水电劳务承包合同
水电劳务承包合同
水电劳务承包合同水电劳务承包合同在当今社会，人们对合同愈发重视，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。
那么常见的合同书是什么样的呢？下面是作者整理的水电劳务承包合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
水电劳务承包合同1发包方： (以下简称甲方)#承包方： (以下简称乙方)#依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就#工程xx楼项目的水电、暖气、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。
订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。
一、工程名称#二、工程地点#三、工程承包范围工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、暖气、消防及弱电安装工程。
(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;(4)室内照明灯具及开关预埋及安装;(5)从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装;(6)防雷接地安装;(7)暖气安装;(8)消防所有管网预埋到位;(9)弱电预埋到位;四、工期要求乙方随总包方工程进度配合水电安装，在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格。
甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》。
六、工程承包方式包工、包安装(含防雷接地、暖气、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。
使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
采用固定劳务单价方式。
七、合同价款本合同价款为人民币：#元/平方米(以实际施工建筑面积结算)属总价包干。
该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。
水电劳务合同书(范文格式7篇)
水电劳务合同书（范文格式7篇）水电劳务合同书篇1甲方：乙方：为共同搞好广东清远市大家元之家园工程项目的施工生产工作，顺利完成工程施工任务。
根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的《建筑工程》，甲乙双方就该工程的水电部分工程量内容劳务承包(包括自负、劳保用品)等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包方式为包工不包料、工程施工内容：图纸内所有水电工程量;按工程实际建筑面积结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进行施工。
4、双方商定本工程工期天，乙方需按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。
即自20__年4月26日起计。
5、乙方签订合同前必须交付元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。
6、承包范围及价格：范围：水电预埋、粗装二次预埋;穿线、强弱电、避雷施工至十层不含屋面、开关;面板;层间电源;装箱;给排水安装出户两米。
(除消防工程外，图纸内所有室内水电工程量);价格：按建筑面积，每平方米37元(含基础)。
二、甲方工作1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。
2、对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。
3、甲方指派人员参与或监督工程施工，乙方应予以承认。
4、及时履行乙方的其他协助义务。
5、甲方免费向乙方提供宿舍及生活水电。
三、乙方工作1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。
2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。
3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。
4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行保护。
5、乙方必须无条件服从甲方管理安排四、关于工程款及结算的约定1、甲方按乙方每月月底完成工程量的70%支付工程量款。
2、工程竣工验收一个月后甲方支付乙方全部工程量款的95%。
2024年水电安装劳务合同样本6篇
2024年水电安装劳务合同样本6篇篇1甲方（聘用方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（受聘方）：[乙方个人姓名]住址：[乙方家庭住址]身份证号码：[乙方身份证号]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲乙双方本着诚信、平等、合作、互利的原则，经友好协商，就甲方聘用乙方从事水电安装工作事宜达成如下协议：一、合同期限及工作安排第一条本合同自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。
合同期满如双方继续合作，应重新签订合同。
本合同期限内，乙方需服从甲方的工作安排和调整。
二、工作内容及地点第二条乙方承担甲方工程中的水、电安装作业。
具体包括但不限于水管、电线、开关、插座等安装工作。
工作地点根据甲方工程项目所在地进行安排。
三、劳务报酬及支付方式第三条乙方的劳务报酬根据工作量和具体项目确定。
具体包括基本工资、岗位工资和绩效奖金等。
薪资计算方法、标准和时间等按照甲方公司的薪酬制度执行。
支付方式为每月结算一次，支付日期为次月的XX日。
四、保险及福利待遇第四条甲方按照国家和地方的相关规定为乙方缴纳社会保险费用（包括养老、医疗、工伤等）。
乙方享受甲方规定的员工福利政策。
此外，乙方在从事水电安装工作中可能存在的风险，甲方将提供相应的安全保障措施和必要的商业保险保障。
五、双方责任与义务第五条甲方的责任与义务：（一）提供必要的工作条件和环境；（二）按时支付劳务报酬；（三）提供必要的安全保障措施；（四）提供必要的技术支持和培训；等。
第六条乙方的责任与义务：篇2甲方（用工单位）：_________________________乙方（劳务人员）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、自愿、诚实、守信的原则，就水电安装劳务事项达成如下协议：一、合同基本条件及工程概况甲方同意雇用乙方从事水电安装工作，合同期限为一年。
水电安装工程劳务合同范本(3篇)
水电安装工程劳务合同范本发包方：________(以下简称甲方) 承包方：________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法、中华人民劳动法及工程所在辖区有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合现场的具体情况，甲方将武汉融园国际酒店项目劳务承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。
一、工程概况工程名称：建设地点：建筑面积：二、承包方式(一)承包方式：包工、包质量、包工具、包工期。
(二)承包范围：1、给排水安装：根据图纸施工，排水管接出建筑物____米，给水管送出建筑物____米。
2、电气安装：根据图纸施工，只安装建筑物以内的照明及动力(不包括高压)，配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。
3、乙方从____年____月份开始负责工地临时水电安装及维修，期限为三年，如果超出规定期限，甲方应每月承认两个人的月工资。
(三)乙方承包的工程按建筑面积的单价___元/m²，总价约叁佰柒拾万元。
三、工程要求(一)质量要求：乙方必须依据设计图纸及变更图纸，按照国家规范和标准组织施工至工程交付验收。
(二)管理要求：乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。
四、付款方式(一)地下室封顶付总工程款___%。
(二)裙楼封顶付总工程款___%。
(三)主体封顶付总工程款___%。
(四)安装过程中每月必须付工程款(根据进度)。
(五)工程完工付清所有工程款项(留拾万元一年付清)。
(六)甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。
五、违约责任处理1.乙方无法完成工地进度配合，甲方有权罚款元/次。
2.乙方故意浪费材料，给甲方造成经济损失每____元/次，甲方有权罚款____元/次。
3.因甲方原因造成停工，甲方必须承担乙方所误人工的工资。
4.因工地原因造成延长工期，甲方必须承担乙方的经济损失。
六、出现重大安全事故，甲乙双方配合协商解决。
七、本协议发生纠纷时，甲乙双方协商解决。
水电劳务合同(通用6篇)合同屋
水电劳务合同（通用6篇）合同屋水电劳务合同第1篇甲方：乙方：甲乙双方按照建筑市场劳务分包的相关法规及规定，通过友好协商，特制定以下协议：1、甲方作为总承包公司承揽了，就本工程的等分部工程的劳务分包给等人，负责人作为乙方代表，负责履行本合同的全部条款。
2、本合同按照劳务分包的原则，乙方在施工期间，服从甲方及甲方派驻工地现场项目经理部的统一领导和指挥，乙方必须无条件遵守甲方项目经理部制定的一切规章制度、施工规范，以及安全生产、文明施工等相关的规定。
3、乙方及进场施工的所有人员必须遵纪守法，如有违法乱纪的行为，乙方承担所有的直接和间接的责任和产生的一切后果。
本合同则自动失效，甲方有权把乙方清出施工现场，乙方不得干扰甲方正常的工作。
4、乙方劳务分包的分部工程具体内容为：(1)强电系统----含整个控制系统、空调供电系统、设备供电系统、施工用电安装调试和维护。
(2)弱电系统----包含监控、应急、呼叫、显示器的布管，布线，布盒，安装设备及系统调试维护。
(3)整个上下水系统。
(除消防喷淋外所有上下水系统的安装，维护，调试，保温，试压，试漏，设备安装)(1)和(2)和(3)人工费单价：13元/平方米(4)保护性拆除：拆除费用按点工计费，拆除的材料设备归甲方所有，乙方不得私自拿出工地现场如有发现，以一罚十。
注：以上结算面积按照施工平面面积为准以上价格含工地由水电工范畴做的杂事，即单价包干制 5、甲方按照实测面积和单价跟乙方结算，如有未列项目，双方友好协商；乙方自行承担施工工具、损耗、拖线板、伙食等；住宿由乙方统一安排，住宿费、水电费由乙方按实结算；乙方分包工程的装饰材料送货到施工现场，由乙方负责卸货，搬运至工作面或料库；乙方负责清理自己工作面的卫生及施工垃圾袋装化到指定场所；甲方提供脚手架、安全防护及施工电源；乙方必须按照甲方要求，统一服装、佩带安全帽、上岗证，甲方按照实际成本收取押金，待工程结束后，乙方统一退还，拿回押金，如有丢失或损坏甲方扣除相应的费用；乙方在施工现场如有违反施工操作流程及规章制度的行为，甲方可以按照规定处罚；具体标准：A、不按规定着装，佩带安全帽，上岗证(或胸卡)每人每天每违反其中一项罚款50元；B、不按规定作好安全防护，插座，拖线板不按规定安装，每违反一次罚50元，并在安全员监督下更换合格，因违反安全规程产生后果，乙方自行承担费用和责任；C、产生生活垃圾每次罚款101元，随地小便一次罚款500元，随地大便一次罚款1010元；D、吸烟或游烟每人每次罚款101元；E、不按规定作息时间上下班，一次罚款50元；分包负责人违反一次罚款500元；如有请假，提前三天，待项目经理部批准方可。
装修水电工人劳务简单的合同
装修⽔电⼯⼈劳务简单的合同装修⽔电⼯⼈劳务简单的合同范本（通⽤6篇） 随着⼴⼤⼈民群众法律意识的普遍提⾼，关于合同的利益纠纷越来越多，它可以保护民事法律关系。
拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下⾯是⼩编收集整理的装修⽔电⼯⼈劳务简单的合同范本（通⽤6篇），欢迎阅读与收藏。
装修⽔电⼯⼈劳务简单的合同1 甲⽅：____________联系⽅式：________________________ ⼄⽅：____________联系⽅式：________________________ 依照《中华⼈民共和国合同法》、《中华⼈民共和国建筑法》及公司《关于⼯程项⽬劳务承包管理暂⾏规定》。
甲⽅决定将________________公司______________⼯程项⽬部的劳务分包给⼄⽅，为规范管理，明确职责，经双⽅协商⼀致，特签订本合同，以资共同遵守。
⼀、甲⽅发包给⼄⽅的劳务施⼯项⽬内容范围如下 该⼯程项⽬施⼯蓝图中所有砖、⽯砌筑及抹灰分项⼯程；钢筋制作、绑扎分项⼯程；模板制作、安装分项⼯程；脚⼿架搭设作业。
⼆、本合同期限 从_________年______⽉______⽇起⾄_________年______⽉______⽇⽌。
三、⼯程质量标准 所有分项⼯程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款⽅式 1、上缴标准：该⼯程项⽬劳务管理费为⼈民币____________万元整，由⼄⽅上缴，如⼄⽅能达到按该项⽬部与建设⽅所签订的合同中的质量、进度要求，则甲⽅按管理费的____ %返回⼄⽅作为奖励。
付款⽅式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完⼯前付______%，装修完⼯前付______%。
五、⼄⽅的职责 ⼄⽅提供相关的证件及资质，配合⼄⽅办理相关⼿续。
协调处理施⼯过程中的劳务纠纷及⼯伤事故。
六、⼄⽅的职责 1、全⾯履⾏__________________公司与_________________建筑施⼯有限责任公司签订的项⽬施⼯合同。
水电安装劳务合同简易版(5篇)
水电安装劳务合同简易版甲方：_____（发包人）乙方：_____（承包人）依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循自愿、平等、互利、诚信协作的原则。
甲方现将深州新城A区4#、5#、6#、7#楼的水电暖安装工程分包给乙方施工，为确保工程按时、按质、按量顺利完成，经双方友好协商，签订以下协议，双方共同遵守执行。
一、工程概况1、工程名称：深州新城A区4#、5#、6#楼、7#楼。
2、工程地点：河北深州3、工程质量标准：优良4、安全施工标准：重大施工事故“五无”（无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾，创安全文明等级优良工地）二、承包范围1、本工程以包工不包料（除特别说明外）方式发包，包安全、包质量、包资料、包工期、包文明施工、包验收。
乙方按甲方提供设计图纸（含图纸会审、设计变更、修改通知）及施工规范的要求施工，属本程中±0.000以下及以上的给排水、采暖和强、弱电工程过程中所有发生的全部工序及工地范围内的水平运输及建筑物高度的人力传递垂直运输和各种机具在场地内的周转移动和安装，另外进行地下管道施工及施工前的土方开挖及回填、修补预留孔洞、电箱槽、盒等范围，乙方负责按设计图纸进行材料抽料，做好用料计划并按图纸及有关规范施工。
在进行各分部（子分部）施工期间配合甲方做好材料进场送检和做好质量技术资料和安全管理资料及竣工图的整理，待竣工后按海南省现行的归档格式提交给甲方，所有承包的工作范围必须达到质量验收合格标准。
三、工期工期自____年____月____日开始，至____年____月____日竣工，总工期为天。
工期进度必须满足甲方项目部要求，遇特殊情况必须按甲方项目部的调整计划完成。
若乙方无法满足甲方工期进度要求，甲方有权委托第三方插入施工，乙方负责支付一切费用。
四、承包单价按设计图纸的建筑面积计算，大包干总承包单价为元/M2（±0.000以下不得计算）。
本工程承包单价均已综合考虑了人工费和工程赶工、加班及各部位施工难易程度、全部工序并包括乙方使用工具费、开机人员工资费、社保福利、工伤病假、医药费、探亲往返差旅费等各种补贴以及停水、停电、雨天停工、节日补助和个人所得税等各种工资费用，甲方不另作任何补贴。
简单水电劳务合同范本(通用8篇)
简单水电劳务合同范本(通用8篇)简单水电劳务合同范本篇1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、工程名称：__二、工程地点：__三、承包范围：__四、工期：开工日期：年月日竣工日期：年月日工期：天五、合同价款：本工程采用方式计价。
室外工程另外计算。
合同总价款为。
六、双方责任：1、甲方责任：⑴负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。
⑵负责向乙方提供施工图一式_____份。
⑶及时供应合同规定的材料（包工不包材料时）。
（4）提供临时宿舍给乙方，水，电及一切费用(5)及时办理工程结算。
2、乙方责任：⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。
⑵必须按图纸施工。
⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。
七、材料供应：1、主材：由甲方负责提供。
2、辅材：由甲方负责提供。
八、材料消耗：工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之计算，废料归方。
九、施工与验收：1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。
2、工程完工时组织相关部门验收。
十、结算方式：工程款支付，每月按进度实际工程量支付百分之八十五，工程完工自检能达到验收要求支付百分之十，余款待该工程竣工验收合格后十天内支付总工程款，（含已付工程款在内），甲方以现金方式支付乙方，不包含任何发票及一切费用。
十一、其它：1、本协议一式份，正本份，副本份。
2、本协议自双方盖章签字之日起生效。
3、本协议待工程款付清以后自行终止。
十二、补充条款：1、图纸变更应该在乙方施工前，提供正式变更通知单，如果乙方按原图纸施工后，甲方要求更改，一切费用应由甲方承担，如乙方没有达到技术要求，要无偿反工，如因材料质量问题，乙方不负责。
2、附加工程（临时工程）甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方，不能与承包工程款项一起支付。
简易水电安装劳务合同6篇
简易水电安装劳务合同6篇简易水电安装劳务合同 (1) 发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)*项目部将“”商业、住宅综合开发项目安装工程分包给乙方。
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国投标招标法》、《建筑工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及有关法律、行政规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分包工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：1、工程名称：“”商业、住宅综合楼。
2、工程地点：宁夏**市*89号。
3、结构形式：框剪结构。
二、承包范围及内容：1、电气工程：1.1强电工程：①按图完善所有管盒。
②电缆桥架安装。
③管内线、缆安装。
④配电箱、柜安装。
⑤灯具面板安装。
⑥系统检查调试、试运行。
⑦墙体管线、盒预埋。
1.2防雷接地工程：①接地电阻测试。
②变配电箱、竖井、机房接地干线安装。
③室外测试点安装。
④按图要求高层部位的外墙、门窗连接。
⑤屋面接闪器安装、设备连接。
⑥所有等电位系统的支、干线安装(含所有进出户的金属管道及局部等电位。
⑦钢结构(屋顶)工程防雷接地。
1.3电视、电话、网络、安防、消防工程：按图安装所有管、盒、线并保证通畅。
2、水暖部分：2.1给排水工程：①给排水预留洞、孔预留，校核处理。
②所有支、干管安装(含雨水管)。
③设备及洁具安装。
④冲洗、打压、通球实验。
⑤配合现用水取样检测。
2.2采暖系统：①预留洞口及校核处理。
②所有支、干管安装，集合处理器等设备安装。
③系统冲洗、实验。
2.3消防、空调工程：①按图移交结构空洞。
②与消防、空调分项连接及配合。
3、施工所需的工具由方承担。
4、工人生活宿舍及床铺由方承担。
三、甲方职责：1、开工前进行技术质量、安全生产、文明施工书面交底。
2、组织隐蔽工程的验收，负责施工现场各种场地的统一规划和布置。
3、按施工进度做好材料供应，但乙方应提前5天将材料采购计划书送于甲方。
4、负责与业主及监理单位的联系和往来函件的收发和处理。
水电工劳务承包合同书
水电工劳务承包合同书5篇水电工劳务承包合同书1发包单位：(以下称甲方) 承包单位：(以下称乙方)经甲乙双方协商，甲方同意将__大厦项目地下室水电工程项目，经内部劳务招标，确定由乙方承包施工，为了明确双方责任，确保工程质量，按期完成本工程的施工任务，依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方要求，经双方充分协商，达成如下协议，双方必须共同遵守执行。
第一条、工程名称__大厦第二条、工程地点街区第三条、承包范围__大厦地下室水电系统(除消防系统外)及防雷系统的施工。
第四条、承包内容1、地下室所有室内外给水(环境给水除外)、室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的防腐、油漆。
地下室、电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统及地下室钢板止水带安装，部分预埋件。
具体施工做法和内容按甲方提供的施工图纸及说明和修改通知施工。
2、材料的场内运输。
第五条、承包方式1、包工(除主材及主材配件外)、包油漆、包辅助材料、包机械、包工具、包质量、包安全、包工期、包单价的形式进行承包。
2、包施工工具、施工电牌、电线、安全帽、水鞋、雨衣。
第六条、承包价格1、根据上述承包内容，按建筑面积结算，以每平方米为人民币2、甲方如需修改图纸和设计变更，价格双方协商调整。
3、付款的审批程序按甲方规定。
第七条、付款方式1、每月结算一次，并按完成工程量的80%支付进度款，工程竣工验收后付18%，剩余2%作为二年保修金，保修期满后一个月内付清。
2、乙方收到款后，每月必须付清工人工资，并向甲方提供工资发放表。
第八条、工期1、按甲方的施工进度计划完成。
2、甲方需赶工期时，乙方应无条件顺从，不得以任何理由拒绝和拖延工期，否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施工，增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除。
第九条、质量要求乙方必须严格按照施工图纸和施工规范要求，精心组织施工，质量必须符合设计及施工验收规范要求，达到国家的现行《建筑工程质量检验评定标准》要求的合格等级以上。
水电劳务合同范本(精品8篇)
水电劳务合同范本(精品8篇)水电劳务合同范本篇1甲方：乙方：双方就工程项目达成如下协议:一、工程名称：__二、工程地点：__三、承包方式：单包工四、工程价格：按建筑面积元/M2五、工程内容：水、暖、电气设备安装。
1、质量要求：按国家相关质量验收规范。
2、材料节约：按施工图纸及相关变更通知计算水、暖、电材料用量，水、暖、电材料总用量的%，超出用量由乙方按甲方实际进价赔偿。
3、现场文明施工：按地方政府相关规定，建设方相关规定，甲方有关文明施工实施细则，违者接受相关处罚。
4、现场安全施工：按国家及地方政府有关规定，建设方有关规定，甲方有关安全施工实施细则，违者接受相关处罚。
5、安全责任：乙方进场施工严格按安全管理条例组织施工，乙方进场施工前必需购买建筑施工人身意外伤害保险;乙方在工程施工中发生的财产和人身伤亡事故，由乙方自己承担一切责任及所发生的费用。
六、结算方式：每月按工作实际完成量的%支付工程进度款;剩余工程款待甲方与建设方办理完竣工结算，收到剩余工程款后一次付清。
1、因甲方原因造成返工的水、暖、电安装费用由甲方负责，因乙方原因造成的水、暖、电安装费用返工的损失由乙方负责。
2、因乙方原因造成延误工期，甲方有权扣除乙方总承包费的。
七、其它：1、本合同甲、乙双方签字盖章生效，工程款付清自行失效，如任何一方违约，违约金万元(大写)。
2、本合同一式二份，甲方、乙方持一份，未尽事宜，双方现场协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日水电劳务合同范本篇2发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的施工。
为了明确双方的责任和义务，双方协商一致，制订如下合同条款，供双方共同遵守。
水电劳务承包合同3篇 建设工程水电劳务分包合同
水电劳务承包合同3篇建设工程水电劳务分包合同下面是我整理的水电劳务承包合同3篇建设工程水电劳务分包合同，以供参考。
水电劳务承包合同1甲方代表(以下简称甲方)乙方代表(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着同等、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就教化学院二标段工程(A、B、D、学生食堂及后勤保卫房)的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一样。
制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一：工程名称二：工程地点三：工程承包范围工程范围与内容：(包括教化学院二标段的A栋、B栋、D栋、后勤保卫房及学生食堂等全部土建面积、施工图内全部的水电、消防及弱电安装工程，施工图变更后工程量另行计算)( 1)室内给水管网预埋及安装;(2)室内排水管网预埋及安装;(3)室内给水设备预埋及安装;(4)室内照明线路预埋及安装;(5)室内照明灯具及开关预埋及安装;(6)防雷接地安装(7)消防预埋及安装(8)弱电预埋及安装四：工期要求1、乙方必需在年月日前竣工。
乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五: 工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。
使本工程根据甲方规定工期通过有关部门的验收并交付运用。
六: 合同价款本合同价款为人民币：19 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。
该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
七: 付款和结算方式(1)由于本工程量较大，工期较短，安排采纳分阶段支付劳务费，即当水电班组完成预定工程量50%的时候，支付总劳务费的40%，当完成预定工程量的90%时候，支付总劳务费的40%，当工程竣工验收合格，我方支付总劳务费的15%(剩余价款，即为总劳务费的5%，作为施工质量保证金，质保期为1年，质保期满且无质量问题，甲方方支付乙方保证金。
电工劳务承包合同范文(热门6篇)
电工劳务承包合同范文（热门6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!电工劳务承包合同范文（热门6篇）电工劳务承包合同范文第1篇1甲方职责(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
水电工合同协议书(精品8篇)
水电工合同协议书(精品8篇)水电工合同协议书篇1甲方(工程承包人)：乙方(电工分包人)：甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电工劳务分包事项协商达成一致，订立本协议。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：大兴安岭林业集团总医院改扩建项目附属用房及院区工程工程地点：(加格达奇区)大兴安岭林业集团总医院分包范围：职工患者食堂、制氧间、消防泵房电气工程。
分包性质：包工不包料(含部分辅料及施工机具)提供分包劳务内容：按职工患者食堂、制氧间、消防泵房设计图纸及中标文件中包含的全部电气工程。
2、分包工作期限开始工作日期：4月日，结束工作日期：年8月30日，非乙方原因造成的工期延误，工期可顺延，但必须有甲方现场代表签字方可生效。
3、质量标准工程质量：按总包协议有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到合格标准。
4、图纸甲方应在劳务分包工作开工前，向乙方提供图纸1套。
5、项目经理甲方委派的担任驻工地履行本协议的项目经理1人为赵春和，职务：项目经理。
乙方委派的担任驻工地履行本协议的负责人人为。
6、甲方义务按时提供图纸，及时交付应供材料，所提供的施工及安全设施包括脚手架、安;按本协议约定，向乙方支付劳动报酬;负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
7、乙方义务对本协议劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度;乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施;乙方的工程进度若不能满足甲方的进度计划，甲方有权进行处罚，或安排其他劳务分包人施工(甚至更换乙方)赶工所需费用从乙方报酬中扣除。
严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，现场每天必须做到工完料净地清的标准，若有违反，按情况每次罚款100-500元，做好自身责任区的治安保卫工作;做好施工内业工作，按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收;做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。
水电工程劳务承包合同8篇
水电工程劳务承包合同8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方水电工程劳务承包事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：水电安装、维修及改造等二、承包范围乙方承包范围包括：水电设备的安装、调试、运行、维护、检修等全部工作。
具体包括：1. 水电设备的安装、调试及验收；2. 施工现场的用电、用水管理；3. 水电设备的日常运行、维护和检修；4. 临时安排的其它水电工作。
三、承包期限本合同承包期限为_____年，自_____年___月___日起至_____年___月___日止。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款：甲方按照实际完成的工作量向乙方支付工程价款。
具体价格按照附件《工程价格表》执行。
2. 支付方式：工程款项按月结算，甲方应在每月底对乙方完成的工程量进行确认，并于次月___日前支付确认的工程款。
五、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的___日内组织验收。
3. 验收标准：按照国家和地方的相关施工规范和要求进行验收。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场的安全。
2. 乙方应配备必要的安全设施，做好施工现场的安全防护工作。
3. 如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金___元。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金___元。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责整改，并承担由此造成的全部损失。
水电劳务承包合同范本7篇
水电劳务承包合同范本7篇第1篇示例：水电劳务承包合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包水电劳务事宜，达成如下合同，并共同遵守：一、项目内容1. 甲方委托乙方承包水电劳务项目（以下简称“项目”）的具体内容包括但不限于：（1）水电设备的安装、维护和维修；（2）相关水电工程的施工和监理；（3）其他与水电领域相关的劳务服务等。
二、合同期限本合同期限为自年月日起至年月日止。
在合同期限届满前，若甲乙双方均同意继续合作，则可以协商签订新的合同。
三、价款支付1. 甲方应按照2.1条约定的项目内容和标准向乙方支付相应的劳务款。
2. 乙方应在项目完成后，提交相关的结算报告，并于甲方验收合格后，甲方应及时支付劳务款。
3. 若因甲方原因或不可抗力等因素导致项目无法顺利完成，甲方应按照实际完成工程量支付劳务款。
四、违约责任1. 若甲方未按时足额支付劳务款，甲方应支付逾期付款的违约金；2. 若乙方未按合同约定的时间和标准完成项目，应承担相应的违约责任；3. 若因乙方原因导致项目质量不符合约定标准，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担相应的费用。
4. 其他因违约引起的责任，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。
五、保密条款1. 甲乙双方在合作过程中可能涉及到双方的商业秘密和机密信息，在未经对方书面同意的情况下，任何一方不得向外界透露或泄露涉及对方的商业秘密和机密信息。
2. 保密期限为合同解除或终止之日起三年有效。
六、争议解决1. 若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；2. 若友好协商未能解决争议，则应提交相关争议至合同约定的仲裁组织进行仲裁；3. 仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，经双方签字盖章后生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水电劳务承包合同发包方：＿＿＿＿＿（以下简称甲方）承包方：＿＿＿＿＿（以下简称乙方）为了确保俊福花城项目工程建设顺利开展，甲方将本工程的水电单项劳务工程承包给乙方。
现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定，结合本工程具体情况，特订立本合同。
一、工程概况：1、工程名称：俊福花城2、工程地点：昆明市官渡区规划46#路二、劳务承包范围：乙方按甲方提供的栋号“施工图及图说”、“施工会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为依据，具体承包内容如下：1、排水安装，给水、强电、弱电管的预埋、预留，防雷接地，零星水电项目、本项目部所需水电安装及其设施，设备等所有管道的预留预埋，管道吊补、打砼、砼磨等工作。
水电系统为表后所有项目。
2、施工期间施工责任区的清洁工作，生活区的清洁卫生工作。
三、劳务承包方式：1、本劳务工程采用包工包辅料及机具的承包形式，即以人工费加辅助材料及部分机具的大包干形式进行承包。
2、本工程小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供，具体包括热熔机、不干胶、封口胶、电工胶布、钉子、泡沫、穿线用铁丝、电焊机、焊条、扎丝、插板线、机械电缆线、安全帽等所有水电工用具及耗材。
四、劳务工程工期：1、工程开、竣工时间：1.1、开工时间：竣工时间：1.2、总日历工期：总日历工期天。
从开工之日开始计算，在此工期内，乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方。
此工期不论任何原因均不得变更或延长。
具体各阶段的工期以进度计划和月报为准，分段工期必须保证总工期。
五、劳务工作质量：1、乙方所承包的劳务工程必须按照国家级地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工，达到国家质量验收标准。
每道工序完成后必须陪同甲方、监理公司、质检员、现场管理人员统一验收。
2、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后，才能进行下阶段工程施工。
六、劳务款结算依据及结算单价：本工程所有水电，以及机具、辅材和人工费包干，按建筑面积计算（以甲方与开发商或约定的方式决算）。
包干价为：元/㎡，大写：每平方。
七、劳务工程其他费用的确定：1、单项工程劳务原则上不再另行计算计时工，若因涉及变更或其他原因非班组原因造成的需另行计算计时工的情况，必须按甲方的计时工管理办法及签证程序，由甲方现场代表签字认可，并注明工时和单价。
同时，因工程设计变更，技术变更，全部工程在承包合同范围内的变更工程量，在1000元的人工费，双方互不补贴；超出（或低于）1000元的，双方增减按实际计算。
若乙方未经甲方认可，超出图纸范围自行变更设计或技术以及因乙方其他原因造成返工生产的工程量甲方均不予计量，同时，因上述情况产生的一切损失均由乙方承担。
2、计时工工资：技术工按元/天计算，普工按元/天计算。
八、履约及工程质量保证金和劳务款结算支付程序：1、主体预埋阶段按元进行支付人工费，室内装饰阶段按元进行支付人工费，室外排水阶段按元进行支付人工费。
2、支付方式：按建设方支付甲方工程款的支付时间给乙方进行付款。
3、劳务工程尾款：余款待工程竣工决算，扣除保证金后一次性付清。
留质保金壹万元整，质保2年后1月内付清。
九、安全要求1、严格遵守执行国家安全验收标准（JGJ-59-99）相关规定。
2、乙方进入现场的工人，必须听从甲方安全人员及施工队管理人员的指挥，杜绝大小安全事故发生；并严格保证上岗前办理登记卡及有关手续，接受安全教育。
3、乙方必须建立健全的班组安全组织机构，设立专职安全负责人及班组兼职安全员，配合甲方做好现场的日常安全工作。
4、乙方必须定期做好班内安全教育，使班组人员较强安全意识，甲方有权不定期对乙方操作人员进行本工种有关的安全知识抽查，对认为不合格的人员有权要求其退场。
5、乙方在施工现场的操作人员必须按照建筑工人安全操作规程及现场有关安全技术要求和现场管理制度进行施工。
6、没有经过甲方书面同意，擅自将安全防护拆除，乙方按200元/次标准累计向甲方支付违约金。
7、若发生安全事故后，所发生的费用保险公司不能赔付的意外安全事故费用在20000元以下（含20000元），由乙方自行负责；凡安全事故费在20000元以上，乙方除承担20000元基数之外，还得承担保险公司约定不能赔付的30%，剩余70%由甲方承担。
（发生安全事故后，若乙方未向保险公司报案，则所发生的费用全部由乙方承担，除非经甲方同意不报案例外）。
8、劳务班组间造成一方伤害的，由劳务班组双方自行协商解决处理，甲方不承担由此引发的任何赔偿费用。
9、乙方未尽本条约定的义务，影响甲方或建设方施工进度或企业形象时，甲方有权从应支付给乙方的款项中直接支付款项用于处理因乙方原因引发的影响甲方或建设方施工进度或企业形象的事宜。
乙方应无条件地认可甲方的处理行为，并在本合同签订之日即以特别授权的方式（甲方有权代为乙方承认、放弃、变更相应的民事权利）授权甲方全权处理上述乙方未尽义务而影响甲方或建设方施工进度或企业形象的事宜。
十、文明施工本着“严管理、保安全、促生产、抓质量、降消耗以及创建文明的施工现场”等管理原则，制定以下处罚条例的相关管理办法，乙方必须密切配合，严格执行。
1、做市级文明工地。
2、“三宝”、“四口”防护管理3、施工用电管理5、施工现场管理6、综合类注：以上处罚，每月从工程款中扣除。
十一、甲方责任：1、提供施工图纸，做好技术交底，按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必须的各类材料，按时提供大型机具。
2、提供施工用水、用电接口。
3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术指导和现场工程质量监督管理，进行安全宣传教育和安全检查。
十二、乙方责任：1、按施工图纸及施工规范和甲方及发包方、建设方的要求施工，确保质量达标。
未经甲方及发包方、监理、建设单位同意，不得进行设计变更、技术变更。
执行发包方通知的设计变更、技术变更。
2、制定工程进度计划，按发包方审定的施工计划实施，确保工程如期完工。
3、乙方管理人员必须坚守工地，负责班组的全面事务。
每天进行班前教育和技术交底，并做好记录，同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。
4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。
按规定合理使用各类材料、设备，不得浪费材料。
5、必须服从甲方及发包方管理人员统一指挥和安排，必须接受建设单位、监理单位、发包方达到现场监督检查，不得无故拒绝。
否则，每发生一次上述情况，乙方就向甲方承担 200约金。
6、乙方与其他单项承包人必须有效协调配合，乙方必须配合发包方、甲方做好所需计划、技术交底，以及完成甲方下达的各项计划指标。
7、乙方不得将本劳务工程转包或分包，对本单项劳务工程自负盈亏，不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹，不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。
8、乙方对发包方、甲方运到现场的各类材料、要积极上下车，必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。
负责保护好已完工工程工作成果，不得损坏。
9、乙方必须保证组织工人按期按质完成工程，对于国家和地方行业主管部门要求执证上岗的工种，必须雇佣相应资质证书的工人，否则，由乙方承担相应的法律责任和经济责任。
如有损坏照现场管理条例处罚。
十三、违约和违约责任：1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程，超过1日以上的，每延误一天乙方向甲方承担 200元的违约金，并按延误天数累计计算，同时还应赔偿甲方相应的停工损失。
因乙方原因使相应后续班组工作工期延误，则每天延期一天乙方应向甲方承担伍佰元的违约金，并按延误天数累计计算。
2、工程质量按发包方、甲方工程管理制度进行评定，若验收不合格者，要求整改，整改后评定仍不合格者，则按伍佰元/次承担违约责任，并责令其必须整改合格。
3、若乙方工作人员不服从发包方、甲方管理人员统一指挥、调派、安排，或者其承包的工程质量三次检查都不合格，或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极怠工2天以上（含2天），甲方就有权单方解除合同，乙方必须在收到甲方通知24小时内撤出施工现场，逾期按1000元/天赔偿甲方损失，对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%工程款作为乙方违约金。
4、若乙方工作人员采取爬塔吊、围攻甲方或建设方办公室、阻断交通等过激行为要挟甲方，且相关行为未被媒体曝光，则乙方应向甲方承担5万元违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失；若相关行为被媒体曝光，则乙方应向甲方支付10万元违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。
同时，甲方将依法追究乙方及相关责任者的经济和法律责任，情节严重的直至追究刑事责任。
若因甲方造成由甲方承担。
5、乙方工作人员与其他单项承包人未有效协调配合，每发生一次打架斗殴，则乙方应向甲方承担500-1000元的违约金，造成的甲方及其他人损失的，还应依法相应赔偿承担责任，情况严重者交司法机关处理。
若乙方没有教育好其班组的工作人员，而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备，乙方应向甲方承担1000-5000元的违约金，情节严重的移交公安机关处理。
6、合同经甲乙双方签字后，任何一方不得违约。
如有一方违反本合同其他约定，应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。
7、甲乙双方自愿同意并接受本合同的违约条款并甲方可直接按条款执行。
乙方应承担的违约金甲方可以在履约及质量保证金和工程进度款、工程尾款中直接扣除。
十四、其他约定：1、乙方应将本工程所需材料、设备提前用书面形式通知发包方、如因未做好计划通知等，所带来的损失、停工将由乙方自行承担责任，因此影响了其他工作进行正常施工，也由乙方负责赔偿。
在施工过程中，甲方有权根据工程施工进度要求另行分包本合同约定范围内的任何工作内容，并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜，且乙方无条件同意甲方从劳务工程款项中扣除实际产生的相应费用。
2、本协议约定的违约金、赔偿款，乙方同意甲方有权直接从工程进度款、尾款、履约及质量保证金中直接扣除，且由担保人连带赔偿责任。
3、本工程现场由于文明施工及场地限制，班组员工的住宿租房，员工的生活办理，以及水电费的一切费用均由乙方班组自行承担解决，不再另行计价。
乙方已认真阅读并理解本合同全部条款的法律含义，在平等、自愿的基础上签订本合同。
4、本合同一式二份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份。
本合同附件与本合同具有同等法律效应。
乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格，且甲方支付了全部劳务款后，本合同即自行终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：委托代理人：委托代理人：身份证号码：身份证号码：年月日年月日俊福花城工程治安综合治理承包合同书甲方:乙方:为进一步加强对暂住人口的管理,维护好我公司各施工现场的治安秩序,确保各项生产、工作的顺利进行。
按照“谁主管谁负责，谁聘用谁负责，谁带队谁负责”的原则，各民工队的负责人为治安综合治理第一责任人，必须对自己下属人员履行教育、管理之责。