HX防火复合保温板外墙保温施工合同
外墙保温安全施工合同范本(三篇)
外墙保温安全施工合同范本甲方：（以下简称甲方）地址：电话：法定代表人：乙方：（以下简称乙方）地址：电话：法定代表人：鉴于甲方拟对自己的建筑物进行外墙保温施工，乙方具备相关的施工经验和能力，双方经友好协商，达成以下合同：第一条合同目的甲方聘请乙方进行外墙保温施工，双方在合同下达之时开始履行各自的权利和义务。
第二条施工内容1. 乙方应根据甲方的要求和实际情况进行外墙保温工程的设计、施工和验收。
2. 乙方应按照相关法律法规和行业标准进行施工，保证施工质量符合国家规定的标准。
3. 乙方应在施工期间保证施工现场的安全，并在施工结束后清理施工现场。
第三条价格和支付方式1. 甲方支付给乙方的总工程款为____元（大写：____）。
2. 甲方应在签订合同时支付给乙方总工程款的___%作为预付款，余款在工程竣工验收合格后___日内支付。
3. 如乙方需要购买材料，甲方将按照实际材料费用向乙方支付，甲方需要提供相关的购买凭证。
第四条保证和保修1. 乙方保证外墙保温施工的质量符合国家相关标准，并承担施工过程中出现的质量问题。
2. 甲方应在外墙保温工程竣工验收后的一年内，如发现施工质量问题，乙方应及时进行维修或更换。
3. 若因材料质量问题导致施工质量问题，乙方应负责更换材料并承担相应费用。
第五条违约责任1. 乙方如未按照合同约定时间完成施工，每延迟一天，乙方应向甲方支付相当于日工程款___%的违约金。
2. 如乙方未按照国家法律法规和行业标准进行施工，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权要求乙方进行修复和赔偿。
第六条争议解决1. 出现本合同的履行纠纷时，双方应友好协商解决，如协商无果，可提请相关法院进行解决。
2. 合同争议期间，合同其他条款的履行不受影响。
第七条合同变更和解除1. 任何一方在变更合同内容时，需经过对方书面同意，并签订变更协议。
2. 甲方或乙方如有违反合同条款的行为，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
外墙保温施工合同5篇
外墙保温施工合同外墙保温施工合同精选5篇（一）合同编号：甲方：（尽职调查清楚才能提供）乙方：（尽职调查清楚才能提供）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就外墙保温施工事宜达成以下合同，共同遵守：第一条施工内容甲方委托乙方进行外墙保温施工工程，具体包括但不限于以下内容：1. 剥离原有外墙饰面材料；2. 清除外墙表面污物；3. 安装保温材料；4. 安装保护层；5. 完成其他相关工作。
第二条施工地点施工地点为甲方所在的具体地址，详见附件一。
第三条施工期限合同自双方签订之日起生效，施工期限为（具体工期，请双方协商确定后填写）。
第四条价格及支付方式1. 甲方向乙方支付的总工程款为（具体金额，请双方协商确定后填写）。
2. 工程款支付方式：按照工程进度支付，具体分期及支付比例如下：- 第一阶段：工程开始，支付工程款的（具体比例，请双方协商确定后填写）。
- 第二阶段：工程完成（具体百分比，请双方协商确定后填写）支付工程款的（具体比例，请双方协商确定后填写）。
- 第三阶段：工程完全竣工，验收合格后支付工程款的（具体比例，请双方协商确定后填写）。
第五条施工质量要求1. 乙方应按照相关标准和规范进行施工，确保施工质量达到国家相关标准要求。
2. 乙方应提供施工质量保证书，保证施工质量符合合同约定。
3. 乙方应对施工过程中可能出现的问题及时解决，并承担由此产生的费用。
第六条竣工验收1. 施工完成后，乙方应通知甲方进行竣工验收。
2. 验收合格后，甲方应按照合同约定支付尾款，并签署竣工验收单。
第七条违约责任1. 乙方未按照合同要求完成施工的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 乙方应承担因施工质量问题引起的纠纷或投诉的处理责任，并承担由此产生的费用。
第八条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
第九条合同生效与变更1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
外墙保温材料施工合同范本(三篇)
外墙保温材料施工合同范本甲方（委托方）：地址：联系人：电话：乙方（施工方）：地址：联系人：电话：鉴于甲方有意在指定地点进行外墙保温项目施工，并且乙方具备相关资质和能力进行施工，双方本着平等、自愿的原则，经协商一致，达成以下合同：第一条项目描述1.1 项目名称：外墙保温项目1.2 施工地点：（填写具体施工地点）1.3 施工内容：a) 提供外墙保温所需材料及设备；b) 进行外墙保温工程施工；c) 完成施工过程中的相关测量、检验和验收；d) 清理施工现场，保持环境整洁。
1.4 工期：（填写具体工期，包括开始日期和完成日期）第二条材料和设备2.1 材料和设备的供应：乙方负责采购、提供所需的外墙保温材料和设备，保证符合国家相关标准和规定。
2.2 材料和设备的验收：甲方有权对乙方所提供的材料和设备进行验收，如不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行更换或调整。
第三条施工进程和质量要求3.1 乙方应按照合同约定的工期和施工内容进行施工，确保施工质量符合国家相关标准和技术要求。
3.2 乙方应建立施工进程和质量管理体系，并配备专业的技术人员进行质量监督和控制。
3.3 乙方应及时向甲方提交施工进度和质量报告，接受甲方的监督和验收。
第四条付款方式4.1 甲方应按照合同约定的付款方式和金额支付给乙方相应的施工款项。
4.2 付款方式：（填写具体付款方式，如分期付款、预付款等）第五条违约责任5.1 如果乙方未按照合同约定完成施工，甲方有权要求乙方赔偿相应的损失。
5.2 如果甲方未按照合同约定支付施工款项，乙方有权要求甲方补偿相应的损失。
第六条保密条款6.1 双方在合同履行过程中可能涉及的商业秘密和技术资料应予以保密，未经对方同意，不得向第三方透露和使用。
6.2 对于因违反保密条款而给对方造成的损失，违约方应承担相应的民事责任。
第七条争议解决7.1 对于因合同履行引起的争议，双方应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
外墙保温施工合同5篇
外墙保温施工合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就外墙保温施工事宜协商一致，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：____________________外墙保温工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 承包范围：外墙保温材料的供应及施工。
具体包含但不限于以下内容：（具体细节双方约定）。
二、保温材料及施工工艺要求（此处详细说明所使用的外墙保温材料种类、性能指标等，并注明具体的施工工艺及验收标准。
）三、合同工期与进度安排1. 乙方应按甲方提供的进度计划进行施工，保证施工进度。
如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
2. 具体进度计划如下：（双方约定具体的进度安排）。
四、合同价款与支付方式1. 合同总价款为人民币______元整（大写：______元整），此价款包含外墙保温材料费用及施工费用。
具体价格明细详见附件。
2. 支付方式：甲方应按以下节点支付乙方工程进度款。
（此处详细说明支付方式、支付比例及支付时间等。
）3. 工程竣工验收合格后，进行结算，并支付至合同总价款的97%，剩余3%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清。
五、质量保证与售后服务1. 乙方保证所提供的保温材料质量符合国家相关标准，对由于乙方材料质量问题造成的工程损失，乙方应承担全部责任。
2. 工程保修期为______年，保修期内因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应无偿维修。
3. 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。
六、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，按操作程序施工。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
2. 乙方应遵守甲方的现场管理规定，做到文明施工。
施工期间，应采取措施防止材料损坏、渣土污染等。
外墙保温工程合同三篇
外墙保温工程合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行外墙保温工程的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1 本工程为外墙保温工程，包括保温层材料的选择、施工、验收及售后服务等。
1.2 保温层材料必须符合国家相关标准和规范，以及甲方的要求。
二、工程范围和面积2.1 本工程范围为委托方所有的外墙面积，具体面积以双方实际测量数据为准。
2.2 乙方负责按约定完成保温工程的施工，并保证工程质量。
三、工程价格3.1 本工程的价格为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
3.2 乙方在施工过程中，如需变更工程内容或面积，应提前通知甲方，并经甲方确认后方可进行。
如有争议，双方可友好协商解决。
四、工程进度4.1 乙方应按照双方约定的时间表完成施工。
4.2 乙方如因特殊情况不能按约定时间完成施工，应提前通知甲方，并协商延期。
五、质量保证5.1 乙方应保证工程质量，工程验收合格后，乙方负责相应的质保书。
5.2 在质保期内，如工程出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担相应费用。
六、付款方式6.1 本工程的付款分为三次，分别为工程进度款的30%，工程验收合格的40%，剩余的30%作为质保金。
6.2 甲方在收到乙方的工程进度报告和验收合格证明后，应及时支付相应款项。
七、违约责任7.1 如乙方未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的5%。
7.2 如甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的5%。
八、争议解决8.1 对于本合同的履行，如发生争议，双方应友好协商解决。
8.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格，质保期满之日终止。
外墙保温施工合同范本6篇
外墙保温施工合同范本6篇第1篇示例：外墙保温施工合同范本甲方（委托方）：（单位名称）地址：（单位地址）联系人：（联系人姓名）联系电话：（联系电话）根据《中华人民共和国合同法》及双方自愿，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行外墙保温施工达成一致，签订如下合同：第一条保温施工内容1.1 乙方承诺按照相关国家规定及标准要求，对甲方的（建筑物名称）外墙进行保温施工。
1.2 保温材料和施工工艺应符合国家相关规定，并保证施工质量。
1.3 保温施工应保证施工期限及质量。
第二条施工期限2.1 本合同自双方签署之日起生效，保温施工工期为（工期）天。
2.2 如因不可抗力等原因导致工期延误，乙方应向甲方提前报备，并在延误期间尽快恢复施工。
第三条保修期3.1 保温施工完工后，乙方应提供一年的保修期，对保温施工造成的质量问题进行免费维修。
3.2 在保修期内出现的质量问题，乙方应立即进行维修处理，直至问题完全解决。
第四条施工费用4.1 甲方应根据双方约定支付保温施工费用，总金额为（金额）元。
4.2 施工费用应在施工前支付30%作为预付款，施工中支付50%，施工完毕后支付余款。
4.3 如因甲方原因导致施工期间需要增加费用的，双方应另行协商确定增加费用金额。
第五条违约责任5.1 若乙方未按照约定施工或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
5.2 若甲方未按时支付施工费用或变更施工要求导致工期延误，应承担相应的违约责任，并支付乙方因此遭受的损失。
第六条纠纷解决6.1 若双方在履行合同中产生纠纷，应友好协商解决；协商不成的，应向相关行政部门或仲裁机构求助。
6.2 合同解释及履行均适用中华人民共和国现行法律法规。
第七条其他约定7.1 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
7.2 本合同一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：（以上为外墙保温施工合同范本，请双方严格遵守合同内容，确保施工质量和工期达标。
外墙保温施工合同3篇
外墙保温施工合同外墙保温施工合同3篇在人们的法律意识不断增强的社会，合同起到的作用越来越大，签订合同也是最有效的法律依据之一。
你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编整理的外墙保温施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
外墙保温施工合同1甲方：_________________乙方：_________________由甲方承建的_________________ 工程，因由建设单位( _________________ )直接发包给乙方施工，为了明确双方责任，特签订本协议：_________________1、乙方施工人员进场在该项目施工，必须经得甲方同意，否则甲方有权制止乙方施工。
2、乙方应妥善保管自己的物资，甲方不对乙方的财产安全负责。
3、甲、乙双方未经对方许可，均不得擅自使用对方的设备、工具及材料等。
4、乙方作业人员要加强成品保护意识，不得随意损坏或污染甲方的成品及半成品，否则，甲方将要求经济赔偿。
5、乙方作业人员应遵守甲方的现场管理制度，进入施工现场必须戴安全帽，施工现场不准打架斗殴，不准喝酒，不准随地大小便;夜间在甲方规定的关门时间后，不准进入现场。
6、乙方施工期间及因乙方原因造成的所有安全责任由乙方负责。
7、乙方进场前向甲方缴纳伍仟元清洁费保证金，完工后经双方及监理验收后退还乙方。
8、其余未尽事宜，双方协商解决。
此协议一式三份，甲、乙双方各执一份，监理一份，具有同等效力。
签字之日生效。
甲方(签章)：_________________甲方代表(签字)：_________________乙方(签章)：_________________乙方代表(签字)：_________________监理单位(签章)：_________________监理工程师(签字)：_________________日期：_________________外墙保温施工合同2甲方：乙方：（工程名称），采用新型的建筑节能产品——外墙保温装饰一体板。
保温工程防火板合同协议书
保温工程防火板合同协议书甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________鉴于甲方需进行保温工程施工，乙方具有相关施工资质并愿意提供所需服务，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就本次保温工程中采用的防火板材料及施工事宜达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________________________2. 工程地点：___________________________________3. 工程内容：提供并安装______（规格型号）防火板，完成保温层的铺设工作。
二、产品质量1. 防火板必须符合国家现行相关质量标准及行业标准，具备相应的质量检验报告和合格证明。
2. 乙方保证所供应的防火板为全新、未使用过的材料，且无任何缺陷。
三、施工要求1. 施工前，乙方应提交详细的施工方案，包括施工进度计划、人员配置、安全措施等。
2. 施工过程中，乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，采取必要的安全防护措施，确保工程质量和施工安全。
3. 如遇不可抗力因素导致工程无法按期完成，应及时通知甲方，并协商解决。
四、价格条款1. 双方约定的工程总价为人民币______元整。
2. 付款方式：预付款为总价的30%，余款在工程验收合格后一次性付清。
五、违约责任1. 若乙方提供的防火板不符合质量要求或未按约定时间完成施工任务，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 若甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付违约金，金额为逾期支付金额的千分之五。
六、争议解决因履行本合同发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日乙方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日。
外墙保温施工合同标准范本5篇
外墙保温施工合同标准范本5篇第1篇示例：外墙保温施工合同范本甲方（施工单位）：_____________法定代表人：_____________地址：_____________电话：_____________为保障双方权益，甲乙双方本着平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，就外墙保温施工事项达成如下合同：一、项目名称：_____________五、工程价款及支付方式：1. 甲方应按本合同约定的工程价款进行施工，并保证工程质量符合国家相关标准要求。
2. 工程款支付方式：合同价格总额为_____________万元，按工程进度支付，共分为__________个阶段，每个阶段支付金额为_____________万元。
3. 工程完工后，乙方应在_____________日内全额支付尾款。
六、保修责任：1. 本合同项下工程完成验收后，甲方提供工程保修服务，保修期为_____________年。
2. 保修期内，如发现工程质量存在问题，甲方应在接到通知后及时进行维修，保证工程质量。
3. 保修期满后，甲方提供终生维护服务，维护费用按照双方协商的标准执行。
1. 任何一方违反本合同规定，应当按照合同约定承担相应的违约责任。
2. 若由于乙方原因导致工程未按期完工，甲方有权要求延长工程完成时间，并由乙方支付额外的工程费用。
3. 若由于甲方原因导致工程未按期完工，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方损失。
八、法律适用及争议解决：1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 本合同如有任何争议，双方应通过友好协商解决，若协商未果，任何一方有权向有管辖权的法院起诉。
九、合同终止：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目完工验收并支付全款后终止。
2. 本合同如需修改或补充，应经双方协商一致并签字确认。
十、其他约定事项：1. 本合同附件包括工程施工图纸、验收标准等，具体内容以附件为准。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
外墙保温工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号： ________签订日期： ________甲方（发包方）：有限公司（以下简称“甲方”）乙方（承包方）：有限公司（以下简称“乙方”）鉴于：1. 甲方需要进行外墙保温工程，以提高建筑物的保温性能和节能效果。
2. 乙方具备外墙保温工程施工资质，愿意承担该工程的施工任务。
双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：外墙保温工程1.2 工程地点：_______（具体地址）1.3 工程范围：包括但不限于外墙保温材料的采购、施工、验收及保修等。
1.4 工程内容：采用_______（保温材料名称）作为保温材料，施工方式为_______（施工方法），确保工程质量达到国家相关标准。
第二条合同工期2.1 合同总工期：_______（日历天）2.2 具体开竣工日期以甲方书面通知为准。
2.3 因不可抗力或其他非乙方原因造成的误工、窝工等工期顺延，但甲方不负担因此误工、窝工等给乙方造成的损失。
2.4 若因乙方原因造成的停工等导致工期延误，工期不予顺延，乙方应按合同约定承担违约责任。
第三条工程造价3.1 工程造价：_______（人民币大写：_______元整）3.2 工程款支付方式：按照工程进度分期支付，具体支付比例及时间节点由双方另行协商确定。
第四条材料供应4.1 保温材料及其他施工材料的采购、运输、保管由乙方负责。
4.2 乙方应保证所用材料符合国家相关标准和质量要求，并在进场前提交相关检测报告。
4.3 甲方有权对乙方所采购的材料进行抽检，如发现不合格材料，乙方应立即予以更换，并承担相关责任。
第五条施工质量5.1 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到合同约定要求。
5.2 乙方应建立健全质量保证体系，对施工过程中出现的问题及时进行处理。
5.3 甲方有权对施工过程进行监督，如发现质量问题，乙方应立即整改，直至满足要求。
第六条保修责任6.1 乙方对所施工的工程承担_______（年）的保修责任。
外墙保温材料施工合同
外墙保温材料施工合同甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方项目外墙保温及外墙涂料工程发给乙方施工，为明确甲、乙双方的责任和义务，经双方协商一致同意签订以下合同条款。
一、工程概况：1、工程名称：号楼外墙保温及外墙涂料工程。
2、工程地点：3、承包范围：号楼外墙保温及外墙涂料工程的施工。
二、乙方工作：1、施工：包工包料（1）根据墙体现状，向甲方提出大的不符合贴板要求的部位并由甲方整改，小的部位由乙方整改。
（2）的板粘贴并打钉。
（3）铺设网格布、弹性砂浆抹面。
（4）批刮弹性腻子并整修。
（5）涂刷弹性底漆一遍。
（6）涂刷弹性面漆两遍。
2、试验：由乙方委托相关测试并承担相应费用;3、资料：由乙方提供并编制符合要求的相关施工资料并承担相应费用。
三、工期：由甲方提前三天通知乙方到施工现场，____年____月____日完成保温，____年____月____日完成外墙涂料并在十日内整修完毕，因不可抗拒的因素工期可顺延。
四、材料：1、粘结砂浆：牌封样;2、板：>kg/M3，封样;3、网格布：>160g/㎡，抗碱性，封样;、4、抹面砂浆：牌封样;5、弹性腻子双组份。
6、弹性涂料：牌。
五、验收标准：1、封存的样品;2、《膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温系统》（JG149______）;3、《耐碱玻璃纤维网格布》（JG/T841_1999）;4、《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》（GB/T10801.1______）5、《水泥胶砂强度检验方法》（GB/TT17671_1999）;6、《建筑外墙用腻子》（JG_T157______）;7、《合成树脂乳液外墙涂料》。
六、设计变更：甲方有权发出指示要求做出设计变更，乙方不得拒绝，由此带来的损失由甲方负责。
除得到甲方指示外，乙方不能擅自做出设计变更。
七、工程单价、工程量：包工包料单价元/㎡（保温及外墙涂料），大约㎡，完工后按实际展开面积计算。
外墙保温的施工合同6篇
外墙保温的施工合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方外墙保温工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________外墙保温工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：外墙保温材料的供应与施工。
二、工程承包方式及范围1. 承包方式：乙方以包工包料的方式承包本工程。
2. 承包范围：甲方指定的外墙保温施工部分。
三、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如有变更，双方另行协商。
四、工程造价及付款方式1. 工程总造价暂定为人民币XXXX元整（大写：____________________元整），最终造价根据实际施工面积结算。
2. 付款方式：工程完工验收合格后支付合同总金额的XX%，余款作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
五、工程质量及验收标准1. 乙方须按照国家和地方现行规范、规程及设计文件等组织施工，严格遵守建设工程质量标准和施工技术规范，确保工程质量达到合同约定。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工验收资料。
甲方在收到竣工验收资料后组织验收，验收合格后办理验收手续。
3. 因乙方施工质量问题导致的工程返工、整改等损失，由乙方承担。
六、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的水电资源及施工环境。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保施工质量符合合同约定。
3. 甲方应按照合同约定支付工程款。
七、乙方责任1. 乙方应确保施工质量符合合同约定，按时完工。
2. 乙方应提供符合国家标准的外墙保温材料。
3. 乙方应严格遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。
4. 乙方应承担施工过程中的一切安全责任。
复合场所版建筑外墙保温工程合同
建筑外墙保温工程合同甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程面积：________________平方米4. 工程内容：建筑外墙保温工程，包括但不限于外墙保温材料采购、施工、验收等。
二、工程期限1. 工程开工日期：________________2. 工程竣工日期：________________3. 工程总工期：________________天（含法定节假日）三、工程质量1. 乙方应按照国家现行施工及验收规范、技术标准、设计文件和甲方的要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 工程质量标准：________________3. 工程质量保修期：________________年四、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2. 支付方式：a) 工程开工前，甲方支付乙方合同价款的__%作为预付款；b) 工程进度达到__%时，甲方支付乙方合同价款的__%；c) 工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同价款的__%；d) 工程质量保修期满，甲方支付乙方合同价款的__%。
五、材料供应1. 乙方负责采购符合国家及地方规定的合格保温材料，并提供产品合格证、检验报告等相关资料。
2. 材料价格：________________六、工程变更1. 若甲方要求变更工程设计、材料或施工内容，应书面通知乙方，乙方应按照甲方的要求进行变更。
2. 工程变更导致的合同价款增减，由甲乙双方协商确定。
七、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程价款，每逾期一日，应支付逾期付款金额__%的违约金。
2. 乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应支付逾期竣工金额__%的违约金。
外墙保温施工合同书（2篇）
外墙保温施工合同书甲方：（以下简称甲方）地址：联系人：联系电话：乙方：（以下简称乙方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟对其建筑物的外墙进行保温施工，并经双方友好协商，就相关合同条款达成如下协议：第一条合同目的甲方委托乙方负责对甲方建筑物外墙进行保温施工，包括但不限于保温材料选择、施工方案设计、工期安排等。
第二条工程内容1. 甲方要求乙方对建筑物外墙进行保温施工，具体保温材料和施工工艺由乙方提供，并符合国家相关标准和规定。
2. 乙方应进行必要的勘察和测量工作，制定详细的施工计划和施工方案，并报甲方审核确认后方可施工。
3. 乙方负责施工现场的管理，保证施工过程安全、高效，并按照甲方的要求进行验收。
第三条工程期限1. 乙方应在合同签订后15日内完成施工方案设计，并经甲方审核确认。
2. 乙方应按照施工方案的要求合理安排工程进度，并于约定时间内完成施工。
第四条施工费用1. 甲方应按照双方协商确定的总工程造价支付给乙方预付款，金额为合同总价的30%。
2. 乙方在完成保温施工后，甲方应当及时支付剩余工程款，金额为合同总价的70%。
3. 如甲方超过约定时间未支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付相应的违约金。
第五条竣工验收1. 乙方应在自行完成施工后，通知甲方进行竣工验收。
2. 甲方有权对施工成果进行验收，如发现不符合合同约定的情况，乙方应负责整改。
3. 若经过整改后仍不符合合同约定，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
第六条质保期1. 保温施工的质保期为3年，自竣工验收合格之日起计算。
2. 在质保期内，如因施工质量问题导致保温材料出现脱落、开裂等情况，乙方应免费进行维修和整改。
第七条违约责任1. 若一方未履行本合同约定的任何义务，应当承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因不可抗力因素导致合同的无法履行，双方互不承担责任。
第八条合同解除1. 甲、乙双方一致同意解除合同的，应以书面形式通知对方，并经双方签字确认后生效。
外墙保温保暖工程施工合同
甲方（发包人）：______有限公司乙方（承包人）：______建筑有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就本工程施工事项协商一致，特订立本合同，以供双方共同遵照执行。
第一条工程概况1.1 工程名称：外墙保温保暖工程1.2 工程地点：______市______区______路______号1.3 工程范围：包括甲方指定建筑物的外墙保温保暖施工，具体范围为：______楼、______楼等。
1.4 工程内容：外墙保温材料选用______，保温厚度为______mm，采用______施工工艺。
第二条工程工期2.1 合同总工期为______天，具体开工日期和竣工日期以甲方书面通知为准。
2.2 因不可抗力或其他非乙方原因造成的误工、窝工等工期顺延，但甲方不负担因此误工、窝工等给乙方造成的损失。
2.3 若因乙方原因造成的停工等导致工期延误，工期不予顺延。
第三条工程质量与验收3.1 乙方应严格按照国家相关标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量。
3.2 甲方应按合同约定对工程进行验收，验收合格后方可交付使用。
3.3 工程验收标准参照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001等相关规范。
第四条工程价款及支付方式4.1 工程总价为人民币______元（大写：______元整）。
4.2 工程款支付方式如下：（1）合同签订后，乙方提交相关材料，甲方支付合同总价款的______%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点，乙方提交相关材料，甲方支付合同总价款的______%作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，乙方提交相关材料，甲方支付合同总价款的______%作为结算款；（4）保修期满后，甲方支付合同总价款的______%作为保修金。
第五条保修期限5.1 本合同工程保修期为______年。
5.2 在保修期内，因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方应无偿修复。
外墙保温施工合同范本合
外墙保温施工合同范本合甲方：（委托方名称）地址：联系人：电话：乙方：（施工方名称）地址：联系人：电话：根据双方自愿，在平等、自愿、公平、诚信的基础上，达成以下协议：一、项目概况1.1 项目名称：外墙保温施工1.2 项目地址：1.3 工程内容：包括但不限于外墙保温材料采购、施工设计、施工施工等所有相关工作。
二、保障措施2.1 乙方应确保施工期间施工安全，保证工程质量及工期进度。
2.2 甲方应提供施工所需的相关资料及协助施工。
2.3 双方应遵守国家相关法律法规，确保工程质量。
三、付款方式3.1 工程总价为（具体金额），甲方需在签订合同后支付总价的50%作为预付款，剩余款项在工程完工后支付。
3.2 乙方须提供发票或者其他相关票据，以证明甲方支付款项。
四、工期4.1 工程开始后，乙方应按照约定时间完成施工。
4.2 如因不可抗力等原因导致工期延长，应事先通知甲方并协商解决方案。
五、质保期5.1 乙方承诺所施工程质量符合国家相关标准，并提供质保期为（具体时间）的质量保证。
5.2 在质保期内，发现质量问题，乙方应及时进行处理。
六、违约责任6.1 若乙方未按合同约定时间交付货物或完成施工，应承担相应违约责任。
6.2 若甲方未按合同约定支付款项，应承担相应责任。
6.3 如一方违反合同导致损失，应承担赔偿责任。
七、其他事项7.1 本合同一式两份，双方各持一份有效。
7.2 本合同未尽事宜，按照双方的协商达成补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。
外墙保温施工合同
外墙保温施工合同1. 合同背景此合同由甲方（施工方）和乙方（委托方）签订，旨在明确外墙保温施工的各方责任和义务，确保项目顺利进行。
2. 合同内容2.1 施工范围2.2 施工期限本施工合同的施工期限为个工作日，具体起止日期是双方协商一致后，在合同正式签订时确定。
2.3 施工费用和付款方式2.3.1 施工费用根据双方的协商一致，本次外墙保温施工的总费用为元。
2.3.2 付款方式乙方应在合同签订后的天内支付合同总费用的%作为首付款。
余下的款项将按照工程进度进行分期支付，具体支付比例和时间节点由双方协商确定并注明在施工进度表中。
2.4 质量保证和维修2.4.1 质量保证甲方保证所提供的外墙保温材料符合相关标准，并在施工期内提供符合行业标准的施工服务。
2.4.2 维修在乙方验收合格后的一年内，对于因施工质量问题导致的外墙保温材料脱落、开裂等问题，甲方将免费进行维修。
超过一年的维修需由乙方自行承担。
2.5 违约责任2.5.1 甲方违约责任甲方未能按照合同约定进行施工或施工过程中出现质量问题，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于：赔偿乙方损失、免费进行返工或维修等。
2.5.2 乙方违约责任乙方未能按时支付费用或提供施工所需的其他必要材料和条件，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿甲方损失等。
3. 合同生效和解除3.1 合同生效本合同自双方在合同上签字之日起生效。
3.2 合同解除3.2.1 双方协商解除在施工过程中，双方协商一致，可决定解除合同，双方应按照已完成的工作进行费用结算。
3.2.2 违约解除如一方严重违约，妨碍了合同的正常履行，对方有权单方面解除合同，并追究违约方的法律责任。
4. 其他条款4.1 争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至所在地有管辖权的法院解决。
4.2 合同修改和补充本合同的任何修改和补充须经双方协商一致，并以书面形式进行。
4.3 合同及附件本合同一式两份，甲方和乙方各执一份。
外墙保温的施工合同
外墙保温的施工合同1.合同概述受甲方委托，乙方承担甲方所属建筑的外墙保温施工任务。
本合同是甲乙双方之间按照诚实信用原则和平等自愿的原则，约定施工过程中各项权利和义务的书面合同，有效期为从合同签订之日起至施工完成验收合格之日。
2.施工内容本合同中的施工内容主要包括：1.对建筑外墙进行保温处理；2.承担外墙保温施工过程中产生的其他相关工作。
3.施工标准本合同中的施工标准遵循国家有关法律、法规以及相关技术标准的规定，按照甲方的需求和现实情况进行合理施工。
4.施工期限本合同中的施工期限为合同签订之日起，施工完成并达到验收合格标准之前。
5.施工费用本合同中的施工费用为人民币XXX,XXX元整。
其中，开工时乙方应收取甲方工程款总额的XX%作为合同订金；剩余的工程款将在施工完成并经过双方验收合格后支付。
6.结算本合同中的结算方式为一次性结算。
在完成工程验收合格后，甲乙双方将进行结算并付款。
7.保证本合同中的保证内容主要包括：1.甲方保证提供施工所需土地和工程条件，并保证相关手续和证明文件的真实合法；2.乙方保证按合同要求认真负责地履行施工任务，确保施工质量达到验收合格标准，并有必要的技术资质、公司资质和施工经验等；3.对于施工过程中发生的可能的质量问题，乙方将给予相应的解决方法，确保甲方利益不受损失。
8.违约责任本合同中的违约责任主要包括：1.如甲方未能按时支付工程款，则应按每日应付款额的XX%进行滞纳金的赔偿；2.如乙方未能按时交付工程，则应按每日应完工款额的XX%进行赔偿；3.如乙方在施工过程中出现质量问题或不履行合同中的其他义务，则应按合同开具的保证金等额扣除相应款项的惩罚；4.如甲方未能按合同要求提供施工申请手续或材料等，则应承担因此而产生的相应责任。
9.争议解决本合同中的争议解决方式如下：1.双方应尽力友好协商解决相关争议；2.如友好协商无法解决，可向有关仲裁部门就争议进行仲裁；3.甲乙双方无论是否同意，均可向相关法院诉讼解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
外墙保温施工合同
发包单位（甲方）：
承包单位（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工分保管理办法》及有关法律法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程劳务分包作业事项，协商一致，签订本合同。
第一章工程概况
一、工程名称：
二、工程承包内容：
1、乙方承建甲方的外墙保温HX板的施工（甲方提供主材HX保温板,乙方自行负责其它所有辅材,并要保证辅材的质量合格）。
三、工程质量：
1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。
2、乙方所承包的工程必须符合质量验收规范的要求。
3、乙方施工时须注意主材的节省，尽可能的保证主材的合理利用，施工结束后现场垃圾清理干净，若乙方因人员不足等问题不能及时清理，甲方将代替乙方雇人清扫，所雇人员人工费按市场价的2倍从乙方工程款中扣除。
第二章工程造价
一、工程造价
合同单价：1、+2.85m标高以下外墙（保温板外粘贴钢丝网）66元/m2，+2.85m标高以上外墙（保温板外粘贴网格布）56元/m2。
耐碱网格布20元/ m2。
抗裂砂浆10元/ m2。
工程结算：单价固定,工程量按实结算.
二、本单价包括完成本工程所需的所有费用，乙方不得以任何理由主张其他权利。
第三章工程款支付
一、合同价款的支付
1、结算方式及付款时间：
结算方式：每月3日以前由工地项目部结算前一个月的工程量，由项目部出具过程结算，作为过程付款的依据。
竣工后，由公司经营科出具最终结算。
2、合同价款的支付：
每月15日以前，支付前一个月完成工程量的80%，竣工验收后支付至总造价
的90%。
余款一年以内付清。
施工工期：满足项目部要求
第四章双方职责
一、甲方：
1、施工进场前负责提供水源、电源及场地平整道路畅通，具备进场施工条件；
2、按约定支付工程款；
二、乙方：
1、按照约定的时间组织设备进场施工；
2、按既定施工方案和技术要求完成任务；特别是HX板四周与实体墙之间聚合物砂
浆必须饱满密实，窗台处网格布必须翻包下压在窗框下面，并且窗口处抹聚合
物砂浆5-6mm，以达到防水要求。
如窗台做法达不到以上要求，乙方须进行返
工处理。
若仍达不到要求，甲方可对乙方进行2000-5000元的罚款。
3、对施工人员的安全负责。
如果出现安全事故，承担由此产生的所有责任。
4、乙方负责吊篮的备案工作。
5、工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自
行负责。
6、乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作。
7、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作，杜绝发生各种纠纷。
如果出现纠纷，乙
方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正常进行。
8、委派专人驻工地负责本合同的履行。
9、遵守甲方关于质量、安全、现场等各项管理规定。
严格按照甲方的各种交底要
求组织施工，服从甲方及业主现场施工管理。
不得以甲方及业主要求严格为由，提合同范围以外的要求。
10、分项工程质量达不到约定标准，应返工并承担由此造成的损失。
11、约束工人遵章操作，承担由于管理不善造成的各种损失。
12、在甲方按照合同付款的条件下，确保工人工资的支付，如因乙方工资支付不及
时造成劳资纠纷，甲方将追加与纠纷额度相等的罚款。
13、乙方提供本工程所用人工费工资表、收据、施工人员的身份证复印件、发票，
如果提供不及时，甲方有权停止发放工资，直到乙方把资料补齐。
第五章安全施工
1、进场前双方签订《安全生产责任书》。
2、甲方对施工现场安全实行监督管理。
3、乙方应对本单位从业人员进行安全教育培训，否则不得上岗作业。
特种作业
人员必须持证上岗。
4、乙方对分包范围内的安全负责。
由于乙方管理不善或乙方作业人员违章操作
造成的安全事故，由乙方负责并承担一切费用。
5、乙方自备安全劳防用品，并要求工人按规定佩戴。
若因安全劳防用品佩戴不
齐引发安全事故，由乙方负责，并承担全部费用。
6、乙方须要求本方的施工人员，严格遵守业主的有关规定。
7、乙方需对已完成的分项做好成品保护工作，如有成品破坏乙方需进行维修，
并承担费用。
第六章工程期限
一、工程工期：以甲方规定的日期为准。
第七章工程质量及技术要求
一、质量检验与验收
1、执行国家建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）,及地方颁布的有
关标准，工程质量达到合格，如果达不到质量要求，项目部将根据情况降低
结算单价直至不予结算。
2、工程具备验收条件后，乙方提出验收报告，双方共同验收。
3、对甲方提出的整改意见，乙方必须无条件整改，并承担由此发生的费用。
第八章材料要求
一、乙方须严格按照报价表中承诺的材料品牌、规格及用量使用材料。
如有发现随便改
变材料品牌、规格及用量的情况，必须从新施工。
并视情况给与乙方罚款处理。
附：报价表
二、乙方提供工程所需的所有质量证明文件。
第九章违约责任
一、甲方：
1、未能按照合同规定履行付款义务时，竣工日期顺延，每拖延一天向乙方支付工程欠款2‰的违约金。
二、乙方：
1、按照施工规范及双方认可的施工方案施工，若有质量问题，由此造成的损失由乙方负责。
2、乙方应保证按期交工，工期每拖延一天抵扣工程总造价2‰的违约金。
第十章其它项目
一、本合同自双方签字盖章之日生效，工程竣工验收付清工程款后自行失效。
二、未尽事宜，双方可根据情况另行签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
如发生经济合同纠纷，双方协商解决，协商不成，向开发区人民法院诉讼。
三、本合同一式两份，双方各持一份，签字盖章后生效。
四、补充条款：
1、本工程合同价款包括施工所需的所有人工、材料、设备及各种运输费用；
2、乙方应对所雇用的工人进行必要的安全培训，使之能够严格地遵守业主方对于现
场施工的相关规定。
如因乙方现场施工人员不遵守业主的规定造成停工，产生的经济及工期损失由乙方自己负责。
3、乙方不得以业主方要求严格为由，主张其它任何权利。
4、施工中所需要的安全防护用具由乙方自备。
5、施工过程中，乙方应保证业主及甲方现场的设施不被损坏，如有损坏由乙方赔偿。
6、乙方应保证施工人员在施工过程中的人身安全，如有安全事故由乙方自行负责。
7在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算（直接、间接损失），其费用直接从工程款中扣除。
8 若乙方无正当理由，不服从甲方的统一管理和协调，甲方有权终止工程款的拨付并终止合同，甲方视情况对乙方进行罚款，罚款金额由甲方决定。
9 若因乙方劳力不足员应导致工程进度缓慢，达不到甲方规定的形象进度，甲方可
自行提供劳力，其价格按市场价的1.2倍计算，费用由乙方承担。
10 周转器材实施出库领用制度，乙方负责保管、使用、维修等全部工作，如有丢
失，由乙方按市场价全额赔偿，现场器材必须按要求堆放整齐，严禁擅自截、割和
破坏。
乙方应按《建筑施工安全检查标准》和省、市及公司的有关安全文明施工的规定和要求进行施工，质量方面严格按照《建设工程质量管理条例》和公司的有关规定进行施工。
甲方在日常检查中发现的问题和隐患，乙方没在规定的时间内整改完毕，每次甲方给与乙方500－1000元罚款，以上罚款由甲方在工程款中直接扣除，非乙方原因不执行该条款。
11 如因乙方原因造成停工，甲方给予乙方每天1000元处罚。
12 甲方对乙方的奖罚由项目部在工程结算中列出。
13 地发生合同范围以外的施工内容,以包工的形式结算,价格双方协商确定.如发生
零用工,以 80 元/工日计算，以现场签证为准。
14、施工现场严禁发生打架斗殴现象，若发生此类现象，无论参与各方有理无理，甲方对其各罚款2000元并由各方自行承担医药费、误工费等，构成刑事责任的将移交司法机关追究刑事责任。
15、如出现乙方班组人员偷盗工地材料，经甲方项目部现场查验，按偷盗材料价款的10倍赔偿，并在当月乙方承包人工费结算款中扣除，构成刑事责任的移交公安及司法机关追究刑事责任。
16、若因工资问题发生乙方施工人员上访，经甲方核实属实后，根据乙方施工人员所实际发生的工资数额，直接将工资发放到施工人员，不再通知乙方，从乙方承包人工费中直接扣除，并对乙方按照合同承包人工费金额的5%/次处罚。
17、未尽事宜双方协商解决，本合同一式二份甲方一份，乙方一份。
甲方：乙方：
代理人：代理人：
电话：电话：
年月日年月日。