的保证金。
2. 工程质保期满后，甲方应在质保期满之日起七个工作日内退还剩余的保证金。
3. 如乙方在规定时间内未能完成维修工作，甲方有权扣除相应金额的保证金作为
维修费用。
三、乙方向甲方承诺，在合同约定的维修期限内，如工程出现质量问题，乙方应负责维修，并承担因维修原因造成的全部费用。
四、甲乙双方应共同遵守国家相关法律法规，自觉维护合同的合法权益。如因违反法律法规导致合同无效，甲乙双方应承担相应的法律责任。
五、本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
六、本协议未尽事宜，可另行协商补充。
甲方（业主）：__________
乙方（施工方）：__________
签订日期：__________年__________月__________日
（注：本协议仅供参考，具体内容请根据实际情况调整，并在签订前征求法律人士意见。）
施工安全保证金协议书范本
施工安全保证金协议书范本
《施工安全保证金协议书》
甲方（施工单位）：
乙方（业主单位）：
根据《建设工程安全生产管理条例》和《建设工程质量安全监督规定》等相关法律法规，为确保工程安全，提高工程质量，保障施工人员生命财产安全，经双方协商一致，就本工程安全保证金事宜达成如下协议：
一、保证金额
1. 甲乙双方约定在本工程合同价款的2%作为安全保证金，用于甲方向乙方缴纳的安全保证金，专项用于本工程施工期间的安全管理、安全培训、安全事故处理等安全费用。
二、保证期限
2. 安全保证金的保证期限为本工程施工期（以双方签订的施工合同为准）加上工程验收合格后三个月。
三、保证金退还
3. 施工期间，甲方须按照乙方要求，严格执行安全生产法律法规，确保工程安全。如甲方在保证期间内未发生重大安全事故，乙方应在工程验收合格后三个月内退还甲方所缴纳的安全保证金（不计利息）。
4. 如甲方在保证期间内发生重大安全事故，乙方有权根据事故严重程度相应扣除部分或全部安全保证金，用于事故的处理和赔偿。扣除后的剩余保证金应在事故处理完毕后一个月内退还甲方。
四、保证金管理
5. 安全保证金应纳入甲方财务管理，专款专用，不得挪作他用。甲方应定期向乙方报告安全保证金的使用情况。
六、争议解决
6. 本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定
7. 本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（施工单位）：
乙方（业主单位）：
签订日期：年月日
注意：本协议范本仅供参考，具体条款需根据法律法规和双方实际情况进行调整。在签订协议前，请务必征求专业法律人士的意见。
劳务施工保证金协议书范本
工程施工保证金协议书范本
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就工程施工保证金事宜，经充分协商，达成一致，签订本协议。
一、工程概况
1. 工程名称：________工程项目
2. 工程地点：________
3. 工程总价：人民币（大写）：________元整（小写）：_________元
二、保证金金额及缴纳
1. 乙方自愿向甲方缴纳施工保证金，保证金金额为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。
2. 乙方应在本协议签订之日起____个工作日内，将保证金足额存入甲方指定的银行账户。
3. 甲方收到保证金后，应向乙方出具收据，作为已收到保证金的凭证。
三、保证金的用途及退还
1. 保证金只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠等方面的保障。
2. 乙方完成工程，且甲方对工程质量、进度、安全等方面无异议后，甲方应在工程验收合格之日起____个工作日内，无息退还乙方保证金。
3. 若乙方在施工过程中出现质量缺陷、工程进度问题等违约行为，甲方有权从保证金中扣除相应费用，用于委托具有相应资质的单位进行修复。实际发生的费用超出保证金金额的，乙方应予以补足。
四、违约责任
1. 甲方无正当理由延迟退还保证金的，应按同期银行存款利率支付乙方利息。
2. 乙方未按约定缴纳保证金的，甲方有权拒绝支付工程款，并按同期银行存款利率扣除逾期部分的利息。
五、争议解决
本协议履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
水利工程保证金协议书范本
水利工程保证金协议书范本
甲方（发包方）：_____________________
乙方（承包方）：_____________________
鉴于甲方拟将水利工程发包给乙方施工，为确保工程质量、进度和安全，甲乙双方经协商一致，就保证金事宜达成如下协议：
一、保证金金额
乙方同意向甲方支付保证金金额为人民币（大写）：
____________________元整（￥：____________________）。
二、保证金支付方式
乙方应在本协议签订之日起____天内，将保证金一次性支付至甲方指
定的银行账户。
三、保证金用途
保证金主要用于保证乙方在施工过程中遵守合同约定，确保工程质量、进度和安全。
四、保证金退还
1. 工程竣工验收合格后，甲方应在____天内无息退还乙方保证金。
2. 若乙方在施工过程中违反合同约定，甲方有权根据违约情况扣除相
应保证金。
五、违约责任
1. 若乙方未按时支付保证金，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违
约责任。
2. 若乙方在施工过程中违反合同约定，甲方有权根据违约情况扣除相
应保证金，并要求乙方承担违约责任。
六、争议解决
本协议在履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不
成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他
1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：____________________
代表签字：____________________
日期：____年____月____日
乙方（盖章）：____________________
工程施工保证金协议 工程施工保证金合同
工程施工保证金协议工程施工保证金合同工程施工保证金协议
甲方（建设单位）：______________（单位名称）
乙方（承包单位）：______________（单位名称）
鉴于乙方为完成甲方委托的_______________（工程名称），需缴纳工程施工保证金，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，双方经友好协商，达成以下
协议：
第一条保证金金额
乙方按照甲方工程项目定于合同总价的____%（大写：________（人民币）），向甲方缴纳保证金。
第二条款项支付
（1）工程施工保证金支付方式：_______________。
（2）工程施工保证金应在合同签订日起（或经过双方协商自____年____月____日起合同有效期内）X 日内一次性缴足。
（3）工程施工保证金的缴纳应直接打入甲方指定账户，并出具相应的付款凭证。
第三条保证金的用途
（1）甲方有权根据涉及到承包商的实际情况对已开立招标文件中相关标准进行
一定程度的调整，在符合法律法规及行业标准的基础上，进行工程质量、环境保护、
信息化水平等方面的要求提出。
（2）乙方在工程建设施工期间，应保证工程建设质量符合相关的法律法规和规
范性文件要求，如发现施工质量存在问题，甲方可在工程竣工验收前，通过施工保证
金扣除方式进行相应的工程质量扣罚。
（3）在施工保证金中，应和解决索赔、补偿等纠纷所需的金额互相独立，不能
用于支付与施工保证金无关的经济赔偿费用。
（4）如乙方未按要求履行工程施工合同约定的各项义务，严重影响工程建设进
度和工程质量的，甲方可采取扣除、冻结、赔付等方式处理工程施工保证金。
工程施工保证金协议 工程施工保证金合同(最新版)
工程施工保证金协议工程施工保证金合同
（最新版）
更多相关内容请关注合同范本栏目。
工程施工保证金协议
工程名称：
甲方：
乙方(施工)：
甲乙双方就工程施工保证金事宜，为明确双方的责任及权利，经双方协商签订如下协议：
1、就_____________________项目，乙方作为施工单位，_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方，甲方不得挪作他用。
3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格，经甲方通知后，如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复;实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。
4、工程出现工程进度问题。因乙方造成工期延误，就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。乙方不得对原工程设计进行变更，若擅自变更设计导致的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。每延误一天罚款1000元，超过30天的将没收全部履约保证金。(除不可抗力的因素外)。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施，并对他们的安全负责，不得违反施工。因乙方导致的安全事故，由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随
工程质保金协议范文精选3篇
工程质保金协议范文(第一篇)
此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
甲方：********
乙方(施工方)：********
为规范家庭居室装修的施工，爱护双方的合法权益，现依据《XX民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《XX消费者权益爱护法》、《省爱护消费者合法权益条例》，XX《家庭居室装饰装修管理试行方法》以及其它有关法律、法规规定的原则，结合本工程的详细状况，甲、乙双方就工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下： 1、就********项目，乙方作为施工单位，应于****年****月****日之前将质量保证金人民币共计****元存入甲方账户，甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
3、工程消失质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在商定的时间内不履行修理职责，甲方可托付具有相应资质的单位进行修理，实际发生的费用可以从质量保证金中支付；但甲方托付的单位进行修理后的工程消失的工程质量问题由甲方负责，乙方不再担当责任。
4、工程质保期满后3日内，甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。
5、甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方担当由此引起的全部法律责任。
6、未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。
7、本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。
(以下无正文)
甲方(签章)：********
乙方(签章)：********
工程施工保证金协议
工程施工保证金协议
工程施工保证金协议是一种常见的合同形式，用于保障工程施工的质量和进度。在工程建设过程中，施工单位需要提供一定金额的保证金，作为对工程质量和进度的保证。本文将从保证金的定义、协议的内容、作用和实施等方面进行详细介绍。
首先，保证金是指施工单位在工程施工过程中按照合同约定提供的一定金额的
保证金。它是施工单位对工程质量和进度的一种经济担保方式。保证金的数额通常根据工程的规模和难度而定，一般为合同价款的一定比例。保证金的支付通常分为一次性支付和分期支付两种方式，具体支付方式由合同双方协商确定。
工程施工保证金协议主要包括以下内容：保证金的数额、支付方式、使用范围、退还条件等。首先，保证金的数额是协议中最核心的内容之一。保证金的数额应根据工程的规模、难度和风险程度进行合理确定。其次，支付方式是指保证金的支付方式，一般有一次性支付和分期支付两种方式。一次性支付是指施工单位在签订合同时一次性支付全部保证金，而分期支付则是指按照工程进度的不同阶段分批支付保证金。使用范围是指保证金可以用于解决工程质量和进度问题的范围。退还条件是指保证金在工程竣工后的退还条件，一般要求工程质量符合合同要求、工程进度按照合同约定进行、无违约行为等。
工程施工保证金协议的作用主要有三个方面。首先，保证金可以作为一种经济
担保方式，保障工程施工的质量和进度。当工程质量出现问题或者进度延误时，业主可以通过保证金来解决问题，保证工程按照合同约定进行。其次，保证金可以作为一种风险分担方式，减少业主的经济风险。当施工单位违约或者工程质量不符合要求时，业主可以通过保证金来进行赔偿或者追究责任。最后，保证金可以作为一种约束力的工具，促使施工单位履行合同义务。施工单位在支付保证金的同时，也承担了一定的风险和责任，从而更加注重工程质量和进度的控制。
工程施工保证金合同范本
工程施工保证金合同范本
甲方（施工单位）：______（单位名称）
地址：________（单位地址）
法定代表人：_______（法定代表人姓名）
联系电话：_________（联系电话）
乙方（施工保证金支付方）：______（单位名称）
地址：_______（单位地址）
法定代表人：_______（法定代表人姓名）
联系电话：_________（联系电话）
根据当事双方共同确认的工程施工项目，甲方需要支付施工保证金给乙方，双方遵循自愿、公平和诚信原则，达成如下协议：
一、保证金金额
1.1 甲方应向乙方支付工程施工保证金金额为_________元整（￥________），支付方式为
_________。
二、使用范围
2.1 乙方收到保证金后，应在工程施工期间保证甲方按合同要求完成工程施工，并且保证
工程施工质量符合相关标准规定。
三、返还及扣除规定
3.1 工程施工完成后，乙方应在__________（时间）内返还保证金给甲方。
3.2 若工程施工缺陷导致需要维修或重新施工，乙方有权扣除相应金额作为处罚。
3.3 若甲方逾期支付工程款或违约导致工程施工无法正常进行，乙方有权扣除相应金额作
为违约金。
四、违约责任
4.1 若任何一方违反本合同规定，导致对方造成经济损失，应承担相应的违约责任。
4.2 在合同履行期间，应全面遵守相关法律法规，不允许进行违法违规行为。
五、争议解决
5.1 在履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或诉诸法律途径解决。
六、其他
6.1 本合同为合法有效合同，对双方具有约束力，自双方签字生效，用于证明双方之间的权利义务关系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同协议：_________工程施工保证金协议
甲方：_________________________
乙方：_________________________
签订日期：______年_____月_____日
第1 页共8 页
工程施工保证金协议
甲乙双方就工程施工保证金事宜，为明确双方的责任及权利，经双方协商签订如下协议：
1、就项目，乙方作为施工单位，年月日之前将工程施工保证金人民币共计元存入甲方账户。甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方，甲方不得挪作他用。
3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格，经甲方通知后，如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复；实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由
甲方负责，乙方不再承担责任。
4、工程出现工程进度问题。因乙方造成工期延误，就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。乙方不得对原工程设计进行变更，若擅自变更设计导致的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。每延误一天罚款10元，超过30天的将没收全部履约保证金。（除不可抗力的因素外）。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施，并对他们的安全负责，不得违反施工。因乙方导致的安全事故，由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随意招用零散
第 2 页共 8 页
工，在建设施工时违规，为降低成本，互相挤压劳务费，拖欠工人工资。
7、返还保证金。擅自违规转包者将扣除全部保证金；擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣；在查验或验收不合格，且在通知期限内违规办理，其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。在约定内完成工程并验收合格，在约定结算后一次性返还保证金。
本协议一式两份，甲、乙方各持一份。经双方签字盖章后生效。
甲方（签章）：乙方（签章）：
签订地点：签订日期：
工程施工劳务承包合同
发包方：
承包方：
甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，
就
工程的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。
第一条：工程概况
(一)工程名称：
(二)工程地点：
(三)施工面积：
第二条：承包范围
第 3 页共 8 页
人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。
第三条：承包金额
详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。
承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额
本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。
本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。
第四条：工期(三个月)
(一)开工日期：
(二)竣工日期：22年10月15日
第五条：施工技术要求
(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。
(二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。
(三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。
第六条：双方责任及工作
第 4 页共 8 页
(一)甲方工作
1、提供食宿条件：
2、为乙方施工协调有关工作关系：
3、派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。
(二)乙方工作
1、严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。
2、加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。
3、组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干使用。①.扣件按3%，②.u形扣按15%，③。钢管、钢模按0.5%包干，全奖全赔。第七条：工程验收
(一)工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。
(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
(三)因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
(四)因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人30元一天支付给乙方。
第八条：人工费支付
(一)工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每月共借支代金卷250元，现金50元，每10天借支一次，总额控制。
第 5 页共 8 页
(二)每30天根据形象进度计算工作量，若达到预计工期则支付总工作量的70%人工费用，完成工作量超出计划量，则支付80%，达不到则支付60%。付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。
(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支(预支代缴保险费)，交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%，余款一个月后付清。
(四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程，甲方按附件单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;若不能达到优良，甲方则按附件单价下浮10%与乙方作结算。
第九条：安全责任
乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。
第十条：未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。
第十一条：其它约定：
若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求，甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算，甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。
第十二条：本合同一式二份，甲乙双方各捃一份，具同等法律效力，双方签字(盖章)后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然失效。
第 6 页共 8 页